学校维修工程合同书模板
甲方：
乙方：
甲方有镇政府办公楼、司法所、文化站等多个办公室维
修工程一宗，经讨论承包给乙方进行施工维修，为了明确责任，按时、装修。元(元)。
四、双方职责及义务：
(一)甲方职责及义务：负责技术指导;按工程施工进度
付款。
(二)乙方职责及义务：严格按甲方技术要求进行施工，
并根据甲方的要求，按时完成工程各项任务。
五、质量要求：乙方要做到保质保量，确保工程质量及
项目全部建成。工程竣工后，由甲方组织人员进行验收，如施工达不到质量标准或项目要求，甲方拒付工程款，后果由乙方自负。
六、开工至竣工时间： 20xx年7月28日至8月28日。
七、工程结算及付款：
(一)工程结算：经验收合格后，以双方确认的工程量为准，以实际的工程量结算工程款。
正文： 模板单项工程承包施工合同模板单项工程承包施工合同 发包方（已下简称甲方）：公司工程经理部 承包方（已下简称乙方）：模板工程承包班组 甲方承建地模板单项工程, 於 ___ 年_____ 月_____ 日, 由甲方发包给乙方采以包工方式进行施工.为了明确工程内容及双方责任, 本着互相协助及分工负责等原则, 根据本工程地情况, 特商定如下条款, 共同遵守执行： . 工程内容：按益施工图纸中基础分部± 0．000 已下所有模板工程工 程 与设计变更单地所有工作内容 二. ______________________________________________________________ 承包造价：已模板与砼接触面积计算工程量,包括所有制. 安. 拆. 运及现场 文明施工中地工作内容,并承担所有预埋铁件拉墙筋地安装, 每平方M ____ 元（该承包单价已含乙方管理费.各类补贴费以及制安模板所以地铁丝. 铁钉再内）. 三. 组织领导 1）甲. 乙双方必须指定专职管理人员, 负责安排施工. 升产.人员调动.技术安全. 工程质量已及升活. 计升等工作. 2）乙方必须确保进场人员地政治素质及身体.技术素质,严禁使以童工.女工.特殊工种必须持有上岗证.操作证. 经批准进场地工人须持有效证件. 进场時, 每人交一寸免冠照片三张,并附花名册一式二份. 再合同期内,未经甲方允许,乙方否得随意更换施工人员, 已保证本组技术实力和队伍地稳定性. 3）乙方应服从甲方地统一指挥.调配. 指导及管理,遵守甲方现场地各项管理制度,如质量. 安全. 进度文明施工制度及宿舍. 伙房纪律. 4）合同期内, 未经双方商妥并正式办理解除合同手续, 乙方否得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场升产停顿. 延误工期等造成地一切经济损失均由乙方单方负责, 同時, 甲方有权单方面冻结乙方地承包工程款. 四. 双方责任 1．甲方责任： 1）提供乙方进场人员地升活住宿条件, 负责申报临時户口 2）负责工地现场地工程质量.安全升产. 工程进度.配料以料及各项规 章制度地指挥.监督与管理. 3）提供施工必要地机械设备, 负责机械地一次性调试运转（已后由乙方负责）, 小型工具由乙方自备. 4）保证材料供应（材料运至现场 ____ M内，但否提供塔吊运输）,如确 因
合同编号：YT-FS-5135-83 学校修缮施工合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
学校修缮施工合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 为了完善我校后勤工作社会化的管理，根据《学校零星维修工程管理办法》，按照《中华人民共和国合同法》及有关法律，法规的规定，结合本工程具体情况，就校园物业零星维修由乙方承接，经双方协商，达成以下协议。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点：学校 1.3承包方式：乙方包工包料 1.4工期：本工程自签订合同起年月日前竣工。 1.5工程质量：合格。 1.6合同价款(人民币)：大写 (￥ )
第二条甲方工作 2.1 开工前3天，向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。 2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3如确定需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 第三条乙方职责： 3.1 工程质量方面：乙方应加强施工中的质量控制措施和管理，确保工程质量达到合格等级。 3.2劳动安全方面：乙方应加强施工现场人员的劳动管理和劳动教育，注意劳动安全，做好施工现场防火、防盗、防触电等工作，不得随意破坏施工现场的安全围护设施，如发生工伤事故或意外事故，均由乙方自行负责。同时乙方施工人员必须服从和遵守甲方管理的有关规定及规章制度。
