当前位置:文档之家› 机房建设工程施工协议

机房建设工程施工协议

合同编号:

机房建设工程施工协议

签订地点:

签订日期:年月日

机房建设工程施工协议

合同号:__________

甲方:__________

详细地址:______

邮政编码:______

联系人:________

联系电话:______

住所:__________

乙方:_________

详细地址:______

邮政编码:______

法定代表人:____

联系电话:______

住所:__________

甲方经过招选,选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位,并委托乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着互惠互利的原则,双方就委托建设

工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守:

第一条工程项目概况

(一)项目名称:机房建设合同

(二)施工地址:____________________

(三)双方委派的工程代表:

甲方代表:__________联系电话:__________

乙方代表:__________联系电话:__________

第二条工程项目的运作方式

(一)甲乙双方协商确定,由甲方将机房建设工程发包给乙方,包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责;

(二)甲方制订机房材料和机房建设设计要求,乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工,其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决,涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。

第三条工程项目的具体内容

(一)按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工(要达到甲方要求及安全技术指标,见附件一)。

(二)机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静

2017版《建设工程施工规定合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

(GF—2017—0201) 建设工程施工合同 (示文本) 住房城乡建设部 制定

国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《中华人民国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示文本》)。为了便于合同当事人使用《示文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示文本》的组成 《示文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民国建筑法》、《中华人民国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。

建设工程联合施工协议书一

建设工程联合施工协议书 甲方: 乙方: 甲方成功承接工程,针对本工程项目的实际情况,甲、乙双方联合经营该项目的施工任务,依照有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经过双方友好协商达成如下协议,以共同信守。 第一条联合经营的原则 甲乙双方本着互惠互利、风险共担、效益分成的原则,对工程合作经营,双方共同履行甲方与业主签订的建筑工程施工合同,共同享有和承担甲方与业主所签订的建筑工程合同中的各项权利和义务,充分发挥甲、乙双方的优势。 第二条项目概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、施工内容: 4、合同造价: 5、承包方式: 6、施工工期: 7、质量标准: 第三条联合经营形式 1、甲方以工程的施工权和自身的品牌、信誉、业绩、资质

作为对该项目的投入。整个工程以甲方的名义进行项目登记注册、办理施工许可证和其它有关手续,完成施工任务,办理工程结算和回收工程款。 2、乙方参与该项目全过程的经营活动,并向甲方交纳合同价款 %的应急储备金,在本协议签订后日内付清,整个工程对外债务还清后七个工作日内无息返还。 3、甲方派驻项目管理人员所需现场办公设施、生活设施等由乙方免费提供,若乙方无法提供,则由甲方自行解决,产生的费用由乙方负担,在拨付乙方工程进度款时直接扣除。 4、甲方派驻项目管理人员发生费用:项目部派驻管理人员(项目经理、总工、安全总监、成本会计、质量员、资料员等人员)工资标准按照万元/月包干,工程竣工后结算期间甲方职能部门配合乙方办理结算等相关事宜配合费用按照万元/月包干,该两笔费用随工程进度款同步扣除。 5、参照甲方与业主签订的《工程施工合同》中约定的工程款支付方式并实际收到发包人支付的工程款时,甲方在扣除本条第3、4款所述费用及第九条中所有应由乙方承担的款项、固定上缴、税金、政府部门收取的规费及相关费用后,将其作为最高额控制支付对外债务。支付方式为按照乙方上报并经甲方审批的资金使用计划予以支付,确保材料款、租赁款及人工费支付到终端。 第四条项目部组成和管理 1、甲方派出项目经理和技术、质量、安全、财务管理人员与乙方派出的项目管理人员共同组建项目经理部,该项目经理部即代表双方履行甲方与业主签订的建筑工程施工合同,其成员在工程管理中紧密合作。

建设工程施工合同协议书示范文本格式

建设工程施工合同协议书示范文本格式 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

建设工程施工合同(示范文本) 第一部分协议书 发包人(全称): ___________________________________________________ _________________________________ 承包人(全称): ___________________________________________________ _________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: ___________________________________________________ _______________________________________ 工程地点:

