10kv线路架设施工合同
【篇一：10kv线路施工合同】
10kv线路施工合同
甲方：新乡长明铅业有限公司
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，辽宁省电力xxxx供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、保
质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。
第一条工程概况
一工程名称：
二工程内容：
三工程地点：
四设计单位：
五工期：
六质量标准：10kv-35kv架空电力线路施工及验收规范
七合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定（￥）万元人
民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分
以设计变更为准。
第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律
一合同语言：汉语
二适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。
三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质
量验评标准。
第三条甲乙方驻工地代表
一甲方项目负责人：
二乙方项目负责人：
三工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。
第四条甲方工作
一施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办
理好安全监护、安全交底等相关手续。
二负责组织辽宁省电力xxxxx供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量
不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。
三根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。
四负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙
方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。
第五条乙方工作
一按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。
二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所
有施工工程的质量检查监督。
三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，
方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方
做好工程竣工验收工作。
四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工
程质量达到合同约定的验收标准。
五提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表，
提供前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。
六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责
任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。
七已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品
保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。
八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。
九保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，
承担违反有关规定的损失和罚款。
第六条工程质量等级
一工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条
件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代
表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条
件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约
定条件的，乙方承担违约责任。
二质量评定部门：辽宁省电力xxxxx供电公司生技部、审计部、财
务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。
第七条验收和重新检验
一甲方根据乙方的申请，组织辽宁省电力xxxxxx供电公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目
进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原
因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直
至符合质量要求。
二检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲
方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求
返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得
影响乙方正常的施工进行。
三隐蔽工程和中间验收。工程施工达到合同约定的隐蔽工程和中间
验收时，乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应及时进行验收。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方应在限定
时间内修改后重新验收。
第八条工程预付款
本工程开工前不预付工程款。
第九条工程款支付
一工程款支付方式：支票
二工程款支付金额和时间：工程竣工决算后，扣除工程决算款20%做为保修金，其余工程决算款付给乙方。
第十条竣工决算
一竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工
要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。
二乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交决算报告。
三保修金和支付方式：按工程决算款20%，保修期满全部付清，
保修金无论在何种情况下均不计算利息。
第十一条保修条款
一保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。二保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保
修期内，乙方应在接到修理通知之内起3天内派人修理，否则，甲
方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内
扣除，不足部分由乙方支付。
第十二条争议
因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由营口
市仲裁委员会仲裁。
第十三条安全施工
在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的
工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责；由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任；由于乙方原因造成的工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付工程
