煤矿土石方剥离施工合同
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
根据《中华人民国合同法》及其他相关的法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就甲方新星煤矿土石方剥离施工承包给乙方，现结合施工现场的实际情况，以“安全第一、预防为主”为指导思想，为了明确双方的责任，权益和义务，遵循平等互利的原则，经双方协商一致，签订本合同供双方共同遵守执行。
一、工程概况及承包围
1、工程名称：市新星煤矿第标段土石方剥离工程。
2、工程地点：市天宇集团新星煤矿
机械数量：开工之前先上8组以上机械
3、工程围拐点坐标：由甲乙双方共同认定。
4、工程承包围及容：
完成甲方划定的工作面坐标区土石方剥离工程及装卸，运输包括作业区围土石方剥离、土石方挖、运、施工区域的道路修复，机械道路的维护平整，道路洒水降尘的辅助作业，安全证明的各项措施由乙方负责。
5、工程运输距离：不超出2公里。
6、工程施工任务量：每个月完成施工量不低于50万立方。
二、施工开工日期及工期：
1、施工工期年，自年月日。（开工日期）以接到甲方开工通知书之日为准。工程量立方。
2、工程期限：暂定年，如遇特殊情况工程量变化，不可抗拒自然因素以及政府方面原因造成停工的，工期顺延。
三、承包方式及价款结算
1、承包方式：乙方独立完成合同规定围的工程。
2、工程单价和结算：
1）方量结算：按实际测量方量计算，单价为税后价，每立方米/2公里以元每立方米，超出运距按实际路程每增加100米加0.10元每立方米，深度40米以每延深1米加元每立方米，合同履行期间工程价格不受任何因素而变化。
注：因是税后价，甲方在向乙方支付工程款时不用向甲方提供发票，只需提供财务收据。
3、工程款结算：该工程正式施工之日起，由乙方全额垫付一个月工程款、第二个月5号前甲方应支付乙方第一个月90%的工程款、第三个月以后支付100%，工程完工后支付第一个月10%。
4、甲方除支付上述工程款外，不再承担和支付其它任何费用。
5、如油款等施工材料保障，涨幅8%之由乙方自行承担，乙方只负责每吨柴油价格4.7元，如超出8%则由甲方负责，油料及爆破材料由甲方提供，在工程结算款中扣除。
6、在施工过程中若出现有水的情况，排水的一切费用都由甲方承担。
四、工程保证金
1、如矿管相关部门要求缴纳工程保证金，与乙方无关。
2、在本合同履行过程中乙方发生违约行为或安全事故的，甲方有权在施工款中扣除相关费用用于抵扣违约金或支付赔偿款。上述费用扣除后甲方有权在乙方当月工程款中扣划一定数额款项作为保证金。
3、在本合同履行过程中甲方发生违约行为的，如甲方不能按时支付乙方工程款的，乙方有权在低于市场价20%的价格销售甲方所有矿产品用于抵顶工程款。
4、合同终止或解除，工程款及违约金、赔偿款等其他费用在一个月结清。
五、甲乙双方的责任和义务
1、甲方的责任和义务：
1）甲方有权对施工现场进行监督、指导，确保施工作业的安全。
2）乙方应积极配合甲方协调施工过程中与地方政府、村民的协调工作。
2、乙方的责任和义务
1）乙方生产所需的各种机械设备由乙方自行解决，其维修保养，修理及其他后勤保障所产生的费用由乙方自行承担。
2）乙方应严格遵守甲方作业规则，相关制度，严格执行安全生产，文明施工规。承担施工过程中所有安全责任，严格执行政府有关部门的政策法规，否则承担所有责任。
3）乙方必须积极配合家访工作，配合相关部门的各项检查，负责排渣道路的维修，洒水降尘，平整渣台。
4）乙方负责其作业人员的生命财产安全及民事责任。
5）乙方必须加强管理，确保施工现场安全，如发生一切交通、工伤事故，全部由乙方自行负责并承担全部责任。
6）乙方应在施工现场设立安全标牌，防止无关人员进入施工现场，以“安全第一、预防为主”为指导思想，消防安全隐患。
7）乙方保证本项目涉及的所有合同及相关文件不得复印或向第三方泄露，一经证实，甲方有权终止合同并由乙方承担一切责任。
六、验收及办法
1、验收依据：建设单位的《工程验收管理办法》。
2、验收办法：每月有业主方、甲乙双方组织人员共同参与完成工程验收，由业主方和甲方出具验收结果，经业主方、甲、乙三方确认签字后生效，作为结算依据。
七、工程技术及其要求
1、乙方必须严格执行矿山开采有关规程，规定及国家有关法律法规以及矿产部下发的《质量标准化标准及考核评级实施细则》，《安全管理办法》，《土石方管理方法》，《统计报表管理办法》，《关于加强工作的通知》及有关矿规矿纪，精神文明建设，社会治安综合治理管理办法。
2、工程施工中工程进度，工程质量，工程位置及出现破坏工程行为按甲方有关规定处理。
八、其它约定
1、遇有政府检查，爆破物品及当地石油公司油料供应短缺或天气恶劣原因延续五天不具备出车条件的，乙方当月的任务量可按甲方对应日计划量减除。
2、乙方特殊工程人员都必须有特种行业操作和上岗证。
3、乙方必须配备专职安全员，并积极参加甲方组织的安全学习和技能培训。
4、乙方应签订“安全、环保、消防协议书”，现场文明施工责任书。
5、合同价款中包括了安全施工管理，安全措施，现场文明施工等费用。
6、乙方必须严格遵守《安全生产管理条例》、《爆炸物品使用管理条例》、《安全法》等有关规定，文明施工。
7、乙方各项施工队员在上矿前体检合格证，如有疾病隐瞒，后果乙方负责，乙方施工队所有人员的医疗费用全部由乙方承担。
8、乙方必须全额购买保险，重大伤亡事故按国家有关规定或保险公司条款执行，乙方不得无理取闹，同时根据相关部门的要求，乙方可自愿购买商业保险。
九、乙方必须自律和遵守以下条款
1、严禁酗酒和酒后上班及打架斗殴，如有发现甲方有权按规定予以处理。
2、乙方发生的任何车辆和机械事故，人员伤亡等经济及法律责任，由乙方自行负责赔偿。
十、特殊约定
1、如因业主及甲方原因未能按时向乙方支付工程款，乙方有权卖业主的所有矿产品。（注：低于市场价20%），作为所发生的工程款或相关费用。
