北京市加工合同
合同编号：
定作人：
承揽人：
签订地点：
签订时间：
1 加工物（注：空格如不够用，可以另接）
2 定作人提供的材料
3 承揽人对定作人提供的材料的检验标准、方法、时间及提出异议的期
限：。
4 定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求：。
5 承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的日内答复。
6 定作人（是/否）允许第三人完成加工物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：。
7 定作人协助承揽人的事项与要求：。
8 加工物的技术标准、质量要求：。
9 加工物的包装要求及费用负担：。
10 加工物的交付方式、期限及地点：。
11 加工物的验收标准、方法、期限及地点：。
12 承揽人对加工物质量负责的期限及条件：。
13 定作人应在年月日前向承揽人交付定金（大写）元。
14 结算方式及期限：。
14 定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人（是/否）可以留置加工物。
15 本合同解除的条件：
(一)定作人可以随时解除合同，但应及时书面通知承揽人并承担由此给承揽人造
成的损失。
(二) 。
16 定作人违约责任：，承揽人违约责
任：。
17 合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申
请调解解决；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：（只能选择一种）
（一）提交仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
18 其他约定事项：
定作人（章）：
住所：
营业执照号码：
身份证号：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
税号：
邮政编码：
承揽人（章）：
住所：
营业执照号码：
身份证号：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：账号：
税号：
邮政编码：
[合同范本]建设工程施工合同（示范文本） 建设工程施工合同（示范文本）（ＧＦ—１９９９—０２０１） 第一部分协议书 发包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：＿工程全程＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程地点：＿详细地点（某市某区某街）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程内容：＿反映工程状况的一些指标内容＿＿＿＿＿＿＿＿＿群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件１） 工程立项批准文号：＿＿＿＿＿＿＿ 资金来源：＿＿政府财政拨款、银行贷款、单位自筹、赠款等＿ 二、工程承包范围 承包范围：＿土建、采暖卫生与煤气、电气、通风与空调、电梯、通讯、消防等工程。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三、合同工期 开工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 竣工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
合同工期总日历天数＿＿＿天。 四、质量标准 工程质量标准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 五、合同价款 金额（大写）：＿＿＿＿＿＿元（人民币） ＄：＿＿＿＿＿＿元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： １．本合同协议书 ２．中标通知书 ３．投标书及其附件 ４．本合同专用条款 ５．本合同通用条款 ６．标准、规范及有关技术文件 ７．图纸 ８．工程量清单 ９．工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量
北京市存量房屋买卖合同 （自行成交版） 出卖人: 买受人: 北京市建设委员会北京市工商行政管理局
北京市存量房屋买卖合同 出卖人： 出生日期：年月日，性别： 身份证： 买受人： 法定代表人： 营业执照注册号： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《北京市城市房地产转让管理办法》及其他有关法律、法规的规定，出卖人和买受人在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就存量房屋买卖事宜达成如下协议： 第一条房屋基本情况 （一）出卖人所售房屋（以下简称该房屋）为楼房，坐落 为：，建筑面积共平方米。 （二）该房屋规划设计用途为：。 第二条房屋权属情况 （一）该房屋所有权证证号为：号，填发单位为北京市 国土资源和房屋管理局。 （二）该房屋性质为下列选项中第_ __种情形：
