合同编号：
工程名称：
四川东嘉建筑工程有限公司
分包合同
工程名称：
工程地点：
总包单位：
分包单位：
2016年月
消防安装劳务分包合同
项目
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
电话：电话：
电子邮件：电子邮件：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将项目机电（消防）安装工程劳务分包给乙方施工。为确保安全、文明、高质量、高效率的完成施工任务，甲乙双方经友好协商，特订立本劳务分包合同，以资双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、总建筑面积为㎡，由一个整体地下室和楼组成。地下室停车库面积为㎡，地上建筑面积为㎡，地下室共层，负一层层高 m，负二层层高 m；地上建筑层高 m。本工程属高层建筑，为全现浇框架结构，抗震设防烈度为7度。
4、暂定合同价：元（大写：人民币：整），结算时按合同约定双方进行结算。
二、承包范围和工作内容
1、承包范围：项目消防安装工程施工图、图纸会审纪要、设计修改、技术核定单设计范围的全部消防安装及系统调试（含脚手架搭设及上人的梯子等，现场变更工程量、开孔；加工场地和临时库房）。其中火灾报警系统工作内容为
穿线、设备安装及系统调试，若因设计系统不完善需增加内容由消防施工队实施，工作量按合同约定进入结算。
2、乙方劳务承包内容：
（1）在承包范围内的所有材料点数及施工现场内上、下车、搬运、堆码，甲方及业主分包工程中管道安装、管道试压及调试、机械开管道穿墙孔洞及安装后范围内所有洞口的封堵与浇筑。
（2）在承包范围内所有的操作机具、辅助材料（《》规定）全部由乙方提供。其中辅助材料作以下特别说明：消火栓、喷淋系统所用钢管、沟槽管件（沟槽法兰除外）、镀锌管件及支吊架所用型材，阀门、水泵、消火栓、喷头；火灾报警系统所用电线电缆、线管及线盒（除预留预埋外）、报警设备属主材由甲方提供，其余均属辅助材料由乙方提供。
（3）承包范围内的用水、用电的所有工作由甲方负责（楼层配电箱以外（不含楼层配电箱）的由乙方负责、临时用水各层给水点至需用位置由乙方负责），乙方支付水电费用。
三、施工工期
1、开工日期：于年月日开工。
2、竣工日期：于年月日竣工。
3、具体各节点的工期以甲方工作联系单为准。
4、因乙方延误工期后甲方有权另找其它班组进场协助完成任务，结算时按实际发生人工费，由乙方支付给协助班组）。
5、如乙方不签收甲方工作联系单，则视为甲方已告知乙方工作联系单内容，结算时同样按工作联系单中要求内容进行结算。
6、节假日期间，乙方应按照甲方项目部要求安排好施工，不得影响工期进度。
7、如遇下列情况，工期作相应顺延：
甲方在总包合同/专业施工合同规定开工日期前2日，不能交付施工工作面，施工电源未按规定接通，影响乙方进场施工时。
四、工程质量
1、质量要求：合格。
2、达到国家建筑工程施工质量验收规范要求，一次性验收合格，并通过100%细部检查验收移交业主。在竣工验收时，为清楚描述乙方交房应达到的观感标准，甲方设有交房样板房，乙方须参观掌握该标准，并视为乙方同意并执行样板房标准。
3、若因乙方原因质量未能合格且达不到安全文明工地要求或质量合格但达不到安全文明工地要求，结算单价按元/平方米计算。
4、施工工序、工艺、工程质量标准按□万科A6标准执行；如万科A6标准执行与上述有矛盾之处，以工程部书面确认实施标准为准；否则由此造成的损失费及返工费用全部由乙方承担。
5、施工样板质量预控：
（1）本工程施工实行“样板”引路制，包括重要的部位、关键的节点、主要工序、新工艺新材料的应用等，特别是关于渗漏方面的施工必须实行“样板”引路制。
（2）明确工艺流程：“样板”制作之前由甲方项目部牵头，甲方工程部根据设计要求、施工技术细则、相关的规范、法规等明确工艺流程和质量标准，乙方实施。
（3）制作统一“样板”：甲方项目部根据工程情况，在开工前明确需要制作“样板”的清单，统一施工。同一分部分项工程，必须统一采用一个样板。
（4）“样板”做法：施工工艺流程明确后由乙方编写施工方案和质量控制要点，经甲方审核后由乙方实施，制作“样板”时要显示每道工艺的结果，由一系列“样板”组成，而不仅仅是显示完成面的情况。
（5）“样板”确认：“样板”作好后必须经甲方公司领导、工程部、项目部和乙方确认，并办好书面手续。
（6）“样板”交底：“样板”确认以后，由甲方项目部技术负责人对施工班组进行交底，并作好书面记录。
（7）乙方应严格按双方确定的样板施工，否则造成的一切损失全部由乙方承担，并承担免费返工。
五、工程款计价、结算与支付
1、承包方式及计量
（1）本合同工程采取以包工、包质量、包安全、包工期的方式。
（2）计价按《定额》中定额人工费、计价材料费、机械费分别乘下列调增系数进行承包。
A、消防水：定额人工费乘以计取、辅材费乘以计取、机械费乘以计取；辅材费包括内容严格按所选定额执行；人工费调整系数不能超过国家的相关文件。
B、消防电：定额人工费乘以计取、辅材费乘以计取、机械费乘以计取；辅材费包括内容严格按所选定额执行；人工费调整系数不能超过国家的相关文件。
C、凡是墙上剔槽、开洞、补槽已包括乙方承包范围内。
D、本合同承包范围内不再计取任何点工或计时工。
（3）甲方按本合同约定，对乙方所完工程量经业主验收合格后，按上述约定与乙方结算工程款。
（4）上述方式计价包含安装的人工费、场内的转运、机械费及辅材费、规费、措施费、政府规定工程的税金和相关个人所得税等全部费用。
2、工程款的结算与支付
（1）本工程款以转账支票方式结算，甲方每次付款前，乙方应提供合法足额的并满足甲方要求的增值税专用发票，并附由甲方项目部签字盖章的验收凭证。本合同价款甲方只转至乙方对公银行账户。
乙方账户：
开户行：
开户名：
（2）乙方承诺本工程垫资金额元。
（3）乙方完成与垫资金额相当的工程量后按月进度付款，安装进场施工后，乙方每月25日将当月施工量上报甲方审查，次月日前甲方按实支付人工费用的 %,当进度款累计付至暂定合同总价的 %时，将暂停支付，直到全部工程竣工验收合格。
（4）乙方进场前，须向甲方交纳工期、安全、质量及合同履行保证金元。甲方有权在乙方工期、安全、质量及合同履行未达到合同约定的要求时，在乙方交纳的工期、安全、质量及合同履行保证金中依照约定或相关规定进行扣除。工程竣工验收合格后15日内，扣除应扣除金额后，余额一次性（无息）返还给乙方。
（5）乙方人工费必须严格按照成都市人民政府令第168号文执行，否则甲方有
权拒绝支付乙方工程款。乙方进场前，须向甲方缴纳民工工资保证金元（大写），或由甲方在第一次付款时予以扣除。待双方合同履行完毕，乙方无拖欠民工工资情况后，甲方予以无息退还。乙方劳务费用必须严格按照成都市人民政府令第168号文执行，否则甲方有权拒绝支付乙方工程款。甲方在支付乙方每月工程进度款时，乙方必须提供详细的工资分配表以及上月发放的工资确认表（附相关劳务人员的身份证复印件），否则甲方有权拒付各劳务班组的劳务费用。甲方有权对乙方人员的工资发放进行监督。
（6）工程造价按《》中定额人工费、计价材料费、机械费分别乘上述调增系数进行承包；工程量计算按《》规定计算。
（7）材料损耗：水电安装材料按《》材料消耗量（含定额损耗量）提供乙方；当乙方实际领用材料用量超出定额材料消耗量，超出部分由乙方全部承担（在结算中一次性扣除），材料节约全部归甲方。乙方对现场材料必须采取保护措施，乙方原因造成的材料丢失由乙方自行承担。
（8）工程竣工验收合格后，含消防验收15日内乙方报送完整合格的竣工资料给甲方，甲方在收到完整合格的竣工资料后个工作日内办理完工程结算，结算完毕后天内一次性向乙方支付至结算总价的 %，留结算总价 %为质量保证金。结算及支付乙方工程款的财务凭据必须经甲方委托代表人签字方为生效。
（9）由甲方原因造成返工增加费用由甲方项目部在完成后七个工作日内完成甲方签字确认（预算员、项目经理、预算部经理、分管预算副总）。乙方未在上述规定时间内完成甲方签字确认，甲方有权对合同外费用不予认可。
（10）下列费用在当月进度款中扣除：
A、甲方提供的安全帽、工作马甲、工作服、胸牌等费用。
B、外调班组费用、甲方代购材料的费用。
C、借支的饭菜票或现金和甲方违约金按月完全扣清。
六、甲方工作及责任
1、甲方驻工地代表姓名：身份证号: 职务：电话：
2、甲方设立施工项目管理机构，负责与建设单位、设计单位、监理单位、总包
方以及本工程所需的所有对内对外协调工作。
3、接受业主或总包方指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、现行施工验收规范和合格工程标准组织进行施工，确定本项目的施工方法。
4、编制本项目的施工组织方案及其它施工方案；收集、整理、编制工程档案资料。
5、负责对乙方进行技术指导及分部分项技术、安全交底工作，解决施工中遇到的技术难题，并负责工程初验工作。提供施工图纸1套给乙方，如乙方需加晒图纸，甲方予以配合解决，费用由乙方承担。
6、负责本项目材料计划工作，做好施工成本控制，并负责按每月工程进度编制工程进度量、材料使用量、库存量。甲供施工材料由甲方按时按需供应，若因甲方原因造成乙方的窝工，按实际进行补偿。
