当前位置:文档之家› 建设工程施工合同延期补充协议

建设工程施工合同延期补充协议

建设工程施工合同补充协议

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

甲乙双方于年月日签订的《建设工程施工合同》即

工程施工合同,合同编号,合同造价人民

币万元,计划开工日期为年月日,计划竣工日期为年月日。该工程如期开工,但是因市场环境的变化导致工程建设于年月暂停施工至今,工程未能如期竣工,目前甲乙双方均已做好复工准备。甲乙双方经友好协商就该竣工日期达成如下协议:

工程复工日期为年月日,现延长该工程竣工日期至年月日。

本协议一式两份,双方各持一份,双方签字盖章后生效,协议生效后即成为主合同的一部分,主合同与本协议不一致的条款,以本协议约定内容为准,其余本协议未约定事项仍按主合同条款执行。

甲方:乙方:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

日期:年月日日期:年月日

监理工期调整补充协议范本

合同编号: 监理工期调整补充协议范本 签订地点: 签订日期:年月日

监理工期调整补充协议范本 关于《XX住宅小区改造工程建设委托监理合同》延期协议的函 XX资源研究所: 根据《XX住宅小区改造工程建设委托监理合同》编号:XX[2007]002中标准条件第三十一条的合同内容、第三部分专用条件第三十九条的合同内容、2008年2月1日的签订的补充协议及与贵所在2009年11月3日商议的延期服务费事宜结果,我方编制了《XX豹房南里住宅小区改造工程建设委托监理延期协议书》,现提交贵所,妥否,请领导审批。 请贵所尽快将意见反馈我部,我部将根据贵所意见进行相应修改。附件:监理延期服务费计费说明 北京XX工程管理咨询有限公司 XX项目监理部 二00九年十二月十二日 抄报:北京XX工程管理咨询有限公司 附件: 监理延期服务费计费说明 根据工程委托监理合同中《XX住宅小区改造工程建设委托监理合同》(编号:XX[2007]002)中标准条件第三十一条的合同内容、第三部分专用条件第三十九条的合同内容延期报酬的约定,工程发生非监理责任的工期延后,每月向监理方支付费用按实际发生,由双方协商确定的

原则,我司提出以下监理服务费计算原则如下: 1、根据监理合同有关监理服务费和延期服务条款的约定,应按比例计算延期服务费用为: 附加工作报酬标准=合同报酬/监理服务日=2929000元/730日=4012元/日月平均工作报酬标准=4012/日×30.5日=122376元/月≈12万元/月; 2、根据《国家发展改革委、建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》(发改价格[2007]670号)计费标准规定,施工监理服务收费应按照下列公式计算: (1)施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×(1+浮动幅度值) (2)施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数 按照建筑安装工程费29000万元计算,未考虑浮动幅度值,按此标准计算施工监理服务费约为每月14万元。对照结果,在委托监理合同签定中我司已做出最大让利优惠,目前" XX工程委托监理合同"中约定服务期限(2007年12月22日至2009年12月22日)将到期,期间因受奥运及其他等因素的影响,造成工期延长,我司积极配合。为了保证工程的顺利完工及监理工作的正常进行,望贵局对我司所提交关于《XX住宅小区改造工程建设委托监理协议》延期协议的函尽快给予审核批准,谢谢! 北京XX工程管理咨询有限公司 XX住宅小区改造工程建设委托监理合同延期协议书

