工程项目管理施工承包的协议书
工程项目管理施工承包的协议书
甲方：
乙方：
为了明确双方的责任，保证工程质量，安全及时完工，经双方友好协商，甲方将河南县文化广场（上下水暖、电、消防、避雷接地、临时接电、接水等）所有工程承包给乙方施工，现签订以下协议，望甲乙双方遵照执行：
一、工程地点：河南县文化广场
二、建筑面积：按实际地平方面积计算，每平方单价为45元。
三、付款方式：按工程款进度付款，按合同价款扣除质量保证金5%，经甲方监理验收合格后一次性付给乙方工程款，所干的活出现问题由乙方负责维修，满一年的'剩余5%维修金一次付清。
四、工程质量：严格按照图纸要求施工，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。工程保证验收合格，如验收不合格，需要返工时一切经济损失和责任由乙方全部负责承担。
五、安全生产、文明施工。按操作规章施工，不得违章作业，若乙方不听甲方管理人员安排，出现安全事故一切由乙方自行负责承担，严禁在上班时间吃酒闹事，违者后果自行负责。
六、在施工中途无故不上班退场一切后果由乙方自行负责承担。
七、如乙方安装时，砸烂板墙、配电箱、消防栓由乙方自行负责
补好。
八、乙方向甲方承诺按协议约定进行施工，竣工并在质量保修期内承担工程质量保修的全部责任。
九、本协议一式两份。甲乙双方各执一份。本协议未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。本协议自签字之日起生效。
甲方：
乙方：
签字日期：年月日
上海市水利工程合同工程质量核定表 合同工程名称 三林塘港（上南路~三林塘水闸内闸）河道整治工程1标 监理单位意见 项目负责人： 签章 日 期 主要结构 河道护岸结构 工程造价 2984.1万元 建设单位名称 三林镇政府（代建单位：上海浦东大禹水利工程建设发展有限公司） 设计单位名称 上海市政工程设计研究总院、 上海浦东建筑设计研究院有限公司 设计单位意见 项目负责人： 签章 日 期 监理单位名称 上海东华工程咨询公司 施工单位名称 上海市水利工程有限公司 工程开工日期 2008年3月10日 竣工日期 2011年9月15日 建设单位意见 项目负责人： 签章 日 期 工程概况 三林塘港（上南路~三林塘水闸内闸）河道整治工程1标，河道地处三林镇西部，呈东西向布置。原有护岸由于来往船只频繁，年久失修，以远不能满足于航道的通航和防汛需求，所以对该河道的两侧护岸进行建设。工程内容：①新建护岸结构形式主要为A 型断面，穿越桥梁段护岸采用D 型断面型式，护岸桩长采用0.25m ×0.25m ×7m 钢筋砼方桩，40cm 厚C30钢筋砼承台，承台面标高为1.0m ，墙身采用M10浆砌块石砌筑，压顶为C30钢筋砼，标高为3.2m ，栏杆为仿木栏杆，每隔15m 设置一道沉降缝。②本工程DN300~DN400污水管道，过河段采用PE 直壁管拖管施工，其它采用HDPE 双壁缠绕管开槽埋管施工，中粗砂坞膀至管顶。③河道疏浚2405m 。④3m 宽舒布洛克防汛通道和景观平台。沿河道两岸新建污水、雨水管道，雨水泵站南北各50m 范围不属于本单位施工范围。 工程于2008年3月10日开工至2011年8月15日完工。 验收工作组意见 组 长： 签章 日 期 监督机构意见 施工单位意见 合同工程量按规定已完成，施工质量符合设计、规范及合同要求，自评质量等级为优良。 法定代表人： 签章 日 期： 遗留问题及处理意见
合同编号:___________ 2020工程承包合同书范本 甲方： ______________________________________ 乙方: ___________________________________ 20 年月日
建设工程承包合同，也叫作基本建设承揽合同，指一方，即承包人按期完成并交付他方（发包人）所委托的基本建设工作，而发包人按期进行验收和支付工程价款或报酬的合同。下面是小编为您整理的“ 2020工程承包合同书范本”，供您参考，更多详细内容请点击（）查看2020工程承包合同书范本（一） 发包单位：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。 第二条：施工方案 1、护坡 （1）、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42.5，砖要好质量的宵砖或红砖）。 （2）、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 （3）、完工后做围墙10米左右。 （4）、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定，工程期为日，暂定丁自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为元。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括 拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。
工程施工承包框架协议书 合同编号： 甲方： 乙方： 乙方项目负责人：电话： 一、总则： 甲乙双方本着相互信任、平等互利的原则，同时，遵照中华人民共和国合同法和相关法律法规，为明确甲乙双方的责任和义务，签定本框架协议。 本框架协议约定自甲乙双方协议签订之日起一年内，甲方委托乙方进行建筑智能化工程项目施工的所有项目中双方的权利和义务。具体工程施工内容工程期限及价格以每个具体项目的《项目施工说明书》为准。 二、双方责任和义务 1、甲方责任和义务： (1) 甲方按照本协议约定按时支付工程款； (2) 提供技术要求和图纸，负责现场和土建方、业主的协调工作； (3) 每个项目甲方会指定项目经理督导项目实施、监理及协调工作； (4) 施工所需材料及设备（不包括施工工具）由甲方提供。
