建设工程施工合同(江苏13版)
(GF —2013—0201)
住房和城乡建设部
制定国家工商行政管理总局
第一部分合同协议书
发包人（全称）：江苏华侨沪江置业有限公司（简称发包人）
承包人（全称）： _____________ 江苏中郡建设有限公司__________________ （简称承包人）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南京江^_ 农副产品批发市（二期）项目H栋大棚工程施工及有关事项协商一
致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：南京江北农副产品批发市（二期）项目H栋大棚桩
基、钢结构、土建及水电安装。
2.工程地点：南京市六合经济开发区，龙杨路、时代大道、新浦六路地块之间
3.工程立项批准文号：六发改投（2011 ）230 号__________________
4.资金来源：自筹资金
5.工程内容：桩基、钢结构、土建及水电安装。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：桩基、钢结构、土建及水电安装。
二、合同工期
计划开工日期：2013 年11 月20 日。
计划竣工日期：2014 年_J—月19 日。
工期总日历天数：60 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合国家质量验收标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币(大写) 貮百肆拾叁万捌仟陆百玖拾元整
整(￥243.869 元);
其中：
五、项目经理
承包人项目经理：瑚成东_____________ 。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1)中标通知书(如果有)；
(2 )投标函及其附录(如果有)；
(3)专用合同条款及其附件；
(4 )通用合同条款；
(5)技术标准和要求；
(6)图纸；
(7 )已标价工程量清单或预算书；
(8 )其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就
同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于2013年11 月13 日签订。
十、签订地点
本合同在中山北路241号江苏华侨大厦5楼签订。
十^一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
十三、合同份数
本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份，招投标主管部门执贰份。
发包人（盖章）：法定代表人：
委托代理人：
合同经办人：
组织机构代码：承包人（盖章）：法定代表人：
委托代表人：
合同经办人：
组织机构代码：
地址: 地址:
邮政编码: 开户银行: 银行帐号: 电话: 传真: 邮政编码: 开户银行: 银行帐号: 电话: 传真:
建设行政主管部门备案：
备案号：
备案日期：年月日
发包人：（公章）鉴证意见（盖章）：经办人：
鉴证日期：年月曰承包人：（公章）
编号：JS-20214484 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 江苏省建设工程招标代理合同标准版 This contract is executed in three counterparts, all of which are considered as originals and of the same effect.
[标签:titlecontent] 依据《中华人民共和国招标投标法》《民法典》及其它有关法律、法规、规章，__________（以下简称委托人）与__________（以下简称代理人）就__________（工程名称）__________的招标事宜，经充分协商，达成一致意见，特订立本合同。 一、委托人委托代理人的工程（以下简称“本工程”）概况 1、工程地点： 2、工程项目审批文件： 3、资金来源： 4、工程规模： 5、总投资额： 二、委托代理范围 1、委托代理招标内容（有委托的在□中打√，并说明具体内容，无委托的在□中打×）： □勘察 □设计，具体包括： □施工，具体包括：
□监理，具体包括： □设备，具体包括： □材料，具体包括： 2、委托代理范围内单项合同估算价： 3、委托代理的事项（有委托的在□中打√，无委托的在□中打×）：□代拟发包方案； □发布招标公告（发出投标邀请书）； □编制资格预审文件； □组织接收投标申请人报名； □审查潜在投标人资格，确定潜在投标人； □编制招标文件； □编制工程量清单； □编制工程标底； □组织现场踏勘和答疑； □组织开标、评标； □草拟工程合同； □编制招投标情况书面报告； □与发包有关的其它事宜： 三、委托人的权利 1、委托人有权参与招投标的有关活动。 2、委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况。 3、委托人有权要求代理人更换不称职的人员或应回避的人员。
建设工程施工合同(江苏13版) (GF —2013—0201) 住房和城乡建设部 制定国家工商行政管理总局
第一部分合同协议书 发包人（全称）：江苏华侨沪江置业有限公司（简称发包人） 承包人（全称）： _____________ 江苏中郡建设有限公司__________________ （简称承包人） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南京江^_ 农副产品批发市（二期）项目H栋大棚工程施工及有关事项协商一 致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：南京江北农副产品批发市（二期）项目H栋大棚桩 基、钢结构、土建及水电安装。 2.工程地点：南京市六合经济开发区，龙杨路、时代大道、新浦六路地块之间 3.工程立项批准文号：六发改投（2011 ）230 号__________________ 4.资金来源：自筹资金 5.工程内容：桩基、钢结构、土建及水电安装。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包范围：桩基、钢结构、土建及水电安装。 二、合同工期 计划开工日期：2013 年11 月20 日。 计划竣工日期：2014 年_J—月19 日。 工期总日历天数：60 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家质量验收标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：
