科学研究项目合同
甲方：
法定代表人：
地址：
联系方式：
乙方：
法定代表人：
地址：
联系方式：
上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。
一、项目名称
二、项目的具体内容
三、项目总经费
本项目总经费人民币（大写）（￥元），其中甲方承担经费为人民币（大写）（￥元）。
四、甲方的权利和义务
1、甲方在本合同签字生效后及时按合同规定核拨经费。
2、甲方有权依据和对项目进行管理。
五、乙方的权利和义务
1、乙方有权按照本合同的规定获得甲方项目拨款。
2、乙方应在年月日前完成项目。
3、乙方应根据本合同和、
保证项目的顺利实施和按期完成；接受甲方的检査和监督，及时报送有关项目进展报告、结题总结报告和经费决算报告等全套资料。在项目完成后，按甲方要求进行结题验收。
4、若因甲方违反本合同的规定造成本项目不能正常实施和完成时，乙方有权要求甲方在本合同中所规定的项目研究期限上进行顺延。
六、争议解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
（1）提交位于（地点）的仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；
（2）依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。
七、附则
1、本协议一式二份，协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。
2、本协议经各方签署后生效。
签署时间：年月日甲方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
我国合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了
解注意的。
第一、注意合同名称与合同内容是否一致
有些公司使用合同统一文本，这本是好事，但由于对合同性质了解不细，会出现张冠李戴的事情。例如本是加工承揽合同，却使用买卖合同文本，为合同以后的履行和适用法律条款增添了争议。
第二、注意列明每项商品的单价
有些公司在买卖合同中，标的是多类商品，但却只在合同中明确各类商
品的总价款，而不确定具体每种商品的单价，一旦合同部分履行后发生
争议，就难以确定尚未履行的部分商品的价款。
第三、在合同中明确违约金和赔偿金计算方法
《合同法》虽然规定一方违约，另一方可以向其追索违约金或赔偿金，
但如果合同中没有明确数额或计算方法，法院就会视为双方当时放弃违
约金权利，而不予支持。增加赔偿实际损失的举证难度。
第四、确定管辖法院
合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地法院管辖，但不得违反对级别
管辖和专属管辖的规定。如果直接约定有难度，也可以约定：“如发生
争议，双方均可向各自经营所在地法院提起诉讼。”
第五、注意用词严谨
例如合同中常见的约定：“合同在双方签字盖章后生效。”但是一方只
签字没有盖章，在法院对方就可能会提出由于合同只签字没有盖章，因
此合同还未生效的主张。因此此处应当约定：“合同在双方法定代表人
或授权人签字或单位盖章后生效。”
第六、签约对象的主体资格
当前，经营单位的性质、种类、背景比较复杂，有关部门的管理不到位
现象比较普遍。在此情况下，为防范欺诈行为，减少交易风险，非常有
必要考虑交易对方的主体资格、履行合同能力、信用情况等。主体资格
方面应当查看一下对方的营业执照和企业参加年检的证明资料。不能仅
凭其名片、介绍信、工作证、公章、授权书、营业执照复印件等证件。
因为有的企业因连续两年不参加年检很有可能已被工商部门吊销营业执照。
第七、合同条款必须对等性
合同条款的对等性是公平原则的重要内容。不要签义务多、责任重、权
利少这类一边倒的合同，例如合同只规定我方违约要如何处理而无对方
违约如何处理的内容。同样，也不要签订权利多、义务少的、责任轻的
合同，否则另一方可能以该合同违背公平原则对合同的有效性提出抗辩。
第八、注意定金与“订金”的区别
定金是债的一种担保方式。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者
收回。给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金;收受定金
的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金。实践中如把定金写成订金，因订金在法律上被认定为预付款，不具有担保功能。
第九、注意项目分包合同的特殊要求
公司承揽的有些项目是从其他承包商那里分包而来，此类合同涉及一个重要的问题是发包方是否允许承包商对项目进行分包。根据合同法的规定，分包要经过发包方的同意，否则分包行为无效。因此一定要注意原合同的约定，应当向承包商提出此问题并要求其征得发包方同意将工程分包给我方。
第十、仲裁机构名称要写具体、明确
合同中也可以约定由仲裁委处理双方的争议，仲裁的优点是速度快、效率较高，费用也比法院为节省。约定仲裁机构应当明确。仲裁为一裁终审制，不再允许向法院提起诉讼。
合同编号： 技术开发（委托）合同 项目名称： 委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 签订时间： 签订地点： 有效期限：（最好不要设定为永久有效） 中华人民共和国科学技术部印制
填写说明 一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术开发（委托）合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。 二、本合同书适用于一方当事人委托另一方当事人进行新技术、新产品、新工艺、新材料或者新品种及其系统的研究开发所订立的技术开发合同。 三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。 四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合同的组成部分。 五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。
