光伏发电采购合同范本
《光伏电站购售电合同》适用于按国家能源主管部门相关规定完成光伏电站备案，向公用电网供电的光伏电站项目并网运行签订购售电合同。
本购售电合同（以下简称本合同）由下列双方签署：购电人：，系一家电网经营企业，在工商行政管理局登记注册，已取得输/ 供电类电力业务许可证（许可证编号：），税务登记号：，住所：，法定代表人：。
售电人：，系一家具有法人资格的发电企业，在工商行政管理局登记注册，已取得本合同所指光伏电站（阵列）（以下简称光伏电站）发电类电力业务许可证（许可证编号：），税务登记号：，住所：，法定代表人：。
双方提供联络通信及开户银行信息如下：
购电人名称：
收件人：电子邮件：
电话：传真：邮编：
通信地址：
开户名称：
开户银行：
账号：售电人名称：收件人：电子邮件：
电话：传真：邮编：
通信地址：
开户名称：
开户银行：
账号：
鉴于：
（1）售电人在拥有/兴建并/ 并将经营管理总装机容量为兆瓦（MW）p的光伏电站（以下简称光伏电站）。售电人在拥有并经营管理总装机容量为兆瓦（MW）p，本合同为期兆瓦（MW）p 的光伏发电站。
（2）光伏电站已/ 将并入购电人经营管理的电网运行。
双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《电网调度管理条例》以及国家其他有关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。
第1 章定义和解释
1.1 本合同所用术语，除上下文另有要求外，定义如下：
1.1.1 光伏电站：指位于由售电人拥有/兴建，并/ 并将经营管理的一座总装机容量为兆瓦（电站技术参数详见附件一，光伏电池阵列地理分布图详见附件二）的发电设施以及延伸至产权分界点的全部辅助设施；本合同为期兆瓦，装机容量为兆瓦的发电设备以及延伸至产权分界点的全部辅助设备。
1.1.2 年实际上网电量：指售电人每年在计量点输送给购电人的电量。电量的计量单位为兆瓦·时（MW·h）。
1.1.3 年（月）累计购电量：指本合同第4.1 款规定的购电量的全年（月）累计。
1.1.4 购电人原因：指由于购电人的要求或责任。包括因购电人未执行国家有关规定和标准等，导致事故范围扩大而应当承担的责任。
1.1.5 售电人原因：指由于售电人的要求或责任。包括因售电人未执行国家有关规定和标准等，导致事故范围扩大而应当承担的责任。
1.1.6 计量点：指附件三所示的安装电能计量装置的点。一般情况下，计量点位于双方产权分界点；不能在双方产权分界点安装电能计量装置的，由双方协商确定安装位置。
1.1.7 紧急情况：指电网发生事故或者发电、供电设备发生重大事故；电网频率或电压超出规定范围、输变电设备负载超过规定值、主干线路、断面功率值超出规定的稳定限额以及其他威胁电网安全运行，有可能破坏电网稳定，导致电网瓦解以至大面积停电等运行情况。
1.1.8 技术参数：指附件一所述的电力设施（包括光伏电站设备和并网设施）的技术限制条件。
1.1.9 发电功率申报曲线：指光伏电站在发电功率预测的基础
上，向电网调度机构申报的发电计划建议曲线。
1.1.10 工作日：指除法定节假日以外的公历日。如约定支付
日不是工作日，则支付日顺延至下一工作日
1.1.11 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括：火山爆发、龙卷风、海啸、暴风雪、泥石流、山体滑坡、水灾、火灾、超设计标准的地震、台风、雷电、雾闪等，以及核辐射、战争、瘟疫、骚乱等。
1.2 解释。
1.2.1 本合同中的标题仅为阅读方便，不应以任何方式影响对本合同的解释。
1.2.2 本合同附件与正文具有同等的法律效力。
1.2.3 本合同对任何一方的合法承继者或受让人具有约束力。但当事人另有约定的除外。
遇有本款约定的情形时，相关义务人应当依法履行必要的通知义务及完备的法律手续。
1.2.4 除上下文另有要求外，本合同所指的日、月、年均为公历日、月、年。
1.2.5 本合同中的“包括”一词指：包括但不限于。
第2 章双方陈述
任何一方在此向对方陈述如下：
2.1 本方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.2 本方签署和履行本合同所需的一切手续（包括办理必要的政府批准、取得营业执照和电力业务许可证等）均已办妥并合法有效。
2.3 在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对本方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
2.4 本方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是本方法定代表人或委托代理人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第3 章合同双方的义务
3.1 购电人的义务包括：
3.1.1 按照本合同的约定购买售电人光伏电站的电能。
3.1.2 遵守双方签署的并网调度协议，按照国家标准、行业标准运行、维护有关输变电设施，维护电力系统安全、优质、经济运行。
3.1.3 按照国家有关规定，公开、公正、公平地实施电力调度及信息披露，为履行本合同提供有关用电负荷、备用容量、输变电设施运行状况等信息。
3.1.4 依据国家有关规定或双方约定，向售电人提供启动光伏电站电池阵列及其他必需的电力。
3.2 售电人的义务包括：
3.2.1 按照本合同的约定向购电人出售符合国家标准和行业标准的电能。
3.2.2 遵守双方签署的并网调度协议，服从电力统一调度，按照国家标准、行业标准及调度规程运行和维护光伏电站，确保发电机组的运
行能力达到国家有关部门颁发的技术标准和规则的要求，维护
电力系统安全、优质、经济运行
3.2.3 按月向购电人提供光伏电站可靠性指标和设备运行情况，及时提供设备缺陷情况，定期提供光伏电站检修计划，严格执行经购电人统筹安排、平衡并经双方协商确定的电池阵列及公用系统检修计划。
3.2.4 未经国家有关部门批准，不经营直接对用户的供电业务。
第4 章电力电量购销
4.1 上网电量。上网电量依据《可再生能源法》全额保障性收购。
4.2 当电网能够全额消纳光电时，电网调度机构根据光伏电站发电功率申报曲线下发调度计划曲线。
4.3 当电网输送能力不足或其他电源没有富裕的调峰、调频能力，无法满足光伏发电时，电网调度机构根据输送能力或调峰能力空间制定下发调度计划曲线，光伏电站应严格执行电网下达的调度计划曲线。实际发电能力可能超出电网调度机构下达的调度计划曲线，应报告电网调度机构，由调度机构根据实际运行情况确定。
第5 章上网电价
5.1 上网电价经政府价格主管部门批准或按照政府价格主管部门的规定，光伏上网电价为：元/ （MW·h）。
其中，购电人结算电价即经政府价格主管部门批准或确认的当
地脱硫燃煤机组标杆上网电价为：元/ （MW·h）；可再生能源补贴为：元/ （MW·h）。
5.2 电价调整
合同期内，如遇国家价格主管部门调整上网电价，按调整后电价标准执行。
第6 章电能计量
6.1 计量点。
光伏电站上网电量和用网电量计量点设置在以下各点（详见附件三）：
（1）；
（2）；
（3）。
6.2 电能计量装置及相关设备。
6.2.1 电能计量装置包括电能表、计量用电压互感器、电流互感器及二次回路、电能计量柜/ 箱等。
电能量远方终端是指具有接收电能表输出的数据信息，并进行采集、处理、分时存储、长时间保存和远方传输等功能的设备。
电能量主站管理系统是指能够实现对远方数据进行自动采集、分时存储、统计、分析的系统。
6.2.2 电能计量装置按照《电能计量装置技术管理规程》（DL ／T 448—2000）进行配置。在电压互感器二次回路中不得装设隔离开关辅助接点，不得接入任何形式的电压补偿装置。
6.2.3 电能表采用静止式三相四线多功能电能表，原则上按主副表
