重庆建工第四建设有限责任公司
建设工程施工劳务分包合同（示范文本）
二0一六年五月
第一部分合同协议书
总包单位：
分包单位：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，依据总包单位和本工程业主（建设单位）签订的《建设工程施工合同》（以下简称总包合同）的相关约定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程部分的劳务分包事项协商一致，共同达成如下协议：
一、分包工程概况
1．工程名称：
2．工程地点：
二、劳务分包作业范围及工作内容
劳务分包作业范围：（此处应明确劳务分包的工作区域）
劳务分包工作内容：（此处应详细叙述劳务分包的工作内容）
三、劳务分包作业期限
计划开工日期：年月日，总包单位如果对此作出变更，以总包单位的书面通知为准。
计划完工日期：年月日
作业总日历天数为：天。作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。
有节点工期要求的，分包单位应该按照总包单位签发的节点工期相关文件严格执行。如分包单位原因总工期或节点工期延误导致业主对总包单位的索赔及造成总包单位其它一切损失由本合同分包单位承担。
四、劳务作业质量标准
劳务作业质量应符合标准，并符合总包合同有关质量的约定。
五、劳务分包合同价格
1．签约合同价暂定为：元（人民币）
大写﹕元。
2．合同价格形式：（总价或单价合同，可附清单）。
实际合同价款以双方共同审定确认的结算金额为准，但不能高于业主与总包单位办理的最终结算中对分包单位完成部分的确认金额。若本工程接受国家审计机关审计，并对分包单位所实施工程部分确认了审减金额，则分包单位对总包单位超付部分负有全额返还的义务。
六、分包单位资质
资质证书编号：
发证机关：
资质专业及等级：
复审时间及有效期：
七、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
1．中标通知书（如果有）；
2．投标函及其附录（如果有）；
3．专用合同条款及其附件；
4．通用合同条款；
5．技术标准和要求；
6．图纸；
7．已标价工作量清单或预算书（如果有）；
8．其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。
上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。
八、承诺
1．总包单位承诺按照劳务分包合同约定的期限和方式支付合同价款。
2．分包单位承诺，按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作，确保
劳务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时编制工资支付表，委托总包单位通过农民工工资专用账户支付农民工工资。
九、附则
1．合同订立时间：年月日
2．合同订立地点：
3．本合同自生效。
4．本合同一式份，具有同等法律效力，总包单位执份，分包单位执份。
总包单位：(公章) 分包单位：(公章)
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
组织机构代码：组织机构代码：
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
电子信箱：电子信箱：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
第二部分通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义与解释
1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工作量清单或预算书（如果有）以及其他合同文件。
1.1.2 总包合同：是指发包人与总总包单位签订的建设工程施工合同、发包人与专业总包单位签订的建设工程专业总包合同，或者总总包单位与专业总包单位签订的建设工程专业分包合同。
1.1.3 劳务分包工作：是指在合同协议书中劳务作业范围对应的劳务分包工作。
1.1.4 发包人：是指与总包单位签订建设工程施工合同的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.5 总包单位：是指具有相应的工程施工承包资质，签订总包合同的总总包单位、专业总包单位或者专业分包人，以及取得上述当事人资格的合法继承人。
1.1.6 总包单位项目经理：是指由总包单位任命并派驻劳务作业现场，在总包单位授权范围内负责劳务分包合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.7 分包单位：是指与总包单位签订合同协议书的，具有相应劳务作业承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.8 签约合同价：是指总包单位和分包单位在合同协议书中确定的总金额。
1.1.9 合同价格：是指总包单位用于支付分包单位按照合同约定完成劳务作业范围内全部劳务作业的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.10 基准日期：总包单位通过招投标方式选定分包单位的，以投标截止日前28天的日期为基准日期；总包单位直接选定分包单位的，以合同协议书签订日前28天的日期为基准日期。
1.1.11 完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期；实际完工日期按照第1
2.3款【完工日期的确定】执行。
1.2 标准和规范
除专用合同条款另有约定外，本合同适用的标准和规范应与总包合同约定
一致。
1.3 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工作量清单或预算书（如果有）；
（9）其他合同文件和现场有效签证资料。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.4 图纸
总包单位应根据专用条款中约定的数量和内容向分包单位提供图纸。
1.5 联络
1.5.1 与合同有关的通知、指令等文件，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.5.2 总包单位和分包单位应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点，并应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的期限由拒绝接收一方承担。
1.5.3 任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
1.6 保密
除法律规定或专用合同条款另有约定外，未经总包单位书面同意，分包单位不得将总包单位提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
2. 总包单位
2.1 总包合同的提供
经总包单位同意，分包单位可要求查阅总包合同，但有关总包合同的价格和
涉及商业秘密及总包单位不同意查阅的条款除外。
2.2 劳务作业现场和工作条件
2.2.1 除专用合同条款另有约定外，总包单位负责向分包单位交付具备劳务作业条件的劳务作业现场。
2.2.2 除专用合同条款另有约定外，总包单位负责提供劳务作业所需要的劳务作业条件。
2.3 总包单位项目经理
总包单位应在专用合同条款中明确其派驻劳务作业现场的项目经理的姓名、联系方式等事项，项目经理经总包单位授权后代表总包单位履行合同。
除本合同有明确约定或者总包单位加盖公章予以授权、确认的以外，任何单位及个人针对本合同所涉分包工程的结算、对账、合同解除、排除或者限制或者减免总包单位权利、为总包单位设定或者增加、确认义务（债务）所作之认可均不具有代表（代理）总包单位之效力，对总包单位无约束力。
3. 分包单位
3.1 分包单位的一般义务
分包单位在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
（1）按照合同、图纸、标准和规范、有关技术要求及劳务作业方案组织劳务作业人员进场作业，并负责成品保护工作；
（2）承担由于自身原因造成的质量缺陷、工作期限延误、安全事故等责任；
（3）履行总包合同中与劳务分包工作有关的分包单位的义务，但劳务分包合同明确约定应由总包单位履行的义务除外；
（4）其它专用合同条款约定的分包单位应当承担的义务。
3.2 劳务分包项目负责人
分包单位应在专用合同条款中明确其派驻劳务作业现场的项目负责人的姓名、身份证号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经分包单位授权后代表分包单位履行合同。
项目负责人应是分包单位正式聘用的员工，分包单位应向总包单位提交项目负责人与分包单位之间的劳动合同，以及分包单位为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。
