模板工程劳务分包合同
令狐采学
发包方：
分包方：
甲方劳务中包经劳务内部招标，确定模板工程由乙方承包施工，为明确双方责任和权利，确保工程施工安全、质量、进度、文明施工和成本控制，依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程质量管理条列》、《建筑工程安全生产管理条例》、模板安装验收规范与标准等相关的法律法规、相关标准规范的规定，经双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守执行。
第一条工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
第二条承包范围、承包方式
1.本工程中的所有模板工程，建筑面积约万㎡（以实际工
程为准）
2.采用包工不包料形式，乙方按施工需要配合有关工种，
工序进行施工，并做到工完场清等工作。
工作内容如下：
（1）木模板的制作：包括新模板（散板或胶合板）涂抹保护剂、选料、配料、划线、弹线、截
料、砍边、平口拼缝，钉木带、拼模（含制作
不规则模和圆形模），制作穿膨胀螺杆的竹
筒，分类堆放半成品。
（2）木模板的安装：立模板、立支撑，安装穿墙螺杆和竹筒（含制作），锯钉木带、拉杆，斜
撑、垫板、钻眼、穿绑铁丝、上螺栓，止水螺
丝、穿墙套管、安木箍、钉卡子，吊平找正，
填模板缝隙，清理木屑及模板内杂物，搭设支
架脚手架及操作平台。
（3）木模板的拆除：拆除支撑、模板、垫愣、卡子、铁丝、螺栓、缝隙垫、穿墙螺杆及搭拆脚
手架，并将模板、方木、支撑、钢管、扣件、
卡具等材料搬运到地面指定地点分类堆放。
（4）再次安拆：包含以上内容外，均还包括清理模板方木钢管上粘结的水泥及砼浆，模板修理，
拔除模板及方木上的铁钉，模板刷隔离剂，扣
件，卡具上油。
（5）乙方应协助工长及测量工定位放线，乙方根据甲方提供的控制轴线进行放样弹线。捣制砼时
派人跟班检查及支撑系统有影响质量及安全的
随时进行回固，拆模后如有胀模砼或不对位凸
砼时要及时凿除，并按甲方要求特殊处理。3.乙方自备施工所需：模板安装锯木机（含手提机，手电
钻）、铁钉、铁丝、扎线及手工工具等系列机具。
4.如果工程层高超过6米以上的楼层，超高部分的脚手架
按标准层层的比例计算内架费用。
第三条承包价格及结算方式
1.容县容州御景项目1#楼工程，按展开面积计算为25元/
㎡（本单价已经包含分包内容的各种人工费、辅材费、工具费、机械费、管理费、文明施工费、生活费、福利费、加班费、劳保费、误工费、窝工费、保险费及其他不可预见费用）。
2.乙方施工完成每月工程量按月进度的70%结算给乙方。
3.工程完工，乙方工人、机械全部退场时工程进度款支付
至已完工程造价的90%，二次结构完成支付已完工造价的95%。
4.工程内外装修验收合格后，办理结算3个月支付结算工
程造价的100%。
第四条甲方责任
1. 甲方委托同志为现场代表负责合同的履行并及时向乙方
提供所需指令、施工进度要求及其他事宜，负责工程统一指挥协调，安排总体施工计划，组织工序交接验收、隐蔽工程验收、竣工验收和检查落实施工技术交底、安全技术交底。
2. 施工期间甲方为（实际建筑公司）乙方提供提供施工人
员临时宿舍，生活水电及施工用水电，甲方安排一间厨房给乙方使用。
3. 提供垂直运输机械、施工用电接至二层或者二层一个配
电箱（配电箱后电路由乙方负责），塔吊、人货梯司机由甲方统一安排指挥。
4. 甲方有权对乙方的违约行为进行处罚，有权要求乙方更
换不称职的驻地管理人员。
5. 工人意外伤害保险，按甲方与建筑公司签订的合同执行。
6. 按合同约定支付乙方工程进度款。
第五条乙方责任
1. 乙方委托同志为现场代表负责合同履行，负责承包工程
施工现场所发生的一切事务，保证工期，保证质量、安全文明施工。期间乙方代表必须在工地主持工作，未经甲方同意不得连续6小时离开工地，每周召开一次工地列会，班组负责人必须准时参加。若有违反200元/次进行罚款。
2. 负责办理和提供进场人员的有关手续和个人档案资料，
包括进场工人详细名单、照片、身份证复印件、平安卡、建筑工人手册等，并承担相关费用。
3. 遵守国家和甲方的各项规章制度及管理要求，服从甲方
的领导指挥、协调和监督，并按甲方的施工进度计划组织施工。服从甲方工程师的技术交底及其他指令。
协调配合现场班组的施工工作，顾全大局。赶工期时应无条件24小时安排轮班。
4. 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施
工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准。科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期。加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。
加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、城管等有关部门的对施工现场的管理规定，做到文明施工。承担由于自身责任造成的质量修改，返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱差等造成的损失及各种罚
款。
5. 按甲方统一规划堆放材料、工机具，按甲方标准化工地
要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区
的治安保卫工作。
6. 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给一份使用工具，
周转材料及其他设施。
7. 发生工伤事故必须24小时内上报，有乙方先行垫支有
关费用，再按程序向保险公司索赔，保险公司赔偿责任范围以外的责任全部由乙方承担。（工伤费在3000元以下由乙方负责）