2、乙方进场时间以甲方通知为准。，乙方必须保证按时进场施工。
3、临建由乙方按照甲方要求统一管理，费用由甲方承担。
十一、合同期限（合同生效与终止）
自年月日至年月日结算付款完为止。
十二、违约责任
1、甲、乙双方不得单方违约，如单方违约，则由违约方承担对方合同总额的3‰执行违约金处罚。
2、若甲方资金不能按时支付乙方工程款项，乙方有权停工，如停工达到5天以上，停工期间甲方必须赔偿乙方的设备损失和人员工资，按（型号400以上的挖掘机每台2000元/天，型号300以上的挖掘机每台1500元/天，大渣车每台600元/天，小渣车每台400元/天，装载机每台400元/天，撒水车每辆200元/天，人员工资150元/天）及相关实际损失，并相应顺延工期，如因甲方的原因造成乙方停工一个月，甲方无条件退还乙方所有的保证金款项并赔偿由此带来的一切经济损失，并以业主方和甲方的所有矿石为担保。
3、本合同爆破作业由乙方承担施工，甲方提供爆破材料，如因甲方爆破材料不正常，每月累计不得超过48小时，超过48小时的每超过一天按本章第2条的赔偿标准执行，进行赔偿。
4、乙方如有违反合同约定行为的，应按照有关规章制度执行。
十三、违约、索赔和争议
1、甲方不按合同履行责任、义务导致乙方无法施工时赔偿误工损失，工期顺延。
2、因不可抗力或政策原因导致工程无常进行合同中止，甲方结清
乙方施工进度款并支付乙方出场调遣费和人员遣散费。
3、本合同未尽事宜双方协商解决。
4、双方在履行合同中产生争议时，双方协商解决，如协商调解不成时向工程所在地人民法院提起诉讼。
十四、合同份数
1、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，本合同经甲乙双方盖章后生效，工程竣工、工程款结清后失效。
2、渣台管理、洒水甲方负责，第一个月乙方的生活费用、维修费用由乙方自理。
3、合同签订预交元定金，乙方在规定日期进不了场，甲方不予退款。
4、爆破工程由甲方负责。
甲方签字：乙方签字：
号：号：
：：
年月日年月日
小工程施工合同范本 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
小工程施工合同范本 发包方： 法定代表人： 承包方 法定代表人： 为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：____________。 二、建筑面积（工程形式）：____________。 三、施工地点：________________。 四、工期： 1、开工：____年__月__日； 2、竣工：____年__月__日； 3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式： 本工程采取下列第_____项方式承包。 1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算； 2、包工不包料； 3、包工包料。 如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。 六、工程质量管理及验收 1、质量标准：工程质量符合___________________标准。 2、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 3、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。 七、工程价款：共计_______人民币元。 八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。 九、质保期：_______年。 十、双方的责任义务 1、发包方的责任义务
运动场施工合同 运动场已成为广泛应用的大型体育场所,那么运动场施工合同是怎样的呢?以下是在学习啦小编为大家整理的运动场施工合同范文，感谢您的欣赏。 运动场施工合同范文一甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。杨勇刚 .(以下简称甲方)与武汉科恩克科技发展有限公司 (以下简称乙方)签订的《东岗镇全民健身中心运动场施工合同》(以下称合同);甲、乙双方共同协商就施工事项协商一致，为明确双方义务和责任，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点：河南省林州市东岗镇 工程内容：跑道、篮球场等工程 1、透气型塑胶跑道(国标13mm)包工包料价格为：元/㎡(不含税金)，面积约为000 ㎡(以实际施工面积据实结算)，规格为 1mm。合计总金额为：￥： 156000 (人民币大写壹拾伍万陆仟元整 )。、4mm硅pu球场包工包料价格1 元/㎡(不含税金)，面积约为00 ㎡(以实际施工面积据实结算)，规格为 mm。合计总金额为：￥：8600 (人民币大写肆
万捌仟陆佰元整 )。 、以上价格由材料费、施工费、运费、机具费等组成(不含税金)。 、工程质量必须达到相关产品国家标准，否则不予验收。 二、施工方式 工期定为 10 天(不包括阴雨天及养护)，2015年5月25日前必须完工。 三、甲乙双方的责任 1、甲乙双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。 、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、 监督、检查和验收。 、甲方须提供工程施工的水电等必要条件，若临时更改施工方案需提前通知乙方，且由此造成的成本上升和工期延长，乙方不承担相关责任。 、按本合同约定，向乙方支付工程款项。 、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用电、用水等。 、由于甲方责任导致未能按原协议工期进度进行，而造成增加进、退场、误工费用，甲方应予以补偿。 、在乙方进场前，甲方负责将施工现场清理干净。