项目负责人应常驻劳务作业现场，每月在劳务作业现场时间不得少于25天。
分包单位违反上述约定的，应按照专用合同条款中关于分包单位违约责任的约定承担违约责任。
除专用合同条款另有约定外，分包单位应在接到劳务作业通知后7天内，向总包单位提交分包单位现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排的报告，其内容应包括主要劳务作业管理人员名单及其岗位等，并同时提交主要劳务作业管理人员与分包单位之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
分包单位派驻到劳务作业现场的主要劳务作业管理人员应相对稳定。分包单位更换主要劳务作业管理人员时，应提前7天书面通知总包单位，并征得总包单位书面同意。通知中应当载明继任人员的执业资格、管理经验等资料。
4. 劳务作业人员
4.1 签订书面劳动合同
分包单位应当与劳务作业人员签订书面劳动合同，并每月向总包单位提供上月分包单位在本工程上所有劳务作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况、工资核算支付情况及人员变动情况的书面记录。除上述书面记录的用工行为外，分包单位承诺在本工程不存在其他劳务用工行为。
4.2 支付劳务作业人员工资
总包单位应分解工程价款中的人工费用，（需要讨论怎么开设）在银行开设农民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付农民工工资。总包单位应根据当期实际发生的人工费用数额，按时将进度工程款中的人工费单独划拨到农民工工资（劳务费）专用账户，用于支付每月农民工工资。分包单位有义务配合总包单位完成相应工作。
分包单位应对劳务作业人员实行实名制管理，并办理实名制工资支付银行卡，按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后交总包单位委托银行通过农民工工资（劳务费）专用账户直接将工资划入农民工个人工资账户。
分包单位应当每月按时足额支付劳务作业人员工资，劳务作业人员工资不得低于工程所在地最低工资标准，并于每月25日之前将上月的工资发放支付情况书面提交总包单位。否则，总包单位有权暂停支付最近一期及以后各期劳务分包合同价款。
分包单位未如期支付劳务作业人员工资，导致劳务作业人员投诉或引发纠纷的，总包单位有权从尚未支付的劳务分包合同价款中代分包单位直接支付上述费用，并扣除因此而产生的经济损失及违约金，剩余的劳务分包合同价款向分包单位支付。分包单位无条件同意认可总包单位代付行为和代付金额并配合完善诸如付款财务手续、补开增值税发票等相关手续，若不补开增值税发票导致总包单位经济损失的，分包单位应予以赔偿。
4.3.1 分包单位应当根据总包单位编制的施工组织设计，编制与施工组织设计相适应的劳动力安排计划，劳动力安排计划应当包括劳务作业人员数量、工种、进场时间、退场时间以及劳务费支付计划等，劳动力安排计划应当经总包单位批准后实施。
4.3.2 分包单位应当组织具有相应资格证书和符合本合同劳务作业要求的劳务作业人员投入工作。分包单位应当对劳务作业人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册管理、工资支付管理以及各种证照的办理。
4.3.3 总包单位有权随时检查劳务作业人员的有效证件及持证上岗情况。特种作业人员必须按照法律规定取得相应职业资格证书，否则总包单位有权禁止未获得相应资格证书的特种作业人员进入劳务作业现场。
4.3.4 总包单位要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的劳务作业人员，分包单位应当撤换。分包单位无正当理由拒绝撤换的，总包单位可按14.2的约定要求分包单位承担违约责任，并总包单位有权利另寻第三方来完成此项作业，费用由分包单位承担，并有权与分包单位解除分包合同。
5. 作业安全与环境保护
5.1 作业安全
5.1.1 总包单位应认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，不得要求分包单位违反安全管理的规定进行劳务作业。
5.1.2 分包单位应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行作业，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。发生安全事故后，分包单位应立即通知总包单位，并迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。
5.1.3 分包单位应按总包单位统一规划堆放材料、机具，按总包单位标准化工地要求设置标牌，负责其生活区的管理工作。
5.2 职业健康
5.2.1 劳动保护
分包单位应当服从总包单位的现场安全管理，并根据总包单位的指示及国家和地方有关劳动保护的规定，采取有效的劳动保护措施。分包单位应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。劳务作业人员在作业中受到伤害的，分包单位应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
分包单位应按法律规定安排劳务作业人员的劳动和休息时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。
5.2.2 生活条件
除专用合同条款另有约定外，总包单位应于开始工作前为分包单位雇用的劳务作业人员提供必要的膳宿条件和生活环境；膳宿条件和生活环境应达到工程所在地行政管理机关的标准、要求。总包单位应按工程所在地行政管理机关的标准和要求对劳务作业人员的宿舍和食堂进行管理。
分包单位应按照行政管理机关的要求为外来务工人员办理暂住证等一切所需证件。
5.3 环境保护
在合同履行期间，分包单位应采取合理措施保护劳务作业现场环境。对劳务作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物等污染采取具体可行的防范措施。分包单位应当遵守总包单位关于劳务作业现场环境保护的要求。
分包单位应承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致劳务作业暂停的，由此增加的费用和（或）延误的期限由分包单位承担。
6. 作业期限及进度
6.1 劳务作业方案
6.1.1 总包单位负责编制施工组织设计，在劳务作业过程中，施工组织设计修订的，总包单位应及时通知分包单位。
6.1.2 分包单位应当根据总包单位要求及施工组织设计，编制及修订劳务作业方案，劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等。分包单位提供劳务作业方案的时间为7天内。
6.2 开始工作
6.2.1劳务作业准备
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成如下劳务作业准备工作：
（1）总包单位负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审；
（2）分包单位应根据施工组织设计及劳务作业方案，组织劳务作业人员。
6.2.2劳务作业通知
合同当事人应按照法律规定和合同约定获得劳务作业所需的许可。总包单位应在计划开始工作日期前向分包单位发出劳务作业通知，作业期限自劳务作业通知中载明的开始工作日期起算。
6.3 作业期限延误
6.3.1 因总包单位原因导致作业期限延误
因总包单位原因未按计划开始工作日期开始工作的，总包单位应按实际开始工作日期顺延作业期限，确保作业期限不低于合同约定的作业总日历天数。除工
期顺延外，分包单位放弃索赔任何费用。
6.3.2 因分包单位原因导致作业期限延误
因分包单位原因造成作业期限延误的，分包单位应承担由此给总包单位造成的损失，（逾期完工违约金的计算方法和逾期完工违约金的上限由各单位自行在此处约定）。分包单位支付逾期完工违约金后，不免除分包单位继续完成劳务作业及整改的义务。
6.3.3 不利作业条件
在合同履行过程中，出现不利作业条件的，分包单位应按照总包单位指示，采取措施继续进行劳务作业，由此增加的费用和（或）延误的期限由总包单位承担。不利作业条件包括不利物质条件、异常恶劣的气候条件以及合同当事人在专用合同条款中约定的其他不利作业条件。
不利物质条件是指有经验的总包单位及分包单位在劳务作业现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。
异常恶劣的气候条件是指在作业过程中遇到的，有经验的总包单位及分包单位在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
6.4 劳务作业暂停
6.4.1 总包单位原因引起的劳务作业暂停
因总包单位原因引起劳务作业暂停的，总包单位应当承担由此延误的期限，但不承担因此给分包单位增加的费用。
6.4.2 分包单位原因引起的劳务作业暂停