8.乙方工人宿舍由甲方统一安排，甲方提供临时宿舍和生活用水、照明用电，宿舍卫生按300元在乙方工程款中扣除。工人进退场的各种费用由乙方自理。乙方自备黄色安全帽，如需板房安装空调等设备，需向甲方申报，得到允许后安装电表，电费自理。
9.乙方施工人员不允许不佩戴安全帽、穿拖鞋进入施工场地，如发现处罚100元/次。
第六条违约责任
1.除不可抗力外，合同双方之任何一方不能全面履行合同
条款均属违法，违约所造成的所有责任和经济损失由违
约方承担。
2.在合同履行期间，乙方不得以任何理由停工要求调整合
同单价，否则甲方有权单方解除合同。
3.乙方将合同工程肢解分包、转包或擅自退场的，甲方有
权单方面解除合同，已完工程量不予结算。
4.乙方如发生不服从甲方管理和指挥，或质量、进度、文
明施工达不到甲方要求，经整改后仍达不到要求的，甲方有权终止合同，且乙方必须三天内无条件退场，退场后按已完验收合格工程量进行清算，并按清算工程总款的10%作为其他劳务班组进场施工补偿。
5.乙方必须做好工人安抚工作，如发生工人围攻或干扰甲
方工作及工程施工等事件，乙方负责人必须马上解决事件，并努力消除事件影响。同时有权对乙方处以壹万元以上的罚款，并保留单方解除合同的权利。
6.乙方在施工中擅自停工、罢工或集体起哄闹事、聚斗
的，甲方有权立即终止合同，清退乙方出场，以完成工程量不予结算，工程余款作为其他劳务班组进场施工的补偿及甲方经济和信誉的赔偿，构成违法犯罪的交公安机关处理。
7.合同约定由乙方完成或配合的工作，如乙方拒绝完成或
不能按合同要求完成，甲方有权安排第三方完成，所发
生的费用按双倍从乙方工程款中扣回，影响工期的按乙方逾期情况进行处罚。
8.因乙方违约甲方行使单方解除、终止合同权利的，乙方
向甲方提交的履约保证金不予退回。作为违约金赔偿甲方经济损失，同时甲方保留进一步向乙方反索赔的权利。
9.甲方未按合同约定延期支付工程款，造成工期延误时工
期予以顺延。
第七条附则
1.本合同在履行期间如遇地震等不可抗力造成损失由甲、
乙双方共同协商解决。甲、乙双方在履行合同过程中发生争议，首先本着友好态度双方协商解决，若经协商双方不能达成一致，任何一方可依法向本工程所在地人民法院提起诉讼。
2.合同一经签订3天内向甲方交纳履约押金贰万元人民
币。甲方在合同履行期间，乙方施工至顶板完成以后返还贰万元乙方。
3.甲、乙双方都必须廉洁自律，反对商业贿赂。甲方不得
收受乙方回扣、礼金。乙方在履行合同中，不得采用不正当竞争手段。甲方的相关人员如出现上述情况，为支持甲方工作，乙方可以投诉。
4.本合同经甲、乙双方签字，乙方向甲方提交履约保证金
后生效。本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。进场时间以甲方通知为准，本合同自款项结清自动失效。
以下空白
甲方：乙方：
电话：电话：
签约日期：年月日
（BF―2009―0208） 合同编号：XX市房屋建筑和市政基础设施工程 劳务分包合同 二○○九年八月
第一部分协议书 劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、分包合同内容： 2.1本合同分包范围：（工程项目和范围应明确具体） 2.2本合同劳务作业内容：（应明确具体穷尽所有分包的作业内容） 3、工程地点： 建筑面积： 4、合同价款总额(签订合同时不确定总金额的写明“暂估”)：￥元， 人民币大写元整。 5、分包工作期限 开工日期：年月日（暂定，具体开工日期以发包人的书面开工通知确定的日期为准） 竣工日期：年月日（应明确具体）
总日历天数为：天 6、劳务作业人数：人。 7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）中标通知书（如有）； （3）投标书及其附件（如有）； （4）专用条款； （5）通用条款； （6）标准、规范及有关技术文件； （7）图纸及工程量清单； （8）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件； 8、合同生效： 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间：年月日（必须明确具体）合同订立地点： 发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章） 地址：地址： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 联系电话：联系电话：
第二部分通用条款 9、发包人权利和义务： 9.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。 9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4 统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6 随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。 9.7 及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。 9.8 认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。 9.9检查承包人工人持证情况，禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。 9.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知承包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。 9.11 行使依照本合同约定的对承包人行使扣款权利时，应当采用书面方式并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。 9.12 按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保
