The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state.
桥梁工程承包合同正式版
桥梁工程承包合同正式版
下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。
甲方(发包人)：
乙方(承包人)：
为确保乙方按期向甲方提交符合国家标准的工程，甲乙双方经协商一致，就乙方承包桥梁工程的相关事宜达成以下协议：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包方式：乙方包工包料。
4、工程期限：本合同签订之日为开工时间，总工期为 60 日，如遇不可抗力，
工期顺延。
二、质量要求
合格，按国家现行桥梁工程施工质量验收规范执行。乙方对其承包的工程自验收合格之日起一年内免费保修(不包括人为原因造成的破坏)，发生费用由乙方承担;保修期满后乙方对该工程结构质量终身负责。
三、合同价款
本工程采取固定总价承包。总价款为：人民币 565000 元。大写：伍拾陆万伍仟圆整，该价款为全部工程的包干总额。
四、双方义务
1、甲方义务
(1)、协调政府部门的工作。
(2)、按照合同约定支付价款。
(3)、负责提供用电。
2、乙方义务
(1)、乙方保证其具有国家规定的承包该工程应具备的资质，乙方不得将承包的工程转包和分包。
(2)、乙方应编制切实可行的施工方案，按照图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改，不得偷工减料。
(3)、乙方应根据施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土等进行检验，未经检验或者检验不合格的，不得使用，甲方有权随时对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝
土进行抽检。
(4)、乙方应做好工程质量检查和记录，接受发包人的检查。
(5)、乙方应按国家规定做好施工安全防护工作，按规范施工。
五、工程款的支付与结算
1、乙方施工至600厚混凝土基础完毕7日内，甲方支付总价款的 30 %，计人民币 169500 元。
2、本工程桥拱部分完工经甲方验收合格后7日内，甲方支付总价款的 30 %，计人民币 169500 元。
3、工程竣工经甲方验收合格且乙方向甲方移交完相关工程资料等后7日内，甲方支付总价款的30%，计人民币 169500
元。
4、工程竣工经甲方验收合格后一月内，甲方支付总价款的5%计人民币 28250元，余额5%计人民币 28250 元为质保金，质保期为一年，质保期满无质量问题后一月内付清。
5、乙方指定收款人：，收款账号：
六、施工安全及责任承担
1、乙方应按规范施工，加强安全管理，乙方人员在施工过程中受到人身损害或财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。
2、乙方应在施工现场设安全标志、安全设施，施工现场发生事故造成他人人身损害或财产损失的，由乙方承担全部赔偿
责任。
3、甲方如因前述情形承担责任或遭受损失，有权在乙方工程款中扣除或通过其他途径向乙方追偿。
4、乙方应保证程的质量符合国家有关建筑工程安全标准的要求，如因工程质量不符合标准而发生事故造成他人人身损害或财产损失的，由乙方承担全部责任。
七、违约责任
1、乙方如未能按期竣工，每逾期一日乙方按总合同价款的1‰向甲方支付违约金。若乙方逾期7日，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
2、甲方如未能按合同约定支付工程款，每逾期一日甲方按总合同价款的1‰向
乙方支付违约金。
八、其他约定
1、乙方指派为工地现场乙方代表，如需变更，乙方需向甲方出具加盖公章的书面通知。
2、如果回填土不够或者回填土不合格，由甲方提供土源，乙方负责运输。
3、因本合同发生争议，由甲方所在地人民法院管辖。
九、双方可对本合同未约定事项和本合同的变更签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
十、本合同经双方签字盖章后生效，一式四份，甲、乙双方各执二份，具有同等效力。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____
法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____
_____年____月____日_____年____月____日
——此位置可填写公司或团队名字——
桥梁工程施工合同 甲方：中国建筑第五工程局哈磴高速公路项目部(以下简称甲方) 乙方：桥二队(以下简称乙方) 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》以及相关法律、法规、结合本工程具体情况，甲方将哈磴高速公路第18合同段的部分工程承包给乙方施工，经双方友好协商，达成如下协议：第一条：工程概况。 1、工程名称：哈磴高速公路第18合同段。 2、建设单位：哈磴高速公路建设管理办公室 3、工程地点：乌拉特前旗西小召镇 (k875+300~k881+300) 4、工程内容：桥梁（下述桩号的桥梁设计施工图纸所包括 的所有工程细目，以及施工过程中变更增加的项 目） 5、施工桩号：K878+618，K880+785，K878+395，K879+511， K879+909，K880+284 6、开、竣工日期及要求：开工日期：2003年__月__日。 竣工日期：2004年7月25日具体为：2003年度完成桩基础，预应力空心板形成生产 能力，2004年7月25日全部交工。如遇人力不可抗拒 的自然灾害(含地质变化)，工期顺延。
