合同编号：
项目电缆桥架购销合
同
需方：
供方：
协议签订日期：年月日
协议生效日期：年月日到年月日
供方（甲方）：
姓名：
身份证号码：
联系方式：
地址：
需方（乙方）：
姓名：
身份证号码：
联系方式：
地址：
因甲方建设工程的需要向乙方订购，为保证产品的质量和供货，根据有关规定，经甲乙双方共同协商同意，双方本着平等互利的原则，签订本合同。
一、技术标准及质量要求
1、产品质量必须符合国家现行标准或规范、行业标准或规范、地方政府有关的现行规定。
2、本合同产品质量执行如下标准：。乙方所供应的材料应为全新、未使用过的符合上述质量要求的货品，质量须不低于此等规范要求。
3、产品样板（如有）：合同签订前天，乙方应按甲方要求提供产品样板给甲方留存，作为批量产品验收的标准之一。甲方确认的产品样板时仅对其尺寸、造型或色泽等外观负责。若乙方提供的样板不符合国家有关质量标准，即使在甲方确认定板后乙方供应同等产品并被甲方使用，而后出现产品质量问题的，乙方不能免责，仍然须对产品的质量负责。
二、材料基本内容
三、价格说明
1、上述单价中已包含材料的成本费、装车费、运费、保险费、利润、税金及货到工地包卸货等的一切费用。数量以甲方向乙方实际订购及收货的合格数量为准，最终按实结算。
2、上述材料单价为暂定价格，若因市场变化导致上述材料的单价上涨
万科精装修工程 施工合同 甲方：万科房地产有限公司乙方：
万科精装修工程施工合同 第一部分协议书 甲方（全称）万科房地产有限公司 乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程合作事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况、承包范围及承包方式 1. 工程概况 1.1工程名称：万科精装修工程（包括室内、大堂、电梯厅、轿箱精装修 工程及该项目需要乙方配合施工的样板房及开放区公共部位精装修工程；学校、幼儿园、物业用房等装修工程） 1.2工程地点： 2. 承包范围： 2.1按甲方提供的户型图、装修施工图，所包含的装修工程内容及水电安装工程内容。甲方 分包工程、甲供材料设备、甲方指定品牌乙供材料设备等详见下表一。 表
*供货次数计算：（以100套住宅为单位，每100套限送货1次，依此类推。）如果乙方提出超出合同所述次数的供货要求，需承担材料供应商的运费和5% （以含税材料价款为计价基数）的甲方管理费。 3. 承包方式 按承包范围和合同价款包工期、包质量、包安全。综合单价包干，工程量按实 结算。签订合同后，乙方需按工程施工图纸及有关要求的全部内容进行施工。 二、合同价款 合同价款为Y 元，大写人民币（含甲供材料款）。 详见所附工程量清单及报价书；报价书作为本合同的附件，是支付工程款及结算的 依据。 1. 合同价款是按招标清单、承包范围、招标文件、招标约谈纪要、合同条款、现场条件等 由乙方充分考虑了各项费用后编制的。 2. 甲供材料价款： 2.1.甲方不提供甲供材发票。 22甲供材料的材料款由甲方直接从乙方的工程款中代扣代付给供货单位。 23甲供材的税费由乙方依法依时缴纳。 甲供材税费=应领取的甲供材总额X 3.83 % 24乙方提供给甲方的发票必须包括甲供材的价款及其税费（含附加）在内。 3. 合同签订后发生的变更、签证，如果清单中有相同或者相似的单价，套用清单单价；如 果清单中没有相同或相似的单价，土建装修工程采用《省装饰装修工程综合定额》、《省建筑工程综合定额》，安装工程按《省安装综合定额》；材料价格按双方协商的市场合理价及施工期间《地区建设工程材料指导价格》＜取费方法按一/二类（地区按一类、地区按二类）地区，人工费参见当地政府最新文件规定，利润按人工费20%计取，措施费清单包干，不再计取。甲供材不参与取费。 4. 按国家规定由乙方交纳的各种税收已包含在本合同价款内，由乙方支付。 5. 报价单中各项目工程内容仅列出了主要工序，次要工序、按常规的施工工序完 成的内容、垃圾清运及搭设必要的装修脚手架等费用已包含在乙方的报价中。 6. 配合费用的计取：乙方收取甲方指定分包工程、甲供材料设备、乙供甲方实时限价材料 的配合管理费、垂直运输费、采保费、施工水电费及施工期内相应施工标段的整个场地的文明施工等（包含了向乙方支付的一切卸车、保安、管理、利润等全部费用），由乙方自行考虑综合报价，并且该价款已包含在后附的工程量清单相关报价及合同总价内，
大唐长春第三热电厂新建2×350MW机组工程 电缆桥架采购合同 买方： 卖方： 合同签订地点： 合同签订时间： 合同双方：（以下简称买方） （以下简称卖方） 买卖双方达成协议，并同意按如下条款签订本合同。 定义 本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。 1、“买方”是指大唐长春第三热电厂，包括该法人（或该组织）的法定代表人（法定负责人）、法人（组织）的继任方和法人（组织）的受让方。 2、“卖方”是指扬中市金驹电力设备厂，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。 3、“合同”是指本文件及其附件中的所有部分。 4、“合同价格”是指在本合同第3章中规定的部分。 5、“生效日期”是指本合同第17章中所规定的合同生效日期。 6、“技术资料”是指合同设备及其与电厂相关的设计、制造、监造检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件（包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件），和本合同规定的用于合同电厂正确运行和维护的文件。 7、“合同设备”是指卖方根据合同所要供应的机器、装置、材料、物品、专用工具、备品备件和所有各种物品。 8、“监造”是指在合同设备的制造过程中，由买方和买方委托有资质的监造
