WF：93-181 合同编号
签证编号
安徽省
小型建筑安装工程补充合同
发包人
（建设单位）：
承包人
（施工单位）：
工程名称：
工程编号：
签订日期：年月日
安徽省工商行政管理局
安徽省建设厅监制
中国人民建设银行安徽省分行
发包方（以下简称甲方）
立合同单位：
承包方（以下简称乙方）
为明确责任，按质、按量、按时完成建筑安装任务，依据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规规定，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。
第一条工程概括
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程范围和内容：详见工程量清单预算内容
四、工程总造价：
五、质量等级：合格
六、开竣工日期：全部工程自年月日开工，至年月日竣工验收，工期天。
第二条承包方式
本工程采取下列第项方式承包。
1、包工不包料；
2、包工包料
如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。
3、其他。
第三条价款支付与结算
一、开工前，按建安工作量的/ %预付工程备料款；
二、工程施工到中期，按合同总金额/ %预付；
三、工程款，工程竣工一次付清；
本条未尽事宜按双方协商解决。
发包人（公章）：承包人（公章）：年月日年月日
最简单购销合同范本 购销合同是企业产品走向市场的主要经济手段,最简单购销合同怎么写呢?以下是在小编为大家整理的最简单购销合同范文，感谢您的阅读。 最简单购销合同范文1 甲方：______________ 乙方：______________ 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则，就产品供销的有关事宜协商一致订立本合同，以便共同遵守。 一、合同价款及付款方式： 本合同总价款为人民币_______整。本合同签订后，甲方向乙方支付定金元，在乙方将上述产品送至甲方指定的地点并经甲方验收后，甲方一次性将剩余款项付给乙方。 二、产品质量： 1、乙方保证所提供的产品货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果乙方所提供产品与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。 2、如果甲方在使用上述产品过程中，出现产品质量问题，乙方负责调换，若不能调换，予以退还。 三、违约责任 1、甲乙双方均应全面履行本合同约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任。 2、乙方未按合同约定供货的，按延迟供货的部分款，每延迟一日承担货款的万分之五违约金，延迟10日以上的，除支付违约金外，甲方有权解除合同。 3、甲方未按照合同约定的期限结算的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定，延迟一日，需支付结算货款的万分之五的违约金;延迟10日以上的，除支付违约金外，乙方有权解除合同。 4、甲方不得无故拒绝接货，否则应当承担由此造成的损失和运输费用。
5、合同解除后，双方应当按照本合同的约定进行对帐和结算，不得刁难。 四、其他约定事项 本合同一式两份，自双方签字之日起生效。如果出现纠纷，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 五、其它事项： 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 最简单购销合同范文2 立合同人：__(需方)(以下简称甲方) _______(供方)(以下简称乙方) 经协商同意，根据中华人民共和国经济法的规定，订立合同如下： 一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、价格、供货时间： 二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按技术协议 三、交(提)货地点、方式： 四、运输方式及到达站港和费用负担：送货上门、供方负担 五、合理损耗及计算方法：无 六、包装标准、包装物的供应与回收：原包装、不回收。 七、验收标准、方法及提出异议期限：按原厂技术标准验收，需方收到货后提出异议期限为十五天。 八、结算方式及期限：货到验收合格、发票到后一周内付款。 九、违约责任：如发生质量问题，需方将提出索赔。具体事宜协商解决。 十、解决合同纠纷的方式：合同发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，任何一方可向经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。 十一、其它事项：本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章有效，均有法律效力订立合同人： 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 简易设备安装合同书(合同示范 文本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other
简易设备安装合同书(合同示范文本) 甲方：xxx厂法定代表人：厂长 乙方： 甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书： 一、安装的项目名称和地点： 二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬： 名称规格型号数量安装 合计 三、完成安装的期限： 从年月日到年月日 四、安装的质量要求： 五、安装的安全责任：
乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关； 六、安装报酬的结算支付时间： 七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金元；甲方逾期付款的，按照每日万分之二点一赔偿利息损失； 八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由xxx县人民法院裁判。 九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。甲方：xxx厂乙方： 年月日 -------- 工程名称：_________合同编号：__________________工程公司（以下简称买方）与_________体育用品供应公司（以下简称卖方）就卖方为_________体育馆射击馆设备工程向买方提供的货物和服务，经买卖双方协商一致，签定本合同，共同遵守如下条款：
简易设计合同协议书文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
室内设计合同 设计委托方（简称甲方）： 项目地址： 联系电话： 设计方（简称乙方）： 地址： 联系电话： 甲方委托乙方承担的施工方案设计任务，经双方友好协商，根据现场实际情况，并以国家相关法律、法规为准则签订本合同，作为共同遵守的依据。 一、甲方责任： 1、本合同签订时，甲方应提供给乙方进行设计所需要的工程名称、地址等概 况，原建筑有关图纸资料，同时向乙方出具设计要求（如无建筑图纸，进行现场测绘）。 2、在接到乙方初步设计方案后，向乙方提出对设计方案的意见，并约定修改设 计方案的范围，直至最终确定设计方案。 二、乙方责任： 1、完成设计服务的责任，履行本设计服务合同所约定的义务。 2、在约定的期限内完成初步设计方案，并向甲方做方案讲解。根据甲方的意见 进行方案修改，直至甲方满意，并签字确认最终设计方案。 3、乙方应确保设计方案准确无误并承担相关责任。 4、乙方应为甲方提供技术服务，并在甲方规定的时间内作出答复，费用由双方 协商。 需要完成设计内容： 三、设计费用： 四、付款方式： 五、设计范围：
六、特别约定： 1、甲、乙双方在初步设计构思阶段，应充分沟通。初步设计方案需经业主方确 认后，乙方再继续深化设计。 2、乙方对本合同所列的设计方案和施工图拥有着作权，仅供甲方作为本合同所指工程项目专用，如甲方对上述图纸另作其它用途或公开发表，须事先征得乙方同意。 3、甲方安排人员配合乙方现场勘察和因设计需要而做的局部拆改工作。 七、违约责任： 此协议一经签字，双方均需严格执行，协议一式两份，甲乙双发各执一份，未尽事宜，双方协商解决。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人：法定代表人： 或委托代理人：或委托代理人： 单位地址：单位地址： 电话：电话： 传真：传真： 年月日年月日
简易的广告制作合同范本 合同是我们合作的保障，作文广告方面的合同，怎么样写？我们看看下面的简易的广告制作合同范本吧！ 简易的广告制作合同范本1委托方：___________________________ 承制方：___________________________ 本着双方互利互惠的原则，经双方友好协商，列定以下条款，希共同遵守： (一)双方严格遵守《广告管理条例》。 (二)承制方必须保证制作质量，在委托方审稿期间，委托方有权要求修改。 (三)委托方在确认稿件并交付承制方制作后，不得随意更改稿件内容，如果因此而增加承制方的工作量，委托方应另付费用。 (四)委托方负责提供与本项目有关的资料，在承制方制作过程中，委托方应尽力配合，给与方便。 (五)双方在合同上签字后，委托方即付制作总金额的40%，作为预付款。其余款项在全部制作完成，并经委托方审核确定后，交稿时全部结清。 (六)承制方未按设计方案中的具体工作进程实施完成该项目的设计(因委托方原因延误的时间除外)委托方有权按合同总额的5%起向承制方要求负责赔偿。
(七)承制时间为_________年_____月_____日至_________年_____月_____日止。 (八)本合同一式两份，双方法定代表人或指定代表人签字，并加盖双方单位公章，即生法律效力。 (九)发生纠纷，双方协商或到_________仲裁委员会仲裁。 (十)合同金额：______________________________。 委托方(盖章)：________________ 代表(签字)：__________________ _________年_________月________日 承制方(盖章)：________________ 代表(签字)：__________________ _________年_________月________日 简易的广告制作合同范本2 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方） 经双方充分协商，根据《中华人民共和国经济合同法》相关规定，特签署本合同。 一、合同内容： 1．___________________________ 质量要求： 2．___________________________ 质量要求： 3．___________________________质量要求：
最简单的购销合同范本 甲方：______________ 乙方：______________ 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则，就产品供销的有关事宜协商一致订立本合同，以便共同遵守。 一、合同价款及付款方式： 本合同总价款为人民币_______整。本合同签订后，甲方向乙方支付定金元，在乙方将上述产品送至甲方指定的地点并经甲方验收后，甲方一次性将剩余款项付给乙方。 二、产品质量： 1、乙方保证所提供的产品货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果乙方所提供产品与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。 2、如果甲方在使用上述产品过程中，出现产品质量问题，乙方负责调换，若不能调换，予以退还。 