7、乙方开工时必须进够不少于台钻机，其它配套设备、 人员、均应满足工程施工要求。如果不能满足工程进度及质量方面的要求，甲方有权清退出场。 8、工程质量等级：优良。 9、工期损失金：因乙方自身原因造成的工期损失，每拖延 一天罚款10000元。 第二条：工程承包方式及结算方法。 1、本工程一律不设预付款。 2、甲方承包给乙方施工的工程，均采用甲乙双方协商的单 价按乙方实际完成的工作量进行计价结算。该单价均已包括了为实施和完成该工程所需的劳务、材料、机械、试验、临时设施费、预制场，工棚等的临时征地费，工程临时用电、用水线路的架拆及工程用电、用水费用，人员设备调遣费用、安装、缺陷修复、管理、保险，个人所得税、工程照管及利润等费用。以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险，由乙方自负盈亏。 3、乙方所承包施工的工程，在未得到监理单位及建设单位 计量前，不得以任何方式及理由向甲方索取工程款。 4、经甲乙双方协商后的综合单价见附表。合同签订后，甲 乙双方均不能以任何方式或理由来改变此单价。 5、工程变更部分的单价，如合同中有的，套用合同清单单 价，如超出合同清单之外的，按甲乙双方共同协商的单
编号：_____________ 排水沟工程施工承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 经甲乙双方协商，甲方将______承包给乙方施工，为使工程能够顺利进行，特订立此协议，双方共同遵守。 一、承包方式本工程采取大包干做法（发放乙方工程量由甲方安排为准）。以承包临时便道的路面结构及两侧排水沟施工以及工期、质量、安全、文明施工的方式承包，并自行办理相关作业手续，施工期间乙方所发生的所有费用由乙方自行支付并完成， 二、工期从____年____月____日－____年____月____日，共计____天。 三、甲方责任派驻现场代表负责工程管理和协调工作，甲方现场代表定为： 项目负责：____ 联系电话：____业务负责：____ 联系电话：____施工负责：____ 联系电话：____ 四、乙方责任 1.派驻现场代表负责工程管理和协调工作，乙方现场代表指定为： 项目负责：____ 联系电话：____业务负责：____ 联系电话：____施工负责：____ 联系电话：____ 2.服从甲方指挥，接受甲方监管，按质量完成工作； 3.对施工安全负全部责任，对乙方人员的安全负全部责任； 4.遵守法纪，文明施工； 5.负责提供自乙方施工用水、电接口以后的所有乙方自用临时水、电设施设备的提供，安装和使用维护管理； 6.负责乙方施工用水电的水电费；
水电站施工承包合同示范 文本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月
水电站施工承包合同示范文本 使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 (甲方)：(以下简称甲方) (乙方)：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承 包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行 政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条 款。 一、工程概况 1、工程名称：上营变电站引水工程。 2、工程地点：上营村。 3、工程主要内容：1500米DN40给水管道安装。 4、承包方式：包工包料。 二、工程期限
工程期限8天，预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。 三、工程承包价及其它 总承包价80000元，工程竣工验收合格后付清工程款项。 四、合同双方责任 (一)甲方责任 1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据; 2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。 (二)乙方责任 1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。 2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。 3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施
合同编号： 桥梁工程承包合同范本 签订地点： 签订日期：年月日
桥梁工程承包合同范本 签署日期：The date of Signature: 甲方：(以下简称甲方)Party A: (Hereinafter referred to as Party A) 乙方：(以下简称乙方)Party B: ( Hereinafter referred to as Party B) 甲方委托乙方承担___大桥工程的施工建设工程。双方经协商并结合本工程的具体情况，签订本合同，共同遵守。 Party A commission party B to undertake the construction of ___ Bridge project for which parties hereto, through negotiation and in accordance with the particulars of this project, conclude and enter into this contract for common abidance. 第一部分工程项目简介Part OneProject Overview 1工程名称：Project Name 2工程地点：Project Place 3工作内容：Work Contents 第二部分承包方式、承包工作内容、承包总价、进度支付、最终结算支付方式、工期要求 Part TwoContracting Means, Works Contents, Total Price, ProgrePayments, Final Settlement, Project Period