工程施工承包框架协议书 合同编号： 甲方： 乙方： 乙方项目负责人：电话： 一、总则： 甲乙双方本着相互信任、平等互利的原则，同时，遵照中华人民共和国合同法和相关法律法规，为明确甲乙双方的责任和义务，签定本框架协议。 本框架协议约定自甲乙双方协议签订之日起一年内，甲方委托乙方进行建筑智能化工程项目施工的所有项目中双方的权利和义务。具体工程施工内容工程期限及价格以每个具体项目的《项目施工说明书》为准。 二、双方责任和义务 1、甲方责任和义务： (1) 甲方按照本协议约定按时支付工程款； (2) 提供技术要求和图纸，负责现场和土建方、业主的协调工作； (3) 每个项目甲方会指定项目经理督导项目实施、监理及协调工作； (4) 施工所需材料及设备（不包括施工工具）由甲方提供。
2、乙方责任和义务 (1) 乙方自行解决工程施工所需的各种安装工具；交通费用及施工过程中的住宿费用由乙方自理； (2) 乙方必须按国家现行相关行业要求及甲方现场技术人员指导下施工；完成己方和其他施工方的成品保护工作； (3) 工程施工质量要满足国家现行相关规范的要求，且经甲方验收合格，若经检查不合格处必须返工，由此而造成的损失，甲方酌情扣除乙方的施工费来抵甲方的损失； (4) 乙方妥善保管施工材料等，剩余施工材料退回甲方； (5) 按照甲方和土建总包方的进度要求完成。 (6) 施工质量保证期为一年，乙方在保证期内免费解决施工质量问题 三、工程施工费及支付办法 1、施工费用以具体工程项目的《项目施工说明书》约定为准。 2、付款方式为：具体项目开始施工前一天，甲方支付项目金额的30%； 完成整个工程，并经甲方项目经理验收合格后三日内，甲方支付项目金额的60%；质量保证金为项目金额10%，工程完工，业主投入使用3个月后1周内支付。 四、安全责任和文明施工
标准单项工程承包合同格式 单项工程是指在一个建设工程项目中，具有独立的设计文件，竣工后能独立发挥生产能力或效益的工程项目。以下是为大家整理的标准单项工程承包合同格式，供大家参考学习。 单项工程承包合同1 发包方(以下简称甲方)：武汉万和劳务公司 承包方(以下简称乙方)：模板工程承包班组 甲方承建的模板单项工程，于月方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程名称：中建一局华润置地橡树湾1.1期A-4#楼 二、工程内容：按施工图纸中所有模板工程项目与设计变更单的所有工作内容。 三、承包造价：以模板与砼接触面积计算工程量，包括所有模板的制作、安装、拆模、清模、工完场清及现场文明施工中的工作内容，,每平方米元(该承包单价已包含乙方管理费、各类补
贴费用及制安模板所用的铁丝、铁钉、员工自身安全防护用品在内)。 四、组织领导： 1) 甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2) 乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3) 乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4) 合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 五、双方责任： 1、甲方责任： 1) 提供乙方进场人员的生活住宿条件。
建筑工程承包合同模板3篇最新 建筑工程承包合同书范文1 发包方：(简称甲方) 承包方：(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共合国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式： 四、承包范围： 五、合同价款： 1.所有箱体两栋楼总造价为( )元。不含税，不开票。 六、付款方式： 本工程付款方式为预收定金( )元，提箱壳付( )元提明箱时付( )元，提二层板电器时付( )元。剩余完工后付清。
七、承包方向发包方承诺按合同约定进行施工，工程质量达到合格。 八、专用条款： 1.工程质量等级：本工程质量等级为 2.工期问题：甲方需要乙方提供箱体时，乙方必须配合甲方，及时提供箱体。做门板时甲方必须提前十五天通知乙方。 九、争议的解决办法 本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的，按下列2种方式解决。 (1)提交呼和浩特市仲裁委员会仲裁。 (2)依法向人民法院起诉。 十、合同生效：合同签订日期时间 合同签订地点： 本合同一式二份：甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日
建筑工程承包合同书范文2 甲方：(以下简称甲方) 乙方：阳(以下简称乙方) 甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量安全管理条例》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方应在工程施工事项协商一致，订立本合同： 一、工程概况： (1)工程名称：彭山村还建楼工程项目 (2)工程地点：阳新县城东新区彭山村 (3)工程规模：约40000平方米 (4)工程内容：由建筑设计院设计的彭山村还建楼工程，施工图所包含的施工内容。 二、承包范围及方式： (1)该还建楼设计多层、小高层群体工程项目组成，多层按楼地面平方800元/㎡包干，小高层1160/㎡包干，含各栋楼的四周道路约3米宽左右，主干道，绿化、亮化、硬化及进户防盗门，电梯及小区围墙，物业等不在乙方承包范围内。
