关于**********项目
合同编号：
施
工
合
同
第一部分合同协议书
根据相关法律法规之规定，双方协商一致，就____________________工程施工及有关事项共同达成如下协议，以资双方共同遵守。
1.工程概况
1.1工程名称：_____________________________________。
1.2工程地点：____________________________________ _。
1.3工程立项批准文号：_____________________________。
1.4资金来源：。
1.5、工程承包范围：_________________________________________。
2.合同工期
2.1计划开工日期：年月日；计划竣工日期：年月日。
2.2工期总日历天数：天，实际开工日期以正式开工报告为准。工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
3.质量标准与安全要求
3.1工程质量要求：达到行业规范、标准要求，工程质量一次验收合格。
3.2工程安全要求：无安全事故。
3.3质量标准为：现行国家、建设部、___省及___市建筑工程相关的施工及验收规范、标准，___省及_____市建筑工程相关的施工及验收规范、标准（如有冲突，按就高原则处理）
3.4发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：相关标准、规范由承包人根据工程施工要求自备，没有相应标准、规范时，采用国际相关标准、规范。。
4.签约合同价与合同价格形式
4.1施工图纸范围合同总金额未税______元（大写）：（未税），税金______元（大写）：_________；其中人工费用金额（未税）________元（大写）：；施工图纸范围内按实结算（其中包括招标图纸；招标有效期内所有的设计变更、设计补充说明、甲定乙供材料清单等）；
4.2上述合同金额已包含本合同约定的工程范围的施工所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、不可预见费用及税金、交付用户前的清洗费等成品保护费、质量保修费等一切费用。合同期内，合同总价及各项综合单价不因市场材料价格、人工价格、政府收费、汇费、关税等变动而调整。
4.3上述金额包含施措施费：组织措施费和技术措施费，包含且不限于安全文明施工费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、提前竣工增加费、工程定位复测费、混凝土模板费用、脚手架费用、垂直运输费等，结算不作调整，均不另计费用，施工单位在投标报价时自行考虑该笔费用的合理摊销。
4.4施工图纸范围内甩项不施工项目按合同单价核减。施工图纸范围以外新增项目按所报单价同比结算；超出报价单外的施工项目，依据工程项目所在地市场价，双方重新议价协商；新增项目按上述规定计价并下浮___%,下浮后的工程造价经建设单位认可后作为最终结算价。
5.合同文件构成
5.1合同协议书；
5.2中标通知书及附件；
5.3合同专用条款；
5.4合同通用条款；
5.5合同附件；
5.6标准、规范及有关技术文件；
5.7投标书及其附件；
5.8招标文件及其补充招标文件；
5.9合同图纸、设计补充说明及甲定乙供材料清单；
5.10工程量清单；
5.11经双方协商同意并签字盖章的变更、签证单、会议纪要、补充协议。
上述文件是相互说明、相互解释的，如出现不一致时，上述的排列顺序就是合同的解释顺序；对于同一类合同文件及往来文件，以其最新版本或最新颁发者为准；除非另有约定，合同履行过程中，双方共同签署的补充协议、会议记要、备忘录及其他文件，以及双方往来函件也视为本合同组成部分。
6.承诺
6.1发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支
付合同价款。
6.2承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不得进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
6.3发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
6.4承包人对采购材料设备的承诺
6.4.1同类材料的品牌应一致，质量、规格、型号均应符合国家标准，并且在进场前均应取得供应商的合格证书并经监理工程师检验合格，否则由此造成的损失由施工单位承担。
6.4.2发包人和承包人约定材料品牌，承包人在施工过程中不得擅自更改材料品牌，如被发包人发现处10万罚款，并责令更换成约定的材料品牌。
6.5承包人按国家现行法律法规和当地政府规定与劳务人员签订劳动合同，凡为履行本合同所投入的人员，需向甲方提供其身份证、劳动合同、特殊工种证等复印件，以便发包人备核。承包人应每月向发包人提供人员花名册，保持动态更新，并配合发包人的检查。承包人必须及时、足额为履行本合同的劳务人员缴纳国家规定的社会保险。同时保单复印件必须交发包人项目部报备，严禁无保险人员进入施工现场进行施工作业，并承担因此而造成的一切责任。
6.6承包人施工及其他人员应具备法律法规所要求的相关工种资质，禁止无证上岗。
6.7发包人有权对施工图纸范围内任何分部分项进行甩项，承包人无条件认可配合；承包人无条件接受发包人新增分部分项和工程量。
7.词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
8.补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
9.合同生效
本合同自加盖双方单位印章并经法定代表人或其委托代理人签字，并按约定提供履约担保后生效。
12.合同份数
本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。
第二部分通用条款
通用条款甲、乙双方协商一致，同意依据2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)所规定的内容来执行。
第三部分专用合同条款
1 发包人代表
姓名：；职务：；联系电话：；通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下督促指导监理工程师行使职权，安全、质量、资金、施工进度的全程控制，确认工程变更及施工现场签证，审批确认月进度工作报表，审签工程进度款。组织并主持有关部门参与的分部分项工程和单位工程的验收，协调有关部门的工作。