1、商品房； 2、已购公有住房（若为中央在京单位已购公有住房，《中央在京单位已购公房上市出售登记表》表号：____________________）； 3、向社会公开销售的经济适用住房； 4、按经济适用住房管理的房屋（危改回迁房、安居房、康居房、绿化隔离地区农民回迁房等房屋）； （三）该房屋的抵押情况为：___________。 1、该房屋未设定抵押； 2、该房屋已经设定抵押，抵押权人为： __ __，抵押登记日期为：年月日，他项权利证证号为： __。该房屋已经设定抵押的，出卖人应于___年____月____日前办理抵押注销手续。 （四）该房屋的租赁情况为：_ ____。 1、出卖人未将该房屋出租。 2、出卖人已将该房屋出租，承租人已放弃优先购买权。 第三条出卖人与买受人自行成交达成交易（未通过任何房地产经纪机构撮合成交、未支付中介服务费用）。 第四条成交价格、付款方式及资金划转方式 （一）经买卖双方协商一致，该房屋成交价格为：人民币__ ___元（小写），_ _元整（大写）。 （二）买受人采取下列第___ ____种方式付款，具体付款方式及期限的约定见附。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 技术咨询合同(北京市18版) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
技术咨询合同 项目名称： 委托人（甲方）： 受托人（乙方）： 签订地点：省 市 签订日期：年月 月日起全月日止。 北京技术市场管理办公室 填写说明 一、“合同登记编号”由技术合同登记处填写。 二、技术咨询合同是指当事人一方为另一方就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、 专题技术调查、分析评价报告等所订立的合同。 三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市（县）级计划， 不届丁上述计划的项目此栏划（/）表示。 四、技术情报和资料的保密 包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。 五、本合同书中，凡是当事人约定认为无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表小0 依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就~ 项目的技术雨-
（该项目届计划※）经协商一致，签订本合同。 一、咨询内容、形式和要求 二、履行期限、地点和方式 本合同自自年月日起至年月日止 在履行。 注：本合同书标有※号的条款按填写说明填写 三、甲方的协作事项 在合同生效后（时间）内，甲方应向乙方提供下列资料和工作条件：四、技术情报和资料的保密※ 五、验收、评价方法 咨询报告达到了本合同第一条所列的要求，采用 方式验收，由出具技术咨询验收证明 评价方法： 六、报酬及其支付方式 （一）本项目报酬（大写）元。 （二）支付方式 ①一次总付元，时间： ②分期支付元，时间： 元，时间： ③其它方式：
北京市加工合同模板一 合同编号：__________ 定作人：____________ 签订地点：______________ 承揽人：____________ 签订时间：______________ 第一条加工物(注：空格如不够用，可以另接) 第二条定作人提供的材料(注：空格如不够用，可以另接) 材料名称规格型号计量单位数量质量提供日期消耗定额 第三条承揽人对定作人提供的材料的检验标准、方法、时间及提出异议的期限：____________________________。 第四条定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求：____________________________。
第五条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的日内答复。 第六条定作人(是/否)允许第三人完成加工物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：___________________________。 第七条定作人协助承揽人的事项与要求：______________________________。 第八条加工物的技术标准、质量要求：______________________________。 第九条加工物的包装要求及费用负担：______________________________。 第十条加工物的交付方式、期限及地点：______________________________。 第十一条加工物的验收标准、方法、期限及地点：______________________________。 第十二条承揽人对加工物质量负责的期限及条件：______________________________。
建设工程施工合同 （GF—1999—0201） 中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局 一九九九年十二月