发包人（以下简称甲方）：______________________________ 法定代表人：____________________________________ 承包人（以下简称乙方）：________________________ 代表人：__________________________________________ 为了全面履行施工合同，加强对工程项目的管理，提高企业经济效益，增加项目经理及项目相关人员的收入，经甲方研究决定，对该工程项目的管理实行责任承包制。通过对乙方的执业资质、施工业绩、管理能力、风险抵押等方面的综合考评，确定乙方即某项目部为工程项目的承包人。双方本着公开、公平、平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议： 一、承包的方式：风险抵押、个人承包 乙方同意向甲方交纳风险抵押金_____万元，对工程项目的管理负责，以风险抵押的方式承包。 二、承包的期限：自_____年____月_____日至该工程竣工交验（工程竣工结算价款及分包结算价款清算完毕）。 三、承包工程项目概况： 1、工程名称：___________________________ 2、工程地址：___________________________ 3、建设单位：___________________________ 4、设计单位：___________________________ 5、承包范围：招标文件中规定的内容（含业主在工程施工过程中因设计变更要求增加
或调整的工程内容。） 6、建筑面积：____平方米 7、施工工期：总日历工期：____天，以开、竣工报告为准，业主工期若延期，工期顺延。工期与业主合同有关规定不一致的，按业主合同和有关通知执行。超出规定工期、没按业主和甲方要求时间内进场，则视为违约。 8、分段任务：________年________月________日前完成基础 _________年________月________日前完成主体结构封顶 _________年________月________日前完成装修 _________年________月________日前交付使用 如因建设方和甲方原因影响工期，则在承包工期基础上顺延。 四、承包的指标 1、成本指标：本工程承包价款确定为____万元。承包范围内总价一次性包死。乙方承包价中含按当地税务部门规定应当缴纳的各种税、费。 2、质量指标：一次验收合格率100%。 3、安全指标：无重伤、死亡事故发生。 4、进度指标：满足总承包合同的要求， 5、其他约定：_______________________ 五、甲方的职责和权限 1、甲方的职责 （1）负责组织施工合同“交底”和施工组织方案的审定以及建设单位、地方社会环境资源的联系衔接。开工前交施工设计图纸__套及相应的施工技术资料给乙方。 （2）根据项目需求及乙方请求对外签订劳务分包合同、材料设备购置合同、机械材料
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 [标准合同]模板单项工程承包施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包方（以下简称甲方）：公司项目经理部 承包方（以下简称乙方）：模板工程承包班组 甲方承建的模板单项工程，于年日，由甲方发 包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容：按益施工图纸中基础分部土0. 000以下所有模板工程项目与设计变更单的所有工作内容。 二、承包造价：以模板与碌接触面积计算工程量，包括所有制、安、 拆、运及现场文明施工中的工作内容，并承担所有预埋铁件拉墙筋的安装，每平方米元（该承包单价已含乙方管理费、各类补贴费用及制安模板 所用的铁丝、铁钉在内）。 三、组织领导 1）甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2）乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4）合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一 切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 四、双方责任 1. 甲方责任：
