当前位置:文档之家› 工程监理补充协议

工程监理补充协议

工程监理补充协议

立协议单位:xx社区居委会称委托人

监理公司称监理人

监理人受委托人的委托对xx新村建设住宅楼(17#、18#、19#、25#、39#)实施工程施工监理,为明确双方的权力、义务、责任和经济关系,本着互惠互利,公平公正的原则,经双方充分协商后签定以下协议:

一、监理人必须指派有相应监理业务资格的人员进场行使监理工作,至少要有一名注册监理工程师进场,实行单位工程监理人员负责制,每个单位工程必须配备一名建筑专业的人员负总责,然后根据需要配备其它相关专业的监理人员,数量必须满足现场监理工作的需要。

二、所有进场的监理人员的年龄应控制在55岁以内。

三、只要有施工就必须保证有监理人员在场。

四、监理人必须提供监理细则给委托人,严格按照其监理细则进行监理工作,并正式提报公司资质情况和该项目的监理机构、设备及相关人员的资格情况、联系电话和具体入场时间和工作范围供委托人备考。

五、监理人必须在合同签定后的两周内制定一套完整的监理工作实施方案(尤其对旁站监理方案及夜间值班后白天的人员安排情况)和防患措施交委托人,并有完善、有效的周监理例会和监理月报制度。监理例会纪要当日交委托人一份。

六、人员配备情况:按《淄博市建设工程项目监理机构管理规定》附表二中“工程项目监理最少人数”配备,设备配备情况,按附表四“监理现场检查考核表”中1-17条配备。

七、建设单位每月返回监理公司一份监理人员现场工作情况汇报,以此作为付款依据。

八、监理人不得随意调正和更换现场监理人员。如确需调正或更换现场监理人

员时,应事先向委托人呈报书面报告并征得委托人的同意,否则视为违约。如委托人发现现场监理人员不能满足现场工作需要时,有权要求监理人增人或换人,监理人必须执行。

九、监理人对其工作人员要有严格的道德教育和管理制度,如委托人发现有对施工单位吃、拿、卡、要等,委托人有权提出警告、罚款、辞退直到解除合同并承担相应的责任。委托人如发现因疏乎或脱岗发生的错误,委托人有权提出对监理人每次200元-2000元的罚款。

十、监理酬金:双方同意按每平方米建筑面积元计酬(按标准层住宅的建筑面积计算,单位工程以外的单体附属工程也在监理范围内,但不另计酬)。支付办法:按3层主体完成后付30%,全部主体完成后付30%,交钥匙后付20%,其余部分,工程保修期满,结算付清。

十一、违约责任,上述各条双方对任何一条的不完全履行,被视为违约,违约每条、次承担监理费总额的20%的违约金。

十二、本补充协议与《建设工程委托监理合同》具有同等法律效力,如本协议与《建设工程委托监理合同》内容有异,以本协议为准。

十三、本协议一式四份,双方签字、盖章后生效,双方各执二份,合同履行完毕自动终止。

章章

委托人签字:监理人签字:

经办人签字:经办人签字:

年月日

. .

工程委托监理合同补充协议完整版

工程委托监理合同补充协 议完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

工程委托监理合同补充协议完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 委托人(甲方):上海××房地产开发有限公司 监理人(乙方):上海×××工程建设监理有限公司 就双方于××××年×月×日签订的关于上海市浦东新区××大厦项目平整场地工程的《建设工程委托监理合同》,双方经协商一致,达成以下补充协议: 一、乙方已经仔细审阅了甲方已签订的施工合同、相关的文件、图纸及资料,认真全面地了解了施工现场情况,已

工程内部承包合同协议书

工程内部承包合同协议 书 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

工程内部承包合同 甲方:海力建设集团有限公司 乙方:___________________身份证号码: _______________________________ 由甲方承建的工程,需组织工程项目部具体履行合同约定的工程内容。经乙方申请,甲方审核同意由乙方负责本工程项目部管理机构的组建和实施建设工程施工合同的全部内容,为明确甲、乙双方的责、权、利,双方就该工程的质量、安全、工期、技术、经济、法律等方面的责任,根据相关法律法规及甲方的规章制度达成如下合约条款,供甲、乙双方共同遵守。 一、工程概况 建设单位: 工程名称: 工程地点: ______________________________________________________工程类型: ______________________________________________________ 二、工程范围 甲方与建设单位签订的施工合同、补充协议及承诺书中等的全部工作内容为乙方的承包范围。 三、合同工期