___________________________________________________ _______________________________________ 工程内容: ___________________________________________________ _______________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____________________________________ 资金来源: ___________________________________________________ _______________________________________ 二、工程承包范围 承包范围: ___________________________________________________ _______________________________________ 三、合同工期: 开工日期: ___________________________________________________

建设工程施工合同协议二

建设工程施工合同协议二 发包人(全称):__________________ 承包人(全称):__________________ 根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况 1.工程名称:___________________________。 2.工程地点:___________________________。 3.工程立项批准文号:__________________。 4.资金来源:___________________________。 5.工程内容:___________________________。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围: _____________________________________________。

二、合同工期 计划开工日期:_________年_________月_________日。 计划竣工日期:_________年_________月_________日。 工期总日历天数:_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合___________________________标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为: 人民币(大写__________________) (¥_________元); 其中: (1)安全文明施工费: 人民币(大写__________________) (¥_________元); (2)材料和工程设备暂估价金额: 人民币(大写__________________) (¥_________元); (3)专业工程暂估价金额:

建设工程施工协议书范本

合同订立原则 平等原则: 根据《中华人民共和国合同法》第三条:“合同当事人的法律地位平等,一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定,平等原则是指地位平等的合同当事人,在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容: ①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质,也不问单位大小和经济实力的强弱,其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当;要求一方不得无偿占有另一方的财产,侵犯他人权益;要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商,取得一致,合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上,不得把自己的意志强加给另一方,更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则: 根据《中华人民共和国合同法》第四条:“当事人依法享有自愿订立合同的权利,任何单位和个人不得非法干预”的规定,民事活动除法律强制性的规定外,由当事人自愿约定。包括:第一,订不订立合同自愿;第二,与谁订合同自愿,;第三,合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定;第四,当事人可以协议补充、变更有关内容;第五,双方也可以协议解除合同;第六,可以自由约定违约责任,在发生争议时,当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则: 根据《中华人民共和国合同法》第五条:“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定,公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括:第一,在订立合同时,要根据公平原则确定双方的权利和义务;第二,根据公平原则确定风险的合理分配;第三,根据公平原则确定违约责任。诚实信用原则: 根据《中华人民共和国合同法》第六条:“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定,诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中,都要诚实,讲信用,不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。

建设项目施工合作协议模板

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建设项目施工合作协议模板 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

经甲乙双方友好协商,在平等互利诚实信用的原则下,就 ********有限公司开发的"************** 等建设项目达成一致合作意见,订立本协议,具体如下: 一、合作内容 本协议所包含的合作工程内容为:“**** ” ******* (用地50亩左右,规划建筑面积 5.5万平方米左右)具体规模以相关项目施工图纸为准。工程地点在**** c 二、合作方式 双方确定本协议合作内容的合作方式:“**** ”工程项目由乙方垫资实施。 三、工程支付方式 1、本工程无工程预付款。 2、本工程施工完成三层时甲方支付乙方已完工程量的75%T程款。 3、本工程施工完成主体封顶时甲方支付乙方总工程量的75%:程款。 4、本工程施工完成全部工程量甲方支付乙方总工程量的15%:程款。 5、本工程竣工验收合格甲方支付乙方总工程量的5%:程款。 6、剩余5知程款为质量保修金,保修期两年届满付活工程款。 本协议签订后,乙方向甲方支付工程履约保证金*佰万元整,本工程完成至正负 零时甲方向乙方返还全部的工程履约保证金。 四、施工期 1、****年**月**日施工人员进场,西区项目动工。 2、****年**月开始对西区其他项目建设施工。 3、本协议所有项目于****年**月**日完工。 五、工程计价及结算 1、本协议合作内容所含工程项目工程造价按20XX年国家统一定额及20XX年**** 建筑

(完整版)建设工程施工合同(简易版)