因分包单位原因引起的劳务作业暂停，由此增加的费用和（或）延误的期限由分包单位承担。
6.4.3劳务作业暂停后的复工
劳务作业暂停后，总包单位和分包单位应积极采取有效措施以消除劳务作业暂停的影响。当复工条件具备时，总包单位应向分包单位发出复工通知，分包单位应按照复工通知的要求复工。分包单位无故拖延或拒绝复工的，分包单位承担由此增加的费用和（或）延误的期限。
6.5 工作配合
6.5.1 分包单位按约定完成劳务作业，必须由总包单位或劳务作业现场内的第三方进行配合时，总包单位应配合分包单位工作或确保分包单位获得该第三方的配合。
6.5.2 总包单位或劳务作业现场内第三方的工作必须由分包单位配合时，分包单位应按总包单位的指示予以配合。
6.6 提前完工
总包单位要求分包单位提前完工的，总包单位应向分包单位下达提前完工指示，分包单位应向总包单位提交提前完工建议书，提前完工建议书应包括劳动力安排计划、缩短的时间、增加的合同价格等内容。总包单位接受该提前完工建议书的，总包单位和分包单位应协商采取加快工作进度的措施，由此增加的费用由总包单位承担。分包单位认为提前完工指示无法执行的，应向总包单位提出书面异议。
总包单位要求分包单位提前完工的，分包单位不得拒绝抢工。总包单位认为分包单位的提前完工建议书不能达到工期提前要求的，有权直接修改，分包单位应当按照总包单位修改后的抢工方案实施。由于分包单位未按照抢工方案组织抢工，导致工期提前目标未能实现的，分包单位应承担工期违约责任。分包单位拒绝抢工或未按抢工方案组织抢工的，导致提前完工的预期目标不能实现的，总包单位有权自行代工，产生的费用由分包单位负责。分包单位未按要求提交抢工方案的，视为分包单位拒绝抢工。
7. 机具、设备及材料供应
7.1 机具、设备和材料供应计划
7.1.1 分包单位应在收到总包单位提供的施工组织设计之日起7天内（此处可以自行规定），向总包单位提交机具、设备、材料供应计划。
7.1.2 上述供应计划经总包单位确认后，总包单位应按供应计划要求的品种、规格、型号、质量、数量和供应时间等组织货源并及时运入场地。
7.1.3总包单位提供的机具、设备交付分包单位使用后视为交付的机具、设备安装调试完毕，确认运行良好。总包单位提供的材料在进场时应由分包单位负责验收，如材料的品种、规格、型号、质量、数量不符合要求，分包单位应在验收时提出。
7.2 大型机械、主要材料和周转性材料
总包单位不得要求分包单位提供或采购大型机械、主要材料。
7.3 低值易耗材料
7.3.1 劳务作业所需的低值易耗材料在专用合同条款中约定提供方。
7.3.2分包单位自行提供部分低值易耗材料以及小型机具的，应在专用合同条款中对上述材料的范围给予明确。
7.4 分包单位的保管义务
分包单位应妥善保管、合理使用总包单位供应的机具、设备、材料，并接受
总包单位随时检查其机具、设备、材料的保管、使用情况。因分包单位保管不善、不合理使用造成机具、设备、材料丢失、损毁的，分包单位应负责赔偿，并承担因此造成的作业期限延误等责任。
7.5 总包单位供应设备、材料的合理损耗
合同当事人应在专用合同条款中约定总包单位所供应设备、材料的合理损耗率，分包单位在上述损耗率的范围内对设备、材料进行合理使用。超出约定损耗率范围之外的设备、材料用量，由分包单位自行承担。
8. 劳务作业变化
8.1 劳务作业变化的情形
除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形影响劳务作业的，应按照本款约定进行调整：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变劳务作业的时间安排或实施顺序。
分包单位不得擅自调整劳务作业范围。
8.2 劳务作业变化的通知
合同履行过程中如需对原工作内容进行调整，总包单位应提前向分包单位发出劳务作业变化通知，并提供调整后的相应图纸和说明。
8.3 劳务作业变化估价
8.3.1 劳务作业变化估价原则
除专用合同条款另有约定外，因合同履行过程中发生劳务作业变化导致价格调整的，劳务作业变化估价按照本款约定处理：
（1）已标价工作量清单或预算书有相同作业项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工作量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的工艺复杂程度、劳动力市场状况以及原单价的相应组价比例认定；
（3）已标价工作量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人协商确定作业单价。
本项约定的项目单价是指按照第10条【合同价格形式】确定的工作量清单劳务费综合单价、工种工日单价、综合工日单价、建筑面积综合单价、已标价工作量清单或预算书载明的项目单价或合同当事人另行约定的项目单价。
8.3.2 劳务作业变化估价程序
分包单位应在收到劳务作业变化通知后7天（此处可自行约定）内，先行向总包单位提交劳务作业变化估价申请。总包单位应在收到劳务作业变化估价申请后审查，总包单位对劳务作业变化估价申请有异议，应通知分包单位修改后重新提交。
8.4 劳务作业变化引起的作业期限调整
因劳务作业变化引起作业期限变化的，合同当事人均可要求调整作业期限。合同当事人应结合劳务作业特点及技术难度，并参考工程所在地定额标准确定增减作业期限天数。合同当事人也可在专用合同条款中约定增减作业期限天数的方法。
8.5 临时性用工劳务
总包单位要求分包单位提供临时性用工劳务的，总包单位应当提前向分包单位发出书面指示，分包单位应当按照总包单位的指示按时组织劳务作业人员进场，由此增加的费用和（或）延误的期限由总包单位承担。
分包单位应在临时性用工劳务过程中，每天向总包单位提交投入该项劳务工作的人员的姓名、专业、工种、级别和费用汇总，总包单位审核、确认后，计入进度款中支付。
临时性用工劳务是指未包括在合同约定的劳务作业范围之内的零星用工。合同当事人可以在专用合同条款中约定临时性用工劳务的工种工日单价。
9.劳务作业价格调整
9.1 市场价格波动引起的劳务作业价格调整
除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用造价信息进行价格调整。
合同履行期间，因人工费价格波动影响合同价格时，人工费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费系数进行调整。但分包单位对人工费的报价高于发布价格的除外。
因分包单位原因造成作业期限延误，在作业期限延误期间出现市场价格波动的，由此增加的费用和（或）延误的期限由分包单位承担。
第2种方式：专用合同条款约定的其他方式。
9.2 法律变化引起的劳务作业价格调整
（按总包合同执行）
基准日期后，法律变化导致分包单位在合同履行过程中所需要的费用发生除第9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定以外的增加时，由总包
单位承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成作业期限延误时，作业期限应予以顺延。
因分包单位原因造成作业期限延误，在作业期限延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的期限由分包单位承担。
10. 合同价格形式
总包单位和分包单位应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：10.1 单价合同
（1）工作量清单劳务费综合单价合同，是指合同当事人约定以工作量清单及其劳务费综合单价进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定劳务费综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第9.2款【法律变化引起的劳务作业价格调整】约定执行。
（2）工种工日单价合同，是指合同当事人约定以不同工种用工天数及各工种单日综合单价进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定工种工日单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第9.2款【法律变化引起的劳务作业价格调整】约定执行。
(3）综合工日单价合同，是指合同当事人约定以用工天数以及综合工日单价进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合工日单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第9.2款【法律变化引起的劳务作业价格调整】约定执行。
(4) 建筑面积综合单价合同，是指合同当事人约定以建筑面积以及每单位建筑面积综合单价进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定建筑面积综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第9.1款【市场价格波动引起的劳务作业