三、违约责任 1、甲乙双方均应全面履行本合同约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任。 2、乙方未按合同约定供货的，按延迟供货的部分款，每延迟一日承担货款的万分之五违约金，延迟10日以上的，除支付违约金外，甲方有权解除合同。 3、甲方未按照合同约定的期限结算的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定，延迟一日，需支付结算货款的万分之五的违约金;延迟10日以上的，除支付违约金外，乙方有权解除合同。 4、甲方不得无故拒绝接货，否则应当承担由此造成的损失和运输费用。 5、合同解除后，双方应当按照本合同的约定进行对帐和结算，不得刁难。 四、其他约定事项 本合同一式两份，自双方签字之日起生效。如果出现纠纷，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 五、其它事项： 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 开户银行：_________________ 开户银行：_________________ 账号：_____________________ 账号：_____________________
简单安装合同样本（5篇） 简单安装合同样本第一篇： 甲方：（以下简称甲方）身份证号码： 乙方：（以下简称乙方）身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》及国家其他法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着平等、公正、自愿的原则，签订本协议，双方共同遵守，严格履行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围及施工内容： 消防弱电穿线、安装、调试（不含配电室气体灭火）。 四、计价方式： 按安装设备每个点 55 元计算。以上价格不含税、不开发票。 五、施工工期： 以主合同工期一致、满足甲方进度要求，并不影响项目的进度计划。 六、承包方式： 七、工程材料要求： 1、本工程材料由甲方提供，乙方对不符合要求的材料可提出异议，若甲方同意使用，由此造成的责任、损失，由
甲方自行承担。 2、甲方进场材料必须符合现行“施工验收规范”规定，满足设计要求。 3、甲方进场材料必须按规定及时送检、提供合格证及检验报告等，需经监理进场验收合格后，乙方方可进行施工。 4、乙方应节约用水用电，对甲方的各种材料合理使用，不得浪费，做到工完场清。 八、结算方法及付款方式： 1、甲方在乙方进入施工现场预付开工费（20xx）元，其中1000元附材费，另外1000元作生活费使用。 2. 由于本工程分为前期穿线，中期安装后期调试三个阶段，穿线部分每点（35 )元，安装部分每点(10）元，调试部分每点（10）元。 3.结算方式:按照实际点位计算，每（100)点位结算一次。 4.乙方按图施工，若甲方要求变更或增加的施工项目，则费用另计。 九．违约责任： 1、甲方应按工程进度及时支付工程款，如因甲方工程款拖延造成的工期延长的经济损失， 由甲方承担，乙方有权暂停施工，追讨已施工完成部分工程款。直至甲方按约定付款时为止，所造成的一切责任损
除尘系统设计合同 委托方：（简称甲方 ) 设计方：(简称乙方) 一、工程概况： 1. 设计工程名称： 2. 设计工程地点： 3. 设计工程风量： 4. 设计工程范围： 二、设计程序： 1. 甲乙双方经协商设计费按套计取，设计费总计元人民币. 2. 设计协议签订后，即由甲方付与乙方定金为总设计费的50%，即元。 3、施工图完成后，甲方确定无误，支付剩余设计费用。 三、双方责任： 甲方责任： 1.甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。 2.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的订金; 已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付; 超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 3.事先经甲乙双方已确认的方案，在施工过程中甲方提出修改的，乙方可酌情收取工作量相应的设计费。 4.对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。 5.施工中，甲方擅自更改设计图纸的即表明甲方放弃对乙方所拥有的相应权利。乙方也
不再对甲方的设计负责。 乙方责任： 1.乙方按本合同约定向甲方交付施工图。 2.乙方对施工图中出现的错误负责修改。 3.乙方无故要求终止或解除合同，乙方应返还设计订金。 4.乙方负责向甲方施工时解释图纸。 四、其它： 1.在实施前甲方或施工单位均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。 若有差异均应以规范或审批要求为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应 与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进行施工的所产生的一切问题均与乙方无关。 2.对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。 3.本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可由当地人民法院解决。 4.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。 5.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。 甲方名称 ( 签字盖章甲方代表：日期：) ：乙方名称 (盖章)： 乙方代表： 日期：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 购销合同范本简洁版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