2 发包人提供施工现场、施工条件和基础资料
9.1 提供施工现场期限要求：开工日期【2】天前向承包人移交符施工现场。
9.2发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：满足三通一平，施工用水、施工用电已由发包方接至场地红线内，其余费用由承包人自行在报价中考虑，施工期间的水电费由承包人承担，水按元/吨，电按元/度计收，每月结算并从进度款中扣除。开工前【3】天以书面形式向承包人移交并进行现场交验，水准点、坐标点、场地标高以及水表、电表的度数由承包人负责复核，准确无误后双方连同监理签字确认，承包人负责保护移交成果。场地红线范围内的施工临时道路由承包人在投标报价中自行考虑，不另计费（包括市政道路至场地内）。
9.3双方约定发包人应做的其他工作：
承包人若有拖欠、克扣工人劳动报酬的行为，发包人有权采取下列任一项或全部措施，承包人并应赔偿因此而给发包人造成的一起损失：1、在承包人工程款中扣除相应的款项，直接支付给承包人所属工人，2、解除合同，履约保证金不予退还。
发包人支付的进度工程款，承包人必须优先支付工人劳动报酬。
10.4项目经理
姓名：；
建造师执业资格等级：；
联系电话：；
项目经理责任：1）承包人项目经理必须驻施工现场，未经发包人允许不得替换。如项目经理不称职，发包人有权提出更换。2)项目经理离开施工现场必须按发包人要求的管理措施每周到岗率不能低于6天，项目经理到发包人处进行考勤登记，否则，按违约处理。
1 施工用地
作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久占地；永久占地包括：工程规划红线范围内的土地；发包人不提供项目红线外临时用地。
3 图纸和文件
3.1 发包人向承包人提供图纸的期限：_____________________；发包人向承包人提供图纸的数量及内容：________________；
3.2承包人提供的文件包括：___________________；承包人提供的文件的期限为：__________________________。承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的形式为：电子版和纸质版；发包人审批承包人文件的期限：。
4 联络
4.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
4.2 发包人接收文件的地点：；
发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：；
承包人指定的接收人为：。
5 交通运输
5.1 出入现场的权利的约定：按通用条款执行。
5.2 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：工程规划红线范围内为场内交通，其余范围为场外交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人已经使施工现场具备施工条件，后续工作由承包人自行负责解决，费用由承包人承担。工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施及市政设施的损坏进行修缮，恢复原有使用功能。若承包人不及时修复的，发包人有权自行或委托第三方进行修缮，产生的费用或损失由承包人承担，发包人可在工程款项中扣除。
5.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
6 知识产权
6.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归属发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包单位必须对本工程相关资料进行保密，如果因承包单位原因导致相关资料对外泄漏，由承包人承担给发包单位、设计单位及其他相关单位造成的全部直接、间接损失。
6.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包方。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：归属发包人
6.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
已包含在合同总价中，发包人不再另行支付。
7 工程量清单错误的修正：出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。
10 承包人
10.1承包人的一般义务
承包人提交的竣工资料的内容：承包人应按《建设工程档案资料规范》等规定及时收集、整理相关工程资料，工程竣工验收之前需提交套完整的工程竣工资料（含盖章的套竣工图）。
承包人提交的竣工资料的费用承担：。
承包人提交的竣工资料移交时间：。
承包人提交的竣工资料形式要求：套文本及套电子光盘。
承包人提供农民工工资专用账户：________________________。
10.2承包人应履行的其他义务：
承包人不得擅自更换和撤离项目负责人及其项目部主要管理人员，发生下列情形之一需更换或撤离的，应至少提前7天以书面形式通知发包人，不得降低对项目经理的要求，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
10.2.1因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的；
10.2.2退休或离开本单位的；
10.2.3工程因非承包人原因停止(或暂停3个月以上)建设或领取中标通知书后未开工达3个月以上的；
10.2.4被建设主管部门责令停止(暂停)上岗资格、建议吊销或吊销相关证书，或被有关部门依法追究刑事责任的。
10.3承包人工作
10.3.1应提供计划、报表的名称及完成时间：达到月进度支付条件日前提交完成工程量、工程款报表及下一个月施工进度、投资计划。
10.3.2承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人进场施工至移交发包人之前的一切安保及成品保护均由承包人承担。
10.3.3向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：。