开工日期:___ 年 ___ 月 ___日(按照建设单位审批的开工报告为准)。 总工期: ________日历天 四、质量标准 按照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同约定的质量标准及相关的国家和地方的行业技术规范标准执行。 五、安全文明施工标准 1、杜绝重大伤亡事故、重大机械设备事故和火灾事故;甲方不定时对乙方所承建的工程进行安全生产、文明施工综合大检查,若乙方工地被业主或行业主管部门通报批评,甲方有权根据项目规模从所收工程款中暂扣5-10万的风险保证金,等整改完成后退回。 2、工伤事故管理。若遇重大安全事故,出现重伤、死亡情况,应立即报告甲方,隐瞒不报一经查实,甲方有权对乙方处以50000元以上的罚款。 3、工伤事故的处理,凡每发生死亡一人/次或重伤一人/次的工伤事故,甲方根据情况有权暂扣乙方的工伤事故处理押金10-50万,乙方在对事故妥善处理并形成事故处理协议承担相应经济责任后,返还给乙方。 六、合同价款 工程造价(暂定):_________________元(按甲方与建设单位签订的建筑工程施工合同约定的计价原则执行,实际工程造价以建设单位及审计单位最终审定结算金额为准)。

工程监理合同补充协议范本

工程监理合同补充协议范本 工程监理合同补充协议范本 委托人(甲方): 房地产开发有限公司 监理人(乙方):工程建设监理有限公司 就双方于××××年×月×日签订的关于上海市浦东新区××大厦项目平整场地工程的《建设工程委托监理合同》,双方经协商一致,达成以下补充协议: 一、乙方已经仔细审阅了甲方已签订的施工合同、相关的文件、图纸及资料,认真全面地了解了施工现场情况,已明确甲方对所监理的工程的工期要求和质量优良要求。 二、监理机构和人员 1、乙方应当为本合同项下的工程组成专门的监理项目组。该项目组的总监理工程师、监理工程师及其它监理成员、现场监理人员的名单及其职责、相应的资质证书等级证书复印件、简历、监理各阶段派驻现场的监理人员配备表等,乙方应当在本补充协议签订之日起3日内,向甲方提交书面报告一份,供甲方审查。 甲方对报告内容的异议,乙方应当作出合理解释,如甲方对乙方的解释不认可或乙方未解释的,乙方应当在甲方通知之时起3日内提交新人员名单供甲方确认。 甲方的审查、确认并不视为该等人员的能力或配备由甲方负责,仍由乙方负责。

2、乙方监理人员的要求: (1)监理人派驻甲方工地现场监理机构的人员必须人数、专业搭配得当,具有良好的职业道德,较高施工管理监控能力、经验和与本工程相应的技术能力,并经甲方确认。 (2)所有现场监理人员年龄必须在45岁以下,并应当具备在与本工程性质、规模相当的工程关键岗位三年以上经验。 (3)现场监理人员每天工作不得少于8小时,且根据工程需要进行连续跟踪检查。 (4)进驻现场人员须与甲方确认的名单相一致,否则乙方应当承担每人次每日1000元的违约金。 (5)乙方调换总监理工程师必须提前10日书面通知甲方,经甲方同意后方可更换,否则,甲方有权解除合同或扣减监理费的10%。 (6)监理过程中,监理工程师、监理人员在专业技术技能、职业道德、关键工序工作等方面甲方不满意的,甲方有权提出更换,乙方应当在12小时内委派能够胜任监理岗位要求并甲方满意的人员,且换人次数每个岗位不得超过2次,否则视为监理人不具备监理能力,甲方有权解除合同。 3、经甲方确认的监理人员应当作好随时进驻现场的准备,按甲方要求期限进驻现常乙方不得以监理人员身体健康等问题逾期进驻现常 4、乙方现场人员应当遵守施工现场的管理制度。 三、监理大纲、规划、细则 乙方应当在本合同签订后2日内提交监理大纲、监理规划(包括旁站监

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)

(GF-2012-0202) 建设工程监理合同 (示范文本) 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

第一部分协议书 委托人(全称): 监理人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称:; 2. 工程地点:; 3. 工程规模:; 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书; 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程); 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程); 4. 专用条件; 5. 通用条件; 6. 附录,即: 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师

总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:。 五、签约酬金 签约酬金(大写):(¥)。 包括: 1. 监理酬金:。 2. 相关服务酬金:。 其中: (1)勘察阶段服务酬金:。 (2)设计阶段服务酬金:。 (3)保修阶段服务酬金:。 (4)其他相关服务酬金:。 六、期限 1. 监理期限: 自年月日始,至年月日止。 2. 相关服务期限: (1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间:年月日。 2. 订立地点:。 3. 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执

监理合同补充协议17346

项目一期(暂定)《建设工程委托监理合同》补充协议(一) 委托人:(简称甲方) 监理人:(简称乙方) 本协议签订时间:年月日 签订地点: 海南省三亚市

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲、乙双方经充分友好协商,在双方年月日签订的编号俄罗斯旅游度假城一期(暂定)《建设工程委托监理合同》(以下简称“原合同”)的基础上,经双方友好协商,做如下补充: 第一条补充内容 因非监理方原因致该项目施工进度延后,使监理服务工期延长;另外,监理范围增加有1#楼(售楼处)的主体施工、精装修及其配套的园林小市政景观的监理工作,一标、二标段施工区地勘相关监理服务的监理工作,以上均属于合同外的增加监理工作范围;经双方友好协商,同意补充以下内容: 1、甲乙双方同意,本项目开工日期为年月日,自年月日原合同监理合同工期已满后,从年月日起,驻甲方工地为甲方提供监理服务所产生的监理费用采用以原合同监理费按月计算的方式进行结算,每月共计金额,每满一月按一个月计算,最后一个月不满15天(不含本数)不予计算,超过15天(含本数)按一个月计算。其中售楼处建筑面积m2(含地下一层2034m2),景观面积23000m2,该部分监理费以售楼处实际建筑面积和参照主合同单价元/m2计算,增加监理费用元/m2*4813 m2= 元。