1.2 凡卖方供应的设备应是全新的、技术先进的并且是安全的、经济的、成熟可靠的。 1.3 设备的技术规范、技术经济指标和性能按本合同附件一。 1.4 卖方提供合同设备的供货范围按合同附件二。 1.5 卖方提供的技术资料按合同附件三。 1.6 卖方提供的技术服务按合同附件七。 1.7 卖方提供设备的运输及保险费用按合同附件六。 第二章供货范围 2.1 合同供货范围及技术要求详见技术协议书（或合同附件一、附件二）。 2.2 合同供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足合同附件一号对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由卖方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不与买方发生费用问题。 第三章合同价格 3.1 本合同价格即合同总价为￥（大写：）。 3.2 本合同价格包括合同设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、技术服务等费用，还包括合同设备的税费、运杂费、保险费等与本合同有关的所有费用。 3.2.1 合同设备价格为（大写：）。 本合同设备价格包括与设备有关的卖方所应缴纳的税费、技术资料费、从制造厂到始发站（车上）的运输、装卸、保险费及所有设备包装费以及合同设备所需进口配套设备的进口环节的相关费用和国外验收费用。 3.3 合同的分项价格见附件六。 3.4 本合同总价在合同有效期内为不变价。合同执行期间，设备材料价格 得提供给与“合同设备”和相关工程无关的第三方。 18.7 卖方保障买方为本合同或其任何部分规定用途而使用合同设备、服务
标准版汽车电机电器产品购销合同书 1.产品的规格、数量、价格 序号产品名称规格型号适用车型牌号商标计量单位数量单价金额交提货时间及数量 一季度二季度三季度四季度 合计人民币金额(大写)_______________￥_______________ 2.质量要求及技术标准 _________年以前设计的产品按jb2261-77“汽车拖拉机用电气设备基本技术条件”执行;_________年后设计的产品按zbt35001-87“汽车电器设备技术条件”执行。 3.供方对原装、原封、原标记完好无异状的产品质量负责三包，三包期限为一年。 4.交货地点、交货方式：_________________________________________________。
5.运输方式、运杂费 _________路运输，运费及市内运杂费、保险费由需方负担。 6.合理损耗及计算方法：_________________________________________________。 7.包装 纸箱按gb6544-86瓦楞纸板，gb6543-86瓦楞纸箱bz237-86标准，木箱按bz238-86。泡沫包装按bz239-86。包装费用由供方负担。包装物不回收。 8.需方应凭运单、随货同行单、产品合格证及合同验收。需方收货后如有异议，必须在收货后十日内通知供方，并附商检报告。否则即视为收货无误。 9.结算方式 托收承付，验单付款或验货付款。
10.变更或解除合同必须于合同履行前二个月通知对方，经双方协商同意后，方可变更或解除合同，否则合同继续有效。其他变更事宜，依法律规定。 11.违约责任 任何一方违反本合同规定，按《工矿产品购销合同条例》第三十五条、第三十六条的规定承担违约责任。 12.解决争议的办法 双方因合同发生争议，应先通过协商的方式处理。如协商不成，任何一方都可依法提起诉讼或申请仲裁(选择一种方式)。 13.其他约定事项：_________________________________________________________。 供方 (盖章)：_________ 需方(盖章)：_________ 代表(签字)：_________ 代表(签字)：_________
产品销售合同 甲方（需方）： 乙方（供方）： 本着平等、互惠的原则，经供需双方协商，特订立本销售合同，双方一致同意遵照下列订货内容。 第一条产品 序号产品名称规格型号数量单价金额（元） 1 2 合计： 备注：以上单价含供方运输费用，不含其它费用。 第二条产品质量要求与产品验收： 1.乙方所供产品按国家现行标准执行、生产、检验； 2.甲方应于收∕提货当日内进行验收。甲方未在约定期限内验收的，视为产品的品种、型号、规格、数量、质量符合约定。 3.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、数量和质量不符合约定，在妥善保管产品同时，应当于验收之日起 5 日内向乙方提出书面异议，未按约定时间提出的，视为产品符合本合同约定。因甲方使用、保管、安装、保养不善等造成产品质量问题的，责任由甲方自行承担。 第三条产品供货要求： 甲方根据本合同第一条约定分批次订货，乙方根据甲方订货单分批次供货。乙方所供产品按合同及合同附件和甲、乙双方认可的书面文件执行。甲方对乙方所供产品的尺寸、规格及技术要求等由甲方指定人员签字或盖公章确认。在订货单上甲方