第一部分协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围 承包范围：包工包料 三、合同工期 开工日期：2 竣工日期： 合同工期总日历天数：30天 四、质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价款 金额（大写）：（人民币） ￥：元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1. 本合同协议书 2. 中标通知书 3. 投标书及其附件 4. 本合同专用条款 5. 本合同通用条款 6. 标准、规范及有关技术文件 7. 图纸 8. 工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同双方约定：双方法定代表人签字盖章后生效。 发包人：（公章）承包人:（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 1、词语定义 下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义： 1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。 1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
BF——2017——0901 合同编号： 北京市房屋租赁合同 （自行成交版） 出租人： 承租人： 北京市建设委员会 北京市工商行政管理局 二〇一七年八月修订
北京市房屋租赁合同 （自行成交版） 出租人（甲方）：证件类型及编号： 承租人（乙方）：证件类型及编号： 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就房屋租赁的有关事宜达成协议如下： 第一条房屋基本情况 （一）房屋坐落于北京市区（县）街道办事处（乡镇） ，建筑面积平方米。 （二）房屋权属状况：甲方持有（□房屋所有权证/ □公有住房租赁合同/ □房屋买卖合同/ □其他房屋来源证明文件），房屋所有权证书编号：或房屋来源证明名称：，房屋所有权人（公有住房承租人、购房人）姓名或名称：，房屋（□是 / □否）已设定了抵押。 第二条房屋租赁情况及登记备案 （一）租赁用途：；如租赁用途为居住的，居住人数为：，最多不超过人。 （二）如租赁用途为居住的，甲方应自与乙方订立本合同之日起7日内，到房屋所在地的社区来京人员和出租房屋服务站办理房屋出租登记手续。对多人居住的，乙方应将居住人员情况告知甲方，甲方应建立居住人员登记簿，并按规定报送服务站。本合同变更或者终止的，甲方应自合同变更或者终止之日起5日内，到房屋所在地的社区来京人员和出租房屋服务站办理登记变更、注销手续。在本合同有效期内，居住人员发生变更的，乙方应当自变更之日起2日内告知服务站，办理变更登记手续。 居住人员中有外地来京人员的，甲方应提供相关证明，督促和协助乙方到当地公安派出所办理暂住证；居住人员中有境外人员的，（□甲方 /□乙方）应自订立本合同之时起24小时内到当地公安派出所办理住宿登记手续。 租赁用途为非居住的，甲方应自订立房屋租赁合同之日起30日内，到房屋所在地的房屋行政管理部门办理房屋租赁合同备案手续。 第三条租赁期限
北京技术服务合同(标准版) 合同登记编号： 技术服务合同 （含技术培训、技术中介） 项目名称： 委托人： （甲方） 受托人 （乙方） 签订地点： 省（市） 市、县（区） 签订日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日至年 月 日 北京技术市场管理办公室
填写说明 一、“合同登记编号”由技术合同登记处填写。 二、技术服务合同是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同。 技术培训合同是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的合同。 技术中介合同是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术合同进行联系、介绍、组织工业化开发并对履行合同提供服务所订立的合同。 三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市（县）级计划，不属于上述计划的项目此栏划（/）表示。 四、服务内容、方式和要求 属技术服务，此条款填写特定技术问题的难度和范围，主要技术经济指标及效益情况，具体的做法、手段、程序以及交付成果的形式。 属技术培训，此条款填写培训内容和要求，以及培训计划、进度。 属技术中介，此条款填写中介内容和要求。 五、工作条件和协作事项 包括甲方为乙方提供的资料、文件及其它条件，双方协作的具体事项。 六、本合同书中，凡是当事人约定认为无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。
依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目的技术服务（该项目属＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿计划※）经协商一致，签订本合同。 一、服务内容、形式和要求※ 二、工作条件和协作事项※ 注：本合同书标有※号的条款按填写说明填写
北京市加工合同 合同编号： 定作人： 承揽人： 签订地点： 签订时间： 1 加工物（注：空格如不够用，可以另接） 2 定作人提供的材料
