当前位置:文档之家› 劳务工程分包合同0001

劳务工程分包合同0001

编号:_______ ________

本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载

劳务工程分包合同0001

甲方:___________________

乙方:___________________

日期:___________________

建设工程劳务分包合同

发包人:

承包人:

2019年8月17日

建设工程劳务分包合同

发包人:(下称甲方)承包人:(下称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则甲乙双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

1、劳务分包工作内容

工程名称:XXXX高层住宅楼网点及车库工程

工程地点:xxxx社区_________________________

分包范围:1、包施工图范围内除安装工程外全部工作及工序内容(扫地出门,甲方不再追加任何费用,乙方必须完成建设单位竣工验收前室内外竣工活理所有工作项目)。

2、包除甲供主材外的全部二级配电以下全部机具、设备、模板材及辅助材料(含

心结构防冻、养护覆盖物,含室内外安全防护搭设及其架体费刷挂网费用)。

3、包项目内所有文明施工、技术、税金(9%)、劳务管理及其劳务挂靠企业挂靠费、材料装卸车、保管等一切工作内容均含在分包单价中,不再追加任何费用

4、包施工现场所有文明施工过程保洁活扫、租赁物品维修与码垛、装卸车及回送后码垛、平立网活理与入库等工作项。

5、甲方仅承担大型机械、脚手架管、扣件、顶丝、垫板、脚手架板、搅拌机、泵送设备、临时设施搭建(底座及其内部装修由乙方承担)等项目费用。

6、包除上述规定范围以外的项目产生的劳务费用由甲方据实承担并结算给乙方。

7、包乙方分包范围内大型机械底座施工,场地内所有底座施工、机械及场地与配箱防护棚制作人工费。

8、各分部人工费分项综合单价为本节上述分包范围所有工作项的综合单价。在本

综合单价的项目不再计取任何费用,未包含在珠合单价的项目允许在合同夕卜以补充条款

高标准农田建设项目水利劳务承包合同

承包合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 甲方承建之嘉善县2014年荻沼高标准农田建设项目渠系二标段,现由乙方采 取包工包料、安全生产及安全设施等方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行。 一:工程名称:嘉善县2014年荻沼高标准农田建设项目渠系二标段 二:施工地点:嘉善县西塘镇荻沼村 三:工程内容:安装约:(大小尺寸合计)钢砼承插管950m、钢砼平口管1700m、砼梯形渠15000m、素砼涵管1000m,以及PE管800m 、老沟拆除500m、老沟压顶200m,详见清单或图纸。 四:施工工期:2014年11月28日----2015年4月30日前如期按时或提前完 成所有本项目的施工任务,拖延工期在业主允许期限内,否则每延期一日,按结算总价的1 ‰向甲方支付罚金。 五:承包方式及金额:渠道安装包工包料带劳动工具,主材一定要按业主验收合格甲方签到合同的厂家进货乙方代为联系,总价控制在结算价的84.5%以内,否则超出部分由乙方支付。 六:付款方法:根据主合同月报付款方式,工资材料分开支付。 七:施工质量: 1 、本工程质量等级为合格,质量达不到要求时必须改正达标合格。

2、主材不按甲方签订合同的厂家进货,甲方有权不予支付货款。 3、本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。,请保留 此标记。) 4、乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。 5、乙方如达不到本合同约定的质量等级,甲方有权责成乙方进行返工,由此造成的一切工期、经济损失由乙方全额承担。如乙方达不到约定的质量等级,由此造成的业主罚款全由乙方全额承担。 6、乙方在施工中发生一般质量事故,由甲方提出处理方案,经建设单位同意后,由乙方负责处理,处理结果由甲方报送政府有关部门;发生重大质量事故,必须按政府规定的处理办法进行处理,同时承担因此产生的责任。 7、甲方为维护自身的声誉、品牌、形象,将对本工程质量进行不定期的巡查,在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕,发出的对乙方的罚款通知,须说明罚款理由并由乙方全额承担,乙方必须在罚款单上签字接受,乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。 八:双方责任: 1、甲方对现场的工程质量、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。 2、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,做到文明施工、安全 施工。 3、严格按照施工图纸与设计变更通知施工,尊重和服从业主、监理单位及甲 方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责

主体工程模板施工劳务分包合同范本

主体工程模板施工劳务分包合同根据《中华人民国合同法》及相关法律法规,甲方经招标考核,选定乙方为本工程配套劳务施工队。为明确双方在施工中的各自责任、权利和义务,针对施工现场和施工要求,促使双方创造条件,搞好配合,按期完成任务。经双方协商,就建设工程劳务事项协商一致,双方在平等自愿和诚实信用原则的基础上,签定本劳务合同。双方共同遵守执行。 第一条工程概况:本工程位于市经济开发区,地下一层,地上13层,主体高度42米,为框支剪力墙结构。 第二条承包方式:包工不包料,单项承包劳务费。 第三条承包围及容: (一)承包围:主体结构部分基础垫层至结构顶点标高以下所有模板的支拆工作。 (二)承包容: 1、模板所需材料进出场装卸车,根据项目部的要求按类堆放。 2、配合甲方定位放线,自放模板控制线,焊定位筋。 3、模板制作,根据施工方案模板打孔,拼装成型。 4、模板清理、刷油、场水平垂直运输、安装、拆除、孔封堵。 5、主体工程外的模板支拆,主体工程所预留的后浇构件的支拆预留洞的安装及预留钢筋打孔的工作。 6、安装主体中的所有预埋件,墙体定位筋切割安装,工字筋加工。 7、因质量问题造成漏浆、跑模、涨模的修补打磨工作。