指定签字(或者盖章)，并代表甲方对所提供的订单和相关书面文件负责。 当甲、乙双方中任意一方，对所供产品的要求发生变更时，以变更方书面通知并由双方认可的书面文件为准，由于变更所造成的损失由变更方负责。 第四条供货时间： 本合同生效后，乙方于收到甲方每批次订货单之日起日内供货。若因不可抗拒因素而延误，供货时间顺延，乙方不承担因此而导致的一切损失及相关费用。第五条交货方式、运输费用、产品验收与签收： 1.交货方式：供方提供运输费用； 货物毁损、灭失的风险自甲方收∕提货之日起由甲方承担。若产品运至指定地点后，不是由于乙方质量问题甲方未签收的产品，乙方有权对产品进行处置，并由甲方承担相应违约责任。 2.收∕提货人的授权： 甲方特别授权以下人为提货人及收货人：。 第六条定金及付款方式： 1、付款方式：签订合同日内，甲方支付定金元，乙方收到上述定金后本合同正式生效； 2.甲方应于每批次货物到货之日起日内付清。 甲方指定收款账户： 开户行： 开户名： 账号： 3.甲、乙双方以甲方订货单和乙方送货单（甲方授权收∕提货人签字确认）作为货款结算依据； 4.若甲方未按合同约定，迟延付款，则乙方有权用甲方支付的定金折抵拖欠货
农机设备购销合同 篇一:农机购销合同 农机购销合同 甲方:(卖方) 乙方:(买方) 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经双方友好协商一致，签订本合同。 第一条所购农机的基本情况、产地、品牌、数量、单价、总价值。 第二条第件农机应符合产品质量中明示的执行标准，或不低于样品同等质量。 第三条验收:对于农机产品的规格、型号、数量与约定不符或者其他质量问题的，乙方可在交货后月内提出异议，异议经核实后，甲方应无条件补足或换货，乙方在上述期限内未提出异议的，视为农机产品的规格、型号、数量符合约定。 第四条付款方式及时间 签订合同时，甲方指定委托扣款帐号 帐户名称: 帐号: 开户行: 1 第五条违约责任 一、甲方违约责任:农机经专业的机构检测，不符合国家标准或合同约定质量标准的，甲方应无条件退换，赔偿乙方由此受到的损失。
二、乙方违约责任:乙方迟延付款的，每月应向甲方付迟延支付款3%的违约金。 第六条本合同发生争议，甲乙双方应协商解决，协商不成的，可向人民法院提起诉讼解决。 第七条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，两份效力相同。 第八条本合同甲乙双方签字之日生效。 甲方签字: 乙方签字: 年月日年月日 篇二:农用机械采购合同样本 采购合同 合同号:2014MGTN-S-141 签订日期:2014年 4 月25 日签订地点:黑龙江省 甲方: 地址: 电话: 传真: 乙方: 地址: 2 电话:传真: 根据?中华人民共和国合同法?，并经双方协商一致，鉴定本合同。甲方拟从乙方处购买 ，就有关事项达成如下协议: 一、设备名称、型号、数量、价格: 总计:
编号：YB-HT-5059 电缆桥架购销合同样本 Sample of purchase and sale 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订：Yunbo Design
电缆桥架购销合同样本 电缆桥架购销合同范文一 甲方(需方)：乙方(供方)： 因甲方建设工程的需要向乙方订购，为保证产品的质量和供货，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关规定，经甲乙双方共同协商同意，双方本着平等互利的原则，签订本合同。 一、材料名称、规格型号、品牌、数量、单价、总价 1、上述单价中已包含材料的成本费、装车费、运费、保险费、利润、税金及货到工地包卸货等的一切费用。数量以甲方向乙方实际订购及收货的合格数量为准，最终按实结算。 2、上述材料单价为固定价格，若因市场变化导致上述材料的单价上涨或下跌均不调整(变更除外)，则甲乙双方应在乙方送货前商量好材料价格并以书面形式变更，如无书面形式变更，则
以本协议确定价格为准。在没有得到甲方明确指示前，或在乙方明确要求变更价格前，乙方不得送货，否则损失自担。 二、技术标准及质量要求 1、产品质量必须符合国家现行标准或规范、行业标准或规范、地方政府有关的现行规定。本合同产品质量执行如下标准：。乙方所供应 2、产品样板(如有)：合同签订前两天，乙方应按甲方要求提供产品样板给甲方留存，作为批量产品验收的标准之一。甲方确认的产品样板时仅对其尺寸、造型或色泽等外观负责。若乙方提供的样板不符合国家有关质量标准，即使在甲方确认定板后乙方供应同等产品并被甲方使用，而后出现产品质量问题的，乙方不能免责，仍然须对产品的质量负责。 三、交货条款 1、订货方式：甲方在合同中直接签订合同内的表箱内的电器原件厂家及电器原件的配置，甲方以传真或者手机短信息的形式将每批次到货通知传至乙方。到货通知中注明每批到货的规格
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 汽车电机电器产品购销合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
1产品的规格、数量、价格序号产品名称规格型号适用车型牌号商标计量单位数量单价金额交提货时间及数量一季度二季度三季度四季度合计人民币金额大写_______________￥_______________2质量要求及技术标准_________年以前设计的产品按2261-77汽车拖拉机用电气设备基本技术条件执 行;_________年后设计的产品按35001-87汽车电器设备技术条件执行。 3供方对原装、原封、原标记完好无异状的产品质量负责三包，三包期限为一年。 4交货地点、交货方式 _________________________________________________。 5运输方式、运杂费_________路运输，运费及市内运杂费、保险费由需方负担。 6合理损耗及计算方法 _________________________________________________。 7包装纸箱按6544-86瓦楞纸板，6543-86瓦楞纸箱237-86标准，木箱按238-86。 泡沫包装按239-86。 包装费用由供方负担。 包装物不回收。 8需方应凭运单、随货同行单、产品合格证及合同验收。 需方收货后如有异议，必须在收货后十日内通知供方，并附商检报告。 否则即视为收货无误。 9结算方式托收承付，验单付款或验货付款。 10变更或解除合同必须于合同履行前二个月通知对方，经双方协商同意后，方可变更或解除合同，否则合同继续有效。 其他变更事宜，依法律规定。 11违约责任任何一方违反本合同规定，按《工矿产品购销合同条例》第三十五条、第三十六条的规定承担违约责任。
