新希望加尔各答动物饲料私人有限公司New Hope Kolkata Animal Feed Private Limited
年产26万吨饲料加工项目
Annual output of 2,60,000 tons of feed processing project
施工合同
The Construction Agreement
合同编号：NHKTJ2016033001 （土建工程）
Agreement No.: NHKTJ2016033001 (Civil works)
Agreement award date : May 7 th, 2016
第一部分协议书
Part One The Agreeme nt
发包人(全称)：新希望加尔各答动物饲料私人有限公司以下简称甲方)
The Employer (full n ame) : New Hope Kolkata Ani mal Feed Private Limited (Here in after referred to as First
Seco nd Party)
承包人(全称)：印度朴实建筑发展私人有限公司以下简称乙方)
The Con tractor (full n ame): Pushy Con struct ion and developme nt In dia Pvt Ltd. (Here in after referred to as
Seco nd Party)
依照印度其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一
致，订立本合同。
In accorda nee with releva nt laws, admi nistrative rules and regulati ons in In dia, based on the prin ciple of equality, volun tari ness, fair ness, hon esty and credit, the two parties con clude the follow ing Agreeme nt on n egotiated consen sus of the con struct ion items on this con structi on project.
一、工程概况The Project Overview
工程名称：新希望加尔各答动物饲料私人有限公司年产26万吨饲料厂项目(土建工程)
Project Name: Annual output of 2,60,000 tons of feed processing projects for New Hope Kolkata Animal Feed Private Limited (civil works)
工程地点：印度西孟加拉邦奈哈蒂政府工业园
The address of the project: Plot-A5, Rishi Ban kim Shilpaudya n, PS-Naihati, North 24 Parga nas, West Ben gal, PIN-743165
工程立项批准或核准、备案文号：西孟邦政府工厂局批复第23号(13/01/2016)
Formality: No. 23 of year 2016, Directorate of Factories of West Ben gal (13/01/2016)
资金来源：发包方企业自筹(已到位)
Capital source: Rasied by First Party (In place)
工程内容：承包人按照施工图及甲乙双方的合同约定对主车间、成品车间、原料车间、雨棚一、锅炉房、卸料棚、发电
机房、水泵房、综合楼、门卫、磅房、食堂、浴室、箱变、筒仓基础、地磅的土建、装饰、给排水、电气、消防、总平道路工程等图纸内容等分项工程。
Contents of the project: The Con tractor un dertake the followi ng sect ional works in accorda nce with the con struct ion draw ing and the agreeme nt of the con tract: the civil engin eeri ng and other engin eeri ng in clud ing
第1页共78页
decorati on, water supply and dra in age, electric, fire protect on and the whole flat road for the main workshop, finished products warehouse, raw materials workshop, canopy I , boiler room, unioading shed, generator
room, water pump room, complex buildi ng, guard room, pound room, can tee n, the bathroom, the box-type tran sformer, the silo foun dati on, the floor scale and so on , which are specified in the draw in gs.
—、工程承包范围Scope of the project con tract ing
1、承包范围：主车间：包括土建、装饰、电气工程、给排水工程、消防工程；成品车间：包括土建、装饰、电气工程、给排水工程、消防工程；原料车间：包括土建、装饰、电气工程、给排水工程、消防工程；雨棚、锅炉房：包括土建、装饰、电气工程、给排水工程、消防工程；卸料棚：包括土建、装饰、电气工程；发电机房、水泵房：包括土建、装饰、电气工程、给排水工程、消防工程；综合楼：包括土建、装饰、电气工程、给排水工程、消防工程；门卫、磅房：包括土建、装饰、电气工程、给排水工程、消防工程；食堂：包括土建、装饰、电气工程、给排水工程、消防工程；浴室：包括土建、装饰、电气工程、给排水工程、消防工程；箱变：包括土建、装饰、电气工程、给排水工程、消防工程；筒仓基础：包括土建、电气工程(防雷与接地)；地磅：包括土建工程；总平：包括道路、总平给排水、总平电气、总平消防等图纸分项内容。
Agreeme nt scope: The main workshop: in cludi ng civil, decorati on, electrical, water supply and dra in age and fire engineering; the finished products warehouse: including civil, decoration, electrical, water supply and drain age and fire engin eeri ng ; the raw materials warehouse: in cludi ng civil, decorati on, electrical, water supply and dra in age and fire engin eeri ng; the boiler rooms and can opy I : in cludi ng civil, decorati on, electrical, water supply and drain age and fire engin eeri ng; the uni oadi ng shed: in clud ing civil, decorati on and electrical engineering; the generator room and the pump room: including civil, decoration, electrical, water supply and drain age and fire engin eeri ng; the complex buildi ng: in cludi ng civil, decorati on, electrical, water supply and drain age and fire engin eeri ng; the guard room and the pound room: in cludi ng civil, decorati on, electrical, water supply and dra in age and fire engin eeri ng; the can tee n: in cludi ng civil, decoratio n, electrical, water supply and drain age and fire engin eeri ng; the bathroom: in cludi ng civil, decoratio n, electrical, water supply and dra in age and fire engineering; the box-type transformer room: including civil, decoration, electrical, water supply and drain age and fire engin eeri ng; the silo foun dati on: in cludi ng civil and electrical(light ning protecti on and grounding )engineering; the floor scale: including civil engineering; the total flat: including roads, water supply and dra in age , electrical and fire engin eeri ng , etc. , which are specified in the draw in gs.