10.3.4需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人按省市交通、环卫、控制施工噪音管理的有关规定和要求完善相关手续，费用由承包人承担。
10.3.5已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程竣工验收前，承包人须做好合同承包范围内移交发包方之前工程成品的保护工作，保护期间如发生损坏，承包人自行予以修复。
10.3.6施工场地清洁卫生的要求：1、由承包人按《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011执行，在竣工验收移交发包方时，施工场地环境卫生清洁程度应达到国家标准、行业标准及发包方的要求，并承担施工场地范围内的道路修整及相关费用，费用由承包人承担，不再单独计费。2、多余的土方应按发包人指定的位置堆放，一期施工后并平整至发包人指定的标高，建筑垃圾与土方应分开堆放，一期施工后运出厂区按襄阳市政府相关部门要求倒置，严禁建筑垃圾与土方混合填埋，一旦发现罚元/次。费用由承包人承担，不再单独计费。
10.3.7双方约定承包人应做的其他工作：1、为确保安全在施工期间施工单位应对在建工程及参建人员在政府指定机构参与足额的保险，如未进行足额的保险，发包人认为承包人有足够的能力承担各项风险。2、施工期间需要检测的工程质量检测样本由承包人在发包人或监理人的陪同下负责报送至指定的检测机构，交通费由承包人承担。3、须自备发电机，保证在停电时能连续施工，费用由承包人自理。
10.5 承包人人员
10.5.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。
10.5.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。
10.5.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：。
10.5.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：。
11 分包
11.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：根据国家规定和发包人书面要求执行。
主体结构、关键性工作的范围：根据国家规定和发包人书面要求执行。
11.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：。
其他关于分包的约定：钢结构分包需经发包方书面认可。
11.3 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：。
11.4承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：
12 履约担保
12.1承包人须提供履约担保：担保金额为合同金额的10%。
12.3中标人或承包人须在合同签订前5 日内，向招标人或发包人提供履约保证金。履约保证金递交后方可签订合同。未按本合同规定提交履约担保，发包人将没收其投标保证金并取消其中标资格。担保期限从本合同签订之日起至本工程竣工且通过发包人最终验收合格之日止，若承包人没有任何违约行为，履约保证金（若有）在保证期满后30日内无息退还。
13 监理人
13.1关于监理人的监理内容：___ 。
13.2关于监理人的监理权限：1、对本合同工程范围内各施工过程中的施工质量、工程进度、安全文明施工、信息资料、投资控制和工程款支付进行监督、管理及协调。2、需要取得发包人批准才能行使的职权：开工、停工、复工令的下达，设计变更，现场经济技术签证，工程款支付审核。
13.3关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担，在投标报价时自行考虑摊销。
13.4 监理人员
总监理工程师：
姓名：；
职务：；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
关于监理人的其他约定：。
14 工程质量
14.1 质量要求：国家现行验收规范的合格标准。
14.2 特殊质量标准和要求：。
14.3 隐蔽工程检查：基坑验槽、基础、钢筋工程、钢结构工厂加工（未喷漆前）、结构主体、电梯井道、门窗洞口。
14.4承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：。监理人不能按时进行检查时，应提前__ __小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。
15 安全文明施工与环境保护
15.1安全文明施工
15.2 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：____ 。
15.3关于治安保卫的特别约定：治安保卫工作全部由承包方负责，以及施工期间与当地村的协调工作和费用均由承包方负责。关于编制施工场地治安管理计划的约定：_ ___。
15.4 文明施工：合同当事人对文明施工的要求：相关文件规定（若有）
15.5关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：____ _______
16 工期和进度
16.1 施工组织设计
合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：__ 。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：图纸会审后天内提供整个工程的施工组织设计（包括专项施工方案）及进度计划，发包人对施工组织设计（包括专项施工方案）的审批仅做方案可行性的确认，并不涉及到费用、安全、工期的确认，不作为结算的依据。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：____天。
16.2施工进度计划的修订：发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：___ 天___。
16.3 开工
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工天前。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。
16.4 测量放线________________________。发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。