企业产品购销合同范本 合同编号： 甲方： 委托代理人： 联系地址： 联系电话： 开户行： 账号： 乙方： 委托代理人： 联系地址： 联系电话： 开户行： 账号： 风险提示： 仔细审查合同相对方是否具有签约资格和履约能力，避免相对方恶意欺诈或无力履行合同而 导致损失。 在签约前应保留对方的营业执照复印件并尽量通过工商部门查询了解其真实情况，还可以通过电话、网络查询，最好亲自上门察看一下，尽可能多地了解对方的资格、信用状况、留意对方的营业执照是否年检，是否是假执照、单位经营（办公）场所和登记的是否一致，股东构成如何，是否有不良记录，要求提供经审计的财务报告来判断经营状况等。 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，买卖双方经过协商，确认根据下列条款订立合同，以资共同遵照执行。 风险提示： 合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本或采用自己一方提供的范本。因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任，也为免被人利用进行欺诈，订立合同应尽量采用书面形 式。 合同的内容应合法，且能充分保护自身权益，避免不利条款。根据合同双方力量的对比，尽可能争取相对有利的合同条款，不要签义务多、责任重、权利少的一边倒的合同。仔细审核合同 主要条款是否齐全，力求用语准确、清晰、避免歧义，严防笔误、涂改。 一、产品名称，厂家，数量，金额，供货时间及数量 产品名称 规格型号 计量单位
数量 单价 总金额 交（提）货时间及金额 合计人民币（大写） 签定时间：年月日 二、质量与技术标准和产品包装 1、质量与技术标准： 产品的质量技术标准为产品制造商（下称原厂商）制定的质量技术标准。 卖方已知悉上述标准，并确认采用该标准的产品能满足买方对产品的要求。 2、产品包装： （1）有原厂包装的，按原厂包装标准； （2 ）没有原厂包装的，按卖方包装标准进行包装。 三、收货事项 1、本合同设备的到货日期为：合同生效起_______ 个工作日内。 2、本合同实际支付金额为人民币（大写）_________________ 。 3、甲方给乙方的付款方式：（）支票；（）电汇；（）银行汇票；（）LC ；（）T /To 4、本合同经双方签订后正式生效，付款方式: _________ 。 5、甲方未付齐货款全款（100%）之前，货物所有权归乙方所有。 6、定金: _______________ 风险提示： 应明确约定付款的时间。模棱两可的约定会给合作方找到拖延付款的理由。如约定乙方在收货后一次性付清款项”此约定只有始期，即收货”无终期，即到底是收货后当日/当时支付款项，还是收货后一日/两日/十日内付清？应该有明确的始期和终期。 四、包装、运输、交货、验收及异议的提出 1、货物包装为制造商原包装。 2、货物的运输和运输过程中的保险由________ 方负责办理，费用由_______ 方承担。 3、乙方负责在将货物交付给甲方。甲乙双方应对设备共同验收，随设备箱内所提供装箱单作为验收的标准件，乙方供应货物在数量、质量和包装上符合生产厂家的规定，则视为乙方交货
**花园智能化工程施工合同 甲方：***限公司（以下简称甲方） 乙方：**有限公司（以下简称乙方） 为明确责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行，现经双方友好协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及深圳市有关规定，根据本工程的具体情况，签订本施工合同。 1. 工程名称：*****智能化工程 2. 工程地点： 3.承包方式：建筑智能化安装工程采用综合单价合同，即包人工费、材料费、机械费、利润、管理费费用；包设计图纸及深化设计图纸、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包员工保险、包措施费、包竣工资料及竣工图、包材料设备检验试验费、包智能化验收、包风险等方式，负责三湘海尚花园智能化工程供货、安装、调试、包验收合格、培训、保修及保修期间的保养等工作。 4.承包范围：按施工图及招标文件中有关要求的内容进行承包，主要包括以下：防盗报警系统、网络系统、闭路监控系统、背景音乐系统、保安电子巡更系统、呼叫帮助系统、智能家居及楼宇对讲系统、电梯联动和IC卡控系统、门禁设备系统、停车场管理系统、多煤体信息发布系统、IBMS系统集成管理系统、物业管理系统、智能化机房装修及配套系统、会所和游泳池消费等系统工程的安装。主要材料设备为甲供材料或甲控材料，乙方负责安装，详见附件4。 5．合同总价：本合同总价为（人民币）： 暂定（小写）￥元，（大写）：。 5．1以上暂定合同总价是在招标文件及乙方投标文件”（详见附件4）投标报价的基础上进行总价下浮而得，结算时按此下浮比例进行总价下浮,综合单价按乙方投标报价中的单价执行，工程量按实际竣工图及变更签证按实结算。