煤矿土石方剥离施工合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民国合同法》及其他相关的法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就甲方新星煤矿土石方剥离施工承包给乙方，现结合施工现场的实际情况，以“安全第一、预防为主”为指导思想，为了明确双方的责任，权益和义务，遵循平等互利的原则，经双方协商一致，签订本合同供双方共同遵守执行。 一、工程概况及承包围 1、工程名称：市新星煤矿第标段土石方剥离工程。 2、工程地点：市天宇集团新星煤矿 机械数量：开工之前先上8组以上机械 3、工程围拐点坐标：由甲乙双方共同认定。 4、工程承包围及容： 完成甲方划定的工作面坐标区土石方剥离工程及装卸，运输包括作业区围土石方剥离、土石方挖、运、施工区域的道路修复，机械道路的维护平整，道路洒水降尘的辅助作业，安全证明的各项措施由乙方负责。 5、工程运输距离：不超出2公里。 6、工程施工任务量：每个月完成施工量不低于50万立方。 二、施工开工日期及工期：
1、施工工期年，自年月日。（开工日期）以接到甲方开工通知书之日为准。工程量立方。 2、工程期限：暂定年，如遇特殊情况工程量变化，不可抗拒自然因素以及政府方面原因造成停工的，工期顺延。 三、承包方式及价款结算 1、承包方式：乙方独立完成合同规定围的工程。 2、工程单价和结算： 1）方量结算：按实际测量方量计算，单价为税后价，每立方米/2公里以元每立方米，超出运距按实际路程每增加100米加0.10元每立方米，深度40米以每延深1米加元每立方米，合同履行期间工程价格不受任何因素而变化。 注：因是税后价，甲方在向乙方支付工程款时不用向甲方提供发票，只需提供财务收据。 3、工程款结算：该工程正式施工之日起，由乙方全额垫付一个月工程款、第二个月5号前甲方应支付乙方第一个月90%的工程款、第三个月以后支付100%，工程完工后支付第一个月10%。 4、甲方除支付上述工程款外，不再承担和支付其它任何费用。 5、如油款等施工材料保障，涨幅8%之由乙方自行承担，乙方只负责每吨柴油价格4.7元，如超出8%则由甲方负责，油料及爆破材料由甲方提供，在工程结算款中扣除。 6、在施工过程中若出现有水的情况，排水的一切费用都由甲方承担。 四、工程保证金
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 矿山开采施工合同
编号：FS-DY-69313 矿山开采施工合同 一、工程概况： 1、工程名称：云南省石屏县柏木租铅锌多金属矿矿石开采项目。 2、工程地点：云南省红河哈尼族彝族自治洲石屏县柏木租 3、工程内容：土石方开挖、剥离、爆破、运输、矿石开采等。 4、工程量：以甲方矿山总工程量为准。 二、工程开采施工方式： 1、乙方负责将位于云南省红河哈尼族彝族自治洲石屏县柏木租铅锌多金属矿的覆盖层土石方剥离及矿石采矿事项。 2、乙方包工包料、自主经营、自负盈亏；施工现场内所发生的
安全事故由乙方负责。 三、工程工期 l、开、竣工日期 开工日期：（以甲方签发的《开工令》为准）。 竣工日期：（以相关部门签发的验收合格依据为准）。 2、本矿山采矿总工期为：日历（天）。 四、采矿计价： （一）综合单价 l、土方：每立方米11.5元； 2、涉及爆破的石方：每立方米21.5元；矿石每立方米28.5元。 注：涉及爆破的石方及矿石其均价不低于每立方米23.5元。 以上综合单价不含税费。 （二）综合单价包含的内容 1、土石方（含矿石）的开挖（剥离）、装运（1km以内），施 工过程中的排土、排水、进出施工便道（含土石方开挖、
合同编号： 建筑施工合同样本 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 签订地点：_____________________ 签订日期：_____________________合同编号：_____________ 工程名称：________________ 发包方：(甲方)__________ 承包方：(乙方)__________ 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(GF-**-0201)，就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议： 第一条工程概况 1.1工程名称：________________________________ 工程地点：________________________________ 工程内容：见“工程项目一览表”(附后)。 承包范围：________________________________ 承包方式：________________________________ 1.2工程性质(指基建、技改、合资等)：________ 批准文号(有权机关批准工程立项的文号)：__________ 1.3定额工期总天数：________天。
