编号：SW-201 -
合同（协议）评审记录
合同名称：
发起部门档案室确认
发起人发起日期
合同主体方授权签署人
合同评审流程
部门/负责人评审意见/评审结论/签字确认
造价管理
工程管理
企划、法律事务
财务管理
分管经理
董事长
NO. -
工程材料、主材、机械、设备、工器具
采购（租赁）协议
项目名称：
总包（合同）协议名称：
材料（主材）、设备采购（租赁）工作内容：
因开展本工程实体项目和非实体项目施工必须的下列材料、设备、主材、机械、工器具的采购或租赁、现场仓储、现场使用管理：【】1、设计范围内、总包合同约定承包范围内工程所涉及到的全部材料、设备、主材、机械、工器具的采购或租赁、现场仓储、现场使用管理；
【】2、
；
协议价款包含的因素：
【】1、满足实体项目施工必须的全部（涉及材料、设备、主材、机械、工器具）材料费、机械费、租赁费、采保费、检测试验费。
【】2、满足非实体项目施工必须的全部（涉及材料、设备、主材、机械、工器具）材料费、机械费、租赁费、采保费、检测试验费。
【】3、机械、工器具、设备、材料、主材进出场费用。
【】4、企业管理费、规费、税金、利润、总包合同所载涨价等各类风险费用。
【】5、总包合同所载应由采购方所承担的材机费（材料费、主材费、机械费）。
【】6、涉及总包合同承包范围内的全部材料、设备、主材、机械、工器具的：灭失风险、现场保管和仓储成本、采购成本、投保费用、使用管理成本、维护维修成本、实施本协议工作所必须的费用投入与间接管理费用；
【】7、供应商在材料、设备、主材、机械、工器具采购、租赁、使用环节出现的、其实施采购、租赁、使用行为导致的意外伤害、意外损失、对其他不特定人的伤害、对其他不特定物的损坏风险；
【】8、上述所有术语、表述执行鲁建标字[2011]19号文件释义。
业主方：
总包方：山东盛威建设工程有限公司
采购人：山东盛威建设工程有限公司
采购方派驻现场的代表：
供应商名称：
供应商派驻现场的代表：
供应商派驻现场代表的电话：
为确保材料、主材、机械、工器具、设备等各项施工资源的合理配臵，确保项目质量、进度、安全管理目标的实现，在自愿、平等的基础上，山东盛威建设工程有限公司委托供应商
全权负责本协议项目开展必须的材料、主材、机械、工器具、设备的采购、租赁、现场仓储管理、现场收发使用管理、现场维修维护工作；供应商承认并完全执行采购人制定的工程采购与租赁制度，供应商按照“自行投入、品牌与样品报批、自负盈亏、专款专用、独立核算、全程管理”的原则实施全面的物资设备采购、租赁、使用、检测管理；
一、采购与租赁协议涵盖的项目范围
【】1、工程设计图纸范围的土建、装饰、安装等全部工程项目施工所必须的全部材料、设备、主材、机械、工器具（不含本协议明示的除外项目）；
以下工程项目不在本协议施工范围：
；
；
；
；
；
【】2、
二、管理目标
1、质量目标。执行（建设单位）签章的《施工承包合同》所载质量要求；
2、采购进度目标。供货进度满足（建设单位）签章的《施工承包合同》所载工期要求；阶段供货进度满足业主方、监理方、总包人要求，无条件接受供货进度的调整要求，且不得要求采购人额外支付费用；
3、安全文明采购租赁管理目标。执行
（建设单位）签章的《施工承
包合同》所载要求；严格遵循省市县三级建设行政主管部门、安全监督管理部门发布的各项涉及安全文明施工管理方面的文件、通知、规程；无条件按照山东盛威建设工程有限公司的要求实施采购、运输、装卸、出入库、使用、退场、送检，确保安全、文明费用投入；
4、协议价款。
供应商实施物资设备采购（租赁）遵循的原则是“自行投入、自负盈亏、专款专用、独立核算、自担风险、品牌样品报批”。
山东盛威建设工程有限公司与供应商进行协议价款结算的基础
为（建设单位）认定的（本协议涵盖施工范围内的项目）工程结算审计报告书结算总价（以下简称审计结算总价）；
供应商应得物资设备采购（租赁）总价款=业主认定审计结算总价*80%*（1-企业管理费费率） -社会保障费-税金-工程罚款-采购方供应材料（主材）款-其他费用
业主认定审计结算总价是指：按照
（建设单位）签章的《施工承包合同》所载结算条件、经造价审计机构审定、业主方认可的审计报告书中涵盖的供应商所实际供应物资的施工项目审定造价；供应商未供应物资的项目，其造价不计入上述所指“业主认定审计结算总价”；供应商供应部分物资的项目，其造价按照审计报告所载对应部分材料（主材）、工器具、设备造价计入上述所指“业主认定审计结算总价”；
公司派驻现场物资管理代表名；薪酬由承担。
社会保障费是指：鲁建标字[2011]19号文所述社会保障费。如果结算审计报告中未记取该费用，则不扣减；
税金是指：涉及到本工程的所有实缴税金，包括但不限于营业税、城市维护建设税及教育费附加、所得税、成本税等；
工程罚款是指：由山东盛威建设工程有限公司代缴的涉及本工程的各类罚款、山东盛威建设工程有限公司现场代表出具的工程罚款；
采购方供应材料（主材）款是指：按照本协议规定，由山东盛威建设工程有限公司采购供应、供应商限额领用的材料；应扣减采购方供应材料（主材款）=供应商实际领取接收数量*结算单价其他费用是指：由山东盛威建设工程有限公司代缴的涉及本工程的其他收费、缴费；
（建设单位）认定的（本协议涵盖施工范围内的项目）工程结算审计报告书为绩效考核的唯一计算基础；供应商应得协议价款均已包括或者综合在该审计结算总价中；供应商不得再行额外向山东盛威建设工程有限公司索取任何其他费用；山东盛威建设工程有限公司也没有向供应商另行支付其他任何费用的义务；
施工过程中供应商主动解除协议退场或者拒不履行协议义务、被
清除退场的，供应商应得价款=供应商已供物资且已形成合格实体项目的业主认定审计结算总价
*80%*（1-企业管理费费率）*70%-公司派驻现场代表工资-社会保障费-税金-工程罚款-其他费用-违约金--采购方供应材料（主材）款-采购方实际损失费用
采购方供应材料（主材）包括：
；如果供应商不能按照业主方要求采购合格的材料，或者供应商采购管理严重混乱（质量严重低劣、采购拖延，严重影响工期），采购方有权及时收回部分材料的采购权，直至解除协议；工程付款、结算时，采购方按本协议约定从供应商应得价款中扣除所供材料款，并保留向供应商追索由此产生的财务成本费用的权利（财务成本费用=采购方代为采购材料款*20%）；
企业管理费费率为： %。
三、供应商责任
1、供应商完全遵守并认同（建设单位）签章的《施工承包合同》所载付款条件；在此基础上，供应商应充分认识到采购
工作对资金的需求，及时储备足够的采购资金，自行注资，确保工程顺利开展；
2、供应商应按照山东盛威建设工程有限公司的要求组建供应管理小组，完善采购管理制度，配备足够数量的专业、经验丰富、责任心强的物资采购管理人员，并承担各项管理成本；
3、供应商完全遵守并认同（建设单位）签章的《施工承包合同》所载承包人义务，无条件履行、承担上述义务，自行化解、承担各项风险与成本费用；
4、开展本协议工作所需的人工成本、材料成本、机械成本、项目管理成本、试验检测成本、（建设单位）签章的《施工承包合同》所载风险成本、安全风险成本等全部施工成本均由供应商自行全额承担；
5、供应商自行承担所施工项目的工程竣工结算的编制、报审、审计工作，对工程竣工结算、工程审计报告的完整性、准确性负有完全的责任；工程结算审计费、工程招标代理费由本协议供应商承担；
6、本协议供应商应无偿向其他兄弟队伍提供工地即有、与施工同步的脚手架、垂直运输机械、施工水电等资源，并不得以此为依据索取总承包服务费等额外费用；水电费由使用单位据实缴纳；
7、供应商应派驻专职资料员，负责工程内业资料的整理、报批、
归档工作；负责接收、归档其他兄弟单位提交的分部工程内业资料；
8、供应商应严格遵守、完全认同山东盛威建设工程有限公司的各项管理规定，自愿接受考核管理；
9、供应商应及时、足额发放农民工工资并支付其货源价款，确保无上访事件发生；
10、本协议签署后3日内，供应商应组织采购管理班子进场，按照采购方确定的工期计划开始组织实施采购与租赁管理工作；