学校维修施工合同 篇一：学校维修合同书 学校维修合同书 甲方： 乙方： 甲方因原有教师室年久失修，不能发挥正常使用功能，甚至存在安全隐患，现需零星维修，乙方自愿承包甲方维修工程，为确保维修项目的质量，经甲乙双方协商，一致达成如下协议。 一、承包工程概况 1、工程内容：开阳县第三中学教室零星维修工程 2、工程地点；开阳县第三中学 二、双方职责 1、甲方职责： ①、开工前，接通施工现场水源、电源和运输道路，负责水电费用。 ②、按合同保证维修资金。 2、乙方负责事宜： ①、本合同一经生效后，乙方必须文明施工，发生安全事故，其损失由乙方自理。 ②、本合同一经生效后，在施工过程中，完全承担垫资施工。
③、在施工过程中，必须接受甲方的质量监督，按要求 进行施工。 ④、对已完工后在交工前应负责清理好施工场地周围2m 以内的卫生。 三、工程造价及付款办法 1、该工程总零星维修费大写壹万捌仟伍佰叁拾贰元整（小写：￥18532元）。 2、工程完工后，经甲方验收合格，乙方开据正式发票，甲方一次性结清工程款。 四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，未尽事宜由双方协商解决。 甲方（盖章）：开阳县第三中学乙方代表（签字）：法人代表： 年月日年月日 篇二：学校小型维修工程合同书 学校小型维修工程合同书 甲方：卓资县六苏木中心校 乙方： 甲方将位于学校园内幼儿园，图书阅览室（五间）的小型维修工程承包给乙方，经双方同意该项工程承包事宜达成如下协议。 一承包方式为乙方包工包料，并自行解决施工所需要
的设备等。乙方在施工中全程对施工安全负全部责任，甲方负责提供水，电，场地等。施工中乙方因管理不善造成施工人员以外的第三者人身财务损失，乙方负全部责任，与甲方无关。 二此项工程为甲方幼儿园，图书阅览室（五间）铺地板砖，换顶棚刮腻子。该项工程总造价为50300元（详见工程预算书）。 三施工要求： 1 工期：从XX年5月18日至XX年7月18日 2 乙方要按甲方的施工要求保证施工质量。维修结束后，由甲方邀请主管部门项目办按施工要求验收。 四付款方式：由乙方垫资，甲方分期付款。 五本合同由甲乙双方文本上签字或盖章之日起生效。合同一式三份，甲乙双方各执一份，主管部门一份。 甲方签字（盖章）： 乙方签字： XX年4月27日 篇三：学校小型维修改造施工合同 学校小型维修改造施工合同 甲方：营南小学 乙方：张伟成 甲方现有一批小型维修改造工程：车棚地面浇注、食堂
The contract is to clarify the rights and obligations of both parties, restrict both parties to perform their responsibilities and obligations together, and prevent possible risks. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 工程承包合同书模板(2021版)
工程承包合同书模板(2021版)合同作用：明确双方的权利和义务，约束双方共同履行责任和义务，为日后解决争议提供依据，防范可能存在的风险。下载后可以修改或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|离婚协议书 发包单位：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。 第二条：施工方案 1、护坡 （1）、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或
红砖）。 （2）、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 （3）、完工后做围墙10米左右。 （4）、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定,工程期为日，暂定于自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为元。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。 3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清（时间按验收合格之日起计算）。 第五条：甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
合同编号: ###################光伏工程 EPC总承包合同 发包人：###############公司 承包人：****************公司 合同签订地： 2015 年10 月06 日