7、监督、检查工程质量、进度和安全，负责图纸问题的衔接、本项目各承包单位每月工程量的审核、工程进度款的支付、竣工结算的办理等。
8、乙方不能满足甲方进度等要求时，甲方有权要求乙方增加人力物力以满足甲方的工期等要求。如乙方无力按甲方要求实施，则甲方有权派其它人员增援乙方工作，其支援工日费用按实际工日数乘以150元/工日向乙方计收，所购材料费按市场单价的两倍向乙方计收。若无法按工日计取费用的则按实际发生费用的两倍向乙方计收。
9、如乙方不能满足甲方对工期、质量、现场安全及文明施工的要求，甲方有权要求乙方辞退其相关的管理人员、工人及班组，如仍不能改善，甲方有权要求乙方停工整顿或解除合同，乙方应无条件退场，由此造成的损失由乙方承担。
10、负责按合同约定支付工程款。
11、甲方无偿提供给乙方一间材料库房（约15平方米）。若无条件提供，则由甲方提供主要材料，乙方自行搭建。
七、乙方工作及责任
1、乙方驻工地代表姓名：身份证号: 职务：电话：
2、乙方全体人员必须严格服从甲方项目管理机构的管理。乙方在整个工程施工过程中必须以甲方的名义同建设单位和监理单位联系协调。
3、本工程严禁转包,一旦发现乙方将本工程转包或变相转包或违法分包,甲方有
权无条件解除合同，并追究乙方法律责任。乙方将本工程转包或变相转包或违法分包而产生的经济纠纷和给甲方造成的经济损失，全部由乙方承担，且乙方应向甲方支付200000元违约金。
4、甲方支付给乙方的劳务费必须及时支付给本工程的劳务人员，不得挪作他用，否则一切后果由乙方承担，甲方对乙方劳务费的实际支付有监督权。
5、遵守有关法律和规定，接受甲方指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、现行施工验收规范和合格工程标准进行施工。施工中必须严格按照甲方施工方案、施工方法、技术交底、作业图、进度作业卡及指令进行作业。
6、乙方在收到包括工程图纸、技术规范及设计修改通知等任何性质的文件时，应仔细研读。如有任何错误、遗漏、矛盾和模糊，应立即通知甲方。以便甲方能在相关合同或其中的任何部分付诸实施前，依据总包合同进行相应的更正、报批或确认。一旦相关合同中的任何部分付诸实施，乙方将被认为已对其正确性和完整性进行了确认，由此引起的任何损失或损害责任由乙方承担。
7、乙方管理人员必须按甲方下达的任务书内容和时间要求，在每道工序施工前完成相应工程量清单、计算书及材料明细清单，并经甲方确认后作为工程施工和材料准备的依据，如有任何错误、遗漏、矛盾和模糊，由此引起的任何损失或损害责任由乙方承担。
8、配合编制该项目的施工组织方案及细部施工方案的施工方法的制定和出图；配合甲方收集整理、编制工程档案资料。
9、凡乙方未能完成或未能按期完成合同文件规定的内容，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方的所有损失（因甲方原因未能按期完成的除外）。
10、乙方人员进入施工现场应出具进入施工现场人员的花名册，内容包括：姓名、性别、年龄、工种、家庭详细住址、身份证号码，并提交个人有效身份证复印件，办理进场证件、手续，并加盖乙方公章。
11、乙方必须自带工程技术管理人员不少于2人，名单、资质证书须报甲方备案。
12、乙方进场人员必须是18－55周岁的遵纪守法的健康公民（包括但不限于无传染病、精神病、癫痫病等病），并持本人有效身份证原件配合甲方办理权益卡和工资卡（以下简称双卡）。凡未办理本项目双卡的人员一律不得进入施工现场。乙方在选择班组工人时需谨慎，严格审核工人素质，以避免造成其他事件发生。如乙方聘用
不符合上述要求的人员，乙方应向甲方缴纳每人1000元违约金，并在甲方规定时间内离场，否则每人每天增加100元违约金。
13、经确认乙方以下无法胜任工作的人员，经甲方要求，必须在24小时内调离本工程范围，每拖延一日，乙方应向甲方支付违约金200元/人·次；同时，乙方应在48小时内用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员，每拖延一日，乙方应向甲方支付违约金200元/人·次：
（1）施工进度及质量达不到合同要求负有主要责任的人员；
（2）专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；
（3）不能积极配合甲方正常工作者；
（4）违反甲方或乙方工地现场管理规定者；
（5）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证的人员）；
（6）酗酒闹事、不服从业主、监理方、甲方及相关管理部门管理者。
14、乙方上岗人员必须按照建设部和四川省建设厅相关文件规定持证上岗，并且有符合要求的当地政府颁发的或认可的“特殊工种操作证”，所有操作人员进场前，将原件报送甲方审核，交交复印件备案。
15、各类持证上岗人员数量和素质必须达到甲方的要求，乙方应对未经甲方同意的特殊工种操作人员的雇佣所引起的任何不利后果承担全部责任。
16、乙方必须为所属现场施工人员购买意外保险，并将意外保险复印件在甲方项目部备案。乙方选派劳务因病住院或因病死亡等一切费用均由乙方承担，甲方不负任何经济、法律责任。
17、乙方管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括前期准备、收尾和维修等阶段），均须专职在岗；如甲方发现乙方管理人员脱岗，乙方应向甲方支付违约金100元/人·次，发现管理人员脱岗三次以上，甲方有权解除合同并追究乙方责任。
18、乙方进场人员由乙方负责管理教育，甲方有权监督、检查，对不符合要求或违反规定的施工人员，甲方有权令其停止工作或退回乙方，并不准再次进入施工现场从事任何施工作业。
19、乙方对所派队伍必须具有较强的管理、控制能力，不得在任何时候特别是重大节假日期间（如五一、国庆、春节等）发生民工冲击甲方办公室、项目办公室、监理、业主和政府部门及堵塞道路交通等过激行为。如有发生，乙方必须承担全部经济
损失，并向甲方支付违约金50000元/次。
20、乙方对现场材料及安装的成品、半成品必须采取保护措施，因乙方原因造成的乙方保管及安装的成品、半成品，在竣工验收前丢失、损坏、被盗，由乙方承担其所有损失。
21、甲方按乙方材料计划购买的材料到场后，乙方须全部领用并妥善保管，否则造成损失全部由乙方承担。
八、现场管理
1、创工程。
2、安全责任：
（1）工程安全目标：无伤亡事故、无重大事故。
（2）乙方必须组织人员认真学习：《JGJ59-99》规范，2003年11月24日国务院颁发的《建筑工程安全生产管理条例》及省市有关规定。严格按照规范要求及安全操作规程施工，达到安全、文明、标准化现场。具体由施工员、安全员以书面形式进行安全技术交底。
（3）乙方在工程施工过程中，严禁违章作业，杜绝伤亡事故，重大事故指标必须控制为零，轻伤事故指标控制在1.5‰以内，乙方对未防护的施工地段，有权拒绝施工，造成的工期延误可以顺延。特殊工种必须持证上岗，并作好特殊工程的职业防护，杜绝职业病的发生，施焊过程应当设有防火、防光污染措施。
（4）乙方在施工过程中发生安全事故造成的乙方人身伤亡、财产损失以及造成第三人或第三人的人身和财产侵权，均由乙方承担全部经济、民事、行政、刑事责任；如由于乙方原因造成媒体曝光事件，乙方应补偿甲方信誉损失费100000元/次。
（5）现场所有乙方人员须服从甲方的安全管理，不得违章指挥和违章操作，对检查不符合安全标准要求的行为，乙方应向甲方支付100元/次的违约金。
（6）安全责任书以及晟茂建设企业管理制度及相关文件为本合同的附件。
3、文明施工：
（1）乙方应遵守甲方制定的安全文明施工、环境保护及职业健康等各项管理制度。组织施工人员认真学习甲方相关生产、文明、安全、质量等现场管理条例、办法及制度，并严格执行；服从甲方管理人员的指挥，执行质量、安全、文明施工“四检制”。在施工过程中要教育工人文明用语、礼貌待人，严禁野蛮施工。
（2）乙方所有人员进入施工场地内，必须正确佩带安全帽，穿好工作服，若违反本规定，每发生一次，乙方应向甲方支付100元/人·次的违约金。
（3）乙方在施工过程中所用的甲供的各种材料及工具、用具必须实行收、发、领、退制度，按规定堆放整齐，对施工过程中的剩余材料必须做到随用随清，当日归库，严格做到工完场清，杜绝浪费材料和故意损坏工地材料、成品和半成品。若违反本规定，根据浪费材料价值大小，乙方应向甲方支付材料浪费违约金500元/次，同时赔偿因返工、浪费、超耗和损坏的材料费。
（4）乙方必须做到工完场清，甲方将不定期组织检查，当发现未做到工完场清、未及时清理建筑垃圾、工人住宿不符合要求、生活垃圾丢弃不符合规定及其他不符合交底规定的，每发生一次，乙方应向甲方支付200元/次的违约金。
（5）严格遵守施工工地各项生活、卫生、作息时间及门卫管理制度，施工、操作现场操作禁止吸烟、乱扔生活垃圾、乱倒饭菜，若违反本规定，乙方应向甲方支付100元/人·次的违约金。
（6）严禁在施工现场赌博、打架斗殴、无理取闹和盗窃财物，若违反本规定，乙方应向甲方支付100元/人·次的违约金，并且，甲方有权直接送交当地公安机关处理。
（7）乙方人员在生活区宿舍内应按相关文件组织和安排。严禁男女混住，若违反本规定，乙方应向甲方支付100元/次的违约金；宿舍内严禁烧菜做饭，若违反本规定，每发生一次，乙方应向甲方支付100元/次的违约金。