8、二次结构中构造柱及圈梁等构件模板的支拆清理工作(费用另计)。 9、文明工地建设中的配合工作,木工棚及楼层、工作面的清理工作。 10.工程完工拆除后的扣件回归库房,钢管按类退场。模板拆卸方木和竹胶板所有钉子的拔除,归类。 11、配合分项工程质量报验及验收工作。 12、塔吊及人货电梯基础模板的支设工作。 第四条承包单价: 按混凝土接触模板面积计算工程量:地下室部分按每平米贰拾元(20元/㎡)计算,另补5000元;地上部分按壹拾捌元每平米(18元/㎡)计算。此价位为双方协商的最终价位,不做调整。 第五条结算方式: 1、当月已完成工作量在次月的5日前办理结算。 2、人工费按双方约定的计量办法计算工程量,按协议单价包干,班组亏盈自负。 3、结算时按实际完成的工作量,由项目工长签发工程量签证,并分层对完成的工作量作出质量等级评定。 4、在结算围班组必须作到工完场清,否则不予结算付款。 5、若因班组自身人力弱,技能底或管理不善影响施工质量及进度,班组自行退场或公司勒令退场的,结算时除按有关规定执行外,所完成的工程量按合格单价降20%结算,工人退场时只支付路费,

劳务分包合同(通用版)

建设工程劳务分包合同 工程承包人(甲方): 劳务分包人(乙方): (具备相应资质的公司名称,必须填写全称,应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致;公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后,复印件作为合同附件) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1 工程概况 1.1 工程名称:; 1.2 工程地点:; 1.3 劳务分包内容:。 2 分包工作期限 开工日期:年月日,竣工日期:年月日,总日历工作天数为:天。具体开工日期以甲方下达的书面开工令为准。劳务分包人应按照合同约定工期组织施工,确保工程承包人总工期目标的实现。因劳务分包人原因造成的工期延误,工程承包人损失的费用由劳务分包人负担;非劳务分包人原因造成的工期延误,工期顺延。 3 合同价款及工程量 3.1 合同总价:暂定为人民币元(大写)。 3.2 工程数量:详见附件一《工程量及费用清单》。附件一中所列工程数量为暂定数量,不作为最终结算的依据,最终以乙方实际完成的符合合同约定质量标准的工程数量,结合本合同附件一中所列单价确定结算总价。

3.3 合同单价:详见附件一《工程量及费用清单》。 3.3.1 本合同为不同工作成果的计件单价合同。价格一次包干,在合同履行过程中和工程验收后,甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价。 3.3.2 清单中的单价为相应工程劳务作业计价细目下全部作业的综合单价。合同单价包含了除合同约定由甲方提供的工、料、机外完成合同规定工程劳务内容而发生的全部费用以及完成本工程劳务可能发生的一切风险。 3.3.3 本合同单价中不含建筑业营业税、城市维护建设税、教育附加费,由甲方统一缴纳。其他税费由乙方按照国家有关规定自行缴纳。 4 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 4.1 本合同及附件; 4.2 双方在合同执行过程中协商,并签署补充协议书; 4.3 合同在执行过程中,业主、监理、甲方所编制的施工计划,对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件要求; 4.4 双方签约人的授权委托书; 4.5 本工程施工总承包合同。 5 质量要求 5.1 工程质量满足下列标准: 。 5.2 乙方必须按本工程采用的施工技术规范、甲方提供的施工图及技术交底精心组织施工,加强质量控制,确保工程质量,按时完成本合同工程施工及其缺陷的修复。 5.3 在施工中甲方根据与业主签订的总包合同条款中有关质量标准组织验收,如果质量不符合标准,乙方必须返工修复,其费用损失由乙方承担;工程质量低劣又无法挽救的,由乙方负责赔偿包括业主质量罚款在内的全部经济损失,且工期不予顺延。 5.4 隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽,乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量,合格后才能隐蔽。否则应由乙方返工,费用自负。

防水施工劳务分包合同

防水施工劳务分包合同 工程发包方:延安市建筑安装工程公司第九分公司(以下简称甲方)。 工程承包方:(以下简称乙方)。 根据国家有关法规和生产力的需要,经甲、乙双方协商,乙方同意为甲方(安塞县高级中学第二学生食堂)提供劳动力,为明确双方的义务和权力以及经济责任,特签定本劳务分包合同。 第一条:工程概况 1、工程名程:安塞县高级中学第二学生食堂 2、工程地点:城北区 第二条.劳务分包工程的工作内容 屋面、雨棚顶SBS卷材,卫生间、餐厅操作间、洗消间、备餐间聚氨脂涂膜(含原材料)。 第三条:安全生产 1、严禁收用未成年人,身份来历不明的人,身体不健康的人,思想道德低劣的人,被依法追究刑事责任的人以及女性不能从事特种体力劳动的人进入施工现场。 2、乙方进场前签定劳动安全纪律签约书与劳务合同。 3、甲方向乙方做好安全及各项规章制度的宣传教育工作,配合乙方搞好安全防范工作。 4、乙方认真把操作规范,安全规程和各项制度给工人宣传指导,贯彻落实到每一个操作人。因乙方违反操作规程造成的安全责任由乙方承担。 5、乙方严格做到不伤害自己,不伤害别人,不被他人伤害,具备高度的自我保护意识。 6、乙方在施工中未按上述严格执行,发生打架、斗欧事件,每次罚款一千元,造成严重后果者送当地公安部门处理。 第四条:工程质量 1、乙方所分包的工程必须达到合格标准。 2、如果达不到质量标准,甲方有权责令乙方将工程修补合格;如乙方不返工处理,甲方将根据实际情况处以返工所需费用二倍的罚款。 3.因乙方施工质量及进度不能达到要求,建设、监理单位的罚款由乙方承担。 第五条:工程进度 1、乙方必须有充足的劳动力,认真完成规定的日作业、周作业、月作业计划。确保安全、质量,按时完成甲方规定的进度计划。