3 承揽人对定作人提供的材料的检验标准、方法、时间及提出异议的期 限：。 4 定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求：。 5 承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的日内答复。 6 定作人（是/否）允许第三人完成加工物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：。 7 定作人协助承揽人的事项与要求：。 8 加工物的技术标准、质量要求：。 9 加工物的包装要求及费用负担：。 10 加工物的交付方式、期限及地点：。 11 加工物的验收标准、方法、期限及地点：。 12 承揽人对加工物质量负责的期限及条件：。 13 定作人应在年月日前向承揽人交付定金（大写）元。 14 结算方式及期限：。
14 定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人（是/否）可以留置加工物。 15 本合同解除的条件： (一)定作人可以随时解除合同，但应及时书面通知承揽人并承担由此给承揽人造 成的损失。 (二) 。 16 定作人违约责任：，承揽人违约责 任：。 17 合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申 请调解解决；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：（只能选择一种） （一）提交仲裁委员会仲裁； （二）依法向人民法院起诉。 18 其他约定事项： 定作人（章）： 住所： 营业执照号码： 身份证号： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 税号： 邮政编码： 承揽人（章）： 住所： 营业执照号码： 身份证号： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真：
合同范本之施工合同暂估价
施工合同暂估价 【篇一：浅谈2013版施工合同对解决暂估价项目招标等 争议问题的作用】 浅谈2013版施工合同对解决暂估价项目招标等争议问题的作用2015-01-09 2013年7月1日《建设工程施工合同,（示范文本）》（gf—2013—0201)（以下简称“2013版施工合同”）正式施行。2013版施工合同调整完善了合同结构体系；完善了合同价格类型，增加了暂估价规定；更加注重对发包人、承包人市场行为的引导、规范和权益平衡；加强了与现行法律法规、规程规范和其他文本的衔接，保证合同的适用性；增加了双向担保、合理调价、缺陷责任期、工程系列保险、索赔期限、双倍赔偿、争议评审等八项新制度。 本文将从建设工程暂估价项目招标及施工合同权利义务不对等的争议问题，来简要分析2013版施工合同对于解决这些争议问题所起到的作用。 要问题 （一）暂估价项目招标近年来存在的主要问题 一是招标主体和形式不合理，可操作性差，执行标准不一，实施过程中出现较大争议。《工程建设项目货物招标投标办法》（2005年七部委27号令）中首次提出暂估价这一名词，并规定暂估价的材料和专业工程属于依法必须招标的范畴，由承包人和招标人共同通过招标确定材料单价与专业工程分包价，即共同招标。实践证明，共同招标的实施存在操作层面上的缺陷。 招标人和总承包中标人是不同的利益主体，具有狭义层面上相互对立的经济目标，不宜由招标人与总承包人共同作为招标方。从选择中
标人的目标或原则出发，招标人更倾向于选择质优的材料或实力较强的专业承包人。而总承包商在产品或专业资质能够满足项目要求的情况下，更关注产品或专业服务的价格因素，两者之间的矛盾成为暂估价模式在实践中的缺陷。例如，总承包人为民营企业的暂估价项目到底应采用哪一种招标方式，对其缺乏统一认识和规定，个别项目存在通过“打擦边球”来规避招标或虚拟招标的现象。 二是项目设置随意。有些项目暂估价设置比重过大，占总价的比例过高，或将价格确定很明确的材料也设置为暂估价，导致工程招标时投标报价的竞争范围缩小。个别项目存在以设置暂估价为名肢解工程规避招标，暗箱操作。特别是必须招标的项目，增大了发包人的风险和招标成本，造成后期变更数量过多，金额过大，影响到后期合同的管理和工程的结算与审计。 三是暂估价项目的内容在工程建设过程中缺少相关的规范性文件。如暂估材料单价部分，若为乙供时，往往缺少合理规范的价格招标或价格认定的方式、程序等。由招标方单方面定价，定价过程若过于随意，价格过高时易造成招标方的损失，增加工程结算的难度，价格过低时施工企业会拒绝采购，从而增加工程建设管理的难度。如专业分包工程相关合同的规范签订也容易被人忽视，缺少包括招标人、总承包人及分包商各自的权利和义务，分包工程的范围、分包工程的变更，分包工程定价方式、分包工程的价款与支付等方面内容的约定，均易在工程结算中产生纠纷。 四是合同条款严重缺失，管理不规范。在通过招标方式选定总承包 单位的过程中，对所涉及的暂估价项目的数量、金额及后期发包、采购、结算方式，特别是在暂估价项目的招标采购中承发包双方的权利、义务关系没有约定或约定不明确、不合理、不合法，导致暂估价项目在实施的过程中产生争议，影响了工程项目的建设工期和质量。 （二）发、承包双方订立的施工合同风险承担范围不明确，权利义务不对等
BF——2017——1003 合同编号： 北京市房屋租赁合同 （自行成交版） 出租人： 承租人： 北京市建设委员会 北京市工商行政管理局 二〇一七年一月修订