1.4开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期，以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准)：本合同工程定于____年____月____日开工。 竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工程为准)：本合同工程定于____年____月____日竣工。 1.5质量等级：__________________________________。 1.6合同价款：本合同工程承包造价为________元。 金额大写：__________________________________。 第二条合同文件及解释顺序。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下： 1.协议条款; 2.合同条件; 3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; 4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件; 5.施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定; 6.按可填单价的工程量清单承包的建设工程，甲方提供的工程量清单; 7.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求; 8.国家和本市关于施工合同管理的规定。 当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决;双方意见仍不能一致的，按第三十条约定的办法解决。 第三条合同文件使用的语言文字，标准和适用法律 3.1合同语言：本合同文件使用汉语。
篮球场体育设施工程施工合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，决定由乙方承包甲方工程。按照《中华人民共和国合同法》及《建设安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方签订合同如下： 第一条、工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程内容：。第二条、单价及总造价 1、2-3mm硅PU篮球场：施工单价：元/㎡，（不含税），面积㎡； 2、运动场附属器材报价： 3、工程总造价：￥元（大写：元，以上按实际面积结算。） 第三条、质量
1、工程质量按国家标准GB/T14833-93执行。 2、乙方提供所有材料出厂合格证及质量检测报告。 3、基层要求：对原有混凝土基层时行修补处理，无裂缝、表面平整、坚固可靠。 4、面层要求：表面平整、整个场地拉通线，最大处不超过5mm，色泽均匀，无脱层、无开裂、无明显接缝，坡度在1‰以下。 5、由于材料及施工原因发生质量问题（如开裂脱层），乙方无条件返修，不计成本，因使用不当造成对场地的伤害或基础原因，乙方负责维修，费用另计。 6、本工程免费保修一年，保用五年，在保质期内因材料及工程质量问题造成损坏，免费维修，因使用不当及基础原因负责维修时合理收取费用。 第四条、工程工期 以建设方场地能达到施工条件开始计算工期，工程要求在天（有效工作日，不包括基础处理）内完成，如遇下列情况，工期顺延。 因停水、停电连续超过24小时以上；雨、雪、冰冻以及人力不可抗拒的自然灾害。 第五条、付款方式 合同签订之日甲方即预付给乙方总工程造价的50%，其余款项待工程竣工验收后三天之内一次性付清。（以上报造不含税金） 第六条、双方责任 甲方：
甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，就营盘水大黑山露天煤矿土石方剥离施工，甲方同意将土石方剥离工程及煤区开采工程交给乙方全面施工，为明确的双方权利和义务，现将有关事项达成以下条款： 一：工程施工名称： 露天煤矿土石方剥离 二：施工地点： 三：工程内容： 露天煤矿土石方挖、装、运、推平、回填。 四：施工期及施工量： 工期为年，工程面积平方公里，工程量约亿立方。 五：施工标准： 按甲方提供的资料方案乙方施工，乙方接到甲方的进场通知后，三日内设备必须进场。 六：单价： 1、0至1公里挖、运、平，税后价每方元，深度平均为70米基价，超出深度基数，价格另计，回填每方税后价元，乙方负责把煤矸石运送到甲方就近料场，每方税后价元，乙方负责取煤装运煤车，如甲方需要把煤运到就近料场，每方税后价元。 2、甲方提供的柴油均以当地石油公司价格为基准，甲方所提供的火工以及当地爆破公司的价格
为基准。 七：承包方式及其它事项： 1、工程总承包：包工、包料、包安全、保质量 2、甲方根据乙方制定的施工方案，按月下达生产指令 3、工程施工安全管理办法待乙方进场后，根据实际情况，由甲乙双方共同签署《土石方剥离工程施工安全管理制度》 4、乙方必须严格遵照煤矿三大安全规范和甲方提供的质量、安全标准施工 5、乙方必须把超过公分的煤炭、煤矸石剥离，如未按照甲方的要求浪费资源未剥离，乙方愿意承担甲方的相应处罚。 八：付款方式： 车辆进场后15天内工程量的款项作为项目质量保证金，工程验收合格后一次性结算清。 每月15日为结算日，当月20日前结算全额工程款，每月15日为验收期，由双方工程技术人员实际结算，以双方工程技术人员确认方量为依据。 九：如果在施工中遇到水涌、流沙、石灰岩、液岩等，需要爆破及相关所发生的费用按双方协商定价。 甲方负责协调上级部门检查，处理好和周边政府及老百姓的关系。 甲方负责提供临建场地并负责联系水源、电源。 甲方应协助乙方搞好施工现场的安全管理和监督。 十：停工补偿： 1、由于政策和不可抗拒因素造成的停工不予补偿。 2、因甲方原因造成停工，三日内不予考虑，如果连续停工超过三日，甲方补偿乙方的设备和人员工资，挖掘机每天每台元，装载机每天每台元，运输车（标体）每天每台元，人员工资每人每天元。
内部编号：AN-QP-HT673 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 矿山施工合同通用范本