第一部分：合同协议书 本协议由（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）于2015年10月06 日商定并签署。 鉴于发包人拟建设位于###################光伏发电系统工程。发包人接受承包人以人民币(￥万元)承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。 1、合同工程总承包范围 包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程，承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由承包人承担。承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。 2、合同由下列文件构成 (1) 合同协议书； (2) 合同条款及合同附件； 3、总承包合同总价 合同固定总价为人民币万元(￥万元)。 杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。 5、质量目标 符合技术设计要求及安装工程施工规范的有关规定，保证工程质量达到合格标准，并符合以下标准： GB/T9535 《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》 GB/T18479 《地面用光伏（PV）发电系统概述和导则》
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-BH-016987 模板单项工程承包施工合同
模板单项工程承包施工合同正式版 模板单项工程承包施工合同 发包方（以下简称甲方）：公司项目经理部 承包方（以下简称乙方）：模板工程承包班组 甲方承建的模板单项工程，于______年______月______日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容：按益施工图纸中基础分部±0.000以下所有模板工程项目与设计变更单的所有工作内容。 二、承包造价：以模板与砼接触面积计算工程量，包括所有制、安、拆、运及现场文明施工中的工作内容，并承担所有预埋铁件拉墙筋的安装，每平方米______元（该承包单价已含乙方管理费、各类补贴费用及制安模板所用的铁丝、铁钉在内）。 三、组织领导： 1）甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2）乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。
特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4）合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 四、双方责任： 1、甲方责任： 1）提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。 2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。 3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。 4）保证材料供应（材料运至现场______米内，但不提供塔吊运输），如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。工地现场计时工每工日______元。 2、乙方责任： 1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。
幼儿园维修合同书 甲方：幼儿园 乙方： 依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合 同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把杓哇中心 幼儿园院内水渠维修、修建简易库房、教学楼外面部分粉刷工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，一致共同遵守： 一.工程项目 1.维修内容：综合楼内格局改造（砸墙）、修建简易库房、 教学楼内外部分墙面粉刷。 2.承包方式：包工包料。 4.承包造价：6100元（大写：陆仟壹佰元整）。 二.工程要求 1.综合楼内砸墙所产生的工程垃圾由乙方负责清理掩埋，对所砸墙壁破损处进行粉刷与原来墙面保持一致，要在墙底角贴瓷砖。 2.简易库房要用砖木结构，安装本地木头加工木门一面并喷 黄油漆。 3.教学楼内外墙面粉刷的颜色与原来的要一致。 二、工程造价
1.综合楼内格局改造（砸墙）人工费2000元。按每天5人施工，每人每天100元计算，需要4天才能完工。 2?修建简易库房1800元。其中红砖800块，每块0.6元，需480元，；门一面500元；水泥6袋，每袋31元，需186元；人工费600元（按每天3人，每天每人100元计算，需要2天才能完工）；油漆34元。 3教学楼内外部分墙面粉刷2300元（面积100平方米，每平方米23元计算）。 4.由乙方提供发票，税金由甲方承担。 二、工程期限 根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期10天。（2016 年11月28日至2016年12月7日） 三、本工程竣工质量为一次性合格工程 乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标 准进行施工。 四、工程价款支付及结算 本工程完成后一次性付款。 五、施工安全 施工期内如发生安全事故及材料丢失，甲方概不负责，乙方 负全部责任。 未定事宜由甲乙双方协商解决。