Contract for Works of Civil Engineering Construction 土木工程施工合同 This CONTRACT is made on the _th of_(month), _(year) by and between_(hereinafter called “ Party A ”) of the one part, and _(hereinafter called “ Party B ”) of the ot _公司(以下简称“雇主”)与_公司(以下简称“承包商”)于_年_月_日特签订本合同。 WHEREAS 鉴于。。。 NOW THEREFORE THIS CONTRACT WITNESSETH that it is hereby agreed by and between the parties hereto as follows: 双方达成协议如下： civil engineering 土木工程 Chapter 1 Definitions and Interpretation Article 1 Definitions In the Contract (as hereinafter defined) the following words and expressions shall have the meanings hereby assigned to them, except where the context other requires: 第一条定义 本合同(按下文所定义的)中的下列词和用语，除文中另有要求者外，应具有本条所赋予的含 义： 1.1 “ employer m”eans the person named as such in this contract and the legal successorsin title to such person, but not (except with the consent of the Contractor) any assignee of such pers.on 1.1“雇主”是指本合同所指明的当事人以及取得当事人资格的合法继承人，但除非承包商同意，不包 括此当事人的任何受让人，本合同中的雇主为_(填入名称)。 1.2 “ Contractor ” means the person whose te h n a d s er been accepted by the Employer and the legal successors in title to such pers b o u n t not (except with the consent of the Employer) any assignee of such pers.on 1.2承包商是指其标书已为雇主接受的当事人以及取得此当事人资格的合法继承人，但除非雇主同意，不指此当事人的任何受让人。本合同中的雇主为_(填入名 1.3 “ Subcontractor e”anms any person named in the Contract as a Subcontractor for a part of the Works or any person to whom a part of the works has been subcontracted with the consent of the engineer and the legal successors in title to such person, but not any assignee of any such person. 1.3 “分包商”是指本合同中指定作为分包工程某一部分的分包商的任何当事人，或由工程师同意已将工程的某一部分分包给他的任何当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，但不指此当事人的任何受让人。 1.4 “ Engineer ” means the person appointed by the employer to act as Engineer for the purpose of the Contract and named as such in this Contract. 1.4工程师”是指雇主为本合同目的而指定作为工程师。本合同中的工程师是指_(填入名称)。 1.5 “ Engin eer Represe ntative ” means a pers on appo in ted from time to time by the engin eer un der clause 9.2. 1.5工程师代表”是指工程师根据9.2条款随时指定的人员。 1.6 “ Con tract ” mea ns this Con tract, the Specificatio n, the Drawi ngs, the Bill of Quan tities, the
甲方： 乙方： 甲方同意将有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。 一、工程项目名称（工程地点）： 1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽），工程价款元整。 2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款元整。 3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤元/米，混凝土加固元/米。 4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站米隧洞衬砌加固工程），包模板元/米。 承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。 甲方要求乙方进场及竣工时间： 年月日进场施工，年月日竣工，雨天顺延。 乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。 乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。 付款办法： 1、总工程价款(金额大写)元整； 2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的%付给作工料费，剩余%尾款待甲方对工程竣工验收后天内结算付清；