卖方: _____________________ 买方：__________________ 买卖双方本着平等自愿、公平互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定订立本合同，经双方友好协商，卖方同意销售，买方同意购买由卖方提供的铁矿粉，并且双方一致同意严格履行本合同如下条款： 一、品名：铁矿粉 技术指标：Fe64、5%（最小） 水份：10%（最大） 二、交货期：款到交货。 三、数虽:5000 吨（+/-10%） 四、交货地点：卖方货场。 五、价格及价格调整： 1、单价：人民币吨，开票干基单价 （+10%）元/ 吨。 2、价格调整：品位高于65%按19我10元/吨的比例奖励，低于，按每1如10吨的比例惩罚，如品位低于％买方则有权要求退款退货。 六、品质、数虽及结算依据： 品质（理化）指标：提货时双方代表共同取样，每天制成一个均样，一分三份，双方各留一份，封存第三份作为公证样;双方协商指定一家检验机构进行化验，如果此二份样的化验结果之差异在
0、5如内，最终结果以此二结果的平均值为准，如果其差异超过％双方共同执公证样在同一化验机构进行化验，其结果为双方所规定的品质数H均为本合同项下的结算依据。 七、付款和结算：在双方签定合同之日起3个工作日内，买方须将全部货款汇至卖方指定的帐户；卖方在5个工作日 内凭正本过磅单向买方开具增zh 1 shu i发票税率13%}?行结算货款多退少补。 八、货物发运： 由买方以书面形式指定提货人自提。 九、争议的解决： 双方由于本合同或本合同的履行发生争议时应友好协 商解决。如协商不成，则提交合同签约地法院进行裁决，该裁决结果为最终结果，诉讼费用由败诉方承担。 十、违约及违约金： 如果本合同的任何一方未能履行自己的全部或任何一 项合同义务，违约方须向对方支付本合同总标的额的5%乍为补偿。 H-一、生效及变更： 本合同一式贰份双方各执壹份；本合同经双方签字盖章 后生效，通过传真签署同等有效。 卖方：买方： 代表签字: 代表签字:
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程 二、工程地点：麻城宋埠 三、承包方式：包工、包机械、包安全 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数 10 天 第三条工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。 1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。 3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。 4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用. 第四条甲乙方责任 1、甲方需把料运至安装现场。 2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。 3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。 5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。 第五条安全施工 乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第六条奖惩责任 1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。 2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。 第七条纠纷解决办法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第八条附则 二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。 甲方：乙方： 代表：代表： 年_____月_____日年_____月_____日
工程设计合同范本简单版 订立合同双方： 建设单位：____________________，以下简称甲方； 设计单位：____________________，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担______工程的设计项目，建筑安装面积为 ______平方米，批准总投资为______万元，建设地点在 ____________。 第二条甲方的义务 1.甲方应在______年______月______日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资 源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设 计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在______ 年______月______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文 件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设 备的技术资料。 甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊
需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由 甲方负责。 5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙 方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 第三条乙方的义务 1.乙方必须在______年______月______日以前，向甲方交付初步设计文件；在______年______月______日以前，向甲方交付技术设 计文件；在______年______月______日以前，向甲方交付施工图设 计文件。其中，初步设计文件一式______份，技术设计文件一式 ______份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件份数和需 要模型费，另行收费。______年______月______日以前，乙方必须 向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。 2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定 额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。 3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。 4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。 第四条设计的修改和停止 1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按______ 元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。 2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。 已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。
简单水电安装合同_水电施工合同范 本 本合同双方签字后生效，未尽事项双方协商解决。今天小编就给大家整理了简单水电安装合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读! 简单水电安装合同1 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 一、工程概况。 1、工程名称:丹江口大坝加高右岸施工营地房屋综合楼、A、 1.1、工程地点：本工程位于丹江口水利枢纽右岸
1.2、工程内容：水电材料进场后卸车、制作安装、有序堆放和废料整理。 1.3、承包范围：单包工形式，即包施工工具、生料带、胶水、胶布、施工照明用灯罩、灯管等。 2、开工日期： 竣工日期： 总日历日期： 3、质量等级：国家标准合格等级。 4.1合同语言：汉语。 4.2适用法律法规：国家、部门和地方法律、法规。 4.3适用标准、规范：国家现行建安施工及验收规范和工程质量、评定标准。 5、图纸。 5.1图纸提供日期：进入施工现场当日 5.2图纸提供套数：壹套 二、甲乙双方驻工地代表及相互职责划分。
1、甲方驻工地代表及委派人员名单： 2、乙方驻工地代表及委派人员名单: 3、甲方工作。 ①施工场地具备开工条件和完成时间的要求：自施工合同签定之日起1日之内。2快速有效的处理好施工现场的水、电管线和材料到位，积极协调现场事物。 4、乙方工作。 技术交底制度，提供安全生产各种防护器具;做好施工安全防护工作，按有关规程操作。由于乙方的操作 2不得使用电炉和电炒锅等一类厨房用具，一经发现将立即勒令停止使 ③施工班组各个成员安全帽不戴者罚款100～500元;所属班组的食堂、宿舍卫生不清洁罚款200元，按项目部要求统一着装，违者每次罚款50元。 三、工程质量要求及工程施工进度要求 1、工程质量等级：合格以上标准;
简易委托设计合同范本3篇 简易委托设计合同范本1 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就公司商标设计或公司广告牌等设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行: 一.委托之事项: 甲方委托乙方为其公司提供。 二.委托设计费用: 全部设计费用为人民币元，(大写:) 三.付款方式: 1.甲方需在合同签订之日起，按季度支付设计服务款，分批将设计服务费交付至乙方。 2.按照约定付款进度并在甲方收到乙方开具正规发票的7日内，现金方式支付给乙方。 四.乙方设计作品的时间、交付方式:
1.乙方需在15个工作日内设计出甲方公司的初稿。 2.乙方以电子稿交付方式交付设计的作品，2个工作日内通过刻录电子光盘或邮寄的方式把电子稿交予甲方。 五、知识产权约定: 1.乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，作品著作权自动转让给甲方。 2.甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。 3.甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计 的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。 六、双方的权利义务: 甲方权利: 1.甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化涵。 2.甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。 甲方义务: 1.甲方按照合同约定支付相关费用。
2.甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方。 乙方权利: 1.乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考。 2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。 3.乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品乙方义务: 1.乙方需按照甲方的要求进行作品设计。 2.乙方需按照合同约定按时交付设计作品。 3.因乙方设计作品最终没有符合甲方设计概念，而被甲方拒绝签收，乙方有义务返还甲方部分合同预付款(返还金额为总额的5%，) 七.违约责任: 1.甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其付的费用无权要求退回。 2.乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。 八.合同生效