决算款千分之一的违约金。由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。
第十四条合同的生效和份数
本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。
第十五条附加条款
合同条款中未尽事宜，双方协商解决。
甲方：辽宁省xxxx供电公司
负责人：
经办人：
年月日
乙方: xxxx供电公司
法人代表：
经办人：
年月日
【篇二：10kv线路及变台安装工程施工合同】
10kv线路及变台安装工程
施工合同
甲方：
乙方：
合同签订日期：3013年11月
合同签订地点：日 28
10kv线路及变台安装工程施工合同
甲方：
乙方：
依据《合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他相关法律法规的规定，经甲、乙双方协商一致，甲方将杵泥乡10kv及变台安装工程承包给乙方，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，特订立本合同，以资双方共同遵守！
第一条工程概况
2.1工程地点：
2.2工程承包范围：
2.3计划开工时间：
2.4计划完工时间：
2.5工程质量标准：本合同所约定工程项目质量标准应达到国家或一一电力行业质量评定标准的合格要求。
第三条承包方式、价格及包含的内容
3.1承包方式及价格本合同所述的施工项目实行“总价包干”的承包方式，双方约定总价为￥元（人民币大写：）。其承包总价包括合同
履约期间乙方线路抢险架设所需的设备、材料、施工人员工资及调
遣费、所有占地青苗赔偿费及因线路架设而造成的其他掼失费用、
跨越公路、河流、高低压输电线路、通讯线路的增加费、劳动保护
用品费用、安全措施费、文明施工费用（包括甲方及各上级主管部
门对现场的各类检查所发生的应由乙方承担的费用）、工程保险费、施工人员意外伤害保险费。
3.2双方约定的总价不因其它任何因素变化而调整。
第四条合同文件适用的标准和法律条文
4.1本合同适用的法规为国家相关法律、法规以及电力行业标准、规范等。
第五条甲方责任
5.1及时与乙方沟通并审核乙方制定的施工方案切实可行。
5.2按照本合同第七条工程款支付方式及时支付工程款。
第六条乙方责任
6.1严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，并随时接受甲方和各上级主管部门依法实施的监督检查。乙方应经常性对施工现场工作
人员进行安全教育，并与甲方签订安全生产协议，同时必须无条件
服从甲专的各项管理。
6.2执行电力行业建设安全施工的管理规定，认真实施安全防护措施，消除事故隐患；严格按照电力规程及工程需要设置施工使用的照明、围栏、标示等。及时发现并排除施工期间所有安全隐患，杜绝施工
期间一切人身、设备等安全事故的发生。乙方在本合同履约期间所
发生的人身伤害及设备、财产损失等一切责任均由乙方自行承担。
6.3本合同履约期间，乙方应做好施工现场地下（上）管线和邻近建筑物的保护工作，协调处理好施工现场各施工单位及地方道路、通
讯线路、用电线路等的交叉作业关系，及时处理有关问题。
6.4合理组织，精心施工，按时、保质、保量完成工程任务。
6.5乙方选用工程用材时，应确保满足本工程范围内施工用电的需要。
6.6乙方必须在征求甲方同意后方能确定施工方案。
第七条工程款支付方式
7.1工程款的支付实行分期付款方式。第一期付款于乙方施工人员及材料物资迸场后三个工作日内，甲方向乙方支付（
）作为本工程启动资金。
7.2在甲乙双方对该工程进行验收并正常供电后七个工作日内，双方按相互约定的结算方式办理结算，乙方向7甲方提供正规税务发票后，甲方一次性支付剩余尾款。
7.3双方约定此工程结算涉及税费由甲方承担。
第八条其它
8.1任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求的，即应承担违约责任，并向对方支付合同总价l‰／天的违约金。
8.2本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效：
8.3本合同的未尽事宜，经双方协商解决，可签订补充合同，补充合
同与主合同具有同等法律效力。
甲方：
单位负责人（或委托代理人）：
签订日期：年月日乙方：单位负责人（或委托代理人）：签订
日期：年月日
【篇三：10kv架空线路施工总承包合同(2012)】
10kv电力架空线路 #～＃杆工程
施工总承包合同
［合同编号：］
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
签约地点：
时间：年月日
10kv电力架空线路 #～＃杆工程
施工总承包合同
(甲方)：
(乙方)：
甲方作为10kv电力架空线路#～＃杆工程发包方，根据工程需要，现委托乙方承担此项目10kv线路工程总承包施工，为进一步明确双
方的责任与权益，根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方经友
好协商签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称
第二条 10kv电力架空线路 #～＃杆工程
第三条工程地点及迁改方案
地点：本合同工程位于。
初步设计及施工图方案：迁改初步方案已经业主（）审定，详见附件。
第三条工程内容、范围及工程量
本合同工程内容、范围及工程量以审定的施工图为准。主要工程量为：10kv电力线路 #～＃杆共处、长公里
以上迁改数量均为施工图评审确定的数量，项目具体内容详见相关
设计图纸。乙方需按批准施工图完成各杆线线路及设施安装、征地
及青苗补偿、验收资料等工作。
第四条承包方式
乙方包工、包料，包工期、包质量、包安全、包文明施工、包征地
及青赔，包组织完成施工图设计以及在工程实施中甲方委托乙方开
展与本工程相关的建设内容。
第五条工程监理
本工程由（广西正远电力工程建设监理有限责任公司）进行监理，
监理公司依据监理合同对工程进行“四控制”（质量、投资、进度、
安全控制）、“两管理”（合同、信息管理）、“一协调”（协调业主
和承包商关系）所采取的相关措施，双方均予以认可或执行。
第六条合同金额
本项目实行总价承包，合同金额为整人民币（￥），此费用已包含
乙方完成
本合同工程的全部费用，并已包含各种难度及风险,由乙方包干使用,
自负盈亏,除新增项目外，本合同工程的费用不能调整。
第七条费用支付及相关要求
1、首期工程预付款：合同签订后14个工作日内，在乙方人员机械
全部进场、项目已正式开工的情况下，甲方将按本合同金额的20%（其中预留合同金额的10%作安全文明施工保证金）通过银行转帐
的方式一次性汇入乙方银行帐户内。
2、乙方于本项目的杆、塔、导线、电缆等主要材料订货后，应将订货合同交甲方备案并提前按订购合同约定付款时间及数额向甲方申
请主要材料款，甲方核实后在7个工作日内支付乙方材料采购款，
甲方支付乙方主要材料款限额控制在本合同主要材料款总额范围内。
3、工程量完成达65％，乙方提出申请甲方核实后在7个工作日内
再支付合同金额的12％（其中暂扣合同金额的2%作民工工资保证金）；
4、工程量完成达85％，乙方提出申请甲方核实后在7个工作日内
支付至合同金额的85％（含已付款）；
5、工程全部完工经验收合格交付使用后，双方办理工程结算确认手
续后14个工作日内，甲方一次性支付工程结算余款给乙方（留5%
作为质保金，质保期一年）。
乙方收到每一相关款项后应向甲方提供正式的税务发票。
第八条施工工期
本合同工期为个月，从本合同签订当天算起共天。
工程质量
工程质量等级：质量等级以国家或行业颁发的施工及验收规程、规
范和设计要求的工程质量标准为依据，要求交工验收分项工程质量
合格率为100%。工程项目符合投产的要求。
第九条安全及文明施工
1、安全目标：不发生人身重伤及以上事故；不发生因施工原因引起
的电网一类障碍；不发生有责任的一般电网、设备事故；不发生一
般施工机械设备损坏事故；不发生负同等及以上责任的生产性重大
交通事故；不发生火灾事故；不发生重大职业卫生伤害事故；不发
生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故；不发生违章、恶性误操作事故；不发生因违反调度纪律而造成的事故；不发生因施工引起的环境破
坏和污染事故。
2、乙方必须认真贯彻国家、电力行业有关安全生产的法律、法规、
方针、政策以及xxx电网有限责任公司、产权方和甲方的有关规定，接受甲方、监理、产权方和政府相关部门对安全文明施工、环境保护、卫生健康等的监督检查。乙方必须根据电网建设安全风险管理