人民币(大写) 貮百肆拾叁万捌仟陆百玖拾元整 整(￥243.869 元); 其中： 五、项目经理 承包人项目经理：瑚成东_____________ 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： (1)中标通知书(如果有)； (2 )投标函及其附录(如果有)； (3)专用合同条款及其附件； (4 )通用合同条款； (5)技术标准和要求； (6)图纸； (7 )已标价工程量清单或预算书； (8 )其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就 同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
建设工程施工合同(江苏13版) (GF—2013—0201) 住房与城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
第一部分合同协议书 发包人(全称):江苏华侨沪江置业有限公司(简称发包人) 承包人(全称): 江苏中郡建设有限公司(简称承包人) 根据《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平与诚实信用得原则,双方就南京江北农副产品批发市(二期)项目H栋大棚工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况 1、工程名称:南京江北农副产品批发市(二期)项目H栋大棚桩基、钢结构、土建及水电安装。 2、工程地点: 南京市六合经济开发区,龙杨路、时代大道、新浦六路地块之间 3、工程立项批准文号:六发改投(2011)230号 4、资金来源:自筹资金 5、工程内容:桩基、钢结构、土建及水电安装。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6、工程承包范围:桩基、钢结构、土建及水电安装。 二、合同工期 计划开工日期: 2013 年 11 月 20 日。 计划竣工日期: 2014 年 1 月 19 日。 工期总日历天数: 60 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算得工期天数不一致得,以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家质量验收标准。
四、签约合同价与合同价格形式 1、签约合同价为: 人民币(大写)貮百肆拾叁万捌仟陆百玖拾元整整(￥ 243、869 元); 其中: 五、项目经理 承包人项目经理:瑚成东。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1)中标通知书(如果有); (2)投标函及其附录(如果有); (3)专用合同条款及其附件; (4)通用合同条款; (5)技术标准与要求; (6)图纸; (7)已标价工程量清单或预算书; (8)其她合同文件。 在合同订立及履行过程中形成得与合同有关得文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出得补充与修改,属于同一类内容得文件,应以最新签署得为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定得期限与方式支付合同价款。 2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量与安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应得工程维修责任。
建设工程施工合同 GF-1999-0201 省建设委员会 监制 省工商行政管理局
第一部分协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、 行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包围 承包围：
三、合同工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数： 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 金额（大写）：元（人民币）￥：元六：组成合同的文件 组成合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同双方约定：后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代理人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 邮政编码：邮政编码：
篇一：江苏省建设工程项目管理服务合同示范文本（征求意见稿） 江苏省建设工程项目管理服务合同示范文本 （征求意见稿） 江苏省建设厅 二00 九年八月 第一部分建设工程项目管理服务合同协议书 委托方（全称）：项目管理方（全称）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程项目管理试行办法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程委托的项目管理服务事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况委托方委托项目管理方服务的工程概况如下： 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 工程规模： 4. 建设内容： 5. 工程总投资： 6. 建设工期（自正式开工之日起计）： 二、项目管理工作范围 三、项目管理工作期限（①合同签约②具体实施日期）后（① 个日历天②至本项目前期 工作结束③至竣工验收交付使用④本项目竣工验收交付使用后年）。 四、质量标准 五、项目管理取费： 取费基价：费率：％金额=取费基价X 费率金额（大写）：元人民币。 Y：元。 在项目管理实施过程中奖励、附加工作、额外工作的取费按专用条款及通用条款有关约定执行。 六、履约保函、保险及担保 选项a:在项目管理实施过程中为保证项目管理方切实履行职责，项目管理方向委托方提供 （①履约保函②保险③担保），额度为（①总合同额的9②万元）。 选项b :本合同项目管理方不需提供履约保函、保险及担保。 七、双方承诺 1、委托方承诺，遵守本合同中的各项约定，为项目管理方提供项目建设的必要条件并按本合同约定的期限、方式和币种，向项目管理方支付项目管理服务酬金。 2、项目管理方承诺，遵守本合同中的各项约定，按照项目管理的工作范围和内容，为实现本合同约定的项目目标，提供项目管理服务。 八、词语限定本合同协议书的相关词语含义与通用条款、专用条款中的定义相同。 九、合同的订立及生效 合同订立时间: 年月日 合同订立地点:
江苏省建设工程跟踪审计合同 （示范文本） 项目名称： 建设地点： 合同编号： 咨询类型： 江苏省住房和城乡建设厅 制定 江苏省工商行政管理局
第一部分建设工程跟踪审计协议书 委托人： 跟踪审计人： 依据《中华人民共和国合同法》及工程造价相关管理规定，经过双方协商一致，签订本工程跟踪审计合同。 一、委托人委托跟踪审计人为以下项目提供建设工程跟踪审计服务： 1．项目名称： 2．建设地点： 3．资金来源： 4．工程用途： 5．项目规模：总投资额约2.2亿元，建筑面积约11万平方米(以实际开工建设为准) 6．跟踪审计业务范围及内容：工程发包阶段、施工阶段及竣工阶段的造价编制及审核、竣工结算审计。 二、本协议书的措词和用语与所属建设工程跟踪审计合同通用条款赋予的定义相同。 三、本合同的组成部分及解释顺序为： 1．建设工程跟踪审计协议书； 2. 建设工程跟踪审计合同专用条款； 3．建设工程跟踪审计合同通用条款；
4、建设工程跟踪审计合同履行中共同签署的补充文件； 5.《宿迁市宿豫区职教中心实训基地项目跟踪审计方案》 四、跟踪审计人同意按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的建设工程跟踪审计业务。 五、委托人同意按照专用条款中约定的期限、方式、币种和额度向跟踪审计人支付酬金。 六、本合同的建设工程跟踪审计业务自合同签订之日实施。 七、本合同正本二份，委托人、跟踪审计人各执一份，副本二份，委托人、跟踪审计人各执一份。 委托人：（盖章）咨询人：（盖章） 法定代表人或法定代表人或 委托代理人：（签字）委托代理人：（签字） 住所：住所： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 邮政编码：邮政编码： 年月日年月日
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 江苏省室内装饰工程施工合同 (合同示范文本) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
江苏省室内装饰工程施工合同(合同示范 文本) 装饰工程名称：_________________ 委托方（甲方）：_______________ 施工方（乙方）：_______________ 江苏省轻工业厅制定 江苏省工商行政管理局监制 甲方（发包方）：___________________ 乙方（承包方）：___________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《全国室内装饰设计单位、施工企业管理规定》、《全国室内装饰行业管理暂行规定》和《中华人民共和国行业标准（QBl838—93）室内装饰工程质量规范》，结合本工程具体情况，经协商双方达成如下协议，共同遵守。
第1条工程概况 1．1．工程名称：______________________________________ 工程地点：____________________________________________ 承包范围：____________________________________________ 承包方式：____________________________________________ 1．2．开工日期：____________ 竣工日期：__________________ 总日历工期天数：____________ 1．3．质量等级：____________ 1．4．合同价款：双方约定执行_____________定额，总预算价款_____________ 第2条图纸 2．1．图纸提供日期：_______________ 2．2．图纸提供套数：_______________ 2．3．图纸的特殊保密要求和承担费用_________ 第3条甲方驻工地代表
江苏省住宅装饰工程施工 合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
江苏省住宅装饰工程施工合同完整 版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 合同编号：______ 签订日期：______ 签订地点：______ 甲方（委托人）：____代表人：____ 身份证号码：____联系电话：____ 住所：________ 乙方（被委托人）：_____代表人：____ 营业执照号码：_____联系电话：____
2008年江苏省高院审理施工合同意见 江苏省高级人民法院关于印发《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见》的通知各市中级人民法院、各基层人民法院、本院各部门：为依法维护建筑市场正常秩序，促进建筑业健康发展，保护当事人的合法权益，统一全省执法尺度，我院审判委员会已于2008年12月17日第44次会议讨论通过了《江苏省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见》，现予印发，供全省各级人民法院参照执行。执行中如有问题，请及时向本院民一庭反映。二○○八年十二月二十一日江苏省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问 题的意见（2008年12月17日审判委员会第44次会议讨论通过）为统一全省法院审理建设工程施工合同纠纷案件的执法尺度，依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》等法律、行政法规及司法解释，结合我省实际情况，制定本意见。第一条因承包人进行工程施工建设，发包人支付工程价款的建设工程施工合同纠纷案件适用本意见的规定。劳务承包合同纠纷案件和家庭住宅装饰装修合同纠纷案件不适用本意见的规定。