2、甲方安排的小型或零星类工程，将以签订《合同补充协议》(附件7)的方式计算价款，其费用按照甲方总部核定的价格协商执行，乙方不得以任何理由拒绝施工或提高造价；
The cost of any additional sporadic or small works arranged by First party will be calculated according to the Agreeme nt suppleme ntary agreeme nt (appe ndix 7) sig ned by two parties, and its price will be performed un der n egotiati on which is approved by the headquarters of Part A. Second Party shall not refuse to con struct or raise the cost for any reas on.
3、承包方式：双包，包括并不限于包工、包料、包工期、包质量、包资料(书面资料及电子版资料卜包括图纸规定范围内的施工措施、包安全文明施工、包施工现场多次驳运、包现场成品保护、包已完工建筑产品保护、包垃圾清运至市政要求的地方、包管理、包临时设施等。(不包含场外弃土及垃圾)
Con tract ing way: in cludi ng but not limited to labor, materials, time limit, quality, docume nts (both soft and hard
copies), con struct ion procedure that specified in the draw in gs, safe and civilized con struct ion measures, the
con struct ion site tran sfer, the protect ion of completed buildi ngs and fini shed products, refuse cleared up to a regi on of the muni cipal requireme nts, man ageme nt and temporary facilities, etc. (not in cludi ng discard ing the soil and the garbage bey ond the site)
三、合同工期Agreement duration
合同工期：总有工期360天。
Agreeme nt durati on: Total durati on is 360 days.
材料准备开工日期为2016年4月5日；进场开工日期为2016年5月7日(以甲方正式的开工报告时间为准)主车间基础完成且达到钢结构入场安装条件时间为2016年7月30日；竣工日期为2017年5月2日，需要特殊说明的是因不可抗力等因素，如当地大选除外或者连续下雨8小时，工期可以适当顺延，顺延时间由甲方根据实际情况定，顺延期间误工费等所有费用均用由乙方自行承担；
The commencement date for material preparation is April 5 th, 2016; the commencement date for starting work is May 7th, 2016 (subjected to the First Party ' formal work-start time ); the finished time for the main workshop ' foundation is July 30th, 2016 and in the meantime the site condition shall meet the requirement of steel con struct ion in stallati on; the completi on date is May 2 nd, 2017. There is a special in structi on that the time limit may be appropriately postp one due to force de majeure,
such as State elect ion or Eight hours con ti nu ous rain. The postp one time is con firmed by First Party accord ing to the actual situatio n, and all the expe nses in curred because of the delays shall be borne by Second Party.
工程质量标准：一次性验收合格。(按印度工程质量验收标准达到备案合格标准)。本工程土建竣工资料由土建承包单位进行，钢结构施工单位资料由钢结构单位进行，资料由各施工单位自行负责交由土建单位汇总后交由甲方保存。Stan dard of engin eeri ng quality: On e-time accepta nee. (reachi ng the sta ndard for record accord ing to the
Indian engineering quality acceptance standard). As-built documents for the civil works should be done by the civil works Con tractor, accord in gly as-built docume nts for steel fabricati on works should be done by the steel fabricatio n works Con tractor. All the docume nts should be collected and submitted to First party by the civil works Con tractor after each Con tractor submit their docume nts to the civil works Con tractor.
五、合同价款Agreement price
1、合同金额（大写）：合同范围内总承包价：贰亿柒仟陆佰陆拾万卢比整。（小写）：合同范围内总承包价：
INR27,66,00,000.00。
The Agreeme nt sum （in words）: Total con tract ing sum with in the Agreeme nt scope: Rupees Two Hun dred Seve nty Six Millio n Six Hun dred Thousa nd On ly. The Agreeme nt sum （in nu mber）: Total con tract ing sum within the Agreeme nt scope: INR27,66,00,000.00.
此承包价为招标图纸土建范围内所有工程量包干价，若招标图纸无修改、无设计变更及工程承包内容内增减，则合同总价一次包干，不作调整。（如图纸设计中无做法与详图及材料要求的无法报价项，则不在包干范围内，包括但不限于厂区绿化工程，厂区大门，办公楼区域围栏等）.
The Agreeme nt sum is a lump price in cludi ng all the civil works in the ten der draw in gs, which will not be adjusted if none of these special cases occurs such as the revisi on of ten der draw in gs, desig n alterati on and the in crease and decrease in civil works.（If the items un able to bid without any requireme nts on materials and methods in the draw in gs, they will be excluded from con tractor's resp on sibility scope. The Agreeme nt sum in cludes but not limited to the gree nery in side the factory, factory gate and the fences of the office buildi ng area and etc.）
2、合同总价包干内容为
Content of the Agreeme nt sum:
1）、完成设计图纸中确定的全部内容：所发生的人工费、材料费、机械费、措施费、检验费、安全文明施工费、管理费、利润、税金、垃圾清运费（垃圾需运到甲方场内指定堆放地点，只限于土建工程项所产生的建渣及生活垃圾）；
En tire contents specified in the desig ning draw in gs: Expe nses in curred in labor, materials, mach inery, measures fee, exam ine cost, safe and civilized con structi on costs, man ageme nt fees, profits and taxes and refuse clearanee. （Refuse should be cleared up to the specified location, only including build slag and living garbage in the course of civil con struct ion.）
2）、乙方投标文件承诺及乙方商务标书中漏错项内容；
The contents promised in Second Party ' bid docume nts and omissi on and fault in their commercial bidd ing.
