当前位置:文档之家› 垫资合同范本(实用文档)

垫资合同范本(实用文档)

垫资合同范本

篇一:垫资协议书

垫资协议书

甲方(垫资方):____________________

住所:______________________________

法人代表:

联系方式(手机):

乙方(借资方):____________________

住所:_____________________________ 法人代表:_________________

________

联系方式(手机):

丙方(担保方):_____________________

住所:_____________________________ 法人代表:_________________________

联系方式(手机):

根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及规章的规定,乙方(借资方)为***************向垫资方申请借款,并请丙方作为担保人.三方本着平等自愿、诚实信用的原则达成一致意见,特签订本合作协议(以下简称“本协议”),并保证共同遵守执行...。感谢聆听..。...感谢聆听...

第一条:借资用途

1.乙方向甲方的借资专用于乙方与第三人___________________________签订的__

_________ 合同的**********,不得挪作他用,不得进行违法活动,更不能随意侵占甲方的所贷款项;

2.在本协议有效期内,甲方有权检查垫资使用情况,乙方应按甲方要求提供相关的资料和

情况说明;如发现乙方未按本协议约定的用途使用借借资,甲方有权要求乙方提前还款并承担相应的违约责任。

第二条:借资金额

乙方向甲方借资相当于人民币_______________元(大写:__________________),借资期限为_____月(自___月___日到___月___日)

第三条:垫资发放形式

甲方的垫资以*************的形式按规定交予甲方

第四条:还款资金来源及还款方式

1、乙方资金来源为_____________________________________________

2、乙方还款方式为______________________________________________

第五条:三方责任义务

(一)甲方的主要权利和义务

(1) 按照本协议约定按期足额提供垫资,但因乙方原因造成迟延的除外:

(2) 对甲方提供的有关个人资料予以保密:

(3)甲方有权了解,核实有关乙方身份财力状况,有权要求乙方提供相关文件

资料:

(二)乙方主要权利和义务

(1) 乙方有权要求甲方按协议约定垫资:

(2) 乙方有权要求甲方对甲方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约

定或法律,行政法规另有规定的除外:

(3)乙方应按甲方要求提供有关个人的资料,并保证资料的真实性,完整性和

有效性:

(4) 乙方应按照协议约定的期限归还全部垫资款。

(三)丙方(担保方)的主要权利和义务

***************

第六条违约责任

1、甲方违约则*************************

2、乙方如逾期则每天按垫资额的______(?%)交纳违约金.逾期不得超过____ 天.丙方(保证人)有不可撤销的连带还款责任.

第七条本协议纠纷采取协商解决,协商不能解决的,直接向垫资方所在地的人民法院起诉本协议一式叁份,叁方各执一份自叁方签字之日起生效.本协议未尽事宜,叁方可以补充规定,补充协议与本协议有同等法律效力。

甲方(签字、盖章):乙方(签字、盖章):丙方(签字、盖章):

法定代表人:法定代表人:法定代表人:

签订日期:年月日签订日期: 年月日签订日期: 年月日篇二:垫资协议(模版)天津市********有限公司代

***********销售公司垫资协议

甲方(出资人):**********商贸有限公司

乙方(借款人):****************销售公司

经双方友好协商,达成以下协议:

一:乙方因资金周转需要,特要求甲方公司代垫资人民币**** 万元整,只用于支付****广告费。专款专用,不得作为其它用途使用。

二:乙方须将此次垫资广告项目合同交由甲方。

三:代垫资期限为年月日至年月日止,到期乙方负责转帐至甲方指定的帐户,由于乙方原因逾期未能归还甲方的,乙方除照付垫资利息外,并每天按代垫资款总额的0。5%支付违约金给甲方,直到代垫资款全额归还甲方。

四:乙方故意隐瞒此次垫资事实真相,以非法占有为目的,导致甲方无法正常收回本代垫资款的,甲方将根据中华人民共和国相关法律规定,依法追究乙方法律责任.

五:本协议自缴款之日起生效,如发生纠纷的,经双方协商不成,由甲方向指定人民法院提起诉讼。

甲方签章:乙方(代表)签章:

年月日年月日篇三:垫资借款合同

合同编号:

垫资借款合同

签署时间:

年月

日敬请注意

为了维护您的利益,请您在签署本合同前,仔细阅读如下注意事项: 1:您已阅读本合同所要条款,并已悉知其含义:

2:您已确保提交的有关证件及资料是真实,合法,有效的:3:您已确认自己有权在本合同上签字:

4:您已确知任何欺诈,违约行为将承担的相应法律后果: 5:您将本着诚实,信用的原则,善意签订并依约履行本合同: 6:请您使用钢笔,毛笔或签字笔工整地填写需要您填写的内容。借款人:(甲方)住所:

身份证件名称及号码: 电话:

垫资人:(乙方)住所:

身份证件名称及号码:

甲方向乙方申请垫资借款,乙方同意提供垫资。根据有关法律法规和规章,甲乙双方经协一致,订立本合同,以便共同遵守执行。

1:垫资借款额度

乙方向甲方提供的垫资款额度人民币(大写)________________元(小写)______________元.

2:垫资借款额度有效时间:

垫资借款期限自_______年_____月_____日起至______年_____月_____日止,共_____天。每天按0.3%计算,若超出约定时间另外每天加收0.1%作为违约金。逾期五日自动解除合同,责任由甲方承担。

3:还款方法

垫资借款到期后,甲方必须一次性将垫资款归还乙方.