价格调整】约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第9.2款【法律变化引起的劳务作业价格调整】约定执行。
（5）合同当事人在专用合同条款中约定的其他单价形式。
10.2 总价合同
总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工作量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第9.2款【法律变化引起的劳务作业价格调整】约定执行。
11. 劳务作业计量与支付
11.1 劳务作业的计量
11.1.1 计量原则和计量周期
劳务作业工作量计算规则以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，劳务作业工作量的计量按月进行。（此处可自行规定）
11.1.2 计量程序
除专用合同条款另有约定外，劳务作业工作量计量按照本项约定执行（此处可自行规定计量程序）：
（1）除专用合同条款另有约定外，分包单位每月22日前向总包单位报送上月20日至当月19日已完成的工作量报告，并附具进度款付款申请单、已完的工作量报表和有关资料。
（2）总包单位收到分包单位提交的工作量报告后对工作量报表的审核并答复分包单位。总包单位对工作量有异议的，有权要求分包单位进行共同复核或抽样检测。分包单位未按总包单位要求参加复核或抽样检测的，总包单位复核或修正的工作量视为分包单位实际完成的工作量。
11.2 预付款
11.2.1 预付款的支付
总包单位应按照专用合同条款约定支付预付款。（若有）
11.2.2预付款的抵扣
除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在劳务作业完工验收前，提前解除劳务分包合同的，尚未扣完的预付款应与劳务分包合同价款一并结算。
11.3 进度款支付（此条可自行规定）
11.3.1 付款周期
除专用合同条款另有约定外，付款周期应按月进行。
11.3.2 进度付款申请单的编制
除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括如下内容：
（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
（2）应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（3）根据第8条【劳务作业变化】应增加和扣减的金额；
（4）根据第17条【索赔】应增加和扣减的金额；
（5）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。
11.3.3 进度付款申请单的提交
除专用合同条款另有约定外，劳务分包合同的进度付款申请单，按照第11.1.2项【计量程序】约定的时间按月向总包单位提交，并附上有关资料。
11.3.4 进度款审核与支付
（1）总包单位收到进度付款申请单后尽快审核确认并答复分包单位。
总包单位对分包单位的进度付款申请单有异议的，有权要求分包单位修正和提供补充资料。
（2）总包单位应在审核确认同意分包单位提交的进度付款申请单之日起30天内（可自行约定）向分包单位支付进度款。分包单位在收款前应向总包单位出具合法有效的增值税发票，总包单位不承担分包单位出具发票所产生的相关税费，否则，总包单位有权暂停支付进度款和结算款，并且不承担违约责任。11.4 支付账户
除本合同另有约定外，总包单位向分包单位支付的劳务分包合同价款都应当支付至协议书中约定的分包单位的账户。
12. 验收与交付
12.1 劳务作业质量
12.1.1 分包单位应确保所完成劳务作业符合合同约定的质量标准。总包单位有作业规范要求的，分包单位的劳务作业还应当满足总包单位的作业规范要求。
12.1.2 总包单位有权随时对分包单位实施的劳务作业进行监督检查，确保劳务作业质量，并对存在的质量隐患提出整改要求，分包单位应当在总包单位要求的时限内完成整改。分包单位拒不整改或者返工的，总包单位有权自行整改或者委托第三方代为整改，由此发生的费用由分包单位全部承担。总包单位有权从尚未支付的劳务分包合同价款中扣除上述费用，并扣除因此而产生的经济损失及违约金。
12.2 参加检验与验收
分包单位应按照总包单位的书面指示，参加与其劳务作业有关的材料检验，并及时提出检验意见。
分包单位应按照总包单位的书面指示，参加与其劳务作业有关的分部分项工程的验收，并承担相应部分的整改责任。
12.3 完工日期的确定
12.3.1 总包单位统一安排技术档案资料的收集整理，并负责组织劳务分包工作的完工验收。
12.3.2 分包单位完成全部劳务作业后，应向总包单位提交完工报告，通知总包单位验收。
12.3.3 总包工程竣工且经发包人验收合格的，视为分包单位的劳务作业质量符合合同约定的要求。
12.3.4劳务作业实际完工日期以总包单位验收合格的日期为准。
12.4 劳务作业整改
总包单位与发包人间的隐蔽工程验收、分部分项工程验收以及工程竣工验收表明劳务作业质量不合格时，分包单位应负责无偿整改，作业期限不予延长，并承担由此导致的总包单位损失。分包单位因自身原因无法完成整改的，总包单位可以委派其他劳务单位完成，产生的费用由分包单位承担。总包单位有权从尚未支付的劳务分包合同价款中扣除上述费用，并扣除因此而产生的经济损失及违约金。分包单位整改后质量仍不合格的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
12.5 劳务作业交付
12.5.1劳务作业经验收合格后，分包单位应当按照总包单位指示及时将该劳务作业交付总包单位，不得以双方存在争议为由拒绝将该劳务作业交付总包单位。合同当事人也可在专用合同条款中约定劳务作业交付的具体条件或日期。
12.5.2分包单位应当于分包工程验收合格后按照总包单位指示并按照下列要求完成对施工场地的清理：
（1）残留垃圾全部清理出场；
（2）临时工程、临时设施全部拆除、清理出场，并按照总包单位的指令对相应场地进行清理、平整或者复原；
（3）设备、材料全部清除出场（合同约定或者总包单位指令保留于施工现场的除外）。
（4）施工现场周边以及所涉道路、水道的施工堆积物，按照总包单位的指令全部清理。
（5）完成业主、监理单位指令（需经总包单位确认）的清理工作。
12.5.3分包单位履行清场义务时应当采取足够的安全保障措施，如果造成人员伤亡及财产损毁事件，由分包单位自行承担全部责任。分包单位履行清场义务时应当确保不破坏、污染环境，同时，分包单位清理出场的物品应当按照相关规定、约定、要求妥善处理，不得随意抛洒、倾倒。
12.5.4分包单位拒不清理或者逾期仍未完成清理的，总包单位有权寻第三方进行清理，所产生的费用由分包单位承担，从结算款中直接扣除。同时，因相应物品堆码造成的人员伤亡及财产损毁，由分包单位承担全部责任。
12.5.5分包单位拒不清理或者逾期仍未完成清理的，总包单位有权直接接收已完工程，并将分包单位所有人员驱离施工现场。同时，总包单位有权自行清理、处置分包单位遗留的全部物品、构筑物等，且无论其物品系分包单位所有或是分包单位通过租赁等形式占有），处置所得款项归总包单位所有，处置所得款项不足以冲抵因处置而发生的费用的，总包单位有权在应支付分包单位的任何款项（包括但不限于本合同所涉款项）中直接扣除。总包单位因相应的处置行为发生的损失（例如第三方向总包单位索赔等），由分包单位承担，总包单位亦有权在应支付分包单位的任何款项（包括但不限于本合同所涉款项）中直接扣除。
13. 劳务作业完工结算与支付
13.1 完工结算申请
除专用合同条款（也可自行规定在通用条款中）另有约定外，分包单位应自劳务分包作业完工并经总包单位验收合格之日起28天内，向总包单位提交完工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关完工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
除专用合同条款另有约定外，完工结算申请单应包括以下内容：
（1）完工结算合同价格；
（2）总包单位已支付分包单位的款项；
（3）根据合同应当扣减的款项；
（4）总包单位应支付分包单位的合同价款。
除专用合同条款另有约定外，分包单位应提交的结算资料包括但不限于：（1）按经总包单位审定的实际完成量编制的劳务分包结算书；
（2）有效的工程变更签证资料；
（3）其他与分包结算有关的经济技术资料；
（4）应本工程业主或总包单位要求提供的其他资料。
13.2 完工结算审核
总包单位审核确认分包单位提交的结算金额以总包单位审计部门确认的金
额为准，总包单位审核确认结算金额后，并向分包单位签发完工付款证书。总包单位对完工结算申请单和结算资料有异议的，有权要求分包单位进行修正和提供补充资料，分包单位应按要求提交修正后的完工结算申请单和结算资料。13.3 完工结算支付
除专用合同条款另有约定外，总包单位应在签发完工付款证书后的60天内，完成对分包单位的完工付款。分包单位在收款前应向总包单位出具合法有效的收款票据凭证。
14. 违约
14.1 总包单位违约