合同延续补充协议

合同编号: 合同延续补充协议 签订地点: 签订日期:年月日

合同延续补充协议 《XXX委托XXX服务合同》的补充协议 甲方:XXX(以下简称甲方)乙方:XXX(以下简称乙方) 本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于XXX年XXX月XXX日签订的《XXXX服务合同》(下称"服务合同")中的定义相同。 因甲方委托乙方全程XXX服务的XXX项目工期调整,在甲乙双方于XXX年X月XX日共同签署的"服务合同"基础之上,本着互利互惠的原则,经友好协商,就"服务合同"中未尽事项订立以下补充协议: 第一条合同期限 将"服务合同"中规定的合同期限延长X个月,即延长后的服务有效期为自XXXX年X月XX日至XXXX年X月XX日止。(合同有效期为24个月) 第二条服务费用 乙方延期的6个月XXXX服务期间,甲方不需要另行支付XX服务费用,即依然按照"服务合同"中规定的费用总额支付XX服务费。。 第三条延期付费内容 乙方延期服务的6个月期间,如遇有关市场推广的XXXX等的推广XX 项目,甲方需按市场行情额外支付费用。 本协议生效后,即成为《XXX服务合同》不可分割的组成部分,与《XXXX 服务合同》具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外,原协议的其余部分应完全继续有效。 其他说明: 1、本协议经双方签字盖章即可生效。 2、本协议一式四份,双方各执二份。 甲方(签章) 乙方(签章) 代表人(签字):代表人(签字): 一、补充协议 在签订购房合同时,一般会同时签订该合同的补充协议。补充协议,顾名思义,就是将合同中没有约定或约定不清,不详的内容,根据所售项目的具体情况签订的协议。这些协议的内容,很可能是对购房合同内容的修改或变更。 1、补充协议的法律效力 补充协议作为合同的一部分,一经签订,和购房合同具有同等的法律效力。因此,购房者在签订补充协议时,应像查阅合同条款一样,仔细阅读每一项内容,了解这些内容的含义和后果。对于拿不准的条款,最好向专业律师请教或者删除;对于确认不能接受的条款,则要坚决拒绝,以免给自己带来不必要的麻烦。 另外,在签订购房合同和补充协议后,在合同履行期间,如果双方出现新的协议内容或需要对原来签订的协议内容进行变更,均可通过补充协议的形式予以约定。

合同延期补充协议范本4篇

合同延期补充协议范本x篇 亲爱的朋友,很高兴能在此相遇!欢迎您阅读文档合同延期补充协议范本x篇,这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档,一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发,将是我们莫大的荣幸,更是我们继续前行的动力。 合同延期补充协议范本x 甲方:张三 乙方:李四 经甲乙双方协商,就乙方李四向甲方张三(XX房地产开发有限公司职工)私人借款达成一致协议如下: (x)借款总额为:拾万元整(¥x00000.00元)。 (2)原借款时间为一年(20xx年x月x日—20xx年x 月xx日)。 (x)借款到期后经甲乙双方协商达到一致,将借款时间延期一年(20xx年x月x日—20xx年x月xx日)。 (x)利率按同期银行利息计算(从20xx年x月x日起计算)。 (x)乙方以XX项目,面积为XX㎡,作为借款担保抵押,即20xx年x月xx日若乙方不能如数(本金+利息)归还,则项目归甲方张三所有。乙方无条件协助甲方办理房产证过户手

续。 (x)此协议一式贰份,甲乙双方各执壹份,双方签字盖章生效,具有同等的法律效力。 (x)甲乙双方各自定立一个旁征人见证相关事宜,以作今后某一方违约的见证担保。 甲方:乙方: 身份证号码:身份证号码:现住址:现住址: 年月日年月日 合同延期补充协议范本2 协议编号: 甲方: 乙方: 甲乙双方于年月日签订了一份金额为元,编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致,签订以下补充协议: x、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日,以及从年月日至年月日)。 2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准,本协议

2020建设工程施工补充协议

(协议范本) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YW-HT-038358 2020建设工程施工补充协议Supplementary agreement on 2020 construction project

2020建设工程施工补充协议 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称甲方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》及相关法律、行zd规,遵循平等、自愿和诚信的原则,经双方友好协商将建瓯市“金鸡大厦”项目续建工程承包给乙方,为了明确双方应承担的义务和责任,签订以下协议条款,甲乙双方共同遵照执行。 一、工程概况: 1、工程名称:xx市xx大厦住宅续建工程 2、工程地点:xx市区 3、工程承包范围:从第四层开始及以上部分住宅施工 4、工程造价:约2200万元人民币(具体工程量按实际结算为准) 5、工程内容:土建、水电、装修等工程施工 6、工程承包方式:包工包料 7、甲方指派为工程现场负责人 乙方指派为工程现场负责人 二、工程质量等级: 按国家GB503000-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》和现行颁发的验收规范,达到合格标准。