北京市房屋租赁合同 （自行成交版） 出租人（甲方）：证件类型及编号： 承租人（乙方）：证件类型及编号： 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就房屋租赁的有关事宜达成协议如下： 第一条房屋基本情况 （一）房屋坐落于北京市区（县）街道办事处（乡镇） ，建筑面积平方米。 （二）房屋权属状况：甲方持有（□房屋所有权证/ □公有住房租赁合同/ □房屋买卖合同/ □其他房屋来源证明文件），房屋所有权证书编号：或房屋来源证明名称： ，房屋所有权人（公有住房承租人、购房人）姓名或名称：，房屋（□是 / □否）已设定了抵押。 第二条房屋租赁情况及登记备案 （一）租赁用途：；如租赁用途为居住的，居住人数为：，最多不超过人。 （二）如租赁用途为居住的，甲方应自与乙方订立本合同之日起7日内，到房屋所在地的社区来京人员和出租房屋服务站办理房屋出租登记手续。对多人居住的，乙方应将居住人员情况告知甲方，甲方应建立居住人员登记簿，并按规定报送服务站。本合同变更或者终止的，甲方应自合同变更或者终止之日起5日内，到房屋所在地的社区来京人员和出租房屋服务站办理登记变更、注销手续。在本合同有效期内，居住人员发生变更的，乙方应当自变更之日起2日内告知服务站，办理变更登记手续。 居住人员中有外地来京人员的，甲方应提供相关证明，督促和协助乙方到当地公安派出所办理暂住证；居住人员中有境外人员的，（□甲方 /□乙方）应自订立本合同之时起24小时内到当地公安派出所办理住宿登记手续。 租赁用途为非居住的，甲方应自订立房屋租赁合同之日起30日内，到房屋所在地的房屋行政管理部门办理房屋租赁合同备案手续。
北京市加工合同示范文本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月
北京市加工合同示范文本 使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 合同编号：____ 定作人：____ 签订地点：____ 承揽人：____ 签订时间：____ 第一条加工物（注：空格如不够用，可以另接） 加工物名称 规格型号 计量单位 数量 报酬 交货期限及数量 单价 金额
合计 合计人民币金额（大写） 第二条定作人提供的材料（注：空格如不够用，可以另接） 材料名称 规格型号 计量单位 数量 质量 提供日期 消耗定额 第三条承揽人对定作人提供的材料的检验标准、方法、时间及提出异议的期限：______。 第四条定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求：______。
第五条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的日内答复。 第六条定作人（是/否）允许第三人完成加工物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：_____。 第七条定作人协助承揽人的事项与要求：______。 第八条加工物的技术标准、质量要求：______。 第九条加工物的包装要求及费用负担：______。 第十条加工物的交付方式、期限及地点：______。 第十一条加工物的验收标准、方法、期限及地点：______。 第十二条承揽人对加工物质量负责的期限及条件：______。 第十三条定作人应在年月日前向承揽人交付定金（大写）______元。
工程技术咨询服务协议书范本 编号： 日期：年月日 中国公司(以下简称甲方)为一方，国公司(以下简称乙方)为一方，双方就工程的技术咨询服务，授权双方代表按下列条款签订本协议书： 一、甲方请乙方就工程提供技术咨询服务，乙方愿意提供这样的服务。 二、乙方向甲方提供的技术咨询服务范围如下： 1.坝基岩体稳定、变形及基础处理措施。 2.大坝下游的防洪防冲和岸坡保护问题。 3.库岸滑坡涌浪问题及岸坡变形观测技术。 三、乙方的责任如下： 1.乙方应于年月份内派遣3名身体健康、能够胜任工作的专家来中国进行25天的技术咨询服务，派出技术咨询专家的名单应事先征得甲方同意。 2.乙方专家应到现场考察，并正确、全面地解答甲方人员提出的咨询问题，在离开中国前，向甲方提出咨询报告初稿，并在离开中国后一个月内提出正式咨询报告一式五份，报告内容应包括附件一所列内容，并用英文书就。 3.乙方的专家在中国进行技术咨询服务的时间为二十五个日历日(包括四个旅途日和三个周末日)，每周工作
六天，每天工作八小时。 4.专家在中国工作期间应遵守中国的法律和工作地区的有关规定。 5.乙方将正式的技术咨询报告给甲方寄出后，应以电传通知甲方如下内容：报告寄出日期、邮单号。 6.技术咨询报告如在邮寄途中丢失，乙方接到甲方通知后立即免费补寄。 四、甲方的责任范围： 1.考虑到本协议第二、三条所规定的乙方所提供的咨询服务，甲方支付给乙方一笔总费用，其金额为美元(大写美元整)。 2.为乙方3名专家提供在中国境内食、宿及工作需要的交通。 3.提供工作必须的技术资料、图纸和技术文件。 4.提供在中国工作所需的翻译人员。 5.协助办理专家出入中国签证和在中国居留、旅行手续并提供方便。 五、费用的支付 1.本协议书的费用以美元支付。 2.本协议总金额25%，计美元，在乙方派出的专家到北京后，甲方凭收到下列单据，经审核无误后3天内通过北京中国银行和国商业银行向乙方支付。