模板施工承包合同 工程名称： 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 为了更好地完成音乐·家生活广场工程施工任务，本工程模板施工项目由乙方承包施工。为了明确双方职责，以保证工程质量和安全生产，并顺利按期完成施工任务，本着双方自愿原则，经双方协商，签定本施工合同，望共同信守执行。 第一条：承包范围 甲方施工范围内的厦门音乐·家生活广场工程的所有模板施工项目。 第二条：承包方式及承包内容 承包方式为包工包料，具体承包内容包括： 1、模板施工人工费； 2、模板施工材料：包括模板、木枋、辅助模板； 3、模板施工机具：包括圆盘锯、手提锯、木工刨、活动接线插 座、电钻及其它手工工具； 4、模板安装材料：包括铁钉、铁丝、对拉螺杆（材料加工及机 具）、螺帽、蝴蝶卡、塑料套管、脱模剂； 5、照明用具：碘钨灯、灯管、电源线。 第三条：承包单价 按模板与砼实际接触面积以平方米计算，承包单价为18.0元人民币/平方米。 第四条：工程量结算及付款方式 1、工程量按模板与砼实际接触面积以平方米计算； 2、工程量按施工图纸及变更单（包括设计变更单、工作联系单） 计算； 3、工程量每月5日前结算一次，由项目部预算人员根据每月完 成情况如实结算（每月结算时限为月初至月底），并开具结 算单，交给施工负责人，由施工负责人开具分项工程签证任
务单，经项目技术负责人、质检员、安全员、施工员签字后 送交项目财务人员进行工资结算； 4、工程款每月支付一次，当月工程款在下月底之前支付其80%； （乙方应把该款首先解决工人的工资，并向甲方提交本班组 工人签字的工资表，在甲方监督下发放工资） 5、余款在本工程主体结构验收并评定合格后二个月内付至已 施工完的模板总价款的90%，剩余款项在本工程所有零星模 板完工后三个月内结算付清； 6、乙方须缴纳工资总额3%的劳务管理费，甲方在每月工资结算 时由项目财务人员直接扣缴。（如乙方付材料发票给甲方， 甲方不得收取劳务费） 第五条：施工材料及劳动力要求 1、模板均采用18mm厚九层木质胶合板，木枋均采用50×100mm 截面松木枋； 2、裙房梁、板模板必须配备三套连续周转使用，其中裙房第一 层、第二层梁、板模板必须全部为新模板，第三层梁、板模 板一半为新模板，另一半为七成新以上模板； 3、主楼梁、板模板也必须配备三套连续周转使用，所用模板由 裙房梁、板模板拆除后配制，否则，主楼前三层梁、板模板 必须全部为九成新以上模板； 4、墙柱模板配备一套连续周转使用。具体为：首层墙柱配备一 套全新模板，连续周转使用至九层墙柱；十层墙柱重新配备 一套全新模板，连续周转使用至十八层墙柱；十九层墙柱再 重新配备一套全新模板，连续周转使用至本工程墙柱完。 5、上述梁、板、墙、柱模板在连续周转使用中出现明显损坏、 矫曲、严重脱皮等无法保证砼观感质量的问题，必须及时更 换，严禁再次使用，用于更换的模板必须为七成新以上； 6、对拉螺杆必须采用合格的φ12热扎光圆钢筋加工制作，严禁 使用φ10及以下直径的螺杆； 7、群房施工期间必须保证每天70个以上木工工人进场施工， 主楼施工期间必须保证每天50个以上木工工人进场施工， 其中85%以上为熟练技术工人，其余为普工工人；
工程项目承包合同 工程项目承包，是我国基本建设体制改革的具体措施，对于工 程项目承包合同你了解多少呢?下面是出guo的“工程项目承包合同”，供您参考，请点击出guo()查看。 现针对xx工程项目，双方本着平等互利的共同合作精神，为确保项目的实施，按照《 * 合同法》、《 * 建筑法》的规定，结合具体情况，经过友好协商，特订立本合同书。 xx有限公司 (以下简称甲方) xx (以下简称乙方) 项目内容：消防给水系统自动喷淋系统、自动报警系统、正压 送风系统、风管系统、室外消防管网(具体见施工图纸及包干价预算 工程内容)。 本项合同工程施工进度应根据具体情况，与土建、装饰施工单 位积极配合，协调同步进行，以不影响土建、装饰工程施工进度为准。如遇人力不可抗拒的因素或非乙方原因拖延施工时间，施工工期相应顺延。 l、甲方职责 (1)甲方应向乙方提交该项目工程的施工图纸，并在施工中监督; (2)甲方应及时向乙方提交开工通知书，项目施工整体工程进度表;