建设工程施工合同 发包方(以下称甲方): 承包方(以下称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容: 四、承包形式: 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数_______天 开工日期:_____年_____月_____日 竣工日期:_____年_____月_____日 二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延 1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上; 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素; 3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式(是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票?) 双方同意按下述第方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。 第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币(大写:)。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 1、本合同签订后日内,甲方支付元工程款; 2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付元工程款; 3、余款元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。 第二种方式:本合同实行按实结算,双方使用晨曦软件,依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。 1、甲方于支付元; 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款的95%,留5%做质保金,待保修期满后15个工作日内付清。 3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。

建设工程施工协议范本

发包人: 承包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。 一、工程概况 工程名称:; 工程地点:; 工程内容:; 二、工程承包范围 承包范围:。 三、合同工期开工日期:20XX年月日;竣工日期:20XX 年月日;合同工期总日历天数:日历天 四、质量标准工程质量标准:合格。 1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。 2、工程质量达不到约定标准的部分,发包人一经发现,应要求承包人拆除或重新施工,承包人应按发包人要求拆除或重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除或重新施工的费用,工期不予顺延。 3、工程所用材料质量必须合格,并具有出厂合格证。承包人采购的材料质量不合格时,发包人有权要求承包人重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的一

切费用,由此延误的工期不予顺延,并承担违约责任。 4、承包方应按照发包方的要求,主体刚架构采用型钢,二、三层地板采用,侧板采用,施工按照发包方图纸或草图要求施工。 五、安全施工承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,并随时接受发包方及行业安全检查人员实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除安全隐患。由于承包人安全措施不力或施工人员个人疏忽大意造成的事故责任和由此发生的费用,由承包人全部承担。 六、合同价款 1、合同单价,合同金额。¥:(人民币)。 2、工程款(进度款)支付的约定: ○ 1工程所需全部钢构件进场由发包方一次性支付承包方;竹胶板(木工板)进场由发包方一次性支付承包方;○ 2工程所需彩钢板全部进场由发包方一次性支付承包方; ○ 3工程竣工由发包方验收合格后,发包方支付承包方工程款达到总工程价款的 98% ; ○ 4余款2%作为保修金于竣工之日起30日后,在没有任何质量问题的情况下付清。 七、质量保修 质量保修期的约定:自工程完工之日起一年内,如出现质量问题由承包方负责维修,并承担一切费用。

建设工程施工协议书范本(通用版).doc

建设工程施工协议书范本通用版 发包人(全称):_________ 承包人(全称):_________ 依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下: 一、工程概况 工程名称:_________ 工程地点:_________ 工程规模及结构特征:_________ 工程承包范围:_________ 工程立项批准文号:_________ 资金来源:_________ 二、合同工期 开工日期:_________ 竣工日期:_________ 合同工期总日历天数_________天。 三、质量标准 工程质量标准:_________

四、合同价款 币种:_________ 合同总价(大写):_________元(小写)¥:_________元 综合单价或费率:详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程报价单或预算书(非招标工程) 五、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书; 2、中标通知书(适用招投标工程); 3、投标文件(适用招投标工程); 4、经确认的工程报价单或预算书(适用非招投标工程); 5、本合同专用条款和补充条款; 6、本合同通用条款; 7、标准、规范及有关技术文件; 8、图纸; 9、工程量清单; 10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件; 11、发包人或工程师有关通知及工程会议纪要;

12、工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。 六、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。 七、承包人承诺 承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工,在缺陷责任期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同书所约定的全部义务。 八、发包人承诺 发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。 九、合同生效 本合同订立时间:_________年_________月_________日 订立地点:_________ 发包人和承包人约定自双方签字盖章并送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案后本合同生效。 发包人(公章):_________ 承包人(公章):_________ 住所:_________

建设工程施工合同范本协议条款新

合同编号: 建设工程施工合同范本协议条款新 甲方: _____________________________ 乙方: _____________________________ 签订日期: ______ 年____ 月_____ 日

建设工程施工合同协议条款甲方: 乙方:

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原 则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第1条工程概况。 1.1工程名称: 工程地点: 工程内容: 承包范围: 1.2开工日期: 竣工日期: 总日历日期 1.3质量等级: 1.4合同价款: 第2条合同文件及解释顺序。 第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 3.1合同语言:

适用法律法规 : 适用标准、规范: 图纸。 图纸提供日期 条 图纸提供套数: 图纸特殊保密要求和费用: 甲方驻工地代表。 甲方驻工地代表及委派人员名单: 条 实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有): 乙方驻工地代表 甲方工作。 条 施工场地具备开工条件和完成时间的要求: 条 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求 : 施工场 地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点 : 工程地质和地 下管网线路资料的提供时间: 办理证件、批件的名称和完成时间: 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求: 会审图纸和设计交底的时间: 3.2 3.3 第4 4.1 4.2 4.3 第5 5.1 5.2 第6 第7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

7.8施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求: 第8条乙方工作。 8.1施工图和配套设计名称、完成时间及要求: 8.2提供计划、报表的名称、时间和份数: 8.3施工防护工作的要求: 8.4向甲方代表提供办公和生活设施的要求: 8.5对施工现场交通和噪音的要求: 8.6成品保护的要求: 8.7施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求: 8.8施工场地整洁卫生的要求: 第9条进度计划。 9.1乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间: 9.2甲方代表批准的时间。 第10条延期开工。 第11条暂停施工。 第12条工期延误。

建设工程施工合同协议条款完整版

建设工程施工合同协议条 款完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

建设工程施工合同协议条款完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 建设工程施工合同协议条款 甲方: 乙方: 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第1条工程概况。 1.1工程名称: 工程地点: 工程内容:

承包范围: 1.2开工日期: 竣工日期: 总日历日期: 1.3质量等级: 1.4合同价款: 第2条合同文件及解释顺序。 第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 3.1合同语言: 3.2适用法律法规: 3.3适用标准、规范: 第4条图纸。 4.1图纸提供日期

建设工程施工合同协议书

建设工程施工专业分包合同 项目名称: 签订日期:2012年10月25日签订地点:

建设工程施工专业分包合同 工程承包人(以下简称甲方): 工程分包人(以下简称乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就工程专业分包事项,经协商一致,订立本合同。 1、工程专业分包内容 工程名称: 工程地点: 分包范围:。 工程内容:。 2、分包工作期限 2.1开始工作日期: 2012 年 11 月 10 日,结束工作日期: 2013 年 1 月 9 日,总日历工作天数为: 60 天。 2.2工期如需顺延,必须经甲方同意,并以书面形式确定。 3、质量标准 工程质量:按承包合同(指甲方与业主、建设单位签订的施工总承包合同或其他承包合同)关于质量的约定、国家现行规范和标准执行,质量标准为:合格。 4、合同价款 4.1本工程合同总价暂定为人民币:元,(大写:元)。最终总价以经甲方签认的乙方实际完成的合格工作量乘以清单固定综合单价为准。

4.2本工程的设备购置一览表(详见附表一),均为一次包死,不予调整。 4.3本合同设备单价包括了为实施本合同内容所发生的人员及机械设备进出场费、设备装卸费、燃油等以及完成施工图明示或暗示工程量涉及的所有责任、义务、风险、费用(税费除外)。 5、甲方的权利、义务 5.1组建与工程相适应的项目管理机构,组织实施施工管理的各项工作。 5.2向乙方进行技术交底和安全技术交底并提供相关技术资料。 5.3提供施工现场附近的电源、水源接点。电力、管线接至施工现场所发生的费用和水电费由乙方承担。 5.4负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、技术测量、隐蔽工程检查、物资采购、现场计量、作业进度等进行全面管理、控制、监督、检查和验收。 5.5审核乙方提交的结算资料,按本合同约定,办理结算手续,向乙方支付工程款。 5.6制定确保工程质量、环境保护、职业健康安全的措施。 5.7当乙方不能按时按质按量完成合同约定工作内容,甲方有权单方决定调减乙方的工作量,或直接解除本合同,并有权追究乙方的相关责任。 5.8负责与发包方(业主)、监理、设计单位及有关部门进行联系。 5.9施工过程中,最终末次结算付款前,乙方未及时清算为履行本合同而与他人发生的租费、购货款等各种付款义务的,甲方有权暂不支付剩余款项,且不承担相关责任。 5.10经乙方向甲方书面授权,代扣代发乙方在本项目应支付的农民工工资。发现乙方农民工因工资引发上访事件的,有权采取相应的解决措施,所发生的费用及造成的损失由乙方承担;如由此给甲方造成不利影响,视为乙方严重违约,甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