体系建设工作的有关规定，对施工现场及周边环境的危险源及环境
因素进
行识别，制定出控制危险源和保护环境的措施，并对危险源、环境
因素的识别以及控制危险源和保护环境所制定的措施负责。对高危
风险工序的施工作业，乙方须制定专项安全组织技术保障措施报项
目监理及产权方审批后方能开工，否则乙方应承担违约责任。
3、乙方必须严格执行国家、行业电网建设安全生产规章制度,层层
落实安全生产责任制，建立健全安全生产保证体系和安全生产监督
体系，按要求对职工进行安全教育培训。严格现场安全管理，保证
文明施工，督促施工现场人员正确使用防护用品，完善和规范安全
防护设施。
4、乙方必须按安全目标要求，承担工作范围内的安全责任，对现场
的安全施工负直接责任，保证现场施工安全，要督促现场施工人员
搞好文明施工，配备相应的安全防护用具和一定的消防器材，认真
采取安全防护措施。由于乙方原因造成的事故，均由乙方承担。
5、乙方必须保证现场的文明施工，贯彻落实《中国南方电网有限责
任公司基建工程安全文明施工管理规定》中有关安全文明施工及电
网基建项目安健环的有关规定，制定出具体实施办法。
6、乙方应按上述要求，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安
全措施不力造成的责任和因此发生的费用，以及因乙方原因导致甲
方承担连带责任的损失。
第十条民工工资
1、乙方根据国家有关民工工资管理相关规定向甲方交纳合同价款的2%作为民工工资支付保证金。
2、乙方要规范民工工资管理，建立民工花名册，签订民工劳动合同，编制工资表，按月或按合同约定用货币形式将工资直接支付给农民
工本人，并将工资发放花名册送甲方项目部备案。
3、乙方在工程开工后每月须向与之形成劳动合同关系的农民工以一
定形式公布存储农民工资支付保证金情况，接受农民工的监督。
4、本合同履行期间，乙方拖欠或无故克扣民工工资的，甲方应责令
乙方限期支付民工工资；逾期仍未支付的，甲方可在乙方的民工工
资保证金中扣发给民工本人。
5、民工工资支付保证金不足以支付被拖欠的民工工资的，不足部分
由乙方支付，或由甲方在乙方应付工程款中支付，在工程结算时扣除。
由甲方在乙方应付工程款中扣补。
7、工程竣工验收合格且工程结算完成后15日个工作日内，未启动
民工工资保证金或此保证金有剩余的，甲方将剩余的农民工工资保
证金退还给乙方。
第十一条保险
乙方办理自己在施工现场人员生命财产和施工机械设备的保险，费
用由乙方自负。
第十二条工程验收
工程具备竣工条件，乙方代表甲方按国家及行业的标准、规范向产权方提交“竣工验收报告”申请验收。
1、执行电力建设工程启动及竣工验收规程,建设工程质量管理条例等规定,乙方对自身承包的工程所存在的质量缺陷负责维修。
2、保修范围：乙方承建的全部工程内容。
3、保修期：保修期为 1年；保修期从工程正式验收移交报告单上全部签字盖章完成之日算起。
4、本工程保修期按工程质量保修清单执行,保修期间，乙方应在接到修理通知24小时内派人修理，否则，在紧急情况下甲方可委托其它单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在质保金内扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的经济支出，由责任方承担。
5、质保金额：按结算价款的5%作为质保金，质保金在竣工结算中扣留。保修期满一年后扣除工程质量返修所发生的费用,甲方在14个工作日内将剩余质保金返还乙方。
第十三条甲方责任和义务
1、甲方项目部负责在开工前10天组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行强制性条文培训、高风险工序辨识及防控措施专项安全技术交底；
2、按合同约定按时向乙方支付拆迁工程款。
3、甲方项目部协助乙方解决施工推进及建设过程中遇到的施工受阻等施工问题。
4、乙方提交结算资料后10个工作日内完成审核并提出审核意见。
5、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿由此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。
第十四条乙方责任与义务
1、合同签订后10个工作日内，乙方负责向甲方项目部提供总工期网络计划及（季度、月、周）工程进度计划，并按甲方要求按月提交相应进度统计报表、财务结算报告等其他报表。
2、合同签订后3天内按项目施工图设计并报产权方审批同意后再提交开工报告。
4、若工程施工过程中发生工程事故，乙方负责按照国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》(国家电力监管委员会令第4号，2004年12月28日)，xx电网公司《电力生产事故调查规程》(xx电网安生
〔2005〕18号) 、产权方和行业要求，向相关部门提供工程事故报告。
5、对施工场地交通和噪音、环保等管理，乙方必须严格遵守工程当地有关规定，并办理有关手续，所发生的费用由乙方承担。
6、从工程开工之日起，直至颁发整个工程或单位工程的移交责任书之日止：（1）
内部编号：AN-QP-HT258 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 电力线路施工合同通用范本
电力线路施工合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守： 一、工程地点 场队。 二、工程性质 包工包料。 三、工程造价 四、施工期限 自本合同签订之日起，至年月日前全部
完工。 五、付款方式 工程开工前甲方向乙方支付现金元整，工程完工经验收合格后，于年月日一次性付清余款(税票由乙方提供)。 六、工程内容： 架设10KV线路700米，导线采用LJG-50型。 七、双方的权利和义务 1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理，乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理，对不符合质量的施工路段及时进行返工。 2.甲方做好各项协调工作，保证乙方能顺利的施工。 3.乙方施工所用的材料厂必须符合电力规
工程设计施工合同样本 Sample of engineering design and construction contract 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
工程设计施工合同样本 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 委托方（甲方）： 代表人： 设计方（乙方）： 设计证书等级： 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关相关法律、法规的规定，为明确双方在本合同中的权益，本着平等、互惠的原则双方就__________工程的设计进行协商，结合本工程的具体情况，特签订如下协议，供双方遵照执行。 第一条、工程概况 1、工程地点： 2、设计范围： 3、承包方式：
4、设计期限：以甲方交付定金时开始计算设计期限，计划于：______年______月______日开工，______年______月______日完成。 第二条、甲方工作 1、合同签订时，甲方应向乙方提交设计前基础资料，并保证交付资料的合法性和完整性。 2、按照合同的规定，甲方的设计要求不得与法律相违背。 3、甲方应按期支付设计费，不得无故拖欠。 4、工程开工前______天，甲方应组织施工队、乙方进行设计和技术的交底。 5、工程竣工时，应通知乙方参加验收。 第三条、乙方工作 1、严格按照国家、行业的强制性规定设计，并对甲方的设计意见进行修改。 2、根据合同规定的时间提交设计图纸。 3、若因甲方或者建设单位的原因导致图纸需要修改，则乙方应当负责，且不加收设计费。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 最新建设工程设计合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