矿山施工合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 甲方：xx内外矿业有限公司 乙方：身份证号码： 现就甘肃省酒泉市xx县生地湾穿山驯xx 矿区花岗岩荒料开采有关事项，经甲乙双方友好协商达成如下石材荒料开采协议，供双方共同遵守执行； 第一条甲方指定位于xx县xx矿区一角平面面积约10000平方米由乙方承包开采。 第二条承包期限为年，即自年月日起至年月日止。 第三条开采、取料要求： 1、锯切开采平面面积计算方式为：长度按
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工合同范本XX 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
现今，房产领域发展迅速，建筑市场日渐繁荣，因建设工程施工合同无效而引起的纠纷呈现不断上升态势。建设工程施工合同怎么写呢？以下是华律为大家整理的建设工程施工合同范文，欢迎参考阅读。 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经过友好协商，双方就平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成一致，签订本合同。 一工程概况 工程名称：平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作 工程地点：平武县豆叩镇华丰村 工程内容： ①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理（92 米 70米8米）计51520立方米（含运输，运距不超过5km） o ②、厂区场平后保坎建设（92米8米高米宽［均距］）计：1840m3 ③、厂区道路硕化建设（130米10米）计：1300平方米 ④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。 ⑤、待建部分场地绿化处理工程。 ⑥、厂房建设图纸范围内容。 ⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理（承裁30吨）c ⑧、办公区域的装饰部分。
工程承包范围：上述工作范围。 工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。 二、工程质H要求：合格。 三、工程工期约定：20xx年1月1日进场，竣工日期 20xx年6月30日。 四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建 手续由甲方提供。 五、乙方必须按照国家建设标准保质保虽，按期完成施 工。 六、工程造价及支付： 此工程为合同包干价，总计工程造价为万元（大写：伍佰壹拾陆万参仟元整）。 支付情况： 1、甲方必须按乙方月进度已完工程虽的85%戒付（每月25日结算当月工程虽）; 2、工程完工后，甲方将工程款在一月内（25工作日内） 付至97%; 3、剩余工程款3咐保修金，保修期为一年，到期后无 质虽问题甲方全额支付给乙方。 七、组成合同的文件： 组成合同的文件包括： 1、本合同协议书；
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造施工工程，根据<中华人民共和国合同法>及有关法律、法规，本着诚实信用、平等互利的原则，经双方共同协商。达成如下协议，并订立本合同。 第一条：面积工程以及内容及造价 工程总造价：元整（含税），小写（人民币）：元整。 2、承接方式：包工包料、包工具、包安全生产、包文明施工。 3、施工地址：。 第二条：工程期限 1．开工日期：本项目工程工期自之日起。 2．施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等非乙方导致的情况或甲方书面确认工期可顺延。3．因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。 第三条：工程款项支付和结算，分为期 1.合同签订当天，甲方支付乙方总工程款的%作为定金（即大写：整￥：元整） 2.工程材料全部进场，甲方需支付乙方总工程款的%（即大写：整￥：元整） 3.工程完工，甲方验收合格后支付乙方%（即大写：整￥：元整） 4.工程完工，甲方验收合格后3个月后支付余款（即大写：整￥：元整）
如甲方未按合同约定支付款项，则每延期一天甲方需支付给乙方到期应付工程款%的罚款。 第四条：责任范围 一、甲方责任 ⑴甲方代表的授权应以书面形式递交乙方代表人，对甲方代表人超越权限的行为，乙方有权拒绝接受并应立即通知甲方。 ⑵甲方负责在施工区内无偿提供水、电给乙方。保证施工现场无其它交叉作业。 ⑶甲方提供与施工相关的明确资料给乙方。 ⑷甲方代表负责解决由甲方解决的问题，甲方应指定：为工程验收负责人。联系电话：。 ⑸严格按付款时间付款，否则甲方必须承担本工程造价的壹倍以上的赔偿及相关的法律责任（诉讼放在乙方所在地解决）。 ⑹由于非乙方责任所产生的误工，甲方应给予适当的补偿。 ⑺由于甲方责任导致未能按原协议工期速度进行，而造成的增加的进、退场、误工费用，甲方应给予补偿。 二、乙方责任 ⑴按甲方确定的颜色，面积进行施工。 ⑵保证按计划总工期完成。 ⑶严格按甲方确定的要求及说明进行施工。 ⑷乙方配合甲方共同监督工程质量。 ⑸乙方在施工过程发现不符合设计要求的或将引致质量问题的情况，应立即停工并以和素面形式通知甲方，双方协商解决。 ⑹乙方工人不可随意在施工场地以外随意走动，不得以任何方式向外泄露甲方情况。 ⑺乙方工人在施工过程中发生的安全问题甲方不负责任。 第五条：竣工验收