2、乙方责任和义务 (1) 乙方自行解决工程施工所需的各种安装工具；交通费用及施工过程中的住宿费用由乙方自理； (2) 乙方必须按国家现行相关行业要求及甲方现场技术人员指导下施工；完成己方和其他施工方的成品保护工作； (3) 工程施工质量要满足国家现行相关规范的要求，且经甲方验收合格，若经检查不合格处必须返工，由此而造成的损失，甲方酌情扣除乙方的施工费来抵甲方的损失； (4) 乙方妥善保管施工材料等，剩余施工材料退回甲方； (5) 按照甲方和土建总包方的进度要求完成。 (6) 施工质量保证期为一年，乙方在保证期内免费解决施工质量问题 三、工程施工费及支付办法 1、施工费用以具体工程项目的《项目施工说明书》约定为准。 2、付款方式为：具体项目开始施工前一天，甲方支付项目金额的30%； 完成整个工程，并经甲方项目经理验收合格后三日内，甲方支付项目金额的60%；质量保证金为项目金额10%，工程完工，业主投入使用3个月后1周内支付。 四、安全责任和文明施工
建筑工程施工承包协议书 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建筑工程、施工事项协商一致，达成协议： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、工程承包方式 本工程按包工包料方式承包，以自建、联建为主。每平方米（）元计算。 三、工程承包工作范围 按图纸说明做法，基础结构施工。 四、施工质量要求 1、乙方必须按甲方提供的施工图纸（含施工图纸会审纪要与设计变更）和国家颁布的相关技术标准和规范进行施工，工程总体质量必须达到验收合格。 2、凡隐蔽工程施工完毕后，乙方应自检通知监理，甲方负责人验收合格后签字，方可进行下道工序。未经检验，乙方不得进行隐蔽工程施工和继续强行施工。 3、材料要求：结构用的主材与钢材、水泥必须要有出厂合格证和现场取样送检报告合格后才能使用，不合格的产品严禁使用。 五、工期要求
施工日期：该工程进场之日起，有效工期120天（四个月，雨天顺延），乙方按合同工期交付使用，不得耽误甲方使用。入住房屋，提前一天奖励伍佰元整，如超期每天按500元罚款。 六、工程款支付与结算 1、付款方式：二层主体封顶付完成工程量的70%；竣工验收合格后整理好相关资料及竣工图，付总工程款的95%；剩余的5%等保修期过后，无工程质量事故隐患问题，一次性付清。 七、保修条件及期限 1、该工程保修期土建二年，屋面防水三年。在保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷，应由乙方无偿保修。 八、双方责任 1、甲方负责提供施工图纸，组织图纸会审。 2、提供现场坐标、控制点、水准点及电源。 3、乙方责任：根据甲方提供建设工程、文件、图纸、资料等有关规定，编制施工方案，现场施工平面布置图等报监理或甲方审核签认可后，方可执行。 九、安全生产现场xx施工 1、乙方必须遵守国家及地方建设工程安全生产相关管理规定组织施工。因乙方原因发生的安全事故，其责任由乙方承担，并承担所发生的一切费用，甲方不承担任何费用。 2、本项目安全目标为合格现场文明施工。若达不到以上目标，按工程总造价的1%从工程款中扣除。 十、其它事项 1、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和国家颁布的文件精神，由双方另订补充协议（填写附页）。
仿木栏杆施工合同书 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，双方本着“平等自愿、诚信”的原则，结合本工程实际情况，签订如下合同条款，双方须共同遵守。 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 3．工程内容：按甲方提供仿木栏杆设计图纸，负责对仿木栏杆的制作施工。 第二条工期 1．工期为天（从进场第二日起计算）； 2．非乙方不可抗拒自然因素造成的工程延误，工期顺延； 第三条承包方式和承包综合单价、进度款支付 1．承包方式：单包工程（人工劳务费即清包）。 2．承包综合单价为：元/米（大写）：元/米， 3．付款方式：乙方工人进场正式施工（三日之内），甲方支付到预算工程款的；钢架主体完成后，钢筋造型确定、钢网铺装完成，甲乙双方当日收方，并按实际工程量支付到工程款的（三日之内），第一次水泥造型完成，表面肌理塑形完成按实际工程量支付到工程款的：表面颜色处理完成验收合格（三日之内）甲方向乙方支付工程款。 4. 支付方式为现金及转账。 第四条工程质量 1、乙方必须按照设计效果图和施工图进行施工，施工质量必须符合国家现行规范和标准要求。确保每道工序的质量达到使用和验收标准。乙方自愿接受甲方检查和提出合理的质量整改。 2、质量保修期为一年，保修期间乙方承担质量保修。 第五条双方责任