三、工程施工工期: 1、本工程施工工期为300日历天,以施工许可证下达后浇捣第一层楼板混凝土之日算起; 2、工程开工日期:2020年8月份(如有延期开工须经双方协商顺延) 3、发包方应做好本工程项目周边地区与政府、居民的协调工作,因甲方原因及战争和人力不可抗拒的自然灾害等因素造成停工,除工期顺延外,甲方应承担因此造成的一切经济责任及乙方的相关损失费用。 四、竣工验收: xx大厦第x层开始以上住宅工程竣工并具备验收条件的,乙方提交xx大厦第四层以上的竣工验收报告,甲方在收到竣工报告15日内应组织相关部门进行验收,如到期未组织验收或验收后5个工作日内不予批准又不提出整改意见的,则视为竣工验收通过。 五、决算依据: 1、工程量根据甲方提供的双方确认的施工图纸、会审纪要和设计变更及现场签证增加的工程量和价格确认函为决算依据,按现行定额计价结算,按实计算工程量。 2、本工程结算计价套用定额:本工程所有施工项目均按xx省最新定额套用和最新相关文件调整,人工、机械费用按国家最新政策及地方现行政策文件调整。 3、材料价格按xx地区当月信息价计算,信息价没有的按双方确认的市场价计算。当材料市场价超出施工期间材料信息价时,应按市场价调整。 4、工程类别均按照三类进行取费,有施工地下室的工程按二类进行计算。(详见附件,本工程预算取费计算标准)

合同延长补充协议书.doc

v1.0可编辑可修改景区供应商业务合作(补充)协议书 甲方:广州天客信息技术有限公司 地址:广州市越秀区先烈中路 80 号汇华商贸大厦 14 楼 A,B,C 乙方:河源市苏家围客家乡村旅游区 地址:河源市东源县义合镇义合村苏家围 甲乙双方经友好协商,本着互惠互利得原则达成以下协议 一. 经过充分协商,双方同意延长合作时间,即合同自签订之日起即时生效,有效期至 2009 年月日。 二.在此合同有效期内乙方对甲方代理销售的产品结算价如下: 散客票结算价: 团体票结算价: 备注:其他相应的奖励条款将作为该协议的补充协议。 三.乙方有权根据需要变更其产品的销售条件,例如销售价格,销售数量,销售类型,但变更后,要提前书面通知甲方并经甲方认可。 四.当双方协议期满后或双方同意中止协议时,甲方向乙方结清业务款项后,乙方须全额退还甲方所交押金。 五.其余权利义务按照原《协议书》执行。 六.本附件协议书自双方签订之日起即日生效。 甲方:广州天客信息技术有限公司乙方: 授权代表:授权代表: 电话:电话: 传真:传真: 2008 年月日2008 年月日 附件 1:甲乙双方的通信联络资料

v1.0可编辑可修改1.甲方公司资料: 单位全称地址邮编注册号网址 广州天客信息技术有中国广东广州先烈中51011546884 限公司路80号1401室 甲方相关人员资料: 姓名职位联系电话/手机传真MSN/ E-mail 杨碧霞营运总监 刘贻金产品管理总 监 刘翠采购部 张德明采购部 袁爱民财务部 2.乙方公司资料: 单位全称区域详细地址邮编注册号网址 乙方相关人员资料: 姓名职位负责工作联系电话/手机传真MSN/ E-mail 内容 乙方财务人员: 姓名联系电话负责工手机传真MSN/ E-mail 作内容

租房合同延期补充协议

合同编号: 租房合同延期补充协议 签订地点: 签订日期:年月日

租房合同延期补充协议 房屋租赁合同到期后,在原合同上续签有法律效力。 房屋租赁合同到期后,如果在原合同上作适当修改或备注(主要是租赁期限),则相当于双方又签订了一份新的租赁合同,续签是有法律效力的。 另外应该注意的是,如果在原合同上续签合同而对原合同有改动或备注的,应该由双方对改动或备注的内容进行确认,以免以后在履行时产生纠纷。 甲方(出租人):身份证号: 乙方(承租人):身份证号: 根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,未明确甲、乙双方的权利义务等关系,经双方协商一致,续签本合同。 一、甲方愿意将坐落于的房屋,面积平方米,继续出租给乙方,乙方也愿意继续承租该房屋。 二、乙方承租甲方房屋作居住使用,续租时间自年月日起至年月日止。该房屋租金为每月元整,缴租方式为支付一次,计人民币,下次付款提前天支付,如不支付,即属违约。 三、租赁期间,甲乙双方不得无故解除合同否则属于违约,如有特殊情况需要终止合同,必须提前一个月通知对方,双方协商解决。四、乙方在使用房屋期间,不得擅自改变房屋结构和用途,如乙方对房屋设施故意造成损害的,应负修缮恢复原状或赔偿经济损失,如要