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。 二、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。 三、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。 四、补充协议： 甲方：（公章） 乙方：（公章） 日期：
桥梁施工承包合同 甲方（发包方）： 法定代表人： 乙方（承包方）： 法定代表人： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 一、承包范围 的全部施工内容。 二、承包方式 包工包料。 三、承包价格及结算方式 工程量见后附承包工程量清单表 按人民币（大写）（￥元）包干，合计人民币（大 写）（￥元），税费由甲方负责。 四、质量要求 乙方按照《桥涵施工技术规范》的要求施工，对甲方提出的质量要求应无条件满足，每道工序按《公路工程质量检验评定标准》进行质量验收，最终验收必须合格。不合格工程按承包工程量清单总额的90%结算。 五、工期要求 自进场之日起三个月内完成所有工作内容。延期罚款人民 币元/天。
六、安全文明施工要求 1、乙方施工人员在施工现场必须佩戴安全帽，钢筋工、模板工、混凝土工等专业工种必须遵守相应的安全操作规程，并在施工地段设置醒目的安全标志，因乙方不遵守安全操作规程或其他自身原因而产生的一切安全事故均由乙方承担全部责任。 2、乙方人员必须文明施工，在施工工地严禁出现偷盗、斗殴、赌博的行为，如出现上述现象，产生的的一切后果由乙方自负。此外，乙方人员不得将甲方供应的水泥等材料用于本承包合同范围外的其他工程，如经发现，将按外出材料价值的十倍进行惩罚。 七、付款方式 甲方按指挥部的计量情况对乙方进行结算，根据乙方工程量完成情况支付承包工程量清单表中已计量项目的80%工程款，工程全部完工付至承包工程量清单项目的95%，工程最终验收合格付完剩余工程款。 八、甲乙双方职责 1、甲方的职责 （1）向乙方提供与本项目有关的设计文件及技术资料。 （2）负责技术指导，向乙方进行技术交底。 （3）负责办理计量手续及完工验收。 2、乙方的职责 （1）乙方必须服从甲方施工现场人员的安排，服从甲方的指挥，备足施工人员，保证工程进度。
排水工程施工承包合同 甲方（以下简称“甲方”）： 乙方（以下简称“乙方”）： 为规范双方权利义务，加强双方的协作﹑保证工程顺利施工，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律﹑法规的有关规定，结合本工程具体情况，订立本合同。 一、工程名称： 二、施工地点： 三、工程内容： 1、本工程排水管约米，管道为，参照图集04S516-21/28(以施工现场为准，包含挖槽，夯实及回填)。 2、个内径为Ф米的圆形砖砌井，内外双面粉刷，参照02S515-15。 3、个 m× m的滤水井， m的净高混凝土墙，米的一砖墙砖砌井筒（按施工图施工）。 4、套铸铁井盖，厚的滤水井井盖。 5、工程量：按排水施工图和图集计算为准。 6、严格按照甲方要求，确保室外排水通畅，流入指定井点。 四、承包方式和价格 1、本工程采用包工、包料、包制作、包运输、包安装、包工期、包质量、包安全、包验收的方式总承包。 2、本工程不允许乙方进行分包或转包。 3、工程总价款：元整（￥：元整），本工程所应交纳的各种税费均由乙方承担。
五、工期 1、施工工期：个工作日，根据甲方要求达到的施工进度和闭水、通水实验。 2、到下列情况经甲方代表确认后工期顺延： （1）不可抗力因素； （2）非乙方原因的一周内停水停电达8小时以上； 六、付款方式 1、在工程竣工验收合格并通水后，乙方向甲方出具乙方公司开出的保修证明和验收合格单，甲方在7个工作日内支付工程款至结算价的％。 2、留 %作为质保金，年保修期满并经甲方及物业公司确定已完成质保任务后付清。 七、工程质量要求 1、施工质量必须达到国家现行《施工质量验收规范》（GB50300-2001系列）标准的要求，以及甲方的要求。 2、凡未达到施工质量要求的工程部位，乙方必须无条件的返工，其返工的各项费用由乙方自行负责，并赔偿甲方的各项损失（材料、工期、质量等损失，根据实际情况，一般按其承包范围内工程量的20～50%进行赔偿）。 八、施工要求 1、乙方必须提供工程承包项下的质量保证措施（主要包括工程质量达到的标准、质量管理组织设置、质量保证措施、检验试验、质量监督和质量管理制度等）。 2、开挖时乙方必须制订施工方案，避免出现因开挖施工措施不够而引起的质量事故，如出现因施工引起的质量事故则由乙方承担。 3、如出现因施工引起的质量事故则由乙方承担，重大伤亡及其他安全事
输变电工程施工劳务分包合同 合同编号： 工程名称：本溪市本溪220千伏变电站改造工程施工承包人：本溪电力安装有限责任公司 劳务分包人：本溪富鼎建筑工程有限责任公司签订日期：2016年7月29日 签订地点：本溪