4:垫资借款担保

甲方提供本人身份证原件及垫资后银行归还的房产证原件作为乙方垫资款担保:若甲方办理二次抵押借款须经乙方同意,并将二次抵押借款发放行开户存折及密码由乙方保管.

一,甲乙双方主要权利和义务(一)甲方主要权利和义务

(1)甲方有权要求乙方按合同约定垫资:

(2) 甲方有权要求乙方对甲方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约

定或法律,行政法规另有规定的除外:

(3) 甲方应按乙方要求提供有关个人的资料,并保证资料的真实性,完整性和

有效性:

(4) 甲方应按照合同约定的期限归还全部垫资款。

(二)乙方的主要权利和义务

(1)按照本合同约定按期足额提供垫资款,但因甲方原因造成迟延的除外: (2)对甲方提供的有关个人资料予以保密: (3) 乙方有权了解,核实有关甲方身份和家庭财力状况,有权要求甲方提供相

关文件资料:

(4)若甲方用_______________________________房产办理抵押借款,乙方有

权全程陪同.

二,违约及其违约处理(一)违约情形

甲方发生下列任一情况,均构成违约:

(1) 甲方死亡,而财产合法继续履行本合同的:

(2)甲方被宣告失踪,而其财产代管人不继续履行本合同的:(3) 甲方丧失民事行为能力,而其监护人不继续履行本合同:

(4) 甲方或其财产合法继承人卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及

其他法律纠纷,足以影响其偿债能力:

(5) 甲方转移资产,以逃避债务的:

(6) 甲方未履行对乙方负有的其他到期债务,或乙方发现甲方有其他拖欠

债务的行为的:

(7)甲方违反本合同,约定的其他义务:

(二)违约经济措施

(1)处分抵押/质押财产,实现抵押/质押权. (2)以法律手段追偿垫资款.由此引起的一切费用(包括但不限于诉讼费、

财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费等)由甲方承担.

三,合同的变更、解除和权利义务的转让.

本合同生效后,甲乙双方不得单方直接变更或解除本合同。甲方如将本合同项下的权利和义务转让给第三方,应事先经乙方书面同意。甲方银行贷款到位归还乙方垫资款全款后,合同同时解除.

四,合同的适用法律及争议解决方式

本合同使用中华人民共和国法律。

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,可以通过协商解决,协商不成,按一下第____种方式解决。

1、向乙方住所地人民法院起诉.

2、提交_________________仲裁委员会(仲裁地点为______________),按照申请现行有效的仲裁规则进行仲裁.仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力.

3、在诉讼或仲裁期间,本合同不涉及争议部分的条款仍需履行。

五,合同的生效

本合同经甲方或其授权代理人签字,乙方或其授权代理人签字(或盖名章)并加盖公章(或合同专用章)后生效。

六,通知

本合同履行过程中,甲,乙双方当事人变更合同封面所列的通讯地址、电话或传真号码须提前两个工作日互相通知对方。

七,合同文本分数

本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。

八,声明条款

1、甲方已阅读本合同所有条款.应甲方要求,乙方已经就本合同作了相应

的条款说明。甲方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。

2、甲方有权签署合同。

甲方或其授权代理人(签字):

年月日

乙方或其授权代理人(签字):

年月日

...谢阅。..

...谢阅...

钢筋垫资合同范本1

钢材供应合同 需货方:(简称甲方)河南省第二建设集团有限公司 供货方:(简称乙方)郑州市管城区超胜物资供应站 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲、乙双方本着平等互利的原则,经双方协商一致,就甲方向乙方购买钢材一事达成共识如下: 一、工程名称及地点:平原新区凤湖人家1~6号楼项目部 二、甲方购买产品名称、型号及厂家规定。 1、物资名称:建筑用螺纹钢、圆钢、盘圆、盘螺等。 2、规格型号:以需方预算规格为准。 3、预算钢材数量:( 1000吨) 三、数量、运输、验收规定 1、螺纹、圆钢均按国家理论计算核收,盘螺、盘圆可按过磅单据为准。乙 方向甲方交货时,对于螺纹钢双方须当场清点支数,以现场确认的数量为准,若甲 方现场不清点,则以乙方提供的清单数量为准签收。对于线材、盘螺按过磅重量结 算,若磅差在正负千分之三内以乙方的供货榜单为准;若超过负千分之三,双方重 新复磅无误后超出负千分之三的部分由乙方承担。 2、未经检验合格,甲方不得动用钢材,否则乙方不承担甲方由于未经检测 先行使用产生的任何经济赔偿责任。若甲方对产品质量有异议,应在货到之日起七 日内提出,并出示国家认可的检测机构的检测报告,乙方经确认后再第一时间内予 以处理。若未在到货之日起七日内提出异议并出示检测报告,视同此批产品全部合 格。 四、钢材价格及付款方式规定. 第一款、该工地自第一次送货之日起钢材数量累计至 500 吨(或自供货之日起70日,先到为准)的钢材价格以货到当日“我的钢铁网”郑州市场建筑 钢材价格行情”网上对应厂家型号,(规格12/14/16/18的螺纹以网价为结算基 价,规格20/22/25/28及以上规格网价每吨上浮50元为结算基价,盘螺、盘元 均以济源钢铁的网价为结算基价)。达到双方约定数量或日期甲方应在3日内结 清所有款项。若甲方未结清所欠款项,后续采购价格均以第一款结算基价为准,