建筑工程劳务分包合同 甲方：建工欣欣园建筑劳务摩根中心项目部 乙方： 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等，自愿、公平和诚实信用的原则，现甲、乙双方就本工程劳务分包事项经协商达成一致，特定立合同。 一、工程概况 工程名称：摩根中心 工程地点：市区 工程容“摩根中心主体 二、工程承包围本工程的模板工程（暂定一栋楼） 三、合同工期 开工日期：根据项目的实际情况以发包人按建设单位要求下达的时间为准。 合同工期总日历数天。 劳务公司在签订合同之前，需交缴纳保证金叁拾万元至主体班组，并由主体班组统一管理，保证金的退款按双方约定的要求办理，保证金不计息。 四、承包的工作容及辅助机具 模板工程（包括构造柱、压顶、线条、斜屋面，小型构件等一切模板工程、化粪池和二次结构所有施工图围的模板容） （1）轴线控制和标高控制由甲方负责，乙方必须配合。其它轴线和细线由乙方负责。 （2）乙方负责配模、支模、拆模，支模架搭拆，场乙方所须材料的水平、垂直运输、钢管校直；工地的转运、清理过程、拨钉、堆码、装卸车，砼漏浆
清理。楼层必须做到工完场清，所有模板工程按文明施工要求执行。（3）乙方负责机具：圆盘锯、平刨机、手电锯、锯片、电钻、钻头等机具和支模所用的铁钉和铁丝。 （4）所有模板（包括砖砌体的模板，含机械，套管安装，止水条安装、后浇带模板制安、手脚架、操作平台搭拆现场木工房及所需的临设，所有按安全文明工地施工作业。） （5）构件包括：压顶、栏板、女儿墙、后浇带模板工程；配合地下室人防门和人防铁件安装。 （6）凡属于木工工作容，甲方、乙方双方未考虑均包括。 （7）乙方必须配置专职的质量员和安全员负责施工质量和安全，并报施工单位，甲方备案。合同签字人员必须每天在现场（不得小于8个小时，否则罚款每天100元） （8）梁、板、柱、墙爆模砼剔打，接缝不严的板底砼打磨等到工作。 五、工程质量及检验验收 1、本工程要求的质量等级为：满足《工程施工质量验收规》相关要求，达到合格标准。 2、乙方在施工过程中应根据甲方的要求进行自检、互检、交接检，随时接受业主，监理，设计，质监站和甲方代表的检查验收，并为检查验收提供便利条件。 3、如因乙方的原因造成工程返工部分由乙方负责返工并承担由此引起的一切经济和工期延误的损失。模板拆除必须根据试压报告结果并经施工单位技术负责人书面同意后，方可拆除，若乙方私自拆除造成的质量问题，均由乙方承担一切经济损失及后果。 4、施工期间如出现工程变更，乙方应无条件接受甲方工程变更指令，并按照变
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
模板工程劳务分包合同【合同编号：】 发包方： 承包方： 工程名称： 工程地点：
签订日期：年月日 发包方： （以下称甲方）承包方：（以下称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，以兹共同遵守执行。 第一条：工程概况 ．工程名称： ．工程地点： 第二条：工程承包范围及内容 ．承包范围：工程施工之模板制作、安装。 ．工程内容：本工程项目包括但不仅限于以下工作内容：模板制作、安装与拆除。乙方根据甲方提供的施工图纸、会审纪要及变更通知单和工程量清单等规定的内容施工，具体见第四条《工程量清单表》。 第三条：承包方式 本工程采用综合单价包干方式承包。由乙方包工、包辅材（铁钉、铁丝等）、包施工机械及机具、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包验收合格等全部施工所需费用。并按图按规范及国家相关标准、操作规程和业主、监理、甲方及相关部门的要求、指令进行施工。 第四条：工程包干单价、合价及工程量计算 ．工程包干单价：详见《工程量清单表》。 包干单价已包含但不仅限于以下内容： ）清单中综合单价视为乙方已熟悉本工程的现场条件、图纸及技术要求、包工内容等，在本合同执行期间，上述综合单价均不因地质条件、劳务、材料、设备或其他影响合同实施成本的事件发生变动而进行调整；
）综合单价已包含乙方施工人员的工资、福利待遇、劳动合同和保险、劳保费用、夜餐费用、办理平安卡和暂住证费用以及管理费和利润等； ）包括材料二次运输、脚手架的搭设与拆除、超高超深费等措施费用（脚手架材料甲供）； ）包括负责本工程所需的全部辅材（铁钉、铁丝等）、耗材和施工机械及小型机具（含其维修、耗材等费用）等； ）施工期间因天气、水、电、机具和其它工作交接原因等所造成的停工窝工费用，赶工措施费等； ）相应的安全生产、文明施工措施费用及工完场清等费用。 ．工程量计算方法： 《工程量清单表》中的数量为暂定数量，按乙方实际完成工程量进行结算。 第五条：工期要求 ．施工工期：按甲方施工进度要求，组织人力按时完成。时间由进场开始暂定个日历天完工（年月日至年月日）； ．乙方须严格按甲方要求的工期完工，如因乙方施工能力达不到工程质量和进度要求，经督促仍无法满足要求的，甲方有权减少相应工程量，或解除本合同，乙方按甲方的要求退场，甲方另行组织有能力的分包队伍进场施工，且甲方只按乙方实际已完合格工程量的向乙方办理结算和支付，乙方不得有任何异议。 、乙方施工延误工期的，按逾期时间，按日向甲方承担合同总价款的违约金，给甲方造成的损失超过以上违约金的，以实际损失为准。 第六条：工程质量要求 按甲方提供的施工图纸、设计变更图纸及说明、图纸会审记录、施工方案所规定的技术要求和国家规范、相关标准、操作规程以及业主、监理、甲方及相关部门的要求，按图按规范进行施工。． ．必须达到设计图纸及合同、规范等文件的要求。 ．乙方必须服从甲方人员检查、验收，对未达到标准、规范等质量要求的，对不合格产品乙方必须无条件按要求及时返工，由此给甲方、乙方造成的全部损失由乙方负赔偿和承担，且工期不顺延。 第七条：工程款支付和结算 ．工程量计算：乙方每月日前向甲方报计量资料。甲方须于收齐资料后的天内审