第二条发包人与承包人协议约定以房屋直接充抵工程价款 且发包人对房屋不再享有权利，因不履行该协议而引起的纠纷属于房屋买卖合同纠纷，不适用本意见的规定。第三条具有下列情形之一，当事人要求确认建设工程施工合同无效的，人民法院应予支持：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的；（四）承包单位将工程进行转包或者违法分包的；（五）中标合同约定的工程价款低于成本价的；（六）法律、行政法规规定的其他情形。第四条有以下情形之一的，应当认定为没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工 企业名义承揽建设工程（即通常所称的“挂靠”）：（一）不具有从事建筑活动主体资格的个人、合伙组织或企业 以具备从事建筑活动资格的建筑企业的名义承揽工程；（二）资质等级低的建筑企业以资质等级高的建筑企业的名义承揽工程；（三）不具有工程总包资格的建筑企业以具有总包资格的建筑企业的名义承揽工程；（四）有资质的建筑企业通过其他违法方式允许他人以本企业的名义 承揽工程的情形。第五条承包人之间具有下列情形之一的，可以认定为本意见第四条规定的“挂靠”：（一）相互间无资产产权联系，即没有以股份等方式划转资产的；
第一部分协议书 发包人（全称）：_ __ 承包人（全称）：_ __________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：__ 工程地点：__ 工程内容：_ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准备文号：__________________________________ 资金来源：____________自筹________________________________ 二、工程承包范围 承包范围：_ 三、合同工期 开工日期：_______2011年3月8日________________ 竣工日期：______2011年6月28______________________ 合同工期总日历天数____110___天。 四、质量标准 工程质量标准：____合格_____ 五、合同价款 金额（大写）：_ ￥: 元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件
4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照全同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：______年____月____日 合同订立地点：__ ____ 本合同双方约定_______________________ 后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 第二部分通用条款
江苏省室内装饰工程施工合同(JSF—99—0201) In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
江苏省室内装饰工程施工合同 (JSF—99—0201)完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 装饰工程名称：__________ 委托方（甲方）：_______________ 施工方（乙方）：_______________ 江苏省轻工业厅制定 江苏省工商行政管理局监制 甲方（发包方）：____________ 乙方（承包方）：____________ 根据《中华人民共和国合同法》、《全国室内装饰设计单位、施工企业管理规定》、《全国室内装饰行业管理暂行
江苏省住宅装饰工程施工合同 精装版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-088325
江苏省住宅装饰工程施工合同精装版 合同编号：______________________________ 签订日期：______________________________ 签订地点：______________________________ 甲方（委托人）：________________代表人： ____________________ 身份证号码：____________________联系电话： __________________ 住所： ______________________________________________________ 乙方（被委托人）：_______________代表人： ____________________ 营业执照号码：___________________联系电话：
__________________ 住所： _______________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，合同双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，经协商一致，达成如下协议： 一、工程概况： 1．工程地点：___________________________________________ 工程面积： ______________________________________________ 房屋户型： ______________________________________________ 2．工程内容及要求：（详见施工图纸及报价单，并以报价单为准，见附表一）。 3．工程承包方式：双方商定采用下列_______种方式 （1）包工包料
编号：FS-HT-05018 建筑工程合同书(标准版) Construction engineering contract template 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
建筑工程合同书(标准版) 总承包人：______(以下简称甲方)，地址：______，电话号码： 分包人：______(以下简称乙方)，地址：______，电话号码： 甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于______年______月______日双方同意如下条款。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程范围：附件二。
第四条：价款 4.1工程总价：人民币元整，大写为(此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。 4.2按20xx年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。 4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取%作为总包管理费。其中包括但不限于下浮点、税金、配合费等费用。此管理费自每次甲方付款中自动扣除。 4.4此合同开工10天内，乙方向甲方交质量保证金万元，此保证金应在该分包工程验收完工后，15天内归还给乙方。 第五条：工程期限 5.1开工日期： 5.2竣工日期：(以竣工报告为准)交付日 5.3合同总工期：天 5.4甲方应在合同签订后5个自然日以内书面通