甲方：XXXX市第中学（以下简称甲方） 乙方：XXXX有限公司XXXX分公司（以下简称乙方） 甲、乙双方经友好协商，决定由乙方为甲方完成甲方的LED显示 屏安装工程施工。为明确双方的权利、义务和经济责任，特订立本合同，具体内容如下： 第一条工程项目及施工期限 一、工程名称：XXXX市第中学建设工程 二、工程地点：XXXX市第中学 三、承包范围：XXXX市第中学1块LED显示屏及4个监视器系统 安装 四、开工日期：接到甲方通知后二十日内开工 五、工程工期：总工期25天，施工进度应与装修等专业施工进度 相协调 六、质量等级：达到优良标准 第二条工程承包方式 一、工程承包方式为包工包料 第三条工程方案设计及变更
一、本工程由乙方设计，甲方审核，乙方严格按照审核后设计方案进行施工。 二、工程施工过程中，若甲方提出设计变更，需以书面形式通知乙方; 若乙方提出设计变更，亦应以书面形式通知甲方，并需得到甲方书面认可。 第四条工程期限 一、工程可根据施工条件具备情况分期实施、分期验收、分期决算。 二、如遇下列情况之一，双方协调方可安排工期顺延。 1.建设单位不能按时提供施工条件影响工程正常进行。 2.不属乙方原因引起的重大设计变更，导致修改方案等原因而影响进度。 3.受在现场施工的其它施工工程影响，本工程施工不能进行。 4.不可抗力因素而延误工期。 第五条工程造价及付款方式、时间 一、合同价款：本合同工程总价定为人民币25300.00 元，即贰万伍仟叁佰元整。 二、付款方式、时间： 1、本合同签订后，甲方向乙方付工程合同额的50%，即12650.00 元（人民币大写：壹万贰仟陆佰伍拾元整）。 2、工程竣工验收合格后，甲方
10KV线路施工合同 甲方：西藏自治区拉萨市教育城幼儿园 乙方：四川省南充市水电工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，签定本合同，双方共同遵照执行。甲方将教育城幼儿园10kV 线路改造承包给四川省南充市水电工程有限公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称：教育城幼儿园10kV线路改造工程 二、工程内容：按照施工图中所有内容。 三、工程地点：西藏自治区拉萨市教育城幼儿园 四、设计单位：通园水电设计 五、工期：15天 六、质量标准：10KV-35kV架空电力线路施工及验收规范 七、合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价￥：169400.00元（大写：壹拾陆万玖仟肆佰元整）人民币，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一、合同语言：汉语 二、适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。 三、适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一、甲方项目负责人：多吉 二、乙方项目负责人：杨建军 三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。 四、工程乙方代表：负责质量、安全及报验申请。 第四条甲方工作
一、施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。 二、根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。 三、甲方负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。 四、甲方负责协调当地群众工程。 第五条乙方工作 一、按照国家电力工程质量验评标准，担负教育城幼儿园10kV空架线路施工任务。 二、与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三、在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。 四、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。 五、提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表，提供前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。 六、遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用。 七、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。 八、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。 九、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。 第六条工程质量等级 工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至
文件编号：TP-AR-L9466 Written Materials Signed By Both Parties Or Several Parties In Order To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, So As To Maximize Their Interests （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 电力低压线路施工合同 正式样本
电力低压线路施工合同正式样本 使用注意：该协议资料可用在工作或生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益经各方共同协商达成一致意见后，签订的书面材料，以便实现利益最大化。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商，签定本合同，以资信守。 一、工程概况及承包方式： 工程名称：工程地点：承包方式：包工包料(线材由甲方指定采购，由甲方负责与供货方结算) 二、承包范围： 定制专用配线柜一个(2米*1.5米*0.5米)，计
8500.00元。指定乙方采购PVC绝缘管(直径100毫米)以及配件，计600.00元; 指定乙方采购接线端子,绝缘带，计3000.00元; 维修低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件，计6000.00元; 乙方拆除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转，安装及拆除工资计10000.00元。 三、工程期限及质量 工程期限：合同签订，预付款到账后即开工，有效工作日45天; 工程质量：工程质量合格，以保证各车间用电正常，无功补偿正常工作。 四、甲方责任及权利： 协助乙方现场施工，协调好周边环境，严格控制影响工程进度的不良现象。
2015建设工程设计合同范本 第1篇：建设工程设计合同范本 建设单位：_______________________，以下简称甲方； 设计单位：_______________________，以下简称乙方。 根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。 一、工程名称 甲方委托乙方承担_________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，建设地点在________________________。 二、甲方义务 1、在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 2、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。 3、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 三、乙方义务 1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在______年_____月_____日以前，向甲方交付设计文件；其中，设计文件一式_______份，技术设计文件一式_______份，施工图设计文件一式_______份。 2、乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。 