3）、涉及工程制作施工、安装施工、验收所有检验（测）、实验费等；
Expe nses in curred in in spect ion and test ing for engin eeri ng manu facturi ng, in stallati on and accepta nee.
六、款项支付与结算Payments and settlements
1、本合同无预付款；
This Agreeme nt in cludes no Ada nve mon ey;
2、月进度款，每月按工程实际量的80%支付，乙方每个月25日提交上月25日到本月24日的工程量审核报告，甲方相关人员三天内须到场审核，审核后在20工作日内支付进度款；其中用方代乙方支付材料款等合计一千五百万
（INR1,50,00,000.00）卢比整，经甲乙双方约定将从第一笔进度款中全额扣除。
Mon thly progress payme nt should be 80% of actual amount of the qua ntity that fini shed in that mon th. Second Party shall submit the audit report of actual qua ntity duri ng the period of 25th last month to 24th this mon th, after submissi on First Party shall audit the qua ntity on-site with in 3 days. Once approved, mon thly progress payment should be paid within 20 work days. Both Parties agreed that Rupees Fifteen Million Only (INR1,50,00,000.00) which First Party has paid on behalf of Second Party as payme nt for materials shall be subtracted from the first mon thly progress payme nt.
3、工程竣工验收审核：乙方先自行检查，甲方项目组进行复查，合格后申请甲方总部进行综合验收，三个月内甲方总部进行综合验收合格后，乙方需向甲方交清整体验收合格报告、竣工图、竣工资料等并办理结算；结算办理完成后30天内支付至工程总价的95%，余下的5%作为质保金，质保金一年后无息返还，质量保证要求严格按印度标准执行；
Audit on completion acceptanee of project: Second Party shall first make a self-inspection. First Party"sproject group check aga in for review, they will apply to their headquarters for comprehe nsive
accepta nee after the review is passed. Within three mon ths after comprehe nsive accepta nee. Second Party should submit to First Party all the documents including the overall acceptance report, as-built drawing and completion data and han dle the settleme nt. 95% of the project total sum should be paid to with in 30 days after the completi on of settlement, the remaining 5% will be regarded as quality retention money and be returned a year later with no-i nterest. Quality guara ntee is carried out accord ing to In dia Stan dards.
4、质保期自验收合格之日起开始计算，质保期内乙方得到甲方维修通知后须在24小时内做出回应并在15日内到场维修。如果乙方未按时到场维修，甲方可另请其他单位进行维修，其费用按实际发生金额的三倍扣罚.
The quality guara ntee period starts from the date of accepta nce. In quality guara ntee period, Second Party should resp ond with in 24 hours and comme nce repair with in 15 days after receipt of First Party
'sno tice. If
Second Party fail to arrive on time, First Party has the right to ask other unit for repair and deduct three times of its cost in curred accord ing to the actual amount as pen alty of Second Party.
5、甲方支付乙方工程款前，乙方应先向甲方提供正式发票，并由甲方扣除源头税(TDS)。
A payment notice with company stamp is considered a prior for issueing the payment ,After each payment ,a formal in voice shall be provided by Second Party withi n 5 days .TDS will be deducted upon esch payme nt by First Party .
七、双方代表Representative from both sides
1、甲方现场代表：刘柯电话：+91-9830342154 ；
First Party 'represe ntative on-site: LIU/KE Mobile:+91-9830342154
2、乙方现场代表：徐彬电话：+91-7044304796。
Second Party 's represe ntative on-site: XU/BIN Mobile:+91-7044304796
八、双方的权利和义务Rights and obligations for both sides
1、甲方向乙方提供图纸肆套，中英文各两套；
This Agreement is made in four identical copies with each Party holds two copies. All copies are equally authe ntic.
2、甲方提供乙方施工所需电和水，甲方只提供水（指定接管点）、电源头，具体安装由乙方负责；甲方井水免费，电费乙方自行支付；
First Party will provide electricity and water n eeded in con struct ion to Second Party which are restricted to desig nated locati on for conn ect ing water pipes and power source. Second Party shall be resp on sible for specified installation. First Party ' well water is free but electricity bills shall be paid by Second Party themselves.
3、在施工中，乙方必须严格遵守甲方的一切规章制度做到文明施工，若因乙方操作不当或管理疏漏造成任何人机事故，均由乙方承担一切责任及连带责任；如由乙方原因给甲方造成的财产损失或人身伤害，乙方应负责赔偿甲方的全部损失；Second Party must strictly abide by all rules and regulations of First Party to do civilization construction. All responsibilities and joint liability shall be borne by Second Party if any human accident happens due to Second Party's improper operation or management omissions. Second Party should be responsible to compe nsate all loss of First party if First Party ' property damage or pers onal injury are caused by Second Party.
4、乙方提供的材料和工程质量均达到甲方设计要求；
All material and engineering quality provided by Second Party should reach the design requirement of First Party.
5、如果现场不具备施工条件，如自然灾害等不可抗力的影响，书面通知甲方，经甲方书面同意后乙方有权暂停施工和顺延工期；
If the site does not have the con struct ion con diti on, such as the impact of n atural disasters and other force de majeure, Second Party shall have the right to suspe nd the con struct ion and postp one the con struct ion progress accord in gly, after they inform in writi ng to First Party and receive First Party s writte n consent.