2、自年月日起,开始计算监理服务延长工期,直至甲方原合同约定的监理服务范围内所有工程竣工验收通过为止。甲方同意按以下计算方法、支付时间与金额支付乙方报酬: (1)监理报酬:延长监理服务工期所增加的总费用和合同外增加监理工作范围的监理费均为在原合同额基础之上另外增加的合同金额。 (2)支付时间与金额 支付金额按每月应付延长监理服务工期所增加监理服务费的90%付款,剩余监理费在原合同履行完毕后统一结算后支付。 原合同监理服务费仍然按照原合同约定的进度节点支付;延长监理服务工期所增加的监理服务费按月支付;增加监理工作范围的监理费在支付延长监理服务工期所增加的监理服务费时同期一并支付。 延长监理服务工期所增加的监理服务费从年月日起算,每满一个月七日内支付一次。 第二条其他条款执行原合同。 第三条本协议经双方签字盖章后生效。

(完整版)内部经济责任承包协议

公司 内部经济责任承包协议项目编号: 工程名称: 承包人: 签订日期:

内部经济责任承包协议 发包人(以下简称甲方): 承包人(以下简称乙方): 鉴于: 1、为充分调动项目管理人员的积极性、创造性,不断提高工程项目管理水平,明确公司与项目管理人员之间的权责利,增强市场竞争力,公司(发包人)积极推进工程项目承包责任制; 2、工程项目承包责任制,是指公司(发包人)承包的工程任务,由项目内部承包人严格按照工程项目内部承包协议书的约定,依法组织项目实施,实行项目独立核算。工程项目内部承包人就项目承包所涉及相关利益,自负盈亏,自担风险;项目内部承包人与发包人必须建立劳动合同关系,并按照劳动合同发放工资、缴纳社会保险; 3、2013年11月11日,甲方经招投标程序(或磋商议标),依法承接建设项目工程的施工总承包(或分包工程)的施工任务,并与建设单位(或总承包人)正式签订了建设工程施工合同(总包合同); 4、经乙方提出工程项目承包申请,并由甲方就其执业资质、施工业绩、管理能力、经济实力等方面进行综合考评的基础上,甲方同意由乙方承包上述工程项目的施工任务,项目其他主要管理人员由甲乙双方协商确定; 在此基础上,为了全面履行建设工程施工合同(总包合同),加强对工程项目的管理,明确甲、乙双方的权利、义务和责任,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则,协商一致,达成本合同,以资共同遵守。 第一条、工程概况(具体内容根据甲方与建设方签订的施工合同为准) 1.1工程名称: 1.2工程地址: 1.3建设单位: 1.4工程规模:建筑面积:结构层次 1.5工程立项批文: 1.6承包内容: 1.7工程造价:小写(RMB)万元,大写:元 1.8工期目标:计划开工日期:,计划竣工日期:年月日,总日历天(天)

监理补充协议

监理补充协议

建设工程委托监理合同补充协议 委托人(甲方): 监理人(乙方):

建设工程委托监理合同 补充协议 委托人(甲方): 监理人(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商,在双方签订的《建设工程委托监理合同》(以下简称“原合同”)的基础上,结合工程建设的具体情况,达成以下一致补充协议条款,双方遵照执行。 1、乙方必须严格按现行国家《施工验收规范》、《质量检验评定标准》、《监理规范》进行工程监理。 2、乙方须对隐蔽工程及现场施工进度拍摄照片存档,工程竣工后提交甲方工程照片电子光盘一张。 3、工程施工过程中,必须有相关专业的监理工程师在岗,并拍摄照片记录施工现场的施工质量情况,夜间施工时必须有专业监理工程师在场,关键部位工序必经旁站。 4、每周一向甲方上报监理周报和周例会纪要,每月25日之前上报监理月报,报表内容和格式必须符合甲方的统一要求,漏报一次在监理费中扣除违约金500(伍佰)元。 5、乙方派出的监理工程师应按甲方的要求进行工序检查并签字,甲方现场工程师进行抽查,发现一处(一次)漏检或补签,在监理费中扣除违约金500(伍佰)元。 6、乙方要加强对现场的质量控制,监理工程师发现质量问题后应及时下发监理通知单,并迅速抄报甲方。如甲方