3、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。 四、设计费 甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币_________元。 五、违约责任 1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。 2、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_______天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_______%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。 3、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应承担赔偿金。六、其它 本合同自_______年______月______日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。 本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。 建设单位（甲方）（盖章）：_______设计单位（乙方）（盖章）：_______ 代表人（签字）：_________________代表人（签字）：_________________ _________年_________月_________日_________年_________月_________日
电力线路施工合同范本 甲方：廊沧高速公路廊坊建设管理处 地址：廊坊市新华路80 号 联系人：某某 联系电话： 乙方：华北电网有限公司廊坊供电公司 地址：廊坊市新华路105 号 联系人：某某 联系电话：（自愿退股协议书） 丙方：廊坊明源电力工程有限公司 地址：廊坊经济技术开发区金源道 联系人：某某 联系电话： 传真： 开户银行：工商银行廊坊曙光道支行 帐号： 廊沧高速公路建设项目是河北省政府重点建设项目之一。根据廊沧高速公路建设需要，对廊沧高速公路工程建设占地范围内的电力线路设施实行迁改。依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定，甲、乙、丙三方协商达成如下协议。 一、乙方同意对甲方负责建设的廊沧高速公路廊坊段内交跨的乙方所辖
的高压输电线路实行迁改。
二、甲方承担所涉及线路的迁改费用。 三、丙方受甲方委托，负责该线路迁改工程施工。 四、甲方的权利和义务 施工前向乙方提供廊沧高速公路路由占地界和相关数据资料； 负责线路迁改所涉及到的新建塔基征地手续办理及费用支付、新 建线路施工通道赔偿、拆除原有线路的青苗补偿等工作，确保群众的 合法权益得到维护，确保社会稳定并协调对高速公路建设期间迁改线 路的杆塔基础养护工作提供方便； 4 、在廊沧高速公路施工时，不得出现危害电力设施安全的行为。 五、乙方的权利和义务 1 、积极配合甲方的工作，按照甲方的施工进度要求提前做好线路的 停电工作； 2 、按照电力行业相关技术标准的要求，对迁改线路实行验收；对不 符合技术要求的迁改线路提出整改要求； 3 、督促监督丙方按时保质完成线路迁改工作，负责对迁改工程进度、 施工质量等实行监督和验收。 六、丙方的权利和义务 1 、按照本协议约定，受甲方委托，负责线路迁改施工； 2 、丙方应根据甲方提供的廊沧高速公路的施工计划合理安排施工， 按照本协议约定的工期完成施工； 3 、应确保按照线路迁改工程的设计图纸完成施工，符合国家及电力 行业相关标准的要求，满足廊沧高速公路施工和运行要求； 1、 按照合同约定即时支付迁改线路所需工程费用； 2、 3、
建筑工程设计合同范本 甲方(全称):北川羌族自治县兴羌生态农业科技开发有限公司乙方(全称): 四川绵阳创艺建筑设计研究院有限公司甲方委托乙方承担脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目冷库及生产用房工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条工程名称、范围及设计成果 2.1 工程名称:脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目冷库及生产用房工程，项目设计面积约 2642 ?。 2.2 设计范围: 方案、施工图设计 冷库及生产用房 2.3 设计内容: 2.4 设计阶段、成果、设计深度及交图事宜 设计人应向发包人交付的设计成果资料及文件: 序号设计成果文件份数提交日期有关事宜 1 总平面布置图各2套月日 2 方案设计文本各4套月日 包括鸟瞰图、立面 3 效果图各1套月日 图、透视图 施工图全套资料(包括建筑、方案设计图通过后
4 各6套 30日内结构、给排水电气、单体图) 1 第三条甲方应向乙方提供的有关设计资料及文件 序号提交的有关设计资料文件份数提交日期有关事宜 1 用地红线图复印件 1 合同签订后二天内 2 提供的设计方案通地勘资料 2 过后15日内 合同签订后二日内 3 批文复印件 1 相应设计阶段开4 市政电网接口位置 1 始前 第四条设计取费标准及设计费支付进度 4.1 本合同设计费为 10 元/平方米，总设计费暂定为 26000 元人民币。 4.2 双方同意设计服务酬金按下列工作进度给付: 序号设计阶段名称付款比例 1 签定合同乙方提交设计概念定位报告经甲方确支付本合同总额 30% 认后10天内 2 提交总平面设计、方案设计文件经甲方审批同意后10支付本合同总额 35% 天内 3 提交施工图经审图办同意后10天内支付本合同总额 35% 4.3 付款约定 4.3.1本合同为固定单价合同，合同总价款按实际完成设计面积计算。第五条设计工期 本合同按阶段设计节点工期控制。总工期为60天，含甲方设计评审3天，若超过三天，设计时间顺延。 第六条履约承诺及解约
建设工程设计合同 甲方（全称）： 乙方（全称）：深圳市华筑工程设计有限公司成都分公司 甲方委托乙方承担设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条工程名称、范围及设计成果 2.1 工程名称：，项目设计面积约㎡。 2.2 设计范围：方案、施工图设计 2.3 设计内容： 2.4 设计阶段、成果、设计深度及交图事宜 设计人应向发包人交付的设计成果资料及文件：
第三条甲方应向乙方提供的有关设计资料及文件 第四条设计取费标准及设计费支付进度 4.1 本合同设计费为元/平方米，总设计费暂定为元人民币。 4.2 双方同意设计服务酬金按下列工作进度给付： 4.3 付款约定 4.3.1本合同为固定单价合同，合同总价款按实际完成设计面积计算。 第五条设计工期 本合同按阶段设计节点工期控制。总工期为60天，含甲方设计评审3天，若超过三天，设计时间顺延。 第六条履约承诺及解约 6.1 本合同在签定后，乙方未经甲方书面同意不得转让或转移其设计权利、义务或权益。 6.2 双方不得无故任意中止或终止本合同，并不得拖延本合同设计工作的进行。
6.3 经甲方审定的图样，说明概算及规范，非经甲方的书面同意，乙方不得改变或泄露。否则，由此造成的损失由乙方负责赔偿。 6.4 甲方需在乙方完成并提交图纸后，予以审核设计图纸，在未收到甲方上阶段审图确认意见书时，乙方不得进行下一段的设计工作。 6.5 因乙方设计延误逾期超10个工作日，经甲方书面催告后7个工作日内，乙方仍无法完成时，甲方有权解除本合同。乙方应退回已收的设计费，并承担甲方由此造成的经济损失。 第七条双方责任 （一）甲方责任： 7.1.1 甲方项目负责人。参与与乙方谈判设计合同事宜，按期组织阶段性设计成果跟进及设计图纸评审，敦促乙方按期提交设计成果，交甲方项目部执行施工，确认乙方交图时间及实际完成出图数量。但不负责设计费的的调整、支付及批准，该等事项按甲方有关制度及流程办理。 7.1.2 按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。 7.1.3 按期组织设计方案、施工图纸评审、及时提供设计审图书面评审补充、修改意见。并在乙方分次交图后3个工作日内，将审图书面意见，提交给乙方，以便进行下一阶段的设计工作。 7.1.4 甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的办公条件。 7.1.5 甲方应保护乙方的投标书，设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。 （二）乙方责任 7.2.1 乙方项目负责人。负责主持项目设计（包括现场技术配合）全程跟进。阶段性设计成果提交，设计图评审，按甲方设计图纸评审通知完成图纸、补充、更改设计、按合同规定时间提交阶段性设计成果，配合甲方项目施工全程技术指导。 7.2.2 应甲方要求提出设计进度及说明报告、指定联络人负责与甲方联络本工程设计一切事宜。 7.2.3 乙方应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同