2021年精选个人借款合同范文汇总6篇

enrich your life today,. yesterday is history.tomorrow is mystery.精品模板助您成功!(页眉可删)精选个人借款合同范文汇总6篇个人借款合同篇1 甲方(出借人): 身份证号码: 乙方(借款人): 身份证号码: 为了明确责任,恪守信用,在双方自愿、协商情况下特签订本合同以资共同信守。 一、借款金额(大写): 二、借款用途:借款人因需要急需一笔资金。 三、借款月利率:______,按月收息。 四、借款期限:借款时间自___年___月___日 起至___年___月___日止。 五、还款日期和方式:____________________________ 六、违约责任:

若乙方未按本合同约定归还借款本金和利息,则按应付款本金总额的日千分之五向甲方支付违约金(按天计算);所欠利息按本合同约定的利息标准加倍收取罚息(按欠付利息天数计)。同时甲方有权要求解除合同,收回本金,并要求乙方承担逾期期间的利息、罚息、违约金仍应计算至清偿所有债务之日为止。 七、争议解决方式:协商解决,协商不成,可以向甲方所在的人民法院起诉。 八、其他: 1、合同的附件:借据,收据。 2、合同经各方签字后生效,借款本息全部清偿后自动失效。 3、因乙方原因(如2次逾期利息、经营不正常、违法经营、赌博等不良现象)影响了出借的资金安全,甲方有终止借款的权利。 合同正本一式二份,借款方、出借方各执一份。合同文本 具有同等法律效力。 甲方(借款人):乙方(出借人): (签字、盖章):(签字、盖章): 借据

因,今向借到人民币本金 (大写)元(小写),借款期限自起到 借款人: 担保人或(证明人): 年月日 个人借款合同篇2 甲方(借款人)_________________ 身份证号码:_____________________ 乙方(贷款人)_________________ 身份证号码:______________________ 甲乙双方就借款事宜,在平等自愿、协商一致的基础上达成如下协议,以资双方共同遵守。 乙方贷给甲方人民币(大写)______________,于 ____年 ____月 ____日前交付甲方。 借款利息:_________________ 借款期限:

垫资代理采购协议

垫资代理采购协议 委托方(简称甲方): 代理方(简称乙方): 鉴于: 1、甲方为一家根据中国法律、法规注册成立的企业法人或具有独立民事能力的个人,有权签订及执行本协议。乙方为一家根据中国法律、法规注册成立的企业法人,拥有酒类进口自主经营资格,有权签订及执行本协议。 本协议需明确一下4个国际贸易的定义: 1,CIF:货物到达中国港口的价格,本合同货物以欧元结算。 2,港口费用:包含码头操作费和换单费(费用金额根据货代不同会有差别)3,报关费用:付给委托报关公司的代理报关费用。 4,税金:海关对进出境的货物或者物品征收的税,包括关税、增值税、消费税。 2、甲乙双方经友好协商,在平等互利的基础上,根据《中国人民共和国合同法》及其他相关法律法规,就乙方代理甲方采购以下产品达成如下协议。 1、乙方以自己的名义或香港关联公司名义代理甲方与外商****签订采购合同,采购合同条款经甲方确认,甲方同意采购合同的全部条款。甲方同意运输及保险合同遵循保险、货代与船公司标准范本合同。 2、乙方或乙方指定报关公司办理有关货物到港后的报关、报检等进口手续,货物存放在乙方指定仓库,报关及仓储由甲方推荐的,须经乙方审核同意。 3、因甲方原因致使进口合同或本合同不能履行、不能完成履行或迟延履行的,乙方有权解除本代理合同,甲方应承担由此产生的一切费用和后果。 4、因外商原因致使合同不能履行,乙方应及时通知甲方采取补救措施。如甲方书面要求对外索赔的,乙方应根据进口合同,积极协助甲方对外索赔,甲方承担由此产生的一切费用和后果,并应在索赔前,依据乙方书面通知将预付费用划至乙方账户。若甲方为支付有关索赔费用,而由乙方先行支付的,则甲方丧失享有索赔产生的权利,但并不免除因索赔而产生的义务。上述义务包括但不限于承担乙方先行代垫的律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费、通讯费。 三、甲方的权利义务: 1、甲方保证所委托进口的货物符合中国国家政策法律规定,并保证所委托

垫资建房合同(实例版)

垫资建房合同 甲方:乙方: 身份证号:身份证号: 甲方XXX将位于昆明市官渡区关上镇小街社区二组张居村54号的旧房拆除改建新房,为建房,双方在完全自愿的基础上,经充分协商,达成一致协议: 一、鉴于甲方目前无资金建房,甲方将上述住宅的改建事项发包给乙方,乙方承包垫资施工建五层半房屋; 二、双方议定房屋建筑按每平方米2560元计算(包括图纸设计费、建筑材料费、房屋装修费、施工人员工资及乙方应获利润等),房屋质量以一般私人房屋为标准; 三、旧房拆除的所有原料由乙方自主选择用于建新房,用不对房屋施工过程中的任何费用进行管理,所有耗资或节余均归乙方。 四、甲方负责办理张居村54号的旧房拆除改建新房(即乙方承建房屋)的一切合法手续。并负责协调房屋拆建过程中的四邻周边关系,协调施工过程中建筑材料的堆放场地、用水用

