当前位置:文档之家› 施工总承包工程合同合同主体变更协议

施工总承包工程合同合同主体变更协议

中建三局XX建设工程有限责任公司(委托方)

中建三局集团有限公司(受托方)

一期施工总承包工程合同

主体变更协议

原合同乙方:中建三局第三建设工程有限责任公司(以下简称为“原乙方”)

变更后现乙方:中建三局集团有限公司(以下简称为“现乙方”)

甲方:方兴地产(宁波)有限公司(以下简称为“甲方”)

鉴于:

甲方和原乙方原拟签署的编号为“2013-NB-H033”的《宁波鄞奉片启动区西侧地块项目一期施工总承包工程合同》(以下简称为“原合同”),现经友好协商,三方同意签署以下变更协议书:

1. 定义

除本变更协议书另有说明外,原合同内的定义均适用于本补充协议书。

2. 变更内容

2.1 经三方协商一致同意,将原合同乙方主体“中建三局第三建设工程有限责任公司”变更

为“中建三局集团有限公司”,合同乙方主体变更后,其全部合同权利及义务随即转移

至“中建三局集团有限公司”;

2.2 合同主体变更后,现乙方应按“方兴地产(宁波)有限公司”名称开具发票抬头。

3. 其它

上述所有内容均只作为原合同的部分内容变更,其他所有在此变更协议内未涉及的“原合同”

内容及条款均维持不变。

本变更协议书壹式柒份,原乙方执壹份,现乙方持贰份,甲方执肆份,经加盖公章后生效。

兹证明三方于2014年月日於中国宁波市海曙区签订:-

原乙方:现乙方:

中建三局第三建设工程有限责任公司中建三局集团有限公司

(法定代表人或授权代表签字及盖公章)(法定代表人或授权代表签字及盖公章)

(姓名)(姓名)

业主:

方兴地产(宁波)有限公司

(法定代表人或授权代表签字及盖公章)

(姓名)

-AG/5-

合同变更申请书范文

合同变更申请书范文 因特申请将合同编号为的物业变更合同主体,将合同签约人由本人/本公司变更为本人/本公司的。本人同意向贵方缴纳人民币1000元的变更费用。 本人/本公司同意将本人所缴纳的收据编号号租赁保证金、水电押金元转为新签约人的名下,如有任何法律后果由本人承担。 本人/本公司保证变更后的签约人会严格履行与贵司签订的新租赁合同及补充协议中的各项约定,并严格遵守贵司的各项管理规定。否则,本人/本公司代其履行新租赁合同及补充协议中的各项约定,对其违反合同及贵司管理规定的行为承担一切责任。同时,本人/本公司保证所提交的申请书和有关证明真实、合法、有效。 原签约人签章: 年月日 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本人为变更申请人的。本人将完全按变更申请人与贵司签订的原合同内容与贵司签订新租赁合同,不会改变商铺的

经营业态和商号。 本人保证本次变更仅涉及合同签约主体,不存在任何商铺转租的行为,否则愿按照与贵司签订的租赁合同和相关管理规定承担一切责任。 新签约人签章: 年月日 上海xxxx股份有限公司招商采购总部: 感谢长期以来对**品牌的支持。为适应市场和公司未来战略发展需要,……。恳请贵司将原属**公司“**”品牌在贵司旗下**门店的合同主体变更为**公司。此合同项下的债权和债务、权利和义务,自合同变更之日起由**公司承担。对由此给贵司带来的不便,深致歉意。顺祝商祺! 注:需加盖2家公司的公章、财务章、法人章 原公司现公司 公章:公章: 财务章:财务章: 法人章:法人章: [合同变更申请书范文]相关文章: 1.老人低保申请书_申请书范文 2.晋升申请书_申请书范文 3.更换电表申请书_申请书范文 4.补助申请书范文

合同主体变更协议

合同主体变更协议 甲方: 乙方: 丙方: 一、甲乙丙三方经过协商,同意将甲乙双方签定的《》(以下简称《合作协议》)之乙方变更为本协议丙方。除本协议约定情形外,《合作协议》其他内容不变。 二、乙方在本协议生效前基于履行《合作协议》对甲方所负债权债务由丙方负责继续承担其所有义务,乙方对本债权债务承担连带保证责任,保证期限为年。债权或债务如下: 应收帐余额:(小写)____________________(大写) 返款余额:(小写)____________________(大写) 其它未清事项:____________________ 该债权债务转移行为是建立在乙丙双方自愿的基础上,由此产生的其他问题,均与甲方无关。以上债权债务自本协议生效后,自动由乙方委托甲方转入丙方名下。 三、自本协议生效之日起,丙方基于履行《合作协议》对甲方所负的一切债权债务,由乙方承担连带责任保证,保证期限为年。 四、为履行本协议,丙方需向甲方提交交易所需各信息:。自本协议生效时起,甲方按照丙方所提交信息履行《合作协议》。 五、如《合作协议》涉及任何第三方,本协议乙方应事先将本变更通知该第三方,并征得其同意。因乙方未履行本条约定的义务,给甲方及第三方造成的任何损失,责任由乙方、丙方共同承担。 六、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,自三方签字盖章之日起生效。 七、本协议所有附件(另附)为本协议有效补充,与本协议具有相同效力。 甲方:(签字盖章)_________ 乙方:(签字盖章)_________