水利工程劳务分包合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 水利工程劳务分包合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

合同编号:HGXPHD2014- 分包人(全称):华贯建设有限公司 承包人(全称): 分包工程名称:四川巴中核心区西片河道治理工程 施工地址:四川巴中兴文毛古河 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平■等自 愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1. 1 工程名称:四川巴中核心区河道治理工程 1. 2分包工作内容: 范围包括:_____________________________________________________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向分包人提供作业人员共■名。 工种:,人数:;工种:,人数:;工种:,人数:; 工种:,人数:;工种:,人数:;工种:,人数:; 第三条合同工期 开工日期年日,完工日期_____________________ 年日,工期为。 第四条合同价款 4. 1 合同价款为:下部基础: __________ 元/m3 (人民币),大写:_________ 元/m3。 上部墙身: _______ 元/m3(人民币),大写:_________ 元/m3。 钢筋制安: _______ 元/t (人民币),大写:元/t。 4. 2工作内容包括:班组所届段落的模板安拆;碌浇注(若遇泵车施工时:包括泵车支垫及钢 管的来回运输,泵管的存置、泵管的移动、安拆、活洗、运送到指定的地方堆放好);碌的振捣成型抹平、扫毛;碌养护(不少丁7天的不问断浇水养护);有需要的搭设操作架和支撑架;基坑施工期间基础碌未浇筑前的抽、排水人工;泵管堵塞活理及因此造成每次施工人员24小时内的停窝工损失;碌运输车进入现场后的指挥协调;碌的浇注、震捣不少丁两遍、扫毛、养护、碌浇筑前 的看护、场地的活理;拆模后的垃圾活理;如遇特殊情况、因碌原因需留设施工缝时按甲方要求施工、施工缝等部位的凿毛及完工后的收尾工作;碌浇筑前至少24小时内提出需混凝土工程量的

主体结构劳务分包合同

劳务分包施工合同 发包人:(以下简称甲方) 包工方:(以下简称乙方) 为了促进公司发展需要,圆满完成公司全年经济技术指标,努力完善项目化管理之目标,依据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定,经双方充分协商,达成如下协议并严肃履行。 一、工程概况 (一)工程名称:XX苑三期 (二)工程地点:XX路1-4#楼 (三)建筑面积m2(本协议面积计算以国家建筑面积规范为依据,阳台按一半计算面积,屋面造形不计算面积) (四)、安全责任:一切安全均由事故责任方承担 (五)劳务承包:主体,一次结构,全过程的钢筋模版。场地清理,乙方自行安排。 (六)工程劳务承包总造价(竣工以实计) (七)工程期限 1、开工日期:2019年月日 2、竣工日期:2020年月日 3、总工期:天。 4、乙方应根据设计图纸和施工组织总设计进行施工准备和编制施工方案计算材料计划书,科学组织施工。 5、如遇下列情况,可顺

延二期 (1)如遇到人力不打抗拒的灾害,而被迫停工。 (2)因重大设计变更计划和变更施工图,被迫继续施工和停工者; 双方责任: a)负责工程开工的定位测量及总标高测量; b)组织图纸会审,核定技术变更文件,制定工程总体工期计划,组织设计,施工方案; c)负责组织隐蔽工程验收,分部工程验收,主体工程验收,完工验收; d) 收集整理编写自检记录资料,实验室资料、材料实验工作、管理资料,完工验收资料等及资料归档工作室; e)负责建设项目所有材料;安全生产设备,生产机具等运输到施工现场;由乙方负担到公司工地上卸车。 f)负责临建材料,生活用水、用电; g)负责因施工图纸甲方原因造成返工的费用开支; h)负责主体工程外的其他项目的综合协调工作; i)负责施工区域内的材料和机械设备的警戒保卫工作。 (2)乙方职责 a)乙方负担由乙方原因造成的安全责任; b)根据设计图纸和施工组织方案,进行施工准备。编制专项施工方案,材料使用计划,科学组织施工;

矿山爆破承包合同

矿山爆破承包合同 管理方(甲方): 证件类型及编号: 地址: 施工方(乙方): 证件类型及编号: 地址: 甲、乙双方经自愿、平等协商,就爆破施工的有关事宜,达成一致意见,特订立本协议,以资共同遵守。 第一条、工程项目 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程范围: 四、工程期限: 自年月日至年月日 第二条、风险保证金 乙方须向甲方交纳风险保证金¥万元,于乙方正式进场时缴纳。 施工过程中,因乙方原因造成乙方人员发生工伤事故,需要进行医治、赔偿款时,如乙方未能及时履行义务,甲方可以用该项风险金进行预先处理,而后由乙方承担相关费用并及时补足;当风险金不足予偿付时,甲方有权依法向乙方追偿。如因甲方原因造成甲方人员伤亡或乙方人员伤亡,乙方不承担赔偿责任。 乙方入场满个月,甲方应全额退还风险保证金(不计利息),甲方不得以其他理由推诿、拖延拒绝退还风险保证金,否则,甲方按照风险保证金的向乙方承担违约责任。 第三条、双方权利、义务 一、甲方权利: 1、享有该矿山的管理权。 2、甲方有权对乙方的施工质量、进度和安全等事项进行监督。 二、甲方义务:

1.甲方必须提供明确的施工要求和准确的施工计划,以便乙方按计划进行施工;2.甲方必须找准、划定爆破地方、范围,未经甲方或甲方施工队同意,视为无效工作,甲方不予以认可和计量结算。 3.甲方应为乙方的爆破作业提供方便的运输路线及其他必备的条件,在爆破作业时乙方负责清理所有施工人员及机具,施工人员未能清理完毕的,甲方应配合及时处理。 4.乙方在每次爆破前必须将爆破现场周围500米内的爆破时可能涉及或侵害到的人,财产和物资提前告知甲方,如甲方不配合清理,否则造成的损害由甲方承担。 5、甲方必须按时、足额向乙方支付劳务款; 6、甲方需积极为乙方创造良好的施工环境,负责协调地方关系,保证施工现场周围良好的人文环境,如因甲方矿山手续不全、现场设备及人员不到位等原因造成乙方窝工,甲方按照相关国家标准向乙方进行赔偿。 乙方的权利: 1、乙方享有该工程的承包劳务经营收益,承担承包劳务经营亏损; 2、甲方应按时、足额向乙方支付工程劳务款; 四、乙方的义务: 1、遵守有关法律、开采方案、作业流程及安全制度等,遵守当地民风民俗,服从甲方的管理,积极配合、协助甲方开展各项工作。 2、承担各项承包生产所需要的设备、设施、用品、材料(零配件等)的购置、维修、更新费用以及所产生的人员工资、水电费、伙食费、安全经费等。 3、按甲方的要求合理组织人员进行施工,确保按期完工。 4、负责爆破时的安全工作,在甲方的协助下做好撤离和警戒工作,负责现场周围的巡视,并按有关部门的要求和甲方的目标做好爆破作业工作。 第四条、工程质量 乙方应按照制定的开采方案进行作业,合理、有效提高原矿利用率和原矿质量。如有夹层、夹石、应先行剔除;无法剔除而需一同爆破的,废石应予清理。其它工程应符合施工设计要求。 第五条、工程造价和付款方式 1、方价:税后价:。(包括钻孔、爆破等费用,包括装车)。 2、付款方式: 工程量每月结算一次,乙方在每月日向甲方上报工程量,甲方于次月日 向乙方支付上月的全部工程劳务款。如未按时支付,或未全额支付,甲方应承担由此造成的违约责任,并向乙方支付未付劳务款的违约金。如甲方迟延天未 给乙方支付劳务款,乙方有权停止施工,造成的损失乙方不承担任何责任或乙方有权单方解除合同,由此造成的乙方的窝工损失及其他应付费用,由甲方承担。 3、计量方式及验收标准: 矿石开采工程以现场实际测量为准。 4、民爆物品的计价与管理: 油料(油罐乙方自备)、炸药、导爆管等由甲方提供,费用(按市场价计算)由乙方承担,甲方在支付工程款时扣除。如因甲方提供的上述物品引发安全责任事故,后果由甲方承担,与乙方无关。 第六条、安全责任

防水工程劳务分包合同

防水工程分包合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 乙方第二责任人:(第二责任人应同时承担合同内所有乙方的责任) 经甲、乙双方协商,甲方将防水部分委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容:聚乙烯丙纶复合防水卷材铺设及伸缩缝处SBS防水卷材施工。 二、承包方式: 乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、文明施工。 三、工程造价: 聚乙烯丙纶防水卷材元/m2;SBS防水卷材元/m2;水泥基渗晶防水元/m2;(工程量按实际发生工程量计算,附加层按实际发生工程量另行计算,单价执行聚乙烯丙纶防水卷材单价,此单价包括但不限于材料进场复试、清理基层、刷基层处理剂、铺涂复合卷材、检验施工质量等一切图纸中有关防水施工所有费用。 四、质量要求、技术标准: 1、质量要求:合格 2、技术标准:严格参照《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008)、《地下防水工程 质量验收规范》(GB 50208-2002),达到设计厚度等质量要求。 五、双方责任: 1、甲方责任: (1)提供施工现场,保证施工条件。 (2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。

(3)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。 2、乙方责任: (1)施工质量必须按现行国家施工规范规定的强制性质量标准执行。 (2)材料的购进必须符合图纸规定,并附产品合格证和检测报告,无证者不准进场,不得擅自更改和以假乱真、以次充优,不得减少施工程序。 (3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。 (4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时解决,确保工程质量达到合格标准。 (5)乙方人员进入甲方施工现场,严格按照甲方规定的送货时间、地点、路线等执行。乙方应对其进入现场的人员进行安全教育,注意人身安全。如因乙方原因,在施工现场发生安全事故,责任由乙方自负。 (6)在施工过程中,对施工现场周围其它邻近的建设物和管线不得破坏,否则将承担有关费用。 (7)乙方及其工人在施工过程中,要严格遵守安全生产施工操作程序,严禁高空抛物,严禁违章作业,若因违反安全生产操作程序,违章作业的相关规定,造成的人身伤害及财产损失,均由乙方自行处理并承担全部经济和法律责任。 (8)乙方在工程施工过程中,对环境或第三人造成损害时,应当承担损害赔偿责任,与甲方无关。 (9)乙方的所有货物(包括包装)必须为无污染的环保产品,甲方将拒绝任何有污染和危险的物品进入施工现场。 (10)乙方在防水材料检测过程中,无论是按照国家规定对材料每一个批次进行检测,还是乙方所供材料的抽检,只要检测不合格,必须进行复检,复检不合格,甲方除将此次货物全部清场并终止合同外,乙方必须承担甲方造成的一切经济损失。 (11)乙方必须严格按照图纸及技术交底进行施工,否则出现质量问题,乙方承担一切损失,