建设工程施工合同（江苏13版）（GF—2013—0201）
住房和城乡建设部 制定国家工商行政管理总局
第一部分合同协议书 发包人（全称）：江苏华侨沪江置业有限公司（简称发包人） 承包人（全称）：江苏中郡建设有限公司（简称承包人） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南京江北农副产品批发市（二期）项目H栋大棚工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：南京江北农副产品批发市（二期）项目H栋大棚桩基、钢结构、土建及水电安装。 2.工程地点：南京市六合经济开发区，龙杨路、时代大道、新浦六路地块之间 3.工程立项批准文号：六发改投（2011）230号 4.资金来源：自筹资金 5.工程内容：桩基、钢结构、土建及水电安装。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包范围：桩基、钢结构、土建及水电安装。 二、合同工期 计划开工日期：2013 年11 月20 日。 计划竣工日期：2014 年1 月19 日。 工期总日历天数：60 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家质量验收标准。
四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为： 人民币（大写）貮百肆拾叁万捌仟陆百玖拾元整整(￥ 243.869 元)； 其中： 五、项目经理 承包人项目经理：瑚成东。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
JSF—2016—0201 江苏省住宅装饰装修工程施工合同(示范文本) 合同编号 签订日期 签订地点 甲方（委托人）代表人 身份证号码联系电话 住所 乙方（被委托人）代表人 营业执照号码施工资质证书编号联系电话 住所
依照《中华人民共和国合同法》建设部《住宅室内装饰装修管理办法》及相关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，合同双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，经协商一致，达成如下协议： 一、工程概况： 1、工程地点： 工程面积： 房屋户型： 2、工程内容及要求：（详见施工图纸及报价单，并以报价单为准，见附表二）。 3、工程承包方式：双方商定采用下列种方式 （1）包工包料 （2）包工不包料 （3）包工部分包料 二、工程期限及保修期： 1、工期天，自年月日起至年月日止。 2、工程保修期：月。保修期自本工程竣工甲方验收合格之日起，由乙方开具工程保修单。 三、付款相关事项： 1、合同价款：（大写）（小写）元 其中：设计费元 其它费用
2、结算方式： 本合同结算方式为。 （1）按设计图纸所含项目一次性总包，甲方无需支付超额部分款项。 （2）按实际发生并经甲方确认的工程项目结算。除去甲方要求增加的项目，其结算价不应超过预算价的（推荐8﹪）。 3付款方式：合同生效时，甲方支付总价款的%，计元，其余价款根据施 工进度计划分期支付： 天内一次付清。乙方应向甲方开具正元，工程验收合格后4、余款： 式发票。、双方款项往来，均应出具收据。5 四、材料、设备的供应1、装饰装修的材料必须符合中华人民共和国国家标准，严禁使用国家明令淘汰的材料。、甲方提供的材料、设备（见附表四）2本工程甲方采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按施工进度
江苏省施工合同范本 篇一：江苏建设施工合同范本 建设工程施工合同 GF——1999——0201 江苏省建设委员会 监制 江苏省工商行政管理局 第一部分协议书 发包人（全称）： _________________ _ 承包人（全称）：___ ____________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：__ _______________ 工程地点：_ _工程内容：___ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号：__________________ _ 资金来源二、工程承包范围 承包范围：__ 三、合同工期： 开工日期：竣工日期：___________________________________________________
__ 合同工期总日历天数______ __________天 四、质量标准 工程质量标准：____________________________________ 五、合同价款 金额（大写）：（人民币） ￥：_______________元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： １、本合同协议书 ２、中标通知书 ３、投标书及其附件 ４、本合同专用条款 ５、本合同通用条款 ６、标准、规范及有关技术文件 ７、图纸 ８、工程量清单 ９、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条
江苏省住宅装饰工程施工合同 甲方：__________________________________________________ 乙方：__________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，合同双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，经协商一致，达成如下协议： 一、工程概况： 1．工程地点：___________________________________________ 工程面积：______________________________________________ 房屋户型：______________________________________________ 2．工程内容及要求：（详见施工图纸及报价单，并以报价单为准，见附表一）。 3．工程承包方式：双方商定采用下列_______种方式 （1）包工包料 （2）包工不包料 （3）包工部分包料 二、工程期限及保修期： 1．工期______________天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。 2．工程保修期：_____月。保修期自本工程竣工甲方验收合格之日起，由乙方开具工程保修单。