配置，准确精度为0.2S ，《交流电测量设备特殊要求第22 部分：静止式有功电能表( 0.2S 级和0.5S 级)》( GB/T 17215.322—2008) 和《多功能电能表》(DL/T 614 —2007)要求。电能表配有不少于两个标准通信接口，具备数据本地通信和(或通过电能量远方终端)远传的功能，并接入购电人电能量主站管理系统。具有负荷曲线、零点冻结、失压记录和失压计时、接受对时命令、失压断电等事件记录功能，对于影响计量的电表事件，应能够以计量数据质量码的形式随计量数据上传至电能量远方终端和购电人电能量主站管理系统。具有辅助电源，且辅助电源优先供电。
电能量远方终端的技术性能应满足《电能量远方终端》 ( DL/T 743—2001)的要求，支持《运动设备及系统第5 部分：传输规约第102 篇：电力系统电能累计量传输配套标准》 (DL/T 719 —2000)通信协议，能够采集电表中负荷曲线、零点冻结值、告警事件等电表中形成的数据，并传送至主站和当地监控系统；具有接受唯一主站对时命令功能，能够给电能表发布对时命令。支持双平面网络通信方式，支持拨号通信方式，可至少同时与两个电能量主站管理系统通信；兼容性好；具有足够的安全防范措施，防止非授权人进入。
如果电能表的功能不能完全满足本款要求，则电能量远方终端必须具备电能表欠缺的功能。
6.2.4 电能计量装置由售电人或购电人负责在光伏电站并网前按要求安装完毕，并结合电能数据采集终端与电能量主站管理系统
进行通道、规约和系统调试。电能计量装置投运前，由合同双方依据《电能计量装置技术管理规程》（DL／T 448－2000）的要求进行竣工验收。
业已运行的电能计量装置，参照本款要求，由经国家计量管理部门认可、双方确认的电能计量检测机构对电能计量装置的技术性能及管理状况进行技术认定；对于不能满足要求的项目内容，应经双方协商一致，限期完成改造。
6.2.5 在同一计量点应安装同型号、同规格、准确度相同的主、
副电能表各一套。主、副表应有明确标志。
6.2.6 在计量上网电量和用网电量的同一计量点，应安装计量上网电量和用网电量的电能表，电能表应满足第6.2.3 款的要求。
6.2.7 电能计量装置由经国家计量管理部门认可、双方确认的电能计量检测机构检定并施加封条、封印或其他封固措施。任何一方均不能擅自拆封、改动电能计量装置及其相互间的连线或更换计量装置元件。若一方提出技术改造，改造方案需经另一方同意且在双方到场的情况下方可实施，并须按第6.2.4 款要求通过竣工验收后方可投入使用。
6.2.8 分布式光伏发电应安装具有双向计量功能的计量表计，分别计量上网电量和用网电量。
6.3 上网、用网电能计量装置原则上按照产权分界点或按照双方约定付费购买，其安装、调试和日常管理和维护由双方约定。
6.4 电能计量装置的检验
6.4.1 电能计量装置的故障排查和定期检验，由经国家计量管理部门认可、双方确认的电能计量检测机构承担，双方共同参加。由此发生的费用，上网电能计量装置由售电人承担，用网电能计量装置由购电人承担（或由供用电合同约定）。
6.4.2 任何一方可随时要求对电能计量装置进行定期检验以外的检验或测试，检验或测试由经国家计量管理部门认可、双方确认的电能计量检测机构进行。若经过检验或测试发现电能计量装置误差达不到规定的精度，由此发生的费用，上网电能计量装置由售电人承担，用网电能计量装置由购电人承担（或由供用电合同约定）。若不超差，则由提出检验的一方承担。
6.5 计量异常处理。合同双方的任一方发现电能计量装置异常或出现故障而影响电能计量时，应立即通知对方和双方认可的计量检测机构，共同排查问题，尽快恢复正常计量。
正常情况下，结算电量以贸易结算计量点主表数据为依据；若主表出现异常，则以副表数据为准。如果贸易结算计量点主、副表均异常，则按对方主表数据确定；对方主表异常，则按对方副表数据为准。对其他异常情况，双方在充分协商的基础上，可根据失压记录、失压计时等设备提供的信息，确定异常期内的电量。
第7 章电量计算
7.1 上网电量或用网电量以月为结算期，实现日清月结，年终清算。双方以计量点计费电能表月末最后一天北京时间24:00 时抄见电量为依据，经双方共同确认，据以计算电量。用网电量计量事项由供用电合同约
定时，遵循供用电合同的约定。
7.2 结算电量数据的抄录
7.2.1 正常情况下，合同双方以主表计量的电量数据作为结算依据，副表的数据用于对主表数据进行核对或在主表发生故障或因故退出运行时，代替主表计量。
7.2.2 现场抄录结算电量数据。在购电人电能量远方终端投运
前，利用电能表的冻结功能设定第7.1 条所指24:00 时的表计数为抄表数，由双方人员约定于次日现场抄表。
7.2.3 远方采集结算电量数据。在购电人电能量主站管理系统正式投入运行后，双方同意以该系统采集的电量为结算依据。若主站管理系统出现问题影响结算数据正确性，或双方电能量主站管理系统采集的数据不一致，或售电人未配置电能量主站管理系统时，以现场抄录数据为准。
7.3 电量计算
7.3.1 上网电量
上网电量为光伏电站向购电人送电、按第6.1 条计量点抄见的所有输出电量（正向）的累计值，上网电量的抄录和确认应当在次月5 日前完成。
因购电人穿越功率引起的光伏电站联络变压器损耗由购电人承担。
7.3.2 用网电量
用网电量为光伏电站启动调试阶段或发电量无法满足自身用电需求
时，电网向光伏电站送电的电量。用网电量为按第6.1 条计量点抄见的所有输入电量（反向）和所有启备变压器输入电量的累计值（或由供用电合同约定）。
7.4 上网电量和用网电量分别结算，不能互相抵扣。
第8 章电费结算和支付
8.1 电费计算
8.1.1 电费以人民币结算，电费确认应当在电量结算确认后5 个工作日内完成。
8.1.2 上网电费按以下公式计算：上网电费＝上网电量×对应的上网电价（含税）其中，购电人承担的上网电费=上网电量×对应的结算电价（含税），此处结算电价为当地燃煤火电脱硫标杆上网电价或政府价管部
门认可的结算价格。
由可再生能源发展基金承担的上网电费=累计购电量× [ 上网电价元/ （MW·h）－购电人结算电价元/ （MW·h）]
8.2 电费结算
8.2.1 双方按第7.2 条完成抄表后，按照双方约定，售电人向购电人报送上网电量。购电人按月填制电费结算单，售电人确认并根据电费结算单开具增值税发票。
8.2.2 售电人根据购电人确认的《电费结算单》、开具增值税发票，并送交给购电人。购电人收到正确的《电量结算单》、《电费结
算单》和增值税发票原件后，分两次付清该期上网电费：①上网电费确认的5 个工作日内，支付该期上网电费的50%；②上网电费确认的15 个工作日内，付清该期上网电费剩余的50%。
若购电人因故不能按照约定的期限付清上网电费，自逾期之日起，每日按照缓付部分的0.3 ‰～0.5 ‰加收违约金。经双方协商，本合同具体约定每日按照缓付部分的‰加收违约金。逾期天数从第二次支付截止日的下一日开始计算。
8.2.3 可再生能源发展基金承担的上网电费部分按照国家法律法规和相关规定执行。
8.3 计量差错调整的电费支付
根据本合同第6.5 条约定，由于计量差错，购电人需向售电人增加支付款项或售电人需向购电人退还款项的，由合同双方达成书面协议后在次月电费结算中一并清算。
8.4 用网电费的支付
用网电费的支付根据本合同第7.3.2 款计算的光伏电站用网电量，按国家价格有关部门电网目录电价核算电费，光伏电站应在下一个月内支付。光伏电站与当地供电企业另行签订供用电合同的，应按照该合同的约定支付用网电费。
8.5 违约金、补偿金的年度清算对于没有按月结算的违约金、补偿金等，合同双方应于次年1 月底以前完成上一年度的清算工作。
8.6 付款方式
任何一方根据本合同应付另一方的任何款项，均应直接汇入收款方在本合同中提供的银行账户，或选择中国人民银行规定的结算方式支付相应款项。当收款方书面通知另一方变更开户银行或账号时，汇入变更后的银行账户。
收款方增值税专用发票上注明的银行账户应与本合同提供的或书面变更后的相同。
8.7 资料与记录
双方同意各自保存原始资料与记录，以备根据本合同在合理范围内对报表、记录检查或计算的精确性进行核查。
第9 章不可抗力
9.1 若不可抗力的发生完全或部分地妨碍一方履行本合同项下的任何义务，则该方可免除或延迟履行其义务，但前提是：