销售合同 甲方(采购方)： 乙方(供应方)： 本合同由甲、乙双方共同协商，并根据以下各项条款达成一致而签订。 货物情况 供货时间与地点 1．供货时间为签订合同之日起30日历日内。 2．供货地点为甲方所在地，xxx。 包装要求 1．乙方提供的所有单独包装的货物均应具有原始的完好的标准包装。如遇交付货物有质量问题，甲方有权拒绝或要求更换。 2．每个包装箱内的清单、使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料应齐全。 付款 1．合同付款货币为人民币，总额为xx元整。 2．乙方应按照双方签订的合同规定交货。交货后乙方应把下列单据提交给甲方，甲方于收货后10日内付清上述货款： （1）发票； （2）质量证书； （3）详细配置、数量清单； （4）验收证书。 伴随服务
1．乙方随同货物交付提交所供货物的技术资料。应包括每套设备的中文技术文件，例如：产品目录、操作手册、使用说明、维护手册/或服务指南。 2．乙方在交货时就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。 3．伴随服务的费用含在合同价中，不单独进行支付。 4．乙方提供24个月的保修服务。 质量保证 1．乙方保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是最新的、投标文件所述同一产品，并完全符合投标文件关于质量、规格和性能要求。 2．在质保期内，如果货物数量、质量或规格与投标不符，或证实货物有缺陷的，甲方应以书面形式向乙方提出。 3．乙方在收到甲方书面通知后十五天内应免费更换有缺陷的货物或部件。 4．乙方在收到甲方书面通知后十五天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担。 违约责任 1．乙方应按规定的时间交货和提供服务。甲方应按规定的时间付款。 2．如甲、乙双方无正当理由而拖延交货、付款，将受到以下制裁：加收误期赔偿或解除合同。 3．在履行合同过程中，如果任一方遇到可能妨碍按时付款、交货和提供服务的情况时，应在情况发生后 2 天内以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。对方在收到通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货、付款时间。 4．除合同条件第八条规定外，无责方可要求违约方赔偿，赔偿费按货物总价以每天的千分之三计收，直至交货或付款为止。误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价的百分
广告制作安装合同范本 根据《中华人民共和国广告法》,《中华人民合同范本法》及国家相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方制作及安装的事宜,达成一致意见,特签订本合同范本,以资信守。 一、承包方式及承包范围 本工程采用包工、包料、包制作、包安装、包质量、包工期、包安全、包风险,乙方采用以固定总价包干形式进行包干,施工过程中不管市场价格如何变化,双方均按本合同范本确定的价格按实结算。乙方必须按照甲方确定的设计方案,保质保量的完成如第三条所列之项目的整体制作、安装工程。 二、总费用及付款方式 1、本合同范本总费用￥: 元,大写: 元整。进入合同范本期后,在本合同范本所列的各项制作、安装过程中产生的一切费用均有乙方负责。 2、甲方在本合同范本签订后且双方确定大样稿喷画的第1个工作日内向乙方付款总金额的50%,即: 元作为项目启动资金。待全部工作完成且通过甲方验收达到合同范本规定的验收标准后的7个工作日内付清剩余50%工程款,即元。 3、以上付款甲方将以现金的方式支付。 三、制作材料及要求、费用预算 1、按照甲方提供的附件效果图制作，1号报刊亭一个8000元、
2号报刊亭一个4500元、3号广告牌一个350元、4号广告牌一个320元。详见附件效果图。 备注：甲方视实际情况，提前2个工作日增加或减少工程量，乙方须根据甲方签章确认的《项目增减委托书》上所列明的增减项目开展工作，合同总金额按照实际工程量作出调整，合同单价不变。四、制作安装时间: 从开工日期起20日之内完成，如遇雨天须延长工期。 五、验收流程 1.制作标准:乙方必须按照所提供给甲方的制作工艺及材料进行制作安装,如制作工艺及材料需要有变动的必须要事先经甲方同意,否则甲方有权不再履行本合同范本之任何条款。 2.制作安装:甲方根据乙方提供的制作原材料的工艺标准验收,并由乙方安全可靠的安装完毕,甲方现场验收。 六、双方责任 1.甲方负责在约定的时间内确定有关项目的资料(画面设计效果图),并对所确定的资料负责; 2.甲方按本合同的的规定,按期如数向乙方支付广告制作、安装费; 3.乙方必须按本合同范本的约定在规定的时间内保质保量完成所有安装制作工程,乙方如未能按照合同范本要求完成各项制作、安装工程,则根据每项工程的总费用,每超时一天(未够24小时的,则按一天计算),则按未完成工程0.1%的违约金扣罚。如果材料或者是在工艺