6、乙方施工全过程，必须接受甲方代表的监督管理；
Second Party must accept supervisi on and man ageme nt of First Party's represe ntative duri ng con struct ion .
7、乙方所有进场材料及构配件，必须经甲方代表或者工程监理验收，不合格材料一律不准进场。
All the materials and components of the building site provided by Second Party must be accepted as qualified by First Party ' represe ntative or engin eeri ng supervisi on. Unq ualified materials are n ot allowed to en ter the buildi ng site.
九、违约责任Liability for Breach of Con tract
1、合同盖章生效后，如因不可抗力原因需终止合同，双方需协商解决。如单方无故要求终止合同，由违约方
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包人（全称）：_________________________________________________________ 承包人（全称）：_________________________________________________________ 依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公 平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_______________________________________________________________ 工程地点：_______________________________________________________________ 二、工程承包方式、范围及材料供应 三、合同工期 自年月日止年月日。 四、合同价款 金额（大写）：￥ : 五、适用法律、标准及规范 《合同法》、现行《施工规范》、《验收规范》和有关执行标准及规范。 六、决算方式： 七、安全施工、文明施工。 1. 承包人必须有现场安全施工管理机构，配备专职安全员。在施工过程中，必须遵守操作规程，搞好安全生产、安全施工，保证人员的人身安全，独立承担大小安全事故和其他责任事故的责任。 2. 承包人必须精心组织，加强现场管理，做到文明施工，每天做到工完场活，在发包人领导下，做好与其他施工单位的协调、配合工作。 八、合同价款的支付
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）：山东同兴建设有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：大自然生物食品科技1#、2#车间 二、工程地点：大自然生物集团有限公司院内 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数天 开工日期：2017年7月10日 竣工日期：2017年8月31日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式 双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。 第四条建筑材料、设备的供应和采购 一、工程材料、设备由乙方采购。
二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。 第五条施工与设计变更 一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。 二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。 三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。 第六条工程质量管理及验收 一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。 三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。 第七条安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
建筑工程劳务清包工施工合同 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方） 依照中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务建筑法》和国家其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、现场情况： （1）、施工现场用水用电已接通；工程进出场道路已畅通，乙方不得擅自在施工场地以外的路面上堆放土方或者停放机械，并注意协调好与相邻施工单位的关系；供乙方使用的场地仅限于施工作业区内，乙方需要在作业区搭建临时设施必须经甲方同意；现场施工电源、施工用水、住宿、办公、施工场地、仓库、工序协调等工作均由甲方统一协调。 （2）、现场施工电源按甲方协调由乙方从提供的接入点引接，施工用 水按甲方协调由乙方现场引接，水电接引费用由甲方承担。临时设施（除活动板房）的使用期限至本招标工程竣工为止，届时应立即拆除并清理干净，否则视为不具备竣工条件，不予组织验收。
（3）、安全文明施工：施工期间应遵守关于安全文明施工的有关规定，组织安全文明施工，施工垃圾不能到处堆积，更不能污及周围环境，如有违反由乙方承担一切责任。 4、甲方材料：钢筋、水泥、砼、砂、石、加气块、机砖等主要材料。 5、承包形式：劳务大清包。 6、承包范围： （1）、主体基础地基垫层开始，主体工程（门窗、电梯、消防、水电安装、烟道安装、外墙保温、内外墙瓷砖、室内地砖、涂料、防水工程除外）的所有工作。包括：一级表箱以外的所有表箱、施工用电线电缆、辅助照明设施、各种施工机械、工具、周转性材料、方木、模板、木工用辅助材料、砌体、楼地面找平、安全防护、脚手架、安全网等临时防护、劳保用品、钢筋焊接（电渣压力焊、电焊、机械连接）、混凝土试块、钢筋试件、钢筋垫块、扎丝、铁丝、铁钉、焊条、回填土人工配合施工、道路场地硬化等所有主体工程。 （2）、二次结构砌筑、植筋、后浇带预留及浇筑、内外墙粉刷（有外墙保温层时外墙抹灰只做到保温层以内刮糙）、抹灰。 第二条：工程价款与支付 1、本工程承包价格为：元/平方米（合同单价一次包死，固定不变，不再因为环境的变化和工程量的增减而变化）。 2、乙方应当在本合同签订日内人员机械进场开始施工。 3、付款方式：主体封顶支付已完工程量的%二次装饰完成后支付已完成工程量的%；竣工验收合格之后付款至全部款项的97%，剩余3%留
土建合作协议合同范本 甲方: ，男，汉族，年月日出生，住，身份证号：，手机：。 乙方: ，住址：。 法定代表人：，职位：。 按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与××××有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程项目施工达成如下协议条款： 第一条总则 1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对××××有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程(以下简称“本项工程”)项目施工具有约束力。 1.2本协议中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方签订的《工程项目建设工程合同》所包括的全部内容。 1.3合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。 第二条工程项目的安排及费用 2.1该工程项目位于××工业园区内，工程为厂房土建及钢结构，砼框架主体、钢结构屋顶结构。其中，钢结构工程须由温州市××钢结构有限公司负责施工，其余全部工程由乙方组织施工，并由乙方承担全部工程施工所发生的
劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。 2.2甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部，由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理，同时组织满足工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需资金，工程质量以现场监理验收为基准，以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复，并使人员稳定。甲方可委派项目副经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理工作。一切人员均应服从项目部的统一领导。 2.3在本项工程中，为保证工程款专款专用，工程顺利进行，由建设方拨付的所有款项，均应直接转至项目部指定帐户( 银行账户名：，账号： )。 2.4乙方应以现金或支票形式向甲方支付本项工程投标一切有关费用(包括购买资审及招标文件、标书的编制、所需证件的公证费用、投标保证金、银行信贷证明手续等等)，以上费用应在资审递交前和开标前支付，开标时由甲方递交建设方。工程中标后，乙方应支付工程履约保函和工程开工动员预付款保函和相关费用，并在本工程开标前双方议定的日期内将款项划到甲方银行帐户上。乙方在本项工程施工中所需开工启动运营资金由乙方自行解决。 2.5甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费
编号：_____________建筑施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
第一部分合同协议书 发包人（全称）：（简称发包人） 承包人（全称）：（简称承包人） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就____________________________________工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程立项批准文号： 4.资金来源： 5.工程内容： 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包范围： 二、合同工期 计划开工日期：____________年____________月____________日。 计划竣工日期：____________年____________月____________日。 工期总日历天数：____________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家质量验收标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：
人民币（大写）________________________元整(￥____________元)； 五、项目经理 承包人项目经理：________________________ 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
工程施工合同模板 工程施工合同范本 签订合同双方： 建设单位：________________，以下简称甲方 施工单位：________________，以下简称乙方 为明确甲乙方双在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条总则 一、工程名称： 二、国家（或各部委、或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位）对工程的批准投资计划、工程项目表、申请建筑许可执照，计划任务书，初步设计、总概算等文件号。 三、工程编号：________________。 四、工程地点：________________。 五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表略）。 六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币元（各单项工程造价详见工程项目一览表略）。 第二条工程期限
本合同全部工程____年____月____日开工至____年____月____日竣工（各单项工程、中间交工工程开、竣工日期详见工程项目一览表略）。 在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限： 一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者； 二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者； 三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料，以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。 第三条施工准备 一、甲方在开工前应办妥征地拆迁：申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线、绿化等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源、电源和运输道路的接通；应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。 二、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工地区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，工程施工合同范本加工构件，做好一切施工准备。
建筑劳务清包合同范本 建筑工程的层层转包是建设部明令禁止的,从建筑法上讲作为自然人的清包人(俗称包工头)是没有劳务承包资格的,那么对于建筑工程劳务清包合同你还了解多少呢?下面内容由xx为大家分享，一起来看看吧！篇一 甲方： 乙方： 为发挥甲乙双方的技术优势，加快工程建设速度，努力提高施工效率，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的原则，甲方拟将桩基工程的劳务部分交给乙方承包施工，为明确责任，经充分协商，在平等互利，自觉自愿的基础上，甲乙双方共同达成如下协议： 一、工程名称及施工内容 1、工程名称： 2、施工内容：长螺旋钻孔压灌桩(商品砼) 二、工程地点： 三、工程承包方式 包工不包料(不含水电、税金、管理费、不开发票)，乙方自带所有施工机具。 四、工程总量 约根桩，单桩工程结算=(有效桩长米)桩截面积(按设
计图纸计算)。 五、协议价款 按第一款施工内容，综合清包总价 六、付款方式 1、机械进场甲方付给乙方每台套设备进场费 2、工程款按形象进度支付，施工时乙方借支必要的生活费和生产费，正式开工甲方再付工程款元;完成工程总量的甲方付工程款元;工程完工付工程款元;其款桩基验收合格一次性付清(余款最迟不得超过当年春节前)。 3、工程款以现金支付： 七、工程质量 乙方在施工过程中，必须按国家现行施工规范和总包单位及监理单位的要求进行施工。如在施工过程中，场地有障碍物，致使桩位偏差与乙方无关。甲方应派施工员现场放线，乙方协助。 八、甲方责任 1、保证施工场地三通一平; 2、保证水电供应满足施工要求; 3、保证施工报验不延误施工时间; 4、办理有关施工手续及对外联系。 九、乙方责任 1、设计图纸和施工规范施工，确保质量及进度;
土建总包合同示范文本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月
土建总包合同示范文本 使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关 法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原 则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例： 一、工程概况： 工程名称：平罗县红崖子工园区废料原料库、物流道 路、地磅及磅房、事故应急水池、隔离金属栏工程承包方 式：包工包料 二、工期： 经甲乙双方协商，本工程从年月日至年月日结
束，总工期为天，如遇不可抗力因素(如战争、地震、雨天、五级以上大风等)工期顺延。 三、质量及技术标准： 所有材料须达到合格，由甲方人员现场检验，施工质量达到安全使用要求标准。 四、双方责任： 1、按原则应由甲方提供施工图纸，经双方商议，工程设计及图纸均交由乙方负责，费用由甲方承担，甲方提供原材料堆放场地;无偿提供施工用水用地，人员住宿，提供电源及电表箱以上的电线，配合乙方解决施工中出现的问题。 2、乙方认真领会图纸要求，按图施工，如需变更增加施工内容，可联系沟通，但费用由甲方承担，在施工过程中，乙方要遵守国家的法律法规，工程质量确保合格。 五、工程内容及付款方式：