北京市加工合同 合同编号：__________ 定作人：____________签订地点：______________ 承揽人：____________签订时间：______________ 第一条加工物（注：空格如不够用，可以另接） 第二条定作人提供的材料（注：空格如不够用，可以另接） 第三条承揽人对定作人提供的材料的检验标准、方法、时间及提出异议的期限：____________________________。 第四条定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求：____________________________。 第五条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的日内答复。 第六条定作人（是/否）允许第三人完成加工物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：___________________________。 第七条定作人协助承揽人的事项与要求：______________________________。 第八条加工物的技术标准、质量要求：______________________________。 第九条加工物的包装要求及费用负担：______________________________。
第十条加工物的交付方式、期限及地点：______________________________。 第十一条加工物的验收标准、方法、期限及地点：______________________________。 第十二条承揽人对加工物质量负责的期限及条件：______________________________。 第十三条定作人应在年月日前向承揽人交付定金（大写）______________________________元。 第十四条结算方式及期限：______________________________。 第十五条定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人（是/否）可以留置加工物。 第十六条本合同解除的条件： （一）定作人可以随时解除合同，但应及时书面通知承揽人并承担由此给承揽人造成的损失。 （二）___________________ 第十七条定作人违约责任：__________________ 承揽人违约责任：__________________ 第十八条合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解不成的，按下列第___种方式解决：（只能选择一种） （一）提交_____________仲裁委员会仲裁；
建设工程施工合同 通用文本1999版GF—1999—0201 建设工程施工合同 中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局 一九九九年十二月
第一部分协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行业法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 开工日期： 竣工日期：
合同工期总日历天数天。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 金额（大写）：元（人民币）￥：元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同双方约定后生效。发包人：(公章) 承包人：(公章) 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行：
构思新颖，品质一流，适合各个领域，谢谢采纳 北京市房屋租赁合同 （自行成交版） 出租人： 北京市住房和城乡建设委员会 北京市工商行政管理局 二〇一九年五月修订 北京市房屋租赁合同 （自行成交版） 出租人（甲方）：证件类型及编号： 承租人（乙方）：证件类型及编号： 据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就房屋租赁的有关事宜达成协议如下： 第一条房屋基本情况
（一）房屋坐落于北京市区（县）街道办事处（乡镇） ，建筑面积平方米。 （二）房屋权属状况：甲方持有（□房屋所有权证/ □公有住房租赁合同/ □房屋买卖合同/ □其他房屋来源证明文件），房屋所有权证书编号：或房屋来源证明名称：，房屋所有权人（公有住房承租人、购房人）姓名或名称：，房屋（□是 / □否）已设定了抵押。 第二条房屋租赁情况及登记备案 （一）租赁用途：；如租赁用途为居住的，居住人数为：，最多不超过人。 （二）如租赁用途为居住的，甲方应自与乙方订立本合同之日起7日内，到房屋所在地的社区来京人员和出租房屋服务站办理房屋出租登记手续。对多人居住的，乙方应将居住人员情况告知甲方，甲方应建立居住人员登记簿，并按规定报送服务站。本合同变更或者终止的，甲方应自合同变更或者终止之日起5日内，到房屋所在地的社区来京人员和出租房屋服务站办理登记变更、注销手续。在本合同有效期内，居住人员发生变更的，乙方应当自变更之日起2日内告知服务站，办理变更登记手续。 居住人员中有外地来京人员的，甲方应提供相关证明，督促和协助乙方到当地公安派出所办理暂住证；居住人员中有境外人员的，（□甲方 /□乙方）应自订立合同之时起24小时内到当地公安派出所办理住宿登记手续。 租赁用途为非居住的，甲方应自订立房屋租赁合同之日起30日内，到房屋所在地的房屋行政管理部门办理房屋租赁合同备案手续。 第三条租赁期限 （一）房屋租赁期自年月日至年月日，共计年个月。甲方应于年月日前将房屋按约定条件交付给乙方。《房屋交割清单》（见附件一）经甲乙双方交验签字盖章并移交房门钥匙及后视为交付完成。 （二）租赁期满或合同解除后，甲方有权收回房屋，乙方应按照原状返还房屋及其附属物品、设备设施。甲乙双方应对房屋和附属物品、设备设施及水电使用等情况进行验收，结清各自应当承担费用。 乙方继续承租的，应提前日向甲方提出（□书面 / □口头）续租要求,协商一致后双方重新签订房屋租赁合同。 第四条租金及押金