（8）乙方人员在甲方提供的食堂外就餐引发的食物中毒和违反相关法律及治安管理条理规定的，甲方不承担法律责任。
九、工程保修
1、质量保证金：结算总价的 %。质保期：自竣工验收合格之日起两年。质保期满后扣除保修费用，退还质量保证金余额。
2、质保期维护范围和内容：乙方所承包工程工作范围。
3、质保责任：发生质量问题时，乙方应在自接到通知起24小时内必须到现场处理，否则所产生的损失及相关费用直接从乙方质量保证金中扣除，乙方不得有异议。如果乙方不履行保修义务，甲方有权请其他公司进行保修，但由此而付出的费用，由乙方双倍向甲方支付，甲方有权所产生的费用和损失直接从乙方质量保证金中扣除。
4、保修工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净，如保修过程中给业主造成损失的，则乙方应承担相应全部责任。
5、乙方负责保修的质量，每个保修项目完成后要经业主委托的物业公司和甲方共同验收签字认可；所保修项目应保证在一年内不再出现类似问题，否则，即使保修期满，也应该继续保修，相应的质量保证金顺延退还。
十、竣工验收及工程移交
1、本工程质量标准必须达到合同规定的合格项目标准及国家、地方相关规定和业主、甲方要求的质量验收标准，保证交付合格工程，否则乙方应承担甲方所有损失。
2、必须严格按照建设工程质量验收规范的要求进行逐项严格验收签字。
3、关键工序和隐蔽验收必须符合设计和规范要求。
十一、违约责任
1、甲方未按时支付工程款，乙方有权要求甲方对未支付的工程款按银行同期活期存款利率支付违约金。
2、因乙方原因造成工期延误的，乙方每延误一日应向甲方支付工期逾期违约金1000元；工期延误连续或累计超过15日仍然未完工，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，甲方有权另行安排其他承包商进场，若产生的费用由乙方支付。
2、本工程必须一次性竣工验收合格，如经验收不合格，乙方负责维修和整改，期间所产生的材料和人工费由乙方自行承担，且按元/日向甲方支付违约金；如验收后日内未整改和维修完毕并验收合格，则甲方有权要求乙方按本合同总价5%向甲方支付违约金，并且，甲方或甲方委托的他人进行整改和维修所产生的费用从乙方的工程款中予以扣除。
3、为方便维修，乙方应在工程隐蔽前，按照甲方的要求提供水电竣工图基础资料，详细标明各种管线的具体位置和详细尺寸，否则，乙方应向甲方支付 10000 元违约金并承担相应的法律和经济责任。
4、经相关权威部门确认由于乙方的原因导致的的工程质量或安全事故，乙方应向甲方支付 50000 元/次的违约金，并承担相应的法律和经济责任。
5、乙方人员在清点材料（含周转材料）时，如有弄虚作假现象，每发现一次，除全额承担弄虚作假增加的费用外，还应向甲方支付100000元/次的违约金。
6、甲方已按合同约定支付乙方工程款，乙方没有按时或依相关规定发放民工工资，发生群体/闹事/上访等事件，则乙方应向甲方支付100000元/次的违约金。
7、凡在施工现场施工的乙方人员有偷盗甲方财物行为，除全额原价赔偿所盗窃财物外，乙方应按原价格的5倍向甲方支付违约金；甲方有权保留对偷盗人员进行民事责任、行政责任、刑事责任和经济责任的追究权利。
十二、廉洁自律
1、乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
2、乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在合同总价或结算总价的基础上下浮20%。
3、举报电话：。
十三、不可抗力
因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程，工期可以顺延。
十四、其它
1、乙方进场前，须向甲方交纳工期、安全、质量及合同履行保证金元。甲方有权在乙方工期、安全、质量及合同履行未达到合同约定的要求时，在乙方交纳的工期、安全、质量及合同履行保证金中依照约定或相关规定进行扣除。工程竣工验收合格后15日内，扣除应扣除金额后，余额一次性（无息）返还给乙方。
2、劳务工程款、质量保证金及履约保证金在甲方滞留期为无息。
3、乙方必须在合同签订时，提供安装工程拟投入的主要工程技术人员表，资质证书复印件，并作为本合同履行附件。
4、乙方必须在进场后根据安装工程内容，提交安装工程进度表及安装工程拟投入的施工机具明细表，并作为本合同履行附件。
十五、合同生效、争议、解除与终止
1、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效，结清工程款后本合同失效。本合同共页，一式伍份，甲方肆份，乙方壹份，均具有同等效
力。
2、因本合同履行合同产生的任何争议，双方应先友好协商；若经协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3、签约单位与开具发票单位必须一致，否则出现的一切后果由违约方承担。
4、发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持工程施工连续，保护好已完工程：
（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工。
（2）双方接受法院调解停止施工。
（3）因不可抗力引起的停工。
5、本合同正文全文打印，手写内容须经双方签字和盖章确认。合同内容如有变更，双方应签署书面变更协议。
十六、补充合同条款
十七、签订合同时提供的附件
附件一：乙方营业执照副本（复印件加盖鲜章）
附件二：乙方组织机构代码证明（复印件加盖鲜章）
附件三：乙方法定代表人身份证明（加盖鲜章）
附件四：乙方法定代表人身份证（护照复印件加盖鲜章）
附件五：乙方委托书（项目负责人、材料负责人）
附件六：乙方受托人身份身份证（护照复印件加盖鲜章）
附件七：乙方开户银行和账号及其证明（加盖鲜章）
附件八：乙方税务登记证（复印件加盖鲜章）
附件九：乙方安全生产许可证（复印件加盖鲜章）
附件十：乙方企业营业资质证书（复印件加盖鲜章）
附件十一：不拖欠民工工资承诺书。
附件十二：《安装公司机具、辅材（暂定）办法（2010年6月7日）》
附件十三：乙方专业工长、技术人员名单及身份证复印件。
附件十四：乙方拟投入的施工机具明细表。
附件十五：安装工程进度表（乙方进场后编制提供）。
甲方：乙方：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
签订时间：年月日签订时间：年月日
不拖欠民工工资承诺书
致：四川东嘉建筑工程有限公司
根据成都市人民政府令（168号）《成都市建设领域防范拖欠农民工工资管理办法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及国家、省、市关于安全生产的有关法规、规章制度的要求，为贯彻执行国务院关于杜绝拖欠民工工资的指示精神，保证项目施工的顺利进行，确保本工程建设质量的进度，我司向贵司承诺：
1、我司保证每月28日前，及时、足额支付施工人员当月工资，不得以任何借口拖延，并接受贵司的监督和检查。
2、贵司一经发现我司存在拖欠参加本工程项目施工民工工资的行为，我司保证无条件筹集资金立即发放所拖欠的民工工资，并愿意接受贵司的任何针对性的惩罚措施。
3、我司如因拖欠民工工资导致民工到政府、政府部门、业主、贵司等处上访、闹事、示威等行为，我司愿承担由此给贵司造成的一切损失。
4、我司承诺一旦发生拖欠民工工资的情况，我司将无条件接受贵司代扣本工程
项目的工程款直接支付给民工的权利，并对由此造成的一切后果承担全部责任。
5、本承诺书自我司的法定代表人或委托人代理人签字并盖章后生效，施工合同有效期满结束。
6、本承诺书一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。
承诺单位
法定代表人：
代理人：
年月日
合同编号：YT-FS-7391-74 工程安装劳务合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
工程安装劳务合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 依照《中国人民共和国合同法》及《中华人民共 和国建筑法》及其他有关法律、法规和地方规章制度， 遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则，经 甲乙双方友好协商达成一致订立本合同。 一、工程概况 工程项目名称：空勤宿舍、空勤教室、空勤活动 室、空勤超市、空勤食堂、空勤来队临时住宅楼。工 程地点：乌鲁木齐水西沟空军基地。 二、承包项目：空勤宿舍、教室、活动室、食堂、 超市、临时住宅楼的安装工程采暖、给排水劳务。 承包形式：包工不包料 三、承包内容：主楼散水以内施工图纸中所有的