本文为word格式，下载后可编辑修改，也可直接使用 最新建筑劳务分包合同 编号： ______________ 发包人：_______________________________________________________________________ 承包人：_______________________________________________________________________ 分包工程名称：_________________________________________________________________ 施工地址：______________________________________________________________ 区(县)北京市建设委员会 二00二年印制 发包人(全称)：_____________________________________________________________ 承包人(全称)：_____________________________________________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 11工程名称：__________________________________________________________________ 12工程概况：_________________________________________________________________ 13分包工作内容：____________________________________________________________ 范围包括：
编号：YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
北京市建设工程劳务分包合同（官方范本） 编号：______________ 发包人：_______________________________________________________ ________________ 承包人：_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称：_______________________________________________________ __________ 施工地址：_______________________________________________________
_______区（县） 发包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 承包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称：_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况：_______________________________________________________
编号：_____________绿化工程劳务分包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：______________________________________________________ 乙方： 分包工程名称：_____________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1 工程名称：______________________________________________________ 1.2 分包工作内容：______________________________________________________ 范围包括：______________________________________________________。 第二条作业人员 乙方根据工程需要向甲方提供一定的施工人员及施工条件。 第三条合同工期 开工日期_________年_________月_________日，完工日期_________年_________月_________日，工期为_________天。 第四条合同价款 4.1 合同价款为浇灌混泥土___________________________，广场砖铺设及停车场砖铺设 __________________。 4.2 合同价款的确定原则：按实际工程量结算。 第五条双方权利及义务 5.1 甲方负责提供材料及现场协调。 5.2 本场地现有混泥土破损之处，乙方按照甲方要求进行免费处理；
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑施工劳务分包合同样本(合 同范本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
建筑施工劳务分包合同样本(合同范本) 【篇一】 甲方：____ 乙方：____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：____ 工程地点：____ 第二条工程承包范围____ 第三条工程工期 1.计划开工日期：_____年_____月_____日，计划完工日期：_____年_____月_____日，总日历天数_____天；