现场工程师发现质量问题,而乙方没有对该问题下发监理通知单,发现一项在监理费中扣除违约金500(伍佰)元。如果甲方现场工程师或相关人员在检查时发现因监理监督不力造成的质量和安全隐患或问题一处(一次),在监理费中扣除违约金500(伍佰)元—1000(壹仟)元。 7、乙方监理工程师应对图纸达到熟知程度,甲方将不定期对监理工程师进行图纸业务考核,考核不合格者,乙方应向甲方支付违约金500(伍佰)元。 8、乙方各专业监理工程师应定人定岗,若需更换不称职的监理工程师或监理员应书面报甲方,未经甲方同意不准换人。 9、甲方有权要求乙方调换不称职的监理工程师,乙方应在甲方提出要求之日起两日内完成调整,并且在乙方调整人员期间保证监理工作正常进行。 10、乙方应按照优良工程的标准对工程进行管理。 11、监理范围:工程规划图中所有建筑物及构筑物。包括设计图纸包含的全部内容及工程变更、延长工期等所涉及的全部内容。 12、监理期限:自原合同生效之日起,含原合同及本协议项下工程全部竣工验收,并且甲方与承包人之间约定的工程保修期届满之日止。 13、经双方协商确认:监理费按照施工中标价扣除暂列金及暂列金税金后的1%计取,取费为元(大写:)。

工程监理补充协议

工程监理补充协议 立协议单位:xx社区居委会称委托人 监理公司称监理人 监理人受委托人的委托对xx新村建设住宅楼(17#、18#、19#、25#、39#)实施工程施工监理,为明确双方的权力、义务、责任和经济关系,本着互惠互利,公平公正的原则,经双方充分协商后签定以下协议: 一、监理人必须指派有相应监理业务资格的人员进场行使监理工作,至少要有一名注册监理工程师进场,实行单位工程监理人员负责制,每个单位工程必须配备一名建筑专业的人员负总责,然后根据需要配备其它相关专业的监理人员,数量必须满足现场监理工作的需要。 二、所有进场的监理人员的年龄应控制在55岁以内。 三、只要有施工就必须保证有监理人员在场。 四、监理人必须提供监理细则给委托人,严格按照其监理细则进行监理工作,并正式提报公司资质情况和该项目的监理机构、设备及相关人员的资格情况、联系电话和具体入场时间和工作范围供委托人备考。 五、监理人必须在合同签定后的两周内制定一套完整的监理工作实施方案(尤其对旁站监理方案及夜间值班后白天的人员安排情况)和防患措施交委托人,并有完善、有效的周监理例会和监理月报制度。监理例会纪要当日交委托人一份。 六、人员配备情况:按《淄博市建设工程项目监理机构管理规定》附表二中“工程项目监理最少人数”配备,设备配备情况,按附表四“监理现场检查考核表”中1-17条配备。 七、建设单位每月返回监理公司一份监理人员现场工作情况汇报,以此作为付款依据。 八、监理人不得随意调正和更换现场监理人员。如确需调正或更换现场监理人

员时,应事先向委托人呈报书面报告并征得委托人的同意,否则视为违约。如委托人发现现场监理人员不能满足现场工作需要时,有权要求监理人增人或换人,监理人必须执行。

公司内部承包经营合同通用范本

内部编号:AN-QP-HT603 版本/ 修改状态:01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 时间:__________________ 公司内部承包经营合同通用范本

公司内部承包经营合同通用范本 使用指引:本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 签订土地承包合同;合同项下承包地位于阿克苏市良种场三大队河滩地与四大队河滩地之间,合同亩数220亩(含大约五六十余亩由甲方开挖的池塘,亩数以实际测量为准,及一栋地暖房屋和一片树林),期限40年,自20xx年1月10日至2049年1月9日止。甲方按照承包合同约定的上缴任务附合同后。20xx年12月因甲方公司经营计划工作安排,决定实行公司内部承包。为明确双方的权利义务,就乙方内部承包原甲方合同项下的220亩土地,双方达

监理合同补充协议书范本

合同编号: 监理合同补充协议书范本 签订地点: 签订日期:年月日

监理合同补充协议书范本 监理合同补充协议书范本 甲方:XXXX房地产开发有限公司 乙方:XXXXX工程监理有限公司 根据甲方要求,经甲、乙双方协商,对原监理合同进行适当调整,并就双方联合监理事宜,明确相应责任,一致同意订立如下补充协议条款,甲、乙双方共同遵守执行。 一、工程概况: 工程名称:XXXX工程 工程地点:XXX号 工程规模:XXXX平方米 工程投资:XXXXX万元 施工工期:XX个月 二、合作形式及监理酬金: 本项目监理方式为联合监理,甲、乙双方共同组建XX城市工程项目监理部,在本项目施工阶段和保修阶段开展监理工作。施工阶段监理期限从监理合同签订之日起算,至本项目竣工综合验收为止。 本项目乙方的合作监理服务费如下: 监理酬金按XXX元/月的单价收取,工期暂定为XX个日历月,从甲方签发开工令之日起计。监理酬金总价暂定为¥XX万元(大写:XXXX元整)。如需办理招标代理,则每次按X万元甲方支付费用。