16. 双方约定工期顺延的其他情况：1、政府行为造成的停工（除质量安全等问题被建设主管部门停工外）；2、自然灾害例如：7级以上的地震；连续降水24小时且降雨量为300mm 以上；40摄氏度以上并持续2天高温天气；10级及以上的大风。以上自然灾害以当天气象部门公布的新闻、广播、当地官方报刊为准。承包人在发生以上自然灾害后2日内向发包人提出工期顺延报告，并附上依据。延期不办理工期延期手续则视为该次发生的自然灾害不影响总工期。3、除了以上情况，连续的降雨、降雪不属于自然灾害，承包人在投标报价、编制施工组织设计时应作为重要因素考虑在内，若因雨雪延误了工期，承包人必须自行安排赶工措施，费用由承包人承担，不再单独计费。
17材料与设备
17.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。
17.2样品的报送与封存：需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。
17.3承包人提供施工设备和临时设施，费用承包人自行承担承担。
17.4试验与检验：发包人有权对乙方的材料、设施设备进行检验，不符合要求的，
18 变更
关于变更的范围的约定：（1）施工过程中仅由发包人提出的设计变更、图纸变更引起的工程项目；（2）发包人签字盖章认可的签证单。
19计量
19.1计量依据：施工图纸、甲定乙供材料清单、中标文件、施工承包合同、设计变更、现场签证、隐蔽工程记录及双方确认的竣工图、施工组织设计和相关专项施工方案等资料。
19.2竣工结算价=应审计验收合格后的工程价款+设计变更+现场签证+合同范围内惩罚费用和各类扣款（包括但不限于代扣代缴、第三方实施等）
20工程进度款支付
20.1双方约定的工程款（进度款）支付时间：按工程月进度支付。
20.2按月进度工程量，并经监理单位及甲方确认后，甲方向乙方支付当月工程量价款的____的进度款；
20.3本工程竣工验收合格后，乙方提交完整的经认可的竣工结算资料后，甲方向乙方支付至结算价款的%工程进度款；余款5%作为工程质量保修金。
20.4工程竣工结算完成标志：建设单位所委托的造价咨询、审计机构对结算的审核，并经建设单位内部对结算的审核确认，最终以内审审计结果为准。
20.5 新增的工程量不纳入进度款支付，待工程竣工验收合格后支付；
20.6 承包人知悉并确认，前期依据合同已支付的款项已满足承包人支付农民工工资的需要，若因此发生承包人拖欠农民工工资、农民工聚众闹事等情况，乙方将承担合同结算价款的10％/次的违约责任。
20.7保修期满，保修工作完成及保修完成证书发出后，保修金一次性无息付清。
20.8发包人每次支付工程进度款前承包人须提供相应金额的合规的增值税专用发票（税
点：____），支付至95%工程款时承包人须提供100 %增值税专用发票。否则，发包人不承担迟延付款责任。
21 竣工验收
21.1承包人必须在工程初验合格后将书面竣工报告提交给发包人，必须资料合格齐全，工程质量初验合格，再由发包人组织各部门验收。
21.2在工程竣工验收前，需提交套竣工图及套竣工资料，并经发包人、监理、城建档案馆审查合格才能进行工程竣工验收。
21.3基坑验槽、基础工程、钢筋工程、钢结构工厂加工（未喷漆前）、结构主体、电梯井道、门窗洞口。根据现场施工进度协调中间验收时间和配合工作。
22移交、接收全部与部分工程
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：除承担自应接收工程之日起的工程照管、成本保护、保管等与工程有关的各项费用外，应当按本合同约定的工期延误赔偿标准的5倍向发包人支付逾期移交工程的违约金。
23 竣工退场
23.1承包人应当在发包人颁发工程接收证书后14天内完成竣工退场，逾期未完成的，按通用条款执行。
23.2竣工付款申请：承包人应在工程竣工结算审核完成、竣工验收合格之日起一个月。24竣工结算审核
24.1工程竣工验收合格，承包人及时向发包人按有关规定提供完整的竣工结算文件及其他资料，发包人收到承包人的完整竣工结算资料后日内上报相关部门，如因施工单位资料不齐发包方有权拒收。
24.2工程结算资料包括送审资料清单、竣工结算报告、结算汇总表（含结算书、工程量计算稿、材料报验表、隐蔽工程验收单、水电费收费收据复印件），工程量计算稿必须附手算稿。工程结算书附件：1）竣工图及变更联系单；2）已办妥的《质量保修书》、《房屋建筑使用说明书》；3）已办妥资料归档手续并提供相应证明材料。
24.3承包人向发包人递交以上完整资料后，在工程结算审核过程中，承包人未经发包人同意，不得单方再向审计单位增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等）。
24.4如承包人未约定的时间内按要求向发包人递交结算书及相关资料，发包人有权视情况安排结算审计的时间，责任由承包人承担。
24.5承包人应遵循实事求是的原则编制工程造价，对于工程审核费用支付的约定：基本费由发包人承担，超出送审价5%以上的部分核增、核减费用（结算审核追加收费）由施工单位支付，若施工单位不予支付，发包人有权从工程款中直接扣除，且施工单位应支付违约金：扣除金额的50%。
24.6建设单位根据《___建设工程价款结算暂行办法》、《____省建设工程计价规则》等有关规定由审计部门对工程竣工结算进行审查，并依据审核结果与施工方办理最终价款结算手续。
25缺陷责任与保修
25.1保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目；保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
25.2根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
25.2.1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
25.2.2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；
25.2.3装修工程为年；
25.2.4电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；
25.2.5供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；
25.2.6住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；