丙方:(签字盖章)_________ ________年______月_______日

施工合同变更补充协议书(样本)

施工合同变更补充协议书 发包方:(甲方) 承包方:(乙方) 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,甲乙双方根据叠翠苑6#楼的实际情况遵循平等、自愿、互利、诚信的原则,经双方协商并依据叠翠苑6#楼项目中标合同第条“本合同如有补充和变更以补充和变更协议为准”的约定订立本变更补充协议。除本协议书外其余合同、协议与本协议不一致的均以本协议书为准(对本协议另外签订的补充协议除外)。 一、工程建设地址:嵩县城关镇西关村 二、工程概况: 工程名称:叠翠苑6#楼 建筑面积:建筑面积暂定为26518㎡(含地下室面积) 机构类型:框剪结构,地上二十四层,地下一层为地下室 三、工程承建范围: 1.施工内容:施工图纸所含的建筑、结构、给排水、电气(含 弱电埋管)、消防等全部工作。 2.施工范围:上下水、电至外墙散水外一米。 四、工程承包方式:包工包料 1.本工程建安工程造价采用单位面积包干价,即1290元/㎡

(此价格含文明施工增加费、二次运输费和其它取费及税金,不含社保金,社保金由甲方交纳)工程造价暂定为人民币34208220元。 2.本工程建筑面积以实际竣工面积为准。建筑面积的计算以国标GB/T50353-2005为准. 3.本工程预算材料价格因甲方预算价与市场存在差距,甲方应按市场价补足差价。 4.本工程建安造价为包干价,在施工期间如出现材料价格波动,主、辅材以签约当月洛阳市嵩县造价管理处发布的信息价为准,超过±5%可以调整。 5.施工过程中出现的设计变更增减即现场签证按08定额以实结算,人工费调整按53元/工日。 6.单位面积建安造价中不含以下项目: 6.1住户内的厨、卫、卧室的木门; 6.2电梯及电梯安装、调试; 6.3弱电调试及中央空调的安装调试; 6.4煤气及煤气安装、调试; 6.5卫生洁具; 6.6景观照明; 6.7以上各项乙方应负责工程前期的一些辅助工程及暗配管(包括穿铁丝、线盒、钢套管、预留洞)等。 7.基中部分主辅材料的要求如下;

合同主体变更申请表

合同主体变更申请 (符合限定条件的变更) 因特申请将合同编号为的物业(物业地址及编号)变更合同主体,将合同签约人由本人/本公司变更为本人/本公司的(注:仅限直系亲属、公司股东、法定代表人或授权代理人)。 本人同意向贵方缴纳人民币1000元的变更费用。 本人/本公司同意将本人所缴纳的收据编号号租赁保证金、水电押金元转为新签约人的名下,如有任何法律后果由本人承担。 本人/本公司保证变更后的签约人会严格履行与贵司签订的新租赁合同及补充协议中的各项约定,并严格遵守贵司的各项管理规定。否则,本人/本公司代其履行新租赁合同及补充协议中的各项约定,对其违反合同及贵司管理规定的行为承担一切责任。同时,本人/本公司保证所提交的申请书和有关证明真实、合法、有效。 原签约人签章: 年月日 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------本人为变更申请人的。本人将完全按变更申请人与贵司签订的原合同内容与贵司签订新租赁合同,不会改变商铺的经营业态和商号。 本人保证本次变更仅涉及合同签约主体,不存在任何商铺转租的行为,否则愿按照与贵司签订的租赁合同和相关管理规定承担一切责任。 新签约人签章: 年月日 合同主体变更申请 (不符合限定条件的变更) 因特申请将合同编号为的物业(物业地址及编号)变更合同主体,将合同签约人由本人/本公司变更为本人/本公司的(关联关系、姓名)。本人同意向贵方缴纳承租商铺一个月租金数额的变更费用, 即人民币元。 本人/本公司同意将本人所缴纳的收据编号号租赁保证金、水电押金元转为新签约人的名下,如有任何法律后果由本人承担。 本人/本公司保证变更后的签约人会严格履行与贵司签订的新租赁合同及补充协议中的各项约定,并严格遵守贵司的各项管理规定。否则,本人/本公司代其履行新租赁合同及补充协议中的各项约定,对其违反合同及贵司管理规定的行为承担一切责任。同时,本人/本公司保证所提交的申请书和有关证明真实、合法、有效。

工程合同变更协议书范本

工程合同变更协议书范本 建设工程合同中一般都会约定有变更条款,对于工程合同变更你了解多少呢?以下是在第一为大家的工程合同变更协议书范文,感谢您的阅读。 发包人:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方) 工程名称: (与已签订的合同一致) 工程内容: (与已签订的合同一致,包括面积、结构、层数等) 工程造价(元): (大写) (小写) 已签订的《建设工程》备案编号: (一)经发、承包双方协商一致,双方签署以下补充协议:原因:(根据实际情况,发、承包人能够解释清楚的原因填写) (二)《建设工程施工合同》工期变更为开工年日,竣工天。 (三)本协议书是原合同的组成部分,其它条款应按原合同执行,原合同内容与本协议有差异的,以本协议的规定为准。

