It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance.
编订：XXXXXXXX
20XX年XX月XX日
网络工程承包合同简易版
网络工程承包合同简易版
温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。
甲方：
乙方：
为顺利完成甲方委托乙方承包的湘麓国际
二期数字电视、电话及宽带网络预埋、预设工
程任务及明确双方权利和义务，依据国家有关
法律、法规，结合本工程具体情况，经双方友
好协商，签订本合同如下：
一、工程承包范围：
1、XX项目数字电视预埋、预设工程;
2、XX项目电话和宽带网络预埋、预设工
程;
3、该工程技术内容包括：
1)工程规划、设计;
2)室外(小区内)数字电视、电话和宽带网络的主干线及人、手孔暗敷和接通建设。
3)室内数字电视、电话和宽带网络的管、线敷设及末端终端盒的安装。
4)布放室内共计户，其中一般住户户，复式住户户，商铺户，结算时按实际施工的住户数及实际施工的门面数计算。其中住宅一般户型按每户设置电视和电话网络终端各为2个，宽带网终端为1个终端;门面每户宽带网络和电话设置各为1个终端，数字电视终端为一个;复式结构电视终端4个，电话终端3个，网络终端2个。
5)室内预埋已由甲方投资施工，室外穿线管采用共用甲方已埋管道，但入户部位的分支
管预埋由乙方自理，所有费用包括在乙方报价中。预埋管施工时，乙方应监督预埋管质量，甲方预埋的管道如有不通，由乙方负责。
二、合同价格
1、数字电视网建设开通费，按省、市物价部门规定价格优惠为每户元/户，门面为元/个，使用服务费按省、市物价部门定价收取，数字电视和其他增值业务开通收费按物价部门收取。
2、电话初装费元/户(包括号码)，话费及宽带网络使用费按政府有关文件执行。
3、工程建设中的全部费用由乙方负责承担，其产权及收益亦由乙方享有。
三、承接方式
1本合同采用单价包干的方式承包，合同价
格包含了工程承包内容的全部费用，甲方在向乙方代付或乙方自行向业主收取相关费用时按合同约定价格执行，不得以任何原因增加价格。
2、数字电视由乙方前期投入建设，开通费由甲方为业主办理入住手续时代收，乙方返10元每户给甲方作代办费用，开通数字电视信号前，交清有线电视开通费，乙方承诺在甲方支付工程结算款之后15天内完成信号的开通工作，保证后期配合甲方物业公司完成分户开通工作;
3、电话和宽带网络由乙方自行负责向各用户收取，每开通一户收取一户，甲方物业公司应在乙方收取费用时提供用户相关资料并协助联系，配合办理
四、合同期限
配合甲方土建施工同时进行，并且与甲方工程竣工时同时交付投入使用，甲方工程竣工后，乙方工程仍未能验收并投入使用的视为乙方延误工期，按1000元/每天进行处罚，累计处罚额不超过合同款的5%，具体进场施工由甲方通知，甲乙双方密切配合。
五、甲方的权利和义务：
(1)甲方应向乙方提供建筑楼栋及其内部平面施工图纸和文档资料，并对数字电视、电话和宽带网络终端做出明确指定要求。
(2)甲方应为乙方提供必要的施工场地，并负责协调好各施工单位的协助关系。
(3)甲方应指派一名施工现场代表，全权负责协调乙方在施工过程中所发生的工程进度、
工程变更等具体问题。
(4)为确保甲方小区内管道、人(手)井面整洁有序，充分利用土地资源，甲方应对相关网络承建方做出明确要求，楼栋间和进楼道入地管道、人(手)井只能共管、共井，乙方再与第三方衔接、协调。
(5)甲方应协助乙方对本小区内数字电视、电话和宽带网络预设管、线和设备进行基本维护、维修升级与改造。
(6)甲方或用户(住户)未经乙方同意，任意改变、增加或封闭终端出线位置，以及室内装修造成的设施损坏等现象均由甲方或用户(住户)负责。
(7)甲方不得以任何方式将乙方预设线路及设施移作他用，或转让第三方使用及从事相关
业务。
(8)在甲方小区内数字电视、电话和宽带网络预设管、线及设施的安全保卫工作，甲方有义务与乙方共同负责。
六、乙方的权利和义务：
(1)根据甲方提供的建筑楼栋及其内容平面图，乙方应向甲方提供预设管、线施工规则方案和施工图，并充分征求甲方的意见和提供相应的技术咨询。
(2)乙方应严格按照技术规程和设计要求进行施工，确保工程施工质量，并指派一名现场施工代表( 为乙方代表)，配合甲方协商处理施工过程中存在的各种问题。
(3)乙方必须采取严格有效的安全措施，加强施工管理，遵守现场施工管理规定，听从指
挥，保证施工安全，规范施工，施工人员要严格遵守安全操作规程，做到文明施工，杜绝事故及事故苗头的发生，凡因乙方管理不慎、违反安全规定和甲方施工管理制度所发生的一切责任事故，均由乙方全权负责后果。交工验收前，乙方应负责施工成果的安全保护工作。材料由乙方采购，到货后应提前48小时通知甲方，未经验收合格的材料，乙方不能投入使用，否则，必须返工，并承担由此发生的一切费用。
(4)乙方必须配合主体施工，做好预设预埋工作，提供施工组织方案和特殊的施工技术措施及施工进度计划表，服从甲方统一管理，如需凿墙、开槽，系甲方原因，归甲方负责恢复，系乙方原因，归乙方负责恢复，造成损失
的负责赔偿或缴纳配套费。
(5)乙方应对乙方预设线路及设施负责日常维护、技术升级和改造。
(6)因线路、设备、工程障碍引起的信号中断，乙方负责恢复，但不承担其他责任。电话暂指定营运商为，宽带网络指定为。
(7)因不可抗力和国家城建工程施工或第三方人为损坏，自然灾害损坏造成的信号中断，乙方不承担任何责任，但需根据具体情况协调和恢复。
(8)施工完毕、验收合格后，乙方必须递交甲方叁套竣工图和相关资料(提供必要的归档声像资料)。
(9)乙方应保证甲方数字电视、宽带网络、电话通讯按时按质接通，
(10)施工期间的水电使用，甲方提供接驳点，乙方负责接管、接线、装表使用。
七、产权归属
由乙方负责投资的产权(数字电视、电话、宽带网线管、设备及其使用权)归乙方所有。
八、工程保修