(3)当乙方与土建、装饰工程单位发生施工进度矛盾和施工冲突等矛盾时，甲方应及时的协调解决; (4)线路敷设和设备安装、调试完成后，甲方及时协调乙方组织有关部门验收。 2、乙方的职责 (1)乙方应保证施工符合消防管理部门标准要求，乙方必须在项目施工现场完成本合同书中规定的所有工作。 (2)乙方在本合同正式签订后，应根据甲方的要求，及时做好施工前的各项准备工作，并根据甲方提供的总体进度要求，制定分阶段的施工进度计划和具体施工方案(包括安全措施)、施工工艺、施工组织结构、施工管理、主要施工员的名单和施工质量保证措施等文件，并报甲方核校和确认。 (3)根据甲、乙双方协商确定的技术交底日期，乙方应及时派出该项目的主管人员，技术人员及主要施工人员参加施工图纸技术交底会。 (4)乙方在收到甲方开工通知后，应立即组织项目管理人员和施工人员进场。 (5)乙方在整个施工期间应做到文明施工(其中施工垃圾须及时清除)、安全施工;在施工期间若发生人员伤亡或其它工伤事故均由乙方自己负责，甲方不承担连带责任。
零星维修合同书 甲方：确山博世学校 乙方： 张屲小学经上级主管部门鉴定，决定将校园内主干道铺砖，并维修花园，基于要求质量达标，由甲、乙双方共同监督施工决定包工包料方式建设。特签定如下合同： 一、施工材料： 施工材料 维修花园，主干道铺砖将使用细砂、水泥、红砖等优质材料。 二、承建方案 1、校方全权委托乙方实施建设。 2、校方采取包工包料的形式与乙方共同监督建设。 3、铺设面积的丈量由甲乙双方共同参与。 4、工程完工把好质量验收关。 三、材料建设用工核算 维修花园：220米×25元/米=5500元 铺校园1456平方米×5元/平方米=7280元 总计费用预计12780元 四、施工时间 2010年8月21日至2010年9月8日 五、施工安全 施工期内如发生安全事故及材料丢失，校方概不负责，乙方负全部责任。 本合同一式三份，双方签字生效。 甲方签字： 乙方签字： 2010年8月20日
张屲小学零星维修合同书甲方：张屲小学小学 乙方： 为了维护学校安全，防止学校围墙垮塌造成事故，经上级批准同意，对张屲小学校围墙进行维修，为了保证围墙维修达标，特签定如下合同： 一、施工材料及工程标准 1、施工材料 翻新校围墙将使用细砂、水泥、石子、空心砖、红砖等优质材料。 2、施工标准 先拆除旧围墙并挖好地基，再用水泥和石子打好地基达到标准。 二、承建方案 1、甲方全权委托乙方建设。 2、为了保证质量，甲方采取包工包料的形式与乙方建设，维修建设用工由甲方监督执行。 三、材料建设用工核算 校墙：100米×220元/米=22000元 总计费用预计22000元 四、施工安全 施工期间校方概不负责安全事故，由乙方负全责。 本合同一式三份，教育办一份，校方一份，乙方一份，双方签字生效。 甲方签字： 乙方签字： 2011年6月10日
编号：FB-HT-05021 工程施工协议书(标准版) Engineering construction agreement template 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：ｘ原创设计
工程施工协议书(标准版) 发包人（全称）：—————————————————承包人（全称）：—————————————————依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：———————————————————— 工程地点：———————————————————— 工程内容：———————————————————— 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件
1） 工程立项批准文号：—————————————— 资金来源：———————————————————— 二、工程承包范围 承包范围：———————————————————— 三、合同工期： 开工日期：——————————— 竣工日期：——————————— 合同工期总日历天数××天 四、质量标准 工程质量标准：—————————————————— 五、合同价款 金额（大写）：××元（人民币） —————————￥：元—————————
六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和
工程项目承包合同示范文 本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月
工程项目承包合同示范文本 使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 现针对“恒洋·印象江南小区”消防工程项目，双方本 着平等互利的共同合作精神，为确保项目的实施，按照 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 的规定，结合具体情况，经过友好协商，特订立本合同 书。 一、合同签订人： 安庆市恒洋房地产开发有限公司(以下简称甲方) 江加 帅(以下简称乙方) 二、项目名称：“恒洋·印象江南小区”中小高层及地 下车库消防工程。 三、项目实施地址：安庆市大桥开发区 项目内容：消防给水系统√自动喷淋系统、自动报警系