11、供应商全权负责采购方提供物资的现场装卸、保管、使用；供应商领用的材料不得超过定额损耗率；否则，采购方有权做出经济处罚（超领量*结算单价*10%）；
12、供应商应向采购方提交大宗物资的采购发票；劳务考勤、工资领取凭证应真实齐全；供应商自愿接受结算总价的 %价款的承兑付款条件；
四、采购方责任
1、采购方派驻现场代表总指挥、同志；现场代表负责监督、指导供应商的各项管理工作，负责联络、沟通监理、业主方、其他参建单位；
2、根据供应商要求，采购方对施工技术、工程签证等提供必要的帮助、指导；
五、违约责任
1、本协议签署后的3日内，供应商向采购方缴纳万元的违约保证金；本工程开工后满3个月无息退还30%的违约保证金；全部单项工程主体封闭结束，无息退还30%的违约保证金；工程竣工验收移交后，无息退还剩余保证金；本协议履行期间，供应商出现一般违约情况的，采购方给予警告、限期整改、酌情罚款的处罚；供应商出现严重违约情况的，采购方有权减付或者拒付违约金，并保留向供应商追索相应损失的权利；
2、一般违约情况包括但不限于：未按照采购方要求派驻合格的采购、保管、维保人员；供货质量低劣；安全文明施工管理混乱；未按照采购方要求派驻足够数量的管理人员；供货节奏松垮，管理人员涣散、整体管理面貌较差；内业资料滞后；
3、严重违约情况包括但不限于：出现一般违约情况经多次催告拒不整改，无明显改观；供货质量严重低劣，受到监理方或者业主方通报警告；因供货缺陷导致工程中出现重大安全隐患或者事故的；恶意拖欠农民工工资或货源款，出现上访情况；转移、抽逃本工程资金；恶意拖欠材料款；辱骂、袭击、攻击、诋毁监理人员或者业主方人员；未经采购方授权，擅自以采购方名义出具借据、欠条等凭据的；中途主动退场；恶意停止供应、消极供应、现场物料管理失控；
六、其他
1、供应商管理力量薄弱，经多次催告拒不整改，或者整改无明显效果时，采购方有权向供应商部派驻技术施工管理人员，派驻技术
施工管理人员接受供应商领导，由供应商发放工资；采购方按照1.5万元/人（实派人数）标准处罚供应商；
2、供应商劳动力量不足，经多次催告拒不整改，或者整改无明显效果时，采购方有权向供应商派驻劳务工人，派驻劳务工人接受供应商领导，由供应商发放工资；采购方按照500元/人（实派人数）标准处罚供应商；
3、未经采购方授权，擅自以采购方名义出具借据、欠条等凭据的，均属供应商个人行为，与本项目及供应商以外的任何人、任何单位无关，由此引起的法律纠纷由供应商个人承担；
4、本工程无预付款，无定金。进度款及质保金执行（建设单位）
签章
的《施工承包合同》所载条款内容；业主方支付进度款，总包方即按照本协议价款计算原则向供应商支付进度款；如果出现付款不及时情况，供应商应本着友好协商的原则与采购方及时沟通，等待采购方与业主方达成处理意见；在此期间，供应商不得出现断供、消极供应、滞后供应情况发生；
5、如果出现供货严重滞后，质量严重低劣、或者供应商无足够经济实力和管理能力履行协议义务，采购方有权将部分项目的物资租赁或采购权收回或者移交给其他供应商承揽；如果出现该情况，采购方有权向供应商追索违约损失费用（即：该部分项目结算价款*20%）；
6、因供应商拖欠农民工工资或者材料款致使劳务班组或者上级货源供应商多次提出强烈交涉，甚至出现恶性举动的，供应商应高度重视，及时化解矛盾，消除不和谐因素；否则，采购方有权代为支付该部分款额；如果出现该情况，采购方将按照代付款额的1.3-1.6倍从供应商应得款中扣除；
7、供应商应严格按照采购方要求，定期对农民工工资、材料货款支付情况进行公示确认；工程竣工结算前，应主动进行农民工工资、各类货款清算公示；
8、采购方积极配合供应商做好涉及建材、机械、设备等类项目的工程变更、签证工作；对于在双方共同的努力下，经业主核定的工程量明显超过实际工程量或业主核定价格显著高于市场价格的重大
变更签证项目，采购方与供应商另行协商该部分项目的利润分配机制；
9、供应商供应物资至项目工地，需及时向采购人授权代表提交出厂检测报告等必要的书面资料，采购人授权代表签字确认到场物资的品质、厂家、数量；未经采购人授权代表签字确认的物资，采购人均不予承认；
10、未尽事宜执行（建设单位）签章的《施工承包合同》所载条款内容；（建设单位）签章的《施工承包合同》所载承包人义务和责任均由供应商承担；
11、附件一、附件二、附件三、附件四、附件五、附件六作为本合同补充条款，该内容与本合同具有同等效力。
12、山东盛威建设工程有限公司发布、经供应商确认的管理制度、技术协议等与本协议具有同等效力。
（以下无正文内容）
采购方：山东盛威建设工程有限公司
采购方代表：
供应商名称：
供应商代表姓名：
供应商代表电话：
日期：年月日
附件一：
农民工工资支付
材料机械款支付
承诺书
致：山东盛威建设工程有限公司
遵照采购本采购供应协议要求，我以
项目采购供应负责人的名义在此承诺：
1、我方向贵单位提交的《考勤工资表》、《供应商信息清单》真实有效，涵盖了相应时段投入本项目的全部劳务工人和采购信息；《考勤工资表》、《供应商信息清单》签名均为当事人本人亲自书写，指印真实；
2、我们一定遵循相关政策、法律规定及时向工人支付报酬、工资；我们一定遵循专款专用的原则，及时向各供应商支付材料款；
3、施工过程中，我们一定认真履行采购本采购供应协议协议所载义务，确保工人劳保用品投入；
4、我方将确保无工人上访、闹事情况发生，本着友好协商、公平的原则协调解决相关矛盾、纠纷；
5、我方确保贵单位支付的工程款专款专用，不用于本工程以外；如有违反，一经发现，自愿接受贵单位处罚；
6、我方承诺向第三方出具的协议、合同、凭据等均不署名贵单位名称、本项目名称；由此产生的法律问题均与贵单位无关；
7、我方将严格遵守上述承诺，履行相关责任；如有违反，自愿接受处罚；
供应商名称：
负责人：
日期：年月日
附件二：
编码： /
《考勤工资表》
自年月日起至年月日止，供应商
在工程投入本工程全部劳务工人详见下表，期间工资已经全额发放。
姓名出勤天数工资标准应发工资领取人签名
附件三：
山东盛威建设工程有限公司
采购合同（协议）通用附件一
一、术语界定
供应商：指与山东盛威建设工程有限公司建立物资供应关系的供应商；
总包人：指山东盛威建设工程有限公司；
业主方：指与山东盛威建设工程有限公司建立承发包关系的建设单位；
二、供应商资质
1、供应商聘用的施工作业工人、管理人员应持证上岗；供应商应自费、自觉安排施工作业工人、管理人员进行安全教育、职业健康体检；
2、供应商从业资格、资质应符合国家、省市各级建设行政主管部门、工商行政主管部门、税务部门、安全监察部门规定，从业经营管理行为规范、有序、合法；
3、供应商超越资质范围承揽业务、无资质承揽业务、采取欺骗、隐瞒、谎报手段获取供应资格的，一经主管部门查实，供应商承担全部责任；
三、相关规定
1、供应商应积极配合总包人与业主方的总包结算工作，积极向总包人提供施工变更信息；
2、以上交管理费、固定单价模式供货的工程，总包人不负有超越业主方审定工程量以外的给付义务；供应商应同意总包人将业主方审定的结算工程量作为劳务供应结算工程量的计算依据；总包人不负有超越定额预算材料含量意外的给付义务；
3、总包人应及时告知供应商总包结算报审情况；供应商应按照总包人要求全程配合总包结算工作；对总包人申报给业主方审计的结算工程量，供应商均知悉、掌握，并同意该申报工程量；
4、一旦总包人付款达到应付总价的65%时，供应商将在10天内付清所有工料机等涉及本采购供应协议欠款；在此时间后，供应商自愿接受总包人对欠款事宜的调查；如果仍有债权方主张权利至总包人，供应商自愿接受所欠款额三倍的违约处罚；总包人有权优先代为偿付这些欠款，余款扣除违约处罚款后支付给供应商；
5、总包人有权拒付：超图纸施工费用、确认手续不完善施工费用、自行提高施工标准或者自行扩大施工范围的项目费用、未经总包人确认的供货、未经业主方认可的变更或者签证；
6、因工程质量缺陷、施工管理混乱等供应商因素导致业主方、监理处罚的，其罚款由供应商承担；按照结算含量核算，超领部分的业主方供材及总包人供材由供应商补偿差额，承担所有超额用料罚款等损失。