除本合同中另有约定的情况以外，合同单价不得调整。 5．2合同暂定总价中不包含主要材料设备费用，主要材料设备为甲供材料或甲控材料，详见附件4，由双方另行协商甲供材料或甲控材料有关事宜。
产品购销合同 合同编号： 供方：，以下简称甲方。 地址： 需方：，以下简称乙方。 地址： 根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规之规定，甲乙双方本着平等互利的原则，就乙方购买甲方产品一事达成如下协议。 一、产品的名称、规格、数量和价格： 产品名称： 规格： 数量： 单价：（以订货单价格签字为准） 总价： 合计人民币金额（大写）： 二、产品质量要求及技术标准： 产品质量要求标准按照标准执行。 三、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点、交（提）货期限： 1．产品的交货单位： 2．交货方法，按下列第（）项执行：
（1）甲方送货（国家主管部门规定有送货办法的，按规定的办法执行；没有规定送货办法的，按甲乙协议执行）； （2）甲方代运（乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，商定合理的运输路线和运输工具）； （3）乙方自提自运。 3．运输方式： 4、到货地点和接货单位（或接货人） 乙方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限前天通知甲方，以便甲方编排运输计划；必须由乙方派人押送的，应在合同中明确规定；甲乙双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确甲、乙方和运输部门的责任。 5、产品的交（提）货期限 规定送货或代运的产品的交货日期，以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有约定者，从约定；合同规定乙方自提产品的交货日期，以甲方按合同规定通知的提货日期为准。甲方的提货通知中，应给予乙方必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。 四、货款结算： 在双方签订本合同之日起三日内，乙方向甲方下单，并将50%的货款打到甲方指定账户；在交（提）货异议期满后，乙方再将剩余50%的货款打到甲方指定账户。 五、验收及异议期：
合同编号: XX项目电缆桥架购销合同 需方: ______________________________________ 供方：____________________________________ 合同名称：_________________________________ 签约地点：_________________________________ 签约日期：_______ 年______ 月 ______ 日
XX项目电缆桥架购销合同 甲方（需方）： ______________________________________ 乙方（供方）： ______________________________________ 因甲方建设___________ 工程的需要向乙方订购, 为保证产品的质量和 供货,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关规定，经甲乙双方共同协商同意，双方本着平等互利的原则,签订本合同。 1、上述单价中已包含材料的成本费、装车费、运费、保险费、利润、税金及货到 工地包卸货等的一切费用。数量以甲方向乙方实际订购及收货的合格数量为准，最终按实结算。 2、上述材料单价为暂定价格,若因市场变化导致上述材料的单价上涨或下跌，则甲乙双方应在乙方送货前商量好材料价格并以书面形式变更，如无书面形式变更，则以本协议确定价格为准。在没有得到甲方明确指示前，或在乙方明确要求变更价格前，乙方不得送货，否则损失自担。 二、技术标准及质量要求 1、产品质量必须符合国家现行标准或规范、行业标准或规范、地方政府有关的现 行规定。本合同产品质量执行如下标准： _____________________________________ 。乙方所供应 的材料应为全新、未使用过的符合上述质量要求的货品，质量须不低于此等规范要求。 2、产品样板（如有）：合同签订前两天，乙方应按甲方要求提供产品样板给甲方留存，作为批量产品验收的标准之一。甲方确认的产品样板时仅对其尺寸、造型或色泽等外观负责。若乙方提供的样板不符合国家有关质量标准，即使在甲方确认定板后乙方供应同等产品并被甲方使用，而后出现产
产品采购合同 合同编号: 需方(甲方): (以下简称“甲方”) 供方(乙方): (以下简称“乙方”) 根据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,经双方友好协商,就甲方购买乙方产品事宜达成以下条款: 一、乙方所提供的产品明细及费用清单 1、1 1、2 上述价格为甲方在本合同项下应向乙方支付的最终价格,其中已经包括所有的运费、安装费、售后服务费和税费等,除该合同金额外,甲方不再支付任何其他费用。 二、付款时间及方式 2、1 付款:签订合同后甲方付合同总额的定金,即元,剩余货款元发货前全额付清。(具体付费情况以商谈为准) 2、2 所有款项均以人民币结算,支付方式可为现金、支票、电汇方式。 2、3 发票:乙方向甲方开具17％增值税发票。