采暖给排水项目。 四、施工工具 乙方负责工用具的保管。 五、施工要求： 1、乙方完成本工程承包内容材料卸运至甲方指定的地点堆放整齐。 2、乙方负责每个工序完成后垃圾清理。 六、劳务承包造价：采暖给排水项目包工不包料按施工图标注的建筑面积：17元/平方米。 七、付款方式： 经甲方验收的每个工序及阶段合格后，每月按所完成工程量的70%支付劳务费，工程验收合格后付至总价的95%，留5%保修金一年后付清。 八、乙方必须自行组织足够的劳动力及技术力量，保证安装的形象进度，由于安装工程的劳动力或技术素质不能满足施工进度造成的损失由乙方承担。 九、本合同壹式两份，甲乙双方各执一份。 甲方：乙方：
公路工程施工资料承包劳务合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）甲方总承包庆城县4A 级旅游景区链接公路S505线庆城至周祖陵段公路工程（SDT9标），工程施工技术资料填写、收集、整理（包含开工资料、安全技术资料）等工作承包给乙方，为明确双方的责、权、利经双方商订如下劳务承包合同条款： 一、承包方式 工程技术资料（包括工程开工资料、安全技术资料，其中不包含试验资料）劳务承包。 二、承包内容 甲方总承包工程范围内技术资料（含工程开工资料、安全技术资料）填写、收集、整理并负责该项目与各职能部门资料有关的关系协调。 三、技术要求 乙方劳务承包范围内技术及档案资料必须符合设计施工图内容，要求其技术资料填写、收集、整理必须符合《公路工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2004）要求（应由甲方提供的除外），不得缺失和错误。并跟随本项目工程进度，提供所需的技术资料。 四、劳务费用计算方法 按甲方总承包工程3.774Km和预计资料劳务工期24个月计算（不含办公用具、文具及纸张）。路基资料占资料总费用的35%。排水、防护、涵洞资料占总资料费用的15%。垫层，底基层，基层资料占总
资料费用的15%。沥青下面层，上面层占总资料费用的15%。安全、环保资料占总资料费用的10%。如若施工总工期在24个月内，总计劳务费为（小写：110000.00元整，大写：拾壹万元整）。如若施工总工期超过24个月，劳务费为（多出每月按小写：5000.00元整，大写：伍仟元整）支付给乙方。 五、劳务费用支付方法 按劳务费用计算方法中路基，排水、防护、涵洞，垫层、底基层、基层，沥青下面层、上面层，安全、环保资料按以上工序施工进度的30%或最长时间每季度进行结算。为防止误工各施工层进度每季度内未达到30%时，施工进度和最长每季度结算出现矛盾时，按每季度结算，且每季度结算费用不得少于（小写：15000元大写：壹仟伍佰元）。预验收合格之日支付至90%。余下10%至工程交工验收合格，工程技术资料取得整体归档合格时10天之内一次性付清。 六、其他条款 1、乙方为甲方职员，必须服从甲方合法管理，每天需到施工现场了解施工进度和实际情况，做到技术资料真实，有效。 2、非乙方原因造成的质量控制资料缺失，或不合格，乙方不承担责任。因乙方工作不认真造成的资料返工，由乙方承担。 3、竣工验收后，资料归档，档案馆收取的档案资料装订费甲方承担。 七、本合同甲乙双方各执一份。自签字之日生效，工程竣工，劳务费付清后合同自动失效。 甲方：年月日乙方：年月日
消防工程劳务分包协议 合同编号： 签约地点： 发包方(甲方): 分包方(乙方): 经双方友好协商,甲方同意将的安装劳务分包给乙方,并就有关事宜达成如下条款,以使双方共同遵 守。 一、工程概况: 1.1工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 结构类型: 1.4 系统内容: 1.5 开竣工日期: 1.6目前状况： 1.7建设单位: 1.8 总包单位: 二、工程内容及施工界面: 施工图纸中消火栓系统、自动喷淋系统、火灾自动报警系统，电气火灾坚控系统等全部消防系统的施工内容、调试、配合检测验收及施工验收规范要求的各项指标。
三、分包形式及计费界面: 1、包人工、机械、辅材及耗材，该工程采用综合单价计价方式综合 单价为：消火栓单栓按元/个=元；消火栓双栓按元/个=；喷淋头元/个； 报警点位元/个；漏电保护器元/个;综合单价中包含以上施工内容的全 部人工费用,机械费用,辅材及耗材费用,预留洞、口的打洞,吊洞,洞口修 复、修补费用，现场材料搬运费，临建设施搭建费，现场配电盘，临时 用电线路及完成该项目乙方所需要的各项费用。根据该工程的实际情况, 若施工图纸发生变更，点位数增减按以上单价调整总价款，其他未约定 的部分甲乙双方协商处理; 2、本工程中，主材包含：管材，线材，型钢，阀门，仪表，卡箍件， 报警前端、终端设备，端子箱，模块箱，消防桥架等。(另未约定到的主 材按<<陕西省安装定额>>中规定的主材辅材界定; 四、合同总价: 本合同劳务分包总价暂定人民币(大写)壹百万圆整元，(小写) ￥元（不含税金）。此承包价为暂定价，最终价款以甲乙双方结算 为据。 五、劳务费支付方式: 5.1 本工程无预付款。施工期间,乙方工程量达到甲方与建设单位合 同价款的50%时(消火栓系统,自动喷淋系统主管道主设备全部 安装敷设完成并经试水试压，电气火灾及自动报警系统管线敷 设完毕及设备底座安装完成)乙方向甲方申请支付工程款，甲方 现场人员核算后，甲方支付乙方合同内点位数量总价款的30%； 5.2 消防安装工程整体全部安装完成后(具备检测验收条件)，乙方
水电劳务合同范本 合同编号： 签订时间： 水、电劳务承包施工合同 甲方： 乙方： 甲方于年月日和（以下简称建设单位）签订的以下简称总包合同，为了加强工程施工管理，甲方将）施工发包给乙方完成，乙方为本工程的实际施工人。为明确双方的权利、义务和责任。甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在协商一致的基础上，结合本工程的具体情况，就本工程建设施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 3．承包方式： 4．施工范围： 规范标准、国家质量验收评定标准等实施安装的各个分项工程（包括各类检测）,以及为了提高工程质量等级必须要做的各项工作。包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
5．施工内容：（都是7层以下） 表箱除电表安装、表前的接线外的所有工作内容及主线编房号；户內控制开关箱内的所有工作内容及户内电箱箱内的开关配件安装连线和贴标注）；户内配电箱前电线或电缆及桥架敷设等按图纸的设计完成施工。也就是：a建筑物内公共部分按原图施工，预埋穿线管、接线盒、管内穿线、预留所有孔洞及套管和开关、插座、照明灯具安装；b天地楼商铺部分只完成电表箱至户内控制开关箱的工作内容；c天地楼和6+1层住宅部分：完成电表箱至户内控制开关箱的工作内容；饭厅、卧室、厨房、卫生门、房内过道、阳台部分天棚预暗埋一个接线盒，并从接线盒处预暗埋一根穿线管至门边上梁底、该处土建抹灰完后做好标记，以便住户二次装修保证能找到该点；客厅近楼梯墙上预暗埋开关盒，客厅天棚预暗埋一个接线盒，并从该盒预暗埋一根穿线管至本层户内控制开关箱、预暗埋一根穿线管至开关盒，管内穿线，客厅安一盏白识灯，一个一位开关面板。其余由住户二次装修时自理 1 (2)、弱电施部分：a公共部分：电话、电视、宽带、对讲电预埋管系统等按图安装完成。预埋穿线管，不包括安装桥架、电线、电缆敷设、安装前端箱及分支管等所有工作按图施工完成。b商铺部分：按原图预埋弱电箱和预埋弱电箱
劳务安装协议劳务安装 协议书 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
劳务安装协议书 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据我国《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务承包事项协商一致，签订本合同，双方共同遵照执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、乙方资质要求： 乙方应当提供具有承包本合同安装项目的资质条件，并提供企业营业执照、企业资质等级证书等相关资质证书，和施工作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件交甲方备查。 四、承包范围及承包方式： 乙方承包的安装作业项目范围：地脚锚栓预埋与复测：主构件、次构件安装；屋面板、墙面板安装；屋面、墙面檩条安装；落水管、钢板内天沟安装；钢结构工程范围内的所有构件现场装卸车。 五、工期： 1、甲方根据与业主合同要求，自甲方通知乙方进场施工，具备安装条件之日起工期为日，乙方需按照要求完成全部安装作业。 2、工程安装期间如出现不可抗力因素，如遇雨天、停电及因甲方材料不到位等，须由甲方现场代表签证认可后，工期顺延。 六、质量要求： 1、乙方应按甲方的施工质量要求进行施工，保证质量等级为优良标准，如有施工不良或错误、应无条件整改或返工，其损失由乙方赔偿。 2、甲方保证提供乙方使用的建筑材料的产品质量，因该建筑材料产品质量缺陷造成的损失及不能正常交验，责任由甲方承担。 3、乙方须对甲方交接之物料进行清点并保管，如有丢失或损坏，其损失赔偿款由甲方 从乙方工程款中扣取。