委托方（甲方）： 住所地： 法定代表人： 项目联系人： 联系方式 通讯地址： 电话：传真： 电子信箱： 受托方（乙方）： 住所地： 法定代表人： 项目联系人： 联系方式 通讯地址： 电话：传真： 电子信箱： 本合同甲方委托乙方研究开发 项目，并支付研究开发经费和报酬, 乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条本合同研究开发项目的要求如下： 1．技术目标： 。 2．技术内容： 。 3．技术方法和路线： 。 第二条乙方应在本合同生效后日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容： 1. 2. 3. 4. 第三条乙方应按下列进度完成研究开发工作：
合同编号：YT-FS-7770-54 科学技术服务合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
科学技术服务合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 委托方(甲方)： 法定代表人： 受托方(乙方)： 法定代表人： 本合同甲方委托乙方就 项目进行的专项技术服务，并支付相应的技术服 务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各 自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的 规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 第一条：甲方委托乙方进行技术服务的内容如下： 1.技术服务的目标： 2.技术服务的内容： 3.技术服务的方式： 第二条：乙方应按下列要求完成技术服务工作：
1.技术服务地点： 2.技术服务期限： 3.技术服务进度： 4.技术服务质量要求： 5.技术服务质量期限要求： 第三条：为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项： 1.提供技术资料： (1) (2) (3) (4) 2.提供工作条件： (1) (2) (3) (4) 3.其他：
建设工程设计合同 Construction Project Design Contract 项目名称： Project Name: 项目建设地点： Project Location: 合同编号： Contract No.: 设计证书等级： Grade of Design License: 委托方： Client: 承接方： Design Firm: 签订日期： Signed on: 委托方：（甲方） Client (Party A): 承接方：（乙方） Design Firm (Party B): 甲方委托乙方承担XX 项目（一期）工程设计，经双方协商一致， 签订本合同。 Party A entrusts Party B to undertake the design for This Contract is made by the two parties after their mutual agreement. 第一条本合同依据下列文件签订 Article 1. This Contract is made on the basis of the following documents:
1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建 设工程勘察设计市场管理规定》。 1.1 《The Contract Law of the People’s Republic of China》,《The building regulations of the People’s Republic of China》and 《The developmental Law of the People’s Republic of China. 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.2 Relevant Building & Design Codes and Regulations of the State and of the Shanghai Municipality. 1.3 建设工程的相关批准文件。 1.3 The approval documents that are required for this construction project. 第二条本合同工程设计项目的名称、地点、规模、投资、内容及 标准 Article 2. The name, location, size, investment sum, function, design contents and standards : 2.1 工程项目的名称：XX 项目（一期） 2.1 Project name: 2.2 工程项目的地点： 2.2 Project location: 2.3 工程项目的规模：总建筑面积约平方米（其中地下面 积约平方米），高度米。 2.3 Project size：The total floor area is approximately m2(of which the floor area of the underground area is m2),the total height is m. 2.4 工程特征及附注说明：商业办公综合楼 2.4 Project features & remarks：A commercial cum office building complex 2.5 工程项目的投资总额：控制在亿元人民币以下 2.5 Project investment in total: Controlled Within RMB million yuan RMB