（1）免除或延迟履行的范围和时间不超过消除不可抗力影响的合理需要；
（2）受不可抗力影响的一方应继续履行本合同项下未受不可抗力影响的其他义务，包括所有到期付款的义务；
（3）一旦不可抗力结束，该方应尽快恢复履行本合同。
9.2 若任何一方因不可抗力而不能履行本合同，则该方应立即告知另一方，并在3 日内以书面方式正式通知另一方。该通知中应说明不可抗力的发生日期和预计持续的时间、事件性质、对该方履行本合同的影响及该方为减少不可抗力影响所采取的措施。
应对方要求，受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生之日
（如遇通信中断，则自通讯恢复之日）起30 日内向另一方提供一份不可抗力发生地相应公证机构出具的证明文件。
9.3 受不可抗力影响的双方应采取合理措施，减少因不可抗力给一方或双方带来的损失。双方应及时协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以减少或消除不可抗力的影响。
如果受不可抗力影响的一方未能尽其努力采取合理措施减少不可抗力的影响，则该方应承担由此而扩大的损失。
9.4 如果不可抗力阻碍一方履行义务持续超过日，双方应协商决定继续履行本合同的条件或终止本合同。如果自不可抗力发生后日，双方不能就继续履行合同的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方有权通知另一方解除合同，本合同另有规定除外。
9.5 因政府行为、法律变更或电力市场发生较大变化，导致售电人或购电人不能完成本合同项下的售、购电义务，双方应本着公平合理的原则尽快协商解决。必要时，适当修改本合同。
第10 章违约责任
10.1 任何一方违反本合同约定条款视为违约，另一方有权要求违约方赔偿因违约造成的经济损失。
10.2 除本合同其他各章约定以外，双方约定购电人应当承担的违约责任还包括：。
10.3 除本合同其他各章约定以外，双方约定售电人应当承担的违约责任还包括：。
10.4 一旦发生违约行为，非违约方应立即通知违约方停止违
约行为，并尽快向违约方发出一份要求其纠正违约行为和请求其按照本合同的约定支付违约金的书面通知。违约方应立即采取措施纠正其违约行为，并按照本合同的约定确认违约行为、支付违约金或赔偿另一方的损失。
10.5 在本合同规定的履行期限届满之前，任何一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同义务的，另一方可要求对方承担违约责任。
第11 章合同的生效和期限
11.1 光伏电站并网所需的各项政府批文均已签署且生效；若属于特许权招标的项目，该项目特许权协议已生效。已签署并网调度协议。
11.2 本合同在11.1 前提下，经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
11.3 本合同期限，自年月日至年月日止。
11.4 在本合同期满前个月，双方应就续签本合同的有关事宜进行商谈。
第12 章适用法律
12.1 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第13 章合同变更、转让和终止
13.1 本合同的任何变更、修改和补充必须以书面形式进行。
生效条件同第11.1 及11.2 条
13.2 售电人和购电人明确表示，未经对方书面同意，均无权向第三方转让本合同项下所有或部分的权利或义务。
13.3 在本合同的有效期限内，有下列情形之一的，双方同意对本合同进行相应调整和修改：
（1）国家有关法律、法规、规章以及政策变动；
（2）国家能源管理机构颁布实施有关规则、办法、规定等；
（3）双方约定的其他情形。
13.4 合同解除
如任何一方发生下列事件之一的，则另一方有权在发出解除通知日后终止本合同：
（1）一方破产、清算或被吊销营业执照；
（2）一方电力业务许可证被撤销、撤回、吊销、注销，或光伏电站首次并网后未在能源监管机构规定时间内取得电力业务许可证；
（3）一方与另一方合并或将其所有或大部分资产转移给另一实体，而该存续的企业不能承担其在本合同项下的所有义务；
（4）双方签订的并网调度协议终止；
（5）由于售电人原因，光伏电站持续日不能按照本合同安全发送电；
（6）由于购电人原因，购电人持续日未能按照本合同正常接受电力电量；
7）双方约定的其他解除合同的事项：
第14 章争议的解决
14.1 凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，双方应协商解决，也可提请能源监管机构调解。协商或调解不成的，选择以下第条
处理：
（1）双方同意提请仲裁委员会，请求按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。
（2）任何一方依法提请人民法院通过诉讼程序解决。
第15 章其他
15.1 保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的资料和文件予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该资料和文件的全部或部分内容。但国家另有规定的除外。
15.2 合同附件
附件一：光伏电站技术参数（略）附件二：电站光伏电池阵列地理分布图示（略）附件三：电站主接线图及计量点图示（略）本合同的附件是本合同不可缺少的组成部分，与本合同具有同等法律效力。当合同正文与附件之间产生解释分歧时，首先应依据争议事项的性质，以与争议点最相关的和对该争议点处理更深入的内容为准。如果采用上述原则后分歧和矛盾仍然存在，则由双方本着诚实信用的原则按合同目的协商确定。
15.3 合同全部
本合同及其附件构成双方就本合同标的达成的全部协议，并且取代所有双方在此之前就本合同所进行的任何讨论、谈判、协议和合同。
15.4 通知与送达
任何与本合同有关的通知、文件和合规的帐单等均须以书面方式进行。通过挂号信、快递或当面送交的，经收件方签字确认即被认为送达；若
以传真方式发出并被接收，即视为送达。所有通知、文件和合规的帐单等均在送达或接收后方能生效。一切通知、帐单、资料或文件等应发往本合同提供的地址。当该方书面通知另一方变更地址时，发往变更后的地址。
15.5 双方约定的其他事项：
15.6 文本
本合同共页，一式份，双方各执份，分别送
能源监管局/ 办备案。
购电人（盖章）：售电人（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
签字日期：年月日签字日期：年月日
签字地点：签字地点：
[ 光伏发电采购合同范本]
文件编号：RHD-QB-K6568 （协议范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 光伏公司合作协议范本新编标准版本
光伏公司合作协议范本新编标准版 本 操作指导：该协议文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 甲乙双方本着平等自愿、优势互补、互惠互利的原则，经友好协商就__________兆瓦一期 __________MW光伏电站项目为双方完成合作协议初步达成以下合作内容： 一、合作模式 甲乙双发合作模式为EPC总承包模式，即由甲
方负责投融资，乙方负责电站的设计、采购、施工等总承包建设，乙方协助甲方在国开行办理贷款。 二、合作规模 根据双方的战略规划，计划在________年内共同协作完成光伏电站_____兆瓦的装机容量。 三、合作期限 本项目自__________年_____月_____日开始施工，至__________年_____月_____日施工完成并达到验收条件。甲方协助乙方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延;如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按_____元/天计算。不可抗拒的因素除外。 四、甲方的权利和义务 1、甲方负责办理光伏电站的立项。行政审批文