1、竣工验收合格一年内，乙方负责产品设备的免费保修，质保期满后，实行终身维修。
2、工程竣工后，若乙方设备有质量问题，乙方负责安装更换，甲方不再支付乙方任何费用。
九、履约保证金
双方签订本合同后3天内，乙方提供履约保证金元整(￥元)，此项作为合同成立的必要条件，开工60天后的一周内无息退还。
十、工程竣工及验收
乙方应在工程施工完毕并交付甲方竣工资料后，通知各方进行验收，经有关部门验收合格并保证能正常投入使用，否则视乙方违约，甲方有权不予结算。
十一、其他约定
1、双方履行协议过程中，任何一方违约，另一方有权依照《合同法》及有关规定，追究违约方经济责任。
2、本协议在执行过程中如发生争议，双方应协商解决，双方不愿协商调解或协商调解不成，可提请仲裁机关裁决或向法院诉讼。
3、本合同如有修改或补充，以补充协议的方式确定，经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。
4、本合同壹式6份，甲乙各持3份，由双方法人或授权代表签字盖章后生效，并具有法律效力，双方即应共同遵守。。
甲方(盖章)：甲方：(签字) 乙方：(盖章) 乙方：(签字)
签约时间：地址：电话：传真：签约时间：地址：电话：传真：
该位置可填写公司名或者个人品牌名
Company name or personal brand name can be filled in this position
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）：山东同兴建设有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：大自然生物食品科技1#、2#车间 二、工程地点：大自然生物集团有限公司院内 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数天 开工日期：2017年7月10日 竣工日期：2017年8月31日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式 双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。 第四条建筑材料、设备的供应和采购 一、工程材料、设备由乙方采购。
二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。 第五条施工与设计变更 一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。 二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。 三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。 第六条工程质量管理及验收 一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。 三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。 第七条安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
简易的工程承包合同范本 发包人：（简称甲方） 承包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方 遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围： 4、承包方式： 二、合同工期 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场 施工之日算起）； 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。 五，付款方式 付款方式：本工程进场完成 %工作后10天内，发包人向承包人支付 %工程费用；本 工程进场完成 %工作后15天内，发包人向承包人支付 %工程费用；本工程竣工验收后20 天付清余下的工程费用（除工程保修押金）。工程价款通过银行转（汇）入对方帐户 （以本合同注明帐号为准）。所有款项支付须先开发票后支付。 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设 计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点； 七、安全责任 1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。 2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。 3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如 发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人 必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包 人承担； 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提 前使用的，视为验收合格； 3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发 包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担； 4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部 按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续； 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。 