合同编号： 平面设计作品委托合同 作品名称：__________________________ 委托方（甲方）：____________________________ 受托方（乙方）：____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国著作权法》及其他相关法律法规，双方就甲方委托乙方设计___________作品事项，在真实、充分表达各自意愿的基础上，经过平等协商，达成如下协议（简称本合同），由双方共同恪守。 第一条 [合同标的] 1．本合同委托作品的要求： （1）设计作品的内容（如填写空格不够，可另作附件）：__________________________ （2）设计作品的用途及使用范围（如填写空格不够，可另作附件）：__________________________ （3）设计作品的交付时间：__________________________ （4）甲方对乙方主要设计工作人员的要求： __________________________ 2．在本合同履行过程中，如甲方提出新的设计要求，双方可就设计费的调整、设计成果的交付时间等相关事宜另行签订协议。 3．乙方保证所交付的设计作品具有独创性、不存在任何权利瑕疵，包括但不限于知识产权瑕疵，否则因此引起的任何法律责任由乙方负责；乙方为完成本合同委托事项而需要使用他人作品的，应保证得到该作品著作权人的有效授权。 第二条[基础资料] 1．甲方应向乙方提供的基础资料及协作事项如下：__________________________ （1）基础资料清单：__________________________ （2）提供时间和方式： __________________________ （3）其他协作事项：__________________________ （4）本合同履行完毕后，前述基础资料按以下方式处理： 2．甲方保证所提供的基础资料不存在任何权利瑕疵，包括但不限于知识产权瑕疵，否则因此引起的任何法律责任由甲方负责。 3．乙方在收到基础资料后应立即检查签收。如乙方认为基础资料不符合本条要求，应向甲方说明理由，要求甲方尽快重新提供。 4．在设计过程中，如果乙方发现基础资料存在错误或前后不符的情况，应当及时通知甲方。如确属基础资料存在错误或前后不符而产生的延误及损失由甲方负责。 5．无论乙方是否书面通知甲方，告知基础资料存在错误或前后不符的情况，均不免除甲方就其基础资料存在错误或前后不符应承担的责任。 第三条[工作计划] 1．乙方应在本合同生效后日内向甲方提交设计工作计划。设计工作计划应包括以下主要内容，乙方应严格按照工作计划开展设计工作： （1）第一阶段 （2）第二阶段
简洁版购销合同范本下载 简洁版购销一 供货单位(甲方)： 购货单位(乙方)： 根据《中华人民共和国》及国家相关法律、法规之规定，甲乙双方本着平等互利的原则，就乙方购买甲方产品一事达成如下协议。 一、产品名称、数量、价格 1、产品名称： 2、产品数量： 3、产品价格：单价元(大写人民币元整);货款总额为元(大写人民币元整)。 二、货款结算 1、付款方式： 2、甲方开户行：帐号： 3、乙方须一次性向甲方付清货款。货款到达甲方帐户后，甲方于两个工作日内发出货物及发票。 三、违约责任 甲乙双方任何一方违约，违约方应按照国家有关法律、法规规定向守约方支付违约金;守约方由此引起的经济损失，有权向违约方进行追索。 四、售后服务 1、电话咨询：提供与软件相关的技术咨询。 2、信函传真：通过信函或传真的方式提供软件应用咨询服务。 3、网站支持：在本公司网站发布相关技术解决方案。
4、电子邮件：以电子邮件方式提供软件应用指导服务。 五、联系方式 1、服务热线： 2、投诉热线： 3、公司传真： 4、公司网站： 5、电子信箱： 六、附则 本合同自双方签字、盖章之日起生效;本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。 甲方：(章)乙方：(章) 地址：地址： 电话：电话： 代表：代表： 年月日二年月日 简洁版购销合同范本二 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 甲乙双方经过友好协商，本着自愿的原则，就甲方向乙方销售________汽车零配等事宜，订立如下合同条款： 一、甲方自本合同签订之日起。甲方依据本合同第三条约订的方式向乙方销售商标号码为__________的汽车用品等(简称货物)。
编号：GR-WR-78853 简易施工合同模板(标准 版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
简易施工合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 发包方（以下称甲方）： 法定代表人： 承包方（以下称乙方）： 法定代表人： 为了保证_____施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：___________。 二、建筑面积（工程形式）：______。 三、施工地点：____________。 四、工期： 1、开工：____年___月___日； 2、竣工：____年___月___日； 3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式：_______。 六、工程价款：共计_______人民币元。 七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。 八、质保期：____年。 九、工程质量及验收： 本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。 十、甲方的责任： 乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题；甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物； 十一、乙方的责任： 1、按照合同所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。 2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，免费无偿修理。 十二、特别约定：