水利设备安装劳务分包协议书

水利机械设备安装劳务分包 协 议 书 甲方: 乙方:

水利机械设备安装劳务分包协议书 合同编号: 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的有关规定,甲、乙双方在平等自愿的基础上,就…..有关事宜协商一致,达成如下协议。 一、工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3施工内容: 二、承包方式及单价 甲方对乙方实行综合单价承包,单价见下表:

2.1以上表中单价中包括了为完成工作内容而发生的人工费、材料及消耗性材料费、生活施工的临时设施费、管理费、人员进出场费等与之相关的一切工作所发生的费用,同时也包括了现场内所有材料、设备、工器具的再次倒运费用等乙方应承担的各种费用;且以上单价均含税。 2.2以上表中单价工作内容包含水利设备的接收、存放、保护、运输、倒运、安装以及小型材料的采购,和为完成水利设备安装需要的焊接等需要的工序以及为完成水利设备安装所做的一切工作,还包含施工用水、用电、吊装等为完成设备安装的一切工作内容。

2.3表中单价甲方已充分考虑了并且乙方已充分注意到工程施工过程中存在征地、移民搬迁障碍及雨雪天等气候障碍等风险,若由此造成乙方窝工,乙方不得向甲方提出任何索赔或补偿。 2.4分包单价在见上表,除本合同另有规定外,单价均不得调整,部分变更涉及的单价,待监理、业主批复后再行确定。 2.5本协议估价约20万元。 三、工程量计量及支付: 3.1施工过程中严格按照甲方提供的水利设备安装图纸进行施工,以主合同文件和设计图纸工程量计量,设备安装工程量计量方法以主合同解释为准。 3.2中间计量只作为支付当月工程进度款的依据,不作为最终计量的终值。最终计量的工程量是在设计总量的范围内,甲方现场施工管理人员、测量人员签字的、甲方经营合同部审核的工程量。 3.3因乙方原因超出设计图纸和规范规定允许范围的工程量和因乙方原因造成返工的工程量,不予计量。 3.4甲方每月月底对乙方进行一次结算,甲方收到发包人的当月进度支付款到帐后七天内办理支付手续,乙方所完成的工程量如果监理和发包人没有签认或结算没有到帐,甲方将顺延支付时间,直至监理和发包人签认支付证书或结算到帐为止。如果发包人支付不足,甲方按发包人实际支付比例调整进行支付。 3.5乙方需要采购的小型设备规格应严格按设计图纸及合同文件执行,同时甲方要求乙方提供变更项目需要采购的材料及设备的正规发票,变更项目的工程量及单价按监理、业主批复的工程量及单价执行。 四、进度和质量要求 4.1乙方要严格按照图纸施工,按照主合同、施工技术规范中的相关标准控制工程质量,确保质量达到工程所需标准,否则,甲方有权对乙方处以其结算款总额百分之十的罚款。 4.2发包人、监理、甲方以及质检单位如发现不符合设计及规范要求的不合格现象,应立即返工,由于乙方原因造成的质量事故,一切责任及费用由乙方全部承担(详细指

劳务分包合同样本(合同示范文本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 劳务分包合同样本(合同示范文 本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit

劳务分包合同样本(合同示范文本) 劳务分包合同范文1 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下: 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限: 从××××年××月起至××××年*月止。 三、工程质量标准:

所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式: 上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式:上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付50,装修完工前付50。 五、乙方的职责 乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责: 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。 七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与

爆破劳务协议书

爆破劳务协议书 甲方: 乙方: 乙方现场充分考证,协商后,也本着平等、自愿、诚实、守信的原则,同意承包中国石油三公司爆破项目工程。起点是贵阳安顺平坝至幺辅镇,间距约40公里,下标是79公里,共计二个标段。现就该工程事宜,达成以下协议,共同遵守。 一、甲方提供乙方爆破施工现场,按时将炸药和雷管运送到场,炸药、雷管成本价为炸药每吨12000元,雷管每发2元计算,柴油价低于市场价格0.6元/公斤,如市场价提高,均与乙方无关,而且乙方只按以前的单价计算。 二、结款方式为前期:2012年11月8日进场施工之日起(具体时间以进场通知书为准),至2013年1月5日结算前期的总工程量的90%,计算并付现金,以后按每月进度90%计价付款,剩余余款在本标段施工完两个月结清。 三、乙方进场生活费、油费、炸药费、雷管费由甲方先行垫支,之后在首次付款时在乙方所完成的工程中扣除。其生活费暂按每人每天拾元计算。 四、乙方进场自带所需的工程用具、设备和相关技术人员,并出示所持有相关的工作证件。管理安排好进场劳务人员。须服从甲方项目部管理人员的正确安排。如有违反甲方有权给予处罚。甲方负责给乙方的工作人员购买人身安全险。