使用说明 1.本合同文本为施工总承包单位或专业分包单位在进行劳务分包时使用。 2.对本合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划“/”。 3.对本合同文本的任何修改或补充，当事人均应在专用合同条款中进行约定，不得直接对通用合同条款进行改动。 4.有关本合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 5.对于统一合同文本中出现的要求合同对方遵照执行的企业规章制度，各单位应在签订合同时在专用部分补充条款中明确。 6.本合同文本适用于公司建设管理的35千伏及以上输变电工程，施工总承包单位在进行工程劳务分包，签署劳务分包合同时使用，其它工程项目可参照执行。
合同协议书 施工承包人（全称）： 劳务分包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本劳务分包工程施工事项协商一致，达成如下协议： 一、劳务分包人资质或资格信息 住建部资质及等级： 电监会许可证等级： 安全生产许可证编号及有效期： 分包类别： 是否在国家电网公司合格分包商名录中： 二、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程规模： 三、劳务分包范围和施工内容 劳务分包范围： 劳务分包施工内容： 四、劳务分包工作期限 （1）计划开始工作日期：年月日，计划结束工作日期：年月日，总日历工作天数为天。 （2）实际进场时间，以承包人书面通知为准，但总日历工作天数不得突破。 五、合同价款 金额（大写）：元。（人民币） 小写：元。
合同编号：YT-FS-4269-55 桥梁工程承包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
桥梁工程承包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 劳务使用方：(以下简称甲方) 劳务提供方：(以下简称乙方)：姓名性别 为满足施工要求，确保工程施工的良性发展，结 合本工程的具体情况，根据《中华人民共和国合同法》 及其他相关法律，甲、乙双方在平等自愿、诚实守信、 等价有偿的前提下，经协商一致，就乙方在云南锁蒙 高速公路第一合同段南盘江特大桥引桥的部份工程 施工过程中向甲方提供劳务事项达成如下协议，以兹 双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：桥梁工程 2、工程地点：锁蒙高速公路第一合同段 3、工程内容： K128+620南盘江特大桥引桥17# 墩桩基、5#墩右幅及4#过渡墩的桩基挖孔施工。
二、技术及质量要求 1、乙方必须严格按甲方提供的图表资料、技术要求及施工工序等精心组织施工，服从甲方现场管理人员的指挥，自觉接受监理工程师的指导和监督。 2、工程质量必须达到设计要求和《公路工程质量检验评定标准》以及甲方提出的补充要求。若质量达不到要求，甲方有权令其停工采取补救措施或返工，由此产生的一切费用由乙方承担，费用从工程款中扣除。 三、工期要求 乙方在本合同施工中，所有工程按甲方的工期(于20xx年10月20日开工至20xx年1月31日完工)计划要求，认真编制施工作业计划，按时完成甲方下达的月进度计划。若工程进度满足不了要求，甲方将对乙方进行处罚，费用从工程款中扣除。 四、施工安全 1、乙方在本合同施工中，必须严格执行甲方《安全管理体系》及指挥部、项目部和大桥处对安全操作
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 国际工程承包合同(样式一) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
一工程总承包合同 ａ国的一家业主和ｂ国的一家国际建筑工程承包公司之间，就在ａ国的一座学校的施工建设，签订了工程承包合同。 现将合同全文介绍如下 合同 日期１９８３年３月３０日 地点＿＿＿＿＿市 本合同经下述双方签署 １．＿＿＿＿＿＿＿市卫生局局长＿＿＿＿＿＿先生以下简称甲方 ２．＿＿＿＿＿＿＿建筑工程承包公司海外工程部经理＿＿＿＿＿＿＿先生１９８３年３月２０日由＿＿＿＿＿＿建筑工程承包公司授权以下简称乙方出生地＿＿＿＿＿＿＿国家 国籍＿＿＿＿＿＿＿国家 总部＿＿＿＿＿＿＿国＿＿＿＿＿＿＿市 在ａ国的通讯地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿信箱 鉴于甲方要兴建的＿＿＿＿＿＿学校１００００的教学楼，乙方提交报价已于１９８３年２月１０日被＿＿＿＿＿市卫生局招标委员会接受并已中标。 根据＿＿＿国＿＿＿部１９８３年２月５日第３１８号决议，双方缔约于下 一合同内容 乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表及与合同条款有关的书面协议，在＿＿＿＿市对＿＿＿＿＿学校１００００的教学楼该工程为楼房，包括全套家俱、设备、空调进行施工。 乙方承认自己对合同的正文和附件，已有正确的理解，在此基础上同意缔约，按合同施工。 所有上述文件、附件，均是本合同不可分割的组成部分。
二合同金额 本合同总金额为＿＿＿＿＿＿＿第纳尔。 兑换美元的比例为７０％。 这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的，这是指概算工程而言。 至于分段工程则根据临时报表进行支付。 临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。 对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。 合同价格是固定的，它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款，包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。 乙方无权以任何理由要求增加合同价格，如市场物价上涨，货币价格浮动，生活费用提高，工资的基限提高，调整税法、关税及税务，在ａ国国内或国外新增加赋税。 三工期 乙方必须根据本合同第＿＿＿号附件的说明，在自移交场地之日起的３８０天之内完成全部合同工程的施工。 正式的节假日包括在工期之内。 如果乙方由于某些不可抗拒的原因而认为不可能按期完工的话，可书面通知甲方，说明原因，并提出要求增加期限。 如果乙方证实这些原因存在，合同期限可以适当延长。 四移交场地 根据甲方向乙方发出的通知，进行工地交接，交接时须签订纪要，双方各持一份。 如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席，甲方可照常起草纪要，并将纪要的复印件寄给乙方。