三、交货时间、地点和方式等 3、1 交货时间: 交货地点: ,或甲方在乙方交货前以书面方式具体指定交货地点。 3、2 交货联系人: 电话: 3、3 安装调试:本合同设备由乙方提供免费安装调试。 3、4 如不能如期交付货物,乙方应立即通知甲方,甲方有权采取其他补救措施,由此增加的费用由乙方承担。 四、包装及运输 4、1 乙方按照本合同向甲方提供的所有产品及相关配件应当是该产品生产商生产的全新的合格产品;并且符合生产商的产品出厂包装的要求。如果乙方提供的产品的包装不符合生产商的产品通常出厂包装的要求,或产品存在划痕或被毁损的现象,甲方均有权要求乙方更换该产品或做退货处理。 4、2 运输方式为: 4、3 乙方承担产品交付甲方前的一切费用及风险(本条款所指交付是乙方将货物运送至甲方指定地点,并经甲方验收合格并出具验收合格证明后视为交付)。 五、检验与验收 5、1 若乙方提交的货物与本合同约定不符,甲方有权要求乙方免费更换或退货,乙方应按照甲方的要求进行修理或退换并承担由此而产生的一切费用。 5、2 验收标准: 验收标准按照乙方给甲方提供的货物样品,以甲方确认的样品质量为准。 (若无样品,验收标准为符合行业标准) 5、3 合同产品的验收期限自甲方签收乙方产品之日起7个工作日,甲方应在此期限内验收完毕。 5、4 甲方收货验收并不免除乙方对合同产品质量应当承担的责任,如果甲方在使用或销售合同产品或含有合同产品的产品时发现因合同产品在设计、安装、制造、材料、工艺等方面的缺陷导致的任何质量问题,乙方仍应承担责任。 六、服务与保修 6、1 乙方承诺对合同产品提供年免费保修服务。年内产品质量出现任何问题,乙方负责在24小时之内免费到场维修或更换,如履行不及时需承担给甲方造成的损失。质保期内实行三包(包维修,包换货,包退货),同时产生的费用由供方自行承担。该免费保修期自甲方最终验收合格之日起次日起算。 6、2 乙方应按甲方提供的技术要求并满足该产品的正常使用性能配备备件并随货同行。 七、品质和保证 7、1 乙方保证其提供的产品符合国家标准、行业标准以及乙方产品说明书中所规定的产品的功能和性能以及双方约定的其它质量标准(详见产品明细清单)。
万科精装修工程 施工合同
甲方：万科房地产有限公司乙方：
万科精装修工程施工合同 第一部分协议书 甲方（全称）万科房地产有限公司 乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程合作事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况、承包范围及承包方式 1.工程概况 1.1工程名称：万科精装修工程（包括室内、大堂、电梯 厅、轿箱精装修工程及该项目需要乙方配合施工的样板房及开放区公共部位精装修工程；学校、幼儿园、物业用房等装修工程） 1.2工程地点： 2.承包范围： 2.1按甲方提供的户型图、装修施工图，所包含的装修工程内容及 水电安装工程内容。甲方分包工程、甲供材料设备、甲方指定品牌乙供材料设备等详见下表一。
表一 ﹡供货次数计算：（以100套住宅为单位，每100套限送货1次，依此类推。）如果乙方提出超出合同所述次数的供货要求，需承担材料供应商的运费和5％（以含税材料价款为计价基数）的甲方管理费。 3.承包方式 按承包范围和合同价款包工期、包质量、包安全。综合单价包干，工程量按实结算。签订合同后，乙方需按工程施工图纸及有关要求的全部内容进行施工。
二、合同价款 合同价款为￥元，大写人民币(含甲供材料款)。详见所附工程量清单及报价书；报价书 作为本合同的附件，是支付工程款及结算的依据。 1.合同价款是按招标清单、承包范围、招标文件、招标约谈纪要、 合同条款、现场条件等由乙方充分考虑了各项费用后编制的。 2.甲供材料价款： 2.1.甲方不提供甲供材发票。 2.2.甲供材料的材料款由甲方直接从乙方的工程款中代扣代付给 供货单位。 2.3.甲供材的税费由乙方依法依时缴纳。 甲供材税费=应领取的甲供材总额×3.83％ 2.4.乙方提供给甲方的发票必须包括甲供材的价款及其税费（含 附加）在内。 3.合同签订后发生的变更、签证，如果清单中有相同或者相似的 单价，套用清单单价；如果清单中没有相同或相似的单价，土建装修工程采用《省装饰装修工程综合定额》、《省建筑工程综合定额》，安装工程按《省安装综合定额》；材料价格按双方协商的市场合理价及施工期间《地区建设工程材料指导价格》。取费方法按一/二类（地区按一类、地区按二类）地区,人工费参见当地政府最新文件规定，利润按人工费20%计取，措施费清单包干，不再计取。甲供材不参与取费。 4.按国家规定由乙方交纳的各种税收已包含在本合同价款内, 由乙方支付。
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 购销合同(详细版) What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusion and performance of the contract
购销合同(详细版) 销货方：____(以下简称甲方)购货方：____(以下简称乙方) 签约时间：_______ 签约地点：_______ 第一条经购销双方协商交易活动，必须履行本合同条款。具体品类(种)， 需签订要货成交单，并作为本购销合同的附件;本合同中的未尽事宜经双方协商需 补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经 双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的 效力。 签订成交单，除上级规定按计划分配成交外，其余商品一律采取自