拆除工程协议书 拆除，我们通常所说的拆除是指旧房拆除，墙体拆除等，进行拆除工程的时候，需要进行签订拆除协议书。下面橙子给大家带来拆除工程协议书，供大家参考! 拆除工程协议书范文篇一 甲方：乙方： 因工程施工需要，甲方将xx工商所旧办公楼的房屋拆除等工程委托乙方施工，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，达成如下协议： 一、工程地点：永兴县xx镇工商所院内 二、承包方式：总价包干方式 三、工程范围：工商所院内的办公楼的拆除四、工程内容：对旧办公楼的房屋拆除及负责所有建筑物及附属物的拆除、清运、清扫。开工时间：年月日，年月日完工。 四、双方责任(一)、甲方责任：1、甲方向乙方指定施工场地范围，对乙方进行技术交底，提供必要的测量配合及技术指导，但不因此免除乙方施工质量责任。乙方必须在甲方指定范围内施工。2、甲方负责做好与当地政府、村民各方面之间的协调工作。3、负责对拆迁施工现场的监督、检查。4、负责对拆除完毕的场地进行验收。5、工程完工达到甲方要求后，甲方给乙方办理结算(二)、乙方责任：1、
按甲方要求按时进入拆迁现场，保证工期的顺利完成。负责对本协议所列拆、除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清运、清扫等工作。 2、乙方保证连续施工，确保在合同工期内完工。 3、乙方在施工中应确保作业安全，因乙方或其他原因造成的安全责任由乙方自行负责，由此发生费用由乙方承担。 五、计量与支付1、工程造价：本工程采用总价包干，旧材料归施工方，此报价含税，包干价格为元(大写： )，已综合考虑了现场条件等各种因素，包括作业全过程的工、料、机费，施工用材料(机械)倒运费等与施工有关的全部费用，是支付合同工程项目(工序)按技术交底施工达到质量标准及甲方要求，完成其缺陷修复及一切辅助工作所需的全部酬金的综合单价(含合同明示或暗示的所有责任、义务和风险的费用)。对于本合同中没有提到的内容均视为已包含在表中相应内容之中，合同履行期间不论发生工、料、机、的价格浮动或政策性变化，合同价格均不做调整。2、合同签订生效后，工程完工并通过甲方技术部门验收，甲方一次性结清合同价款。 六、附则1、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可以做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。2、本合同在履行中发生争议，甲乙双方应按照合同条款及有关法律规定协商解决，协商不成时，由永兴县劳动仲裁委员会裁决。3、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。4、本合同字甲乙双方授权代理人签字或加盖公章后生效，双方结清工程款后合同效力终止。 甲方：乙方：委托代理人：委托代理人：
合同编号： 技术服务合同 项目名称： 委托方： （甲方） 受托方： （乙方） 签订时间： 签订地点： 有效期限： 中华人民共和国科学技术部印制
填写说明 一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。 二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。 三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。 四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。 五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。
技术服务合同 委托方（甲方）： 住所地：__ 法定代表人：__ 项目联系人：__ 联系方式：________________________________________ 通讯地址：_____ 电话：传真：_ 电子信箱：_____ 受托方（乙方）： 住所地：_ 法定代表人：_ 项目联系人：_ 联系方式：________________________________________ 通讯地址：____ 电话：传真： 电子信箱：______ 本合同甲方委托乙方就 项目进行的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条：甲方委托乙方进行技术服务的内容如下： 1．技术服务的目标： 。 2．技术服务的内容： 。 3．技术服务的方式： 。 第二条：乙方应按下列要求完成技术服务工作： 1．技术服务地点： 2．技术服务期限： 3．技术服务进度： 4．技术服务质量要求： 5．技术服务质量期限要求： 第三条：为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 x工程合同中英文版.docx 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
xxx工程合同 Contract No.: 合同编号： Party A: xxxCompany Limited 甲方：xxx有限公司 Party B:xxx Company Limited 乙方：xxx有限公司 This contract is made and entered into on the day of , 20xx by the following Parties in . 本合同丁20xx年月日由以下当事方在签署。 Party A: xxx Company Limited, 甲方：xxx有限公司，xxx经营的公司，住所地为xxx,（下称“甲方”），法定代表人：xxx Party B: xxx Company Limited, 乙方：xxx有限公司，一家xxx经营的公司，注册地址是：xxx,（下称“乙方”），法定代表人：xxx Party A and Party B are called by a joint name of Both Parties under this contract, each of which is called as A Party. 甲方和乙方在本合同项下统称为“双方”，单独称为“一方”。 1. Work Content and Requirements 1.1 In accordance with the items stipulated in this Contract, Party B shall conduct the project as per the Project standard and quality standard stipulated by Ministry of Engineering of the Union of xx. 1.1依据本合同所限定的条款，乙方应以xx工程部规定的建筑标准和质量要求执行本工程。 2. Contract Period— 2.1 Work period for the RoadConstruction Project: the work shall be completed within 2 month upon signing the Contract. The condition of handover is that the Project Inspection & Acceptance Teamconstituted by Party A, shall issue the Inspection & Acceptance Sheet