(四)本补充协议一式三份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字): _________ _________年____月____日 _________年____月____日 发包人(甲方): 承包人(乙方): 鉴于: 甲方和乙方于20xx年3月29日签署的编号为GF-20xx-0325的《XXXXX汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》,因工程变动及建设工程实际情况,现经甲乙双方协商一致,就原协议第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条内容达成如下补充协议:

1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条的工程原签约合同价下调7%(百分之七),投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。 2、本协议作为原合同不可分割的部分,本协议未修改部分,按原合同执行,法律效力保持不变,原合同与本协议相冲突的以本协议为准。 3、本补充协议一式贰份,双方各执壹份,双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字): _________ _________年____月____日 _________年____月____日 发包方: (甲方) 承包方: (乙方)

最新租赁合同主体变更协议

编号:_____________《房屋租赁合同》主体变更协议 甲方: 乙方: 丙方: 鉴于: 1、甲乙双方于______________签订了《房屋租赁合同》(合同编号:_______,以下简称“租赁合同”)。 2、经甲乙丙三方协商,一致同意将《租赁合同》对中的承租方,由乙方变更为丙方。 为了明确甲乙丙三方的权利义务,经友好协商,三方就《租赁合同》主体变更事宜,达成如下协议: 一、自______________起,《租赁合同》的承租方由乙方变更为丙方,即变更为“_______(身份证:_____________________)”,从变更之日起,《租赁合同》中承租人的全部权利义务,均概括性转移至丙方(包括但不限于租金的缴纳等) 二、三方一致同意:______________前,《租赁合同》中承租人的权利义务,由乙方享有和承担;______________起,《租赁合同》中承租人的权利义务,由丙方享有和承担。 三、乙方和丙方之间的债务或纠纷与甲方无关,乙方和丙方不得以债务或纠纷未解决,而拒绝履行《租赁合同》。 四、丙方承诺:自承租人变更之日起(即______________起),丙方严格履行《租赁合同》约定的各项条款,并遵守甲方各项管理制度(包括但不限于商业管理制度、物业管理制度等)。 六、未尽事宜,三方协商处理。协商不成,本协议任意一方均有权向本协议签订地人民法院提起诉讼。 七、本协议内容与《租赁合同》内容不一致的,以本协议内容为准,《租赁合同》其余内容不变。 八、本协议一式_______份,甲方执_______份,乙方及丙方各执_______份,自三方签字盖章 第 1 页共 2 页

施工合同补充协议通用版

施工合同补充协议通 用版 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

补充协议(一) 发包人(全称):(以下简称甲方) 承包人(全称):(以下简称乙方) ______________有限公司与___________有限公司签订了 ______________工程施工总承包合同,现新增加______________工程(不在施工总承包合同范围内),作为________________工程的增加项并入施工总承包合同中,因此扩大了原有的承包范围,为了提高本工程质量及现场管理目标,结合施工市场变化,经甲、乙双方协商一致,现就新增______________工程达成如下协议: 一、工程概况: (一)施工总承包合同工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程规模: 4、合同价款:金额(大写)元(人民币),(小写)元。 5、工程总工期:日历天。 6、质量标准:。 二、工程承包范围: (一)建筑工程: (二)装饰工程:

(三) 电气工程: 1、强电工程: 2、弱电工程: (四) 给排水工程: (五) 采暖工程: (六) 消防工程: 三、工程合同价款: 四、工程计价原则: 五、预付款及工程进度款支付: 六、工程结算调整原则: 七、工程其他: 八、本协议未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。 九、本协议自甲、乙双方盖章之日起生效,与工程施工总承包合同具有同等法律效力。 十、本协议正本贰份,甲、乙双方各执壹份,副本陆份,甲、乙双方各执叁份。 发包人:(公章)承包人:(公章) 法定代表人或法定代表人或

工程施工合同补充协议范本

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载!!! 精 品 文 档 【精品word文档、可以自由编辑!】 承包方(乙方): 甲乙双方于2007年月日签订了关于甲方开发的“”项目期号楼工程的《建设工程施工合同》,双方经协商一致,现达成以下补充协议:

第一条合同的组成 1、组成本工程合同的文件及其效力优先顺序和解释顺序为:(1)本补充协议及附件; (2)招标文件;(3)中标通知书;(4)投标文件;(5)《建设工程施工合同》协议书、专用条款、通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸;(8)预算书。 2、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本补充协议组成部分,并最优先解释适用。 第二条工程承包范围 1、甲方所提供的图纸与合同文件所显示的全部建筑、结构及配套工程,包括(但不仅限于)土石方工程及回填土工程、基础(桩基础部分除外)及防水工程、地上及地下主体工程、内外墙砌筑工程、抹灰、湿作业及粗装修工程、墙面及楼地面装饰类块料材料的供应安装、室内外给排水工程、动力、照明、防雷接地工程、其它各机电、水系统配管、箱体孔洞等的预埋预留、外铺装工程以及上述范围内的质量管理、协调和进度控制。其中甲方外委工程详见附件一。 2、对甲方指定的材料、设备供应商和指定外委施工单位的施工配合及总承包管理。 3、乙方负责办理工程施工的全部手续并承担相应全部费用,包括(但不限于)夜间施工、环保、交通、生活用水、临时设施、消防、安全、建筑施工排污、排渣、噪声超标、施工安全设防、施工合同鉴证等所有与所承包工程施工有关的建设手续及全部费用及承包范围内的材料、设备、构配件和必要的结构检验、检测、试验(包括必要的破坏性实验)以及室内环境检测等全部费用及达到本合同工程质量等级要求的全部经济支出。 4、整体工程档案资料收集、竣工图纸整理。 5、甲方临时安排的其他工作。 6、甲方有权按工程实际情况增加或减少已确定工程范围及项目或材料。 第三条工期 1、本工程设三个节点工期,+0.00(天)、主体封顶(天)、全部竣工(天),要求乙方按期或提前完成各节点工期任务。 2、乙方制定施工总体计划,确保所承包工程按期完工,乙方的进度计划中应包括各阶段工期并经甲方确认。由乙方申报并经甲方确认的施工进度计划视为双方对工期的约定,双方应严格执行。 3、各节点工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内,该等因素不作为延长工期的因素。 4、各节点工期自甲方发出开工令之日起开始计算。 5、任何一阶段工期的竣工日明显将延误时,甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成。 6、不影响关键线路或虽影响关键线路但需延长工期累计未超过五日的设计变更或工

工程合同转让协议书(完整版)

合同编号:YT-FS-3843-81 工程合同转让协议书(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

工程合同转让协议书(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 工程合同转让协议范文一 甲方(出让方):身份证号:乙方(受让方):身份证号:经甲.乙双方友好协商,本着诚实、公平、信用的原则,自愿达成以下合同条款,合同依法生效后,对甲乙双方都具有约束力,任何一方违约,应承担本合同规定全部损失及法律责任。 一、甲方将所属物机壹台,编号转让给乙方,成交价为元,大写元。 二、乙方付款后,本机械的所有权、使用权属乙方,与甲方无关。 三、本机证件包括。 四、本机械转让以前发生的债权、债务、经济纠纷、安全事故、法律责任等由甲方全部承担,与乙方无关。

五、本机械转让以后所发生的债权、债务、经济纠纷、安全事故、法律责任等与甲方无关。由乙方负责 六、合同生效后,乙方不得以机械故障、价格过高、未看清楚等要求甲方退款。甲方不得以任何理由要求乙方退机。甲乙双方任何一方违约,将承担对方全部经济损失。 七、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲、乙双方签字生效。 甲方(签字): 乙方(签字): 见证人(签字): 年月日 工程合同转让协议范文二 甲方:身份证号: 乙方:身份证号: 依照中华人民共和国合同法及其它法律,行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,双方就本

工程合同价款调整五种处理方法

工程合同价款调整五种处理方法 发承包双方按照合同约定调整合同价款的若干事项,大致包括五大类: 一、法规变化类:主要包括法律法规变化事件。 二、工程变更类:主要包括工程变更、项目特征不符、 工程量清单缺项、工程量偏差、计日工等事件。 三、物价变化类:主要包括物价波动、暂估价事件。 四、工程索赔类:主要包括不可抗力、提前竣工(赶 工补偿)、误期赔偿、索赔等事件。 五、其他类:主要包括现场签证以及发承包双方约定的其他调整事项。 经发承包双方确认调整的合同价款,作为追加(减) 合同价款,应与工程进度款或结算款同期支付。 1法规变化类合同价款调整事项 因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险,发承包双方应在合同中约定由发包人承担。 (一)基准日的确定 对于实行招标的建设工程,一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第28天作为基准日;对 于不实行招标的建设工程,一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。 (二)合同价款的调整方法 施工合同履行期间,国家颁布的法律、法规、规章和有关政策在合同工程基准日之后发生变化,且因执行相应的法律、法规、规章和政

策引起工程造价发生增减变化的,合同双方当事人应当依据法律、法规、规章和有关政策的规定调整合同价款。但是,有关价格的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中,则不再予以考虑。 (三)工期延误期间的特殊处理 如果由于承包人的原因导致的工期延误,在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的,造成合同价款增加的,合同价款不予调整;造成合同价款减少的,合同价款予以调整。 2工程变更类合同价款调整事项 (一)工程变更 1、工程变更的范围 工程变更的范围和内容包括: (1)增加或减少合同中任何工作,或追加额外的工作; (2)取消合同中任何工作,但转由他人实施的工作除外; (3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性; (4)改变合同工程的基线、标高、位置和尺寸; (5)改变工程的时间安排或实施顺序。 2、工程变更的价款调整方法 (1)分部分项工程费的调整。 ①已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的,且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足15%时, 采用该项目的单价。 ②已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的,可在合理范围内参照类似项目的单价或总价调整。