一．甲方责任 1．保证施工现场具备开工条件，提供施工所须用水用电； 2．负责协助办理施工的各项进场手续； 3．负责协调现场个施工单位间的关系； 4．若有设计及施工调整应以书面形式及时通知乙方；按合同规定时间付款； 工程款延期造成的一切后果由甲方负责。 二．乙方责任 1．按照甲方的要求和提供的场地进行仿木栏杆的效果图和施工图设计，设 计图应甲方确认后生效。 2．接受甲方指派监理人员的监理及甲方现场代表的管理。 3．接受甲方人员到制作现场的随时检查，服从甲方项目上的统一管理。 4．按照文明施工、安全生产规范进行施工，确保无安全、质量事故，按期 完成，环境卫生管理，谁污染，谁负责清理和承担费用。 5．负责施工过程中成品保护。 6．有权对甲方的调整提出合理化建议。 7．负责自身施工人员的安全和文明施工教育及技术交底，自身施工场地和 住宿范围按照文明施工要求进行施工及管理，不得随意大小便，否则进行重罚。 8．因乙方设计施工造成的返工及质量事故，由乙方自行承担各项损失费。 第六条违约责任 1．因乙方自身原因未能按本合同工期完成施工，延期一天扣除 300 元，依次类推； 2. 施工过程中甲方不按时提供材料，不配合乙方提出的进度合格验收，超 过2日，因此造成的工人误工滞留所产生的费用由甲方承担。若甲方未按合同约 定拨付工程款项超过3日，因此造成的一切后果由甲方承担。 3. 因甲（乙）方自身原因单方面终止合同，视为违约，违约方按合同价的 50%向对方进行赔偿。 4. 因乙方原因发生的质量事故，乙方无条件的返工，并承担所产生的一切 费用 第七条本合同经双方签字盖章后生效。保修期满无质量问题，甲方支付
施工总承包框架协议书 发包人：乐清市白石街道白石村经济合作社 承包人： 为了确保按期优质完成施工任务，明确双方权利义务关系，依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、遵守平等、自愿、公平和诚信实用原则，双方特签订本合同，共同遵守执行。 第一条：工程概况 工程名称：温州市乐清市白石街道白石村安置改造工程 工程地点：温州市乐清市白石街道白石村 结构类型：框剪结构 建筑规模：总建筑面积150000平方米 总投资约4.5亿元，按规划方案批复为准。 第二条：承包范围 1：总承包范围：根据甲方投资建设的温州市乐清市白石街道白石村安置改造工程项目施工图纸内（包含桩基、水电安装、门窗、人防、石材干挂、外墙涂料等）。其中地下建筑约三万平方，上部结构约12万平方，施工图内所有的建安工程，以施工图纸为准。 2：根据甲方委托施工及提供的工程施工图纸所示内容，包括土建、安装工程由乙方实行总承包施工。甲方不得分包工程（煤气管道、智能化，高低压配电有甲方另行分包，乙方收取相关配合费，配合费按照工程结算造价的3%计算）。 第三条：承包方式 包工包料，总承包施工范围内的材料均由乙方自行采购。
第四条：工程质量 本工程质量要求为一次性合格工程 第五条:施工工期 1：开工日期：2017年月日以发包人书面通知为准。 2：工程总工期880日历天（不包含室外景观、绿化施工时间）。 3：施工工期提前或推迟1天的，各奖罚2000元一天。（奖励或处罚都不得总造价的3%）。 3：桩基础静压、检测试验期间不计工期，施工工期从工程桩第1根桩施工开始为准。乙方完成承包范围内工程并竣工预验收为实际施工工期。 第六条：安全生产、文明施工要求 1：本工程须按乐清市市级“合格”工地要求实施。 2：在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包方应遵守国家和温州市政府有关安全文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。 3：承包人应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。 4：承包人在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物，也不得破坏已建或在建工程的任何部分。 5:承包人的机械设备必须符合国家有关标准，性能良好，应配备专业的操作人员并具有上岗证书，施工车辆应经过公安交通部门检测合格，证照齐全。 6:承包人在工程开工前应办理好工程的安监手续，并经验收好才能进行开工建设，同时承包人必须积极配合安监部门及发包人做好安全施工的检查工作，并在施工中，积极对职工开展安全教育培训，提高职工的安全意识，并应不定期地做好施工机械、车辆、电力线路、生产设施的检查，提高安全性能。 7:承包人应该做好外来人员和外来车辆到现场的安全管理，承包人应做好各类危
仿木栏杆安装施工合同 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其化有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经过甲方、乙方友好协商， 就事宜，依据国家法律、法规的规定签定本合同。 一、工程概况 1、项目名称：。 2、工程地点： 3、工程承包内容： 4、生产日期：本协议定于年月日生产。 5、完工日期：本协议定于年月日完工。 三、付款方式 1、签订合同甲方支付乙方总工程款的30%作为定金，即人民币￥元。（大 写：） 2、材料进场安装至工程总量的70%，甲方向乙方支付至工程总价款的60% ，即 人民币￥元。（大写：） 3、工程完工3天内，甲方向乙方支付至工程总价款的97% ，即人民币￥元。 （大写：） 4、工程完工30天内，甲方向乙方支付至工程总价款的100% 。 四、甲乙双方责任： 甲方责任： . 1、甲方不按合同约定支付工程进度款，乙方有权停工，工期顺延且甲方按合同价款每日万