6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本 合同规定的时间提交质量合格的.工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格， 承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单 位时，承包人应承担全部工程费用。 九、现场代表 发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解 决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知 对方。 十、违约责任 因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直 接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。
合同编号: XXX智能化设计与施工工程承包合同 发包方： XXX 承包方： XXX XXXX年月
XXXX智能化设计与施工工程承包合同 发包方：XXXXXX（以下简称甲方） 承包方：XXXXXX（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规、规范，结合惠州市有关规定及本工程的具体情况，为了进一步明确双方的权利、义务、责任，经甲、乙双方友好协商取得一致意见后签订本合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：XXXXXX。 3、工程地点：XXXXXXXXXX。 2、工程概况：XXXXXXX共 二、承包范围及承包方式： 1、承包范围： 小区智能化系统的深化设计、施工、设备材料供应、验收等与本项目相关工作，具体系统如下： 1.1 彩色联网可视对讲系统。 可视对讲主机位于一层消防控制室；管理电脑1台，7寸室内彩色分机（8路有线安防，一键求助功能，门铃功能，屏幕保护功能）334个，楼层POE交换机20台，数字门口主机8台，单元主机大理石台2台，数字门口副机28台，主机电源2台。 1.2 闭路电视监控系统。 监视器设置于南侧主入口保安室，监控主机设置于消防控制室。百万网络高速球机7台，室外网络百万机枪48台，摄像机立杆5根，网络百万半球20个，摄像机电源68个，网络硬盘录像机3台，4T监控专用硬盘3个，液晶显示器3台，监控台1个，中心防雷控制器1个。 1.3 门禁及IC卡一卡通管理系统。 门禁读卡器8台，玻璃门磁力锁8台，磁力锁电源2个，独立式读写器1台，IC卡1200张（印制甲方楼盘logo）。 1.4背景音乐系统。功率放主机1台，仿真音箱3只，壁挂音箱3只。 1.5电梯五方通话线缆敷设（每台电梯敷设线缆连接五方通话主机、值班室、电梯机房、电梯底坑、电梯轿厢及电梯顶部）。 以上各系统仅列明末端设备数量（由乙方根据末端设备数量进行深化设计），中间设备、 第 1 页共 15 页
劳务承包合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
劳务承包合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方：重*锦绣环境艺术工程有限公司 承包方： 甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就南泉广场工程施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。 第一条：工程概况 （一）工程名称：燕渝苑大门和环境 （二）工程地点：沙坪坝区燕渝苑
（三）施工面积：2500M2 第二条：承包范围 人工挖运土石方、回填土；现浇砼工程（综合）、支模（含脚手架）、钢筋制作、安装；预制构件制作、安装；砌砖；铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰；安砌青石路沿及草坪路沿；二布六油防水层；脚手架搭拆；梯踏步贴面砌、缸砖粘贴；建筑拆除（含除渣）、搭建临设；零星估工等（除水电安装及绿化工程外的所有工程）。 第三条：承包金额 详见本合同附件所包含的单价及名
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 简单版工程承包合同的
编号：FS-DY-20468 简单版工程承包合同的 有关工程承包合同范文 甲方：_____ 乙方：_____ 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律行政法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。 一、工程概况 1.工程名称及规模： 2.工程地点：富阳_____路_____号。 3.工程范围：土建、钢结构等(不包括装潢、电力部分) 4.工程承包性质：包工包料。 二、工程质量、施工进度 1.工程质量：严格按照国家建筑施工规范进行实施，确保工程质量合格，因施工过程中的质量问题而引起的返工、
经济损失、工期延误由乙方自负。 2.工期进度：核定总工期竣工日期为_____年_____月____日。 3.乙方必须认真做好安全文明施工，严格按照安全操作规程作业，订列相关安全措施。如出现人身安全事故以及其它一切事故责任自负。 4.乙方必须严格按标准化作业，各上岗人员及管理人员必须持上岗证。 三、工程款支付原则 1.工程总造价暂估为人民币伍拾万元整。 2.工程款支付： 1)土建材料进场、施工人员到位后，支付总价的_____%。 2)钢架结构结顶后，支付总价的_____%。 3)竣工验收合格后，支付总价的_____%;根据计划工期，延误____天暂扣进度款_____%，延误_____天，暂扣_____%，以此类推。 4)总价的_____%做为保证金。 工程承包合同样本