7、供应商应按照“自行投入、自负盈亏、专款专用、独立核算”的原则实施全面的项目管理；
8、供应商供货质量应符合现行施工验收规范、业主方要求、总
包合同规定、监理方要求等质量标准，且这些因素均已综合在供应商报价内；
9、供应商供货进度及数量应满足工程总工期、阶段工期要求，应符合总包合同规定、业主方或监理方要求，应无条件服从业主方提出的赶工期要求、工期调整要求，（除非业主方额外支付赶工期费用）且这些因素均已综合在供应商报价内；
10、供应商不得为谋求不正当利益贿赂总包人派驻现场的管理人员，不得监守自盗，不得与总包人派驻的管理人员串通一气扰乱正常施工秩序；否则，已经查实，总包人有权给予供应商协议总价的5-30%的罚款；
11、供应商应自觉执行总包合同所载安全文明施工方面的要求；严格遵循省市县三级建设行政主管部门、安全监督管理部门发布的各项涉及安全文明施工管理方面的文件、通知、规程；无条件按照山东盛威建设工程有限公司的要求实施安全文明施工标准化管理，确保安全、文明施工、临时设施投入；这些因素均已综合包含在供应商报价内；
12、施工过程中供应商主动退场或者被清除退场的，供应商
应得工程价款=供应商已完成合格施工项目协议结算总价*70%-工程罚款-其他费用-违约金-采购方实际损失费用；
13、供应商完全遵守并认同总包合同、本协议所载付款条件；在此基础上，供应商应充分认识到项目开展对资金的需求，及时储备足够的施工资金，自行注资，确保工程顺利开展；
政府采购项目委托代理协议书 甲方（采购人）： 乙方（采购代理机构）： 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，甲方自愿将本单位政府采购委托乙方组织实施招标采购。乙方愿意接受甲方委托，按照政府采购有关规定，在甲方委托事宜范围内依法组织政府采购工作。经甲乙双方协商一致，现就有关事宜达成如下协议： 一、项目基本情况 1．项目品名： 2．项目技术规格或配置（详见附件） 3．项目数量： 4．预算金额： 5．资金来源：财政资金 甲方委托乙方的具体事项 1．采购方式：竞争性谈判 2．编制、发售竞争性谈判文件； 3．在指定媒体上发布采购公告； 4．解释竞争性谈判文件； 5．落实开标、评标地点； 6．编制评标办法：由乙方根据项目特点起草评审办法，由甲方最终确定评审方法；
7．抽取专家，在博爱县政府采购管理办公室的监督下随机抽取评标专家，组建谈判小组； 8．邀请政府采购监督管理部门及有关部门现场监督； 9．主持开标，指定专人记录开标过程； 10．组织评审工作； 11．整理评审报告送采购人； 12．发送成交通知书； 13．在指定媒体上发布中标、成交公告； 14．签订政府采购合同：由乙方督促中标人在规定时间内及时与甲方签订政府采购合同； 15．协调处理合同执行中遇到的问题； 16．答复供应商的询问和质疑：属于招标程序问题的，由乙方负责答复；属于商务和技术问题的，由甲方负责答复；属于评审问题的，由评审小组负责答复； 17．确定成交方法； 18．竞争性谈判采购活动有关文件报送博爱县政府采购办公室备案及保存管理。 二、甲方的权利和义务 1．甲方应指定一名项目联系人，代表甲方处理招标采购过程中的有关事宜。 2．甲方应向乙方提供委托项目的技术指标、质量标准和服务内容等书面材料和要求。
意向性采购合作协议书 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________
签订日期：__________ 年_______ 月 ______ 日
甲方: 乙方: 本着“友好合作、双方协商，共进双赢”的原则，甲、乙双方就以下 事宜，经协商达成以下协议: 一、合作内容 本次合作项目如下: 二、合作方式 1、先提货（或先制作、安装），后付款 2、付款方式：凭乙方开具的 _____________ 发票进行结账 3、合作期限：年月日到年月日合作期为年，期满后双方关系及本协议自动作废。在本协议到期后，双方可
以续签，如需续签需提前签订下一阶段的合作协议后继续展开合作。 三、甲方责任 1、甲方负责提供需要采购的商品的具体型号、规格、数量等信息； 2、甲方提货时需与乙方双方在销货清单上签字确认作为最终结账依据； 3、合作项目完成后，甲乙双方验收确认后，甲方根据乙方提供的有效票据及时结款给乙方（若验收不合格，如何退货）。 四、乙方责任 1、乙方需按照甲方要求及时供货，如遇缺货或其他原因，乙方需积极协调货源，如不能及时供应需与甲方沟通征得甲方同意后由甲方另行寻找采购商。 2、乙方提供给甲方的商品价格，应低于或与市场价持平，不得高于市场价，如经甲方 了解供货价格高于同行，甲方有权拒付超出市场价部分商品价格（市场价格的确定方法）。两次以上超出市场价，甲方有权解除本合作意向书。 3、乙方提供给甲方的商品需保证质量，要求产品有合格证和产品说明书、保修卡等相关质量保证。 4、乙方不得公开或透露甲方的任何技术信息和经营信息，非经甲方书面许可不得向任何第三方泄露。违反本条规定的，应全额赔偿另一方因此遭受的全部直接和间接损失。 5、乙方如因经营地址变更或其他自身原因导致不能正常经营的，需及时告知甲方。 五、违约责任 1、由于一方不履行本协议规定的义务，或严重违反协议，造成该业务无法无法达到协议规定的目的，视作违约方单方终止协议，另一方除有权向违约的一方索赔外，并有权按协议规定通过法律程序终止协议（横线改为解除本协议）。如双方同意继续合作, 违约方仍应赔偿非违约方的经济损失。
采购协议书 为维护双方利益，确保甲乙双方正常长期合作，特制定以下之条款供双方共同遵守. 甲方:深圳市百睿德科技有限公司 乙方： . 1.0.乙方主要供应产品: . 2.0.有关质量要求条款： 2.1.乙方在供货前必须向甲方提供ROHS﹑镉、磷苯二甲酸盐等有效的测试报告，并签订质量保证 书等，送检样品经检验测试必须合格。卖方按照确认样进行大货生产和交货。 2.2.甲方对乙方产品之抽样检验计划采用:MIL-STD-105E LEVEL ‘Ⅱ’ 2.3.甲方对乙方所供物品采取抽样检验来判定是否收货，但是甲方生产线在使用过程中不良率 (D.R=不良总数/上线总数量)不得超过以下目标，否则将视为不良超标，造成额外工时需要按 规定进行扣款。 2.4.乙方交货至甲方，必需附上乙方品管对于该产品的合格验货报告书, 未附者, 甲方有权拒收该 项货物. 2.5.乙方来料延迟造成甲方生产断线﹑或者换线的甲方按每小时100元进行罚款。来料全数不良或 者不良超标﹑造成挑选或者重工工时，甲方按每小时50元进行扣款。 2.6.甲方IQC依据来料抽检不良情况填报《来料不良状况及改善回复书》，并传真到乙方，乙方需 要在自甲方通知或收到甲方传真后3天内进行书面回复改善措施，不回复或逾期回复的视为乙方未采取改善措施或拒绝改善，甲方有权每单扣款200元。 2.7.同样的质量问题连续两次发生的，甲方品保部门需要派人到乙方工厂进行原因调查或质量辅 导，所发生的一切费用（包括人工工资、车费、食宿费等）均由乙方承担。 2.8.因乙方材质或质量问题与甲方检测的样不同，被甲方或者甲方客户发现，造成客户投诉给甲方 造成损失的，甲方有权根据损失情况要求乙方进行全额赔偿。 2.9.乙方应严格按照甲方确认的样品或甲方约定的质量要求提供产品，即使甲乙双方未特别就某些 单独的质量要求约定，但若乙方之货物若无该物品通常之效用或不符合相关国家标准或行业标准或甲方的标准者，同样被视为货物瑕疵，造成客户投诉并由此给甲方造成损失的，甲方同样有权视情况对乙方进行追责或者索赔，乙方应承担赔偿责任。