分之五向乙方支付违约金，并赔偿停工、窝工损失。停工超过三十日，乙方有权解除本合同。 2、合同签订后，甲方不得擅自变更设计方案和工程量或终止本合同；否则，甲方应对给乙 方造成的损失承担相应的赔偿责任。 3、按乙方现有栏杆款式（详见附件）生产施工，按乙方提供的样板经甲方同意后，按样板 制作及验收。 乙方责任： 1、遵守国家、当地有关政策、规定和甲方的有关规章制度。 2、保质保量按时完成本项目。 五、下列情况，乙方工期可相应顺延 1、甲方未能履行本协议规定之责任； 2、不属包干系数范围内设计方案重大变更，致使设计方案改变令施工无法进行而影响进度； 3、在施工生产过程中，因间歇性停水停电达4小时以上，影响工程进度； 4、因在生产施工过程中，气温低于5。C、下雨或风力大于4级而影响进度； 5、因甲方未按协议规定时间支付款而影响进度。 6、人力不可抗拒的因素； 六、违约责任 1、甲方未按本协议规定的时间内支付工程应付款，每延期一日，按合同总额的万分之三 支付违约金给乙方。 2、由乙方原因造成的工期延误，材料原因等则由乙方承担所有责任。每延期一日，按合同 总额的万分之三支付违约金给甲方。 3、双方均有违约行为，可以协商解决。协商不成的，按实际损失相互赔偿。 4、赔偿额度不超过本合同的总额。 七、工程停建或缓建 8.1 本合同的建设工程项目无论以何种原因停建或缓建后，甲方均不得以任何理由对乙方所做 工程拒绝结算。 8.2 甲方应按本合同约定对乙方所做工程进行结算。在结算结束后十日内，甲方应支付乙方已 做工程的所有价款，逾期不支付的，按本合同款承担违约责任。 八、议解决方式
建设工程项目管理公司内部承包协议书工程协 议书 编号：JX—2021— 建设工程项目内部承包协议书 阜康市金鑫建筑安装有限责任公司二〇一一年月 日建设工程项目内部承包协议书建设工程项目发包人：（简称甲方） 公司法定代表人: 建设工程项目承包人： （简称乙方） 担保人： （简称丙方） 为加强建设工程施工全过程的管理，全面履行《建设工程施工合同》和《建筑工程质量管理条例》的各项条款，结合本公司的《经营管理制度》及各项规章制度。经各方协商签订建设工程项目内部承包协议书，条款如下： 一、工程项目名称： 阜康重化工业园区白杨河水库至园区引水工程三期 二、工程承包范围： 与建设方（业主）
签订的施工合同的全部内容 三、工程安全要求： 无安全事故 四、承包方式及核算原则： 1、实行内部承包，独立核算，自负盈亏。 2、甲方以320元／米单价将白杨河水库至园区引水工程承包给乙方，施工内容以施工图、工程量清单和设计变更为准，除管材、阀门及配由甲方供外，其它所有材料均由乙方负责。乙方施工以建设单位与甲方最终形成的工程决算审定长度为准。 3、工程预付款和工程进度款必须经甲方统一直接向建设单位收取，由建设单位打入甲方账户，公司统一管理。严禁乙方以甲方的名义或以自己的名义直接向建设单位收取工程款，违者按所收取的工程款额10%进行处罚。 4、工程竣工验收，公司财务科依据决算审定价与建设单位进行工程款结算，并与乙方核算该工程费用。 五、双方的权利和义务 （一）甲方的权利和义务 1、甲方有权对工程项目及时监督、检查、控制工程进度，促使乙方全面履行《建设工程施工合同》及附中所确定的内容，发现问题及时处理。对于乙方违反相关安全、质量规范标准的，甲方责令改正并有权依照有关制度进行经济处罚。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 工程施工承包合同书
编号：FS-DY-20698 工程施工承包合同书 承包方：(简称乙方) 为了确保本工程安全、优质、高速、低耗、顺利地按建设方合同工期提前完成施工任务，双方依照有关建筑工程承包条款和《经济合同法》、《建筑法》及其他相关法律、行政法规，本着公平、公正、自愿和诚信的原则，甲、乙双方就株洲环洲鼎盛服饰城钢筋制安施工事项协商一致、签定本合同，共同遵守以下各项条款。 一、承包范围： 甲方将株洲环洲鼎盛服饰城钢筋制安分项工程委托乙方施工。 二、承包方式、单价及内容: 1. 承包方式：包工不包料。 2. 承包单价：按建筑面积22.2元/m2计算。 3. 承包内容：按照施工图及设计变更，包安全、包质量、
包机械、包文明施工、包设备、场内材料运转，一次性包干、不存在另外签补计时工。塔吊、施工电梯由甲方负责，吊料和其他一切机械及加班自用的照明等均由乙方负责。 三、质量技术及要求： 严格按照设计图纸及国家现行施工规范及验收标准验收，为保证达到优质工程，各工程、土建与水、电要相互配合，各道工序严把安全、质量关，将安全质量放第一位。 四、安全： 1. 安全防范是本工程的重中之重，乙方必须遵守安全操作规程和项目部规定，做好安全防范、安全教育、确保安全施工，杜绝一切事故发生。 2. 乙方所造成的一切安全事故的责任及费用均由乙方承担。(不可抗力的在外)乙方负责购买班组人员的个人保险。 五、文明施工： 文明施工是安全的保证，施工中使用的材料及进场材料必须码堆整齐，用材必须合理，保证先计划后使用的原则，不准大材小用、长材短用及乱拿乱配，不准用电烧水、做饭。如经发现，每次罚款200元。
输变电站综合楼工程合作框架协议书 甲方： 乙方：南阳天宇钢结构彩板有限责任公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：装配式输变电站综合楼 2、工程地点：洛阳市各县市区 二、工程范围及内容： 工程量：以施工图纸决算为准 承包形式：原材料及安装 三、工期： 1、开工日期：以甲方确定开工日期为准 2、竣工日期：以供货约定协议为准 3、期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。 四、质量标准米用下列： 1、双方约定的标准、具体为：国家标准。 量的，增加部分按实结算。若变更增加工程量在5姬内，双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过 5%勺，双方应另行签订补充协议。2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行： (1)工程预算价：(工程结束后按实结算) 工程单价：(含外运等其他一切费用) (2)按实际发生的工程量，结合河南省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所等进行审计确认。 (3)若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。 (4)变更工程量在总承包价5河内，无需追加合同，超过5%须另订合同。 (5)工程量核算确认方式说明：完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。 (6)合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进行结算。 六、付款方式：以甲乙双方约定为准 七、材料、设备供应：以设计院施工图纸为标准，严格按照国家相应规范执行。 八、质量及验收 1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期2年，如工程 内容涉及主体结构的，应终身质保。