2.主要节点工期：_______ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同； 2.本合同附件； 3.招投标文件； 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范：______
合同编号：zwjfb-1502劳务分包合同
北京市住房和城乡建设委员会 北京市工商行政管理局 二O—五年九月 1 -1 - 协议书 劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、劳务分包合同内容： 2.1本合同劳务分包范围： 本次工程量清单及图纸中标明部分（详见清单后附） 3、合同价款总额Y （人民币），大写：。----------- 4、分包工作期限 开工日期：2015年11 月20 日--------------------------------
竣工日期：2016年3 月18日---------------------------- 总日历天数为：120天_____________ 5、劳务作业人数：70人。 6、组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本协议 （2）专用条款 （3）通用条款 （4）《建筑长城杯工程质量评审标准》DB1仃1075-2014、鲁班奖质量评 审标准； 2 -2 - （5）图纸及工程量清单； （6）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件； 7、合同生效： 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间：2015年11 月20 日--------------------------------- &合同订立地点：北京大兴奥宇科技英巢1214房间 发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）
址：址：住地 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 话系联电：系话3 ：电联 - 3 - 第二部分通用条款 9、发包人义务： 9.1 劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28 日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上条款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28 日内支付合同约定的全部价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在
建筑工程模板劳务分包合同 甲方：陕西金鑫劳务有限责任公司 乙方：______________________________模板班组 一、工程名称及地点 1、工程名称：宝富服饰（江西）有限公司工程。 2、工程地点：江西省鄱阳县芦田工业园区。 二、工程概况 ______________的单体结构，建筑面积约____________㎡。 三、承包内容及方式 1、按包工的方式将建施、结施图纸中所有的模板工程，包括制作、安装、拆除、清理、完工后的模板、木方褪钉、材料堆放整齐（其中包括二次结构、压顶等本栋的全部模板工程等）。 2、乙方按照甲方提供的图纸、设计变更及建筑施工规范进行施工，包工、质量进度、安全文明、（加固材料、铁钉、铁线等乙方全部包干）、风险、利润及其它费用等。 （注：施工用的灯线、插板线、斗车全由乙方付债）。 四、承包单价、预结算及付款方式 1、工程造价按房屋结构展开面积计算，每平方米____________元。 2、乙方每完成一层工程量，甲方七天内按每完成一层工程量支
付每层工程款的7０%。 3、单幢按图完工后，模板拆除、清理、堆放整齐，凿除爆模后支付单幢的90%，余下10%待本工程完工验收后一个月内一次性结算完毕尾款。 ４、乙方如果中途没有人或材料供应不上造成没跟上甲方施工工期，乙方必须退场。结算按实际完成的工程量进行结算，按搌开面积每平方米元计算（包括材料、人工费）。 五、工程量增减 增加工程量是乙方必须履行接受的任务，当工程增加或减少时，均按实际发生的工程量与原定单价计算，在不能用工程量计算时，则按江西人工定额50元/工日计算。 六、工程奖罚 1、合同期自20_____年_____月_____日至20_____年_____月_____日共__________日历天，同时根据施工工程实际情况，甲、乙双方协商确定分层分部施工工期。因图纸变更、甲方原因或人力不可抗拒的自然灾害影响，工期顺延（有现场施工管理人员签证）除外。 2、爆模一处罚款100元，并赔材料费、负责清凿处理及赔材料费。 3、柱子倾斜超过1cm，罚款200元。 4、发现工人不按规定佩戴安全帽的，每人每次罚款20元。 5、发现工人随地大小便，每人每次罚款50元，并罚清理干净。 6、发现工人在现场吸烟的，每人每次罚款300元。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-006218 北京市建设工程劳务分包合
北京市建设工程劳务分包合同(合同 示范文本) 编号： ______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 北京市建设委员会 二00二年印制 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1．1 工程名称：______________________________________________ 1．2 工程概况：______________________________________________