由选购，看 样成交的方式。 第二条合同签订后，不得擅自变更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，确实 无法履行合同;乙方因市场发生骤变或不能防止的原因，经双方协商同意后，可予 变更或解除合同。但提出方应提前通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方， 办理变更或解除合同的手续。 按乙方指定花色、品种、规格生产的商品，在安排生产后，双方都需严格执行 合同。如需变更，由此而产生的损失，乙方负担;如甲方不能按期、按质、按量按 指定要求履行合同，其损失，甲方负担。 第三条成交单中的商品价格，由双方当事人商议决定，或以国家定价决定。
电缆桥架购销合同范本_买卖合同 电缆桥架购销合同范文一甲方(需方)：乙方(供方)： 因甲方建设工程的需要向乙方订购，为保证产品的质量和供货，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关规定，经甲乙双方共同协商同意，双方本着平等互利的原则，签订本合同。 一、材料名称、规格型号、品牌、数量、单价、总价 1、上述单价中已包含材料的成本费、装车费、运费、保险费、利润、税金及货到工地包卸货等的一切费用。数量以甲方向乙方实际订购及收货的合格数量为准，最终按实结算。 2、上述材料单价为固定价格，若因市场变化导致上述材料的单价上涨或下跌均不调整(变更除外)，则甲乙双方应在乙方送货前商量好材料价格并以书面形式变更，如无书面形式变更，则以本协议确定价格为准。在没有得到甲方明确指示前，或在乙方明确要求变更价格前，乙方不得送货，否则损失自担。 二、技术标准及质量要求 1、产品质量必须符合国家现行标准或规范、行业标准或规范、地方政府有关的现行规定。本合同产品质量执行如下标准：。乙方所供应 2、产品样板(如有)：合同签订前两天，乙方应按甲方要求提供产品样板给甲方留存，作为批量产品验收的标准之一。甲方确认的产品样板时仅对其尺寸、造型或色泽等外观负责。若乙方提供的样板不符合国家有关质量标准，即使在甲方确认定板后乙方供应同等产品并被甲方使用，而后出现产品质量问题的，乙方不能免责，仍然须对产品的质量负责。 三、交货条款 1、订货方式：甲方在合同中直接签订合同内的表箱内的电器原件厂家及电器原件的配置，甲方以传真或者手机短信息的形式将每批次到货通知传至乙方。到货通知中注明每批到货的规格数量、到货时间等。乙方收到该批次到货通知后回复甲方，以示确认收到。传真号码和手机号码双方确定为：，如无书面，则发生在该两号码之间的传真、短信视为双方的真实意思表示，双方确认其真实性。 2、运输方式：，甲方验收前的损耗由乙方负责。 3、交货地点：。 4、交货时间：。 5、产品的组装标准和包装物的供应与回收：采用适合长途运输的出厂标准包装，由乙方自行提供，包装费用包含在合同总价当中，包装物乙方不回收。 6、交货要求： 6.1、准确无误。 6.2、型号、规格无差错。 6.3、符合甲方的交货顺序及配套要求。 7、交货资料 7.1、交货清单; 7.2、质量保证书。 7.3生产厂家的产品合格证。 四、产品验收 1、验收时间
汽车电机电器产品购销合同书 签订日期：年月日签订地点： 合同编号：（）字第号第页 I I I I I I I I I I I I序丨丨丨丨牌丨计丨丨丨丨交提货时间及数量I I I产品I规格I适用I号I量I数I单I金--- 1 -- 1 -- 1 -- 1 I号I名称I型号I车型I商I单I量I价I额I一季I二季I三季I四季I I I I I I标I位II I I度I 度I 度I 度I I - 1 --- 1 -- 1 ----- 1~I~I~I~I~I - 1 --- 1 -- 1 - 1 I 1 I I I I I I I I I I I I I I - 1 --- 1 -- 1 ----- 1~I~I~I~I~I - 1 --- 1 -- 1 - 1 I 2 I I I I I I I I I I I I I I - 1 --- 1 -- 1 ----- 1~I~I~I~I~I - 1 --- 1 -- 1 - 1 I 3 I I I I I I I I I I I I I I - 1 --- 1 -- 1 ----- 1~I~I~I~I~I - 1 --- 1 -- 1 - 1 I 4 I I I I I I I I I I I I I I - 1 --- 1 -- 1 ----- 1~I~I~I~I~I - 1 --- 1 -- 1 - 1 I 5 I I I I I I I I I I I I I I - 1 --- 1 -- 1 ----- 1~I~I~I~I~I - 1 --- 1 -- 1 - 1 I 6 I I I I I I I I I I I I I I - 1 --- 1 -- 1 ----- 1~I~I~I~I~I - 1 --- 1 -- 1 - 1 I 7 I I I I I I I I I I I I I I - 1 --- 1 -- 1 ----- 1~I~I~I~I~I - 1 --- 1 -- 1 - 1 I 8 I I I I I I I I I I I I I I - 1 --- 1 -- 1 ----- 1~I~I~I~I~I - 1 --- 1 -- 1 - 1 I 9 I I I I I I I I I I I I I I - 1 --- 1 -- 1 ----- 1~I~I~I~I~I - 1 --- 1 -- 1 - 1 I 10 I I I I I I I I I I I I I I - 1 --- 1 -- 1 ----- 1~I~I~I~I~I - 1 --- 1 -- 1 - 1 I 11 I I I I I I I I I I I I I I - 1 --- 1 -- 1 ----- 1~I~I~I~I~I - 1 --- 1 -- 1 - 1