乙方派出的监理人员,其工资和生活费及劳保和其它福利等费用自理,甲方提供现场办公室及水、电费用。乙方派出的监理人员,其工资和生活费及劳保和其它福利等费用自理,办公条件由甲方解决。 乙方派出三位监理人员(二位土建专业、一位水电专业)进场开展实施和指导监理工作,总监应具备全国注册监理工程师资格,若乙方需更换总监时,应更换同等国家注册监理工程师,并提前一个月书面通知甲方。 三、付款方式和时间 (1)当工程监理达X个月之后支付第一期监理费XX元,之后每季度末支付上季度的监理费XX万元;支付至XX万元时,余下XX万元待全部单项工程竣工验收后,监理公司办理好与工程有关的手续并移交甲方后,甲方X天内一次付清余款。 (3)本工程施工工期延期,甲方支付乙方延期监理费用XXXX元/月。工期延期不包括工程按期完成后,监理公司收集整理资料的时间。 四、甲方的职责和权利 (1)为确保本项目的工程质量和监理服务质量,甲方应派相关专业的工程技术人员参与项目的监理工作,对本项目进行全面的有重点的监控。 (2)甲方派出的技术人员应熟悉监理业务和本项目的情况,监理的程序和监理的管理方法,按乙方ISO质量体系文件的规定执行。 (3)甲方应按合同规定支付乙方的监理酬金。 (4)甲方要督促施工方对工程资料进行及时整理归档。

(完整版)建设工程监理合同范本

合同编号:建设工程监理合同 工程名称: 委托人: 监理人: 签订时间:年月日 签订地点:

编制及使用说明 一、本合同示范文本的编制主要以部分地区公司的合同示范文本为基础编制。文本编制主要遵循以下原则: 1、法律规定与企业实际相适应。通过合同条款将公司的生产经营实践和业务流程加以规范,使合同文本更加符合企业生产经营实际需要。 2、通用性与针对性相统一。示范文本既满足地区公司对合同的共性需要,又尽可能增加合同针对性条款约定。 3、原则性与操作性相结合。文本的通用条款一经确定,不应随意更改。需要特殊约定的个性条款,可由地区公司根据实际情况进行细化。 二、示范文本主要适用于建设工程监理合同。 三、示范文本由主合同及相关附件构成,使用中应注意文本的完整性和一致性。 四、合同谈判和签订应以本示范文本为基础。地区公司合同管理部门可根据需要组织对示范文本进行细化,并报股份公司法律事务部备案。 五、具体填写说明: 1、监理范围一般要与工程项目总概算、单位工程概算所涵盖的工程范围相一致,或与工程总承包合同、分包合同所涵盖工程范围相一致。 2、在写明“监理内容”时,要详细写明委托阶段内每项具体监理工作,可按照《建设监理规定》中所列的监理内容进一步细化。 3、委托人提供的设施和监理单位自备的设备一般是包括:检测试验设备、测量设备、通信设备、交通设备、气象设备、照相录像设备、电算设备、打字复印设备、办公用房、生活用房等。 4、根据股份公司合同管理办法,对于合同14.1加盖单位印章的规定,原则上我方单位应使用合同专用章; 六、填写要求: 1、条款必须齐全,不能缺项。 2、填写语言应简练、准确。 3、填空条款填空处不能为空白。如不需填写该项条款,填入“无”或“/”。

工程委托监理合同(标准版)补充协议范本

合同编号:YT-FS-7953-26 工程委托监理合同(标准版)补充协议范本 Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

工程委托监理合同(标准版)补充协 议范本 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 委托人:实业发展有限公司 监理人: 第一条本合同使用的法律及监理依据: 1、中华人民共和国合同法; 2、中华人民共和国建筑法; 3、建设工程质量管理条例; 4、建设部工程建设监理规定; 5、山西省建设监理管理办法; 6、国颁建设工程强制性标准、规范、经济定额和计价方法; 7、本项目建设工程施工合同; 8、本项目建设工程委托监理合同。

第二条监理内容:本项目施工质量、建设工期、建设资金使用情况等项内容。 第三条监理范围:本项目施工各阶段全部工程内容。 第四条监理标准和要求: 国颁建设工程强制性标准、规范、经济定额和计价方法及本项目建设工程施工合同相关条款。 第五条监理权限:见《建设工程监理委托合同》第十七条、十八条、十九条。其中第十八条监理人享有的权利,需事先获得委托人的书面授权。 第六条监理程序: 1、编制工程建设监理规划; 2、按工程建设进度、分专业编制工程建设监理细则; 3、按照建设监理细则进行建设监理; 4、参与工程竣工预验收,签署建设监理意见; 5、建设监理业务完成后,向项目法人提交工程建设监理档案资料。