租赁合同主体变更协议_租赁合同主体变更协议书范本(2020版)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-043363 租赁合同主体变更协议_租赁

租赁合同主体变更协议_租赁合同主体变更协议书范本(2020版) 租赁合同主体变更协议范文篇一 甲方(出租方): 地址: 乙方(原承租方): 身份证号: 丙方(新承租方): 身份证号: 甲、乙双方于年月日就乙方承租甲方位于厦门市的店面签订了编号为的《房屋租赁合同》(以下简称“租赁合同”)。现甲乙丙三方经友好协商达成一致,就该租赁合同的变更事宜做如下补充: 一、从年月日起租赁合同承租方由乙方变更为丙方,丙方用于经营。 二、乙方同意其根据租赁合同交纳的合同保证金直接转为丙方应支付的合同保证金,在租赁合同期满后由丙方凭合同保证金票据原件到甲方处办理退还手续,该合同保证金退款账号由变更为。

三、经丙方确任其正式有效通讯地址为:如上述有效通讯地址有变更,丙方应于地址变更后及时向甲方确认变更,并将变更后的有效地址以书面形式告知甲方。当甲方就本合同履行产生的任何事项向丙方以挂号邮递形式送达通知时,以上述地址为唯一有效地址,甲方邮递信件自邮件投寄该地址之日起第三日视为通知已正式送达且丙方知道通知内容。依据送达文件,甲方可参照租赁合同相应条款采取必要措施。 四、本协议生效前乙方应按期支付租金、管理费及其他费用,自本协议生效之日起由丙方承担租赁合同约定的所有权利义务。该债权债务转移行为是建立在乙丙双方自愿的基础上,由此产生的其他问题均与甲方无关。以上债权债务自本协议生效后,自动由乙方转入丙方名下。 五、租赁场所内物品交接处理及所需费用均由乙丙承担。因交接所产生的纠纷由乙丙双方自行处理,与甲方无关。 六、本协议签订后十日内,乙方应向工商管理部门办理该店面上乙方申请登记的营业执照及其他相关证照、许可证的注销手续,所需费用由乙方承担。丙方需自行取得所有与其经营有关的国家和当地政府部门规定的许可和相关证照,并对其租赁场所内经营活动的合法性负责,所需费用由丙方承担。 七、除本协议约定情形外,租赁合同其他内容不变,丙方保证严格按照租赁合同约定履行。 八、本协议一式三份,三方各执一份,自三方签订之日起生效。 甲方: 日期: 乙方:

建设工程合同补充协议

建设工程合同补充协议 篇一:建设工程施工合同补充协议 建设工程施工合同补充协议 建设单位: 施工单位: 日期:XX年月日 建设工程施工合同补充协议 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 由甲方开发建设的经甲乙双方协商由乙方承建。为进一步明确双方的责任、权利和义务,保障甲乙双方的利益,保证工程顺利进行,经甲、乙双方友好协商,按照平等互利、友好合作的原则,一致同意在原签定的《建设工程施工合同》(简称标准合同文本)的基础上,按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及国家、省市有关法规,签订该工程建设工程施工合同补充协议(以下简称本合同)如下,并且标准合同文本与本合同有不一致之处,以本合同为准。 第一条工程概况 1、工程名称: 2、建设地点:

3、建设规模:㎡ 4、层数: 5、工程结构形式: 6、工程承包范围:设计院设计的本项目工程施工图中所包含的建筑物2m以内的土建、给排水、采暖工程。 甲方分包的范围:人防防爆门、单元进户电子对讲防盗门、楼梯间单元防火门、住户防火单开防盗门;电梯;塑钢窗;幕墙;外墙瓷砖或涂料、装饰石材、设备,消防水电工程。 7、承包方式:包工包料。按合同承包范围包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全和文明施工、包验收。 8、合同工期:开工日期:;竣工验收日期:。 9、质量标准:合格,主体工程市结构优质奖。 10、合同价款:本合同造价暂定为人民币(大写)万元,小写元。 第二条工程造价确定及结算方式 一、计价依据 本工程为定额计价,采用定额计价方式结算。 执行XX年黑龙江省建设工程计价依据《建筑工程计价定额》、《给排水、暖通、消防及生活用燃气安装工程计价定额》、《施工机械台班费用定额》、《建设工程费用定额》,以