电动窗帘销售及安装合 同协议书 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
电动窗帘销售及安装合同 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规、遵守平等、公平和诚实信用的原则，甲乙双方协商一致，签订本合同。 一、工程概况 1.、工程名称及施工地点： 2.、工程内容：电动窗帘销售及安装 3、合同标的价格及数量 二、工期 1、合同签订之日起计算，乙方在接到甲方安装通知后5个工作日内完成所有电动窗帘安装的安装，不包含电线部分。 2、因为乙方原因，延误工期的，每逾期一天，乙方必须按照合同总价的1%支付 甲方违约金。 3、因为甲方原因，乙方不能按时进场，延误工期乙方不承担任何禁忌损失，工期顺延。
4、发生不可抗力延误工期的，甲乙双方均不承担责任。 三、付款方式 1．甲方在签订合同时支付工程款全款18850.00元给乙方，乙方立即开始生产。 2、甲方以支票方式向乙方付款。 四、双方责任 1、甲方在能力范围内有义务在乙方施工期间给予乙方必要的方便，免费提供水、 电及工人住宿。 2、由乙方测量窗口尺寸并保证尺寸符合安装要求。 3、文明施工、避免扰民、遵守甲方相关的施工制度，并承担施工过程中的安全及 其它相关责任。 五、违约责任 甲乙双方如有一方中途要求终止本合同，除赔偿对方实际经济损失外，还需支付对方违约金一万元。 六、解决合同纠纷的方式 本合同双方若发生纠纷，应当协商解决。协商解决不成，交当地仲裁机构仲裁解决或提交甲方所在地人民法院解决。 七、质量验收条款 质量达到规定范围内的优良标准（以样品为准）本产品保修期一年 八、其它 1、本工程以上数量为预算，最终以实际安装数量结算。 2、本合同经双方签字盖章之日起生效，本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均 具有同等法律效力。 甲方：乙方：
农作物种子购销合同 供方：________________________________合同编号：_________________ 签订地点：_________________ 需方：________________________________签订时间：________年____月____日 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国种子管理条例》及有关规定，为明确双方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。 一、农作物种子种类、品种、质量、数量、金额 农作物种类 品种名称 计量单位 数量
质量（％） 单价（元） 总金额 （元） 纯度 净度 发芽率 水份合计人民币金额（大写）：万仟佰拾元角分 二、农作物种子的检验及检疫 供需双方应严格按国家颁布的种子检验检疫管理办法、规程及有关规定办理农作物种子检验检疫，检验执行gb/t3543.1～3543.7--1995《农作物种子检验规程》。
1．供方必须提供持证种子检验员签发的该批种子《农作物种子质量合格证》。 2．调运或邮寄种子必须出具相应的《农作物种子质量合格证》、《植物检疫证书》。 3．需方收货后复检，发芽率、净度、水分三项指标在收货后两个发芽周期内复检完毕，纯度在收货后该作物第一个生产周期内复检完毕，发现问题应及时通知对方，逾期视为种子合格。 4．供需双方对经销的每批种子必须同时取样分别封存，以备种子复检和鉴定，样品保存至该批种子用于生产收获以后。 5．种子质量标准有国家或行业标准的，执行国家或行业标准，没有国家或行业标准的，由双方协商签订。 6．申请种子委托检验和鉴定的，其费用由_______________（单位）负担。 三、超幅度损耗及计算方法：_________________________________________________ 四、包装要求及包装费用负担：
电缆桥架购销合同示范文 本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月
电缆桥架购销合同示范文本 使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方(需方): 乙方(供方)： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行 政法规之相关规定，甲、乙双方在遵循平等、自愿、公 平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方购买电缆桥架 事宜，经友好协商达成一致，订立本合同。 一、供货时间： 1.1甲方根据自身安装项目的施工进度情况，于10日 前以书面形式或电话通知乙方供货时间、规格、数量的需 求计划。 1.2乙方必须严格按照甲方提供的计划，准时将所购电 缆桥架送到施工现场，分楼号卸至指定地点。 二、本合同总价款：
暂定人民币元(大写：人民币元整。本合同所约定的单价费用为包干价不再调整。最终结算时实际供货量如有增减，按投标报价中的对应型号价格结算。 材料的价格波动而变化，货到施工现场时，无论市场原材料价格上涨还是下降，在本合同内单价均不做调价。 四、结算及付款方式： 乙方按甲方提出的需求计划要求将电缆桥架全部进场，经甲方、乙方相关人员共同验收合格并签署验收单后，十日内付至全部电缆桥架总款额的90%，余款在竣工验收合格后一次性付清。 五、电缆桥架的质量要求、技术标准及违约责任 5.1乙方保证所供电缆桥架产品标准和技术要求符合国家标准，并满足图纸设计要求。 5.2乙方必须保证本合同中关于电缆桥架质量要求、技术标准、验收标准等的规定，同时乙方必须出具相应的批