监理补充协议

工程监理补充协议 委托人(甲方):**开发有限公司 监理人(乙方):**监理有限公司 就双方于2017年12月8日签订的**项目《建设工程委托监理合同》,双方经协商一致,达成以下补充协议: 一、乙方已经仔细审阅了甲方已签订的施工合同、相关的文件、图纸及资料,认真全面地了解了施工现场情况,已明确甲方对所监理的工程的工期要求和质量优良要求。 二、监理机构和人员 1、乙方应当为本合同项下的工程组成专门的监理项目组。该项目组的总监理工程师、监理工程师及其它监理成员、现场监理人员的名单及其职责、相应的资质证书等级证书复印件、简历、监理各阶段派驻现场的监理人员配备表等,乙方应当在本补充协议签订之日起3日内,向甲方提交书面报告一份,供甲方审查。甲方对报告内容的异议,乙方应当作出合理解释,如甲方对乙方的解释不认可或乙方未解释的,乙方应当在甲方通知之时起3日内提交新人员名单供甲方确认。甲方的审查、确认并不视为该等人员的能力或配备由甲方负责,仍由乙方负责。 2、乙方监理人员的要求: (1)监理人派驻甲方工地现场监理机构的人数至少人,其中总监人,总监代表人,专业监理工程师人,监理员人,专业搭配得当,分工明确,具有良好的职业道德,较高施工管理监控能力、经验和与本工程相应的技术能力,并经甲方确认。 (2)所有现场监理人员年龄必须在50岁以下,并应当具备在与本工程性质、规模相当的工程关键岗位三年以上经验。 (3)现场监理人员每天工作不得少于8小时,且根据工程需要进行连续跟踪检查。 (4)进驻现场人员须与甲方确认的名单相一致,否则乙方应当承担每人次每日1000元的违约金。 (5)乙方调换总监理工程师必须提前10日书面通知甲方,经甲方同意后方可更换,否则,甲方有权解除合同或扣减监理费的10%。 (6)监理过程中,监理工程师、监理人员在专业技术技能、职业道德、关键工序工作等方面甲方不满意的,甲方有权提出更换,乙方应当在24小时内委派能够胜任监理岗位要求并甲方满意的人员,且换人次数每个岗位不得超过2次,否则视为监理人不具备

企业内部承包合同章程文本(官方版)

编号:QJ-HT-0879 企业内部承包合同章程文本 (官方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 日期:_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---

企业内部承包合同章程文本(官方版)说明:该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商双方同意签署合同,在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务,可下载收藏或打印使用(使用时请先阅读条款是否适用)。 第一章总则 第一条为保护本企业内部承包合同当事人的合法权益,用法律手段强化管理机制,提高经济效益,特制定本章程, 第二条企业内部承包合同是本企业内部各单位为完成各自承担的生产经营任务,所订立的明确相互权利义务的协议,是用合同方式固定下来的法律文件。 第三条订立承包合同,必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则;贯彻以责为中心的责、权、利三结合原则,实行有奖有罚、赏罚分明的奖罚制度。 第四条承包合同依法成立,即具有法律约束力。当事人必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更或解除合同。 第二章基本条款

第五条承包合同的范围,包括:科研、工艺、工装、零件、部件、物资、设备维修、经营管理、劳务协作等。 第六条数量。数量是衡量承包合同履行的尺度。合同双方应明确规定品种、规格、数量、经营管理目标成果等,没有数量条款的合同是无效合同。 第七条质量。质量是检验承包合同完成情况的标准和依据之一。双方在签订承包合同时,应明确规定质量标准。特殊要求应在合同中注明。没有质量条款的合同是无效合同。 第八条期限。期限是对承包合同履行完成预期目标的时间要求,应按工厂年、季、月、旬、日生产、作业经营计划进度要求签订。没有期限条款的合同是无效合同。 第九条价格。按照厂内规定核准的价格计算,签订承包合同。包括零件、部件和劳务以及办公费、旅差费、生产经营管理费、医疗劳动保险费等等一律按厂内核定价格,进行控制结算。 厂内没有规定订价的,由双方另行协商订价,经厂价格管理部门审定。 第十条违约责任。在承包合同履行过程中,双方或一方不能全面履行合同,负有责任的一方应承担违约责任,按本条例规定处罚。没有违约责任条

工程委托监理合同补充协议范本(完整版)

合同编号:YT-FS-2826-38 工程委托监理合同补充协议范本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

工程委托监理合同补充协议范本(完 整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方:____实业发展有限公司 乙方:____建筑工程公司 甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议: 一、工程造价: 1、土建工程造价按二类工程取费,总价下浮____%后为甲乙双方土建工程结算造价。 2、安装工程造价按三类工程取费,总价下浮____%后为甲乙双方安装工程结算造价。 3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至____年____

月____日),分段计算确认,即双方每月确定一次单价,该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。 4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负____万元(指本合同工程单项材料总值差额,下同)区间以内的工程材料按信息价计,信息价与市场价差额在正负____万元区间以外的工程材料,乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认,并按双方确认价进行工程结算。 5、乙方同意不收取下列费用:工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含,不再另行扣除,但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。 6、由甲方分包的工程,乙方项目部按分包工程总价____%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费,并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。