4、乙方须保证安装质量及各道工序的校正工作；负责安装过程中的小部分零星修改。 5、在完工后，会同甲方验收，达标后方可退场。保修期间，如遇雨天乙方需主动到工地现场查漏，并将原因反馈给甲方，乙方及时进行保修且完成保固，否则视同未巡查保修，扣款处理。 6、乙方在施工中，甲方及业主有权进行品质检查，乙方对于甲方及业主所提出之缺点必须修正，乙方不得有理由推诿。乙方须配合甲方及业主进行整个工程的交验。如因乙方安装品质问题造成甲方无法交工所造成的损失由乙方承担，甲方与业主总包的合约条款对乙方同样具有约束力和经济责任。 七、技术资料及责任： 1、甲方负责提供工程施工图纸给予乙方，乙方收到工程施工图纸后应当出具收到该资料的书面证明。 2、乙方承包上列安装工程过程中所需要的设备、机具及辅材均由乙方提供和承担起费用。 3、甲方负责协调临时用水、用电的到位及施工场地平整。若临时用水、用电需支付费用，则由乙方自理。乙方的现场食住问题，由乙方自行解决。 4、乙方须按甲方工程进度施工，如需加班赶工的，乙方应积极配合施工不得拒绝。 八、安全保证及责任： 1、乙方无权于工程进行中毁约、不继续施工，若有上述情况发生，乙方必须赔偿甲方所有之损失，乙方若严格按合同施工，甲方亦不能终止本合约。 2、乙方如有下列情形之一，甲方有权取消合约，损失由乙方负责赔偿。 ①乙方将其承包之工程转包给他人者； ②乙方如逾期开工或开工进行迟缓，无法如期完工者； ③乙方负责人失踪或身故者； ④乙方不听从指示者； ⑤乙方被告宣告破产或受刑事处分而不能履行承揽业务者。 3、乙方应为施工作业人员进行安全教育，提供安全生产保障措施，确保施工安全，并派专职负责人员常驻施工现场，主持工程施工。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 水库灌浆施工劳务合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方） 甲方委托乙方承担的施工任务，为明确双方的权利、义务和责任，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规规定，并结合本工程的具体情况，经双方协商一致，特签订本合同，双方共同遵守执行。 _、工程名称：_______________________________________ 二、_____________________________________________ 工程 地点：___________________________________________ 三、工程治理范围 工程治理范围：以实际操作确认范围为准。 四、工程质虽承诺： 本工程质虽一次验收达合格标准（外坝坡面板无明 水渗漏）。 五、工程计费办法及付款方式： 1、成孔、灌浆综合单价元/米，按完成工作虽结算。 以上综合单价包含人工、机械、利润、进出场费、安全等费用。 2、付款方式：乙方机械设备到施工现场甲方先付贰万 运输费，剩余款项工程完工一次性付清。 六、工程： 本分部工程主体结构工期为XXX年XX月XX日前
因甲方原因和不可抗拒的因素影响工期，乙方及时报甲方代表签证，工期顺延。 七、甲方责任： 1、提供现场测H控制点、水准点成果。 2、审查批准乙方提供的施工组织设计，并书面批复工程开工报告。 3、指派杨廷义同志为现场代表,负责现场签证及相关协调工作。 4、创造必要的施工条件，解决乙方施工所需的场地材料，堆放位置及相关临时设施位置。 5、甲方因材料不到位造成误工五天后，由甲方承担误工费用（由甲方现场代表签证确认）。 九、乙方责任： 1、严格按施工方案及相关规范进行施工，确保施工质 里。 2、成立现场项目经理部，指派毛祥海同志负责现场的全面工作。 3、精心组织、合理安排各道工序，确保施工工期。 4、做到安全文明施工，因乙方自身原因造成人身、设 备事故，由乙方自行负责 5、乙方负责施工方案的编制，工作项目部盖章后上报 管理所。
建设工程施工劳务合同范本 以下是建设工程施工劳务合同范本文章，供大家参考！ [提示]合同范本请点击以下链接: 租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|装修合同 工程承包人(施工总承包人或专业工程承包人)： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 劳务分包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它 有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 ＿＿＿＿＿(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工 总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双 方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 发证机关：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
资质专业及等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 复审时间及有效期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 分包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 提供分包劳务内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3、分包工作期限 开始工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日结束工作日期：＿＿＿年 ＿＿＿月＿＿＿日总日历工作天数为：＿＿＿天 4、质量标准 工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行 的《建筑安 装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必 达到质量评定＿＿＿＿等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： (1)本合同； (2)本合同附件； (3)本工程施工总承包合同；
编号：_____________ 水电安装、消防及弱电预埋 劳务分包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就住宅小区的水电安装、消防及弱电预埋劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围 工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算) (1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点； (2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井； (3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装； (4)室内照明灯具及开关预埋及安装； (5)从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装； (6)防雷接地安装； (7)消防仅做预埋； (8)弱电仅做预埋。 四、工期要求 乙方必须在年月日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五、质量标准 工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。 六、工程承包方式： 包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电预埋)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。 七、合同价款 本合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。 八、付款和结算方式 1 由于本工程量较大，工期较长，计划采用分阶段支付劳务费； 2 当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的%； 3 当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的%； 4 当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的% 5 总劳务费的5%作为施工质量保证金，质保期为年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后天内，甲方一次性支付给乙方。 九、设计变更 因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。 十、材料设备供应 1本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供应，所有辅料(计价材料)由乙方自