25.2.7其他项目保修期限约定如下：。
25.3缺陷责任期
工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
25.4保修责任
25.4.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
25.4.2发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
25.4.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
25.4.4质量保修完成后，由发包人组织验收。
25.5保修期间内的保修费用由承包方承担。
25.6两年保修期满后且经甲方确认后，扣除承包人应承担的费用后，返还保修金的%即元，不计利息；五年保修期满后且经甲方确认后，扣除承包人应承担的费用后，返还保修金的%即元，不计利息。
26违约责任
26.1质量：未达到政府相关部门一次验收合格的，承担违约金为中标价的5%
26.2安全：未履行安全等级施工承诺的，承担违约金为中标价的2.5%；
26.3项目管理人员履行职责：未履行月实际施工期到位率承诺的，承担履约金为中标价的1.5%；
26.4主要机械设备：未履行按投标文件配备施工所需的主要机械设备到场承诺的，承担违约金为为中标价1%；
26.5延误工期违约金按元/天累计计算，上不封顶；
26.6承包人不得以任何理由和事项为借口拖欠民工工资，若因承包人拖欠民工工资，导致民工上告、上防、闹事（如拦马路、围堵工厂等），影响公共交通秩序、干扰政府正常办公及扰乱社会秩序等不良行为发生，第一次发生，发包人有权要求承包人支付￥50000 元的违约金，第二次，发包人有权要求承包人支付￥100000.00元的违约金,后续每增加一次违约金在前一次的基础上增加5万元，决算时直接从工程款中扣除。
26.7现场安全文明施工经市质监站依照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）检查，每发生一次不达标提出要求整改的，每次处承包人违约金1000元，提出要求停工整改的，每发生一次，处承包人违约金5000元。
26.8施工区域不准住施工人员，每发生一次，处罚承包人500元违约金。
26.9不准在现场施工中的工程内大小便，如发现或有人投诉发现大小便，每发生一次，处承包人500元违约金。
26.10如发现现场施工人未戴安全帽和在安装过程未采取安全措施的每次每人扣罚200元。
26.11非发包人原因造成工期延误致使监理延期，监理费增加以及现场管理费等各项费用增加的增加部份均由承包方承担，发包人可在工程款中扣回。
26.12所有违约金和扣罚款项发包方有权直接从合同履约金中扣除，如履约金不够扣罚的发包方有权从工程款中扣除。
26.13非发包人原因造成承包人未在合同工期内竣工，发包人有权根据实际使用需要先投入使用，承包人不得以已投入使用而认为验收合格和以此要求支付工程款。
26.14承包人同意工程在施工过程中发包人根据实际需要安装设备，并且无条件予以配合并不收取任何配合费。
26.15约定发包人不按本协议支付进度款违约应承担的违约责任：发包人不能如期按合同约定工程款足额支付承包人进度款，属发包人违约并承担违约责任；每逾期一天，发包人按所欠款项的每天万分之一支付承包人违约金。该违约金不超过结算造价的0.5%。
26.16约定发包人不按本协议约定支付结算款项应承担的违约责任：按每天应付工程款的万分之一支付承包人违约金。该违约金不超过结算造价的0.5%。
27 禁止商业贿赂
承包人保证不向发包人及与本项目有关的任何第三方的雇员或管理、工作人员，直接或间接，在账外暗中支付任何佣金、报酬或给予回扣，或者提供任何礼品或款待或达成任何安排。否则，视为承包人严重违约，发包人有权以书面形式通知承包人单方终止本合同，同时保留依法采取进一步法律措施的权利，承包人应承担由此给发包人造成的一切损失。
28不可抗力
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：7级以上的地震；连续降水24小时且降雨量为300mm以上；40摄氏度以上并持续2天高温天气；10级及以上的大风。以上自然灾害以当天气象部门公布的新闻、广播、当地官方报刊为准。
29争议解决
发包人同承包人发生合同价款、工程结算和其他造价事项争议，协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
太原市建设工程交易中心表册 二〇一三年三月
使用说明 为了进一步提高工作效率，为办事单位和人员提供优质、高效、便捷的服务，我们将建设工程交易中心办理施工手续的表格及征求意见卡装订成册，一次性发放。现将使用事宜说明如下： 一、请认真阅读本册，按照“表注”要求填写，签章。 二、填表字迹清楚、工整，单位名称一律填写全称。 三、按照办理程序，将表格依装订线撕下，报中心业务窗口。 四、请在办理完毕后，认真填写“太原市建设工程交易的中心征求意见卡”，此卡不记名，将作为监督中心工作人员的依据。 五、“太原市建设工程交易中心征求意见卡”不需撕下，连同表册封面一同投入“意见箱”。 六、咨询服务电话：3586011 3586534（北） 3586604（南） 七、投诉电话：3586011
基本建设联合审批平台办事须知 施工手续办理窗口需提供的资料 项目报建（4个工作日） 建设单位： 1、填报项目报建表 2、立项文件 3、规划许可证 4、土地手续 5、资金证明 监理单位：1、填报《监理申请表》 图纸审查备案 建设单位： 1、施工图设计文件审查报告送达书 2、审查合格书 3、审查意见表 4、审查合同 招标投标（22个工作日） 1、招标文件 2、招标公告 3、报名单 4、图审回执 5、施工图纸 6、代理合同 7、代理机构营业执照8、代理机构资质证 合同备案（1个工作日） 建设单位： 1、填报《合同备案表》（一式四份）
2、施工单位规费证复印件（盖章） 3、施工合同原件 4、建设单位及施工单位法人营业执照复印件（盖章） 质量监督（1个工作日） 1、填报《质量监督申报表》 2、监理合同原件一份（留存） 3、建设工程监理合同备案意见表 安全监督（1个工作日） 1、填报《安全监督申报表》 2、填报《安全生产备案登记册》（建设、施工、监理单位提供） 3、《安全生产许可证》（存复印件） 4、项目安全措施（安全技术方案）（留存） 5、意外伤害保险单（留存） 6、安全生产风险抵押金财政收款收据 收取规费（即来即办） 建设单位： 1、劳保费、交易费凭进帐单领取发票，印花税需到帐后领取发票 2、一费制核定单及一费制收据复印件（或配套费收据复印