统、正压送风系统、风管系统、室外消防管网(具体见施工图纸及包干价预算工程内容)。 四、工程施工期限： 本项合同工程施工进度应根据具体情况，与土建、装饰施工单位积极配合，协调同步进行，以不影响土建、装饰工程施工进度为准。如遇人力不可抗拒的因素或非乙方原因拖延施工时间，施工工期相应顺延。 l、甲方职责 (1)甲方应向乙方提交该项目工程的施工图纸，并在施工中监督; (2)甲方应及时向乙方提交开工通知书，项目施工整体工程进度表; (3)当乙方与土建、装饰工程单位发生施工进度矛盾和施工冲突等矛盾时，甲方应及时的协调解决; (4)线路敷设和设备安装、调试完成后，甲方及时协调
甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 模板单项工程承包施工合同新 The purpose of the contract is to specify the work that both parties must complete within the specified time limit
模板单项工程承包施工合同 发包方（以下简称甲方）：公司项目经理部 承包方（以下简称乙方）：模板工程承包班组 甲方承建的模板单项工程，于______年______月______日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容：按益施工图纸中基础分部±0．000以下所有模板工程项目与设计变更单的所有工作内容。 二、承包造价：以模板与砼接触面积计算工程量，包括所有制、安、拆、运及现场文明施工中的工作内容，并承担所有预埋铁件拉墙筋的安装，每平方米______元（该承包单价已含乙方管理费、各类补贴费用及制安模板所用的铁丝、铁钉在内）。 三、组织领导 1）甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2 ）乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁
使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4）合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 四、双方责任 1．甲方责任： 1）提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口 2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。 3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。 4）保证材料供应（材料运至现场______米内，但不提供塔吊运输），如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。工地现场计时工每工日______元。 2．乙方责任：
编号：_____________学校维修施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 为改善学校师生生活环境，经校委会研究决定，甲方同意将学校厨房、餐厅、水房、公寓楼维修改造工程承包给乙方。根据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲乙双方本着诚实、公平、守信的原则，就甲方各项工程事宜共同协商后签订本合同，具体内容如下： 一、工程项目： 1、学生公寓楼暖气管道、学生公寓楼下水管道、卫生间维修与部件更换。 2、教师厨房、餐厅搬迁拆除、水电改造、室内地面墙面处理、门窗制作安装、室外墙体地面修缮；水房拆除改造、上下水管道安装；师生厨房、餐厅彩钢瓦打磨上漆、维修防护、厨房区铁门制作安装；厨房、餐厅的暖气安装。 3、教学楼楼顶钢架结构打磨上漆、维修防护、楼内部分水暖管道打磨上漆。 二、施工费用： 各项工程共预计人民币元（元）。 包含：1、施工材料费；2、劳务费；3、运输安装费；4、土建施工费；5、垃圾处理费；6、各项税金。 三、付款方式： 施工完毕后，在甲方验收完毕后天内全额付款。 四、保质条款： 1.乙方保证所提供施工材料是全新的，并在各方面与乙方约定的品种和型号是一致的。 2.乙方保证施工过程符合甲方提出的标准，对不合标准的一律重新施工，并不得增加额外费用。
五、施工进度： 乙方在签订合同后即可开始施工，所有工程必须在年月日完成。 六、施工安全： 在施工期间，无论出现的大小各项事故，均有乙方承担，甲方概不负责。 七、违约责任： 1、乙方责任：乙方如因非不可抗力的原因而造成逾期未完成工程或虽完成工程但不符合甲方标准要求的，乙方应把总费用的％作为违约金付给甲方。 2、甲方责任：甲方未能按时履行其付款任务，须按照未付款的部分的％向乙方支付违约金，并赔偿由此给乙方造成的损失。 八、解决纠纷的方式： 如履行本合同发生争议，双方应首先协商解决，如协商不成，任何一方均可向被告方所在地的人民法院提起诉讼，通过法律程序予以解决。 九、双方约定的其他事项： 如在合同外的其它追加工程，可由甲乙双方协商定价后在工程结算时一并结算。 十、合同签订： 合同签订时间：年月日； 合同签订地点： 十一、合同生效： 本合同一式三份，未尽事宜，依照《中华人民共和国合同法》的规定处理，本合同自双方签字（盖