土建工程合同范本 甲方：________实业发展有限公司 乙方：____________建筑工程公司 甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议： 一、工程造价 1、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。 2、安装工程造价按三类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。 3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段（地下结构至主体封顶）和建筑及水电安装工程材料计取阶段（主体封顶前一个月至______年 ______月______日），分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。 4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元（指本合同工程单项材料总值差额，下同）区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负______万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。
5、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费（如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加）；现场文明施工措施费双方另行协商。 6、由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价______%（主要设备费除外）收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。 7、工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。 8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。 二、甲供工程材料、设备和甲分包工程 1、甲供材料有：钢筋、商品砼。 2、甲供设备有：电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。 3、甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程（含入户门）、裙房二次内外装饰及安装工程、电
编号：HL202077615 土建施工合同范本标准版 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
土建施工合同 甲方：________实业发展有限公司 乙方：____________建筑工程公司 甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议： 一、工程造价 1．土建工程造价按二类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。 2．安装工程造价按三类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。 3．材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段（地下结构至主体封顶）和建筑及水电安装工程材料计取阶段（主体封顶前一个月至______年______月 ______日），分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。 4．工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元（指本合同工程单项材料总值差额，下同）区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负______万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市
工程施工合同模板 工程施工的开展需要签订相关的合同以维持双方的利益，以下是小编为大家精心整理的工程施工合同模板，欢迎大家阅读。 发包人(全称)：(以下简称甲方) 承包人(全称)： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、备注： 二、工程承包范围 1、钢结构工程的制作、安装。(见附表图纸，以预算单中的项目为准) 2、不含土建、防火及其它附属项目。 三、合同工期 本工程在预付款到位，且钢结构工程具备施工条件，开工日期年月日，竣工日期为年月日，合同工期总天数天。
四、质量标准 工程质量标准：依据钢构有关验收规范合格。 五、合同价款 工程总造价：大写：￥： 六、合同价款支付; 1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的%给乙方作工程预付款。 2、钢架安装完成三日内，甲方再付工程总造价的%给乙方作钢构件材料款。 3、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的%给乙方作工程尾款。 七、发包人工作 1、委派 2、工程开工前，甲方为乙方提供三通一平，水电供至建筑物中心五十米以内，并承担费用，有条件为乙方提供住宿便利。 3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。 4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有当地干扰或不法收费，应承担责任。 八、承包人工作 1、委派为工地代表，联系方式; 2、严格按图纸进行制作安装。
3、进入工地遵守甲方规章制度，承担自身造成的事故及因此发生的费用。 4、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，完工前清理好现场。 九、工程变更 1、施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前七天以书面形式向乙方发变更通知，因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方承担，延误的工期应相应顺延。 2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更，乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料的换用，须经甲方同意。 3、乙方在工程变更确定后7天内，提出变更工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款，与工程款同期支付。 十、竣工验收 工程竣工，乙方向甲方提供竣工验收报告后三日内，由甲方组织工程验收，如不组织验收，视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。甲方并承担工程保管及一切意外责任。 十一、竣工结算 甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后三日内，给予确认并支付工程竣工结算价款，乙方收到竣工结算价款后三日内将竣工工程交付甲方。 十二、违约
工程劳务分包合同 编号 立合同单位： 工程名称： 签订日期：201 年月日 签订地点：
工程劳务分包合同 以下简称甲方： 立合同单位： 以下简称乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，结合本工程具体情况，经双方共同协商一致，签订本合同，双方共同遵照执行。 分包项目及名称： 一、分包项目范围： 二、工程地址： 三、分包形式： 四、工期：开工日期：竣工日期：总工期： 天 五、工程质量要求：乙方必须严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工 组织设计精心组织施工，确保工程质量达到国家或专业的质量检验评定标准， 本工程质量目标： 六、安全生产、文明施工及环境职业健康 乙方应遵守工程建设安全有关管理规定，严格按照安全标准进行施工，并随时接受有关方面的检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；必须加强施工现场管理，文明施工，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，使施工现场达到市建委规定的文明施工要求；必须遵照甲方及项目部制定的文明施工的制度要求进行施工；乙方施工人员进场后必须遵守甲方制定的环境及员工职业健康标准。安全文明施工目标： 安全协议另行签订。 七、工程人工工资的支付及结算方式： 八、其他 1、甲方委派同志为现场负责人，乙方委派同志为现场负责人。乙方委派 专职安全员同志。共同履行本合同的各项规定。 2、乙方应按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