14.1.1 总包单位违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于总包单位违约：
（1）总包单位未按约定向分包单位支付劳务分包合同价款的；
（2）专用合同条款约定的其他违约情形。
14.1.2 总包单位违约责任
总包单位逾期支付应付合同款项，逾期时间在60天以内的，不承担违约责任，逾期时间超过60天的，从第61天起，以逾期未付金额为基数，按照中国人民银行同期贷款基准利率支付乙方违约金。但总包单位有证据证明因业主拖欠总包单位工程款导致总包单位逾期支付的，分包单位表示理解并放弃向总包单位追究逾期付款违约责任。针对总包单位的逾期付款，分包单位可以通过主张违约金等合法形式救济，但分包单位不得停工、怠工，更不得因此组织群体性事件或者放任群体性事件的发生。
合同当事人可在专用合同条款中约定总包单位违约责任的承担方式和计算方法。
14.2 分包单位违约
14.2.1 分包单位违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于分包单位违约：
（1）分包单位未按约定组织符合工程要求且持有相应资格证书的劳务作业人员进场的；
（2）分包单位在签订本合同后未按总包单位指令进场施工、中途擅自停工或退场、因自身原因导致作业期限延误的；
（3）分包单位劳务作业质量不符合合同约定的质量标准的；
（4）分包单位未按总包单位要求进行安全文明施工的；
（5）分包单位未每月向总包单位提供上月分包单位在本项目上所有劳务作业人员的工资核算及支付情况的盖章书面记录的；
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
编号：TQC/K375 建设工程施工劳务分包合 同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建设工程施工劳务分包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 依据(中国人民共和国合同法)、(中国 人民共和国建筑法)及其它有关法律法规 遵循平等自愿公平和诚信的原则鉴于 (以下间称甲方)与工程承包人已经签订施工 总承包合同或专业分包合同(以下简称乙 方),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立 本合同，以资双方共同遵守。 1 劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点: 分包项目:主体工程(木工钢筋混凝
劳务-2017-0001号合同 建筑工程劳务分包合同书 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 二0一七年十二月
建筑工程施工劳务分包合同 甲方(劳务发包方)： 乙方(劳务承包方)： 依照《中华人民共和闰合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方共同协商达成一致，特订立本合同。 一、工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程业主单位： 1.3工程承建单位： 1.4工程地点： 1.5结构形式： 二、标准规范及质量标准： 除本工程总(分)包合同的约定外，本合同适用标准规范 如下： 2.1符合国家质量标准，按照国家颁布的施工及验收规范组织施工和验收，以地方和公司质量管理部门或项目质量小组实测实量验收，并按照国家现行质量验收标准评分为依 据，质量等级为合格。 2.1队组必须按施工长的技术交底进行施工，每道工序的质量必须达到施工长的要求，不能以队组的个人意愿或过去队组在其他工地的做法去施工，否则造成的返工的由乙方负责并负责返
工费用。 三、乙方分包的材料及工作内容： 3.1分包范围：主体结构、砌体工程。 3.2材料部分：施工周转材料模板，木方、铁钉、铁线、内外钢管；机械、人工倒混凝土设备、小机械及自用各种工具和劳保用品。 3.3工作内容：主体工程部分：人工费、钢筋制作安装、模板安装及拆除，混凝土浇筑、砌砖，过梁、内外架、连续梁等所有施工的工程量包验收合格工程。 四、甲方负责材料及自理的项目费用： 4.1建筑物所用四大主材：钢材、水泥、砖、石砂、砂等。 4.2提供工人住宿、铺位铁床架、铺板、厨房、劳务的工具房、仓库、办公室等。 4.4工程定位测量、放线十字线或七字线由甲方提供，乙方派人配合。 4.5按图纸和进度及时提供主材、负责消防、铁艺、铝合金门窗、烟道箱、防水等工程。 4.6栏杆工程、变配电工程、通风工程、一、二级电箱电缆。 4.7提供施工及生活用水用电条件(即三通一平) 五、计算规范及单价： 5.1计算规范：按国家20l3年版建筑定额中建筑面积规范执行，以最终双方确认的结果为准。 5.2主体固定单价：按建筑面积计算，单价为270元/㎡，以实际浇砼板面积计算工程量。（含劳务人工费，模板，木方，步
编号：YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
北京市建设工程劳务分包合同（官方范本） 编号：______________ 发包人：_______________________________________________________ ________________ 承包人：_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称：_______________________________________________________ __________ 施工地址：_______________________________________________________
_______区（县） 发包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 承包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称：_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况：_______________________________________________________
木工劳务分包合同范本标准版 Model of woodworking service subcontract 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
木工劳务分包合同范本标准版 前言：劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 承包人：（简称甲方） 劳务分包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包内容 1、工程地点： 2、分包范围：模板制作、安装、及倒运归库。 3、分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库。 二、分包工作期限
开始工作日期：_____年____月____日；结束工作日期：____年____月____日；总日历工作天数为______天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为_________元； 2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。 四、工程结算 工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的______%；工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评》，本工程必须达到质量评定合格等级。 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： （1）模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现。
建设工程施工劳务分包合同 甲方（承包人）乙方（劳务分包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法 规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包范围： 1.4承包方式：_________________________________________________________________________ 。 2、合同价款 2.1工程合同价款：（大写）人民币____________________________ ,（小写）人民币____________________ 元。 2.2合同价款的计价方法：_____________________________________________________________________________________ 2.3结算方式： 3、分包工作期限 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 总日历天数为：天 4、质量标准 工程质量：按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》 本工作必须达到质量评定等级。 5、甲方代表： 6、乙方代表： 7、工程承包人义务 7.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责； 7.2向劳务分包人交付具备开工条件的施工场地。 7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