建筑工程施工合伙协议

编号:_____________建筑工程施工合伙协议 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日 签订地点:___________________________

建筑工程施工合伙协议 甲方: 身份证号码: 联系地址: 乙方: 身份证号码: 联系地址: 为了充分发挥甲乙双方各自优势,甲乙双方决定合伙投资本合同项下之建设工程施工项目。双方根据《中华人民共和国合同法》的相关精神,结合本工程实际,本着平等、自愿、互利的原则,达成以下协议,共同遵守执行。 第一条工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 第二条合伙人出资情况 甲乙双方约定的出资情况如下: 第三条盈利及亏损分担 甲乙双方确认按照双方出资比例,享有工程盈利分红,或承担工程亏损。 第四条合伙期限 合伙期限自本协议签字生效后起,至本合同项目竣工结算后终止。

第五条退伙 未经其他合伙人书面同意,任一合伙人不得在合伙期限届满前退伙。 第六条施工管理 工程施工的日常管理工作由甲方负责,乙方有权对甲方的管理工作提出建议和进行监督。工程施工过程中,与发包方的沟通协调主要由乙方负责。 第七条财务管理 1、甲乙双方应当共同为本项目专门设立银行账户,双方应当将投资款汇入该专项账户。甲方应当在日常管理中做好账目登记,乙方有权随时查阅账目或委派具备专门知识的财务人员查阅账目。 2、双方约定**万元以上的支出,应当由甲乙双方共同签字确认后方能支付或报销。 第八条合伙结算 双方确认在本合同项下工程完成竣工结算,发包方支付所有工程款后3日内进行合伙结算。如结算后有盈余的,双方在3日内按照本合同第二条约定的出资比例分配完毕;如结算后有亏损的,双方按照本合同第二条约定的出资比例承担。 第九条违约条款 1、双方应当在本合同第二条约定期限内出资,如项目投资不足时,双方应当按照投资比例增加投资。如双方未如期出资或增加投资,在经守约方通知后仍未出资或增加投资的,每逾期一日违约方应当向守约方按照逾期金额千分之一的比例支付违约金。 2、任何一方未经对方允许,擅自挪用项目资金的,违约方应当按照每日挪用资金千分之一的比例向守约方支付违约金。 3、任何一方擅自退伙的,投资本金不予退还。如退伙时,工程项目亏损的,守约方有权要求违约方按照约定比例承担亏损。 4、守约方在维权过程中支付的诉讼费、律师费、保全费、公证费、保全担保费由违约方承担。 第十条争议解决方式 在履行合同过程中,甲乙双方若产生争议,双方应协商解决,协商不成,向合同签订地人民法院起诉。

建设工程施工合作框架协议

建设工程合作协议 甲方: 乙方: 为了更好、更快的完成本项目的施工建设,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方经友好协商一致,就北大新世纪铜仁学校项目合作相关事宜达成如下协议,甲乙双方共同遵守。 一、项目名称:北大新世纪铜仁学校项目。 二、项目地点:铜仁市碧江新城区内。 三、项目建设内容:教学楼、办公楼、实验楼、学生公寓、老师楼、食堂、运动场、蓝球场、体育馆、绿化、水电及平场工程,具体施工内容以施工设计图纸为准。 四、工程总价:约为5亿元人民币,工程总造价以实际完成工程量验收合格审定金额为准。 五、项目工期及开工:20个月有效工作日,以甲方通知进场的时间为准。 六、工程计费依据 1、乙方承建的工程费用取费和计算标准按照《贵州省建筑安装工程计价定额》(2016版)《贵州省市政工程计价定额》(2016版),《园林工程计价定额》(2016版)计算,人工、机械、材料单价按贵州省造价信息中铜仁地区价格计价。平场土石方工程一公里内综合单价每立方30元(该单价含税),超出一公里每公里加1.5元。若建筑材料价在造价信息中没有的,其采购必须经甲方同意进行询价认定。 七、付款方式