室内设计合同范本简单版(精编 版) The ultimate goal to be reached by both parties to the contract through the conclusion and performance of the contract ( 合同范本 ) 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 日期：_________________________ 精品合同 / Word文档 / 文字可改
室内设计合同范本简单版(精编版) 室内设计合同范本简单版（一） 根据《中华人民共和国经济合同法》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。 第一条工程项目 甲方委托乙方承担以下家装设计任务：工程地址：_______ 第二条设计收费及支付方法 （一）本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。 经甲乙双方商定设计收费为____元/平方米（套内使用面积，不含电脑效果图），估算总收费元，金额大写____元。 （二）付款方式 甲乙双方采用以下付款方式
1、量房前付预付款____元（其中____元上门测量费和____元方案费）； 2、方案通过后，出全套施工图，客户付清余款并可带走全套图纸； 3、出电脑效果图，价格：____元/张（a4）； 第三条设计内容及完成日期的约定 （一）乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。 （二）平立面图 1、原房型图 2、墙体改造图 3、平面家具布置图 4、地面图 5、天花图 6、现场制作的家具立面图（根据实际情况出或者不出） 7、门立面图（根据实际情况出或者不出） 6、厨房、卫生间局部立面图（定做的厨房除外）
室内设计合同范本简单版 在室内设计装修的时候一般都会签订相应的合同，想必大家这个时候一定会需要一份比较规范的室内设计合同吧。以下是由为大家整理的“室内设计合同范本简单版”，仅供参考，欢迎大家阅读。 室内设计合同范本简单版（一） 根据《中华人民共和国经济合同法》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。 第一条工程项目 甲方委托乙方承担以下家装设计任务：工程地址：_____________________________ 第二条设计收费及支付方法 （一）本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。
经甲乙双方商定设计收费为______元/平方米（套内使用面积，不含电脑效果图），估算总收费元，金额大写______元。 （二）付款方式 甲乙双方采用以下付款方式 1、量房前付预付款______元（其中______元上门测量费和______元方案费）； 2、方案通过后，出全套施工图，客户付清余款并可带走全套图纸； 3、出电脑效果图，价格：______元/张（a4）； 第三条设计内容及完成日期的约定 （一）乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。 （二）平立面图
1、原房型图 2、墙体改造图 3、平面家具布置图 4、地面图 5、天花图 6、现场制作的家具立面图（根据实际情况出或者不出） 7、门立面图（根据实际情况出或者不出） 6、厨房、卫生间局部立面图（定做的厨房除外） 7、电视背景墙立面图 8、其它现场需施工墙面的立面图 （三）剖面图
1、应标明材质、用料、颜色等 2、门窗套剖面图 3、玄关剖面图 4、天花剖面图 5、电视背景墙剖面图 6、其它需施工处剖面图 （四）水电施工图 （五）甲乙双方约定，从合同生效之日起，______天内完成平面方案图； 平面方案甲方通过后，乙方在______天内完成全套施工图。 第四条双方责任
装饰装修施工合同 甲方（业主）：_____________________________________________ 乙方（承包方）：_____________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民 共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚 实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况 装饰工程施工地点： 施工内容：工程装饰 承包方式：包工及部分材料（详见预算） 合同总工期______天，由____年____月____日开工至____年____月____日 竣工。 合同总价款（金额大写）： （详见工程预算） 二、双方工作 1．甲方工作 1．1办理本工程施工所涉及的各种手续，做好其他对外协调工作，保证乙方施工。 1．2向乙方提供施工需用的水、电、等设备，并说明使用注意事项。 2．乙方工作 2．1按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并按此施工。 2．2遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。 2．3 乙方所采用材料应全部达到环保要求，并且所采用品牌应与预算上所标明品牌一致。 三、工程价款支付 开工日，甲方支付元； 工程进度过半，甲方再支付元；
验收合格三日内，甲方支付总价款的剩余部分，计元。 四、工程变更 在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方联系，乙方根据甲方要求修改施工方案并调整相应工程预算。 五．竣工验收与保修 1工程完工后，甲方应在三日内验收，双方办理工程决算。 2 双方约定的保修项目内容期限为：水电工程5年其他2年。 六、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本 合同具有同等法律效力。 七、组成本合同的文件包括： 1、本合同条款； 2、施工图纸，工程预算； 八、其他 本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方：（签章）乙方：（签章） 联系电话：联系电话： 年月日年月日