弱电工程安装承包合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 （以下简称乙方） 施工单位:
（甲方）和（乙方）根据《中华人民共和国合同法》以及其它有关法律、法规有关规定, 遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就“弱电工程” 特订立本合同。甲、乙双方须共同遵守，严格履行。 一、工程概况 1、工程名称：弱电工程。 2、工程地点：。 二、工程范围 本合同工程承包范围：乙方承包甲方所属弱电工程（工程内容包括监控系 统、网络系统、程控电话系统、电视流媒体系统、排队叫号系统、背景音乐广播系统、会议室多媒体影音系统、综合布线系统等），详见工程清单附件。 三、工程承包方式及工程造价与工艺承诺 1、乙方总包干承接本项目，包施工、包材料、包设备、包安装、包调试、包质量、包工期、包售后服务、包培训等。 2、乙方保证所承接的工程不得以任何形式转包；如有转包，甲方有权终止合同。 3、甲、乙双方商定工程总造价为人民币元整（小写：￥ 元）， 如有变更根据现场签证进行增减；因变更增加费用在元以内由乙方承担， 以外由甲、乙双方协商确认解决。 4、税费、发票方面约定：由施工单位提供足额正规税务发票给建设单位，并由施工单
位全额承担发票税费 四、工程工期 1、本合同签订后三日内，乙方应进场施工。整个工程自进场之日起，根据甲方施工进 度要求，在规定期限内完工。如影响工程总施工进度，视情况轻重处以元至 元每天的处罚。 2、乙方须委派专业施工队伍按本项目施工进度计划进行施工，并确保总施工工期。 3、在施工过程中，如遇下列情况工期顺延： A由人力不可抗拒的自然灾害。 B因业主重大设计变更。 C因停电超过8小时以上。 五、双方工程项目现场代表 现场代表签署的任何文件即视为甲、乙双方的真实意思 1、甲方委派为现场代表，联系电话: 2、乙方委派为现场代表，联系电话: 六、双方责任 甲方责任： 1、甲方向乙方提供工程设计所需的图纸、资料及对系统的要求等，并给予乙方现场勘察的方便。 2、在工程施工中，甲方应积极配合，为乙方顺利完成施工任务给予支持和方便。 3、乙方设备到达甲方施工现场，甲方提供存放场地，设备安全由乙方自行负责。 4、在施工中，甲方如提出更改设计施工方案，甲方应书面通知乙方，乙方调整后实施,
个人劳务分包合同 甲方(发包单位): 乙方(承包单位): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容、性质及数量: 四、工程工期: 五、工程质量要求: 六、工程造价:
七、工程承包方式及取费标准: 八、工程价款的拨付及结算方式: 九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中: 十、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算: 1、安全生产:乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。 2、工程质量:坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。 3、工程工期: 4、文明施工:加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
十一、甲方责任: 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。 4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。 5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。 十二、乙方责任: 1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。
工程承包合同 发包人：（简称甲方） 承包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程范围： 4、承包方式：。 二、合同工期 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）； 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。五，付款方式 付款方式：本工程进场完成%工作后10天内，发包人向承包人支付%工程费用；本工程进场完成%工作后15天内，发包人向承包人支付%工程费用；本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用（除工程保修押金）。工程价款通过
银行转（汇）入对方帐户（以本合同注明帐号为准）。所有款项支付须先开发票后支付。 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点； 七、安全责任 1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。 2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。 3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担； 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格； 3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担； 4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续； 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。 6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充