仿木围栏安装合同 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议： 工程名称：羊马镇来龙寺福田北苑小区仿木围栏安装工程一期约4000米 1、工期：本工程自2010年8月1日开工于2010年9月25日竣工。 2、承包方式：由乙方包干计价，由于场地不能满足施工要求所产生的用工和平整费用另计；产品规格：高强GRC材料，埋20CM 地下并由混凝土浇筑，地上部分以80CM 为标准，具体颜色和样式以甲方认同为准，（附甲方认同照片1张）。 3、单价每米220元，合同总价88万元；最后结算以实际安装米数为准，不低于合同米数的80%。 4、甲方负责协调有关部门作好现场安保工作，并达到良好的施工条件，以保证乙方施工顺畅并承担费用；甲方负责对工程质量，进度要求进行监督检查并协同办理验收等相关手续。 5、因甲方原因造成不能按期完工则工期顺延；因乙方原因造成不能完工则自愿接受甲方处罚。 6、竣工后乙方通知甲方验收，甲方应在3日内组织验收，并办理验收移交手续。 7、双方约定按固定价格付款，以每500m结算1次，第一次500m结
算时，应向甲方支付合同总价5%作为工程质保金，验收合格后结清余款，保修期后3日内由甲方确认并退还质量保修金。 8、本工程约定，工程竣工验收合格后保修期为一年，工程质量保修金为工程总价的5%，保修期间产生费用由乙方承担，人为及不可抗力因素除外。 9、因单方原因，合同无法继续履行时应通知对方，办理合同终止，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 10、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成提交当地人民法院受理。 11、其他未尽事宜，双方应另行商议，本合同一式四份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。 12、本合同履行完成后，自动终止合同。 甲方单位：乙方单位： 法定代理人：法定代理人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 年月日年月日
承包工程合同书 发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 根据合同法、建筑法的有关法律规定。甲乙双方以平等、自愿、公平和诚实信用原则，为确保工程质量，工程进度，为明确双方权利和义务，双方共同签订本合同。 一、工程名称 濮阳万利财富广场二期工程外墙抹灰、保温。 二、承包内容 万利财富广场第六层至楼顶所有外墙抹灰及保温。 三、质量要求 在施工过程中所有施工质量标准必须符合外墙保温构造说明和国家验收规范、规定标准和建设方、监理及甲方要求。 四、工程量计算与价格 外墙抹灰按实际面积、保温实做面积计算工程量，抹灰每平方米定价为元，保温每平方米定价为元。 五、施工责任 在施工过程中乙方如不能保证质量、进度和安全操作过程，甲方有权责令乙方整顿，否则造成的经济损失由乙方负责，施工中必须做到成品保护，安全用电的管理工作，做到文明施工的要求。
六、违约责任 当发生下列情况下，乙方承担违约责任： 1、以上合同内容经签订生效后，任何不遵守或违背合同内容的都视为违约。乙方如自身原因在施工过程中不能履约或被建设单位、监理、甲方勒令退场及其它任何不能正常履约的。乙方无条件退场或施工过程中自动放弃，甲方不支付任何费用（即施工工程量视为零）。乙方行为或结果对甲方造成损失的，乙方必须全部承担甲方所有的损失。 七、付款方式 乙方人员入场施工部分工程量后开始支付生活费，工程施工分项完成50%后，支付合同价款的40%，工程施工全部完成后付合同价款的80%，剩余20%待建设单位、质监站、监理、甲方验收合格后，等外墙腻子刮完后付清。 八、安全事故 施工过程中出现的安全事故、红伤事故全部由乙方自行承担。 九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字后生效，望双方共同遵守。 甲方签字：乙方签字： 年月日
建设工程施工框架协议 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就天津市宝坻足球体育场工程施工事项特订立本框架协议。 1、项目概况 1.1 项目名称： 1.2 项目地点： 2、合同范围 2.1 施工内容： 2.2 承包方式：包工包料。 2．3合同保证金：壹仟万元。 为履行本框架协议及预备签订的正式施工合同，乙方向甲方交纳壹仟万元保证金，待本工程竣工验收后甲方无息退回乙方。但宝坻足球体育场项目因政府部门原因不能继续进行的，双方协商后甲方连带利息（按同期银行贷款利率计算）和本金退回乙方。保证金到帐后本协议生效。 2.4 合同工期