工程施工项目合作协议书 甲方：身份证号码：（以下简称甲方） 乙方：身份证号码：（以下简称乙方） 丙方：身份证号码：(以下简称丙方）按照平等互利、团结协作、共同发展的精神。甲、乙、丙三方共同承包XXXXX工程项目的施工（具体内容以承包合同为准），经三方友好、坦诚协商，现达成如下协议： 第一章项目概况及合作条件 1.1 本工程项目名称：XXXX，中标造价约/万元人民币。 1.2 经过三方协商，三方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息，月利率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息；利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息，如果超过三个月未结算利息，则未结算的利息计入投资款本金。 1.3 本工程项目的股份比例分配如下： 甲方股份比例占40%； 乙方股份比例占30%； 丙方股份比例占30%； 1.4 在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者追加投资。业主所支付的工程款，应优先按比例支付甲乙丙三方的投资款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，必须经三方同意后方可付款。 1.5 为了工程的顺利完工，如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位，三方应共同承担利息及相关费用。 第二章工程管理责任及分工 2.1该项目工程管理责任及分工如下 2.1.1 该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由乙丙双方共同辅助管理。 2.1.2 该项目的会计日常工作由乙负责管理；出纳日常工作由乙负责管理。 2.1.3 施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工人管理执行；采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐。 2.2 管理人员的选用、待遇 2.2.1 该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由三方共同协商确定。 2.3材料采购及其他
政府采购合同 政府采购合同编号：湘财采计[2010] 3954 省直政府采购编号：HNSZZFCG—2010— P019 买方：湖南省工商行政管理局 卖方：湖南网威科技有限公司 经湖南省省直机关政府采购中心政府采购，买卖双方通过友好协商，就采购的有关事项达成如下协议，以资共同遵守。 一、货物、工程或服务类内容（以下栏内容为参考，根据项目实际情况延伸扩展增加）
二、付款 1、付款单位：湖南省工商行政管理局 2、付款方式：国库集中支付（国库、单位、采购专户） 三、交货 1、交货时间：合同签订后3个月内 2、交货地点：湖南省长沙市芙蓉南路二段118号省工商局机关 四、货物、工程或服务类标准 1、卖方提供的必须符合国家标准、行业标准、地方标准，没有国家标准、行业标准、地方标准的，可以按照企业标准执行，也可按双方商定标准执行。 2、卖方在质保期必须按照投标承诺执行。 3、卖方所交付的（附属或格式、备件）应按照所附使用说明书及清单执行 五、验收及提出异议期限 1、完毕后个工作日内，买方进行验收，验收合格后并随合同一起提交验收单一份交湖南省直直机关政府采购中心备案。 2、买方在验收中，如果发现有与合同约定不符的，应在个工作日内向卖方提出书面异议，并同时将该书面异议送湖南省省直机关政府采购中心。 3、卖方在接到买方书面异议后，应在个工作日内负责处理，否则，即视为默认买方提出的异议和处理意见。卖方处理完后个工作日内，应将情况以书面形式告知湖南省省直机关政府采购中心。 六、货物、工程或服务类交付与售后服务 1、卖方在交付后天应负责项目最终完成所有工作程序，如有需要，卖方必须对买方人进行培训，培训费用由卖方承担。 2、的质保期内，应在按投标承诺小时内上门服务。
采购合作协议 甲方（需方）： 乙方（供方）： 甲乙双方就着公平、诚信原则，协商一致签订本协议所确定甲乙双方之间的产品采购合作关系。每次采购交易以本协议交易程序规定的单据为准。本协议所有附件和规定的单据均为本协议不可分割的部分，具有同等法律效力。 一、合作内容 甲乙双方就采购合作达成本协议，乙方按照本协议的约定和甲方采购订单的要求向甲方供货，甲方按照本协议的约定和实际收货付款。 二、合作产品和资质 1、乙方经营产品的名称、类别：，数量： 2、乙方须向甲方提供以下有效证件：“营业执照”复印件、“税务登记证”复印件、 “认证证书”复印件、“质量检验报告”及其它国家获准乙方产品进入市场的相关证件、资质和条件。 3、甲方的采购订单是采购产品的要约。每次交易的产品名称、型号、规格、花色、 标志、品牌、质量要求、批号、数量、包装要求、单价、运输要求等，由甲方向乙方提供带订单号的书面采购订单作为采购产品的要约。 三、产品价格 1、乙方提供产品报价单，经甲、乙双方盖章确认作为本协议的附件。 2、具体价格明细以双方确认的产品报价单为准，单价： 四、产品的技术要求和质量标准 1、乙方所有产品的质量不得低于国家标准、行业标准。若乙方的企业标准高于前 列标准的，则适用企业标准。
2、国家、行业未设定标准的，其技术要求和质量标准由双方协商确定。若需要， 可在采购订单中规定产品的技术要求和质量标准。此外，双方确定的技术资料等附件也可作为核定标准的依据。 3、采用封样方式验收货物的，其不免除符合本条所确定的技术要求和质量标准。 4、乙方应向甲方提供合法有效的质量认证证书，如因缺乏必要的产品质量认证证 书致使甲方受到行政罚款等，应由乙方最终承担合理的责任。 五、交易程序与单据 1、每次交易以甲方发送的采购订单为准，甲方通常以乙方能收到的方式发送采购 订单。乙方应在收到甲方采购订单两天内予以书面确认是否供货，未就采购订单予以书面确认则被视为默认不承诺接受采购订单供货。若双方未能就采购订单达成一致意见或乙方未在甲方规定的合理的期限内交付产品时，甲方可另行寻找供货渠道，乙方最终坚持向甲方供货的损失自负。 2、在收到甲方提供的采购订单后，乙方应出具一份产品报价单给甲方，在收到甲 方签字或盖章的确认后，乙方会安排生产或出货。 3、乙方在交货时，每批产品必须带有交货清单，交货清单上应标明甲方采购订单 注明订单号、供方名称、需方名称、产品名称及代码，每种产品的交货数量、单价等。交货清单一式二联以上，甲方至少有一联。 六、收货与验收 1、乙方在交货时，甲方根据采购订单只做外观和数量上的清点，由收货员在交货 清单上签字确定收到运输方交付的货物，但该交货清单并不足以有效构成甲方无保留地接收该批产品之确认。 2、验货时由甲乙双方共同参加，若乙方人员因故不在场时，则由甲方本着诚信原 则自行验货，甲方人员应将验货结果书面通知乙方相关人员。但验收仅证明甲方对乙方所交产品数量、型号、规格是否相符的验收。 3、若甲方在收到货物时发现所收产品的外观有明显的破损，数量、型号或规格与 采购订单和交货清单不符，应在收货七天内书面通知乙方。 4、本协议或甲方采购订单中所包含的任何内容都将不会以任何方式免除乙方的 测试、检验和质量控制的义务。 5、按照本协议的规定对交付的货物进行付款并不构成对所收产品的接受。