1．3 分包工作内容：__________________________________________ 范围包括：____________________________________________________ 1．4 工程监理单位（全称）：_________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为 ______天。 第四条合同价款 4．1 合同价款为：_________元（人民币）大写：_________元 4．2 合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： （）4．2．1 本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。（）4．2．2 以（）年施工预算或（）年施工概算定额为依据： ①定额工资单价为： 瓦工_____元/工日；结构木工______元/工日；装修木工_____元/工日；钢筋工_____元/工日； 砼工_____元/工日；油工_______元/工日；抹灰工_____元/工日；架子工_____元/工日； 水暖工_____元/工日；电工______元/工日；壮工_____元/工日；_______；_______；_______ ； ②按建筑面积确定承包价_____元/平方米；其中，地上结构：_____元/平方米；
工程劳务分包协议书 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
工程劳务分包协议书 甲方（发包方） 乙方（承包方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目（新疆昌吉方汇水电设计有限公司）工程达成一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目工程。 2、工程地点：奎屯市第七师一二五团田间地 二、工程范围及内容： 1、工程量2—3公里，85元/每立方米（宽口311厘米、底47厘米、边150厘米）及图纸所示内容。 2、承包形式：劳务承包 三、工期
1、开工日期：以监理工程师签发的开工令为准。 2、竣工日期： 3、合同总工期为工作日，期间如果连续大风等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列： 1、工程质量达到甲方要求标准。 2、符合国家质量验收标准。 3、双方约定的标准，具体为： 五、付款方式： 1、工程开工进场，乙方自行垫付生活费20天。 2、后续按工程进度依次拔款（按工程量60—80%结算）。 3、全部完工，经项目部及甲方验收完成后，七天之内预付总工程量的80%。 4、剩余部分，工程到款全额付清，一个月之内。 六、安全与责任： 1、乙方必须严格遵照安全规范。 2、不得违规操作，如有违规操作，将自行承担后果。
七、施工组织与工期 1、施工中的水、电、住宿、工具等设施由乙方自行解决，甲方全力配合。 2、工地所需砖、水泥、沙石、混合料及拉运机车由甲方自行解决，乙方配合指挥。 3、施工期间，甲方全力配合乙方工作，技术交底必须有专人负责。 4、如中途退场，将按工程量的50%结算，如有争议，可法庭起诉处理。 八、法律效率 本合同一式三份，经甲乙双方签字后生效，均受法律保护。如有其他额外争议，经甲乙双方认可后继续补充协议。 甲方：乙方： 电话：电话： 日期：日期：
劳务分包合同 甲方（承包人）： 法定代表人： 乙方（分包人）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米 结构层次： 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围： （1）按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知， 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。 （2）包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品； （3）现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量， 除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容：所有给水（冷热水）排水（雨、污、废水）工程及给水管道 清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即：
2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等； 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试； 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试； 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试； 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输（塔吊不能用时）； 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象； 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清； 2.2.12 施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续； 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：（1）机械故障； （2）停水停电； （3）不可抗拒的气候条件； （4）设计变更及其他； （5）现场材料整堆。 2.3 承包方式：