对房屋进行装修,应征得甲方同意,费用由乙方自行负责。 五、租赁期满前,乙方是否续租,甲方是否出租,都应提前一个月通知对方。乙方在合同期满前应提前天重签合同,不续租则在合同期满当日结算账务。归还租用物品。租赁期满后乙方必须按时搬走,不得故意拖延时间,未经甲方同意,过期五天后还未搬走,甲方有权自行处理并收回房屋。 六、乙方在租赁期间不得在上述房屋内从事国家法律法规、小区管理规定不允许的事情,如有发生甲方有权收回房屋。在房屋内进行的活动与甲方无关。 七、租赁期间发生的水、电、煤气、物业管理费、有限等费用由乙方支付,在前个租期缴纳了元人民币的保证押金,在这个租期继续适用,待期满后甲乙双方不再续签,以上费用结清,房屋无损时,甲方应全额退还乙方。 八、双方必须严格遵守合同,如甲方违约则按该房月租金的两倍及搬家所造成的损失,作违约赔偿金。乙方违约则所付押金不退,作违约赔偿金。 九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,待双方签字后合同生效,具有同等法律效力。 十、补充协议: 甲方:乙方: 签订日期:签订日期:

租赁合同延期补充协议模板

编号:_____________ 租赁合同延期补充协议 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

根据甲乙双方20XX年XX月XX日签定的租赁合同书(简称“租赁合同”)约定,乙方承租甲方位于XX的房产经营“XX”项目。 鉴于乙方租赁期已于20XX年XX月XX日结束;鉴于甲方同意乙方租赁延期6个月至20XX年XX月XX日已满;鉴于乙方希望甲方再次延期经营的请求。甲乙双方就原租赁合同达成如下补充协议。 1、甲方同意将原租赁合同租赁期延长5年给乙方继续经营“XX”项目。即自20XX 年XX月XX日起,至20XX年XX月XX日止。 2、租金变更为:年租金7.5万元。 3、租金缴付时间变更为:每年的9月1日前一次性缴付下一租赁年度的全部租金。 4、在延长租赁期内房屋的防水防潮保温等修缮责任和费用由承租人负责。 5、在延长期租赁期内乙方不得以对承租房屋进行修缮或新增装修为由向甲方主张补偿;亦不得以此理由向开发征用或开发拆迁人主张补偿。 6、如遇政府征收征用或开发商拆迁时,乙方租赁房屋内的所有装修的补偿全部归甲方所有,甲方是唯一受偿人。停产、停业的损失补偿由乙方享有,甲方不得干涉。但是乙方投资的设备设施可以自行迁出。 7、在延长租赁期内,甲方有权同第三人就租赁房屋签订开发动迁协议,乙方不得以有租赁合同承租权为由阻碍甲方权利;甲方和第三人签订征用或开发动迁协议时,“租赁合同”及补充协议终止;但是,甲方应当为乙方保留90天的经营期(在延长租赁期内)。 8、本补充协议与原“租赁合同”具有同等效力,不一致之处以补充协议为准。 9、本协议签字后生效,原“租赁合同”其它条款依然有效。

合同延期补充协议范本4篇

合同延期补充协议范本4篇 合同延期补充协议范本1 甲方:张三 乙方:李四 经甲乙双方协商,就乙方李四向甲方张三(XX房地产开发有限公司职工)私人借款达成一致协议如下: (1)借款总额为:拾万元整(¥100000.00元)。 (2)原借款时间为一年(20xx年6月1日—20xx年5月31日)。(3)借款到期后经甲乙双方协商达到一致,将借款时间延期一年(20xx年6月1日—20xx年5月31日)。 (4)利率按同期银行利息计算(从20xx年6月1日起计算)。(5)乙方以XX项目,面积为XX㎡,作为借款担保抵押,即20xx 年5月31日若乙方不能如数(本金+利息)归还,则项目归甲方张三所有。乙方无条件协助甲方办理房产证过户手续。 (6)此协议一式贰份,甲乙双方各执壹份,双方签字盖章生效,具有同等的法律效力。 (7)甲乙双方各自定立一个旁征人见证相关事宜,以作今后某一方违约的见证担保。 甲方:乙方: 身份证号码:身份证号码:现住址:现住址: 年月日年月日 合同延期补充协议范本2 协议编号: 甲方:

乙方: 甲乙双方于年月日签订了一份金额为元,编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致,签订以下补充协议: 1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日,以及从年月日至年月日)。 2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准,本协议没有涉及的内容按照原合同执行。 3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有同等效力。 4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。 甲方:乙方: 签字盖章:签字盖章: 日期:日期: 合同延期补充协议范本3 出借方(甲方) 地址: 借款方(乙方) 地址: 签订地点: 鉴于乙方因不能如期偿还月日在甲方所在地项下的借款元(大写:,

监理合同延期补充协议书范本 签约版

(甲方)发包人: (乙方)监理人: 监理合同延期补充协议书 本协议书由(以下简称“发包人”)为一方,与理合同协议书》的延期补充协议,本协议未尽事宜均参照原《监理合同协议书》执行。原《监理合同协议书》中第三条约定: 监理服务期:个月(其中:施工准备阶段个月,施工阶段监理个月,交工验收阶段监理个月,缺陷责任阶段监理个月)。 由于工程自年月日开工以来,受到征地拆迁、金融风暴、地方诉求、设计变更等各种因素的影响,原计划的监理服务期已经无法完成施工合同及变更设计的工程量。为保证工程建设期间的质量、进度、安全等,双方签订此补充协议: 1、监理服务期延期期限: 原监理服务期截止日次日(年月日)起,预计至年 月日止。若提前完工则按实际服务期限计算费用,若年月 日项目未完工将不再另行增加费用,缺陷责任期顺延。 2、监理服务形式、范围、内容等: 按照原合同约定条件执行。 3、监理服务延期期间监理费用: (1)在监理人延长监理服务期间,按照原合同约定(合同专用条款条; 条;等相关条款)计算,并经友好协商后本次延期费用为元(大 写:),延期费用含非监理原因造成的工期延长以及设计变更而增加的监理服务工程量等。

(2)支付方式: 待工程交工验收完成且颁发交工证书后支付服务费的; 在缺陷责任期满并颁发缺陷终止证书且工程项目经审计合格后天内支付剩余服务费的。 4、监理服务人员及变更: 均按照原合同约定条件执行。 本补充协议书正本一式份,双方各执份,副本份,双方各执份,具有同等法律效力。 甲方:乙方人: (盖章)(盖章) 法定代表人:法定代表人: 或其授权的代理人:或其授权的代理人: 日期:年月日日期:年月日

工程延期补充协议

合同编号: 工程延期补充协议 签订地点: 签订日期:年月日

工程延期补充协议 为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,在《XXX施工合同》的基础上,按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定,并结合本工程的具体情况,在甲乙双方自愿和理解本补充协议条款的情况下,签订本工程施工合同补充协议。 一、合同工期: 1.1、乙方必须按甲方及监理核定的施工组织进度计划执行,并确保各节点完成日期。若达不到节点工期要求,每节点延误一次罚款2万元;乙方最终能按总工期如约完成,甲方可退还相应节点罚款;但累计退还罚款金额不超过10万元。 1.2、在施工关键工期线路上因下列原因造成合同工期逾期,且该逾期后果确属不可避免,经甲方代表及监理确认,工期可相应顺延,但甲方不承担乙方窝工费及停工费。下列情况发生后三日内,乙方就导致工期延误的原因,向监理及甲方提出书面报告(一式三份),经监理工程师及甲方代表签字确认,各方保留一份作为延期凭证。 1.2.1由监理及甲方确认的设计变更导致工期延误; 1.2.2按施工承包合同定义的不可抗力(本合同定义以外的不可抗力的影响已由乙方在合同工期中综合考虑); 1.2.3非乙方原因造成的工程延期开工、停建、缓建、暂停施工(不含勒令停工)。 1.3、工期不顺延情况:

1.3.1、各种自然因素(如下雨、大风、高低温天气等); 1.3.2、停水、停电、节假日及地方性政策调整等因素对工期的影响(若一周内停电、停水累计超过8小时,工期予以顺延); 1.3.3、因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更以及擅自变更设计而发生的费用和由此导致甲方的损失,均由乙方承担,工期不予顺延。