2.4.1预计开工日期年月日，预计完工日期具体开竣工日期以双方正式签订的合同为准。 4、合同价格 合同总价暂定为：（人民币）大写：约壹亿叁仟万元（详见乙方提交的工程量清单报价文件）。 鉴于天津市宝坻足球体育场项目的完整施工图纸尚未全部提供，双方根据现有图纸以2008年《天津市建筑工程预算基价》和2012年的造价信息为依据下浮12%后进行估算，暂定了本工程总价为壹亿两仟万元。待甲方提供了正式完整的施工图纸后，双方按照2008年《天津市建筑工程预算基价》和2012年的造价信息为依据下浮12%的原则确定工程总价后签订正式合同，正式合同为总价固定形式，据实结算。 5、双方权利与义务 5.1 甲方权利与义务 5.1.1甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。 5.1.2甲方负责提供施工图纸六套及有关施工文件，并提供施工场所。 5.1.3甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。
工程施工项目合作承包协议书 甲方：唐军身份证号码： 乙方：黄振威身份证号码： 经友好协商，根据国家相关法律规定，在平等、自愿、诚实守信的基础上，甲乙双方决定合伙承包以下工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，双方达成以下协议，以资共同遵守： 一、项目名称：南宁市五塘自来水厂供水管道基础设施扩建改造项目工 程。 二、工程地点：南宁市兴宁区五塘镇。 三、工程造价：暂定肆仟万元人民币'最后以审定价为准。 四、出资约定： 1、双方确认，同意在工程开工之前由甲方出资贰拾伍万元 (卫50000.00)元，乙方出资贰拾伍万元(￡50000.00元, 总计伍拾万元(￡00000.00)整，借给南宁市五塘自来水 有限责任公司，作为图纸设计费、银行贷款评估费等，待业 主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方出资比例扣除归还, 或由甲乙双方协商该笔款的用途。 2、后续用款及业主工程款步及时到位，需垫资时应由双方各出一半 共同承担。 五、权利和义务： 1、双方以包工包料形式共同承包本工程，在扣除各种成本( 含工程中介
费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管 资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机 具购置费、施 工水电费、办公用房租赁费、 临时设施费、安全维护 设施费、 预结算费 用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项 开支）后，所获利润甲 方各占 55% ；乙方占 45%O 反之，本着风险 共担的原则，如承包本工程 出现亏 损或施工中出 现的有关处罚，由 甲乙双方按各自所获利润分配比 例分别承担。 2、 双方确定，采用聘请项目经理承包项目部的形式组织施工，双方 原则 上不参与项目部的日常运作，但有权对工程进度、质量进行监 督项 目经理 人选、应由双方进行协商确定，并由双方共同岀委托书。 3、 选用施工队组，确定各种单价，购买工程用大宗材料和机械工具、 租 赁施工机械时，双方应进行协商，双方协商一致后报项目经理认 可后方能 执行。如双方协商无果，则有项目经理审定，双方不得干 涉，否则按违约 责任第 1 规定执行。 4、 双方保证工程款专款专用，本工程设立共同专用账户， 建筑公司 拨付 工程款进入该专用账户，从专用账户取款须经甲乙方双方一致 同意，双方 签字盖章后方可从银行取款。双方各派一名财务人员对 日常财务开支进行 管理，杜绝不必要开支，减少成本支出。 5、 材料采购及其他各项开支均应开具正规发票，部分无法开具发票 的费 用支出，须经甲乙双方核实批准后才可从财务报销。 所有报销 凭证必须经 双方签认方可报销，施工期间甲乙双方人员应注意鉴别 搜集各类发票，以 供财务管理使用。 6、双方要发挥各自特长，在联系工程、协调各方关系和施工管理方 尽所能，要互谅互让，共同面对和克服施工过程中遇到的困难， 以确保本 理人员工 面竭
工程施工合同 发包方：深圳龙岗大鹏长城实业发展有限公司（以下简称甲方）承包方：柯于佳身份证号码：（以下简称乙方）甲方现将大鹏街道水头社区绿道水头村段工程施工任务发包给乙方，双方本着合作精神，遵循互惠互利、平等自愿原则，共同管理好工程，确保工程能保质、保量、保安全完成施工任务。经双方协商同意，签订以下协议供双方共同遵守执行。 一、工程名称：大鹏街道水头社区绿道水头村段 二、工程地点：大鹏水头村 三、承包方式：包工不包料 四、计算单价： 以面积计算，每平方米人民币大写元整（小写：￥元）。 栏杆安装每米人民大写元整（小写：￥元） 五、承包内容： 1、乙方承包大鹏街道水头社区绿道水头村段工程的透水砖铺装施工任务，即路基平整、路缘石基础及安装、透水砖铺装，栏杆安装（基础挖土方、浇砼）。 2、乙方施工人员应听从甲方管理人员及施工员指挥，遵守国家法律法规和本地政府部门及本公司的规章制度。 3、乙方要自备斗车及以下施工工具：斗车、绳线、锄头、砂铲、用水塑料管、切割机（片）、铝合金靠尺等泥水工所用的小型工具。 4、乙方要承包距本路段100米内的一切材料运输、装卸，派技术员协作甲方人员放线、定点。 5、工程完成后，剩余材料及机械要运往甲方指定位置放置好。 六、甲方责任： 1、甲方应提供工程施工图纸及施工设计变更图，提供临时食宿设施、水电设施（乙方人员每天的用水、用电每10人一天用电3度，用水0.5立方米，超出部分乙方自行付款）。 2、甲方协助乙方办理人员工伤保险，派施工员管理放线、定点，负责及时提供工程材料（乙方应于三天前通知甲方），按时发放伙食费用款。