米购协议书 为维护双方利益，确保甲乙双方正常长期合作，特制定以下之条款供双方共同遵守 甲方：深圳市百睿德科技有限公司 乙方：__________________________ . ______________________ 1.0 .乙方主要供应产品：______________________ . _____________________ 2.0.有关质量要求条款： 2.1. 乙方在供货前必须向甲方提供 ROHS镉、磷苯二甲酸盐等有效的测试报告，并签订质量保证书等， 送检样品经检验测试必须合格。卖方按照确认样进行大货生产和交货。 2.2. 甲方对乙方产品之抽样检验计划采用：MIL-STD-105E LEVEL 2.3. 甲方对乙方所供物品采取抽样检验来判定是否收货，但是甲方生产线在使用过程中不良率（D.R=不 良总数/上线总数量）不得超过以下目标，否则将视为不良超标，造成额外工时需要按规定进行扣款。 2.4. 乙方交货至甲方，必需附上乙方品管对于该产品的合格验货报告书，未附者，甲方有权拒收该项货 物. 2.5. 乙方来料延迟造成甲方生产断线、或者换线的甲方按每小时100元进行罚款。来料全数不良或 者不良超标、造成挑选或者重工工时，甲方按每小时50元进行扣款。 2.6. 甲方IQC依据来料抽检不良情况填报《来料不良状况及改善回复书》，并传真到乙方，乙方需 要在自甲方通知或收到甲方传真后 3天内进行书面回复改善措施，不回复或逾期回复的视为乙方未采取改善措施或拒绝改善，甲方有权每单扣款200元。 2.7. 同样的质量问题连续两次发生的，甲方品保部门需要派人到乙方工厂进行原因调查或质量辅导，所 发生的一切费用（包括人工工资、车费、食宿费等）均由乙方承担。 2.8. 因乙方材质或质量问题与甲方检测的样不同，被甲方或者甲方客户发现，造成客户投诉给甲方造成 损失的，甲方有权根据损失情况要求乙方进行全额赔偿。 2.9. 乙方应严格按照甲方确认的样品或甲方约定的质量要求提供产品，即使甲乙双方未特别就某些 单独的质量要求约定，但若乙方之货物若无该物品通常之效用或不符合相关国家标准或行业标准或甲方的标准者，同样被视为货物瑕疵，造成客户投诉并由此给甲方造成损失的，甲方同样 有权视情况对乙方进行追责或者索赔，乙方应承担赔偿责任。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程施工项目合作协议书通用版本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：______ 身份证号码：______ (以下简称甲方) 乙方：______ 身份证号码：______ (以下简称乙方) 丙方：______ 身份证号码：______ (以下简称丙方) 丁方：______ 身份证号码：______ (以下简称丁方) 戊方：______ 身份证号码：______ (以下简称戊方) 甲、乙、丙、丁、戊五方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准)，经五方友好、坦诚协商，现达成如下协议：第一章项目概况及合作条件 1.1 本工程项目总建筑面积为 _____平方米，中标造价约 ________万元人民币。 1.2 经过五方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为 ________万元左右，因此本工程项目计划投资 ________万元。 1.3 本工程项目的投资、股份比例分配如下： 1.3.1 甲方投资 ________万元，占 %; 1.3.2 乙方投资 ________万元，占 %; 1.3.3 丙方投资 ________万元，占 %; 1.3.4 丁方投资 ________万元，占 %; 1.3.5 戊方投资 ________万元，占 %; 1.4 在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本，由投资者共同承担，月利息按计息。业主所支付的工程款应优先支付共同借贷的资金及利息，不得挪做它用。 1.5 投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。 第二章工程管理责任及分工
政府采购合同 甲方（需方）：____________________ 乙方（供方）：____________________ 经过双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守，履行合同。 一，产品清单及付款方式 1.产品清单及价格（此表须与招标文件一致，可附后） 设备名称 ____________________ 设备型号 ____________________ 数量 ____________________ 单价 ____________________ 合计 ____________________ 中标总价格（大写） 2.付款方式 全部设备验收合格后的七日内，甲方向乙方支付合同总金额的 %即元人民币整。若延期付款，甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金。 合同总金额 %的余款即元人民币作为质保金，若设备运行正常，质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付。 二，交货时间及地点 1.交货时间：（投标文件承诺时间）。若延期交货。乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金。 因不可抗拒力所导致的交货，服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理。 2.交货地点：送货上门，安装调试。 三，保修条款 乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述（投标文件承诺内容）。 下例情况不属保修范围： 1.不可抗力引起的损害； 2.用户电力系统故障（如接地不良，电压超过规定范围等）引起的损坏； 3.用户私自维修引起的损坏； 4.用户自行造成的机械损坏（用户正常使用除外）； 5.其它不属于供应商负担的保修事宜。 四，相关权利及义务 1.甲方收到乙方设备后，乙方应在开发区政府采购管理办公室，开发区监察审计部门，开发区政府采购中心的共同监督下及时验收，验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备
采购合作协议书最新(标准版) Procurement cooperation agreement latest (Standard Version) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
采购合作协议书最新(标准版) 前言：企业经营是指企业在物质生产和商品交换的经济活动中，搞好市场调查与预测，选定产品发展方向，制定长期发展规划进行科学决策，达到预定的经营目标的过程。本文档根据经营合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方： 乙方： 风险提示： 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 为了促进_________农业生产的发展，进一步完善 _________农产品产、运、销一体化运作机制，提高农业经济市场化、产业化和规模化的发展水平，甲、乙双方本着平等、友好、诚信、互利的原则，就双方_________反季节瓜菜代购代销合作达成如下协议，供双方共同遵守。
第一条：基本合作内容 风险提示： 应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营 中出现扯皮的情形。 再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的 权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。 1.1 甲方保证及时、准确地向乙方提供本地农产品的种 植面积、区域分布、上市时间、总产量预测等信息资料，以便乙方制订市场营销工作计划。 1.2 甲方根据乙方的订单负责当地的瓜菜收购和包装工作，确保乙方所需反季节瓜菜的货源组织和供应;乙方负责瓜 菜的运输和销售。 1.3 甲方保证优先向乙方提供_________反季节瓜菜，平均日货量 不低于_________吨;乙方保证优先向甲方订购_________反季 节瓜菜（甲方不能确保乙方所需瓜菜的品质和数量情况除外）。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 采购基本合同书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