劳务分包合同 合同编号： 本《劳务分包合同》（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在中华人民共和国市签署： 甲方： 授权代表： 地址： 乙方：施工队 负责人： 负责人身份证号： 地址： （本协议中，甲方、乙方单独称为“一方”，合称为“双方”。） 鉴于： 甲方与已签订水利工程总承包合同（合同名称：【】；合同编号：【】），就甲方承包发包人发包的水利工程项目等事宜达成一致。 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、规章及规范性文件（以下简称“法律法规”）的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就甲方将其承包的水利工程项目中的劳务部分分包给乙方等事项协商一致，订立本合同。 第一部分专用条款
第一条劳务作业概况 1.1 劳务作业地点：（县区） 1.2 劳务作业内容、规模：管道土方开挖、回填、安装，闸阀井，过路过沟等（劳务作业量清单详见附件一）。 第二条合同工期 2.1 开工日期： 2.2 竣工日期： 2.3 合同工期总日历天数天。 2.4 冬季停工期：为保证劳务作业质量，在确定上述合同工期时，甲、乙双方已经充分考虑了施工地冬季停工问题。自甲方根据本合同第二章“通用条款”第1.1.1条、第1.1.2条之约定，向乙方签发《停工令》后，在甲方向乙方签发《复工令》前，乙方不得擅自施工。停工期间的时间未计入上述“合同工期总日历天数”。 第三条劳务作业技术标准、完工标准及劳务作业质量保修期 3.1 详见水利工程项目招标文件、投标文件相关内容； 3.2 符合监理单位要求； 3.3 本合同项下劳务作业质量保修期为：自完工验收之日起1 年。 第四条劳务作业现场负责人 4.1 甲方指定的现场负责人： 姓名： 职务： 联系方式： 甲方委托的职权为：对乙方进行本合同项下的劳务作业进行技术指导和监督。 4.2 乙方指派的现场负责人 姓名： 职务： 联系方式： 乙方委托的职权为：在甲方的指导和监督下完成本合同项下的劳务作业。 4.3 乙方如需要更换现场负责人，应至少提前7天以书面形式通知甲方，并
合同编号：YT-FS-8204-57 建设施工劳务分包合同模 板(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建设施工劳务分包合同模板(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的基础上，为了明确双方在施工过程中的权益和责任，根据本工程的实际情况，双方签订以下条款。 一、工程名称及地点： 二、承包方式：包工包料，包制作安装。 三、样式要求：以图纸要求和甲方要求为准。 五、付款方式：合同签订，材料到场，负责人验收签字后，开始施工，每十层完工后，支付已完工程
造价的80%给乙方，工程施工全部完工后支付总价款的80%，竣工验收合格后付至总工程造价的95%，剩余5%作为质保金，三年后无息付清。 六、质量标准：达到国家现行施工验收规范进行施工，达到验收合格。 七、安全生产及安全事故处理 1、安全施工：发包人承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 2、乙方人员发生伤亡时，双方应尽力抢救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后，分清责任，如果乙方违规不按规范要求施工所造成的事故，由乙方承担。 八、甲方的权利和义务 1、甲方负责进行技术交底，在施工中进行检查、报验和组织验收。 2、给乙方施工队提供住宿和伙房安置，制作场地，水电供给。提供往楼上运输材料的垂直运输工具。
建设工程劳务分包合同范本 合同编号： 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，并结合工程当地有关规定以及本工程的具体情况，遵循平等、公平、自愿、守信的原则，双方就本工程劳务承包事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程规模： 四、承包范围： 五、签约地点： 六、双方工作 1、甲方有关工作： (1) 甲方任命___________ 为甲方现场管理代表，负责本合同工程的 配合、管理及技术指导。 (2) 对劳务分包人进行入场教育，解决施工中遇到的属甲方责任难题。 (3) 开工前向乙方提供工作面，提供一个施工及生活总水表、总电表，表后管线由乙方自理。 (4) 全面负责整个现场的协调和管理，负责监督、检查等事宜，有权要求乙方辞退不听指挥和不听安排及不能胜任的人员。 (5) 向乙方提供相关施工图纸—套，遇业主变更时需及时提供变更资料。 (6) 根据业主与甲方签订的主合同工期合理编制总进度计划、月施工进度 计划和周施工进度要求，并及时提供给乙方 2、乙方有关工作：