排水沟工程施工合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、工程工期及施工标准、要求 1、合同工期：本工程于年月日开工，至 .年. 月日竣工，工程期共计天。 2、施工标准：水沟两侧高30㎝砼、分别宽15㎝砼；10cm砼，水沟内径20cm。要求1:3防水砂浆抹平压光，15cm 厚C20砼，15cm厚3:7灰土夯实，原土夯实。 3、施工要求：乙方必须严格按照本工程设计图纸等相关要求和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求，组织施工，确保工程总体坚实、牢固，砌体砂浆配合比准确，砌缝内砂浆均匀，勾缝密实，水泥砂浆抹面，保证抹面的厚度，砌体内侧及沟底表面平整光滑、直顺，排水顺畅，不得有裂缝、脱落、空鼓现象，整体外观达到直线段顺直、曲线段圆滑，无折点、起伏。 三、工程价款及支付 1、工程单价：大写： /米， 小写： /米。 2、本工程造价以实际工程量为准，按工程单价据实结
算。 3、付款方式：工程竣工并验收合格后付清。 四、甲乙双方权利和义务 １、甲方： (1)负责对乙方施工质量抽检和监督，对不合格的材料责成乙方调换，对不符合施工要求和标准的施工段有权要求乙方拆除并重新施工建设，所产生的费用由乙方自行承担。 (2)负责施工地点的社会协调，保持有一个安全的施工环境。 ２、乙方： (1)根据设计图纸和施工标准、要求，做好施工工作。 (2)必须严格按照本工程的设计图纸和施工标准、要求进行施工，严格实行自检制度，做到完成一项，合格一项，按合同规定的时间尽量提前完成施工任务。 (3)自行采购本工程所需材料，采购的材料必需符合设计、施工标准、要求。 (4)清整出的土方应合理堆放，不得随意乱放，更不得向沟内堆土，待工程结束后，负责将清整出未使用的土方清理到指定地点。 (5)在施工期间，必须抓好安全生产工作，施工中发生的一切安全事故自行承担全部责任。 五、工程验收 1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。 2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。
变电站施工合同 篇一：110KV变电站施工合同 110KV变电站施工合同 合同编号： 甲方： 乙方： 签订日期： 签订日期： 工程施工协议 甲方：乙方： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同 一、工程概况工程名称： 110KV变电站施工 工程地点：： 二、承包范围 本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜（本工程为第一期，只安装一个间隔），安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调，材料部分我方采购是除主设备以外即：一二次电缆（10KV）及
室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆；另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。,本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 参与工程质量、安全活动； 按合同规定支付工程款。 2、乙方职责 协助甲方组织工程启动送电及竣工验收。 组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 编制施工组织设计、施工措施计划，并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 乙方按约定的内容和时间完成以下工作： 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫，承担由于自身失误造成的经济损失和责任； 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续； 3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到双方约定的要求，承担因自身原因违反
合同编号：YT-FS-8412-57 国际工程分包合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
国际工程分包合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方_____（以下简称总包商），和乙方_____（以下简称分包商），于_____年_____月_____日在_____订立本分包合同。鉴于总包商已同_____国_____大型电气项目管理局（以下简称业主），就在_____国的_____号工程项目的设计，运输和施工签订了合同。鉴于分包商愿按该合同实施土建和安装工程而报了价，鉴于总包商已接受分包商的报价，依据分包商_____年_____月_____日，_____号文件及其所附的报价表（注），现双方达成协议如下： （一）下列文件应是本分包协议的一个组成部分： 1．电气、机械及技术操作的合同通用条款（1980年第一版）。 2．合同的特殊条款。 3．_____工程项目的技术规范。