外立面装修工程拆除施工协议 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 经甲乙双方友好协商，遵循《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条款》以及当地有关法律、法规，本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项达成共识，具体内容如下： 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程内容及承包范围： 3、质量等级：满足现场施工需求。 二、承包方式 承包方式：本工程采用清包工，包质量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。 本合同约定的固定单价包含但不限于人工费、机械费、维保、装卸、运杂、材料保管、技术服务等与施工相关的所有费用。甲方不提供住宿，由乙方自行解决。 注：1、此施工工作内容采用固定单价计取，以现场实际发生工程量据实结算；工作内容以现场实际发生为准。 2、甲方提供施工用电，吊篮、脚手架等措施费用。 四、工程合同价款及结算 1、乙方已充分考虑了因现场条件、夜间施工、与各专业的配合交叉等因素导致的施工效率降低，其费用已包含在合同单价中。
2、支付方式：因现场实际情况，根据施工需求，须分批次进行拆除施工，施工完成后按批次付款。施工范围内项目全部完成，支付全部工程款。 3、乙方承诺确保民工工资的发放，如由此发生的一切问题与甲方无关。 4、付款方式：工程款付至本合同约定的承包人银行账户。 五、工程工期 1、本工程批次施工工期为5日历天，开工日期以进场日期为准。 2、在施工过程中，如因乙方原因未能按期完成双方约定的进度计划，每延误一天，扣除乙方总工程款千分之五的违约补偿金；若因甲方原因造成工期延误，经甲乙双方确认后，工期相应顺延。 六、双方主要责任 1、甲方的责任 （1）甲方向乙方提供工程施工所需的现场条件，协调现场情况，为乙方正常施工创造条件。 （2）甲方督促检查工程进度，工程质量，施工技术及安全生产。 （3）甲方有权对施工质量、施工安全、文明施工、施工进度进行监督、管理，参加隐蔽工程验收及竣工验收。 2、乙方的责任 （1）确保本合同规定的质量、安全、工期按期完成。 （2）进场后五天内，编制出工程施工组织设计及进度计划，报甲方批准后实施。 （3）及时向甲方报送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料，并接受甲方职能部门的检查指导。 （4）如工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工、限时整改，直至达到合格要求为准，由此造成的全部相关费用由乙方承担； （5）乙方负责对已完工程在未正式交付甲方前的保护工作。 （6）乙方必须配合好其它各施工班组、各工种的交叉作业，听从施工管理人员的统一安排、指挥。 七、工程质量 1、本工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）的规定。 2、乙方必须严格按照施工图精心组织施工，确保工程达到合格。 3、在施工中，乙方必须无条件接受甲方及有关质量部门的检查，监督和处理。
合同编号： 技术开发（合作）合同 项目名称： 甲方: 乙方: 丙方: 签订时间： 签订地点： 有效期限： 中华人民共和国科学技术部印制
填写说明 一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术开发（合作）合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。 二、本合同书适用于当事人各方就共同进行新技术、新产品、新工艺、新材料或者新品种及其系统的研究开发所订立的技术开发合同。 三、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合同的组成部分。 四、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。
技术开发（合作）合同 甲方： 住所地： 法定代表人： 项目联系人： 联系方式 通讯地址： 电话：传真：电子信箱： 乙方： 住所地： 法定代表人： 项目联系人： 联系方式 通讯地址： 电话：传真：电子信箱： 丙方： 住所地： 法定代表人： 项目联系人： 联系方式 通讯地址： 电话：传真：电子信箱：
本合同合作各方就共同参与研究开发 项目事项，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由合作各方共同恪守。 第一条本合同合作研究开发项目的要求如下： 1．技术目标： 。 2．技术内容： 。 3．技术方法和路线： 。 第二条本合同合作各方在研究开发项目中，分工承担如下工作： 甲方： 1．研究开发内容： 。 2．工作进度： 。
3．研究开发期限：。 4．研究开发地点：。 乙方： 1．研究开发内容： 。 2．工作进度： 。 3．研究开发期限：。 4．研究开发地点：。 丙方： 1．研究开发内容： 。 2．工作进度： 。 3．研究开发期限：。 4．研究开发地点：。 第三条为确保本合同的全面履行，合作各方确定，采取以下方式对研究开发工作进行组织管理和协调： 。 第四条合作各方确定，各自为本合同项目的研究开发工作提供以下技术资料和条件： 甲方： 。
技术合同示范文本 技术开发合同书 中华人民共和国科学技术部监制
填写说明