网络工程承包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
网络工程承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方： 乙方： 为顺利完成甲方委托乙方承包的湘麓国际二期数字电视、电话及宽带网络预埋、预设工程任务及明确双方权利和义务，依据国家有关法律、法规，结合本工程具体情况，经双方友好协商，签订本合同如下： 一、工程承包范围： 1、XX项目数字电视预埋、预设工程;
2020年个人劳务承包合同（通用版）2020 Standard Version of individual labor contract (general version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
2020年个人劳务承包合同（通用版） 前言：承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定，承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。本文档根据承包合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方（甲方）：___________________________ 承包方（乙方）：___________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程项目名称：________________________ 2、工程施工地点：________________________ 3、承包内容：____________________________ 4、承包方式：____________________________ 5、承包价格：每平方米工价为____元。
二、工程期限 本工程工期自____年____月____日至____年____月____日完成，在施工过程中如遇下列情况时，工期可顺延; 1、由于甲方原因造成停工、停电、停水达四小时以上或不可抗拒的原因等，工期顺延; 2、施工途中由于甲方提出变更设计、更改施工图纸，工期适量增减。 三、甲方责任 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。 4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。 5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 建设工程施工承包合同简 易版
建设工程施工承包合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 发包方（甲方）：_____ 承包方（乙方）：_____ 上述双方经过友好协商，共同达成如下合 同条款： 第一章合同一般规范 第1条词语涵义 建设工程施工合同文本，由建设工程施工 合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施 工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。 其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本 条所赋予的涵义。 1．发包方（简称甲方）：协议条款约定
的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。 3．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。 5．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
编号：________ 简单工程承包合同范本 甲方：______________________ 乙方：______________________ 签订日期：_____年____月____日 第1 页共5 页
简单工程承包合同范本 简单工程承包合同范本 合同编号： 发包方：________ 承包方：________ 签约时间： 签约地点： 为了保证____施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：______ 二、建筑面积(工程形式)______ 三、施工地点：________ 四、工期：1、开工：__年_月_日;2、竣工：__年_月_日;3、合同工期总共历时__天。 五、承包形式：____ 六、工程质量标准：____ 第 2 页共 5 页
七、工程价款：共计人民币元。 八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计__元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计__元;质保金__元，质保期满后支付。 九、质保期：__年。 十、双方的责任义务1、发包方的责任义务 ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷; ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度; ③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点; ④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算; 2、承包方的责任义务 ①按发包方要求及图纸要求进行施工; ②如期完成施工任务; ③接受发包方的技术指导和质量标准要求; ④负责发包方提供料物及设备的保护; ⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏; 第 3 页共 5 页