信息技术咨询服务合同 甲方：北京中康华文国际贸易有限公司 乙方：中电万网国际工程咨询（北京）有限公司 甲乙双方本着平等自愿、互利有偿、诚实守信的原则，根据中 国相关法律法规的规定，经友好协商一致，甲方聘请乙方进行咨询 服务，有关事项达成如下条款，以共同遵守执行： 第一条咨询服务内容 甲方委托乙方利用其在客户网络、信息渠道、市场操作、专业人员的知识和经验等方面的优势，根据甲方需求，为甲方提供下列咨询服务： 1.1咨询内容：关于在中以财政合作绿色能源清洁技术项目中电厂建设和脱硫脱硝工程的技术支持及相关服务。 1.2咨询形式：乙方派遣专业技术人员提供全面完善的技术支持及服务合作。 1.3咨询要求：乙方应确保项目得到顺利实施直到项目最终全面落实。 第二条合同履行期限、地点和方式
本合同自2018年1月11日在北京开始履行。 第三条甲方的权利义务 3.1阐明咨询的问题，向乙方提供技术背景材料及有关技术、数据。 3.2根据乙方的要求补充说明有关情况。 3.3提供给乙方的技术资料、数据有明显错误和缺陷，应及时修改、完善。 第四条乙方的权利义务 4.1对技术项目进行调查，参与甲方工程立项工作，讨论项目方案、可行性分析，给出技术上的意见。 4.2甲方提供的技术资料、数据有明显错误和缺陷的，应当及时通知甲方补充、修改。 4.3乙方向甲方提供的客户的相关资料，并负责完成客户的对接和协调工作。 第五条报酬及其支付方式 5.1咨询服务报酬：项目总金额的1%。 5.2 支付方式：项目顺利实施，验收合格并通过相关认证审查，甲方收到货款后7个工作日内支付给乙方指定账户。
第六条免责条款 由于国家政策变化原因或不可抗力所造成的问题，甲乙双方不承担责任。 第六条争议解决方式 因履行本合同或与本合同相关的事项而产生的争议，合同双方应本着友好之原则协商解决；协商不成的，任何一方有权本合同签订地有管辖权的法院提起诉讼，本合同签订地为北京。 委托方（甲方）：受托方（乙方）： 地址：地址： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人（或委托代理人）：法定代表人（或委托代理人）：
编号：_________________ 北京市加工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
合同编号：__________ 定作人：____________ 签订地点：______________ 承揽人：____________ 签订时间：______________ 第一条加工物（注：空格如不够用，可以另接） 加工物名称 规格型号 计量单位 数量 报酬 单价 总价 合计人民币金额（大写）： ￥： 第二条定作人提供的材料（注：空格如不够用，可以另接）材料名称
规格型号 计量单位 数量 质量 提供日期 消耗定额 第三条承揽人对定作人提供的材料的检验标准、方法、时间及提出异议的期限：____________________________。 第四条定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求：____________________________。 第五条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的日内答复。 第六条定作人（是/否）允许第三人完成加工物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：___________________________。 第七条定作人协助承揽人的事项与要求：______________________________。
第八条加工物的技术标准、质量要求：______________________________。 第九条加工物的包装要求及费用负担：______________________________。 第十条加工物的交付方式、期限及地点：______________________________。 第十一条加工物的验收标准、方法、期限及地点：______________________________。 第十二条承揽人对加工物质量负责的期限及条件：______________________________。 第十三条定作人应在年月日前向承揽人交付定金（大写）______________________________元。 第十四条结算方式及期限：______________________________。 第十五条定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人（是/否）可以留置加工物。