技术开发合同书 鉴于： 本合同签约各方就本合同书中所描述项目的研究开发、投资融资、成果权属、收益分配、风险责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》之规定，达成如下协议，由签约各方共同恪守。 第一条签约方 甲方（委托方）： 乙方（开发方）： 第二条合同性质 本合同属于：1、委托开发合同□ 2、合作开发合同□ 第三条签约时间和地点 本合同由上述签约方于年月日在签订。
第四条项目名称（用简明规范的专业术语概括技术特征） 第五条技术内容 5.1 技术主要组成部分： 5.2 研究方法和技术路线： 5.3 技术开发手段： 5.4 技术目标（包括技术指标和参数）：
第六条研究开发计划 6.1 阶段进度： 6.2 总体计划： 第七条转委托 7.1 开发方/合作双方是否可以将部分开发工作转委托给第三方： （1）是□ （2）否□ 7.2 转委托的具体内容包括： 第八条保密要求 8.1 保密范围： 8.2 保密期限： 第九条权利保障 签约方保证本合同涉及的全部技术内容具有自主性和真实性，并不因本合同的履行而侵犯他人的合法权益。
第十条风险承担 10.1 在本合同履行过程中，因现有技术水平和客观条件下难以克服的技术 困难造成的损失，风险责任按如下约定承担： 10.2 因不可抗力因素造成的损失，双方按如下约定承担： 10.3 本合同所指不可抗力因素，除法律规定情形之外，还包括以下情形： 第十一条技术成果权益的归属和分享 11.1 履行本合同产生的技术成果申请专利的权利归方所有； 11.2 履行本合同产生的技术秘密成果有关权益约定如下： 1、使用权归属：甲方□乙方□甲乙双方□ 2、转让权归属：甲方□乙方□甲乙双方□ 3、使用、转让所产生利益的分配办法： 11.3 其他需要约定的内容： 第十二条成果验收 12.1 技术成果交付载体：
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 中英文建筑工程合同 (ContractofConstructionProject) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
Contract of Construction Project 合同编号：Contract Number: 工程名称：Project Name: 发包方(甲方)： ______________________________ Employer (Party A): ________________________ 承包方(乙方)： ______________________________ Contractor (Party B): ________________________ 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 In order to make definite of the rights, obligations and economic responsibilities of both parties during the construction, the parties, in accordance with The PRC Contract Law and Construction Engineering Contract Regulations and relevant provisions, agree to sign this contract. 第一条工程项目Article 1, Project item 1 .工程地点：Project site: 2. 工程范围：Scope of project 3. 工程造价：人民币元整(该造价为包工包料价) Project cost: PMB Yuan only(Cost of this contract is the contract price for labor and materials) 第二条施工准备Article 2, Preparation for construction 1 .甲方协助乙方办理临时水电及垂直运输，提供建筑图纸及有关隐蔽障碍物的资料。 Party A shall assists party B to deal with the procedures of temporary hydropower and vertical transportation and provide architectural drawings and documents of relevant concealed obstacles . 2 .乙方：.Party B: ①负责施工区域的临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作； Be responsible for the works of laying, management, use and maintenance of the temporary facilities, water and electricity pipeline in the construction area. ②组织施工管理人员和材料、施工机械进场；
合同编号：YT-FS-6417-56 拆除施工合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
拆除施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方共同协商，就甲方砖木结混旧拆除工程，达成如下拆除合同。 一、拆除、清运的范围 ×××市三十中旧教学楼(砖木结混三层)一幢垃圾清运以学校自然地坪为准，不许垃圾自然地坪以下土层。 二、拆除要求 1、合同签订时，乙方须一次性交清履约保证金20万元(贰拾万元)，返还甲方元，大写：从履约保证金中扣除。
2、拆除前乙方申报施工方案和安全措施，经甲方许可后方可施工。 3、拆除废旧材料全部归乙方所有，将门窗、木料、暖气片按甲方指定位置整齐堆放，将拆除垃圾全部清运完毕旧料乙方可自行拉走或者变卖。 4、乙方在拆除过程中，不得采用爆破方式进行拆除。 5、拆除工程不得转包，对拆除范围内的建筑必须全刘拆除，垃圾须全部清理干净。 6、乙方对拆除工程的盈亏自负。 三、拆除工期： 开工时间：完工时间：总计日历天数天 四、甲方职责 1、甲方负责施工前的断水、断电、断暖等工作，提供施工人员的生活用电和用水。 2、甲方负责提供乙方的施工用电，乙方必须在用电前向甲方报告用电负荷，乙方按照电表数和用电价格付费。