安装工劳务合同样本 合同编号: 甲方： 负责人： 地址： 电话： 乙方： 身份证号码： 住址： 电话： 根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。 注意事项：工作岗位及工作时间 雇员从事的工种和工作实践。从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作，如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工（因为工种不同工资差别很大）； 工作时间包括聘用期限，应注明从何时起知何时止；每周工作多少天，每天工作多少小时；一般每周至少有一天的休息日；按国际惯例，在节假日，雇员应享受所在国家规定的节假日，如所在国国庆、春节等。 建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位，工作时间以及劳务报酬等问题，避免之后因履行合同发生纠纷。一、合同期限 从______年______月______日起至约定安装工程任务完成之日为合同期限。 二、工作岗位 甲方安排乙方在______从事安装工作。乙方应按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。 三、工作条件和劳动保护 1、甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证乙方人身安
全及人体不受危害的环境条件下从事工作。 2、甲方根据乙方岗位实际情况，按照劳动合同约定向乙方提供必要的劳动防护用品。 四、劳务报酬 注意事项：劳务费用 劳务合同雇员提供劳务服务，雇主主需要依据协议支付劳务报酬，这里要区别于劳动关系中的劳动者除获得工资报酬外，还需要为劳动者缴纳保险、福利待遇等；劳务关系中的自然人，一般只获得劳务费，雇主也不用像劳动合同那样为雇员缴纳社保的义务，是否缴纳可以双方协商约定。 另外，如果是在工作时间以外加班或上夜班，雇主应付加班费或夜班津贴等相应劳务费用，并据此作出详细约定，以免给雇主一方造成不必要纠纷。1、按时计酬，日薪______元。甲方应付乙方必要的生活费用。 2、待安装工程完成验收交付后，扣除生活费用外付清乙方剩余工资。 五、劳动纪律 乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。乙方违反劳动纪律和有关的规章制度，甲方可给予批评、教育、处罚，直至解除劳动合同。 六、劳务合同的解除与不得解除的规定 1、经甲、乙双方协商一致，合同可以解除。 2、乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同： （1）严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的。 （2）严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的。 （3）被依法追究刑事责任或劳动教养的。 七、争议解决 因履行本合同发生劳动争议，双方可协商解决，协商不成可向________仲裁委员会申请仲裁或向_______方所在地有管辖权的法院诉讼。 八、违约责任 若一方发生违约行为，守约方可自行决定终止本合同，并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。 九、其他
随着我国政府对建设领域一系列重要规范性文件的颁布和实施，建筑行业的市场竞争也不断加剧，而建设施工企业经营过程中，各环节所涉及的法律风险问题也日益增多。当前，我国建筑领域出现了一系列新问题，其中不少是疑难复杂的法律问题，集中反映在工程挂靠、转包、分包、违法分包等工程承包问题上。已经在国内建筑市场上使用多年的《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》，已严重不适应市场的需要和国家法律、法规的规定，由国家工商局和住房城乡建设部组建的示范文本修订课题组已完成新版《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》的起草工作，各界征询意见已近完备将于近期内发布执行。 为深入探讨后危机时代建设企业风险的新情况和新特点，加强企业内部控制和风险管理，积极谋划应对危机的对策措施，提高投资效益，规范项目管理行为，及时了解应注意的问题，提升合同管理水平，中国建筑教育协会决定举办“新版《建设工程施工专业分包合同示范文本》、新版《建设工程施工劳务分包合同示范文本》宣贯暨从典型案例看工程合同管理工程挂靠、转包、分包实务研修班”特邀请相关单位参加会议。 本研讨会仅为与相关单位探索、交流，不具有释法和对具体问题做出行政解释的涵义。 一、主要课题 第一部分：最新《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》解读 （一）《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》修改背景 （二）《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》修改重点 （三）《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》重点条文解读 第二部分：工程转包、违法分包、挂靠等违法行为的认定标准 （一）法律、法规对工程转包、违法分包、借用资质的相关规定 建筑工程施工违法发包转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（意见稿）第三部分：签证与索赔 （一）工程变更（签证）的主体、概念与分类 （二）工程索赔的概念与特征及引发索赔的起因
消防安装施工劳务分包合同 发包人：宁夏珠丽创新科技集团有限公司（甲方） 承包人：宁夏白山头消防有限公司（乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一：工程概况 1.1工程名称：吴市人民迁建项目（一期）消防工程一标段 1.2工程地点：吴市东兴街西侧 1.3建筑面积：约121000平方米 1.4承包范围： 室内、室外消火栓系统、自动喷淋系统、室外埋地管、消防报警系统等安装、预埋、预留工程（必须配合防排烟工程的预埋、预留可根据实际情况另行计费）。 二、工期要求： 必须符合建设方对工期的要求，按照甲方和建设单位签的总工期要求执行。 三、工程质量及进度要求： 工程施工质量必须符合消防验收相关规范要求，满足工程质量及工程进度和相关技术标准。 四、现场安全文明施工要求： 满足建设方安全文明工地要求。 五、工程承包方式： 劳务队或施工班组（必须满足施工进度要求）按施工图采用人工、
辅材及机具（含机具耗材）折合管道延长米实行单价包干，具体条款如下（班组购买辅材见附件辅材及机具清单表） 承包作业内容： （1）喷淋系统：从外墙1.5米处计量承包区域范围内的所有的穿墙、楼板套管（包括墙体、楼板修补洞），管道、阀门、水流指示器、喷头及集热盘或装饰盘、自动排气阀、报警阀等安装工程；刷漆、防腐工程；系统试压冲洗与调试工程；及材料转运搬运、材料到场装卸。（2）室内消火栓系统：从外墙1.5米处计量承包区域范围内的所有的管道及穿墙、楼板套管（包括墙体、楼板修补洞）、阀门、消火栓箱及箱内配件（包括灭火器配置）、自动排气阀等安装工程；刷漆、防腐工程；系统试压冲洗与调试工程及材料到场装卸、材料转运搬运； ⑶室外所有管道及室外消火栓、喷淋、消火栓主管及穿墙、楼板套管（包括墙体、楼板修洞）【从喷淋、消火栓管网连接到室外水泵接合器的管道(从外墙1.5米处计量)】、水泵接合器安装，含材料到场装卸、材料转运搬运、防腐保温、安装、试压、调试工作）按施工图采用人工、部分辅材与机具折合管道延长米单价包干；（土石方开挖另行计价）。 （4）消防报警系统，各类消防探测设备、报警设备、联动设备、消防电话、消防广播、消防联动主机、气体灭火系统。（室外埋地部分线缆、护套管网预埋、明配线管、线缆施放、调试不再另行计费）。计价方式： 消火栓、喷淋管道 __26_ 元/米；消防箱；50元/个、室外消火栓及管网按管道延长米计费，水泵3500元/台（水泵房内的管道、阀件等不在另行计费）。
消防、水电工程施工合同 总包方（甲方）： 分包方（乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲、乙双方协商同意，订立本合同。 第一条、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 第二条、分包范围及分包方式 1、分包范围：完成施工蓝图、图纸会审及设计内所有的消防、水电专业工程设备、材料采购及施工安装。 2、分包方式：乙方包工包料 第三条、资质及许可 乙方必须提供相关的企业资质证书。合同签订前，乙方必须向甲方提供营业执照复印件、企业资质证书复印件、安全生产许可证书复印件、所有复印件必须加盖乙方单位公章并注明“此复印件与原件一致”。