爱安德电子（深圳）有限公司（以下简称甲方）与（以下简称乙方）经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本基本合同。 第一条基本合同与个别合同 1. 本基本合同规定了甲乙双方之间采购交易的基本事项，适用于甲乙双方之间签订的所有个别合同，甲乙双方应遵守本基本合同和个别合同的约定。本基本合同与个别合同之间产生矛盾时，除非甲乙之间明确表示个别合同优先适用外，本基本合同优先适用。 2. 个别合同包括但不限于〈〈采购订单》。 第二条个别合同的内容 甲乙双方应在个别合同中注明订货日期、标的物的名称、物料代码、规格型号、品番、数量、交货日期、 交货地点、到货检查及其他交货条件、采购内码以及货款金额、单价、付款方式等。依据实际情况，在双方协商的基础上，可以事先对个别合同的部分内容另行规定。 第三条个别合同的成立与变更 1. 甲方向乙方下达〈〈采购订单》，乙方对此予以承诺后该合同成立。乙方不得接受任何非书面形式的订单。个别合同有规定的，个别合同优先适用。 2. 乙方应于收到〈〈采购订单〉〉后个工作日内签名回传，否则订单失效。 3. 甲方下达的〈〈采购订单》需经甲方有权人签名或加盖章后方为有效，乙方回传的〈〈采购订单》需经有权人签名或加盖章后方为有效。授权委托书及章样另以附件的形式进行确认，发生变更时应事先提交书面通知。 4. 甲方或乙方认为需要变更个别合同的，应立即通知对方，协商一致后可以变更合同。因一方责任引起个别合同变更时，另一方可以要求对方赔偿因此遭受的损失。 5. 〈〈采购订单》中任何项目发生变更时，变更一方需提交书面变更申请，注明变更原因，经甲乙双方授权人书面确认后方为有效。 6. 以上条款同样适用于除〈〈采购订单》之外的其它个别合同。 第四条产品的质量要求 1. 乙方必须严格按照经甲方提供的图纸或样品生产和供应产品，如有任何变更，甲方负责知会乙方更新有关图纸等，乙方应积极跟进相关的变化。因此引起的交期延迟，责任由甲方承担。 2. 乙方应保证所生产或供应的产品均符合国家环保法律规定及国家质量检验标准，特殊产品必须有国家特殊规定的质量认证书，并随货附带产品合格证书和质量检验报告等其他有关所供货物的文件。 3. 乙方应于首次报价或操作人员、物料、机器和作业方法（以下简称4M）变更时无偿多送备品 以备甲方质量检查部门检查来料时做实验。个别合同有规定的，个别合同优先适用。 4. 品质检查标准按国际通用的AQL检查标准进行检查。具体适用哪一款，由双方品质部门进行协商确定。
甲方：（采购人） 乙方：（供应商） 甲、乙双方根据_____________年_____________月_____________日市住房公积金中心服务窗口改造项目的竞争性谈判结果，甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。 一、采购内容 （一）项目名称 型号规格：（） 技术参数：（） 数量：（） （二）质量标准：必须达到国家规定验收标准 二、合同金额 2.1本合同金额为（大写）：__________________________元整（小写）￥_____________元。 2.2本建设项目合同金额为本项目招标范围内内容的合价进行包干。如超出本次招标范围（货物增减）时，由现场监督人员签字认可，提供双方认可的图纸、材料清单、工程量、预算、计实结算。 三、技术资料、协调 3.1甲方向乙方提供货物安装的有关技术资料。 3.2甲方应配合乙方全力协调安装过程中所涉及的各部门工作，在协调过程中所耽误时间不计入乙方工期。 3.3乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供货物的相关技术资料及安装进度计划安排。 3.4没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，
也应注意保密并履行合同的必需范围。 四、质保期和质保金 4.1质保期_____________年_____________月_____________日_____________工作日（自本项目安装验收合格之日起计） 4.2如质保期内乙方提供的货物经验收无质量问题，待保质期满后由甲方接到乙方申请退付意见书后在_____________个工作日内无息退还。 五、货款支付 5.1付款方式：在签订合同后货物运送到达并支付合同总价款_____________%，待安装调试能正常使用_____________天后支付合同总价款的_____________%，剩余_____________%部分作为质保金，该质保金在正常使用_____________天后无任何质量问题将全额无息退还。（由采购人根据项目确定） 中标人所提供货物运到采购人指定地点后，由采购人组织有关部门对其货物进行验收，验收合格后方可付款。 六、质量保证及售后服务 6.1乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品将货物安装调试完成，使甲方能很好的使用。 6.2如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后_____________小时内到达甲方现场。 6.3之质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 6.4上述的货物免费保修期为_____________个月，因认为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机械设备，终生维修，维修时只收部件成本费。 甲方： 乙方：
编号：_______________ 政府采购合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日
甲方（采购人）： 乙方（成交供应商）： 根据甲方委托_______________ 对__________ 项目进行竞争性磋商采购（磋商编号：________________ ）的询价结果，乙方为成交供应商，现依照竞争性磋商文件、响应文件及相关文件的内容，双方达成如下协议： 1、委托的项目和要求（以竞争性磋商文件为准，列表附后） 2、合同的价款和支付办法：根据竞争性磋商文件规定。 3、甲方对乙方的要求： 3.1本合同从________________ 年_________________ 月________________日起到 _________________ 年 _______________ 月________________ 日止。 3.2其他要求由双方协商后确定。 4、违约的责任 4.1未按期履约的违约责任 4.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额履约的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付 延期履约违约金的条件下，甲方有权选择同意延长履约期还是不予延长履约期，甲方同意延长履 约期的，延期履约的时间由双方另行确定。延期履约违约金的支付甲方有权从履约的合同款中扣 除。延期履约违约金比率为每迟交_____________________ 天，按迟交金额的___________________%。但是， 延期履约违约金的支付总额不得超过迟交部分合同金额的______________ %。 4.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期履约期按时足额履约的（不可抗力除外），每逾期_________________ 天，乙方应按迟交金额的____________________ %向甲方支付逾期履约 的违约金。逾期履约违约金的支付甲方有权从未付的合同款中予以扣除。若乙方逾期履约达 第2页共4页