电的方便事宜。 五、在乙方施工期间,只要是因与甲方有关联的事件或责任妨碍了乙方正常施工,导致中途终止施工,甲方必须以2000元/平方米购买该建筑的地基,以每层15000元/平方米购买地基以上建筑。 六、房屋建成后十日内甲方一次性向乙方支付乙方垫资和乙方应得利润(即按实际建筑面积乘2560元/平方米); 七、甲方如不能在上述期限内向乙方付款,则无条件以上述房屋及宅基地使用权抵付所欠乙方债务,乙方支付25万元人民币给甲方作宅基地使用费,乙方获得房屋所有权和宅基地使用权。 八、甲方将房屋所有权及宅基地使用权转给乙方后,若遇国家征收土地,所有征收补偿费全数归乙方所有,甲方有义务协助乙方获取上述补偿费。 九、甲、乙双方在开始履行了本协议后,甲方如有除违反第五条外的违约,还须向乙方支付万元违约金;乙方如有违约,向甲方支付万元违约金。 十、以上协议一经签订双方不得反悔,关于54号房屋的改造所发生的一切费用全由乙方承担。 甲方:乙方:

精选借款合同范文锦集6篇

精选借款合同范文锦集6篇 精选借款合同范文锦集6篇 随着法律观念的深入人心,合同出现在我们生活中的次数越来越多,合同是企业发展中一个非常重要的因素。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编收集整理的借款合同6篇,希望对大家有所帮助。借款合同篇1 甲方(借款人):身份证号码:乙方(贷款人):身份证号码:甲乙双方就借款事宜,在平等自愿、协商一致的基础上达成如下协议,以资双方共同遵守。 (1)乙方贷给甲方人民币(大写) ,于前交付甲方。 (2)借款利息______________ (3)借款期限: (4)还款日期和方式: (5)违约责任: (6)争议解决方式:双方协商解决,解决不成,同意提交区人民法院(选择性条款不得违反地域管辖和级别管辖,可以选择原告、被告、标的物、合同签订地、合同履行地) 本合同自生效。本合同一式两份,双方各执一份,合同文本具有同等法律效力。甲方(签字、盖章):乙方(签字、盖章):借款合同篇2 借款单位:__________________ 地址:______________________ 贷款银行:__________________ 地址:______________________ 签订日期:____年____月____日立合同单位:借款单位:__________________(简称甲方)贷款银行:__________________(简称乙方)甲方为适应生产发展需要,依据_______________,特向乙方申请贷款,经乙方审查同意发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。 1.甲方向乙方借款人民币(大写)____________________万元,规定用于______________________________ 2.借款期限约定为________年_____个月,即从__________年_____月_____日至_________年_____月_____日。乙方保证按计划和下达的贷款指标额度供应资金,甲方保证按规定的用途用款。预计分次用款计划为:__________年_____月________万元;______年_____月______万元;______年_____月________万元;______年_____月________万元。 3.贷款利息,自支用贷款之日起,以支用额按月息________‰计算,按季(或月)结息。甲方不按期归还贷款,逾期部分加

垫资合同范本(实用文档)

垫资合同范本 篇一:垫资协议书 垫资协议书 甲方(垫资方):____________________ 住所:______________________________ 法人代表: 联系方式(手机): 乙方(借资方):____________________ 住所:_____________________________ 法人代表:_________________ ________ 联系方式(手机): 丙方(担保方):_____________________ 住所:_____________________________ 法人代表:_________________________ 联系方式(手机): 根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及规章的规定,乙方(借资方)为***************向垫资方申请借款,并请丙方作为担保人.三方本着平等自愿、诚实信用的原则达成一致意见,特签订本合作协议(以下简称“本协议”),并保证共同遵守执行...。感谢聆听..。...感谢聆听... 第一条:借资用途 1.乙方向甲方的借资专用于乙方与第三人___________________________签订的__ _________ 合同的**********,不得挪作他用,不得进行违法活动,更不能随意侵占甲方的所贷款项; 2.在本协议有效期内,甲方有权检查垫资使用情况,乙方应按甲方要求提供相关的资料和 情况说明;如发现乙方未按本协议约定的用途使用借借资,甲方有权要求乙方提前还款并承担相应的违约责任。 第二条:借资金额 乙方向甲方借资相当于人民币_______________元(大写:__________________),借资期限为_____月(自___月___日到___月___日) 第三条:垫资发放形式 甲方的垫资以*************的形式按规定交予甲方 第四条:还款资金来源及还款方式 1、乙方资金来源为_____________________________________________ 2、乙方还款方式为______________________________________________ 第五条:三方责任义务 (一)甲方的主要权利和义务 (1) 按照本协议约定按期足额提供垫资,但因乙方原因造成迟延的除外: (2) 对甲方提供的有关个人资料予以保密: (3)甲方有权了解,核实有关乙方身份财力状况,有权要求乙方提供相关文件 资料: (二)乙方主要权利和义务 (1) 乙方有权要求甲方按协议约定垫资: (2) 乙方有权要求甲方对甲方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约 定或法律,行政法规另有规定的除外: (3)乙方应按甲方要求提供有关个人的资料,并保证资料的真实性,完整性和

房屋垫资合同(个人版)