3、乙方应按国家和上海市有关规定，做好进场前的规范用工手续： （1）乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《资质等级证书》《安全生产许可证》《企业诚信手册》等企业有效证件。提供的资质须与劳务作业相对应。乙方须提供企业主要负责人A证、专职安全员C证，乙方进入施工现场作业人员50人~200人的，必须提供有2人专职安全员C证，提供C证件的人员必须在施工现场。 （2）乙方必须遵守上海市有关外地施工队伍进入上海市治安管理条例，提供符合有关规定的施工人员证件。乙方应组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，进入甲方施工区域的作业人员，应出具人员身份证、特殊工种操作证、生产操作人员应持有职业技能等级证书、现场从业人员需持有健康证等有效证件。违者责任自负。若乙方不能遵照此条款执行，则甲方将帮助乙方办理上述有关证件，由乙方提供有关人员的资料和照片，办证费用在乙方工程款中扣除。 4、乙方要贯彻落实《建设工程班组安全管理标准》，做好班前、班中、班后十八个动作， 提供分包队伍日检查、周检查、月检查记录给项目部；乙方应贯彻落实《上海市建筑施工安全质量标准化工作实施办法》，完成分包企业应完成的工作。 5、乙方必须与作业个人签订个人劳动合同，并为作业个人建立个人信息卡，劳务作业人 员须进行岗前培训，并提供作业人员名单交甲方，由甲方上报综合保险。 6、乙方必须按照甲方的质量、环境、职业健康安全贯标要求进行工作，并提供有关资料。 若由于乙方的原因，造成甲方贯标工作的问题，甲方将扣除与乙方结账。 7、乙方如不能按规范施工，达不到质量验收要求，以及安全生产操作规程，又不能限期 整改。甲方将根据公司的管理制度进行对乙方处罚，如情况严重者，则甲方有权停止乙方施工，将清退乙方出场，造成损失由乙方承担。 8、乙方必须按照市建委的有关规定及相关法律法规的要求进行施工，若由于乙方的原因， 造成政府有关部门对甲方的处罚，甲方将双倍扣除乙方处罚费用。 九、乙方不得将本合同项下的劳务作业转包他人，否则，乙方将依法承担责任。 十、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商另订补充协议。 十一、本合同一式四份，正本二份，双方各执一份，副本二份，甲方各执一份，乙方各执一份。双方签字盖章后方可生效。 甲方（公章）：乙方（公章）： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话：
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-032503 土建施工合同范本(2020版)
土建施工合同范本(2020版) 甲方：________实业发展有限公司 乙方：____________建筑工程公司 甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议： 一、工程造价 1．土建工程造价按二类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。 2．安装工程造价按三类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。 3．材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段（地下结构至主体封顶）和建筑及水电安装工程材料计取阶段（主体封顶前一个月至______年______月______日），分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。 4．工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元（指本合同工程单项材料总值差额，下同）区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负______万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批
发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。 5．乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费（如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加）；现场文明施工措施费双方另行协商。 6．由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价______%（主要设备费除外）收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。 7．工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。 8．设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。 二、甲供工程材料、设备和甲分包工程 1．甲供材料有：钢筋、商品砼。 2．甲供设备有：电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。 3．甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程（含入户门）、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。 三、工程款支付
合同编号：YT-FS-7954-49 小型工程施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
小型工程施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人(全称)：(以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建 筑工程施工合同GF-1999-0201示范文本》结合天津市 有关规定经双方协商一致，签订本合同(根据本公司施 工特点修改版) 第一条概况 1.1 1.2 1.3 承包内容：修建施工便道，占地补偿及路基 注浆。 1.4 承包方式：包工包料 1.5 合同金额：第二条工程期限 2.1 全部工程开工、竣工日期：20xx.5.5日开始，
20xx.6.4日前完成(若时间变更，以甲方正式通知乙方的时间为准，竣工时间相应提前或往后顺延) 2.2全部竣工总日历天数：30天 2.3 工期1天，乙方向甲方支付合同金额0.5%的人民币违约金。 第三条工程款支付 3.1 100%工程款 第四条工程保修 4.1 保险金： 4.2 保修项目及保修期限 4.3保修期间，因施工质量问题，造成设备损害应全额赔偿，甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后小时内派人修理，否则甲方可委托其他单位和人员修理。保修期间所发生的费用由责任方承担。 第五条争议，仲裁 5.1 甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列第①种方式解决：
建筑工程劳务清包合同 甲方：怡翔建设集团 乙方：卓越宏图劳务 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》，甲方委托乙方承担该建筑安装工程劳务分承包工作。为明确双方在本工程施工中的权利、义务和责任，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：天和·金街雅苑（天和城） 2、工程地点：红安县觅儿经济开发区 3、建筑面积：以实际结算面积为准。 4、结构类型：框架剪力墙结构； 二、承包方式及围： （一）、承包方式： 1、按总价固定闭口包干。包人工，木工包材料，包脚手架、包一切机械（除土方 机械外）包全部辅材等（注：不包含外墙钢丝网、玻纤网、甩浆用胶水），包施工技术费，施工措施费、管理费、利润、包工期；包质量、包安全文明。 2、乙方在签约本合同前对本工程的全部招标图纸、施工或装修标准、技术说明、 招标文件、合同文件、本工程所在周围环境、交通道路等情况均已详细研究并充分理解，甲乙双方协商确定的投标报价的单价已按招标文件和合同条款中的承包围、质量标准、工期等要求充分考虑了人工、材料、机械、包装运输、施工技术、施工措施、管理、利润、税金等因素并计算了全部费用，保证投标单