技术服务合同 项目名称： 委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 签订时间：年月日签订地点：
填写说明 一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。 二、本合同书适用于一方当事人一方（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。 三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在 “委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。 四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组 成部分。 五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。
服务合同 委托方（甲方）： 法定代表人： 项目联系人： 通讯地址： 联系电话：传真： 电子信箱： 受托方（乙方）： 法定代表人： 项目联系人： 联系方式: 通讯地址： 联系电话：传真： 电子信箱： 本合同甲方委托乙方就项目进行驻场的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容如下： 1.技术服务的目标：确保服务对象计算机系统等正常运行
2.技术服务的内容： a、保证桌面系统（操作系统、应用软件）等软件正常运行； b、台式计算机、笔记本电脑、显示器等设备的硬件维护和维修 ； c、保障打印机、传真机、扫描仪等外设的软、硬件正常运行； d、系统网络及计算机病毒防护，杀毒软件的更新及病毒清除； e、办公自动化系统的相关维护； f、保内、保外设备送修服务； g、保外设备二级维修服务； 3.技术服务的方式：驻场服务 4.服务方式: 1）乙方保证工作日内驻场服务； 2）建立设备档案，以便于管理及维护； 3）定期上门进行应用软件的维护，保证正常运行，并每季度进行一次全面的巡检，排除系统隐性故障； 4）乙方在服务过程中，因甲方不以配合，而造成服务无法实施，工作量无法完成，乙方不以承担相关责任。 第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作： 1.技术服务地点： 2.技术服务期限：年月日至年月日 3.技术服务进度：一般性问题现场解决,较难问题48小时内解决,特殊 故障(如设备硬件维护主板)，一周内解决。
Con structi on Con tract 工程合同 PO No. : XXXXXXX Buyer:. Date of sig nature: 甲方: 签约日期: Seller: 乙方： This Purchase Order is made by and betwee n the Buyer and the Seller: Whereby the Buyer agrees to buy and the Seller agrees to sell the under mentioned commodity according to the terms and conditions stipulated below: 甲乙双方经友好协商.一致就供应下列产品，达成如下条款: 1.Scope of Supply and Price 工作范围及价格明细
2.Tech ni cal Requireme nt. Quality Requireme nt, Sta ndard &Warra nty Period: Seller shall carried out the construction in strict accordance with the National Standard and the requirements stipulated in the Tech ni cal Agreeme nt No. which both party sig ned (see attached docume nts). The warranty period shall be 1 year after placement of Goods in service. 技术要求、质员要求、技术标准和质保期限:按国家标准和双方签定的技术协议（编号: 见附件）施工. 质保期为投产后1年. 3.Job Sites: 施工地点: 4.Con structi on Equipme nt, Tools &Field Pers onnel Man ageme nt: 施工设备工具及现场人员管理： (1)Al 1 the con structi on equipme nt and tools shall be provided by Seller. 所有施工用设备及工具由乙方自带。 (2)Buyer will coord in ate and arra nge the electricity and water supply on the site. 现场施工用水电由甲方协调安排 (3)Buyer will be responsible for al 1 the lifting work during the construction on site.现场施工过程中的吊装工作由 甲方负责。 (4)Seller shall be responsible for the manageraent of its field personnel safety: Seller should provide reasonable protection and insurance for its personnel * s safety. All the personnel injury and property damage caused by Seller * s failure of management shall be borne by Seller. 现场施工人员管理由乙方负责.乙方应对人员的安全等方面提供合理的保障.由于乙方管理原因造成的人身伤亡及财产损失由乙方承担.