建设工程施工合同协议二 发包人(全称)：__________________ 承包人(全称)：__________________ 根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：___________________________。 2.工程地点：___________________________。 3.工程立项批准文号：__________________。 4.资金来源：___________________________。 5.工程内容：___________________________。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围： _____________________________________________。
二、合同工期 计划开工日期：_________年_________月_________日。 计划竣工日期：_________年_________月_________日。 工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合___________________________标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为： 人民币(大写__________________) (￥_________元); 其中： (1)安全文明施工费： 人民币(大写__________________) (￥_________元); (2)材料和工程设备暂估价金额： 人民币(大写__________________) (￥_________元); (3)专业工程暂估价金额：
建设工程施工合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建设工程施工合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。 发包人(全称)：____ 承包人(全称)：____ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
合同编号：_________建设工程施工合同书2019新版 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 签订日期：______年_____月_____日 第1 页共8 页
建设工程施工合同书2019新版 承包方（乙方）：_____ 根据《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。 第一条工程项目 （一）工程名称：_____。 （二）工程地点：_____。 （三）工程内容：_____层栋，建筑面积_____平方米，其它_____。 （四）承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容：_____。 （五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必须另签合同。 （六）承包方式：_____。 第二条工程造价（预算或概算） 人民币大写：_____万元，其中土建_____万元，安装_____万元。 工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价。 第三条工期 （一）按定标规定工期为_____天（日历天），自_____年_____月 _____日至_____年_____月_____日竣工验收止。实际开工期以甲方办妥 第 2 页共 8 页
本合同第七条规定的建设批文，办妥城监标牌，送达乙方之日起天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。 （二）开工前_____天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书，每个单项工程工期的起止日期为_____。在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。如甲方提出赶工_____。 第四条工程质量标准和保修期 （一）工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_____。 （二）工程保修按建设部有关规定执行，保修期为一年，其中安装工程半年。保修期自竣工验收签字之日起计。 第五条材料设备供应 （一）工程所需：材料及设备由_____方采购供应至_____场地（仓库）。 （二）工程所需：材料及设备_____由方采购供应至_____场地（仓库）。 （三）材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。 （四）工程材料和设备差价的处理办法：_____。 第 3 页共 8 页
文件编号：RHD-QB-K9527 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 建设工程施工合同范本（普通）标准版本
建设工程施工合同范本（普通）标 准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 建设工程施工合同条件 一、词语涵义及合同文件 第１条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： １．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 ２．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在
协议条款中指定的代表人。 ３．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 ４．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。 ５．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监 理。 ６．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 ７．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 ８．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。 ９．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各