3、检查、督促工程进度、质量、安全。 七、乙方责任： 1、乙方应对本组工人进行工程质量、安全的思想教育，确保工程无事故发生，负责派施工技术员每天对工人的工作进行检查验收，协作甲方施工员工作，当天工作完应清理好当天场地，对能够回收的材料应及时回收使用。 2、乙方所有的施工人员，必须购买深圳市工伤意外保险，其保险费用由甲、乙双方各承担50%；如乙方有一人无购买保险，在施工过程中遇到一切工伤事故，由乙方负全部责任。若乙方有全部购买保险，在施工过程中出现重大安全事故，经保险公司赔偿后不足部分，甲方负责50%，乙方负责50%。 乙方工人无购买工伤意外保险的一律不准上岗，否则，一经发现，每人罚款10000元（从乙方工程款中扣除）。 3、乙方安排属下工人日常工作，对工人进行技术交底。本承包范围内一切杂工由乙方负责安排（包在单价内）。 八、工程质量验收及安全： 工程质量按国家有关规范（合格标准）验收，需翻工、返工部分，一切人工、材料由乙方负责，机械应派有工作经验人员操作，如违反操作规范而发生的故障、维修费用由乙方负责。 九、施工管理 1、工程进度管理： （1）乙方应根据工期要求，配备足够的施工人员及现场管理人员进场施工。施工过程中，甲方有权根据工期需要及现场情况，要求乙方增加生产工人。乙方在接到甲方关于增加工人通知后48小时内，应按甲方要求的增加人数，全部组织到位。如未能按时满足甲方要求，甲方有权对乙方做出相应的罚款。如造成工期延误，甲方有权立即采取相应措施，包括单方面组织人员进场，或即时终止乙方的承包资格，因此而造成的一切损失，全部由乙方承担。 （2）乙方承包的施工项目，工期应在甲方确定的时间内完成；乙方应根据甲方下达的工期指令，合理安排劳力及施工计划进行施工，包括夜间加班。务必按期完成施工任务，如未能按期完成，乙方应承担违约责任，并承担因此而造成的一切损失。 2、工程质量管理：
工程建设项目管理合同 工程项目名称：石家庄广播电视采编播综合业务大楼委托方：石家庄广播电视局（总台） 服务方：石家庄汇通工程建设监理有限公司
工程建设项目管理合同 建设单位：石家庄广播电视局（总台） 项目管理单位：石家庄汇通工程建设监理有限公司 根据国家及地方颁布的有关法律、法规及条例，结合工程的具体情况，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方对第二条中所明确的工程项目进行全过程项目管理服务，并就具体事项达成如下一致协议。 第一条词语定义 1.1业主：在协议书中约定，具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。 1.2项目管理单位：在协议中约定的，具有工程建设项目管理相应资质的和独立法人资格的，接受业主单位委托的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。 1.3项目经理：企业法定代表人在管理的建设工程项目管理中的具有相应资格的委托代理人。 1.4设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.5监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.6代理单位：指受发包人的合法委托，以发包人的名义代理实施项目或项目部分内容发包工作，并具有相应资质等级证书的单位。 1.7承包单位：在协议书中约定，被项目发包人接受的具有工程项目施工承
包主体资格的当事人或取得当事人资格的合法继承人。 1.8造价咨询单位：指业主委托的负责本工程造价咨询并取得相应工程造价咨询资质等级证书的单位。 1.9工程：指业主和管理单位在协议书中约定的承包范围内的工程。 1.10项目管理酬金：指管理单位为进行建设项目筹建、建设、联合试运转、验收总结等工作发生的管理费用。 1.11工程前期：指自工程立项起至工程设计完成止的阶段。 1.12施工准备期：自施工图设计开始起至签发开工令为止的阶段。 1.13施工实施期：自工程开工至按施工合同完成了项目全部任务为止的阶段。 1.14竣工验收期：承包人按施工合同完成了项目全部任务，提出交工至发包人组织验收通过为止的阶段。 1.15造价咨询：指具有造价咨询资质的单位受发包方的委托对工程项目进行造价控制的活动。 1.16施工监理：指工程施工阶段监理单位对工程质量、进度、投资、安全文明施工进行控制的监理活动。 1.17管理期限：协议书中约定的服务期限。 1.18开工日期：指发包人、承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。 1.19竣工日期：指发包人、承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。 1.20图纸：指发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施
The contract is to clarify the rights and obligations of both parties, restrict both parties to perform their responsibilities and obligations together, and prevent possible risks. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 工程承包合同书模板(2021版)