工程施工合同（简易版） 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他的有关法律、法规、行政法规，遵循平等、自愿和诚信的原则，双方达成如下协议。 第1条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3承包范围：施工图及工程量清单报价表内包含的所有工作内容。 1.4承包方式：包工包料，单价一次性包定，不再调整。 1.5工期：自年月日开工，于年月日竣工，工期____________________________ 天；（开工时 间以甲方通知时间为准）。 1.6工程质量：符合国家质量评定合格标准。 1.7合同价款：约 _________________ 元（大写：）。合同单价内含利润、规费、措施费、赶工费、安全文明施工措施增加费、税金以及完成该分项工作所需所有费。合同单价详附件。第2条甲方工作 2.1指派 ________ 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，进度进行监督检查， 办理变更、登记手续和其他事宜。 2.2如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应手续。 2.3协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。 2.4负责提供现场施工用电、用水，费用由乙方负责。 2.5负责提供具备工程施工现场开工条件。需建筑施工单位负责完成的施工项目由甲方与建筑施工单位协商解决。 第3条乙方工作 3.1指派 ________ 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、 按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、做好各项质量检查。参加竣工验收，编制工程结算。 3.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定。 3.4承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全施工防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。安全防护措施费用已包括在一次包定的工程结算单价内，不再另外计算。 3.5施工期间服从甲方管理。甲方根据实际情况需作更改的部位，下达更改通知书，乙方应积极配合。 3.6食宿及办公场所由乙方自理。 3.7、乙方如有下列情形之一者，甲方视乙方违约。一旦乙方严重违约，甲方有权停付乙方任何款项，
简单版分包工程合同模板 分包工程合同一 总承包方：(以下简称甲方) 分包方：(以下简称乙方) 建设方决定将总承包方承建的工程其中的为保证整体工 程的顺利完成，经双方协商，达成以下协议： 第一条工程项目 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 工程范围和内容：根据确认的方案和报价说明书内容为依据，除施工方案及说明书未表明的变更工程量，由甲方根据现场核定签字后，作为决算增减依据。本合同施工图及说明书未表明者，若习惯上该部分属于本合同标的之一部分，乙方亦应照做，并不向甲方要求任何费用。 4. 工程造价：全部工程造价人民币(暂控)(含税)。 第二条工程期限
1.全部工程自年月日开工，至年月日竣工(工期日历天)。 2.在施工时如遇到下列情况，需顺延工期。顺延期限，应同建设方及时协商，签订协议并报有关部门及项目部备案。 (1) 由于不可抵抗力，而被迫停工者。 (2) 因变更计划或变更施工图，而不能继续施工者。 第三条承包方式 第四条施工准备中甲乙双方的义务 1. 甲方义务 明确工程内容、项目及要求，提供施工所需的水电及材料堆放地。 2. 乙方义务 (1) 按照合同约定的工期保质保量地完成工程项目。 (2) 保护工建周围的环境卫生及文明施工。 (3) 保证所用材料经甲方验收认可并提供相应的合格证明，如不符合设计、施工要求或 (4) 根据甲方要求免费制作相应图纸，并提供有利于节约成本的建议。
(5) 遵守国家法规、政策，执行企业和本项目的各项规章和管理制度。 (6) 维护企业信誉和职工合法权益，履行《建设工程施工合同》义务，完成项目承包 (7) 竣工之后交付完整的竣工资料。 (8) 施工过程中乙方人员的人身、财产安全及因乙方施工造成的人身、财产的侵害由乙 (9) 乙方应在甲方及相关部门监督下依规范制取试样送检。 (10)乙方自行承担施工中所用的水、点、气等费用。 (11)必须保证该项目自己及其他施工的成品保护。 (12)严格执行安全操作规范。 (13)其他按照行业惯例由乙方承担的义务。 第五条安全生产 乙方严格按照安全操作规定进行作业，如人为违反操作规定造成事故，按照四不放过的原则处理，造成一切经济损失和事故赔偿费由乙方自行承担，并按照公司本年度公司安全生产奖罚制度和国家安全生产条例对责任人进行处罚，且每人必须办理保险和意外伤害保险。