级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 １０．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 １１．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 １２．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 １３．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 １４．工期：协议条款约定的合同工期。 １５．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 １６．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。
建筑工程施工合同网上备案流程 一、网上备案程序 （一）本省建筑工程施工合同的备案 1.承包人使用XX省建筑市场信用管理平台USBKEY密码锁登录XX省建筑市场信用管理平台，进入建筑工程施工合同备案管理模块，选择“施工总承包（专业承包）”、“专业分包”网上格式合同并填写合同内容后，承包人打印出载有二维码及防伪水印的备案合同（合同文本也可以从系统中导出pdf文本打印)，合同“通用条款”可不打印。发包方、承包方签字盖章确认施工合同后，上传到建筑工程施工合同备案管理模块，同时上传中标通知书，不经招标方式发包的工程，需上传相关部门的核准文件或其他证明文件的扫描件。依据总承包合同约定进行分包的专业分包合同，应上传经备案的总承包合同（协议书及专用条款），总承包合同对专业分包内容没有约定的，应上传发包人同意总承包人进行专业分包的文件。 备案合同备案码由系统自动生成（通过扫描合同二维码可查看项目名称、项目机构主要人员及备案码等项目信息）。对应的编码规则：项目所在地行政区划（6位数）十年、月、曰（8位数）十流水号（2位数）十承包方式(代码：A总承包，B专业承包，（专业分包）及标段编号。如：2014年11月11日某施工单位总承包南京市建邺区某小区工程一标段项目（1-5号楼），其合同备案码则为：3201052014111101A000 (该编码表示为总承包合同);如该项目存在专业分包,则编码为:3201052014111101A01C01。分包合同备案码与总承包合同备案码具有层级关系,专业分包合同备案前须先备案该项目的总承包合同。 2.合同备案管理机构在确认施工合同内容过程中发现有不符合要求的，在系统内说明退回原因后予以退回。合同当事人应及时按要求进行修改或补正，并重新上传相关材料，经合同备案管理机构确认后予以备案。 （二）本省施工企业在省外承接的建设工程施工合同的备案 承包人使用XX省建筑市场信用管理平台USBKEY密码锁登录XX省建筑市场信用管理平台，进入省外建设工程合同登记备案模块，上传建设工程施工合同、XX省建筑业企业外出施工介绍信、中标通知书，不经招标方式发包的工程，需提供相关部门的核准文件或其他证明文件的扫描件。5个工作日内，承包人持相关材料到企业注册所在
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数_______天 开工日期：_____年_____月_____日 竣工日期：_____年_____月_____日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票？） 双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。 第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币（大写：）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款； 2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款； 3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。 第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。 1、甲方于支付元； 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。 3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
（GF—2013—0201） 建设工程施工合同 （示范） 住房和城乡建设部 制国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
最新 建设工程施工合同范本2019 。【导语】依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、 按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。编者为大家提供《建设工程施工合同范本2019》，欢迎阅读。 【篇一】 发包人（全称）： _________________ 承包人（全称） : ______________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称: ________________________________________________________________ 工程地点: _____________________________ 工程内容: _______________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： __________________ 资金来源: _____________________ 第二条工程承包范围 承包范围: ______________________________________________________________ 第三条合同工期 开工日期: _____________________ 竣工日期: _____________________ 合同工期总日历天数 ______________ 天 第四条质量标准 工程质量标准: _____________________________________________________________________________ 第五条合同价款 金额（大写）：___________________________________________ 元（人民币）￥:_______________________ 元。 发包人： 承包人： 法定代表人： 法定代表人： 年月日 【篇二】 发包人（全称）: _________________ 承包人（全称）: _________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