工程施工项目合作承包协议书 甲方：唐军身份证号码： 乙方：黄振威身份证号码： 经友好协商，根据国家相关法律规定，在平等、自愿、诚实守信的基础上，甲乙双方决定合伙承包以下工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，双方达成以下协议，以资共同遵守： 一、项目名称：南宁市五塘自来水厂供水管道基础设施扩建改造项目工 程。 二、工程地点：南宁市兴宁区五塘镇。 三、工程造价：暂定肆仟万元人民币'最后以审定价为准。 四、出资约定： 1、双方确认，同意在工程开工之前由甲方出资贰拾伍万元 (卫50000.00)元，乙方出资贰拾伍万元(￡50000.00元, 总计伍拾万元(￡00000.00)整，借给南宁市五塘自来水 有限责任公司，作为图纸设计费、银行贷款评估费等，待业 主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方出资比例扣除归还, 或由甲乙双方协商该笔款的用途。 2、后续用款及业主工程款步及时到位，需垫资时应由双方各出一半 共同承担。 五、权利和义务： 1、双方以包工包料形式共同承包本工程，在扣除各种成本( 含工程中介
费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管 资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机 具购置费、施 工水电费、办公用房租赁费、 临时设施费、安全维护 设施费、 预结算费 用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项 开支）后，所获利润甲 方各占 55% ；乙方占 45%O 反之，本着风险 共担的原则，如承包本工程 出现亏 损或施工中出 现的有关处罚，由 甲乙双方按各自所获利润分配比 例分别承担。 2、 双方确定，采用聘请项目经理承包项目部的形式组织施工，双方 原则 上不参与项目部的日常运作，但有权对工程进度、质量进行监 督项 目经理 人选、应由双方进行协商确定，并由双方共同岀委托书。 3、 选用施工队组，确定各种单价，购买工程用大宗材料和机械工具、 租 赁施工机械时，双方应进行协商，双方协商一致后报项目经理认 可后方能 执行。如双方协商无果，则有项目经理审定，双方不得干 涉，否则按违约 责任第 1 规定执行。 4、 双方保证工程款专款专用，本工程设立共同专用账户， 建筑公司 拨付 工程款进入该专用账户，从专用账户取款须经甲乙方双方一致 同意，双方 签字盖章后方可从银行取款。双方各派一名财务人员对 日常财务开支进行 管理，杜绝不必要开支，减少成本支出。 5、 材料采购及其他各项开支均应开具正规发票，部分无法开具发票 的费 用支出，须经甲乙双方核实批准后才可从财务报销。 所有报销 凭证必须经 双方签认方可报销，施工期间甲乙双方人员应注意鉴别 搜集各类发票，以 供财务管理使用。 6、双方要发挥各自特长，在联系工程、协调各方关系和施工管理方 尽所能，要互谅互让，共同面对和克服施工过程中遇到的困难， 以确保本 理人员工 面竭
政府采购供货合同协议书范本 政府采购供货合同协议书范本 甲方：____________市政府采购中心 乙方：__________________________ ______市政府采购中心经过公开招标采购(招标编号：ZSCG______-ITZB-______)，确定____________为本级行政事业单位网络安全隔离卡协议供货中标供应商，甲乙双方经协商，就协议供货有效期内乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款： 第一条供货商品清单及协议价格 乙方保证按投标时确定的价格提供如下内容的合格产品详见《网络安全隔离卡价格及供货联系表》(附件一) 第二条甲方与乙方 ______市本级行政事业单位和社会团体(以下简称采购单位)与甲方享有同等权力，本协议下述各处所指甲方包含____________市政府采购中心及采购单位。
乙方确定下列代理商(名单附后)为供货商，供货商代表乙方进行送货、售后服务、维修及资金结算等，乙方对供货商在协议履行期间的行为需负责任，本协议下述各处所指乙方包含签署本协议的中标供应商及供货商。 第三条质量标准和要求 1.乙方保证本协议中所供应的货物是______年______月______日以后生产的，质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合协议目的的特定标准确定。 2.乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。 第四条权利瑕疵担保 1.乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。 2.乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方
YOUR LOGO 采购合作协议书整理版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
采购合作协议书整理版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方： 乙方： 风险提示： 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 为了促进_________农业生产的发展，进一步完善 _________农产品产、运、销一体化运作机制，提高农业经济市场化、产业化和规模化的发展水平，甲、乙双方本着平等、友好、诚信、互利的原则，就双方_________反季节瓜菜代购代销合作达成如下协议，供双方共同遵守。 第一条：基本合作内容 风险提示： 应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。 再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权
利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。 1.1甲方保证及时、准确地向乙方提供本地农产品的种植面积、区域分布、上市时间、总产量预测等信息资料，以便乙方制订市场营销工作计划。 1.2甲方根据乙方的订单负责当地的瓜菜收购和包装工作，确保乙方所需反季节瓜菜的货源组织和供应;乙方负责瓜菜的运输和销售。 1.3甲方保证优先向乙方提供_________反季节瓜菜，平均日货量不低于_________吨;乙方保证优先向甲方订购_________反季节瓜菜(甲方不能确保乙方所需瓜菜的品质和数量情况除外)。 1.4甲方协助乙方在当地开展农作物新品种和农业生产技术的推广业务，整合本地的农业资源，以推动本地农场企业与乡镇企业的农业信息网络工程。 第二条：订货、数量及价格 2.1乙方每次订货可以电话、传真或电子邮件通知甲方，甲方同意再以电子邮件或书面传真确认，详列所需瓜菜品种、等级规格、数量、质量要求、收购价格及交货时间、地点等，传真原件须乙方经办人签名并加盖乙方单位公章生效。 2.2乙方每次订货一般总量不少于5t货车标准配载(空运货物除外)，低于5t货车标准载量乙方应提高瓜菜收购代理费标准。