第四条、合同工期 1、自甲方通知开工之日起个自然日。或随土建同步完成。 2、乙方必须严格按合同约定的工期合理安排施工，除遇不可抗力、停电、停水、工作方面无法提供外，工期不得延误。 3、因下列原因经甲方签订确认，乙方工期可相应顺延： 1）在施工过程中，非乙方原因造成停工的； 2）设计方案改变令施工无法正常进行而影响进度； 3）人力不可抗拒因素（包括遇台风、暴雨等不可抗拒的自然灾害和政府行为停工指令的）； 4）需顺延工期的，乙方在三天内向甲方申请，逾期不受理，工期不顺延。 第五条、工程质量及验收标准 1、乙方必须按施工图纸及说明书、设计修改通知、国家颁发的施工规范进行施工。施工及验收规范和质量检验评定标准，按：满足设计图纸及消防、水电规范，符合《建设工程施工质量验收统一标准》及其他的国家和贵州区行业现行的相关标准、规范要求，确保工程验收合格。 2、乙方应严格按规定的要求，对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录，编制工程质量报表、定期提交甲方审查，所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，国家相关部门的检验报告，使用说明，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。 3、消防联动系统各子系统间必需自动匹配协调互相联动，包含自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、防火卷帘门、应急照明、电梯迫降等等。当火灾发生时，感温探测器、感烟探测器接收到动作，把信号传回主机，此时排烟风机、
水电暖安装劳务合同 发包方：_____________________________（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 为了明确发包单位与承包单位的责任，分工合作、互相配合、相互促进、共同努力完成本项工程。根据《中华人民共和国合同法、建筑法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程实际情况，经甲乙双方友好协商制定本合同，望双方共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地点 三、工程概况：本工程为 四、劳务承包形式：清包工模式（包安全、质量、工期及安全文明施工）； 1、水电暖预埋套管、（含所有管线的拆除及新做）即强电、弱电、通风、空调、消防的安装； 1）、所有给水管道工程的安装施工；（含所有管线的拆除及新做）。 2）、建筑物室内排水管道安装，排水管接到室外井；（含所有管线的拆除及新做）。 3）、楼体范围内的强、弱电桥架系统安装及照明、监控及动力系统的安装，弱电系统配管及穿引线；（含临时工地用水，用电及生活用水的二次接头用水；（含所有管线的拆除及新做）。 4）、暖气管道及室内散热片按照图纸要求施工，（含所有管线的拆除及新做）。 2、乙方自备一切施工用小型机械和小型机械使用的耗材及劳务人工，施工中所需耗材均由乙方自行负责，甲方只负责主材；
五、承包价格：按建筑面积计算，按甲方中标面积为准计m2，单价／m2，合计大写：元，￥：元。 六、施工工期：随主体装修施工工期每因乙方原因推迟一天罚 元。 七、质量标准：合格； 八、付款方式：合同范围内的全部工程完成后，经建设单位，监理单位，设计单位，甲方单位验收合格后付工程总造价的%，（扣除5%质保金外）一次性付清，5%质保金到 1 年内付清。 九、安全文明施工：乙方在施工期间，应对施工人员加强安全教育，严格执行各项安全操作规程规范，杜绝事故发生。施工期间因乙方原因导致的安全事故由乙方全部承担。 十、甲方责任： 1、甲方监督检查工程质量、进度、安全文明施工、工程分部分项验收及其它事宜； 2、甲方提供乙方现场施工的临时住宿、用水、用电（用餐由乙方自行承担）； 3、甲方按时提供乙方申请上报的施工所需材料，如因甲方原因不能按时提供材料每耽误一天工期顺延天； 4、对工程进行现场管理。 十一、乙方责任： 1、服从甲方统一指挥、管理，对甲方负责； 2、严格按照设计图纸及施工规范要求施工； 3、保证达到合格工程，文明工地，如因乙方原因达不到合同约定标准，罚
劳动合同协议书 甲方： 乙方：身份证号： 根据《中华人民共和国劳动法》，甲乙双方经平等协商同意，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 合同文件组成： 1、本合同协议书 2、甲方与签订的吊车租赁合同。 上述文件将互相补充，若有不明确或者不一致之处，以上列次序在先者为准。 一、劳动合同期限 本合同生效日期自2010年月日起，试用期3个月，试用合格，则到合同段项目经理部与甲方签订的吊车租赁合同终止日止。若试用不合格，试用期满本合同即失效。 二、工作内容 根据甲方需要，乙方为甲方从事吊车驾驶员工作，乙方须熟悉吊车操作规程，负责吊车的日常运转、起重操作、保养及简单维修。 三、劳动保护和劳动条件 甲方安排乙方执行不定时工作制，根据甲方需要，乙方24小时始终处于待命出车状态，保证合同项目经理部（以下简称丙方）的施工需要，服从丙方代表的合理安排，对丙方现场技术人员的不合理安排给予合理化建议并及时报告甲方代表在不影响丙方施工
的前提下，乙方自行安排休假，但须报甲方代表审批。甲方负责向乙方提供必要的劳动条件和劳动用具，为乙方制定安全操作规程。乙方同意甲方不为其缴纳社会保险。 四、劳动报酬 甲方按月支付乙方工资，按实际出勤天数计算工资，试用期满勤工资1000 元/月，试用期满合格自动转入学徒期，学徒期3个月，学徒期满勤工资1500 元/月，学徒期满后乙方工资由双方另议。乙方当月工资暂扣，用作安全操作保证金，每月月末支付乙方上月工资。甲方将视乙方所在吊车班的工作能力和态度，各有关施工队伍对吊车服务态度及工作质量基本满意，且保证吊车安全运转、保养良好并无人为操作失误引起甲方较大损失的情况下，年底给予乙方所在吊车班司机共四人合计12000元~15000元人民币的奖金，具体分配方案由甲方研究决定。法定节假日（春节、中秋节、五一、十一）每人另发过节费每个节日200元（正常出勤为准）。 五、劳动纪律 1、乙方须服从甲方管理，遵守甲方指定的各项规章制度及吊车安全操作规程。 2、乙方须积极配合丙方的施工需要，不得无理拒绝丙方调度。 3、乙方须遵纪守法，不得聚众赌博、打架闹事、酒后驾车。 六、甲方权利与责任 1、若本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，甲方（吊车股东）有权利单方解除本合同。由此造成的乙方
消防劳务合同范本（一） 甲方（工程承包人） 乙方（劳务分包人） 甲方（工程承包人）乙方（劳务分包人）依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平、诚实信用的原则上，鉴于工程承包人已经签定工程总承包合同，双方就劳务分包事项协商，达成一致，订立本合同。 一、劳务内容以及安排 1.1劳务分包人资质情况 1.2劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：工程地点：分包范围： 1.3分包工程期限 开始工作日期： 结束工作日期：年月日 总日历工作天数天 1.4质量标准 按照总（分）包合同有关质量的约定，国家现行的《建筑工程施工及验收规范》和《建筑安装工程评定标准》本工作必须达到质量合格。 1.5总（分）包合同 工程承包人应提供总包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印 件一份，供劳务分包人查阅。 1.6图纸：工程承包人应在劳务分包开工天前，向劳务分包人提供图纸 1 套，以及与本合同工作有关的标准图纸 1 套。 二、工程承包人的义务 2.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向分包人负责。