件，电站并网等相关申报审批手续。 2、甲方负责乙方在施工地与当地政府等相关部门的协调工作，并协助解决问题。 3、甲方负责整个项目的投融资工作。 4、甲方负责整个项目的地勘工作。 5、甲方有权根据合同及相关法律法规要求，对安全、质量、环境保护及职业健康等强制性规定，对总承包人的设计、采购、施工等实施工作提出建议、修改和变更。 6、甲方严格履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务及其他权利和义务。 7、甲方有权监督检查和考核承包人的安全、质量、进度和分包商的工程情况。 五、乙方的权利和义务 1、乙方负责光伏电站项目的设计、采购、施
合同编号： 【XXX采购合同】 甲方： 乙方：
签订时间：【具体年份】年【具体月份】月【具体日期】签订地点：
使用说明 一、本合同示范文本，适用于一般商品的采购所订立的合同。 二、本合同示范文本所表述的“【】”和表格中的内容，请根据具体情况填写。 三、本合同示范为本所表述的“”中的内容，请根据具体情况填写；无需填写的，应当注明“无”的字样。 四、本使用说明、本合同示范文本所表述的“【】”的符号和所表述的“注释”部分，在具体订立合同时应当予以删除。 四、在具体订立合同时，可视情况在本合同范本中增加条款。
本合同由下列双方签署： 甲方（买方）： 乙方（卖方）： 甲方和乙方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议： 一、货物名称、计量单位、具体规格型号、数量。 1.货物的质量标准，按照【】（国家标准、行业标准、企业标准）执行。 2.货物的包装物的供应：包装物随货出售，由乙方负责货物包装物供应。乙方应提供货物运至合同规定的交货地点所需要的包装，以防
止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。 二、交货规定 1.交货方法：由乙方送货(国家主管部门规定有送货办法的，按规定的办法执行；没有规定送货办法的，按双方协议执行)； 2.运输方式：由乙方自行选择运输方式，运输及保险费用由【】负担。货物交付给甲方之前，货物相关全部风险由乙方承担。 3.交货地点： 4.交货日期：乙方应在合同签订后【】天内完成交货，并附上双方约定的、记录货物相关事项的资料。。 5.当乙方不能按时交付全部或部分的货物，或者存在这种可能性时，乙方应及时将原因及预定交货日期通知给甲方，并按照甲方的指示，迅速制定必要的对策。 三、验收方法 1.所有货物由乙方送到交货地点且甲方确认收货后【】天内，由甲乙双方共同对货物的包装、外观、数量、商标、型号、规格及性能等进行验收，签署检验报告。如乙方未按约定到甲方指定地点参加检验的，应视为乙方对甲方单方检验的结果予以确认。验收标准执行合同规定的货物质量标准。 如发现乙方所交的货物有任何不符合合同规定之处，应做好记录，并由双方代表签字，作为甲方向乙方提出维修或退换货的依据。 检验报告仅证明乙方所提供的货物截至出具检验报告之日时可以按合同要求予以接受，但不能视为乙方对货物存在的潜在缺陷所应付的责任的解除。此检验不作为对货物内在质量认定的依据。 2.乙方所提供的货物应充分满足甲方使用的要求,确保供货货物的尺寸、规格、质量符合合同规定，甲方发出的询价函与乙方发出的报价书中规定的内容与合同具有同等的约束力。本合同内的货物质量保证期为【】月，自验收通过之日起计算。质量保证期间如货物出现质量问题，甲方有权要求乙方维修或退换货，乙方应在接到甲方通知后【】天内免费派人维修、退换符合质量要求的货物。
建设工程施工合同 甲方：合同编号： 乙方： 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方与乙方就建设工程施工事项协商达成一致，订立本合同。 1.建设工程施工对象及容： 工程名称： 工程地点： 分包围：。 2.工程计价方式： 2.1本合同价款采用固定综合单价方式确定。 固定综合单价: 元/W，以实际工程量结算 施工围：支架制作安装、防腐处理、线缆布线施工安装、材料转移及吊装、相变、逆变基础、低压接线的施工等相关光伏发电工程的全部施工项目。 2.2 工期要求： 竣工时间：年月日 3.质量标准： 工程质量应满足以下要求： 3.1本工程验收按“火电施工质量检验及评定标准-安装篇”、甲方施工图纸、甲方施工要求、乙方交给甲方并认可的施工方案依据。如在合同执行过程中，规、标准和规定做了重大修改或颁布新的标准、规和规定，则应执行新的规定。 3.2 本合同工程质量目标：符合相关工程的验收规定，达到甲方要求。 3.2.1工程质量应当达到合格工程，并应符合本合同或技术协议书约定的质量标准，质量标准的评定以本合同约定（优先适用）、国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因致使工程质量达不到约定的质量标准，乙方应无偿返工，直致达到规定合格要求，返工的费用和延误的工期由乙方负责，给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。
3.2.2乙方须按照甲方ISO9001质量管理体系的各项管理制度及规定，服从甲方代表的质量监督； 3.2.3乙方应按甲方要求及时提供各种完整原始资料的工程质检、验收资料。 4.合同文件及解释顺序： 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； 5.总（分）包合同：无 6.资料： 6.1乙方在施工过程中负责提供的技术资料如下： 6.1.1乙方应负责在工程施工前按甲方要求编写分项、分部工程与部分单位工程的施工技术措施和作业指导书，报甲方相关部门审批同意后方可实施；但审批并不能减轻或排除乙方应承担的责任。 6.1.2施工过程中按甲方要求填制施工记录与质量检验记录； 7.甲方义务： 7.1按本合同约定，向乙方支付劳务报酬； 7.2负责协调现场工作关系。 7.3 提供完成本合同协议书上约定的材料。 7.4 指定现场代表，协调处理相关现场事务。 7.5现场工程管理、监督与检查，协助乙方搞好同其他工序的配合； 7.6对乙方每月的施工计划提出明确要求； 8.乙方义务： 8.1 对本合同建设工程施工围的工程质量向甲方负责，组织具有相应书的熟练工人投入工作； 8.2 自觉遵守法律法规及有关规章制度； 8.3严格按照图纸、施工验收规、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，
光伏发电采购合同范本 《光伏电站购售电合同》适用于按国家能源主管部门相关规定完成光伏电站备案，向公用电网供电的光伏电站项目并网运行签订购售电合同。 本购售电合同（以下简称本合同）由下列双方签署： 购电人：，系一家电网经营企业，在工商行政管理局登记注册，已取得输/供电类电力业务许可证（许可证编号：），税务登记号：，住所：，法定代表人：。 售电人：，系一家具有法人资格的发电企业，在工商行政管理局登记注册，已取得本合同所指光伏电站（阵列）（以下简称光伏电站）发电类电力业务许可证（许可证编号：），税务登记号：，住所：，法定代表人：。 双方提供联络通信及开户银行信息如下： 购电人名称： 收件人：电子邮件： 电话：传真：邮编： 通信地址： 开户名称： 开户银行： 账号： 售电人名称：
收件人：电子邮件： 电话：传真：邮编： 通信地址： 开户名称： 开户银行： 账号： 鉴于： （1）售电人在拥有/兴建并/并将经营管理总装机容量为兆瓦（MWp）的光伏电站（以下简称光伏电站）。售电人在拥有并经营管理总装机容量为兆瓦（MWp），本合同为期兆瓦（MWp）的光伏发电站。 （2）光伏电站已/将并入购电人经营管理的电网运行。 双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《电网调度管理条例》以及国家其他有关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。 第1章定义和解释 1.1 本合同所用术语，除上下文另有要求外，定义如下： 1.1.1 光伏电站：指位于由售电人拥有/兴建，并/并将经营管理的一座总装机容量为兆瓦（电站技术参数详见附件一，光伏电池阵列地理分布图详见附件二）的发电设施以及延伸至产权分界点的全部辅助设施；本合同为期兆瓦，装机容量为兆瓦的发电设备以及延伸至产权分界点的全部辅助设备。