10kv线路架设施工合同 【篇一：10kv线路施工合同】 10kv线路施工合同 甲方：新乡长明铅业有限公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，辽宁省电力xxxx供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、保 质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一工程名称： 二工程内容： 三工程地点： 四设计单位： 五工期： 六质量标准：10kv-35kv架空电力线路施工及验收规范 七合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定（￥）万元人 民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分 以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一合同语言：汉语 二适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。 三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质 量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一甲方项目负责人： 二乙方项目负责人： 三工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。 第四条甲方工作 一施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办 理好安全监护、安全交底等相关手续。 二负责组织辽宁省电力xxxxx供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量 不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 三根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。
四负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙 方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。 第五条乙方工作 一按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。 二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所 有施工工程的质量检查监督。 三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后， 方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方 做好工程竣工验收工作。 四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工 程质量达到合同约定的验收标准。 五提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表， 提供前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。 六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责 任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。 七已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品 保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。 八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。 九保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求， 承担违反有关规定的损失和罚款。 第六条工程质量等级 一工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条 件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代 表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条 件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约 定条件的，乙方承担违约责任。 二质量评定部门：辽宁省电力xxxxx供电公司生技部、审计部、财 务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。 第七条验收和重新检验 一甲方根据乙方的申请，组织辽宁省电力xxxxxx供电公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目 进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原 因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直 至符合质量要求。
协议编号：LX-FS-A55090 电力线路施工合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
电力线路施工合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守： 一、工程地点 场队。 二、工程性质 包工包料。 三、工程造价 四、施工期限 自本合同签订之日起，至年月日前全部完
工。 五、付款方式 工程开工前甲方向乙方支付现金元整，工程完工经验收合格后，于年月日一次性付清余款(税票由乙方提供)。 六、工程内容： 架设10KV线路700米，导线采用LJG-50型。 七、双方的权利和义务 1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理，乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理，对不符合质量的施工路段及时进行返工。 2.甲方做好各项协调工作，保证乙方能顺利的施工。 3.乙方施工所用的材料厂必须符合电力规范要求。
设计施工合同范本【三篇】 【导语】设计+施工一体化，现在装修房子常采用的方式。以下是无忧考整理的“设计施工合同范本”，希望可以帮助到大家！ 【篇一】 甲方(屋主)： 乙方(施工方)： 甲方雇佣乙方装修甲方位于市区路号小区内号房屋，甲乙双方应共同遵守以下条款： 一、装修项目及价格 (一)水电安装 水路：包括两个卫生间、厨房、阳台的水路、燃气管路的敷设安装。 电路：由甲方指定增设的室内开关、插座以及灯具的安装。 价格：水电安装费用总价为元整(含人工费、沙子水泥材料费以及建筑垃圾倒放费等)。 (二)地面、墙面贴砖 1、地面客厅、餐厅、两个卫生间、厨房、阳台以及过道等，单价为元/平方米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。