4．工作范围和技术要求。 5．土建和安装工程分包合同的报价表。 （二）定义 1．“总包商”：系指甲方_____。 2．“分包商”：系指乙方_____和乙方_____将工程的任何部分转包给别的任何专业公司或机构。 3．“总包商的工程师”：系指由总包商指派的监督分包商工作的人员。 4．“分包”：系指由分包商按本合同第三条“工作范围”规定而要执行的工作。 （三）工作范围 本工程包括在_____国境内，根据业主的技术规定，建设_____工程项目，如图所示。 1．提供所有工程的监督人员，熟练和非熟练工人，提供运输、测绘工具及设备，挖掘及钻孔机械，吊车，以用于塔架安装和绝缘箍，地线配件，拉力条的安装以及导线挂垂和拉直等工作。 2．提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰浆材料、
郑州市北三环（黄家庵东路—中州大道）雨污水改造工程（七标段）合同书 二O一三年月日
合同条款 发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，共同遵守执行。 第一条：工程概况 1．1工程名称：雨水管、渠工程 1．2工程地点：郑州市北三环渠东路至经三路段南侧 1．3工程内容：雨水管（渠) 安装工程（全长1848m），主管(渠）、支管、雨水检查井和雨水进水井等建安工程。 1．4承包范围：全部（含机械、材料、人工等工程所需所有费用|）1．5工程质量及工程标准： 工程质量为合格工程，标准按照地方检验执行标准。 1．6合同价款：一次包干价壹佰捌拾万元整（￥：1800000元）。 第二条：图纸及附件 2．1提供日期：开工前；提供套数：一套。 2．2图纸特殊保密要求和费用：无。 第三条：甲乙方驻地代表 3．1甲方驻工地代表： 3．2乙方驻工地代表： 第四条：甲方工作 4．1负责工程协调料场占地和可调价材料价格签证。 4．2负责协调供水管道、供电电路接到园区内主料场附近。 4．3提供地下管线大致情况、水准点与坐标控制点。 4．5组织图纸会审和技术交底；依据国家现行市政工程施工技术规范，制定施工监理程序和施工管理办法。 4．6组织定期检验和工程验收。 4．7组织有关单位进行工程的竣工验收。 第五条：乙方工作 5．1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。
5．2服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。 5．3负责校验水准点、坐标控制点，测量原地面纵横断高程。 5．4保护地下管线。 5．5负责施工现场交通和噪音控制。 5．6负责成品管（渠）和施工管线的保护。 5．7负责现场材料、物资设备等安全保卫。配合甲方对调价材料进行价格签证。 5．8负责及时整理和上报施工资料。 5．9保持施工场地文明、卫生。 5．10负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 5．11负责工程资金垫资的问题。 5．12负责提供给甲方所有纳税证明原件。 第六条质量与验收 6．1质量等级：合格。 6．2质量管理：现场监理跟踪管理，甲方代表监督检查，组织工程竣工验收。 6．3验收标准： 执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。 6．4验收方式：分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等必须无条件修复或返工。 6．5质量监督：本工程接受郑州市建筑工程质量监督站监督和质量裁定。第七条工程款支付 7．1总发包单位拨付工程进度款至我单位账户后五个工作日内拨付给乙方。 7．2工程竣工验收合格后，乙方提供除管理费外的所有税票后甲方按总发包单位拨付的工程款拨与乙方。 第八条：工程量核实 8．1乙方在工程进行过程中，每周提报一次工程量，双方核实。 8．2乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。 8．3甲方在竣工后二十天内核定实际完成的工程量。 第九条：乙方所采购材料和设备供应
桥梁工程劳务分包合同 合同编号： 发包人：濉溪县韩村浍河大桥改建工程（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 签约地点：韩村镇 签约时间：年月日 根据本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。 第一条工程概况 （一）工程名称：濉溪县韩村浍河大桥改建工程 （二）工程地点：安徽省淮北市濉溪县韩村镇 （三）工程内容：韩村浍河大桥主桥（60*2+100m）上部结构的预应力混凝土连续箱梁的模板制作及安装；钢筋原材料卸车，加工及安装绑扎成型；纵、横、竖向预应力波纹管安装、钢绞线下料、穿束、张拉、孔道压浆；混凝土浇筑振捣、养护等项目。 （四）工程数量： 实际结算数量依据技术计量规定，以可计量的施工设计图纸数量并经甲方确认的已完合格工程数量为准，不符合技术计量规定的将视其已包含在相关单价或费用之中，不再另行计量。变更工程数量需经业主批复且在甲方计回后再给予结算。 （五）承包方式：劳务承包。 第二条合同工期 （一）开工日期年月日。 （二）竣工日期年月日 （三）合同工期总日历天数天。 （四）分项工程的进度要求：详见月计划(作为合同附件，具有与合同同等的法律效力）。 第三条合同价款 （一）本合同包干总价值为（大写）：叁佰陆拾万元整(即￥: 3600000 元人民币)。 （二）分项单价如下：见下工程量清单。