(整理)建设监理合同范本

建设工程委托监理合同 业主单位:包头市鸿锦业房地产开发有限责任公司监理人:包头市信恒建筑工程监理有限责任公司

建设工程委托监理合同 委托人与监理人包头市恒信有限责任公司经双方协商一致,签订本合同。 一、委托人委托监理人监理的工程(以下筒称“本工程”)概况如下: 工程名称: 工程地点: 工程规模: 总投资: 二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分: ①监理投标书或中标通知书; ②本合同标准条件; ③本合同专用条件; ④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。 四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。 五、委托人位向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。

本合同自________年_______月_______日开始实施,至_______年_______月______日完成。 本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。 委托人:(签章)监理人:(签章) 住所:住所: 法定(或委托)代表人:(签章)法定(或委托)代表人:(签章) 开户银行:开户银行: 账号:账号: 邮编:邮编: 电话:电话: 本合同签订于:_______年_______月_______日

标准条件 词语定义、适用范围和法规 第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。 (2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的单位。 (3)“监理人”是指承担监理业务和履行监理义务的单位。 (4)“监理机构”是指监理人派驻工程项目现场,负责履行委托监理合同的组织机构。 (5)“总监理工程师”是指监理人法定代表人书面授权,全面负责履行委托监理合同的全权负责人。 (6)“承包单位”是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。 (7)“工程监理的附加工作”是指:①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包单位原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。 (8)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外,根据第三十八条规定监理人必须完成的工作,或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。 (9)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。 (10)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

监理合同补充协议范本

STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YW-BH-003414 监理合同补充协议范本

监理合同补充协议范本 甲方:安徽佳诚置业有限公司 乙方:合肥南巽建设项目管理咨询有限公司 本次协议是对《鼎盛时代广场8#9#公寓2#3#商铺建设工程委托监理合同》《鼎盛时代广场3#4#5#6#楼建设工程委托监理合同》《鼎盛时代广场1#2#7#楼2号地下室、人防车库工程建设工程委托监理合同》的补充,本补充协议如与此工程施工合同有相冲突处以本补充协议为准。 经过甲乙双方协商,乙方取得鼎盛时代广场工程1、2、3、4、5、6、7、8、9#楼、2#地下室及人防地下室工程的建设监理任务,为了更进一步的明确甲乙双方在鼎盛时代广场整体工程监理过程中的权力和义务,有利于整体工程监理工作的正常开展,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程监理工作事项经协商一致,订立本补充协议作为建设工程委托监理合同的补充并共同遵守执行。 一、工程内容:鼎盛时代广场整体工程,包含小区所有结构、建筑、装饰、水电、通风、智能化、绿化、道路等配套设施。(到签订本协议之日未开工项目为10#楼)。 二、工程计量基数规定范围确认:鼎盛时代广场小区内所有建筑物的建筑面积总

和,本期约22平方米(含10#楼面积)。 三、工期:鼎盛时代广场整体工程总工期为5.5年,工期从2020年7月1日至2020年12月31日(含10#楼) 四、合同范围工程监理费用及支付方法:经确认的建筑面积7元/平方米。 ○1鼎盛时代广场整体工程在合同规定的总工期内,甲方每月支付给乙方22000元监理费用,乙方在每月的25日提供足额的税务发票,报监理费用支付申请表,甲方在接到申请后5日内按程序办理转款事项,工程结束一月内付清全部工程款。○2如在合同工期内部分工程未能竣工验收,监理公司工作对工程进度计划实施没有特别大的影响,在规定合同工期之外按未竣工工程建筑面积再补助2元/平方米,乙方无条件按合同工期内的管理模式对甲方项目实施监理工作。 五、合格工程竣工奖:工程顺利竣工,无质量、安全事故,工程资料合肥市档案馆备案合格,一次性奖励1.5元/平方米,工程结束一月内付清全部奖励。 六、项目监理机构 监理单位履行施工阶段的委托监理合同时,在施工现场建立项目监理机构,乙方配备监理人员:项目总监按原大合同,总监代表1人,监理工程师4人(其中水电工程师1人),以上人员均需持证上岗,报甲方备案,不能随意变动,如确需变动,须书面申请由甲方同意批准,上岗人员月出勤不少于25日历天,双休日安排值班,如出勤及出岗数量达不到上述约定,甲方有权扣除乙方管理费用500元/天,并且在情况在甲方书面通知后仍然等不到改正的第20天后甲方有权解除合同,其一切费用停止支付。 七、本协议为监理大合同补充条款,未尽事宜,双方可协商再作补充,协议发生争议时,双方可协商解决或向合肥市中级人民法院起诉。

建设工程内部承包协议书模板

编号:_____________ 建设工程内部承包协议书 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