三、工程造价及付款方式： 1．工程总造价：（大写）_____________________（小写）______________元 其中：设计费_______________元 人工费_____________________元 材料费_____________________元 其它费用_____________________ 2．合同生效时，甲方支付总价款的________%，计____________元，其余价款根据施工进度计划分期支付： 3．余款：_______________元，工程验收合格后3天内一次付清。乙方应向甲方开具正式发票。 4．双方款项往来，均应出具收据。 四、材料、设备的供应 1．装饰装修的材料必须符合中华人民共和国国家标准XX《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的规定严禁使用国家明令淘汰的材料。 2．甲方提供的材料、设备（见附表三） 本工程甲方采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按施工进度及时供应到现场。
内部编号：AN-QP-HT565 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 江苏省建设工程招标代理合同通用范 本
江苏省建设工程招标代理合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 江苏省建设工程招标投标办公室 江苏省建设工程招标投标协会依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章，____（以下简称委托人）与____（以下简称代理人）就____（工程名称）____的招标事宜，经充分协商，达成一致意见，特订立本合同。 一、委托人委托代理人的工程（以下简称“本工程”）概况 1、工程地点： 2、工程项目审批文件： 3、资金来源：
简单建筑承包合同专业版 参考文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
简单建筑承包合同专业版参考文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 简单建筑承包合同范文一 现有公司(以下简称甲方)将厂区白色混凝土路面工程承 包给(以下简称乙方)施工，为了明确双方的权利和义务，特 签定此合同，望双方共同遵守。合同条款如下： 一，工程位于大庆市大同区新-华电厂。 二，总工程量为平方米。 三，工程承包形式为总承包。 四，工程每平方米造价为元，工程总造价根据施工结 束实测面积确定。 五，工程追加2000元的设备调遣费。 六，工程自xx年xx月xx日为开工，至xx年xx月xx 日为竣工。
七，付款方式，乙方人员、机械、材料进现场后，甲方拨付工程总价的30%工程款;乙方完成总工程量一半时，甲方再拨付工程总价的30%工程款;其余40%工程款在乙方完工验收合格后一次拨付给乙方。 八，工程所用的混凝土标号为C30，所用材料必须符合规范要求， 其中工程所用水泥必须为国家免检的P42.5普通硅酸盐水泥。 九，乙方进入施工现场，要遵守公司的厂规厂法，爱护公司财物，文明施工，如损坏公司财物，要按价赔偿。 十，乙方进入施工现场，要注意安全施工，贯彻落实好安全施工条例，排除不安全的隐患。乙方如在施工中出现安全事故，乙方自行负责，与甲方无任何关系。 十一，本合同如有未尽事宜，按《中华人民共和国建筑法》和《道路施工质量验收规范》执行。
协议编号：LX-FS-A14161 江苏省建设工程招标代理合同标准 范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
江苏省建设工程招标代理合同标准 范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 江苏省建设工程招标投标办公室 江苏省建设工程招标投标协会 依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章，____（以下简称委托人）与____（以下简称代理人）就____（工程名称）____的招标事宜，经充分协商，达成一致意见，特订立本合同。 一、委托人委托代理人的工程（以下简称“本工程”）概况 1．工程地点：_________
2．工程项目审批文件：_______ 3．资金来源：_________ 4．工程规模：_________ 5．总投资额：_________ 二、委托代理范围 1．委托代理招标内容（有委托的在□中打√，并说明具体内容，无委托的在□中打×）： □勘察 □设计，具体包括：________ □施工，具体包括：________ □监理，具体包括：________ □设备，具体包括：________ □材料，具体包括：________ 2．委托代理范围内单项合同估算价：
YF-ED-J8855 可按资料类型定义编号 江苏省家庭装饰工程合同 实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
江苏省家庭装饰工程合同实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 合同编号:____________ 签订日期:_________ 甲方(委托人)：_________代表人： _________ 乙方(被委托人)：_______代表人： _________ 一、装饰施工项目： 1、装饰施工地点： ______区(县)______路(村)_____弄(巷)______号_____楼_____室。 2、房屋结构：__________。
3、装饰施工内容及要求：(详见施工图纸及报价单，并以报价单为准，见附表一)。 二、工程期限及保修期： 1、工期_______天：(日历) 自_____年_____月_____日起至_____年 ______月______日止。 2、工程保修期：______月。保修期自本工程竣工甲方验收合格之日起，由乙方开具工程保修单。 三、工程造价及付款方式： 工程总造价：(大写)_________(小 写)_______元 其中：设计费________元，人工费_______元，材料费_______元。 合同生效时，甲方支付总价款的______%，