2、墙面：两个卫生间、厨房、三个房间飘窗以及厨卫门窗包封等，单价为元/平方米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。 3、碰角：所贴墙面直角对接处，单价为元/米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。 4、踢脚线：餐厅、客厅以及过道处等，单价为元/米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。 5、其他：贴砖所遇到水电管路等的接头、底盒需要钻洞、开槽时，不发生费用；三根管道的包封、批灰以及厨房门洞、大门旁鞋架洞的批灰共元；门窗包封时按实际碰角长度计算(即单价为元/米，含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。 (三)砌灶台 灶台总长度约米(以实际尺寸为准)，灶台面宽0。55-0。6米，混砖结构。单价为元/米(含人工、水泥砂浆、钢筋、辅料、贴砖、台面贴石材，不含主材砖及柜门)。 (四)阳台封窗 阳台封窗采用铝合金窗，厚度mm的南南铝材，厚度0。5mm的玻璃，南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色两扇。 单价为元/平方米(含安装费、材料费)。 (五)地面找平
编号： Xxxxxxxxxxx公司建设工程设计合同（xxxxxxxxx设计） 2017年月日
目录 第一部分合同协议书2 第二部分通用合同条款6 第三部分专用合同条款7
第一部分合同协议书 发包人（全称）：xxxxxxxxxxxxx公司 设计人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就xxxxxxxxxx设计工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：。 2.工程地点：。 3.设计面积：。 二、工程设计范围、阶段与服务内容 1.工程设计范围：。 2.工程设计阶段：施工图设计。 3.工程设计服务内容：详见附件1。 工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。三、工程设计周期 计划开始设计日期：2017年月 计划完成设计日期：按发包人进度要求 具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
四、合同价格形式与签约合同价 1.合同价格形式：固定总价合同； 2.签约合同价为： 合同固定总价（含税）：人民币（大写）（￥元）。 五、发包人代表与设计人项目负责人 发包人代表：。 设计人项目负责人：。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）专用合同条款及其附件； （2）通用合同条款； （3）中标通知书（如果有）； （4）投标函及其附录（如果有）； （5）发包人要求； （6）技术标准； （7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）； （8）其他合同文件。 在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
施工合同 甲方：国网河南泌阳县供电公司 乙方：河南宏盛电力工程有限公司 甲乙双方遵循平等、自愿、诚实守信的原则，签订本合同。一、甲方有泰山-泉河-小郭庄和夏庄新建配变线路改造工程项目交 于乙方施工，施工费用结算方式为材料总造价的20%，即235377.95元×20%=47075.59元。 二、甲方提供施工所需的一切材料，均由乙方自行运输。 三、甲方负责协调施工中的一切事宜，乙方不得向用户收取任何费 用。 四、乙方需向甲方申请履行工作票、操作票、做好保障施工人员安 全措施，承担施工过程中的一切事故。 五、竣工验收：乙方应按国家竣工验收的有关规定在施工完成后3 日内向甲方提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸等。竣工验收不合格的，乙方应采取补救，返工修复，所造成的费用由乙方承担。 六、付款方式（转账）：工程款验收合格后一次性付清，其它事项， 双方协调解决。 七、本合同一式两份，双方各执一份，双方严格遵守合同。 甲方：国网河南泌阳县供电公司乙方：河南宏盛电力工程有限公司年月日年月日
施工合同 甲方：国网河南泌阳县供电公司 乙方：河南宏盛电力工程有限公司 甲乙双方遵循平等、自愿、诚实守信的原则，签订本合同。 八、甲方有官庄-三山-凤凰台10kv线路改造工程项目交于乙方施 工，施工费用结算方式为材料总造价的20%，即58258.37元×20%=11651.68元。 九、甲方提供施工所需的一切材料，均由乙方自行运输。 十、甲方负责协调施工中的一切事宜，乙方不得向用户收取任何费 用。 十一、乙方需向甲方申请履行工作票、操作票、做好保障施工人员安全措施，承担施工过程中的一切事故。 十二、竣工验收：乙方应按国家竣工验收的有关规定在施工完成后3日内向甲方提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸等。 竣工验收不合格的，乙方应采取补救，返工修复，所造成的费用由乙方承担。 十三、付款方式（转账）：工程款验收合格后一次性付清，其它事项，双方协调解决。 十四、本合同一式两份，双方各执一份，双方严格遵守合同。甲方：国网河南泌阳县供电公司乙方：河南宏盛电力工程有限公司 年月日年月日
文件编号：GD/FS-8386 （协议范本系列） 电力低压线路施工合同详 细版 It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________
电力低压线路施工合同详细版 提示语：本协议文件适合使用于明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 甲方： 乙方： 本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》(以下简称原合同)的补充合同。现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米，由于现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路(配电箱)负荷不够，需更换240mm 临时电线路及配电柜(1800*800*500mm)，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。对临时水结算方式以补充说明： 一、临时电工程增补费用：
更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条 =500m.增补费用30元/m。计15000元。更换配电柜(1800*800*500mm)1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62元(大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分)。 二、本协议签订后工期按主合同执行。 三、其它：按订立的主合同执行。 备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地 法院诉讼解决。 甲方：乙方：
设计施工合同范本 A4大小 \ 自由编辑 \ 最新最热 \ 标准模板
设计施工合同范本 【篇一】 建设单位（甲方）： 布展施工单位（乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本规划展示馆布展工程的相关事宜协调一致，订立本合同。 一、工程概况 1。工程名称： 2。工程地点： 3。承包范围：展厅布展设计及施工 4。建筑面积：约平方米 5。承包方式：包工包料、设计施工一体化 6。工程内容： 布展设计施工一体化：含展厅多媒体设施、展板、图片的制作、安装和完善，以及配套工程的安装，局部吊顶、地面面层的铺饰，模型制作及配套灯光、流媒体及互动软件制作、多媒体放映片及设备，LOGO设计表现制作等。 布展项目内容是由乙方所提供的，经甲方认可的设计方案、工程造价清单所示的内容，为本合同签订的依据。 合同生效后，乙方在15日内完成方案设计优化，报甲方审核。 二、合同工期 1。开工日期：年月日 2。竣工日期：年月日