编号：_____________煤矿土石方剥离工程合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，为明确双方的权利、义务和责任，确保工程任务全面完成。在自愿、平等、互利、诚信的基础上，结合本工程的实际情况，经双方共同协商一致，达成以下条例合同： 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：矿区土石方剥离（土石方挖、装、运、渣台整平）。 4、工程计量：以双方实测挖运量为准。 5、工程单价：剥离土石方密实方含税单价元/方。 6、工程造价：以实际测量为准。 7、排渣运距：矿区范围至北部渣台。 第二条甲方的权利及义务 1、甲方授权委托人进驻工地，全权负责工程施工管理。 2、甲方负责本工程进度计量及签单。 3、甲方负责乙方施工机械燃油供给，所产生的油料费（执行市场价格变动）、油料损耗（损耗产生计，不产生不计）及运输成本0.14元/L由乙方承担，在工程款结算时一次性扣除。 4、甲方在开工前向乙方提供技术安全交底，及施工方案。 5、甲方向乙方提供生活用水、用电，费用乙方承担。 6、甲方工程如有变动或调整需提前三天向乙方告知。 第三条乙方责任和义务 1、乙方根据甲方提供的技术资料精心组织施工，乙方服从甲方的各项施工安排。 2、乙方有义务向甲方提供每天机械施工日志（机械台班时间、车辆运输数量），以方便甲方根据情况改进管理。 3、乙方派专人员负责工程施工，并负责好所有机械施工安排，且落实抓好安全工作。在甲方确定的工作范围内出现安全事故一律由乙方承担。 4、乙方在施工中应严格遵守安全生产责任书中的各项约定，杜绝发生伤亡及机械损毁等事故。 5、在施工中如发生自然灾害及不可抗力因素造成的工程损失，双方协商解决。
编号： _______________ 露天煤矿土方剥离工程施工 承包合同书 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年____ 月_____ 日 甲方： __________________________________________________________________ 乙方： __________________________________________________________________
为了健全施工管理规定确定内部经营机制，保证工程质量和工程进度，明确各施工队在工程施工 中的权益和义务，依照《矿山施工管理条例》及其他相关的法律、行政法规遵循平等、自愿、公 平和诚实信用的原则，结合工程实际，经甲乙双方协商达成合作协议，签订本合同供双方共同遵 守执行。 一、工程概况及承包范围 1.1、工程名称：_________________________________________________________ 1.2、建设单位：___________________________________________________________ 1.3、工程地址：_____________________________________________________________ 1.4、工程内容：完成甲方委托的土石方剥离工程量，包括作业区范围内土石方剥离、煤层上采挖运、施工区域内的道路修复、机械道路的维护平整、道路洒水降尘的辅助作业。地下大型防排水由业主方负责。 1.5、工程量： 1.6、严格按矿山指定地点堆放土石方，乙方承担所有费用，年终收山乙方必须按规定布置好安 全设施，清理好作业面土石方，妥善安排工作设施，经甲方验收后可收山，否则不予结算工程费 用。 1.7、乙方破坏性开采，造成资源浪费，甲方根据情况予以处理。 二、合同工期 2.1、开工时间： ___________ 年_月________ 日 2.2、竣工时间： ___________ 年_月________ 日 三、工程承包方式 3.1、甲方委托乙方完成 ______________________________________________________ 煤矿采区土石方剥离工程项目承包。 3.2、按工程量单价大包干的形式，包括剥土和工程施工中工作面的平整、防排水、防雷电、冬 季草原防火、作业区公里以内的道路修筑的日常维护、环境治理及所有辅助作业。 四、工程价格及费用承担 4.1、按甲方委托书乙方完成任务作业区范围的采装、运输、排土、防排水、防雷电、冬季草原 防火、环保治理等所有的辅助作业，按单价___________ 元/立方米（税后）价（不含爆破），采掘深度 不超过 ______ 米。每超深_______ 米增加_______ 元/m3。 4.2、乙方各种生产所需机械设备由乙方解决。其维修保养、修理及其他后勤保障所产生的费用 由乙方自行承担，甲方不负责任 五、工程款结算预付方式 5.1预付款___________________________________________________________________
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
体育场地工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同, 并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围和内容描述: 四、工程造价： 第二条工程期限 一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额, 经双方商定，
本合同工程开竣工日期如下： 全部工程自年月日开工，至年月日竣工。（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表） 二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。 三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。 1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者； 2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者； 3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。 第三条物资供应 一、全部工程所需的物资按下列第（ 2）项供应方式办理：