通用版采购合同范本 General procurement contract model 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
通用版采购合同范本 前言：采购合同是企业供方与分供方，经过双方谈判协商一致同意而签订的“供需关系”的法律性文件，合同双方都应遵守和履行，并且是双方联系的共同语言基础。签订合同的双方都有各自的经济目的，采购合同是经济合同，双方受“经济合同法”保护和承担责任。本文档根据采购合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充 分协商，特订立合同，以便共同遵守。 第一条产品的名称、品种、规格和质量 1.产品的名称、品种、规格： 名称：____________________________ 品种：____________________________ 规格：____________________________
2.产品的技术标准（包括质量要求），按下列第 （ _______ ）项执行： （1）按国家标准执行。 （2）按部颁标准执行。 （3）按企业标准执行。 （4）有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 第二条产品的数量和计量单位、计量方法 1.产品的数量： ____________________________________________。 2.计量单位、计量方法： ____________________________________。 3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法： ______________________________________________________ _________。 第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收
太阳能采购安装合同范本 阳能取之不尽、用之不竭,利用太阳能不会对环境造成任何不利影响,那么太阳能采购安装合同是怎么一回事呢?以下是在我为大家整理的太阳能采购安装合同范文，感谢您的阅读。 太阳能采购安装合同范文1 发包方： (以下简称：甲方) 承包方： (以下简称：乙方) 甲乙双方就住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。 一、产品名称、技术参数、数量、金额 1.1.产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能 1.2.太阳能设备主机规格型号为： 100L平板式 1.3.设备、安装相关技术参数： ①、集热器采用平板式，材质为铜铝复合，德国进口磁控溅射镀膜，吸收率≥95%，反射率≤5%。外形尺寸根据甲方要求。 ②、水箱外壳采用0.5㎜厚彩钢板，机械强度高。表面进行喷塑处理，耐腐蚀性和抗氧化能力器;保温材料为聚氨酯整体发泡，厚度不小于40mm,密度≥40kg/M3.内胆材质为国际2㎜
搪瓷内胆，0.6㎜镀锌板喷塑外皮，胆中胆换热水箱。排气补液罐为LPBY-01优质Pc材质。 ③、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合 GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求 ④、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。 ⑤、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。水箱电辅助加热系统应通过国家3C强制认证，具备"漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护"及"防电墙"保护功能。 二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收： 2.1.开工时间、地点：开工日期以甲方发出的开工指令为准，乙方负责将设备及安装材料送到甲方指定的地点(蔚蓝卡地亚A地块)，设备运送产生的所有费用由乙方承担。 2.2.施工工期：自年月日至年月日。 2.3.设备进场后的初步验收：太阳能热水器到达工地后，由甲乙双方共同抽样检查，确认合格后方可安装。 2.4.竣工验收：工程完工后由甲方负责组织竣工验收，验收所需资料及验收费用由乙方负责。 2.5 验收标准：依据国家相关标准进行验收，工程质量为合格。 三、合同总价款 总价包干合同总价款：￥元(大写人民币元)。合同总价
合同编号：_________采购合同简单范本 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 签订日期：______年_____月_____日 第1 页共4 页
采购合同简单范本 甲方： 乙方： 管理有限公司(以下简称甲方)与北京服装服饰有限公司(以下简称乙方)就工服制作业务签订以下合同，共同遵守。 第一条，产品名称、价格、数量。 后附详细报价单。此价格经双方认可，作为本合同的附件。 第二条，交货地点及时间。 1、地点：北京市。 2、时间：自本合同签订且乙方收到预付款后20日内。 第三条，加工形式。 1、乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品，经双方确认后，再进行批量生产。 2、采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式。 3、货物到达甲方指定地点后，甲乙双方依据订货清单进行清点验收，并办理交接签字手续。 第四条，甲方责任。 1、甲方通过服装款式及面料后，在合同生效及执行过程中不得擅自更改。 2、甲方定好量体时间，保证人员齐全。 3、按此合同付款日期，按时付款。 第五条，乙方责任。 1、乙方须保证产品质量，如有制作问题，乙方须负责修改。 第 2 页共 4 页
2、按此合同交货日期，按时交货。如未按时交货，甲方将扣除乙方千分之二/每日的货款作为违约金。 第六条，结算方式。 1、支票结算。此合同签订后三日内，甲方须预付百分之五十的货款给乙方。 2、终结付款额，依据实际制衣件数，经双方认可后的款额支付。 3、甲方收到乙方全部货物并验收合格后，须在三十日内付清乙方全部货款。如有延误，每日须加付千分之二的滞纳金。 第七条，本合同有效期自签订之日起生效，到全部货款结清之日为止。 第八条，此合同经双方签字盖章后生效。如有一方在有效期内欲终止合同，需赔偿对方百分之三十的货款作为违约金。本合同一式两份，双方各执一份。 甲方业务代表：乙方业务代表： 甲方盖章：乙方盖章： 日期：日期： 第 3 页共 4 页
编号：_____________ 分布式光伏发电项目合作委托开发 协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 鉴于： （1）甲方致力于分布式光伏项目、储能产业项目、多能互补项目、园区综合能源解决方案等智慧清洁能源项目的开发和建设。公司技术研发涉足新能源发电及相关领域，包括分布式电源、智能微网、智慧能效、储能应用、多能互补、工业节能、海水淡化、智慧城市等绿色能源项目，为大量用户提供了优质解决方案。（2）乙方专业从事地区新能源项目的开发、建设、运维等业务。 （3）甲、乙双方同意合作，共同开发、建设位于双方约定区域内的光伏项目。据此，甲乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，在平等互利的基础上，就甲乙双方开展合作的方式、相关权利义务等达成如下约定，以供甲乙双方遵照执行： 第一条合作内容及委托开发方式 1、双方一致同意在地区（下称“协议开发区域”）光伏发电项目的开发建设中竭诚合作。甲方充分发挥项目投资、电站建设、电站并网和运营管理等方面的技术优势，乙方负责协助甲方取得目标项目的相关/必要审批手续。为此，双方应互相协助，共同发展，结成战略合作伙伴。