1、平场工程:乙方边平场同时按甲方设计要求进行房建施工。 2、工程款按工程量月进度的80%付款,依次类推。工程竣工验收合格后按完成总工程量的95%—97%进行支付。最后审计完付清工程余款土建工程3%、市政工程5%(按国家建设相关规定标准留足质保金,余下质保金2年内付清)。 3、若甲方不能按合同如期支付工程款,逾期1个月后仍未支付,则该工程款按中国人民银行同期贷款基准利率计算利息。若乙方不能按工程进度要求和质量标准完成工程量,甲方有权单方面解除合同,乙方无条件先退场再按实际工程量成本结算。 八、工程计量、验收、审计 1、工程计量与施工同步,乙方申报工程量计量报告后,监理单位5日内审核认可后,再报业主审定。 2、工程项目完工后,乙方提交合格竣工资料和验收书面申请后15个工作日内组织验收,甲方故意不组织进行验收,视为验收合格。 3、工程建设内容全部完工后,乙方需完善工程结算资料,经监理审查合格后报甲方和国家机构进行审计。甲乙双方应积极配合审计机构组织审计,以便在约定的时间内审计结束。审计合格后出具的审计结果,作为甲乙双方的结算依据。乙方提交工程结算资料后如无问题,甲方应在按国家规定时间内完成审计,若不完成审计就按乙方提供的决算审计金额为最终金额。 九、其它事项 1、为确保工程项目的顺利实施,本协议履约金现保200万元人民币。进场时,按国家相关规定交足两金才能正式施工。 2、履约金返还分三批,按时间节点起算,第一批返还的履约金在开工6个月后返还50%,第二批在首次返还后3个月内返

建设工程施工合同协议书范本

编号:_____________建设工程施工合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017—0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款3部分组成。(一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计 20 条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理

建筑工程施工合作协议

建筑工程施工合作协议 甲方:四川宏茂建筑工程有限公司(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)为了充分发挥甲乙双方各自优势,开拓市场,共同发展,为明确双方的职责、权力和义务,根据《中华人民共和国合同法》的相关精神,结合本工程实际,双方本着平等、自愿、互利的原则,达成以下协议,共同遵守执行。 第一条、工程概况 1、工程名称:。 2、工程地点:。 3、施工内容及范围:。 4、工程质量:合格。 5、工期:。 6、合作方式: 由乙方负责提供社会信息资源和资金,并配合甲方投标,中标的建筑工程项目,在甲方同业主签订《建设工程施工合同》后,双方共同组建该工程项目部,由乙方负责组织资金、材料以及劳动力等,按甲方项目管理要求组织施工,经济独立核算、自负盈亏。 第二条、项目管理模式 一、项目合同管理 1、乙方必须服从甲方的统一管理,协调和指挥、接受甲方委派项目人员对工程质量、工期、安全、文明施工等工程的指导、监督、协调、检查。 2、乙方应全面负责履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充条款协议,承担全部责任及义务。若因乙方原因造成违约,乙方应承担全部违约责任。 3、工程项目主要施工队伍由乙方选择推荐,要求使用有用工主体资质的独立法人企业(劳务公司),报甲方审批。未经甲方许可,乙方不能将工程分包,更不允许进行转包和违法分包活动。 二、项目班子管理