价及工程量准确无误，如有遗漏，概由乙方负责。 3、按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种税收及其他费用已包含在本工程造价， 由乙方向相关部门缴纳。 4、合同固定包干单价：建筑面积420元/m2，不含税。（注：按国家现行标准计算 建筑面积） 5、履约保证金：履约保证金计人民币100万元整，由乙方在签合同后进场六个工 作日打到甲方财务部缴纳，用于支付乙方可能发生的无法满足本合同履约指标 的违约金，履约保证金在开工全部栋号主体封顶无息退还乙方，如主体封顶没 有退还保证金按银行四倍利息计算。 （二）、承包围： 1、本工程包括主体结构(砼、砌体、钢筋、模板及支撑)、二次结构及后浇带、装修 (含室外台阶、散水、坡道、挡土墙、粉刷、外墙贴饰等）、墙体保温及按本招标工程图纸和变更所含的其他分项工程。承包合同之所有项目，并按甲方批准的施工组织设计和国家验收规进行施工。包括图纸显示和根据图纸容可合理推断出的容，包括但不限于所罗列之项目： 1）工程施工单位现场及生活区的工作容。 2）基坑底200mm厚土层人工清理；地基钎探、基坑回填土地及地下室顶板至±0.000之间回填土的人工配合。 3）垫层以上钢筋砼工程等为完成钢筋砼主体结构施工的所有分部分项工程。 4）基础部分的各种砖胎膜。 5）按本招标工程图纸及变更承担本结构工程中所有钢筋砼主体结构工程的实施、完成和缺陷的恢复并须达成整体剪力墙、柱、梁及现浇板装饰不抹灰的我清水墙板的标准，如不能达到此要求，乙方必须承担为此而抹灰发生的费用。
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 土建合同
编号：FS-DY-13950 土建合同 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 甲方现将xxxx二期土建工程内的主体砌体工程发包给乙方施工，为了加强管理，确保工程质量，及时安全文明地完成施工任务，明确双方职责，维护双方权益，经双方共同协商，特制定以下条款： 1、工程承包范围：xxxx悠山郡二期土建工程内的主体砌体主工程。 2、工程承包方式：清工 3、工程承包内容：楼施工图内所有墙体砌筑工程(包括所有二次结构的混凝土浇筑保养、墙体砌筑、楼层清理)。 4、工程承包价格：按建筑面积元/平方米，完工后按施工图标注面积计算，其他项目承包施工作业必须由甲方项目部指定安排，乙方应无条件服从。
5、付款方式：开工后，乙方每天需将工人出勤工时公示在考勤表上，乙方负责下属考勤工作，项目部管理人员监督，未及时考勤每天罚款100元，甲方在次月10天内按实发清，工人工资必须凭人员名册本人身份证及有效证件按50元/ 天支付，在不超支的前提下按己完成的70%，经项目部审核批准后允许借支。完工后付10%，竣工验收后依壹个月付清余款。工程量以甲方审核签证为准，审核意见最终确定权归甲方。 6、工程质量要求：优质工程、严格执行国家有关规程及标准，并按创标和省级文明标化工地要求施工。 7、工期：按照甲方制定的施工工期，服从甲方统一指挥，特别需夜间加班乙方必须无条件服从，乙方承包人或委托代理人须每月不少与25个工作日。由于施工力量不足未能按时组织技术人员进场，甲方在二次书面通知后乙方仍无措施的情况下，甲方有权终止本合同或调派其他工班进场同时参加施工，乙方必须无条件服从甲方要求退场，双方按已完成工程量的80%结帐了结，由此造成的工期延误损失，由乙方承担。
工程施工合同 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程承包方式、范围及材料供应 三、合同工期 自年月日止年月日。 四、合同价款 金额（大写）：￥： 五、适用法律、标准及规范 《合同法》、现行《施工规范》、《验收规范》和有关执行标准及规范。 六、决算方式： 七、安全施工、文明施工。 1．承包人必须有现场安全施工管理机构，配备专职安全员。在施工过程中，必须遵守操作规程，搞好安全生产、安全施工，保证人员的人身安全，独立承担大小安全事故和其他责任事故的责任。 2．承包人必须精心组织，加强现场管理，做到文明施工，每天做到工完场清，在发包人领导下，做好与其他施工单位的协调、配合工作。 八、合同价款的支付
双方约定的工程款支付时间：①工程开工按工程形象进度的 %付款。②工程竣工验收评为合格，办理完工程结算后再付工程总造价的 %，③剩余5%的尾数作为质量保修金，待工程保质期满无质量问题后付清。 九、工程变更 组织施工中，如必须变更设计，以甲乙双方签证的变更通知单作为结算依据。 十、其他 本工程严禁转包，一经发现取消施工资格，作退场处理，并处以承包人元罚款，从工程款中扣除。 十一、质量保修期 质量保修期从工程实际竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。 工程竣工后，经双方协商确定验收时间，组织竣工验收。验收合格后，由乙方负责养一年内的维修、保养，费用由承包人负责。一年后无明显质量问题，验收合格后，办理结清尾款手续。结尾款时时必须持生活公司书面通知单方可支付尾款。 十二、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。 十三、本合同一式捌份，双方各执肆份。 十四、本合同自双方签字盖章后生效。 发包人：承包人： 法定代表人：法定代表人： 年月日
合同编号： 建设工程施工合同范本（普通） 签订地点： 签订日期：年月日
建设工程施工合同范本（普通） 建设工程施工合同条件 一、词语涵义及合同文件 第１条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： １．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 ２．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。 ３．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 ４．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。 ５．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监 理。 ６．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 ７．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 ８．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
９．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 １０．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 １１．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 １２．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 １３．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 １４．工期：协议条款约定的合同工期。 １５．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 １６．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。 １７．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。 １８．施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 １９．书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 ２０．不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。