乙方应做好项目前期勘察、信息收集及业主沟通工作，并为项目顺利备案建设、并网办理有关政府所需手续，并为项目实施提供全程服务工作。 2、本协议针对以下项目： 3、甲方应在收到乙方推荐的项目基础资料后10日内派遣专业人员对乙方所推荐的项目进行实地踏勘、调查，并完成项目的可行性研究及经济评价。对符合甲方内控要求的项目，列入目标项目（以下简称“目标项目”），该目标项目即属于双方合作范畴内的项目。甲方应最迟于项目可行性研究及经济评价完成后30日内，书面通知（简称：项目立项通知）乙方该项目评审结果；逾期未通知的，则视为该项目属于双方合作范畴内的“目标项目”。 4、本协议签署后45日内，甲方应在项目地设立项目子公司（注册资本不低于人民币万元）。乙方应协助并促成甲方项目子公司与屋顶所有权人/土地使用权人（以下简称“业主”）签订《屋顶租赁协议》。
竭诚为您提供优质文档/双击可除光伏电站开发合作协议 篇一：光伏发电项目合作协议政府版 光伏发电项目合作意向书 甲方： 地址：、乙方：、 地址： 为促进甲方区域内光伏发电项目合理、有序、高效开发，经双方友好协商,就共同推进该项目建设的有关事项达成如下意向。 一、xxxx有限公司xxxx光伏发电项目符合产业发展规划，是优化能源结构，促进节能减排的需要。经双方同意，本着平等、互利、诚信的原则，甲方引进乙方作为优先光伏发电项目合作伙伴，并支持乙方在甲方区域内投资开发光伏发电项目，并建立长期稳固的合作关系，在合作中实现互利共赢。 二、乙方在甲方区域内光伏发电项目容量不少于20mw，项目总投资x亿元人民币。乙方承担光伏发电项目工程建设的相关费用。乙方承诺在本协议签订后3个月内在xxxx注
册项目公司。（具体建设规模及投资规模，根据项目备案文件确定。） 三、甲方协助乙方落实光伏发电项目场址资源，争取山东省、市、区等相关扶持政策，并提供项目申报审批方面的优质服务。 四、若本项目在实施过程中遇国家宏观政策的调整或改变，使本协议书相关条款无法实施的，则由甲乙双方协商解决。甲乙任何一方对双方相关约定均具有保密义务，不得向第三方透露。 五、本协议书是一份具有法律效力的合作文件。甲、乙双方确保本投资协议的真实性。协议书签署后，在项目的具体实施过程中，甲、乙双方应共同遵守投资协议书中对双方的约定条款。未尽事宜由双方另行协商。 六、本协议书由双方代表于xx年x月x日签定。签定地点： 七、本协议一式四份，双方各执二份，经双方代表签字盖章后生效。 甲方： （盖章） 法定代表人/授权代表： 乙方： （盖章）
竭诚为您提供优质文档/双击可除 简单的采购合同范本 篇一：简洁采购合同模板 产品销售合同 供方*********有限公司合同编号：TT-160地址 T:021-52******F:52*****需方：**********有限公司地址：T:0519-68******F:68****** 二、质量标准：□品质符合原生产厂家企业标准□双方签订的技术标准协议三、交货方式：□送货□自提;运费承担方：□供方□需方四、交货地点：供方工厂仓库五、付款方式及时间：带汇票提货 六、本合同所涉纠纷，双方协商一致提交原告方所在地人民法院诉讼管理。七、质量异议期：货到需方公司日起，15天有效。八、本合同适用《合同法》有关买卖合同的有关规定。 九、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效，本合同传真有效 1
篇二：简单采购合同范本 采购合同 合同编号： 需方单位（甲方）： 供方单位（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，保证产品质量和供应交付正常进行，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条：材料标的、数量、价款 注：1）上述单价不得因市场行情波动而变化，上述单价已包括到交货地点的运 输费用、运输中的损耗费用、装卸费、材料检测费。 2）最终结算数量按实际签收交付的数量为准。 第三条质量和技术标准要求 1、乙方应严格按照双方约定的质量和技术标准要求供应物资。 2、甲、乙双方约定物资验收遵循的质量和技术标准：国家现行规范。 3、乙方应按现行的国家标准或甲乙双方约定的标准规定（有特殊要求的，须另 行书面确定）。
编号：_____________屋顶分布式光伏发电项目合作协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 1. 总则 有限公司（以下简称甲方）与公司（以下简称乙方）为响应国家能源战略，有效利用闲置屋顶资源促进光伏发电应用，减少输电损耗和建筑物能耗，改善生态环境，提升企业绿色低碳、节能环保的综合品牌形象，创造良好的环境、社会和经济效益，双方本着长期合作、互利共赢的原则，根据《合同法》，经友好协商，订立本协议，供双方恪守。 本项目所涉太阳能光伏发电设备系统及项目工程建设全部由乙方投资，建成后由乙方负责运营、管理和维护，设备系统所有权属为乙方。甲方为乙方提供项目建设所需的甲方厂房屋顶使用权及项目建设所需的管线通道，并积极配合乙方办理项目建设所需的相关手续，甲方以屋顶出租方式分享本项目投资效益。 2. 项目的名称、内容和目的 2.1 项目名称：公司屋顶分布式光伏发电项目（简称“项目”）； 2.2 项目内容：在甲方在漳州市镇所属厂房建筑屋顶，建设并网光伏发电系统，屋顶面积约万m2，规划装机容量为MWp； 2.3 项目目的：实现光电转换，降低能源消耗。 3. 合作期限 本协议期限自本协议签署之日起至光伏电站建设完成验收并网发电之日的后25周年。 4. 租金和租期 以下两种方案供甲方选择其中一种： 方案一：本项目验收并网发电之日起计算租金，按光伏组件的实际占用屋顶面积每年元/m2，租期25年，每年乙方向甲方缴纳一次租金。
采购合同 合同号NO： 需方：（以下简称需方） 供方：（以下简称供方） 签订地点：上海市奉贤区 签订时间：200 年月日 供、需双方本着平等、互惠互利原则，经协商一致，就需方向供方采购、供方向需方供应附件一中所列产品签订本合同。 一、供货方式： 1.由需方以《物料订购单》方式向供方下达采购订单，供方须按照订单要求提供产品。 2.供方在收到《物料订购单》后应回传确认函，如有任何问题必须在一个工作日（8小时）内书面通知需方，否则视为默认。 3.需方有权根据生产计划的变更以及供方产品的供货质量、采购订单的执行情况、售后服务质量等条件对供方的供货品质及数量进行及时调整，供方有义务积极配合。 4.为保证产品数量的准确性，供方须免费提供1-3%的易损耗件和需方客户所必须的随柜修补件。 二、产品的质量要求： 1.供方应按需方认可的产品供货，未经需方事先书面同意，不得对产品本身和生
产场地有任何改变。 2.供方需严格按照经需方认可的质量和技术规格要求生产和供应产品，如有任何改变，需方负责知会供方更新有关图纸或菲林等，供方积极跟进相关的变化。 3.供方应保证所生产或供应的产品均符合有关环保法规要求及国家标准、行业标准。 三、品质保证： 1.供方应保证所使用的原材料符合需方要求，对未曾使用过的原辅材料的变更，必须提前书面报需方确认。 2.供方应建立有效的质量保证体系以满足需方要求，需方有权随时对此进行检查考核。 3.供方供货前应严格按要求自检，其检测项目不得少于需方标准和图纸所规定的进货检测项目，并有书面记录。 4.对需方提出的质量问题和要求整改意见，供方必须及时解决和整改，若在规定期限内未得到解决和整改，需方有权停止供方供货。 四、包装要求： 供方须按需方要求定量包装，并在外包装上标识制造批号、物料名称、材质、型号、规格、颜色、数量等，包装物应适应*车装卸、长途运输，符合防潮、防震、防尘要求，因包装、运输不当引起的锈蚀、损伤等由供方负责。 五、交货地点及运输、装卸费用承担： 1.交货地点：需方工厂仓库或指定地点。 2.运输、装卸费用：由供方承担。 六、价格及付款方式：