房屋垫资合同 房屋所有者: 下称甲方: 垫资方:下称乙方: 本着公平公正,自愿的原则。达成如下垫资协议。 今年月日,因本人夫妇急需资金万元整。现以:房屋坐落:房产证编号:土地证编号:产权人为:的住房一套,作为抵押物和担保物向乙方提出申请,要求乙方垫资现金万元整,用于甲方周转之用。因此乙方一次性支付现金万元整。现金收甲方所出据的收条为准。 现:本人夫妇共有的本房屋,本人夫妇双方(甲方)一旦向乙方以本房作出抵押和进行财物担保后,其所有的附属设施,包担水、电、气,光纤,电话,宽带和屋内的所有现有设施,包括家俱家电。 详见实物清单,和以双方在埸所留取的照片上所呈现出的物品一并作为抵押和担保物。交付给乙方 本协议内容如下: 一:甲方在收到乙方现金万元的当天,出据现金收条到乙方名下,并交付本房的屋内装修和所的家俱家电,所有的门钥匙,并交结水

电气给乙方。同时,交付本房的使用权给乙方。至签定本合同的当时起,乙方有权重新处置本房,可以代为寻找买家,并收到买家的房款,并不再支乙方任何费用。在收到垫资款项后,甲方对本房的产权情况和产权转让情况,以及产权受让人和再交易金额不作任何要求。同时放弃收益的享受权。 二:此后不管乙方如何处置该房,包括出租出售,装修等一切关于此房的一切相关行为和活动均再于甲方无关。如果有乙对本房的出租、出售行为,所产生的收益、所获取的利润,以及所产生的损失和责任,概由乙方自行享受或承担。均与甲方再无任何关系。 三:在双方签定本合同的当天起,乙方有权对本房进行出售和出租,以后出售的方式以及相关的交易细节,交易过程,包括对方是否现款,以及如何交房等均由乙方自行处理。 三:甲方在收到乙方现金万元的当天办理委托公证到乙方的名下,公证内容为全权委托,即代理权限为全权代理包括,代收房款,代签合同,代收定金,代为提供资料和代为产权过房,和代为交房,代为诉讼,全权代为受理、审请执行、放弃变更增加诉讼请求、过行合解,提起反诉或上诉,代交诉讼费,代为领取相关款项等。 四:乙方在后期有出售本房的行为发生,如买方要以按揭的方式进行购买,因此甲方需得在指定的两家银行,先行签定同意出售和同意买方按揭的相相关合同和相关的银行所要求的办理安揭事宜的所有的需签

工程垫资合同(详细范本)

工程垫资合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任、权利和义务,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规之规定,结合工程具体情况,经甲乙双方协商一致,同意订立本合同并严格遵守履行。 1.合同文件适用的法律、法规和标准、规范 1.1适用的法律、法规:本合同文件适用国家有关法律和行政法规,其没有做出规定的,应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。 1.2适用的标准、规范:本合同适用国家有关标准、规范;国家标准、规范中没有的,适用有关行业标准、规范;以上均没有的,适用工程所在地的有关标准、规范。 2.合同文件组成及解释顺序 2.1合同条款及合同附件 2.2补充合同(协议)书 2.3中标通知书、投标书及其附件 2.4标准、规范及有关技术文件 2.5有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件

2.6施工图纸及设计要求 2.7形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单 2.8有关会议纪要 2.9甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、计划、质量、安全、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。 3.资质验证:乙方资质情况(详细填写) 3.1资质证书号码:_____________________________________ 3.2资质许可范围:_____________________________________ 3.3发证机关:_________________________________________ 3.4复审有效期:_______________________________________ 3.5甲方查验原件的人员及时间:_________________________ 3.6若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时,必须出具签订本合同的法人委托书。委托单位名称必须与资质证书、营业执照名称相一致。委托人必须是其单位的法定代表人。每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人委托书”复印件。 3.7应加上乙方单位详细地址、邮编和电话。 4.工程概况 4.1工程名称:___________________________________________ 4.2工程类别:乙方施工的项目属于类工程,但乙方的取费与此

个人向个人借款合同范本完整版

个人向个人借款合同范本一 甲方(借款人)_____________________ 身份证号码:_________________________ 乙方(贷款人)_____________________ 身份证号码:_________________________ 甲乙双方就下列事宜达成一致意见,签订本合同。 一、乙方贷给甲方人民币(大写)_____________________,于 _____________________前交付甲方。 二、贷款利息:_____________________________________________ 三、借款期限:_____________________________________________ 四、还款日期和方式:_______________________________________ 五、违约责任:_____________________________________________ 六、本合同自_____________________生效。本合同一式两份,双方各执一份。 甲方(签字、盖章)_____________________ 乙方(签字、盖章)_____________________ 合同签订日期______________ 个人向个人借款合同范本二 贷款方:_____________ 借款方:_____________ 一、借款用途 二、借款金额 借款方向贷款方借款人民币__________元。 三、借款利息

自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年利为_____%.借款方如果不按期归还款,逾期部分加收利率_____%. 四、借款期限 借款方保证从_____年_____月起至_____年_____月止,按本合同规定的利息偿还借款。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款。 五、保证条款 (一)借款方用__________________做抵押,到期不能归还贷款方的贷款,贷款方有权处理抵押品。借款方到期如数归还贷款的,抵押权消灭。 (二)借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款,不得挪作他用,不得用借款进行违法活动。 (三)借款方必须按合同规定的期限还本付息。 (四)乙方还款保证人____________,为确保本契约的履行,愿与乙方负连带返还借款本息的责任。 六、合同争议的解决方式 双方协商解决,解决不成,同意提交_______区人民法院(选择性条款不得违反地域管辖和级别管辖,可选择原告、被告、标的物、合同签订地、合同履行地) 七、本合同自__________________生效。本合同一式两份,双方各执一份,合同文本具有同等法律效力。 甲方(签字、盖章)______________ 乙方(签字、盖章)______________ 合同签订日期______________ 合同签订日期______________ 个人向个人借款合同范本三 甲方(借款人)____________ 身份证号码:_____________ 乙方(贷款人)____________ 身份证号码:_____________ 一、双方就借款事项达成一致,约定如下:

建设项目垫资合同协议书范本

甲方: 乙方: 为加快推进和保障房地产开发有限公司棚户区改造项目的进度,确保项目前期资金的准备充分,甲方经过股东及公司董事会决议并决定,根据国家有关法律、法规和政策,本着诚实信用、互惠互利的原则,就乙方垫资建设项目,经友好协商达成本协议。 一、项目概况 1、项目主体为棚户区改造,项目所在位置 2、项目建设内容以甲方提供的设计图纸及方案为准。征地、拆迁补偿安置费用由乙方先行垫付部分资金,该部分资金在乙方进场后计入工程承包保证金。工程开工后以建筑承包合同各项约定为准。 二、垫资方式 1、为了加快推进棚改项目的进一步实施,由乙方前期垫资用于拆迁前期保障资金,金额 万元。 2、乙方在本协议签订后日内将商定垫付部分一次性打入甲方指定账户。 3、甲方承诺收到乙方款项后,项目的建设工程部分交由乙方承包建设,具体承包价格结算以及项目实施,按照建筑承包合同执行。 三、垫资期限 1、甲方承诺本项目自收到乙方款项起,个月内,保证图纸设计完毕,拆迁进场,尽快推进项目建设招投标各项事宜。 2、因不可抗力导致不能如期顺利推进的,如需相应顺延,在取得乙方同意后,垫资部分按照银行贷款同等档次计算利息。按月付息,直至招投标阶段结束。

3、甲方在与乙方签订本协议后,不在与其他建筑公司签订建设项目协议,乙方持本协议有优先权。 四、附则 1、本协议未尽事宜由双方签订补充协议解决。 2、本协议自双方签字盖章之日起生效,对双方有法律约束力。本协议一式二份,甲乙双方各执一份。 甲方(盖章):乙方(盖章) 甲方代表(签字):乙方代表(签字): 日期:日期: 签订合同有哪些注意事项?合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等,但不管是以哪种方式来订立合同的,此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。 签合同的注意事项如下(使用时请删除): 一、在签订合同以前,经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。 二、审查合同公章与签字人的身份,确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构,应要求其提供所属法人机构的授权书。对方在合同上签公章,并不能保证合同是有效的,还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。 三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款,有条件的不妨向专业人员咨询。根据合同诈骗的特点,为了防止对方利用合同条款来弄虚作假,应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确,便于履行。 四、约定违约条款,违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的

垫资协议范本

垫资协议范本 (最新版) 编制人:__________________ 审核人:__________________ 审批人:__________________ 编制单位:__________________ 编制时间:____年____月____日 甲方: 乙方: 签约地点:XXX 签约日期:20XX年XX月XX日 为明确甲、乙双方权利义务,根据双方实际需要和《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,经双方友好协商:甲方同意使用乙方提供的华新水泥,同意乙方为所提供的水泥进行垫资。签订如下合同,以资双方信守执行。 一、品名、品种及强度等级、数量及垫资情况如下:

1、乙方垫资品牌为XXXX 水泥,品种为32.5散装、42.5散装,数量以甲方实际需要为准。 2、甲方所需水泥提货数量需提前2日告知乙方,数量特别大时需提前5日告知乙方,以便乙方与供应厂商协调发货和筹备资金。 3、乙方为甲方进行垫资,垫资方式按水泥厂出厂价加运费方式合计价格计算每吨收取20元作为垫资利润。 4、甲方同意在乙方垫资期间所有运输事宜由乙方负责,从华新水泥景洪工厂至搅拌站的运费为不含发票50 元∕吨。如需发票甲乙双方另行协商,协商情况为以运输合同约定为准。 5、垫资结算方式为月结,即当月合计垫资金额于次 月 20 日前一次性付清款项。 二、计量验收及合理损耗规定: 1、包装水泥以合同约定交货地点实际交货包数为准,包装袋重按国家标准执行。甲方对数量有异议的,应在收货时提出,乙方应立即复核,若确属乙方原因应予以更换。 2、散装水泥以乙方供货厂商出厂磅单数/船运计量单数量为准,合理磅差率为 3 ‰,合理磅差率内的负误差由甲方承担。甲方对数量有异议的应在收货时提出,由甲乙双方会同国家计量检测部门对乙方供货厂商计量设施进行检测,若确属乙

关联公司借款合同范本标准版

编号:HL202070079 关联公司借款合同范本标准版 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方:_______________________ 乙方:_______________________ 签订日期:_____年____月_____日