1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。 2.统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。 3.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。 二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供应材料、设备一览表。 三、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验（甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议）。 四、工程所需材料，如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。
土石方承包合同 The obligee in the con tract can accomplish the goal in a certa in period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：______________________ 乙方：______________________ 时间：______________________ 编号：FS-DY-67107 土石方承包合同 使用备注：该资料可用于合同内的权利人通过商量，得出需要共同认可的权利和职责，并且约定在一定周期里完成商定的目标。文档可直接下载或修改，使用时请详 I 细阅读内容。 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 依照中华人民共和国安全生产法、矿产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法等相关法律规定为法规依据，遵循平等自愿、合法、公平和诚实守信的原则，甲方将奇台
露天煤矿土方、剥离承包给乙方，为明确双方职责，订立本合同。 一、施工概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、施工单价：挖运土方在公里之内每立方计价，挖煤公里内每吨计价。 4、如运距每超越1公里，加价元，深度超过二十米后每十米加价元。 5、挖方中如遇石方等需要爆破时，甲方应按市场的综合价进行计价安排。 6、施工任务：第一个月不限定工作量，第二个月应完成方量佰万立方，全年完成仟万立方，施工期限为年。 7、结算方式：机械设备进场内打预付款％，后以实际完成工作量计算，每月25日结算一次，按实际结算工程量在5日之内，给乙方支付工程款的％，第二个月付清当月工作量的％和上一个月的余额%，依次类推，完工以后，一次性付清
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-028646 矿山施工合同范本(2020版) Model mine construction contract
矿山施工合同范本(2020版) 甲方：____________内外矿业有限公司 乙方：____________身份证号码：_______________ 现就甘肃省酒泉市____________县生地湾穿山驯____________矿区花岗岩荒料开采有关事项，经甲乙双方友好协商达成如下石材荒料开采协议，供双方共同遵守执行; 第一条甲方指定位于____________县____________矿区一角平面面积约 __________平方米由乙方承包开采。 第二条承包期限为_____年，即自20_____年_____月_____日起至20_____年_____月_____日止。 第三条开采、取料要求： 1、锯切开采平面面积计算方式为：长度按每条锯路走到的位置计算，宽度按锯路第一条和最后一条之间的总距离量算，并画出平面几何图形来计算面积。 2、乙方锯切必须使用￠3.2米片体锯切，在平台位置锯切深度必须达到1.40米以上。每条锯路宽度必须根据甲方要求下单生产。 3、荒料开采质量：荒料的开采以四面切、两面打为质量要求，按国家建材部颁发的质量标准执行。 第四条甲方的义务： 1、甲方负责提供圆盘锯2部、3#立方空压机2部、装载机1部供乙方生产使用，
乙方负责对其进行保管、养护、维修并承担维修费用，若有损坏乙方需要重新添置。承包期满后，乙方应将甲方所提供的设备如数归还，并保证该设备未损坏。 2、甲方须提供适宜开采的施工平台(即施工平台前期的杂石沙及平台以外的废渣由甲方负责清理，施工平台内产生的废渣杂石由乙方自行清理到甲方指定位置堆放)，修好荒料运输道路。 3、甲方负责供水供电设备安置，将电缆接至开采工作区附近并配备变压器。生活、生产等所用水、电费应由乙方自行负责，变压器正常损坏维修由甲方负责。 4、甲方负责解决乙方一期开采工人的住宿问题及地方事务纠纷。 第五条乙方的义务： 1、乙方负责购置开采所需的除甲方提供以外的设备配套等的采石工具线缆水管，以及相应的人员配备，并负责将荒料运送到指定堆场，由矿山到堆场之间的运输风险及费用由乙方承担。施工人员的现场管理及生产开采进度安排由乙方负责，但必须在甲方现场管理人员指导下开展作业。 2、安全生产：矿山生产开采中的安全管理由乙方自行负责管理，乙方应严格建立安全管理制度，并按照安全生产规程操作，确保矿山开采安全。 3、合同期内，乙方第一年必须完成__________立方以上的荒料开采任务。 第六条费用的计算标准、付款方式、时间等。 1、开采荒料的承包价格按锯切开采平面面积计算，每平方米单价为人民币壹佰贰拾元(不含税)。销售荒料时，若需要由乙方负责装车(司机和柴油乙方负责)，则装车费按每立方10元计算。 2、按锯切开采面积计价后，乙方必须在甲方指导下进行荒料的开采、整形。 3、结算方式为按开采平台每层结算一次，每层锯切完成并清理完成层上碎石后，