1、甲、乙双方按业主要求共同组建满足施工要求的项目班子。 2、乙方进入项目部人员必须具备相应从业资格的资格证书和上岗证,并将相关资料交甲方审核备案。 第三条、项目管理费用及保证金 1、乙方按工程结算总价的 % 向甲方缴纳管理费(不含税金及有关部门规费),由甲方统收统支。 2、管理费支付时间:甲方负责对乙方实际完成工程量进行审核确认,工程款到账后甲方据此扣除管理费、税金、派驻项目人员工资、规费、保修金和其他约定费用。 3、乙方负责承担本工程招投标及合同履行过程中发生的一切费用。 4、按合同约定的垫资、保证金、履约保函、担保等费用均由乙方自行承担和解决。 5、甲乙双方约定:乙方按合同总价2%(特殊情况可根据工程规模请示后调整)向甲方缴纳保证金(含0.7%。建账保证金,质量、环境、职业健康安全、进度保证金),可按工程进度分阶段缴纳。 第四条、项目管理人员构成及工资标准 1、甲方委派为甲方项目管理代表,其余项目管理人员为。 2、甲方派驻项目人员工资标准分别为:(含五类保险):元/月;元/月(通讯费由乙方解决),乙方提供食宿,乙方每月按时将甲方派驻项目人员的工资上缴给甲方,由甲方负责发放。 3、甲方派驻项目人员在工程实施期间如遇公司学习和培训,乙方应该无条件支持,工资照常发放。 4、乙方委派为乙方项目管理代表,其余项目人员为。第五条、财务管理 一、资金管理 1、工程资金必须统一划拨到甲方指定账户或共管账户。项目每笔资金到账后,由乙方拟定资金支付计划,经甲方派驻项目主管人员签字后,上报甲方审批,并由甲方财务人员监督支付。 2、甲方收到工程资金在扣除管理费、税金等相关费用后将工程资金按工程形象进度完成比例支付给乙方,乙方须专款专用,不扥挪用、拆借、串用。未经甲方许可,乙

建设工程施工项目合作框架协议书

项目框架协议书 甲方:_________________________________ (以下简称甲方) 乙方:____________________________________ (以下简称乙方) 由甲方投资建设的 ______________________ 工程(以下简称该项目),经 甲、乙双方初步协商决定该项目由乙方负责工程施工,承包方式为施工总 承包,现就该工程建设相关事宜达成如下框架协议: 一、项目概况 项目地址:_________________________________________________________ 工期要求:建设工期:_________ 天; 计划开工日期: _______ 年______ 月____ 日(具体开工日期 以甲方开工令为准); 计划竣工日期: ______ 年_____ 月______ 日; 承包内容:乙方承包甲方项目总投资额为:亿元的整个项目的 施工任务,(包括:土建和安装工程,以及所有配套设施。) 二、计价及付款方式 1、计价方式:本次项目竣工结算采用_____________ 方式;该项

目建设工程取费标准为:_____ 类,材料价格取费标准按工程施工期 间的XXX省平湖市政府发布的市场信息价执行,人工取费标准按XXX 省发 布的最新人工费取费标准及相关文件执行,工程竣工验收合格后,工程按 实结算,作为工程价款支付的依据。施工过程中发生工程变更,根据监理 和发包人的签证相应调整工程量。其单价的确定按省市建设行政主管部门 最新的有关文件规定,参考XXXX版《XXX 省建筑与装饰工程计价表》, XXXXX版《XXXXX省安装工程计价表》及《XXXXX省最新工程量清单计价规 范》和相关文件规定;施工过程中应及时办理签证手续,竣工后按实调 整。根据甲方要求本次项目结算下浮。 2、付款方式:(按月进度付款) (1)施工单位人员进场七天内付合同价的 _________ ; (2)按每月已完工程量的%支付工程款; (3)主体结构封顶付已完工程总量的 ____ %(每月进度款不扣除); (4)审计结束后付审计价的 ______ % (扣除之前支付的工程款)剩余的___ %作为保修金; (5)保修金退还:竣工期满一年退%,竣工期满二年退 _________ %。 三、双方责任 (一)、甲方责任 1、甲方在本协议签订后,需向乙方提供本项目的相关图纸和技术资料,以 便乙方能够及时的完成工程预算,乙方在收到图纸和相关技术资料完成本 工程的预算工作,并上报甲方审核。 2、甲方需要完成本工程前期的相关准备工作,做到‘三通一平’符合乙 方的施工条件,相关前期准备工作完成后,甲方需要向乙方出具‘进场施 工通知书’或‘中标通知书’。 3、甲方提供本工程已经具备开工条件的手续:

建筑工程施工协议书-

合同编号:xxx-2013-04 建筑工程施工合同 二零一三年四月

建筑工程施工合同 依照《中国人民共和国合同法》和《安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况双方达成以下协议,订立本合同。 甲方: 乙方: 第一条:工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 工程内容: 1. 2. 3. 4. 1.4开工日期:20 年月日 1.5竣工日期:20 年月日 1.6合同金额:,此工程一次性包死。(但因甲方提出变更而造成乙方额外增加的费用,全部由甲方承担)。第二条:合同文件使用的标准和适用法律: 1.1适用法律法规:《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》: 1.2适用范围:国家和省、市颁布的技术标准和施工规范

第三条:图纸 3.1图纸提供日期:20 年月日 3.2图纸提供套数:套 第四条:甲方驻工地代表 4.1甲方驻工地代表: 4.2监理工程师: 第五条:乙方驻工地代表: 5. 乙方驻工地代表: 第六条:甲方工作: 6.1施工现场具备开工条件: 6.2会审图纸和设计交底: 6.3负责协调乙方和各施工单位之间的配合关系。 6.4甲方负责指定乙方所需施工生产用水、电接驳点,由乙方负责安装计量表、施工用水、电、开关线路等。甲方在现场为乙方联系指定施工用设备、材料储藏位置。 6.5按本协议约定按时支付工程进度款。 6.6甲方配合乙方在48小时内进行隐蔽工程和中间验收,工程质量符合国家电气规范要求,验收24小时后,甲方代表不在验收记录上签字,可视为甲方已经批准,乙方可进行隐蔽和继续施工。 第七条:乙方工作 7.1 对施工现场交通、噪音、安全生产的要求:遵守政府有关主管部门的管

建筑工程施工合作协议书模板

发包方:(甲方) 承包方:(乙方) 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则,结合本工程具体情况,双方签订以下合同,共同遵守执行。 第一条:工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容:雨水、污水、管渠工程。 4、承包范围:清包工 5、工程质量及工程标准: 工程质量为合格工程,标准按照地方检验执行标准。 6、合同价款:(见后附价格表)。 第二条:甲方工作 1、提供图纸、技术指导及技术交底。 2、负责工程施工统一协调工作。 3、负责组织技术、安全、质量定期检验和工程验收。 4、组织有关单位进行工程的竣工验收。 5、提供施工中所用的施工材料、机械、场地作业面。 第三条:乙方工作 1、严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。 2、服从甲方和监理的合理安排,并接受检查检验,不得转包。

3、负责现场施工技术测量控制。 4、负责施工现场施工的小型机具及施工人员的劳保用品。 5、负责成品管(渠)和施工管线的保护。 6、负责现场材料、物资设备等安全保卫。 7、保持施工场地文明、卫生。 8、负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 第四条质量与验收 1、质量等级:合格。 2、质量管理:现场监理跟踪管理,甲方代表监督检查,组织工程竣工验收。 3、验收标准: 执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。 4、验收方式:分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等乙方必须无条件修复或返工。 5、质量监督:本工程接受业主和质量监督站监督和质量裁定。 第五条工程款支付 1、工程款支付按工程施工进度的80%拨付给乙方。 2、工程完工后,除扣除乙方5%质量保证金,其余款项在一个月内结清。甲方待竣工验收合格后5%质量保证金在一周内支付给乙方。 第六条:工程量核实 1、乙方在工程进行过程中,每周提报一次工程量,双方核实。 2、乙方在施工完工后十天内汇总提报实际完成的工程量。 3、甲方在施工完工后二十天内核定实际完成的工程量。

相关主题