编号：_____________ 太阳能光伏发电安装施工 合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方（甲方）： 承包方（乙方） 按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议： 1、工程概况 1.1工程名称：********** 1.2工程地点：********** 1.3承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。 1.4承包方式： 包工不包料（含装卸费） 1.5工期： 开工日期：年月日 实际施工天数：天 1.6工程质量：合格 1.7合同价款（人民币大写）： 安装费按太阳能光伏发电板元/W 计算，材料装卸费按元计算。2、双方工作 2.1 甲方工作 2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。 2.1.2 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
2.1.3 指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.2 乙方工作 2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。 2.2.2 指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。 2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。 3、工程价款及结算 3.1 根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦，安装费用为元（不含装卸及搬运费）。 3.2 安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。 3.3 本工程无保修金，不含税。 4、违约责任 4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。 4.2 乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。 4.3 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方
合同编号：光伏发电项目开发合作协议 签约各方： 甲方：（以下简称甲方）地址： 乙方：（以下简称乙方）地址： 签订日期：年月日
甲方是从事光伏发电项目投资、建设及运营管理的专业化公司。乙方拥有【地名/项目名】光伏发电项目（以下简称项目）的开发资源。本着平等合作，互利共赢的原则，经双方友好协商，就合作开发上述项目达成一致，形成本协议，以期恪守： 一、合作内容 1、地域范围：甲乙双方合作项目市场领域原则上在等地域范围开展；如超越该地域范围开发，乙方应事先沟通，经甲方确认许可后方可进行。 2、业务范围：以屋顶分布式光伏电站为主，兼顾其他类型电站。 3、具体项目内容以附件形式进行书面确认。 二、合作模式 1、经甲方授权，乙方以甲方名义逐步开展项目的前期资料收集（如厂区总平面图、厂房结构图、屋顶业主方简介等）、合同签署、备案、电力接入审批、电力并网验收等各项工作，协助甲方处理与当地政府、电力公司、屋顶业主等对外关系，确保项目顺利建设、并网发电并投入正常运营。 2、为方便乙方开展工作，甲方授权乙方：“乙方可代表甲方就项目开发和屋顶业主方、电力公司和当地相关政府部门开展联络接洽工作”。确因工作需要，其他个别事项需要乙方代表甲方代为处理的，本着一事一授权原则由甲方另行出具授权书。 3、双方合作过程中，包括但不限于对外的合同、协议、承诺函、履约文件等正式文本均由甲方或甲方下属子公司负责签署。 4、甲方为乙方提供必要的授权和技术、商务支持。
5、项目开发成功，达到进场条件后，甲方负责项目的投资、建设和运营。 6、双方约定：本协议所涉及的合作内容在同一行业内均为排他性合作。 三、开发标准 1、甲方可根据市场行情的变化相机调整项目投资标准和投资要求，原则上调整频率不高于2次/年，标准调整后应及时告知乙方。 2、乙方应根据甲方的投资标准和投资要求确定项目开发标准，确保项目开发后做到“手续合规”、“技术可行”、“风险可控”、“回报合理”。 四、费用支付 A、在项目具备进场施工条件后7个工作日内，按设计装机容量核算， 甲方支付20%； B、在项目进场施工后7个工作日内，按设计装机容量核算，甲方支 付20%； C、在项目并网发电通过验收且签订购售电协议后7个工作日内，按实 际装机容量核算，甲方支付至70%； D、在项目公司收到首笔电费后7个工作日内，甲方付清余款。 3、乙方应在甲方付款前开具相应正式发票。
实用文档 合同编号: XXXX分布式光伏发 电系统项目承包合同 发包人： 承包人：合 同签订地： 第一部分：合同协议书 本协议由（以下简称“发包人”）与无锡汇金创科智能化工程有限公司（以下简称“承包人”）于（年月日）商定并签署。
鉴于发包人拟建设位于 包人以人民币圆整(￥ 分布式光伏发电项目。发包人接受承元)承担本工程勘测、设计、设备和材料采 购（不含组件和逆变器）、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务等，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。 1、合同工程总承包范围 包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购（不含组件和逆变器）、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务等，承包人负责申请电力接入和相关验收工作，并承担相应的接入费用和验收费用。承包人不承担项目监理费用和项目运营时的财产等保险类费用。 2、合同由下列文件构成 (1)合同协议书； (2)合同条款及合同附件； (3)其他有关文件。 3、总承包合同总价 合同固定总价为人民币 （￥4、安全目标 元）。 杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。 5、质量目标 本工程质量标准达到国家和行业合格标准。 6、工期目标 承包人收到发包人的预付款后，120个工作日内完成本项目施工安装调试、具备并网验 收条件。 发包人(盖章):承包人(盖章): 发包人法定代表人（或代理人）承包人法定代表人（或代理人）
范本四（采用单一来源采购时适用） 政府采购合同 采购人（以下称甲方）：_______________ 供应商（以下称乙方）：_______________ 采购代理机构（以下称丙方）：金昌市政府采购中心 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙丙三方按照金昌市政府采购中心于年月日的单一来源采购结果[单一来源文件编号： ] 签订本合同。 第一条合同标的 乙方根据甲方需求提供下列货物：____________________ 货物名称、规格及数量详见“供货一览表”。 第二条合同总价款 本合同项下货物总价款为__________________（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。 本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 本合同执行期间合同总价款不变。