工程承包合同书模板(2021版)合同作用：明确双方的权利和义务，约束双方共同履行责任和义务，为日后解决争议提供依据，防范可能存在的风险。下载后可以修改或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|离婚协议书 发包单位：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。 第二条：施工方案 1、护坡 （1）、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或
红砖）。 （2）、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 （3）、完工后做围墙10米左右。 （4）、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定,工程期为日，暂定于自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为元。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。 3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清（时间按验收合格之日起计算）。 第五条：甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
工程施工承包框架协议书 合同编号：甲方： 乙方： 乙方项目负责人：电话： 一、总则： 甲乙双方本着相互信任、平等互利的原则，同时，遵照中华人民共和国合同法和相关法律法规，为明确甲乙双方的责任和义务，签定本框架协议。 本框架协议约定自甲乙双方协议签订之日起一年内，甲方委托乙方进行建筑智能化工程项目施工的所有项目中双方的权利和义务。具体工程施工内容工程期限及价格以每个具体项目的《项目施工说明书》为准。 二、双方责任和义务 1、甲方责任和义务： (1) 甲方按照本协议约定按时支付工程款； (2) 提供技术要求和图纸，负责现场和土建方、业主的协调工作； (3) 每个项目甲方会指定项目经理督导项目实施、监理及协调工作； (4) 施工所需材料及设备（不包括施工工具）由甲方提供。 2、乙方责任和义务 (1) 乙方自行解决工程施工所需的各种安装工具；交通费用及施工过程中的住宿费用由乙方自理； (2) 乙方必须按国家现行相关行业要求及甲方现场技术人员指导下施工；完成己方和其他施工方的成品保护工作； (3) 工程施工质量要满足国家现行相关规范的要求，且经甲方验收合格，
若经检查不合格处必须返工，由此而造成的损失，甲方酌情扣除乙方的施工费来抵甲方的损失； (4) 乙方妥善保管施工材料等，剩余施工材料退回甲方； (5) 按照甲方和土建总包方的进度要求完成。 (6) 施工质量保证期为一年，乙方在保证期内免费解决施工质量问题 三、工程施工费及支付办法 1、施工费用以具体工程项目的《项目施工说明书》约定为准。 2、付款方式为：具体项目开始施工前一天，甲方支付项目金额的30%； 完成整个工程，并经甲方项目经理验收合格后三日内，甲方支付项目金额的60%； 质量保证金为项目金额10%，工程完工，业主投入使用3个月后1周内支付。 四、安全责任和文明施工 1）现场施工人员安全保护 A、现场施工人员必须遵守现场用户代表的统一指挥。 B、进入施工现场必须配戴安全帽；高空作业施工人员必须系好安全带；强电作业施工人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套，接好保护接地线。 C、乙方负责人应向施工人员进行安全教育，组织施工人员，文明施工。 D、进行过楼板墙孔作业施工时，必须经用户代表或土建方同意后方可施工。 E、乙方负责人应与施工人员签定用工协议，上人身保险，费用自理。施工期间，如出现伤亡事故，由乙方及乙方项目负责人全权负责。 F、对于已经完成工作的屋面（电、水系统），乙方应做好现场保护。施工的原材料要保管好，若有丢失，乙方全价赔偿。
工程施工承包协议书 甲方：落鹤坪村以下简称甲方乙方：以下简称乙方经双方商议，现就落鹤坪村舒家组保坎（砌墙）工程承包事项达成一致，特签订以下协议： 一、地点：舒家组 二、开竣工时间：2010年11月日至2010年12月日全面完工。 三、工程质量要求 1、乙方必须按照甲方要求进行施工，不得弄虚作假，否则扣罚相应工程款。 2、岩石材的要求，砌墙石材必须达到每块重量约30公斤以上。 3、工程量：保坎总长23米，高2.5米，墙基础厚1米，收顶面宽80公分，采用混凝砂浆砌墙，水泥勾缝，负责填土夯实。 4、砌墙预埋好导水管，留好伸缩缝。墙面要求线条平直，坡比根据情况进行。 5、要求基础到位，做好5公分厚水泥砂浆垫层处理，墙顶
要求6公分厚的水泥砂浆盖面。 6、保坎回填必须采用滑坡下来的碎岩、松土，到处理完为止。如有剩土由乙方负责运出。 四、承包方式 本工程甲方采取用总价发包给乙方，总承包造价1.2万元整。 五、甲方、乙方责任 1、甲方负责采石场协调工作，为乙方提供顺畅施工环境，确保工程顺利按期完成。 2、乙方属包工包料一次包干，如设备和人员进出场，搬、运以及燃料、施工工具、生活、水电等其它费用概由乙方负责。甲方只负责房租壹项。 六、付款方式 乙方进场后，按人员每天15元/人预支生活费、水泥、砂砾材料费（凭票据）。待工程完工验收合格后一次性结清。 七、安全责任 乙方进入施工期间，加强提高安全意思，以预防为主，切实抓好安全生产，在施工期间所发生的安全事故由乙方负责，甲方概不承担任何经济和刑事责任。 八、变更项目
如有新增项目产生，根据工程量甲乙双方再进行商议。 九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，协议自签字之日起生效。 甲方（签字）： 乙方（签字）： 日 二0一0年十一月