施工合同变更程序

篇一:施工合同变更管理 二级建造师:施工合同变更管理 施工合同变更管理 合同变更是指合同成立以后和履行完毕以前由双方当事人依法对合同的内容所进行的修改,包括合同价款、工程内容、工程的数量、质量要求和标准、实施程序等的一切改变都属于合同变更。 工程变更一般是指在工程施工过程中,根据合同约定对施工的程序、工程的内容、数量、质量要求及标准等做出的变更。工程变更属于合同变更,合同变更主要是由于工程变更而引起的,合同变更的管理也主要是进行工程变更的管理。 —、工程变更的原因来源:考试大 工程变更一般主要有以下几个方面的原因。 (1)业主新的变更指令,对建筑的新要求。如业主有新的意图,业主修改项目计划、削减项目预算等。 (2)由于设计人员、监理方人员、承包商事先没有很好地理解业主的意图,或设计的错误,导致图纸修改。 (3)工程环境的变化,预定的工程条件不准确,要求实施方案或实施计划变更。 (4)由于产生新技术和知识,有必要改变原设计、原实施方案或实施计划,或由于业主指令及业主责任的原因造成承包商施工方案的改变。 (5)政府部门对工程新的要求,如国家计划变化、环境保护要求、城市规划变动等。 (6)由于合同实施出现问题,必须调整合同目标或修改合同条款。 二、变更范围和内容 根据国家发展和改革委员会等九部委联合编制的《标准施工招标文件》中的通用合同条款的规定,除专用合同条款另有约定外,在履行合同中发生以下情形之一,应按照本条规定进行变更。 (1)取消合同中任何一项工作,但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施; (2)改变合同中任何一项工作的质量或其他特性; (3)改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸; (4)改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序; (5)为完成工程需要追加的额外工作。 三、变更权 根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定,在履行合同过程中,经发包人同意,监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示,承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示,承包人不得擅自变更。 四、工程变更的程序 根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定,变更的程序如下。 1.变更的提出 2.变更指示 根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定,变更指示只能由监理人发出。五、承包人建议 根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定,在履行合同过程中,承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议,均应以书面形式提交监理人。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的,应按合同约定的程序向承包人发出变更指示。 六、变更估价七、估价原则

合同主体变更合同协议书范本签约版

编号: ________________ 合同主体变更协议书 甲方:___________________________ 乙方:__________________________ 丙方:__________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月 ____ 日

甲方:_________________________________________________________ 乙方:_________________________________________________________ 内万:_________________________________________________________ 鉴于: 1、甲方、乙方签订如下合同(下称原合同): 甲方与乙方于年月日签订《》(合同编号)。甲方与乙方于年月日签订《》(合同编号)。 根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他法律相关规定,现甲、乙、 丙三方就以上两份合同主体变更问题相互协商一致,达成如下协议: 1. 甲、乙、丙三方一致同意将原合同中的乙方变更为丙方。 2. 本协议签订后,丙方应按原合同(包括补充协议)及本协议的约定,直接向甲方履行原合同权 利义务,甲方付款之前,丙方需提供经甲方认可的正规发票(后附甲方和丙方账户信息)。 3. 乙方应对丙方基于履行原合同(含补充协议)对甲方所负的一切债权债务,承担连带责任。 4. 本协议及原合同履行过程中发生纠纷,三方应进行友好协商,协商不成的,可向本协议签订地 人民法院起诉。 5. 本协议一式份,甲方执份,乙、丙各执份,每份均具有同等法律 效力,自协议签订之日起生效。

工程施工合同补充协议范本 (2)

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 工程施工合同补充协议范本 (2) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

工程施工合同补充协议范本 甲方:______________________________________ 乙方: __________________________________ 20 年月日

发包方(以下称甲方):_ 法定代表人: 身份证号码: 风险提示:发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限丁建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 承包方(以下称乙方):_ 法定代表人: 身份证号码: 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,结合有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴丁《■〉(合同编号 以下简称原合同)甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商,达成一致,形成本补充协议。_ 一、工程概况 1、工程名称:______________________ 2、工程地点:__________________________ 3、工程内容:_________________________ 4、工程承包方式: 5、工程范围 二、工程期限 计划开工日期:_____ 年日。(以甲方下发的书面通知的时间为准);— 风险提示:关丁实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形: 工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接 收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成