第三条组成本合同的有关文件 下列有关本次单一来源采购的采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于： （1）政府采购中心发出的单一来源采购文件； （2）乙方提供的报价响应文件和报价表； （3）供货一览表； （4）交货地点一览表； （5）技术规格响应表； （6）投标承诺； （7）服务承诺； （8）中标通知书； （9）甲乙双方商定的其他文件。 第四条权利保证 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。 第五条质量保证 1．乙方所提供的货物的技术规格应与单一来源采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。 2．乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全
光伏发电项目工程施工分包合同协议书 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
合同编号： 张北县郭村20兆瓦分布式光伏发电项目C标段 12.5MW光伏系统工程施工分包合同 甲方：××科技股份有限公司 乙方：××建筑工程有限公司 2016年 3 月1 日
第一部分合同书 总包单位(全称)：××科技股份有限公司（下简称：甲方） 分包单位(全称)：××建筑工程有限公司（下简称：乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、工程名称及地点 分包工程名称：张北郭村二期22MW光伏发电项目C标段12.5MW光伏系统工程 工程地点：河北省张家口张北县 二、分包工程承包范围和承包方式 1、建筑土建工程 （1）工程承包范围 A、土建工程：包括但不限于：电站管理区进场道路、电站光伏场区进场道路、电站管理区综合楼、配电室房屋建筑工程、室内外设备基础和电缆沟道、图纸要求区域内的地面及道路硬化、围墙、大门、护坡、室外排水沟、化粪池、冲洗水池、污水收集池等附属工程；箱变基础工程、发电单元光伏支架基础工程、汇流箱、通讯箱及组串式逆变器基础工程、光伏支架及组件安装；管理区及光伏区接地工程施工；标段范围内围栏。投标方负责现场甲供货物卸车及管理、货物场内二次运输、成品保护等工作。含测量施工放线。投标方负责施工机械工具。除说明外，本标段均为由中标单位包工包料（全包）施工。 B、电气工程：包括但不限于发电单元支架安装、组件安装及光伏电缆串接线、防雷接地安装工程；发电单元汇流箱、通讯箱、箱变、集中式逆变器和组串式逆变器安装及
分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同 合同编号: XXXX分布式光伏发电系统项目 EPC总承包合同 发包人： 承包人： 合同签订地： 年月日
第一部分：合同协议书 ）与（以下简称“承包人”）于年月日商定并签署。 鉴于发包人拟建设位于kW光伏发电系统工程。发包人接受承包人以人民币圆整(￥元 )承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。 1、合同工程总承包范围 包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程，承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由承包人承担。承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。 2、合同由下列文件构成 (1) 合同协议书； (2) 合同条款及合同附件； (3) 其他有关文件。 3、总承包合同总价 合同固定总价为人民币圆整(￥元 )。 4、安全目标 杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。 5、质量目标 本工程质量标准达到行业合格标准。 6、工期目标 承包人收到发包人的预付款后，30个工作日内完成本项目施工安装调试工作。
发包人(盖章): 承包人(盖章): 发包人法定代表人（或代理人）承包人法定代表人（或代理人）签字: 签字: 地址: 地址: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 联系人：联系人： 电话: 电话: 传真: 传真: 日期：年月日日期：年月日
材料采购合同示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
材料采购合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 材料采购合同范本 合同编号： 购货单位：（以下简称甲方） 供货单位：（以下简称乙方） 签订日期：签订地点： 为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经 济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分 协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条标的名称、品牌、规格、数量、单价及交付时 间 名称商标规格型号生产厂家计量单位数量单价金额提 交货时间及数量
合计人民币金额（大写）： 第二条产品的质量标准，按下列第（）项执行： （1）按国家标准执行； （2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行； （3）无国家和部颁标准的，按企业标准执行； （4）没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 产品标准名称和编号 第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收： 第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1.产品的交货单位：。 2.交货方法，按下列第（）项执行： （1）乙方送货
光伏电站合作合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________
签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
____________ （以下简称甲方）代表人：地址： ____________ 有限公司（以下简称乙方） 代表人： 地址： 为充分开发利用本地丰富的太阳能资源，强化绿色低碳品牌，充分开发未利用荒山、荒坡地等资源，加快经济结构优化升级步伐，促进本地能源产业经济快速发展， 甲方为利用区域内丰富的太阳能资源，引进乙方公司建设太阳能光伏并网发电项目。甲乙双方本着互惠互利，共同发展的原则，在自愿、平等、协调一致的基础上，达成如下协议： 一、主要内容 （一）项目投资主体：____________________________ 。 （二） _______________________________________ 项目建设内容：拟建装机容量为MW勺太阳能光伏并网电站，以最终适合建设 的地址确定最终安装容量。 （三）项目拟建地点：甲方行政区域内适合地面电站建设勺场地。 （四） __________________ 项目占地：亩。 （五） ___________________________ 项目计划总投资：约亿元人民币。 （六） __________________ 建设工期：月。 二、双方责任和义务 （一）甲方责任和义务 1、甲方负责协助向乙方获得提供项目全部所需用地，并采用征、租结合勺方式，配合乙方完善用地手续，确保用地合法，符合国家土地、林业等有关使用政策。甲方严格落实国家及地方有关支持和鼓励新能源产 业发展勺各项优惠政策；且在土地使用、税收减免等方面依法给予乙方一定勺优惠。 2、甲方成立项目协调小组，负责协助乙方办理项目有关手续。做好项目的跟踪服务，帮助 协调解决项目推进和建设中的困难问题，为乙方营造一个良好的投资环境。