弱电工程承包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定，结合本工程具体情况，为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成分包施工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本劳务分包合同。 一、工作内容： 甲方将“无锡市公安局干部学校改扩建工程(具体部位根据现场划分)”弱电智能化工程分包给乙方。工作内容包括： 分包范围及内容：无锡市公安局干部学校位于无锡市湖山路8号。本次改造建筑为1#宿舍楼、2#宿舍楼、4#宿舍楼、食堂、门卫，本次新建建筑为行政教学楼、5#宿舍楼、警营文化中心、综合训练馆，以及室外总体平面等，改扩建总建筑面积为3.1万平方米。 无锡市公安局干部学校改扩建项目将对项目弱电系统进行全面改造，建设符合干部学校的教学、管理需求的全新、先进的弱电智能化系统，并需在系统建设中，考虑兼容使用原有设备。本次招标范围包括以下系统： 1. 数字电视监控系统 2. 防盗报警系统 3. 光纤周界报警系统 4. 电子巡更系统
5. 一卡通系统 6. 综合布线系统 7. 计算机网络系统 8. 程控交换机系统 9. 电视系统 10. 背景音乐及紧急广播系统 11. 音视频系统 12. 录播系统 13. 电子白板系统 14. 信息发布系统 15. 电子阅览室系统 16. 无线对讲系统 17. LED屏显示系统18. 系统集成(选配，不计入投标价) 19. 机房工程 20. 信息化教室工程21. 综合管道工程 二、结算方式： 1、甲方按总价的10%作为施工结算价格。 2、总包方按实际施工人数付1200元/月生活费;(约每月1～8号)。最终结算时把这部分费用扣除。 3、工程竣工验收合格后，付至合同总价的，待工程结算审价结束后付至总价的;质量保修金按结算造价的留工程竣工半年后付清; 4、本综合单价包括所有有关的费用：如劳保用品费、生产工具
内部编号：AN-QP-HT860 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 个人劳务承包合同通用范本
个人劳务承包合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立如下合同： 一、工程概括 工程名称：工程工程地点： 二、工程承包范围： 1、工程人工费：钢筋制作及绑扎，混凝土浇注，木板制作和安装，机械安装和使用。
亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档简单工程承包合同，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动 力。 简单工程承包合同 简单工程承包合同范本5篇 随着法律观念的深入人心，合同的类型越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编收集整理的简单工程承包合同范本，希望能够帮助到大家。 简单工程承包合同范本1 一、合同双方 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 二、分包范围： 1、项目工程名称
2、合同价款 3、开工日期 4、竣工日期 5、工程质量等级 6、分包内容 7、工程面积 三、计量及支付： 结算方式：进度款和结算款以分期付款方式结算。 1、当工程量完成 %，甲方应支付乙方 %的工程款作为进度款。 2、全部工程完成后，经甲方验收合格，依据甲方单位与乙方现场签认的合格汇总数量确认单经甲方总工最后签认的工程汇总数量对乙方进行计量，一次支付剩余价款 %，缺陷责任期满付剩余价款至 %（扣除预付款及 %的质量保证金）。 3、工程验收合格后日内，凭经甲方有关部门审核签字的结算单和合同书进行末次债务债权清理，工程余款根据甲方资金的实际情况一次支付，不计息。 四、承包人乙方的责任： 1、乙方必须对工程质量、安全、工期全面负责。并接受甲方生产、技术、安全、质量管理部门的监督指导。甲方不定期到
施工现场检查工程质量和安全，如发现工程质量、安全达不到要求，由乙方承担相应经济责任。乙方不能全面执行合同，立即终止合同，并更换承包人。出现重大质量事故应由乙方承担法律责任。 2、发生安全工伤事故的一切费用由乙方负担。如发生大、中型工伤事故除费用按上属办法处理外，还要追究当事人的`刑事责任。由于质量返工，工期延误罚款，均由乙方负责。甲方的直接原因造成的责任除外。 3、项目工程回访保修，按国家现行有效的规定执行。乙方预留总价5%工程质量保证金，保修期满按合同规定清算。 4、乙方必须按期支付在该项工程中发生的民工工资，不得无故拖欠。 五、甲方的责任： 1、甲方负责对工程质量、安全、技术、工期的检查、监督、指导；不提供乙方为完成工程而使用的任何工具设备。 2、甲方负责项目工程的预算、签证、协调工程决算问题。 3、协调处理乙方同建设单位之间出现的有关问题。 六、本合同自甲乙双方签字之日生效。 本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。 发包人（甲方）：
弱电工程 施工合同 工程名称：******************* 工程地点：******************* 建设单位：******************* 施工单位：******************* 年月日
弱电施工合同 建设单位：*************** （以下简称甲方） 施工单位：*************** （以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况： 1、工程名称：********************** 工程地点：********************** 2、工作内容：（1）网络高清监控系统（2）数字可视对讲系统（3）出入口管理系统、过道门禁一卡通（4）FTTH 项目（光纤到户）（5）公共广播系统（6）五方对讲（7）综合管路（8）机房工程 第二条承包工程范围： 1、乙方在负责弱电施工的同时，应配合甲方搞好其他配套设施、设备的预埋等安装配合工作，以及绿化、环保的配合施工。有关费用包含在包干造价范围内，甲方不再支付其他费用。 2、取电、施工中产生的用电由甲方协调，产生的电费由乙方按实际支付。 第三条承包方式及承包造价：