五、乙方在施工过程中,申报当日所需炸材计划表,签写好进出数据单,填写当日施工记录,做好爆破前安全防范,准确的给出引爆信息,严控装的量。禁止放冲天炮或大炮,严格按照中国石油三公司项目部爆破方案实施。如有违反者给予处罚,并承担由此所造成的损失。 六、乙方在施工中,如因甲方原因影响施工,应给予乙方人工费和机械误工费,价格按当前市场价定给予赔偿。乙方必需完成项目部下达每月计划的工程(12km-16km)如期不能完成给予处罚,即日整改。 七、乙方爆破土石方每立方综合价9.5人民币计算(一次性包干)。均以实际收方为标准。如乙方在施工中,500米以下未产生引爆过程,甲方须无条件按实际方量计价并付款。超过500米则不给予乙方计量付款。 八、甲乙双方的约定,签订协议的当日,乙方向甲方交付合同履约金贰万人民币。待工程正常运行后期满一月。甲方退还乙方履约金贰万人民币,并不计息。 九、本协议一式二份,双方认可签字生效。未尽事宜,甲乙双方另行商议。 甲方:乙方: 证件号:证件号: 手机号:手机号: 签订地点: 年月日年月日

最新防水施工合同范本(两份)

防水施工合同(范本1) 项目防水施工合同 发包方:(简称甲方) 承包方:(简称乙方) 本合同的签订为乙方对外架劳务分包工程的有关情况已经作了必要的了解,接受目前施工现场及甲方提供的生活区现状,并已经对 当地有关规定进行了充分的了解,乙方愿意就本分包工程与甲方签订此协议书,并按照甲方的有关要求和确定的工作范围,乙方同意按照甲方的有关要求按期组织人员进场,严格执行甲方关于本工程的施工进度计划安排。 有关本项工程施工及责任义务等,甲乙双方经过认真协商,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工项目协商一致,订立本合同,并作为甲乙双方的合约文件。 一、工程概况 1. 工程名称: 2. 工程地点: 3. 承包范围:本工程地下室、屋顶面、厨房、卫生间等部位防水工程。 二、承包形式

1. 承包形式:包工包料,包质量、包安全、包文明施工,甲方提供施工现场现有垂直运输机械的配合使用。 2. 签订本合同前,乙方已对施工现场实地踏勘并进行了充分的了解,熟悉施工图纸及甲方的现场平面布置,乙方承诺不会因不熟悉施工现场、垂直运输及水平运输等问题而提出额外补偿。 3. 乙方应做好由乙方使用的现场材料及工具的保管及管理、废料的清理及成品保护工作,否则造成的损失由乙方承担。 三、承包价格 高层单价: 1. 3厚自粘性防水卷材,综合承包单价为:每平方米25元。 2. 2厚自粘性防水卷材,综合承包单价为:每平方米23元。 3. 1.5厚自粘性防水卷材,综合承包单价为:每平方米21元。 4. 2厚合成高分子涂料,综合承包单价为:每平方米17元。 5. 2厚聚氨脂防水涂料,综合承包单价为:每平方米18元。 别墅单价: 6. 3厚自粘性防水卷材,综合承包单价为:每平方米26元。 7. 2厚自粘性防水卷材,综合承包单价为:每平方米24元。 8. 1.5厚自粘性防水卷材,综合承包单价为:每平方米22元。 9. 2厚合成高分子涂料,综合承包单价为:每平方米18元。 10. 2厚聚氨脂防水涂料,综合承包单价为:每平方米19元。 11. 以上承包单价已包括含基层处理剂、管理费、技术措施费、风雨影响费、材料保管、利润、施工配合及不可预见费等完成该工程

水利工程劳务分包合同

四川巴中核心区西片河道整治工程劳务分包合同 第三条合同工期 开工日期_____ 年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。第四条合同价款 4.1合同价款为:下部基础:_________元/m3(人民币),大写:_________元/m3。 上部墙身:_________元/m3(人民币),大写:_________元/m3。 钢筋制安:_________元/t(人民币),大写:_________元/t。

4.2工作内容包括:班组所属段落的模板安拆;砼浇注(若遇泵车施工时:包括泵车支垫及钢管的来回运输,泵管的存置、泵管的移动、安拆、清洗、运送到指定的地方堆放好);砼的振捣成型抹平、扫毛;砼养护(不少于7天的不间断浇水养护);有需要的搭设操作架和支撑架;基坑施工期间基础砼未浇筑前的抽、排水人工;泵管堵塞清理及因此造成每次施工人员24小时内的停窝工损失;砼运输车进入现场后的指挥协调;砼的浇注、震捣不少于两遍、扫毛、养护、砼浇筑前的看护、场地的清理;拆模后的垃圾清理;如遇特殊情况、因砼原因需留设施工缝时按甲方要求施工、施工缝等部位的凿毛及完工后的收尾工作;砼浇筑前至少24小时内提出需混凝土工程量的申请等等所有工作,包工完场清。包干单价包括上述工作所需要的所有人工费、辅材费、机械费以及管理费、保险费、劳保费、利润等一切费用在内;结算以现场管理人员实际收方数量乘以合同单价既为结算价款。 砼材料的损耗不得超过1%,如超过1%损耗, 按甲方的采购价格以实际超过的领用量在乙方结算中扣除。不得在领出的钢模板上打眼,或做其他任何损伤钢模板出库状态的操作,领出的木模板安拆后归还损耗不得超过30%,木枋不得超过10%,钢管扣件不得超过3%,超出部分照价赔偿。 第五条合同价款的结算和支付 5.1结算、决算资料: 5.1.1分包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制施工预算书。 5.1.2承包人根据分包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5.1.3有效的月度工作量结算资料、人工工资表及书面洽商变更、现场签认资料等。 5.2合同价款的结算和决算: 5.2.1分包人应于每月28日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。 5.2.2工程交工后28日内,承包人向分包人递交完整的决算资料,分包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。 5.3合同价款的支付: 5.3.1 分期支付劳务费的,每期付的劳务费数额在建设方拨款时不得少于己办理结算额的 70 %,余款在分包人对该段落的工程质量确认后及决算资料予以确认后30 日内付清。 5.3.2合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时分包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 6.1安全施工:分包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。 6.2重大伤亡及其他安全事故处理: 6.2.1发生重大伤亡及其他安全事故,承分包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢

劳务分包合同样本

劳务分包合同样本 合同范文推荐范文 ·软件开发合同书范本模板·劳工合同书样本劳动合同书怎么填写·2016年最新房屋买卖协议书范本模板·租房通用版合同模板·2016年最新个人租房合同怎么写格式租房合同范本模板·员工劳动合同终止声明书怎么写格式要求范本·家庭装修合同书怎么写格式范本·汽车抵押借款合同范本 合同范文相关范文 ·快递承包合同范本·劳务分包合同·车位租

赁合同范本·工程施工合同书·家庭装修合同·围墙施工承包协议书·同居协议书·办公室租赁合同 合同范文 劳务分包合同样本 2017-01-09 查阅次数:0次发布人:poster

更多 document.getElementById(“bdshell_js”).src = ““ + new Date().getHours(); /*300*250,创建于2014-07-31*/ var cpro_id = “u1454772”;

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 篇一:模板工程l劳务分包合同建设工程施工劳务分包合同 合同编号: [2013]04号 工程承包人: (简称甲方)。

劳务分包人: (简称乙方)。 甲方现将(工程名称)1#、2#、3#、7#、8#、11#住宅楼及1#车库中所有模板加工、安装工程发包给乙方施工。为确保工程质量、施工安全、工期以及现场文明施工管理,明确双方责任和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规,遵循平等、自愿、诚信原则,经甲乙双方充分协商,达成一致并签订本合同。 第一条工程地址:嘉陵区畅丰车桥旁。 第二条承包内容及范围

土石方劳务承包施工合同

土石方劳务承包施工合同 发包方;(以下简称甲方) 承包方;(以下简称乙方) 根据(中华人民共和国合同法)和相关法律.法规的规定,为明确甲.乙双方在工程承包中的权利.义务与责任,确保工程任务的全面完成,本着平等互利.自愿的原则, 经甲.乙双方协商,签订本合同. 一。工程概况 1,工程名称;亿源煤矿土石方施工 2,工程地点;亿源煤矿 3;工程量;按甲.乙双方共同测量数据为准(实方). 4;工程造价;经双方协商确定土石方挖.运.平的单价每立方8.5元,爆破税除外,排土场.养护乙方负责,(爆破由甲方自行完成)。 5;工程土石方运距1.2公里,深度40米,超出部分由甲方补贴乙方. 第二条物价因素 在施工过程中,油料由甲方供给,按当地的石油市场价,最高现价不能超过9000元/ 超出部分由甲方负责. 第三条.工程结算与付款方式 1.工程价款结算;甲乙双方每月共同测量核算后为最终结算依据.

2.付款方式,每月30日双方测量向甲方上报工程量,甲乙双方进行核定后次月8日前以 现金形式打入乙方账户,乙方指定一名财务人员与甲方结清,按当月工程量90%结 算,次月按100%结算. 3.乙方付给甲方保证金元人民币大写元人民币,当合同终止时, 甲方应在7天内无条件退还给乙方元人民币大写元人民币. 第四条双放责任 一.甲方责任; 1.保证施工方用水.用电到达现场后,水.电费由乙方承担,道路畅通,有足够的临建 场地及停车场地. 2.如有群众闹事甲方出面负责处理及与有关部门协调解决,为施工队伍创造良好的 施工环境. 3.甲方派代表在施工现场引进技术,质量监督检查及有关施工签证.解决应该有甲方 解决的问题. 4.工程变更,甲方应在三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外协商,否 则造成的经济损失由甲方承担,并相应顺延工期,进场时间开工时间, 如不能开工,甲方要赔尝乙方所有的费用. 5.(不可抗力的因素或主管部门的检查除外)由于甲方原因造成乙方施工机械运输车 辆误工或停工,责任由甲方承担,并承担相应的费用,工期顺延,补尝乙方机械误工费,挖掘机2000元/天,翻斗车1000元/天,铲车800元/天,洒水车500元/天,人工费每人200元/天. 6.工程竣工后,甲方应组织专门人员在三日内进行验收,所剩工程款在七个工作日内全