砌体工程施工劳务承包合同 甲方： 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规，为明确双方之间的权利和义务，保证工程质量、工期及安全文明施工，双方本着平等互利的原则，经协商达成以下协议，以共同遵照执行。 1、工程名称：砌体、抹灰分部工程 2、工程地点： 3、承包范围和单价： 3．1本工程施工图纸、设计变更等所包含的砖砌体工程全部内容。 如砂浆搅拌运输、材料现场运输、立皮树杆、砌筑、砖墙留孔洞架眼、架眼堵塞，预制构件等、安装过梁、拉结筋、木砖安放等工作，墙体砌筑每天上下班前后的清理工作，做到工完料净场地清。按照安全规范要求搭拆砌墙专用脚手架并负责材料拆除后的分类、堆放在指定地点等工作内容。3．2承包方式：本协议约定承包工作范围内的工程施工人工费。 3．3计算方式：按实际砌筑数量计算。 3．4承包单价：砌筑工程按实砌(块数)计算￥元/块， 抹灰工程按实抹灰（面积）计算￥元/㎡。 4、发包方权利和义务 4．1 甲方根据工程进度要求，及时向乙方提供施工图纸及相关施工技术资料，并明确各施工阶段工序的质量、工期、安全生产等方面的要求。
4．2甲方向乙方提供物料垂直运输运输工具及搅拌机设备等施工作业条件。 4．3甲方及各归口管理人员均有权对承包方的施工质量、工程进度、安全文明施工等进行监督检查。 5、承包方权利义务 5．1服从甲方的管理，遵守甲方的施工现场的所有规定和指示。 5．2 乙方主要负责人每天在施工现场的工作时间不应低于8小时；现场熟练技工数量不得低于3人，不含后台辅助工。 5．3严格按施工图纸及相关资料进行施工，确保施工质量。乙方每道施工工序完成之后应认真做好班组自检，并会同甲方复验。 5．4与甲方签订施工合同后，及时合理的组织人员进行施工，确保各项工作按期保质完成。如因乙方原因造成工期延误，每拖期一天按该工序人工费总额的10%予以处罚。 5．5合同约定的时间开工、竣工和交付。 本工程自年月日开工，年月日结束，日历天天。5．6乙方应将施工过程中发现的工程设计或技术交底中的错误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方。 5．7遵守甲方制定的安全文明施工、质量、卫生、治安等管理规定，负责自有人的现场安全保卫工作。承担由自身原因造成的工程质量返工损失，承担因违章操作造成的人员伤亡等全部费用。 5．8乙方在签订本协议后未经甲方同意不得自行终止协议，否则将承担一切责任和经济损失。
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑施工劳务分包合同样本(合 同范本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
建筑施工劳务分包合同样本(合同范本) 【篇一】 甲方：____ 乙方：____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：____ 工程地点：____ 第二条工程承包范围____ 第三条工程工期 1.计划开工日期：_____年_____月_____日，计划完工日期：_____年_____月_____日，总日历天数_____天；
2.主要节点工期：_______ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同； 2.本合同附件； 3.招投标文件； 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范：______
编号：GR-WR-15395 建设工程劳务分包合同样 本 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
建设工程劳务分包合同样本 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 编号：_____ 发包人：__________ 承包人：__________ 分包工程名称：__________ 施工地址：__________区（县） 发包人（全称）：___________ 承包人（全称）：___________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：________________ 1.2工程概况：________________ 1.3分包工作内容：____________
范围包括：______________ 1.4工程监理单位（全称）：___________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：______元（人民币）大写：______元 4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： （__）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 （__）4.2.2以（__）年施工预算或（__）年施工概算定额为依据：
建设工程施工劳务分包合同 甲方（承包人）： 乙方（劳务分包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包范围： 1.4承包方式： _________________________________________________。 2、合同价款 2.1工程合同价款：（大写）人民币____________元，（小写）人民币________元。 2.2合同价款的计价方法： ____________________________________________________。
7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 7.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 7.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 8、劳务分包人义务 8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施； 8.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 8.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局； 8.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作； 8.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收； 8.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
工程劳务分包协议书 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
工程劳务分包协议书 甲方（发包方） 乙方（承包方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目（新疆昌吉方汇水电设计有限公司）工程达成一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目工程。 2、工程地点：奎屯市第七师一二五团田间地 二、工程范围及内容： 1、工程量2—3公里，85元/每立方米（宽口311厘米、底47厘米、边150厘米）及图纸所示内容。 2、承包形式：劳务承包 三、工期
1、开工日期：以监理工程师签发的开工令为准。 2、竣工日期： 3、合同总工期为工作日，期间如果连续大风等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列： 1、工程质量达到甲方要求标准。 2、符合国家质量验收标准。 3、双方约定的标准，具体为： 五、付款方式： 1、工程开工进场，乙方自行垫付生活费20天。 2、后续按工程进度依次拔款（按工程量60—80%结算）。 3、全部完工，经项目部及甲方验收完成后，七天之内预付总工程量的80%。 4、剩余部分，工程到款全额付清，一个月之内。 六、安全与责任： 1、乙方必须严格遵照安全规范。 2、不得违规操作，如有违规操作，将自行承担后果。