(1) ______________ 乙方任命 ___________________________ 为工地负 责人(岗位证书号：_____ 身份证号 码：_________________ )，全面负责工地现场本合同工作内容的施工与 管理。 乙方保证其工地负责人必须全天 24小时在工地负责日常事务，未经甲方书面同意擅自离岗的，按________ 元/天支付违约金，违约金自甲方书面 通知送达分包人时支付；分包人不支付的，甲方有权在分包人进度款中扣除。 (2) 乙方必须按甲方的要求(如工种、人数、进场时间、质量、安全、进度等)组织人员进场，工程结束时，需办理有关离场手续。乙方人员年龄必须是年满十八周岁至五十周岁之间的健康守法男性公民；如系少数民族公民，乙方须向甲方说明，并征得甲方同意后才能进场。进场人员必须按甲方项目经理部的计划要求配足。 乙方应对进场人员进行必要的审查，防止“三逃”人员混入。如乙方没有履行此项义务，让“三逃”人员混入的，每发现一人需向甲方支付违约金 __________ 元。 (3) 乙方必须配备施工机具、设备(如：钢筋制安机具、反铲等，可 以附表的形式附于本合同后)：______________________________________ (4) 乙方必须有健全的质量安全管理制度，在现场设专职质量和安全检查员(报甲方备查)，做好自检记录。乙方质量和安全检查员必须接受甲方质量和安全检查员的领导，按甲方质量和安全员的要求，必须履行参加质量安全会、协助业主监理检查等义务。 (5) 乙方必须有健全的合同签订、工资支付、安全培训等劳务管理制度。乙方应直接与其劳务人员建立劳动合同关系，负责处理相关劳务、雇员受害赔偿、劳资纠纷等与其雇员所发生的一切事宜。 乙方承担其工人因从事乙方安排的工作任务所致的工伤、他人损害 (含被他人损害和致他人损害)等赔偿责任。一旦乙方工人发生工伤、他人损
勘察设计劳务分包合同 （建筑工程设计） 项目名称： 发包方（甲方）： 分包方（乙方）： 签订时间： 签定地点：
发包人委托分包人承担项目的设计及相关技术服务工作，该项目地点: 。经双方协商一致签订本合同，共同执行。该项目设计深度和标准必须达到国家及地方相关的法律、法规、设计规范、设计标准的要求。 第一条本合同签订依据 1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《技术合同实施细则》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家和地方有关勘察设计管理法规和规章。 第二条设计依据 2.1劳务分包合同。 2.2发包人提交的基础资料。 2.3分包人采用的主要技术标准是国家和地区现行的有关规范和标准及有关规定。 第三条发包人向分包人提交的有关资料、文件及时间 3.1 发包人向分包人提交的有关资料、文件： 1：500地形图（建设范围及红线图）、有关市政设施资料（给水水压；供电负荷；道路标高等）、工程地质勘查报告书（深度满足国家相关规范要求）、上级批准的有关文件及资料等。 3.2发包人向分包人提交的有关资料、文件的时间：
合同签订一周内。 第四条项目分包工作内容及范围约定 配合甲方现场收资工作，人数应满足甲方要求；配合甲方进行方案设计工作，并根据需要到现场进行方案汇报工作；根据工程需要，安排专业设计人员进行图纸绘制工作；所有的效果图由乙方负责完成，并对效果图的质量及时限负责。 第五条分包人向发包人交付成果的份数及时间 5.1 分包人向发包人交付成果的份数： 提供图纸、文本、说明书、图册及相关成果十份，电子光盘三套。 5.2 分包人向发包人交付成果的时间： 年月日前完成。第六条费用 6.1 双方商定，本合同勘察设计劳务分包费用合计￥万元（大写：）。 6.2 付款进度： 6.2.1合同签订一周内甲方支付乙方万元； 6.2.2 工程进行一半支付万元； 6.2.3乙方完成分包工作及提交成果七日内，甲方支付乙方 万元。 第七条双方责任
合同编号： 陕西兴达建筑劳务有限公司 模 板 工 程 劳 务 分 包 合 同 陕西兴达建筑劳务有限公司合同管理办公室 二0一八年印制 模板工程劳务分包合同
发包人（全称）：（甲方） 承包人（全称）：（乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程概况： 1.4 承包工作内容：图纸所涉及全部模板工程 范围包括：木方、模板的下货，配合文明施工，二次结构、材料归堆、模板取钉、工完场清，场内材料转运等。 1.5承包方式：包工不包料（包木工机械及手提电动工具、劳动保护用品等），包人工、包安全、包质量、包工期、包合同中所有的内容，一次性劳务包干，乙方自负盈亏，同时也不得将工程另行转包。 第二条合同工期 1、按照项目部总工期计划安排工期；及周计划、日计划执行。只能提前，不能拖后。 2、乙方必须严格按甲方的形象进度计划组织施工，并应根据进度增加劳动力，24小时全天后随时出动，若因乙方原因造成进度拖延，完不成甲方制定的周进度、日进度、每推迟一天处罚_____元。 3、对乙方无力或各种原因引起延后工期且整改不力，甲方有权采取措施，组织人
员进场作业，所产生的费用在乙方承包工程款中扣出，或划出部分工作量由其他班组施工，被划出作业的工作量的费用，在原承包价格基础上提升20%由乙方负担。因乙方确实无力施工时，甲方要求乙方退场，解除合同关系，视为乙方违约，按合同第十三条进行处 第三条合同价款 4.2 合同价款的确定原则： 由承、发包双方协商一致，确认： 4.2.1 本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同单价不再调整。 4.2.2 分项工程承包单价为： （1）按模板接触面积元/ m2（据实结算） （2） 4.3 对合同价款内容的明确： 工资单价包括施工准备至工程达到约定质量、安全、文明施工等级的全部的用工费用，合同价款均含工资津贴、劳保福利、保险等。 第五条发包人的权利及义务 5.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。 5.2 提供必要技术资料和办理施工洽商。 5.3 负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度，工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。 5.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。 5.5 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查