拆除工程合同范本 拆除工程合同书范文1 甲方： 乙方： 甲方将哈工大科技大厦地下一层拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商签订本协议： 一、施工内容及工程量： 1、施工内容：建筑物拆除及间墙地上加高的砖土清运。 2、拆除标准：按甲方要求拆除范围内的房屋以及渣土清运。 3、施工中拆下的废旧材料归乙方所有，均由乙方自行处理。 二、工程价款： 经甲乙双方协商拆除项目总金额为( )元。结算方式：甲方应在乙方完成工程量50%时，付一部分工程款。其余工程款再施工完闭后3日内付清。 三、施工日期： 本合同工程定于20XX年7月26日开工，于20XX年8月8日竣工。 四、双方责任及权力
1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。 2、负责协调切断通往拆除区域内的电源、通信等线路。 3、甲方指定为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜，并监督乙方的施工过程。 乙方： 1、负责编制施工方案，制定安全环保措施。 2、积极配合甲方的工作。 3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。 4、负责机械及人员安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施，确保施工中万无一失，并负责施工人员的安全保险，对施工中所发生的任何安全责任事故责任由乙方承担。 5、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。 6、乙方指定( )为工程项目负责人。 五、违约责任： 违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任，造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。 六、其它： 本合同自甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字
技术开发合同书范本通用版 中华人民共和国科学技术部监制 填写说明 一、本合同书是由国家科学技术部监制的示范文本，作为技术合同认定登记部门的统一格式文本使用。 二、本合同文本适用于委托开发合同和合作开发合同，签约方按照合同的性质并根据具体条款的提示内容签订合同。 三、签约方为多方当事人的，按各自在合同中的地位列为共同甲方或共同乙方。 四、合同条款中带“”的内容，为选择性条款，请在选定内容后面的“”中打“√”或打“×”。 五、对于合同有关条款，签约方需约定更多内容，可另行附页。 六、本合同中签约方约定无需填写的条款，可在该条款处注明，尽量不留空白。 七、委托代理人签订本合同时，应当出具有效的委托证明。 八、通过中介机构签订本合同的，应将中介合同作为本合同的附件。 九、本合同最后页的“认定事项”部分，由技术合同认定登记部门填写并加盖公章，作为技术合同认定登记的凭证。 鉴于： 本合同签约各方就本合同书中所述技术秘密的技术内容、成果权益、收益分配、费用支付、违约责任以及与之相关的技术及其资料等内容经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》之规定，达成如下协议，由签约各方共同恪守。 第一条签约方 甲方委托方： 乙方开发方： 第二条合同性质 本合同属于：1.委托开发合同 2.合作开发合同
第三条签约时间和地点本合同由上述签约方于在签订。 第四条项目名称用简明、规范的专业术语概括技术特征： 第五条技术内容 5.1 技术主要组成部分： 5.2 研究方法和技术路线： 5.3 技术开发手段： 5.4 技术目标包括技术指标和参数： 第六条研究开发计划 6.1 阶段进度： 6.2 总体计划： 第七条转委托 7.1 开发方/合作双方是否可以将部分开发工作转委托给第三方： 是 否 7.2 转委托的具体内容包括： 第八条保密要求 8.1 保密范围： 8.2 保密期限： 第九条权利保障 签约方保证本合同涉及的全部技术内容具有权力的自主性和真实性，并不因本合同的 履行而侵犯他人的合法权益。 第十条风险承担 10.1 在本合同履行过程中，因现有技术水平和客观条件下难以克服的技术困难造成 的损失，其风险责任按如下约定承担： 10.2 风险责任确认方式：
篇一：技术服务合同书范本 合同编号： 技术服务合同 项目名称： 委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 中介方： 签订时间：2010.10.02签订地点： 有效期限： 2010.10-2011.01 中华人民共和国科学技术部印制 填写说明 一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范 文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。 二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委 托方）解决特定技术问题所订立的合同。 三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等， 在"委托方"、"受托方"项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。 四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同 的组成部分。 五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注 明"无"等字样。 