七、施工组织与工期 1、施工中的水、电、住宿、工具等设施由乙方自行解决，甲方全力配合。 2、工地所需砖、水泥、沙石、混合料及拉运机车由甲方自行解决，乙方配合指挥。 3、施工期间，甲方全力配合乙方工作，技术交底必须有专人负责。 4、如中途退场，将按工程量的50%结算，如有争议，可法庭起诉处理。 八、法律效率 本合同一式三份，经甲乙双方签字后生效，均受法律保护。如有其他额外争议，经甲乙双方认可后继续补充协议。 甲方：乙方： 电话：电话： 日期：日期：
建设工程施工劳务分包合同 工程名称:******** 甲方:******** 乙方:********* 合同签订日期:2017年5月10日 建设工程施工劳务分包合同 甲方(甲方:南通**建筑集团有限公司 乙方(乙方:南通市*******劳务有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于南通市新华建筑集团有限公司(以下简称为“发包人”与甲方已经签订施工总承包合同或专业承(分包合同(以下称为“总包合同”,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、乙方资质情况 资质证书号码:C1024032068308-8/1 发证机关:南通市城乡建设局 资质专业及等级:专业分包、劳务分包一级 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点:南京市溧水区滨淮大道与南山路交叉口
分包范围:总承包合同范围内的分部分项专业劳务合同 提供分包劳务内容:完成基础、主体结构、装修、机电安装施工所有与之相关的工作内容 3、分包工作期限 开始工作日期:2017年5月25日,结束工作日期:2018年2月7日,总日历工作天数为:259天。 其中:基础、主体、装修工程,235日历天内完成; 机电安装、室外工程,244日历天内完成。 4、质量标准 工程质量:按总承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定优质等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1本合同; (2本合同附件(包括会议纪要、补充协议等; (3本工程施工总承包合同; (4相关施工标准、规范及其他技术资料; (5招、投标文件等。 6、标准规范
红色字体部分自行填写或修改
建筑工程施工劳务分包合同 发包方：四川立胜建筑工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成一致，订立本合同，以兹共同信守。 第一条：综合约定 1、工程名称：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目 2、承包范围：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目“三通一平及场地 内施工道路”、项目内临时设施、临时水电安装工程的人工、机械及部分材料：除甲方自行供应的材料外其余材料由乙方承担。 3、分包合同内容： 3.1本合同分包范围： 本工程所有土建工程施工前项目及本工程用所有临时设施的建设、机械设备的基础及搭设、安装，三通一平、生活区及施工现场临建设施、总包办公室安置等所有劳务作业内容； 3.2本合同劳务作业内容： 3.2.1、砖砌围墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、围墙基础及主体砌筑、基础回填、抹灰。 3.2.2、钢结构墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、墙柱安装、墙板安装。 3.2.3、道路部分：平整场地、基础开挖、施工放线、路基成型、面层浇筑。 3.2.4其他项目：全部预埋件的加工、预埋，施工现场内临时设施的搭拆（库房、加工棚、生活区、办公区、办公室、围挡等），施工现场内临电及水的设备及管、线的制安，现场零用工（现场所有需要挖、砌、浇筑、抹、支搭、防护、安装、埋、清、码、运、装、卸（材料、设备、渣土）、塔吊物料提升机搭设、为保护环境采取措施而产生的一切用工、施工现场内所有垃圾外运装卸、安全防护及安全设施安放所产生的一切用工、跟车拉租材料装卸用工、发包人所供材料及承包人自购材料的保管用工、发包人提供及承包人自配施工机具的保管（含日常维修与保养）用工、各种标
建设工程劳务分包合同范本 合同编号： 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，并结合工程当地有关规定以及本工程的具体情况，遵循平等、公平、自愿、守信的原则，双方就本工程劳务承包事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程规模： 四、承包范围： 五、签约地点： 六、双方工作 1、甲方有关工作： (1) 甲方任命___________ 为甲方现场管理代表，负责本合同工程的 配合、管理及技术指导。 (2) 对劳务分包人进行入场教育，解决施工中遇到的属甲方责任难题。 (3) 开工前向乙方提供工作面，提供一个施工及生活总水表、总电表，表后管线由乙方自理。 (4) 全面负责整个现场的协调和管理，负责监督、检查等事宜，有权要求乙方辞退不听指挥和不听安排及不能胜任的人员。 (5) 向乙方提供相关施工图纸—套，遇业主变更时需及时提供变更资料。 (6) 根据业主与甲方签订的主合同工期合理编制总进度计划、月施工进度 计划和周施工进度要求，并及时提供给乙方 2、乙方有关工作：
(1) ______________ 乙方任命 ___________________________ 为工地负 责人(岗位证书号：_____ 身份证号 码：_________________ )，全面负责工地现场本合同工作内容的施工与 管理。 乙方保证其工地负责人必须全天 24小时在工地负责日常事务，未经甲方书面同意擅自离岗的，按________ 元/天支付违约金，违约金自甲方书面 通知送达分包人时支付；分包人不支付的，甲方有权在分包人进度款中扣除。 (2) 乙方必须按甲方的要求(如工种、人数、进场时间、质量、安全、进度等)组织人员进场，工程结束时，需办理有关离场手续。乙方人员年龄必须是年满十八周岁至五十周岁之间的健康守法男性公民；如系少数民族公民，乙方须向甲方说明，并征得甲方同意后才能进场。进场人员必须按甲方项目经理部的计划要求配足。 乙方应对进场人员进行必要的审查，防止“三逃”人员混入。如乙方没有履行此项义务，让“三逃”人员混入的，每发现一人需向甲方支付违约金 __________ 元。 (3) 乙方必须配备施工机具、设备(如：钢筋制安机具、反铲等，可 以附表的形式附于本合同后)：______________________________________ (4) 乙方必须有健全的质量安全管理制度，在现场设专职质量和安全检查员(报甲方备查)，做好自检记录。乙方质量和安全检查员必须接受甲方质量和安全检查员的领导，按甲方质量和安全员的要求，必须履行参加质量安全会、协助业主监理检查等义务。 (5) 乙方必须有健全的合同签订、工资支付、安全培训等劳务管理制度。乙方应直接与其劳务人员建立劳动合同关系，负责处理相关劳务、雇员受害赔偿、劳资纠纷等与其雇员所发生的一切事宜。 乙方承担其工人因从事乙方安排的工作任务所致的工伤、他人损害 (含被他人损害和致他人损害)等赔偿责任。一旦乙方工人发生工伤、他人损
劳务分包合同1 承包人：(简称甲方) 劳务分包人：(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库; 二、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为; 2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。 四、工程结算工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的;工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评，本工程必须达到质量评定合格等级;定标准》 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：(1)模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现;(2)合理使用周转材料，杜绝浪费;(3)拆除模板应经施工技术人员同意;(4)操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬，硬砸或大面积撬落和拉倒;(5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚;(6)在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人承担所造成的经济损失;(7)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。 六、施工验收及工程量的确认