工程监理延期补充协议.doc

工程监理延期补充协议 根据2009年10月11日株洲大和房地产开发有限公司与监理方株洲诚信建设监理有限公司签订的<<建设工程委托监理合同>>的规定,合同日期为2009年9月4日-2010年8月4日止,经双方协商,继续聘请株洲诚信建设监理有限责任公司对工程进行监理,经双方协商一致,签订本协议。 委托人(甲方):株洲大和房地产开发有限公司 监理人(乙方):株洲诚信建设监理有限责任公司 工程名称:臻品?仙居岭项目 工程规模: 臻品?仙居岭项目1、2、3、4栋砖混结构,5、6、7栋剪力墙结构,总建筑面积为48811m2。 一. 乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,直至本项目完工.必须继续执行甲、乙双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的具体规定。 二. 本协议为双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的延续,直至整个项目的竣工验收完毕,包括原合同规定的内容。绿化、道路等工程不再另行聘请监理。 三. 本协议有效日期为:2010年8月4日至本项目竣工验收, 费用按月包干结算的方式。 四. 监理费用:按月计算,包干价格为2.4万/月.乙方必须保证监理人员5人以上,如遇工程进度加快,乙方必须机动增加监理人员,以保证工程质量。 委托人(甲方): 监理人(乙方): 法定代表人: 法定代表人: 2010年____月____日2010年_____月____日

附件: 监理延期服务费计费说明 根据工程委托监理合同中《XX住宅小区改造工程建设委托监理合同》(编号:XX[2007]002)中标准条件第三十一条的合同内容、第三部分专用条件第三十九条的合同内容延期报酬的约定,工程发生非监理责任的工期延后,每月向监理方支付费用按实际发生,由双方协商确定的原则,我司提出以下监理服务费计算原则如下: 1、根据监理合同有关监理服务费和延期服务条款的约定,应按比例计算延期服务费用为: 附加工作报酬标准=合同报酬/监理服务日=2929000元/730日=4012元/日 月平均工作报酬标准=4012/日×30.5日=122376元/月≈12万元/月; 2、根据《国家发展改革委、建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》(发改价格[2007]670号)计费标准规定,施工监理服务收费应按照下列公式计算: (1)施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×(1+浮动幅度值) (2)施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数 按照建筑安装工程费29000万元计算,未考虑浮动幅度值,按此标准计算施工监理服务费约为每月14万元。对照结果,在委托监理合同签定中我司已做出最大让利优惠,目前“XX工程委托监理合同”中约定服务期限(2007年12月22日至2009年12月22日)将到期,期间因受奥运及其他等因素的影响,造成工期延长,我司积极配合。为了保证工程的顺利完工及监理工作的正常进行,望贵局对我司所提交关于《XX住宅小区改造工程建设委托监理协议》延期协议的函尽快给予审核批准,谢谢! 北京XX工程管理咨询有限公司 下页为XX住宅小区改造工程建设委托监理合同延期协议书 编号:XX[2007]002

合同延期补充协议范本

合同延期补充协议范本 合同延期补充协议范本1 发包方:房地产开发有限公司(以下简称甲方) 承包方:建筑工程有限公司(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在工程建设施工合同的基础上,双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下: 一、项目概况: 本项目位于新村四周沿街地块,地块总用地面积平方米。小高层住宅5幢(9到11层)、多层住宅11幢(4到5+1f)、沿街设1到2层商业用房,均为框架结构。建筑占地面积10279.00平方米,地上建筑面积(计容积率部分)44587.01平方米,储藏间建筑面积2889.13平方米,地下室建筑面积3871.10平方米(其中人防面积1525.00平方米) 二、工程形象进度 本工程主体全部结顶,并进过中间安全、结构验收,装饰工程开始施工。 三、工期延误原因 1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。 2、工程基础施工阶段天气多雨,自然不可抗力等因素延误。 四、工期延误时间

现经甲乙双方协商,经甲方同意确认,原合同竣工日期20xx年8月9日顺延至20xx年6月30日。 五、协议生效 协议订立时间:年月日。 协议订立地点:建筑工程有限公司,本协议一式四份,双方各执二份,本协议双方签字盖章之日起生效。 发包人(公章):承包人(公章): 法定代表人:法定代表人: 年月日年月日 合同延期补充协议范本2 协议编号: 甲方: 乙方: 甲乙双方于年月日签订了一份金额为元,编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致,签订以下补充协议: 1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日,以及从年月日至年月日)。 2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准,本协议没有涉及的内容按照原合同执行。 3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有同等效力。

相关主题