技术服务合同 委托方（甲方）： 住所地： 法定代表人： 项目联系人： 联系方式： 通讯地址： 电话：传真： 电子信箱： 受托方（乙方）： 住所地： 法定代表人： 项目联系人： 联系方式： 通讯地址： 电话：传真： 电子信箱： 中介方：无 住所地：无法定代表人：无项目联系人：无联系方式：无 通讯地址：无电话：无传真：无电子信箱：无 本合同甲方委托乙方就矿热炉生产铬、镍系铁合金工艺研究项目进行有偿的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容如下： 1、技术服务的目标：根据铬、镍系铁合金生产原理，视不同原料制定合理的冶炼工艺制度。 2、技术服务的内容：使学员掌握铁合金生产基本原理、操作方法；掌握节能降耗基本途径；具备应用新技术能力。。 3、技术服务的方式：对学员进行培训。。 第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作： 1、技术服务地点： 2、技术服务期限： 3、技术服务进度： 2010.10-2010.12使学员掌握基本原理和设备；2010.12-2011.01使学员掌握工艺操作。 4、技术服务质量要求：使学员掌握铬、镍系铁合金生产工艺。 5、技术服务质量期限要求： 2011.01.15前完成。第三条为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项： 1、提供技术资料： （1）目前生产产品品种、生产设备参数等主要技术资料； （2）主要原燃料条件； （3）； （4）。 2、提供工作条件： （1）无； （2）； （3）； （4）。 3、其他：无。 4、甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式： 2010.10-2011.01，通过学员传达。第四条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为： 1、技术服务费总额为：； 2、技术服务费由甲方一次（一次或分期）地付乙方。 具体支付方式和时间如下： （1）2010年10月汇款至乙方账户； （2）； （3）。乙方开户银行名称、地址和帐号为： 开户银行： 地址：篇二：技术服务合同范本 合同编号: 技术服务合同 项目名称:委托方(甲方): 受托方(乙方): 签订时间:签订地点: 中华人民共和国科学技术部印制填写说明 一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。 二、本合同适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。 三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在"委托方"、"受托方"项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。
工程施工合同中英文版 Construction Contract PO No.: XXXXXXX Buyer:. Date of signature: 甲方: 签约日期： Seller: 乙方: This Purchase Order is made by and between the Buyer and the Seller: Whereby the Buyer agrees to buy and the Seller agrees to sell the under mentioned commodity according to the terms and conditions stipulated below: 甲乙双方经友好协商，一致就供应下列产品，达成如下条款： 1. Scope of Supply and Price 工作范围及价格明细 2. Technical Requirement, Quality Requirement, Standard & Warranty Period: Seller shall carried out the construction in strict accordance with the National Standard and the requirements stipulated in the Technical Agreement No. ________which both party signed (see attached documents). The warranty period shall be 1 year after placement of Goods in service. 技术要求、质量要求、技术标准和质保期限: 按国家标准和双方签定的技术协议（编号：______见附件）施工，质保期为投产后1年。 3. Job Sites: 施工地点： 4. Construction Equipment, Tools & Field Personnel Management: 施工设备工具及现场人员管理： (1) All the construction equipment and tools shall be provided by Seller. 所有施工用设备及工具由乙方自带。 (2) Buyer will coordinate and arrange the electricity and water supply on the site. 现场施工用水电由甲方协调安排。 (3) Buyer will be responsible for all the lifting work during the construction on site. 现场施工过程中的吊装工作由甲方负责。