2.2在年日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。 2.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制季度、月施工计划，物资 需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，监督检查和验收。 2.4组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集管理及交工验收。 2.5统筹安排，协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施，工作用水。用电 及施工场地。 2.6按时提供图纸，及时交付应供材料、设备所提供的施工机械设备，周转材料安全设施 保证施工需要。 2.7按合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬。 2.8负责与发包人监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。 三、劳务分包人义务 3.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟 练工人投入工作，未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系，自觉遵守法律法规及有关规章制度。 3.2劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有 阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及 与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划。经工程承包人批准后严格实施。 3.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确 保工程质量达到约定的标准，科学安排作业计划，设入足够的人力、物力、保证工期，加 强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理 规定，做到文明施工，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、 现场脏乱造成的损失及各种罚款。 3.4自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查，接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况，与现场其他单位协调 配合，照顾全局。 3.5按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞 好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。 3.6劳务分包方负责办妥消防报检，验收手续。
合同编号： 工程名称： 四川东嘉建筑工程有限公司 分包合同 工程名称： 工程地点： 总包单位： 分包单位： 2016年月
消防安装劳务分包合同 项目 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 地址：地址： 电话：电话： 电子邮件：电子邮件： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将项目机电（消防）安装工程劳务分包给乙方施工。为确保安全、文明、高质量、高效率的完成施工任务，甲乙双方经友好协商，特订立本劳务分包合同，以资双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、总建筑面积为㎡，由一个整体地下室和楼组成。地下室停车库面积为㎡，地上建筑面积为㎡，地下室共层，负一层层高 m，负二层层高 m；地上建筑层高 m。本工程属高层建筑，为全现浇框架结构，抗震设防烈度为7度。 4、暂定合同价：元（大写：人民币：整），结算时按合同约定双方进行结算。 二、承包范围和工作内容 1、承包范围：项目消防安装工程施工图、图纸会审纪要、设计修改、技术核定单设计范围的全部消防安装及系统调试（含脚手架搭设及上人的梯子等，现场变更工程量、开孔；加工场地和临时库房）。其中火灾报警系统工作内容为
穿线、设备安装及系统调试，若因设计系统不完善需增加内容由消防施工队实施，工作量按合同约定进入结算。 2、乙方劳务承包内容： （1）在承包范围内的所有材料点数及施工现场内上、下车、搬运、堆码，甲方及业主分包工程中管道安装、管道试压及调试、机械开管道穿墙孔洞及安装后范围内所有洞口的封堵与浇筑。 （2）在承包范围内所有的操作机具、辅助材料（《》规定）全部由乙方提供。其中辅助材料作以下特别说明：消火栓、喷淋系统所用钢管、沟槽管件（沟槽法兰除外）、镀锌管件及支吊架所用型材，阀门、水泵、消火栓、喷头；火灾报警系统所用电线电缆、线管及线盒（除预留预埋外）、报警设备属主材由甲方提供，其余均属辅助材料由乙方提供。 （3）承包范围内的用水、用电的所有工作由甲方负责（楼层配电箱以外（不含楼层配电箱）的由乙方负责、临时用水各层给水点至需用位置由乙方负责），乙方支付水电费用。 三、施工工期 1、开工日期：于年月日开工。 2、竣工日期：于年月日竣工。 3、具体各节点的工期以甲方工作联系单为准。 4、因乙方延误工期后甲方有权另找其它班组进场协助完成任务，结算时按实际发生人工费，由乙方支付给协助班组）。 5、如乙方不签收甲方工作联系单，则视为甲方已告知乙方工作联系单内容，结算时同样按工作联系单中要求内容进行结算。 6、节假日期间，乙方应按照甲方项目部要求安排好施工，不得影响工期进度。 7、如遇下列情况，工期作相应顺延： 甲方在总包合同/专业施工合同规定开工日期前2日，不能交付施工工作面，施工电源未按规定接通，影响乙方进场施工时。 四、工程质量 1、质量要求：合格。
安装工程劳务合同范本 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。 一、工程项目概况 工程名称：明发城市广场EF地块C标段 二、承包范围 19#、21#楼一梯三户（包括公共部位）开墙槽、配管、前期问题处理（不包括原预埋管穿线问题）、配强弱电箱安装、垃圾清理。 三、承包方式 本工程在承包范围内以包工包机械、不包材料（但包耗材）包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。 四、承包单价及工作内容 包干单价按 1300元/层计。 五、结算方式 配管配箱完成经内部验收合格支付工程价款80%，剩余20%部分穿线完成一个星期内付清。 六、工程质量 达到甲方交付验收合格水平，满足国家及地方规范要求。 七、施工安全 人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度。若发生安全事故均由乙方承担相关责任及及其相应赔偿，甲方不承担任何责任及相应赔偿。 八、乙方权利与义务 1. 对本合同劳务分包范围内的工程质量和工期向甲方负责，服从甲方管理，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；乙方必须持有劳务公司或企业有效证件 2. 乙方在施工过程中，必须服从甲方、监理、业主代表对质量、进度、安全等全方位的管理，各项施工管理应严格按照甲方企业的质量保证体系的规定标准实施，为确定各项工作的管理质量和力度，如因乙方人员违反安全操作规程和文明施工规定等非因甲方原因所造成的一切责任事故，乙方应自行承担全部法律责任及经济损失，如造成甲方损失的，还应赔偿甲方的一切经济损失。所有损失甲方自行在工程款中扣除。 3. 如乙方违约或中途退场，不管何种原因中途退场，不得以任何理由索取退场费用及补偿，对所完成工作量按50%的结算工程款支付给乙方，另50%作为违约索赔处理。未完成的零星工作量，在乙方工程款中按本项人工单价的三倍扣除。
排水工程劳务分包合同 发包方：湖南省二建资兴莲花路、杨家路、荷叶路项目部（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 为了使资兴市莲花中路、杨家路、荷叶路道路工程顺利地、有序地完成，并达到预期的质量目标和施工进度，甲方将排水工程的劳务工作分包给乙方，根据《中华人民共和国经济合同法及《中华人民共和国建筑法》等有关法规和条款规定，为明确双方在施工中的权利的义务，经双方协商，特订立以下协议： 一、工程概况： 1、工程名称：资兴市莲花中路、杨家路、荷叶路道路工程 2、工程地点：湖南省资兴市东江街道办事处栗脚村（原东江木材厂内） 3、工程承包范围：以上三条路段的排水工程劳务工作 二、承包方式： 实行劳务清包，只包工不包料 三、劳务单价及支付方式： 1、乙方完成所有工程全部按实计算 2、单价：雨水平口钢筋砼管道d1200mm 和d1000 mm30元/米、d600mm12元/米、d300mm12元/米（满包管）；污水承插钢筋砼管道d1200mm30元/米、d1000 mm30元/米、d600mm12元/米、d400mm8
元/米。以上单价包含人工配合清理沟槽、配合测量放线、浇筑垫层及护管、抹带安装、管道安装。（管道安装需甲方安排机械吊装，乙方仅安排人员辅助） 3、砌砖按0.35元/每块砖计算（含粉刷，同时不扣除管道部位）。 4、预制砼构件：井圈、井盖板170元/立方米（包含扎筋、制模、浇筑砼、辅助机械安装） 5、临时工130元/人 6、以上单价仅为包工价，不含材料单价 四、付款方式 在施工期间甲方向乙方支付100元/人的职工生活费，排水工程验收合格后的完成工程量，按每月完成工程量的80%支付，余款20%等管道完工后一次性结清，不管工程完成与否在春节前需将完成量全部结清。 五、甲方责任 1、总体计划安排，现场协调。 2、甲方提供给乙方有关相关施工图纸。 3、负责中心桩、标高测量。 4、负责提供施工用电、配电二级电箱，同时配备电工一人，确保施工用电安全。 5、负责所有沟槽的开挖及管道吊装以及拉管（机械）。 6、混凝土：砂、石、上料甲方负责机械设备。 六、乙方责任 1、必须组织好、技术好、素质好的工人进场施工。