建设工程施工合同(示范文本GF--1999--0201) In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-286167 建设工程施工合同(示范文本GF-- 1999--0201) 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 第一部分协议书 发包人（全称）：_______________ 承包人（全称）：_______________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：________________ 工程地点：________________ 工程内容：________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号：______________ 资金来源：_______________
编号：TQC/K646 北京市租房合同自行成交 版完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
北京市租房合同自行成交版完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权 益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本 文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要 对其进行修改。 北京市租房合同自行成交版最新 出租方：身份证号码：(以下简称甲方) 承租方：身份证号码：(以下简称乙方) 甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议： 一、甲方将位于市区建筑面积平方米的房屋出租给乙方使用，租赁期限自年月日至年月日止，计个月。 二、签订本合同时，乙方一次性支付给甲方个月的总租金人民币(大写)元整(小写：元)，同时乙方还向甲方交纳房屋租赁
北京市技术服务合同完整 版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
北京市技术服务合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 技术服务项目名称：钢厂至白云变电站10KV架空线路及杆上电气设备安装 合同编号： 委托方(甲方)：吉林鑫达钢铁有限公司 签订地点：吉林鑫达钢铁有限公司办公楼 服务方(乙方)：鞍钢附企电气工程公司 签订时间：20xx年6月13日
为了明确双方在技术服务过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条技术服务内容:由甲方变电站至吉林鑫达铸造有限公司变电站架设一条10KV高压线路。距离大约5公里。 第二条技术服务方式：大包交钥匙工程 第三条工程执行标准：《冶金电气设备工程安装验收规范(GB50397- 20xx)》和《电气装置电装工程电气设备交接实验标准(GB50150-20xx)》
2021最新北京市加工合同范本 定作人： 承揽人： 第一条加工物（注：空格如不够用，可以另接） 加工物名称： 规格型号： 计量单位： 数量： 报酬： 单价： 总价： 合计人民币金额（大写）：______￥ 第二条定作人提供的材料（注：空格如不够用，可以另接） 材料名称： 规格型号： 计量单位： 数量： 质量： 风险提示： 加工承揽业务切忌质量约定不清或口头约定质量，目的在于避免发生纠纷。质量条款要约定明确仔细。 如果质量是以样品为准，除了双方封存样品外，还应有样品质量描述的书面材料。以免样品灭失或自然毁损或对样品内部质量有异议而发生纠纷。提供日期： 消耗定额： 第三条承揽人对定作人提供的材料的检验标准、方法、时间及提出异议的期限： ______________。
第四条定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求： ______________。 第五条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的日内答复。 风险提示： 定作方应对自己提供给承揽方的图纸或技术方案予以认真审议。但承揽方对图纸及技术方案提出异议时，要及时核实情况、组织论证、完善方案。切不可拖延推诿，由此将会承担承揽方产生的窝工、设备租赁、生产线闲置等相关损失。第六条定作人（是/否）允许第三人完成加工物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：___________________________。 第七条定作人协助承揽人的事项与要求： 第八条加工物的技术标准、质量要求： 第九条加工物的包装要求及费用负担： 第十条加工物的交付方式、期限及地点： 风险提示： 加工后的成品，一般有两种交货方式，一是由定作方在承揽方仓库提货，二是由承揽方送货到双方指定的地点。定作方提货和承揽方送货两种方式在货物的毁损灭失风险有很大的区别。为此，双方应慎重选择对自己有利的方式。第十一条加工物的验收标准、方法、期限及地点： 第十二条承揽人对加工物质量负责的期限及条件： 第十三条定作人应在年月日前向承揽人交付定金（大写_____________元。）第十四条结算方式及期限：____________。 第十五条定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人（是/否）可以留置加工物。第十六条本合同解除的条件： （一）定作人可以随时解除合同，但应及时书面通知承揽人并承担由此给承揽人造成的损失。 （二）___________________ 第十七条定作人违约责任： 承揽人违约责任：