3。合同工期总日历天数X天。 三、质量标准 布展质量标准：合格 四、合同价款 金额（大写人民币）：XXXXX元整。 （小写人民币）￥：XXXXX元 五、付款方式 1．合同签订后七日内应预付项目总款的30%。 2。方案优化通过发包人审核、施工人员进场正式开工后一周内，支付合同价款25%。 3。内装饰主体工程过半、隐蔽工程、布线工程初步完工，电子设备进场，待甲方在上海对模型初步验收合格后进场安装前，经甲方核对签认，支付乙方项目总款的30%。 4。布展工程竣工验收达到合格标准后，经甲方核对签认后7日内支付乙方项目总款的10%，审计结算后付至合同价款的98%。 5。工程余款为项目总款的2%，作为工程质量保证金，本工程布展施工含多媒体(虚拟。数字影院)、模型、展板等自竣工验收之日起，保修期为壹年，投影、液晶电视等设备的保修期以该产品保修期限为准（投影仪灯泡等易耗品除外）。保修期满后两周内支付。 六、组成合同的文件 1、本合同协议书 2、补充协议书 3、中标通知书 4、招标文件、投标书及其附件 5、本合同专用条款； 6、本合同通用条款，通用条款原则采用《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）中《第二部分通用条款》（因本工程内容为布展设计和施工，如发生不能适用于该通用条款的事宜时，甲、乙双方协商解决）。 7、标准、规范及相关技术文件。 8、施工图纸。 9、明确双方权利，义务的记要、协议。10、工程报价单或预算书。11、原标书，中标方案投标文件中提及的内容要求双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、甲方工作 1。开工前4天向乙方进行现场交底，清除现场影响施工的障碍物，并说明使用注意事项。协助办理布展施工所涉及的各种申请、批件等手续。
10kV电力架空线路#～＃杆工程 施工总承包合同 ［合同编号：］ 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 签约地点： 时间：年月日
10kV电力架空线路 #～＃杆工程 施工总承包合同 (甲方)： (乙方)： 甲方作为10kV电力架空线路#～＃杆工程发包方，根据工程需要，现委托乙方承担此项目10KV线路工程总承包施工，为进一步明确双方的责任与权益，根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方经友好协商签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程名称 第二条10kV电力架空线路#～＃杆工程 第三条工程地点及迁改方案 地点：本合同工程位于。 初步设计及施工图方案：迁改初步方案已经业主（）审定，详见附件。 第三条工程内容、范围及工程量 本合同工程内容、范围及工程量以审定的施工图为准。主要工程量为：10kV电力线路#～＃杆共处、长公里 以上迁改数量均为施工图评审确定的数量，项目具体内容详见相关设计图纸。乙方需按批准施工图完成各杆线线路及设施安装、征地及青苗补偿、验收资料等工作。 第四条承包方式 乙方包工、包料，包工期、包质量、包安全、包文明施工、包征地及青赔，包组织完成施工图设计以及在工程实施中甲方委托乙方开展与本工程相关的建设内容。 第五条工程监理 本工程由（广西正远电力工程建设监理有限责任公司）进行监理，监理公司依据监理合同对工程进行“四控制”（质量、投资、进度、安全控制）、“两管理”（合同、信息管理）、“一协调”（协调业主和承包商关系）所采取的相关措施，双方均予以认可或执行。 第六条合同金额 本项目实行总价承包，合同金额为整人民币（￥），此费用已包含乙方完成
本合同工程的全部费用，并已包含各种难度及风险,由乙方包干使用,自负盈亏,除新增项目外，本合同工程的费用不能调整。 第七条费用支付及相关要求 1、首期工程预付款：合同签订后14个工作日内，在乙方人员机械全部进场、项目已正式开工的情况下，甲方将按本合同金额的20%（其中预留合同金额的10%作安全文明施工保证金）通过银行转帐的方式一次性汇入乙方银行帐户内。 2、乙方于本项目的杆、塔、导线、电缆等主要材料订货后，应将订货合同交甲方备案并提前按订购合同约定付款时间及数额向甲方申请主要材料款，甲方核实后在7个工作日内支付乙方材料采购款，甲方支付乙方主要材料款限额控制在本合同主要材料款总额范围内。 3、工程量完成达65％，乙方提出申请甲方核实后在7个工作日内再支付合同金额的12％（其中暂扣合同金额的2%作民工工资保证金）； 4、工程量完成达85％，乙方提出申请甲方核实后在7个工作日内支付至合同金额的85％（含已付款）； 5、工程全部完工经验收合格交付使用后，双方办理工程结算确认手续后14个工作日内，甲方一次性支付工程结算余款给乙方（留5%作为质保金，质保期一年）。 乙方收到每一相关款项后应向甲方提供正式的税务发票。 第八条施工工期 本合同工期为个月，从本合同签订当天算起共天。 工程质量 工程质量等级：质量等级以国家或行业颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求交工验收分项工程质量合格率为100%。工程项目符合投产的要求。 第九条安全及文明施工 1、安全目标：不发生人身重伤及以上事故；不发生因施工原因引起的电网一类障碍；不发生有责任的一般电网、设备事故；不发生一般施工机械设备损坏事故；不发生负同等及以上责任的生产性重大交通事故；不发生火灾事故；不发生重大职业卫生伤害事故；不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故；不发生违章、恶性误操作事故；不发生因违反调度纪律而造成的事故；不发生因施工引起的环境破坏和污染事故。 2、乙方必须认真贯彻国家、电力行业有关安全生产的法律、法规、方针、政策以及xxx电网有限责任公司、产权方和甲方的有关规定，接受甲方、监理、产权方和政府相关部门对安全文明施工、环境保护、卫生健康等的监督检查。乙方必须根据电网建设安全风险管理体系建设工作的有关规定，对施工现场及周边环境的危险源及环境因素进
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载电力线路工程施工合同标准范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方 乙方 因甲方用电需要，根据中华人民共和国《民法典》有关规定，就中国石油天然气管道局北江盾构穿越工程施工场地临时用电的相关事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下协议 一、协议内容 1、临时安装1台变压器。 备注以上施工用材除变压器由甲方提供外，其余所有材料均由乙方提供。 二、工期____日历工期本协议签订后，乙方应在____日内完成上述施工内容因暴雨、大雪等不可抗拒的自然灾害而无法正常施工，报甲方同意后，工期顺延。 三、质量标准 乙方在施工过程中必须严格按照国家现行有关标准和规范的规定组织施工，达到国家相关标准并符合甲方的使用要求。 四、安全要求 在施工过程中，应按相关标准、规范、规定施工，确保安全，因乙方违反安全操作规程等造成的安全事故责任由乙方承担，若工程延期给甲方造成的损失，乙方应承担全部责任。 五、质保 乙方须确保整条施工线路的供电稳定性，保证其有效容量能满足甲方施工现场的负荷要求，并出具书面证明和计算依据。 六、甲方的权利和义务 1、甲方有权对乙方企业资质、营业证书等相关文件进行审核。 2、甲方有权对乙方在临时用电设施安装过程中出现的技术和安全问题随时进行检查，并在乙方出现违规操作时要求乙方停止作业。 3、甲方有义务在乙方要求工作协助时，对乙方进行必要的支持。
4、甲方不负责安装过程中的任何安全问题。 七、乙方的权利和义务 1、乙方确保安全施工，保证按期、保质完成施工任务。 2、负责施工中的青苗赔偿、杆基占地、地方协调等一切工作。 3、竣工验收时，乙方应向甲方提供工程竣工资料及验收报告三套，甲方组织验收。 4、乙方独立负责施工过程中出现的任何安全问题。 5、如因乙方设计错误或施工质量问题所给甲方带来的一切人员和设备损失，乙方须承担全部责任。 6、因突发事件停电，乙方应立即组织抢修，并在恢复供电前通知甲方。 八、工程费用及付款方式 1、本协议审核预算费用整00元 2、付款方式乙方在完成全部完成合同内容后，临变及箱变投入运行并由供电部门组织工程验收合格后一次性支付乙方。 3、乙方须为甲方开具国家规定的合同总价款安装。 九、其他 1、本协议未涉及约定条款，继续执行原合同约定。 2、协议生效本协议从双方签字、盖章之日起生效。 3、协议份数本合同壹式陆份，甲、乙双方各执三份 甲方乙方 单位地址单位地址 法定代表负责人法定代表负责人 联系方式联系方式 签订地点签订时间