发包人:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定,甲方为了加强企业内部经营管理,全面履行甲方与工程建设单位签订的《建设工程施工合同》以及补充协议中约定的各项条款,确保工期、质量、安全、文明、施工、环保卫生的管理目标,甲方现将以下工程发包给乙方承包经营并组织施工。经双方友好协商,订立以下条款,双方应共同遵守执行。 第一条工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、工期: 5、工程中标价:元。¥:元。以最终工程决算(结算)或审计定案金额为准。 第二条承包方式和内容 本工程实行企业内部承包责任制。乙方对本工程内容包工包料并负责全面履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》、补充协议以及本合同约定的义务,承担所有条款的履约责任和违约、赔偿责任以及相关法律责任。 第三条双方权利和义务 一、甲方权利和义务 1.负责提供工程项目实施过程必须的有关资料、证明等文件。 2.审核乙方编制的项目管理实施计划、施工组织设计及进度计划和工程结算文件。 3.委派管理

人员、技术人员有效监控、监管工程施工质量、安全以及劳务工工资、材料款的支付和专款专用工作。 4.对工程中出现的违规行为进行责令改正和罚款的权利 5协助乙方督促业主及时办理竣工验收及工程结算等手续。 二. 乙方权利和义务 1.及时办理开工报告、施工许可证等开工资料。 2. 严格按照施工规范、强制性条文、设计文件要求和《建设工程施工合同》约定条款精心组织施工,工程质量必须符合设计及国家现行的施工质量验收标准的要求。 3.及时做好施工技术内业和安全内业资料的编制工作,做到齐全、真实、有效。 4. 开工后30天内向甲方提供完整的施工图、施工许可证,开工报告一套。工程竣工验收后一个月内向甲方提供完整的竣工资料和竣工图以及竣工决算资料一套(原件)。 5.乙方应及时签订劳动用工合同并为现场施工人员办理劳动保险、工伤意外保险,及时发放工人工资,若有欠款或违反国家政策、法律规定,乙方自行承担责任。甲方有权直接处理此类纠纷,造成的经济损失和法律责任亦由乙方承担。4.施工过程中乙方除应承担由于自身原因造成政府相关职能部门的经济处罚与行政处罚外,还应承担由于自身原因造成的其它经济责任和法律责任。5.乙方承担施工安全、工程质量的责任;承担延误工期的责任;承担甲方与业主签定的本工程《建设工程施工合同》以及与本工程相关材料、机械、劳务合同发生经济纠纷后的诉讼与被诉讼以及索赔与赔偿的全部费用与责任;承担由于管理不善而发生各类事件的责任。 第五条资金管理与付款方式 1.甲方按工程总造价预留质量与安全保证金 % ,待工程竣工验收合格后返还。 2.建设单位每期汇入甲方的工程款,按以下顺序使用①缴纳本项目有关的各种税

监理合同补充协议

监理合同补充协议

监理合同补充协议 项目一特征:一个地级市的多层小区,总建筑面积6万左右,取费仅有总造价的0.4%。 附加协议条款: 1、监理人受委托人委托,根据国家规定按照”四控(质量控制、进度控制、成本控制及安全控制)、两管、一协调”的工作内容对本工程进行全方位监理。 2、非委托人原因造成监理人的服务时间延长均不计取附加及额外工作报酬(双方另有约定的除外)。 3、监理人必须按照投标文件中承诺的人员组建监理部,并不得擅自变更人员,总监及总监代表如需更换必须提前向委托人提出书面申请,经委托人书面同意后方可更换;其它监理人员的更换必须保证新进人员的技术能力水平不低于退场人员,同时须经委托人书面认可后方可更换。 4、对于委托人认为不服从管理、不称职的监理人员委托人有权要求更换,监理人必须在接到通知后一周内给与更换。 5、监理人应确保本工程监理部所有监理人员的廉洁性,不允许对施工单位及其它参建单位进行吃、拿、卡、要,如有违反,委托人除勒令监理人立即更换违纪人员外,将视情节轻重核减监理人监理费用1000~10000元,直至解除监理合同,触犯法律者将移送司法机关处理。

6、委托人要求并鼓励监理人积极对本工程提出合理化降造措施,如因监理人的合理化建议使本工程造价降低,经委托人确认,将按照工程费用节省额的10%对监理人进行奖励。 7、监理人对派出的所有监理人员的行为负责,如因任何监理人员的失职、失误及其它行为给委托人造成的损失均由监理人承担责任。 8、所有施工单位上报的资料未经监理工程师和总监理工程师审核签字不得上报委托人。 9、对于监理人向施工单位下达的重大决定(如开工令、停工令、复工令及奖罚决定等)必须经委托人同意方可下达。 10、监理人应采取必要的措施保证派驻本工地监理人员的人身安全,监理人员在本工地发生的任何人身伤亡事故委托人不承担任何责任。 11、其它未尽事宜,双方协商解决。 项目二特征:省会城市工程,三层26层高层,总建筑面积5万 左右。监理费44万元,8.8元/㎡; 第三部分专用条件 第一条本合同适用的法律及监理依据: 适用法规:1、国家的有关法律、法规及有关规定; 2、省的有关法规、规章及规定; 3、市建筑市场管理条例。

相关主题