建筑工程防水工程分包合同

建筑工程防水工程分包合同 篇一:防水工程施工合同(完整版) 南熙福邸二标防水施工合同 发包方(甲方):河南省仁景建筑工程有限公司 承包方(乙方):上海韬俊防水工程有限公司 依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规,结合本工程具体情况,经双方友好协商,订立如下合同条款,以资双方共同遵守。 第一条、工程概况 1、工程名称:南熙福邸项目二标段防水工程 2、工程地点:郑开大道、永胜路围合地块 第二条、承包范围及承包方式 1、承包范围:南熙福邸标段防水工程 10#、11#、12#楼及地库一半的本工程所有SBS 防水卷材,按图纸、规范、标准要求节点构造施工。 2、本合同价为包干价格,为防水材料到达施工现场并施工完毕验收合格的结算包干价格。 3、承包方式:包工包料。

4、根据甲方认可的设计图纸、国家及地方相关规范、规定,和甲方的技术交底、包施工、包所有施工用主材及所有辅材、包质量、包工期、包安全、包文明、包风险、包保修等方式承包。材料装卸、运输全由乙方负责,费用由乙方负担,并承担所有运输、装卸及实验检测费用。 第三条、结算包干价格及结算原则 1、主楼及地下车库筏板1层4㎜厚SBS防水(含点粘350号石油沥青油毡一层)包干价单价为 46 元/m2 (含税价)。材料规格:主楼及地下车库筏板防水面积暂定:2万㎡; 2、地下室外墙1层4mm厚SBS防水包干价单价为46元/m2, 4、层面、阳台、卫生间防水暂不定 5、防水材料名称为:锦绣牌;材料规格: 4㎜厚、聚酯胎、-20°。 6、本合同总价以实际防水面积和总价以最终以图纸结算为准。 7、以上包干结算单价包含但不仅限于人工费、材料费(包含所有材料,比如SBS材料、SBS附加层、辅材、燃料(汽油)、结合层用料等)、材料复检实验费、施工用机

劳务分包合同协议范本

劳务分包合同 甲方(承包人): 法定代表人: 乙方(分包人): 法定代表人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确双方的权利、义务和经济责任,结合本工程具体情况,经双方协商一致,订立本合同。 第1条工程概况 工程名称: 工程地点: 建筑面积:平方米 结构层次: 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围: (1)按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知,施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变,均己纳入承包范围以内。 (2)包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品; (3)现场主材由甲方提供,按照节约用料的原则进行使用,超过预算量,除非工程量有所增加,否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容:所有给水(冷热水)排水(雨、污、废水)工程及给水管道清洗,水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即: 2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等; 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试; 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试; 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试; 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。

爆破施工劳务合同

爆破施工劳务合同 合同编号:ZSlJ-JQ-2016-第01号 甲方:中国水利水电第六工程局有限公司金桥水电站引水系统工程项目部 乙方:西藏天宇爆破工程有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《民用爆破物品安全管理条例》、《爆破安全规程GB6772-2013》、《爆破作业项目管理要求CA911-2012》等法律法规的,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,经双方协商一致,特订立本合同,双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称:西藏金桥水电站引水隧洞、调压井及压力管道土建工程施工。 2、工程地点:那曲地区嘉黎县忠玉乡 3、劳务工程范围:与甲方工程施工有关的爆破物品领取,签字,装药盒, 起爆,当日未用完的爆破物品当日退库等劳务作业。 二、工期 1、暂定30个月(按金桥水电站引水隧洞爆破施工工期计算)费用,结 算工期以实际爆破作业时间按月计算,若不足整月则按整月计算。 三、价格及付款方式 1、施工管理服务费:乙方每月向甲方领取人民币¥35000.00元,大写叁万 伍仟元。 2、付款方式:月底支付,支付前乙方需提供增值税专用发票。 3、火工材料购买必须提供发票。 四、双方责任 甲方责任 1、甲方成立爆破作业施工队的现场管理机构,全面负责工程进度,工程质 量,施工技术,安全生产管理工作。 2、负责火工材料款的支付,负责爆破,钻孔,装药,联网,警戒,起爆等 工作。

3、有权监督、和纠正乙方所派相关作业人员的违规操作和不安全行为。 4、负责向乙方提供竣工项目的施工合同、施工方案和全部单位资质资料。 5、确保乙方在爆破施工前、爆破工地所设计的管线,网线,下水道,构筑 物,树木和农作物等全部拆除,覆质土清理干净。 6、承担废弃土石方的堆放地选择和挖运等相关费用,严格按照规范化施工, 台阶式开采,边坡的危石清理。 7、负责爆破施工时,机械设备的拆除,人员疏散及安全工作,做到安全生 产、文明施工,如出现大小安全事故,由甲方自行承担各项经济损失和法律责任。 8、甲方所派的工作人员必须购买60万元以上保险。 乙方 1、负责作业地点派专职人员,具体对爆破物品的领取、发放、退库、装药、 起爆工作。 2、乙方专职人员发现安全隐患,应即时向甲方现场负责人报告,报告后甲 方现场负责人应即时排除,如甲方现场负责人不即时安排排除,乙方专职人员有权停止爆破物品的发放和使用。 3、乙方按照现行《劳动合同法》与所属员工签订劳动合同,购买工伤保险, 商业保险额必须在60万以上。 4、乙方所有进场人员的调整,必须提前3天向甲方项目负责人申请,取得 甲方项目负责人同意后方可进行调整。 五、合同未尽事宜 本合同在实施过程中,如有不足经过双方协商签订补充合同,补充合同经双方签字盖章与本合同具有同等效力。 六、争议的解决 本合同履行过程中发生争议,双方本着友好的原则,协商解决,协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院起诉。 七、违约责任 1、双方应严格遵守合同,任何乙方违反合同约定,给对方造成损失时,应 向守约方支付总额10%的违约金。

相关主题