采购协议书范文 供方：___________ 需方：___________ 供、需双方根据___________ 年____________ 月___________ 日__________ 备项目谈判 结果和谈判文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。 一、合同文件：招标文件、投标文件的所有内容是构成本合同不可分割的部分。 二、合同金额：___________ （以上价款以人民币进行结算） 《采购货物清单》 丨序号丨采购项目丨品牌丨产地丨配置及说明丨数量丨投标单价（元）丨投标总价（元最终数量按实结算，结算按以上单价。 三、设备质量要求及供方对质量负责条件和期限： 供方提供的设备必须是现货、全新，符合招标货物要求的规格型号和技术指标。供方对设备提供______________________________ 的维修保养期，保养期内非因需方的人为原因 而出现质量问题的，由供方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。 四、安装完毕时间：______________ 交货地点：____________ 五、供方应随设备向使用单位提供材质的质保书。 六、中标的投标方的保证金整转为履约保证金，在质保期满一年无质量问题后七天内退还（不计息）。 七、付款方式： 全部货到工地验收合格后七天内支付合同价款的70%,工程竣工验收合格后七天内付清全部货款大小款凭发由编合同、政最新最热结算标准府采购验收单由财政直接支付。 八、违约责任：
1、需方（使用单位）无正当理由拒收设备，拒付货款的，需方向供方偿付设备款总值的百分之三十违约金。 2、需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额千分之（二?五）的违约金。 3、供方所交付的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒绝。供方向需方偿付货款总额的百分之三十的违约金。 4、供方逾期交货的，供方向需方每日偿付货款总额千分之（二?五）的违约 金。 5、供方逾期三十日不能交货的，视为不能履约，则供方向需方支付货款总额百 分之三十的违约金。 九、因设备的质量问题发生争议，由________________ 政府有关部门或其指定的技术单 位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受。 十、本合同发生争议产生的诉讼，可向_______________ 人民法院提起诉讼或向 __________ 仲裁委员会仲裁。 十一、本合同一式六份，供需双方各执二份，_________________ 采招办和__________ 政府采购中心各执一份，均具同等效力。 十二、本合同加盖_____________ 政府采购和招投标监督管理办公室备案专用章印章 后方为有效。 十三、本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充，但增加或补充协议的条款不得对招标文件作实质性修改。补充协议与本合同具有相 同的法律效力。 供方（盖章）：____________ 需方（盖章）：______________________________ 地址：__________ 地址：______________________________________ 法人代表（签字）：_____________ 法人代表（签字）：_________________________ 委托代理人（签字）：_____________ 委托代理人（签字）：________________________ 电话：__________ 电话：______________________________________ 开户名称：___________ 开户名称：__________________________________ 开户银行：___________ 开户银行：__________________________________
工程施工项目合作协议合同范本 Latest model contract of cooperation agreement for construction project 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
工程施工项目合作协议合同范本 前言：本文档根据题材书写内容要求展开，具有实践指导意义，适用于组织或个人。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方： 身份证号码： 住址： 电话： 乙方： 身份证号码： 住址： 电话： 甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套 工程项目的施工，经双方友好、坦诚协商， 达成如下合作协议： 一、项目概况及合作条件
1、本工程项目总建筑面积为_____平方米，工程总价为 _____万元人民币。 2、经过双方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费 用为_____万元左右，因此本工程项目计划投资_____万元。 3、本工程项目的投资、股份比例分配如下： （1）甲方_____投资_____万元，占_____%。 （2）乙方_____以工程项目及技术投资，占_____%。 4、业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。 5、投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专 用账户_____上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了 解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。 二、工程管理责任及分工 1、该项目工程管理责任及分工如下 （1）该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部 门的工作由_____方主管。
政府采购供货合同协议 书 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
X X X X X X X X X X 供货合同 （编号：XCZX200X-XXX） 甲方：XXXXXXX 乙方：XXXXXXX 鉴证方：西安市市级单位政府采购中心 20XX年XX月 中国西安 供货合同 甲方：（采购单位名称） 乙方：（供应商名称） 鉴证方：西安市市级单位政府采购中心 鉴证方就甲方所需货物，在西安市财政局政府采购管理处的监督管理下， 按照政府采购程序组织公开招标，确定乙方为中标供应商。依据《中华人民共 和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同 法》以及西安市市级单位政府采购中心招标文件、中标供应商投标文件正本和 澄清表（函）、中标通知书，经甲、乙双方协商，鉴证方鉴证，达成如下条 款。 一、合同标的物内容及数量（以投标文件正本和澄清表〈函〉为准）
二、合同价款 （一）合同总价款为人民币（大写） （￥）。 （二）合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费及其它费用。 （三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。 三、款项结算 （一）所有货物到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格后，一个月内支付合同总价款的XX％。即人民币（大写） （￥）。 （二）留合同总价的X%，作为保证金。即人民币（大写） （￥），从验收合格之日起满一年后，如无质量等问题，一个月内一次付清。 （四）支付方式：银行转帐。 （五）结算方式：由乙方与采购人结算，发票开采购单位，到采购单位办理付款手续。 四、双方的权利和义务 （一）甲方的权利和义务 （甲、乙双方约定） （二）乙方的权利和义务 （甲、乙双方约定） 五、交货条件： （一）交货地点：甲方指定地点。 （二）交货期：自合同签订之日起，XX个工作日，完成货物的安装、调试并正常运行。 六、运输