上表所列工程项目单价是完成该支付项目的综合费用单价，是本项目工程达到本工程质量标准所需的全部费用补偿及一切风险，单价一次包死，工程数量不增加，在合同执行过程中不作任何调整。具体包括劳动力投入、包括挂篮设备、模板、支架及小型机具设备的使用及调遣、材料加工制作及其辅助材料使用、临时防排水、构配件安装和场地清理等为完成项目工程所必须的全部工作和费用。 （三）技术计量规定： 1、砼项目以设计图纸所示并经甲方验收合格的已完工程数量以立方米计量。 2、钢筋按设计图纸所示并经甲方技术人员验收合格的数量为准，并以吨计量。钢筋及钢筋骨架用的铁丝、焊条、套筒（连接套）、钢筋垫块或其他固定钢筋的材料，以及钢筋的防锈、截取、套丝、焊接、弯曲、操作损耗、场内运输（含二次搬运）和安装等，均作为钢筋工程的附属工作，不再另行计量。同时因搭接或施工连接而增加的钢筋数量也不予计量。加工机械设备均由乙方自行提供并承担。 3、预应力钢绞线按设计图纸所示并经甲方技术人员验收合格的数量为准，并以吨计量，工作长度和竖向精扎螺纹钢筋不计量。 4、工程所用钢模板、木模板和支架的安拆、脱模剂以及地底固化处理（材料费除外）等相关费用已包含在合同项目单价之中，不再另行计量和支付。 5、工程所用挂篮、小型机具、钢模板、型钢、木模板、脚手架由乙方自行解决，其的调遣、使用、维修和安检等均作为相关工程的附属工作，不另行计量。 6、本合同单价不含税金，税金由甲方缴纳。 第四条质量标准 工程质量标准为：优良等级，评定标准执行交通部发《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004版）之规定。 施工技术标准为：JTJ041-2000《公路桥涵施工技术规范》。 施工具体要求如下： （一）乙方必须依据本工程采用的施工技术规范，以及甲方提供的施工图及技术交底，精心组织施工，强化内部管理，加强人员教育，严格控制工程质量，确保工程进度。 （二）在施工中甲方根据与业主签订的合同中的质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担，工程质量施工造成的低劣又无法挽救的，由乙方负责承担一切损失和费用，包括业主的质量罚款或处罚等全部经济损失及甲方的名誉损失。 （三）施工中检验程序为：乙方必须认真进行自检，合格后报甲方现场技术负责人检验，共同检验合格后报监理工程师检验。合格后方可进行下道工序的施工。在施工过程中，甲方对工程的检查或签认均不能免除乙方对本工程所负的最终质量和责任。
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 国际工程承包合同(详细版) What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusion and performance of the contract
国际工程承包合同(详细版) 国际工程承包合同 （一）工程总承包合同 Ａ国的一家业主和Ｂ国的一家国际建筑工程承包公司之间，就在Ａ国的一座学 校的施工建设，签订了工程承包合同。现将合同全文介绍如下： 合同 日期：１９８３年３月３０日 地点：_____市 本合同经下述双方签署： １．_______市卫生局局长______先生（以下简称甲方） ２．_______建筑工程承包公司海外工程部经理_______先生（ １９８３年３月２０日由______建筑工程承包公司授权）（以下简称乙方）
出生地：_______（国家） 国籍：_______（国家） 总部：_______（国）_______市 在Ａ国的通讯地址：___________信箱 鉴于甲方要兴建的______学校１００００m2的教学楼，乙方提交报价已 于１９８３年２月１０日被_____市卫生局招标委员会接受并已中标。根据Ａ ￣ 国___部１９８３年２月５日第３１８号决议，双方缔约于下：（一）合同内容 乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格 表及与合同条款有关的书面协议，在____市对_____学校１００００m2的 教学楼（该工程为楼房，包括全套家俱、设备、空调）进行施工。
排水管道施工合同 篇一：排水管施工合同 施工承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方将PVC 管安装工程发包给乙方施工，《根据承包合同条例》精神以及本工程的实际情况，经甲、乙双方协商，签订承包合同条款如下，双方共同遵守执行。 一、工程名称： 二、承包范围：该小区所有PVC管安装 三、甲、乙双方责任： 一）、甲方责任 1、安排施工员在现场指导及监督乙方施工。 2、提供该项目的相关材料给乙方在本工程使用。 3、提供钢井架等给乙方在本工程使用。 4、负责施工计划编制，施工技术及安全交底，组织各职能部门验收签证。 二）、乙方责任 1、严格按照施工说明与甲方交底及现行施工规范、规程施工，确保施工质量符合设计要求及规范要求。 2、严格按照现行建筑行业安全生产条例和施工安全制度以及安全技术交底作业，遵守公司、工地各项安全制度，
如出现工伤事故由乙方负责（含经济）o 3、负责项目施工时使用的所有机具。 4、乙方进场人员应办理相关证件，如工卡、平安卡等，将其复印一份 给甲方存查，施工前乙方应对各进场施工人员做好安全技术交底工作。 5、乙方对各进场作业人员必须听从甲方人员的指挥。 6、乙方必须对其施工至结算期间的防漏工作（管及配件接口、砼孔口等乙方施工部位）负责。在此期间出现的质量问题，乙方接到甲方通知后，24 小时内修复完毕。 四、承包及结算方式： 1、该项目以乙方带操作工具全包形式承包。（包括：电动工具、清洁工具、斗车、水管等所用工具） 2、工程结算O 1按乙方实际完成的优良标准工程量以米计算；2PVC管O 安装每米：立管单价为人民币9 元/ 米（大写玖元整），综合楼排水管安装单价为人民币元/ 米（大写拾壹元伍角整）；空调管单价为人民币元/ 米（大写贰元伍角整）伸出主管外的配件不计算工程量（含各种辅助用工，包干形式）；O3地下预埋管包挖沟、回填单价为人民币元/ 米（大写拾伍元整），不挖沟单价为人民币6 元/米（大写陆元整）；O4 需重新开孔单价为人民币15元/个（大写拾伍元整）；O5补错孔单价