工程施工合同变更及风险防范

工程施工合同变更及风险防范 管道储运分公司王龄 摘要:合同变更是合同全生命周期管理中的重要环节,与其他类型的合同相比,工程施工合同变更的发生更频繁,变更的内容与形式更复杂,跟合同变更相关的法律风险也是多方面的。本文试从建设单位项目管理的角度,对工程施工合同变更及其风险防范,作一个初步的探讨。 主题词:工程施工合同变更风险防范 一、工程施工合同的变更 工程施工合同具有标的的不可代替性,履行期限长,标的额大,合同履行环境不确定因素多,合同法律关系复杂等特点。各种影响合同履行的主客观因素,在合同订立期间很难充分预见,因而工程施工合同在履行中难以避免要发生各种变更。 与其他类型的合同相比,,工程施工合同的变更,也有其自身的特点。例如,工程发包人对合同的标的,有单方的变更权;变更的形式更加多样化,技术核定单、设计变更单、发包人以及监理工程师的指令、双方函件、会议纪要,都可能是合同变更的表现形式;变更带来的利益增减和法律后果也更加复杂;变更涉及的内容,往往专业性很强;变更行为的规范,除了法律法规的规定,行业规范和商业习惯,也占重要的地位。根据我国《合同法》的规定,工程施工合同的变更,包括法定变更与协议变更两种情形。法定变更即依据法律规定而变更合同内容。协议变更,即合同当事人在合意的基础上,以协议的方式对合同的内容进行变更。 工程施工合同的变更不具有溯及既往的效力,已经履行的债务不因合同的变更而改变。也就是说,合同各方当事人,都不能以变更后的合同条款来作为重新调整双方在变更前的权利义务关系的依据。 二、工程施工合同变更的原因 工程施工合同变更一般有以下几个方面的原因。 1.业主新的变更指令,对工程的新要求。如业主有新的意图,业主修改项目计划、削减项目预算等。 2.由于设计人员、监理方人员、承包商事先没有很好地理解业主的意图,或设计的错误,导致图纸修改。 3.工程环境的变化,预定的工程条件不准确,要求实施方案或实施计划变更。 4.由于产生新技术和新知识,有必要改变原设计、原实施方案或实施计划,或由于业主指令及业主责任的原因造成承包商施工方案的改变。 5.政府部门对工程新的要求,如国家计划变化、环境保护要求、城市规划变动等。 6.由于合同实施出现问题,必须调整合同目标或修改合同条款。 发包人可以单方变更工程设计,其理由在于:工程施工合同就其本质而言,是一种特殊的承揽合同,承包人应按照发包人的要求进行工程建设。发包人单方变更工程设计是发包人的一项法定权利,不需要与承包人协商一致,承包人必须按发包人依法变更后的设计要求进行施工,否则就构成违约。当然,因发包人变更设计给承包人造成的损失必须予以赔偿。同时对合同价款、工期及质量等相关内容做出调整。 三、关于不可抗力和情势变更 (一)不可抗力引起合同变更 《合同法》第117条规定,不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的情形。2007版《标准施工招标文件》,则对不可抗力进行了具体的描述,不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见,在施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,

劳动合同主体变更协议

劳动合同主体变更协议 甲方:________________________________(以下称“甲方”) 法定代表人:_____________________ 通讯地址:________________________________ 乙方: ________________________________(以下称“乙方”) 身份证号码:□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 性别:□男□女户口性质:□非城镇□城镇 家庭住址:________________________________ 丙方:______________________________(以下称“用工单位”) 法定代表人:__________________________ 通讯地址:________________________________ 为配合丙方的运营与发展,甲、丙双方进行人事调整,现就更换用工管理机构所涉及的劳动合同用人主体变更及其他权利义务等相关事宜,根据《中华人民共和国劳动合同法》及有关的劳动法律、法规、行政规章,经三方协商一致,签订本变更协议。 1、乙方原与“__________________________________________________”签订的劳动合同, 用人主体变更为“__________________________________________________”,原职务__________变更为__________,其他劳动合同条款不做任何变更。 2、原劳动合同期限双方确认从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日。 3、变更后,丙方负责办理乙方的用工与社会保险缴纳、代发工资等相关手续。 4、丙方认可此协议所涉及的用工主体调整,不影响乙方在丙方的服务年限连续计算。 5、变更协议从_____年_____月_____日起经三方签字或盖章后生效。 甲方:乙方:丙方: 签字(盖章)签字(盖章)签字(盖章)

建设工程施工合同补充协议

《建设工程施工合同》补充协议 发包方(甲方): 承包方(乙方): 甲乙双方于2007年月日签订了关于甲方开发的“”项目期号楼工程的《建设工程施工合同》,双方经协商一致,现达成以下补充协议: 第一条合同的组成 1、组成本工程合同的文件及其效力优先顺序和解释顺序为:(1)本补充协议及附件; (2)招标文件;(3)中标通知书;(4)投标文件;(5)《建设工程施工合同》协议书、专用条款、通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸;(8)预算书。 2、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本补充协议组成部分,并最优先解释适用。 第二条工程承包范围 1、甲方所提供的图纸与合同文件所显示的全部建筑、结构及配套工程,包括(但不仅限于)土石方工程及回填土工程、基础(桩基础部分除外)及防水工程、地上及地下主体工程、内外墙砌筑工程、抹灰、湿作业及粗装修工程、墙面及楼地面装饰类块料材料的供应安装、室内外给排水工程、动力、照明、防雷接地工程、其它各机电、水系统配管、箱体孔洞等的预埋预留、外铺装工程以及上述范围内的质量管理、协调和进度控制。其中甲方外委工程详见附件一。 2、对甲方指定的材料、设备供应商和指定外委施工单位的