1、乙方按甲方、乙方确认后的设计施土图纸和报价单的内容完成该项目的弱电工程。 2、本工程合同总价为：**************元（人民币：********整）。 3、承包方式：包工、包料、包税金、包质量、包安全、包验收合格。 第四条付款方式及时间： 1、合同经双方签字后，乙方进场施工后，三个工作日甲方支付乙方工程款总额的10%，乙方进场施工布线。 2、主要设备（监控、对讲、停车场）到场后，甲方支付乙方工程款的50%。 3、设备安装完毕，甲方支付乙方工程款的20%。 4、工程完工并经过双方验收达到合同约定标准后三个工作日后付至总价的97%。 5、余下3%的保修金在保修期满后付清。 第五条施工工期： 1、开工日期以甲方的通知为准。整个工程项目工期为8 0天。 2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延。 （1）较大的设计变更，方案更改，而影响施工进度。 （2）不可抗力的因素（如台风、水灾、地震等）而延误工期。（3）甲方原因或分期分区、分段验收而延误工期。
2020年个人劳务承包合同最新版 The latest edition of individual labor contract in 2020 [general version] 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
2020年个人劳务承包合同最新版 前言：承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定，承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。本文档根据承包合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方（甲方）：___________________________ 承包方（乙方）：___________________________ 籍贯：___________________________ 住址：___________________________ 联系电话：___________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程项目名称：________________________ 2、工程施工地点：________________________
三网合一通信工程合同 协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
**三网融合及无线信号覆 盖工程 施 工 合 同 承包方： 签订日期：年月日 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 为向小区居民提供高质量、方便快捷的通讯网络，满足该小区的通信及信息化需求，依据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律法规，甲、乙双方本着精诚合作、诚实信用、平等互利、共同发展的原则，就乙方为甲方开
发建设的工程项目提供综合电信业务服务，以及相关的通 信资源使用事宜达成如下协议，以资共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称：**三网融合及无线信号覆盖工程 2、工程地点： 3、工程范围： （1）小区内通信设备和线路的方案设计和优化 （2）无线信号覆盖通信设施设计和施工 （3）按审核通过的设计方案，负责小区室内外所有通信设备、线路的采购及安装、调试（含机房），即：室内外设备安装、室 外管、线埋设及机房到各楼栋室内线路敷设及调试，还包 含通信行业协会要求的用户纤芯全熔；设计方案变更和审 核合格；本工程竣工验收合格，交付使用；因乙方原因小 区内线路增加及其它变更增加，投标总价不予调整；设计 报批的费用等。 第二条承包方式及质量要求 （1）、本工程采用一次性综合包干总价，不因任何因素 的影响而调整。 （2）工程采用清包工方式。 第三条资源相关信息 3.1楼宇或小区的具体信息如下： 名称：**三网融合及无线信号覆盖工程 工程地址：** 建筑面积：12万m2 建成时间（或预计建成时间）： 楼群数量：10栋住宅+2栋商业+地库
覆盖范围：住宅+商铺+地库以及有通信要求的建筑。 3.2小区需要乙方提供的通信资源： 1、宽带接入（FTTX+LAN）1200线 2、互联网专线1200个端口 3、其他业务需求无线通讯信号无死角 第四条甲方权利义务 4.1甲方负责建筑物进楼栋通道及住户内通信暗管、终端箱盒安装； 4.2合同签订后，甲方向乙方提供与施工相关的楼栋和小区规划图，楼栋平面图、弱电管线分布平面图、室外综合管网图及其它乙方通信施工所必要的相关图纸，以便乙方确定线缆引入方案。 4.3甲方有义务指定人员负责在乙方进行施工时进行现场协调配合，确保建设顺利进行，同时对乙方的线缆铺设，设备安装、调试、验收及相关维护工作提供支持与便利。 4.4甲方对小区开发完毕后，有义务通知接管的物业公司及业主委员会，并将移交事宜告知乙方，甲方应确保在物业公司接管楼宇管理后，并做好相应的协调工作。 第五条乙方权利义务 5.1乙方对其投资的设备、设施拥有永久的所有权，乙方有权在其建设的管道和桥架内进行线缆敷设、线缆替换、线缆运维工作。 5.2乙方应按期完成工程，并保证工程质量符合国家有关行业标准的要求。 5．3乙方提供的电信服务业务质量标准需符合国家工业和信息化部颁布的相关业务标准。