关联公司借款合同 公司借款合同范本一 甲方:(公司名称) 乙方:(你的基本信息) 甲、乙双方经协商,就乙方向甲方无息借款购买汽车事宜达成协议如下: 1、借款金额:乙方向甲方借款金额为人民币元。 2、借款利息:甲方向乙方出借的款项在借款期限内不支付利息。 3、借款期限及还款期限:借款期限为年,即从年月日至年月日止。(可以约定具体如何归还的期限,比如每月或每年的什么时候归还,由公司从个人工 资款项中扣回多少元等) 4、还款方式:如果前面有明确约定,则可以不要。 5、保证条款:(如果公司需要这方面的保证的话,不要就可以不要此条款,要的话根据你和公司的协商进行补充。) 6、违约条款:根据具体实际情况写 7、其他:公司借款给你如果有什么服务期限或什么附加条款请注明。 8、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,经双方签字或盖章后生效。 甲方:乙方:

建设工程垫资合同范本

篇一:建设工程施工承包垫资协议书 建设工程施工承包垫资协议书 甲:(以下简称甲) 乙:(以下简称乙) 依照《人民国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》 等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则, 经甲、乙双友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款: 一、工程名称:东鼎臣广场 二、工程地点:上分线以东、发展大道以北 三、工程结构:框剪结构 总建筑面积约约6万平米。 四、进场时间: 定于 五、承包式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以的全部 容)本工程不得分包、转包。 六、承包容: 工程。 七、施工工期: 自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。 八、工程质量: 执行现行的有关施工规及验收标准,质量必须达到合格标准。 九、工程造价:本工程投资额约贰亿元人民币。 十、结算式和计价标准: 1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《2004年建筑工程消耗量定额》、《2004年安装工程消耗量定额》,取费类别按工程类别。 2、预算以甲提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据 实结算。 3、工人工资单价:执行元/工日。 4、施工措施费按取费标准的 %计算; 5、材料价格确定,甲乙双共同考察市场,确定材料质量和价格由乙组织购进,甲在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。 1、本工程先由乙垫资建设,从工程开工开始计算,完成每个月工程量的总价支付其 %。拿到竣工验收报告30天后由甲无息一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲违约责任,乙所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。 2、工程竣工验收合格时,甲按有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满 18个月后结清。十二、协议履约金的支付与返还 1、自签订承包协议之日起两日,乙先付给甲履约保证 金万元,待正式施工合同签订后转为工程保证金。 2、协议签章、财务手续办完生效、甲对乙公司进行考察(公司、工地等),待甲考察结束认可后,甲会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双认可后正式签订《建设工程施工合同》。 3、待工程完成主体时,返还乙工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲在30日返还给乙剩余部分保证金。 4、具体事宜以正式施工合同为准。 十三、甲责任及义务

项目工程垫资合约协议书范文示范

工程垫资协议书范本 篇一:建设工程施工承包垫资协议书 建设工程施工承包垫资协议书 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》 等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则, 经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款: 一、工程名称:东方鼎臣广场 二、工程地点:上分线以东、发展大道以北 三、工程结构:框剪结构 总建筑面积约约6万平方米。 四、进场时间: 定于 五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部 内容)本工程不得分包、转包。 六、承包内容:

工程。 七、施工工期: 自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。 八、工程质量: 执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。 九、工程造价:本工程投资额约贰亿元人民币。 十、结算方式和计价标准: 1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《2004年建筑工程消耗量定额》、《2004年安装工程消耗量定额》,取费类别按工程类别。 2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据 实结算。 3、工人工资单价:执行元/工日。 4、施工措施费按取费标准的 %计算; 5、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。 6、乙方材料使用经甲方认可质量的前提下,优先考虑使用。十一、付款办式:

1、本工程先由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,完成每个月工程量的总价支付其 %。拿到竣工验收报告30天后由甲方无息一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。 2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满 18个月后结清。十二、协议履约金的支付与返还 1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证 金万元,待正式施工合同签订后转为工程保证金。 2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。 3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在30日内返还给乙方剩余部分保证金。 4、具体事宜以正式施工合同为准。 十三、甲方责任及义务 1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。 2、负责三通一平,提供材料堆放场地。

个人借款合同范本(民间借贷合同)

编号: ___________________ 可编辑可打印,也可以直接使用,欢迎您的下载 个人借款合同范本(民间借贷合同) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____年____月____日

甲方(借款人):____________________________________ 身份证号码:________________________________________ 乙方(贷款人):____________________________________ 身份证号码:________________________________________ 甲乙双方就下列事宜达成一致意见,签订本合同。 一、乙方贷给甲方人民币(大写)_____________________,于 _____________________前交付甲方。 二、贷款利息: ____________________________________________________________ 三、借款期限: ____________________________________________________________ 四、还款日期和方式: ______________________________________________________ 五、违约责任: ____________________________________________________________ 六、本合同自_____________________生效。本合同一式两份,双方各执一份。 甲方(签字、盖章):____________________________________ 乙方(签字、盖章):____________________________________ 合同签订日期______________合同签订日期______________ 民间借款合同格式范本3 贷款方:_______________×× 借款方:_______________××

建设工程内部承包合同范文

建设工程内部承包合同范文 Model text of construction project internal contract 合同编号:XX-2020-01 甲方:___________________________乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日

建设工程内部承包合同范文 前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方(全称):(以下简称甲方)委托代理人: 承包方(全称):(以下简称乙方)委托代理人: 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,发包人、承包人就本工程施工有关事宜达成一致意见,订立合同。 一、工程概况 工程名称 工程地点: 工程内容:栋土建、内外装饰、水电安装工程等合同约定的内容(0.00以下地下车库土建及部分安装工程)建筑面积 m2 二、工程承包范围及方式:

1、承包范围:按甲方提供的施工图纸及工程有关说明进 行工程施工总承包。工程承包范围包括本项目的土建、内粗装修(仅包括室内墙面及天棚抹灰、楼梯踏步面层及栏杆安装)、门(进户门)窗安装、外墙(含斜屋面)装修、部分水电安装(水、电到户)以及完成本项目所必须完成的其他工作,对于增加的工程项目必须由甲方书面指定授权代表签字确认并符合增加的条件,否则有关工程不计算价款。 2、承包方式:采用包工包料方式承包给乙方。 三、合同工期 工程开工日期:定于 20xx年 3月 6日(以甲方开工令 为准),竣工日期:定于20xx年 11月 6 日。本工程合同总 工期为日历天数 245天。(无论任何原因影响,工程必须按 时竣工交付) 四、质量验收标准及等级 1、验收标准: ?建筑工程施工质量验收统一标准》gbxxxxxxx1及现行 的相关标准 2、质量等级:合格

垫资协议书范本【标准版】

垫资协议书范本【标准版】 垫资协议书范本【标准版】 甲方(垫资方):_______________________________ 法定代表人:___________________________________ 身份证号码:___________________________________ 联系方式:_____________________________________ 地址:_________________________________________ 统一社会信用代码:_____________________________ 乙方(借资方):_______________________________ 法定代表人:___________________________________ 身份证号码:___________________________________ 联系方式:_____________________________________ 地址:_________________________________________ 统一社会信用代码:_____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规,为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,保障双方的利益,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方通过友好协商达成如下协议:第一条:借资用途 乙方与_____________有限公司签订有买卖合同,乙方购买_____________有限公司___________。由于乙方购买的___________数量较大,现乙方委托甲方对其购买的__________款进行垫付,乙方向甲方的借资专用于乙方与__________有限公司签订的___________买卖合同的购

垫资承包协议(标准通用版)

建设工程施工承包垫资协议书 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款: 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程项目:总建筑面积约____ 平方米(____栋楼)。 四、进场时间:定于____年__ 月底前(以进场通知书为准)。 五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。 六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。 七、施工工期: 自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为____ 天。 八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。 九、工程造价:本工程投资额约____ 亿元人民币。 十、结算方式和计价标准: 1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《2003年建筑工程消耗量定额》、《2003年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。 2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。 3、工人工资单价:执行35元/工日。 4、施工措施费按取费标准的60%计算; 5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。

6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。 7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。 十一、付款办式: 1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。 2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。 十二、协议履约金的支付与返还 1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金__万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。 2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。 3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。 4、具体事宜以正式施工合同为准。 十三、甲方责任及义务 1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。 2、负责三通一平,提供材料堆放场地。 3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。 4、负责协调施工期间的各种外界干扰。 5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。 6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

中国工商银行借款合同范本精选

中国工商银行借款合同范本精选 合同编号: ___________ ____ 年_____ 字第_____ 号 公路借款人:______ 住所(地址): ______ 法定代表人:___________ 贷款人:___________ 住所(地址): ______ 法定代表人(负责人): ________ 签订时间:_____ 年____ 月____ 日 签订地点:___________ 借款人因___________ 公路建设项目,向贷款人申请人民币贷款_____________ 万元,期限为___________ 年。根据我国有关法律规定,经双方当事人平等协商,自愿签订本贷款合 同(以下简称本合同)。 第一条借款人陈述与保证 1.1 借款人是依法设立的、具有法人资格的实体,依法有权订立和履行本合同; 1.2 所建项目已经取得有关批复文件,包括项目建议书批复文件、工程可行性研究报告批复文件、环保批复文件、征用土地批文、开工批复文件、项目资金承诺文件、公路收费权批文或意向性承诺书等所有应该取得的政府批准文件; 1.3 向贷款人提供本项目下的批准其借款的文件、担保性文件、建设工程承包合同、原材料供应合同、技术咨询合同等; 1.4 本合同项下 ___________ 万元的项目资本金按期、足额到位; 1.5 向贷款人提供本项目的其他建设资金的贷款方及其他资金出资方的资金承诺书; 1.6 在总投资中单列百分之 _____________ 的预备费用于应付意外事件及物价上涨可 能引起的成本超支; 1.7 本合同项下借款人的债务与借款人其他债务处于平等地位(法律另有规定的除外); 1.8 在谈判、签署、履行本合同过程中向贷款人提供的有关资料真实、完整、准确; 1.9 目前无重大经济纠纷发生。 第二条贷款 2.1 贷款人同意向借款人提供总额为人民币_______________ 万元的贷款。 2.2 本合同项下的贷款只能用于公路项目建设。 2.3 本合同项下贷款期限共 _______ 年____ 个月,自_____ 年_____ 月_____ 日起至 ____ 年 ____ 月 ____ 日止。 2.4 在贷款期限内,借款的实际提款日和还款日以贷款人批准的借据为准;其他记载事项与本合同不一致的,以本合同为准,借据是合同的组成部分。 第三条利率和利息 3.1 本合同项下的贷款利率,确定为年息百分之_______ 。在本合同有效期内,如遇中国人民银行调整利率,并且本合同项下的利率在规定的调整范围内的,则按中国人民银行的规定作相应的调整,无须经借款人同意。 3.2 本合同项下的贷款利息,以每年360 天为基数,从借款人提款之日起,按实际贷款余额和占用天数计收(包括第一天,除去最后一天)。 3.3 贷款人在每一结息日向借款人计收利息。贷款到期,利随本清。

相关主题