（GF —2013—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 国家工商行政管 理总局 制定
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
足球场建设合同 篇一：体育场工程施工合同 建设工程施工合同 （GF—1999—0201） 中华人民共和国建设部制定 国家工商行政管理局制定 二0一二年五月 建筑工程施工协议 发包方：云南天高镍业有限公司承包方：云南中润建筑工程集团有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订本合同。 一、工程概况工程名称：云南天高全厂公辅项目运动场工程工程地点：云南省曲靖市师宗县大同工业区工程范围：运动场土建、钢构、装饰、给排水及照明安装工程。工作内容：施工图纸范围内的土建、钢构、装饰、给排水及安装工程，具体详见工程量清单（项目名称及特征）。 二、承包方式:包工、包料 三、合同工期 工程自：20XX年5月20日开工，20XX年8月28日竣工，工期为
100天。 四、工程质量工程质量标准：合格。 五、合同价款 1.本工程的合同包干价为:198万元（壹佰玖拾捌万元整）。包括的工程内容的具体工程量、综合单价及工程做法详见工程量清单。 六、付款方式 1、工程款（进度款）支付：承包方每月20日提交当月已完工程量报表，发包方代表对承包方提供的报表于5日内审核和委托第三方审计后根据审计结果确定，次月10日前拨付当月已完成工程量80％的工程进度款。工程竣工验收合格并经结算审计后支付至全部工程款的95%，同时承包方开具全额建安税发票交于发包方；工程质量保证金为工程总造价的5%，保修期满二年后若无质量问题一个月内一次性支付。 2、付款方式：承兑50%，电汇50% 3、对非承包方原因增加的工程量（须有发包方认可的书面手续），所增加的费用，均由发包方负责。发包方应以书面方式明确新增工作量及其相关费用，并按上述付款方式和比例支付工程进度款，在工程竣工验收后并办理结算。 七、工程变更 发包方对原设计进行变更，承包方应积极配合，发包方应向承包方发出书面变更通知书，无书面通知承包方有权拒绝；承包方应按通知进行变更，不得擅自变更设计。
编号：_______________ 露天煤矿土方剥离工程施工 承包合同书 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年____ 月_____ 日 甲方： __________________________________________________________________ 乙方： __________________________________________________________________
为了健全施工管理规定确定内部经营机制，保证工程质量和工程进度，明确各施工队在工程施工 中的权益和义务，依照《矿山施工管理条例》及其他相关的法律、行政法规遵循平等、自愿、公 平和诚实信用的原则，结合工程实际，经甲乙双方协商达成合作协议，签订本合同供双方共同遵 守执行。 一、工程概况及承包范围 1.1、工程名称：_________________________________________________________ 1.2、建设单位：___________________________________________________________ 1.3、工程地址：_____________________________________________________________ 1.4、工程内容：完成甲方委托的土石方剥离工程量，包括作业区范围内土石方剥离、煤层上采挖运、施工区域内的道路修复、机械道路的维护平整、道路洒水降尘的辅助作业。地下大型防排水由业主方负责。 1.5、工程量： 1.6、严格按矿山指定地点堆放土石方，乙方承担所有费用，年终收山乙方必须按规定布置好安 全设施，清理好作业面土石方，妥善安排工作设施，经甲方验收后可收山，否则不予结算工程费 用。 1.7、乙方破坏性开采，造成资源浪费，甲方根据情况予以处理。 二、合同工期 2.1、开工时间：___________ 年_月________ 日 2.2、竣工时间：___________ 年_月________ 日 三、工程承包方式 3.1、甲方委托乙方完成 ______________________________________________________ 煤矿采区土石方剥离工程项目承包。 3.2、按工程量单价大包干的形式，包括剥土和工程施工中工作面的平整、防排水、防雷电、冬 季草原防火、作业区 _______ 公里以内的道路修筑的日常维护、环境治理及所有辅助作业。 四、工程价格及费用承担 4.1、按甲方委托书乙方完成任务作业区范围的采装、运输、排土、防排水、防雷电、冬季草原 防火、环保治理等所有的辅助作业，按单价___________ 元/立方米（税后）价（不含爆破），采掘深度 不超过 ______ 米。每超深_______ 米增加________ 元/m3。 4.2、乙方各种生产所需机械设备由乙方解决。其维修保养、修理及其他后勤保障所产生的费用由乙方自行承担，甲方不负责任。 五、工程款结算预付方式 5.1预付款___________________________________________________________________