施工配合及总承包管理。 3、乙方负责办理工程施工的全部手续并承担相应全部费用,包括(但不限于)夜间施工、环保、交通、生活用水、临时设施、消防、安全、建筑施工排污、排渣、噪声超标、施工安全设防、施工合同鉴证等所有与所承包工程施工有关的建设手续及全部费用及承包范围内的材料、设备、构配件和必要的结构检验、检测、试验(包括必要的破坏性实验)以及室内环境检测等全部费用及达到本合同工程质量等级要求的全部经济支出。 4、整体工程档案资料收集、竣工图纸整理。 5、甲方临时安排的其他工作。 6、甲方有权按工程实际情况增加或减少已确定工程范围及项目或材料。 第三条工期 1、本工程设三个节点工期,+(天)、主体封顶(天)、全部竣工(天),要求乙方按期或提前完成各节点工期任务。 2、乙方制定施工总体计划,确保所承包工程按期完工,乙方的进度计划中应包括各阶段工期并经甲方确认。由乙方申报并经甲方确认的施工进度计划视为双方对工期的约定,双方应严格执行。 3、各节点工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内,该等因素不作为延长工期的因素。 4、各节点工期自甲方发出开工令之日起开始计算。 5、任何一阶段工期的竣工日明显将延误时,甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成。 6、不影响关键线路或虽影响关键线路但需延长工期累计未

合同主体变更申请书[工作范文]

合同主体变更申请书 篇一:变更合同主体申请书 变更合同主体申请书 申请人:程宝海(系死者程家坤之父),生于1970年2月8日,汉族,住济南市历城区华山镇程家庄36号。 申请人:赵茂花(系死者程家坤之母),生于1971年3月27日,汉族,住济南市历城区华山镇程家庄36号。 申请事项:请求贵所准许将申请人代表程家坤与贵所签订的委托代理合同的甲方变更为申请人。 事实与理由:为申请人之子程家坤与山东大学第二医院医疗人身损害赔偿纠纷,申请人已于日前与贵所签订委托代理合同,贵所也已指派杨大刚律师作为程家坤的代理律师将山大二院诉至济南市天桥区人民法院。但在诉讼过程中开庭前,程家坤不幸于20XX年10月10日死亡。申请人为此将依法作为本案原告参加诉讼。现在,申请人请求贵所准许,将原委托代理合同中的甲方变更为申请人,其他条款均不变,申请人保证将严格履行合同约定的全部义务。如贵所同意,请求贵所准许杨大刚律师作为申请人的代理律师继续按合同约定通过诉讼等合法途径维护申请人的合法权益。 此致 山东舜易律师事务所

申请人: 20XX年10月21日 篇二:合同主体变更协议模板 合同权利义务转移协议 甲方: 乙方(业务转出方): 丙方(业务转入方): 一、甲、乙、丙三方经过友好协商,从年月日起将甲、乙双方签订的《合同》(合同号合同期限为20XX年3月1日至20XX年12月28日)之乙方主体(即本协议乙方)变更为本协议丙方。 二、合同主体变更后,原合同主体账号废除,新合同主体户名(即本协议丙方)为新合同主体开户行为:,新合同主体银行账号为:。 三、年月日及之前甲乙双方形成的债权债务仍由甲乙双方履行;从年月日起,的主体变更为:和,即由本协议丙方代替本协议乙方承担上述合同的全部权利与义务。 四、本协议签订之后,如因权利义务的转移给甲方造成损失,由本协议乙、丙双方承担连带赔偿责任。 五、本协议作为《》的变更协议,没有约定的条款,按照原合同执行。协议与原合同不符的,以本协议约定为准,作为《》不可分割的一部分,自三方签字盖章后生效。

某工程施工合同补充协议书

唐山曹妃甸临港商务区x期住宅楼工程 《建设工程施工合同》补充协议 发包人(甲方):唐山曹妃甸xxx房地产开发有限公司 承包人(乙方): 根据双方于年月日签订的唐山曹妃甸临港商务区二期住宅楼工程《建筑工程施工合同》(简称原合同),甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商,达成一致,形成本补充协议。本协议是原合同的组成部分,与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同相抵之处,以本协议为准。 一、工程概况 1.工程名称:曹妃甸临港商务区xx住宅楼工程 2.工程地点:曹妃甸中山路临港商务区 3.工程范围:B区11栋楼的建筑安装工程。建筑面积(暂估)150000平方米,含半地下室、车库面积。(施工图纸到现场后调整建筑面积并补充本协议附件)。 4.承包内容:甲方提供的全部施工图及技术文件中的所有内容(桩基工程及其他甲方分包工程除外)。 二、合同工期 合同工期总日历天数295 天。 开工日期为2012年5-6月,以总监理工程师发出的开工令为准。

竣工日期为2012年12月31日前。 关键部位节点工期及网络图详见附件2。 三、质量标准 合格。 四、承包方式: 包工包料,除甲方分包工程以外的全部工程总承包。 甲方分包工程(不限于):桩基工程、消防、通风、电梯、燃气、门窗安装等工程。 五、合同价款确定与结算 (一)合同价款 暂估合同价款为11250万元(人民币大写:壹万壹仟贰佰伍拾万元整)。 暂估合同价款=暂估单价×暂估建筑面积 暂估单价:1250元/平方米, 暂估建筑面积:90000平方米。 本工程合同价款未核定前,按暂估价拨付进度款。 合同价款核定:乙方收到甲方全部施工图纸后的30日内,将施工图(含图纸会审内容)预算报甲方审核,甲方审核后的预算价款下浮2%后做为合同价款。 合同价款确定后,按合同价款拨付工程进度款。已按暂估价拨付的进度款据实调整。 (二)工程结算

相关主题