协议编号：LX-FS-A20383 建设施工劳务分包合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
建设施工劳务分包合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包人： 承包人： 工程名称：罗田大别川旅游驿站综合楼工程 施工地址：罗田县大河岸滚石坳 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：罗田大别川旅游驿站综合楼工程 1.2工程概况：建筑面积
1.3包工内容：桩基基础及桩基基础以上的主体施工 第二条合同工期:开工日期20xx年20xx年 第四条合同价款 4.1合同价款：按建筑面积确定承包价元/平方米，合同总造价为：元人民币。 4.2对合同价款内容的明确： 泥工:含混泥土浇筑、砌体及土方回填等。 第五条合同价款的支付方式 5.1进场施工第一个月只支付工人生活费，第二个月支付第一个月工程量的30%(含已支付的生活费)，第三个月支付第二个月工程量的30%，以此类推，主体工程竣工后支付到总工程量的60%，九月份支付到总工程量的90%，20xx年年底一次付清余款。
建设工程施工劳务分包合同 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 2003年8月
建设工程施工劳务分包合同示范文本 工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）： 劳务分包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称： 工程地点： 分包范围： 提供分包劳务内容： 3、分包工作期限 开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天
4、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； （3）本工程施工总承包合同； （4）本工程施工专业承（分）包合同。 6、标准规范 除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： （1） （2） 7、总（分）包合同 7.1 工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。 7.2 劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。 8、图纸 8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。
路基土石方工程劳务分包合同 工程承包人：（以下简称“甲方”） 劳务分包人：（以下简称“乙方”） 鉴于本项目业主（以下简称业主）与工程承包人（本合同甲方）已经签订施工总承包合同，依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方在充分了解了本工程的技术要求、质量标准、工期要求及施工环境的基础上，甲、乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一劳务分包人资质情况（原则上必须有） 1. 资质证书： 2. 发证机关： 3. 资质专业及等级： 4. 复审时间及有效期： 二、劳务分包工程围、容 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 分包围：公路K 至K 围的劳务施工任务。此分段仅为暂定施工容，甲方可在合同履行过程中根据惯例及工作安排要求酌情进行调整，即使这调整可能导致本合同桩号或合同标的发
生重大变化，乙方也应服从调整。 4. 工作容：双方认为本合同清单中所列工程项目中应包括施工场地清理、取土场整平、清表土集中堆放至弃土场、红线沟、边沟、排水沟开挖、临时排水设施修筑、修筑红线便道产生的一切费用、修筑上下边坡、坡比符合要求、改路、改渠、涵洞、通道、挡土墙、桥梁系梁开挖及回填，涵洞和桥台开挖土可以利用的土应整平碾压，不能利用的土应清理到弃土场，为完成工程所需的其它工艺处理和交工验收所需的其它工作，且这些容不另计价，均已包括在清单所列项目的单价或总价之中。 5. 工程期限：至。乙方应根据甲方的季、月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单，在所规定的期限完工，否则甲方将视情节严重程度对乙方处以一定数额的罚款。 6. 劳务分包工程数量：以甲方现场实际验收为准，以设计数量为限，未经批准超出设计数量的作为无效工作量，不予计价支付。 7. 合同价款：采取按工程量单价结算劳务费用，则合同总价（劳务费总额）不定。 8、上述单价和合同价除另有说明外，均认为包括了乙方为完成上述工程的所有人工费、机械费、材料费和相应的临时设施等项工作所需的费用及税金；乙方用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，也已包括在工程量清单的单价与总额价之中；还应包括缺陷期和缺陷维修等费用，并负责施工期间的交通维护、养护及其费用。
合同编号：QX-CFD2015劳-008建设工程施工劳务分包合同 工程名称：XXXX大学城商业中心工程 劳务发包人：XXX建设工程集团有限公司 劳务承包人：XXXX建筑劳务分包有限公司
劳务作业发包人：河北建设工程集团有限公司（以下简称劳务发包人） 劳务作业承包人：XXXX 建筑劳务分包有限公司 ___________________________ （以下简称劳务承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一部分 1、劳务分包工程基本情况 工程名称：XXXX大学城商业中心工程 工程地点：XXXX市XXXX建筑面积：32000平米________________ 分包范围：本工程施工图纸范围内的二次结构；砌筑（配合建筑、通风、水暖电、设备施工图纸范围内的管线预留预埋、灯、器具安装等相关内容项目施工等）。 劳务作业内容：施工测量放线、抄平、砌墙、置筋、（芯柱、报框、过梁、水平系梁、板带）钢筋 加工绑扎、支拆模板、浇筑混凝土、墙体养生、现场计量、埋件、墙根部200mm高混凝土台或实心砖台 砌筑、二次结构材料的倒运、施工现场清理、文明施工、过梁混凝土的养护等。图纸洽商、变更范围内的二次结构施工。配合水、电、甲方分包专业留洞、修补洞口等施工。现场文明施工及安全生产措施、设施用工。 劳务作业人数：承包人根据工程需要向发包人提供管理人员3人，作业人员50人，可根据施工人员的素质及施工条件的需要而随时增减，但施工人数必须满足现场的施工要求，本工程必须是直属队伍施工，禁止转让、转包。 2、合同价款 2.1本工程的合同价款采用每立方包干价计算 2.2本工程的合同价款，除经甲、乙双方书面确认的工程变更以外，不再调整。 2.3采用的，劳务费综合单价为_275 元/m.3。 合同暂估价：200000, 元。（人民币） 大写：贰拾万元。（人民币） 2.4合同价款的确定原则和合同承包价款内容的明确： 合同价款的确定原则：经过甲、乙双方协商一致确认：本合同价款为固定单价，在约定的风 险范围内合同单价不再调整。实际砌筑方量在办理决算时双方共同确认。 （1）本合同价款按实际砌筑方量乘以综合单价扣减面积超过0.5m2的门窗、洞口来确定办理结算。 （2）与本分项工程有关的范围之内概不发生零用工。除本分项工程施工合同范围以外发生的零用 工单价120元/工日；（乙方必须在三日内以书面形式向甲方提出报告，甲方根据实际发生情况，进行书
合同编号：YT-FS-8304-54 建筑工程施工劳务分包合 同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑工程施工劳务分包合同(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：____ 乙方：____ 为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将____工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条工程概况
1．工程名称：_____ 2．工程地点：_____ 3．工程数量：_____ 4．工程数量及内容：_____ 第二条工期 1．开工日期：____年_____月_____日开工。 2．竣工日期：____年_____月_____日竣工。 3．总工期为：日历天____天。 4．阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1．承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2．工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、