文件编号：RHD-QB-K9114 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 2021工程建设施工合同范本标准版本
2021工程建设施工合同范本标准版 本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 甲方：___________ 乙方：___________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：______________ 工程地点：______________ 第二条工程承包范围
第三条工程工期 1.计划开工日期：_______年_______月_______日,计划完工日期：_______年_______月_______日,总日历天数_______天; 2.主要节点工期：______________ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到 ______________ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同; 2.本合同附件; 3.招投标文件;
4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注：上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范：______________ 第七条甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、
施工合同备案工作流程 事项名称：施工合同备案 校验资料：建设工程施工合同签订各方主体在办理网上备案时，通过会员的身份登陆“绍兴市建设工程施工合同备案系统”直接办理。合同签订各方主体只需按照系统提示的“注意事项”填写合同条款。 一、材料申报： １、对依法招标的施工合同网上备案： （1）施工合同（正副本）； （2）招标文件； （3）中标通知书（核验原件，提交复印件）。 ２、对直接发包的施工合同备案： （1）施工合同（正副本）； （2）建设项目招投标审批表（核验原件，提交复印件）。 办理流程： （一）受理：目前本市开展的合同备案工作主要包括房屋建筑和市政工程，区域范围主要包括越城区、绍兴经济开发区、袍江新区、镜湖新区、绍兴生态产业园、滨海新区。合同备案由我处专业人员接受申请单位的备案申请，并在收到合同草本和完整辅助资料后1到2个工作日内进行网上审查； （二）上传审查资料； （三）按照系统提示填写合同条款； （四）审查合同约定。 1、对照招标文件、中标通知书，对施工合同的签订的单位名称、合同价款（含安全防护、文明施工措施费）、合同工期、质量安全等协议内容及签订日期进行网上审查 2、对照相关法律法规文件，对工程价款支付约定进行审查； 3、在审查过程中发现施工合同协议书及价款约定存在问题或不符合要求的，予以指出，并通过备案系统直接提出整改（修改）意见，经整改（修改）直至符合要求后采用统一的建设工程
施工合同示范文本直接打印合同。 （五）办理备案手续： 审定符合要求的即时，建设工程合同签订双方带齐申报材料到我处盖合同备案专用章。 （六）建设工程施工合同备案资料网上归档。
建设工程施工合同协议条 款完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建设工程施工合同协议条款完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 建设工程施工合同协议条款 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第１条工程概况。 １．１工程名称： 工程地点： 工程内容：
承包范围： １．２开工日期： 竣工日期： 总日历日期： １．３质量等级： １．４合同价款： 第２条合同文件及解释顺序。 第３条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 ３．１合同语言： ３．２适用法律法规： ３．３适用标准、规范： 第４条图纸。 ４．１图纸提供日期
合同编号： 建设工程施工合同（示范文本）（2017版） 签订地点： 签订日期：年月日
建设工程施工合同（示范文本）（2017版）（GF-2017-0201） 住房城乡建设部 国家工商行政管理总局 制定 目录 第一部分合同协议书 一、工程概况 二、合同工期 三、质量标准 四、签约合同价与合同价格形式 五、项目经理 六、合同文件构成 七、承诺 八、词语含义
九、签订时间 十、签订地点 十一、补充协议 十二、合同生效 十三、合同份数 第二部分通用合同条款1. 一般约定 1.1词语定义与解释 1.2语言文字 1.3法律 1.4 标准和规范 1.5 合同文件的优先顺序1.6图纸和承包人文件1.7联络 1.8严禁贿赂 1.9化石、文物 1.10交通运输 1.11知识产权
1.12保密 1.13工程量清单错误修正 2. 发包人 2.1 许可或批准 2.2 发包人代表 2.3 发包人人员 2.4 施工现场、施工条件和基础资料提供2.5 资金来源证明及支付担保 2.6 支付合同价款 2.7 组织竣工验收 2.8 现场统一管理协议 3. 承包人 3.1 承包人的一般义务 3.2 项目经理 3.3 承包人人员 3.4 承包人现场查勘 3.5 分包 3.6 工程照管与成品、半成品保护
3.7 履约担保 3.8 联合体 4. 监理人 4.1监理人的一般规定 4.2监理人员 4.3监理人的指示 4.4 商定或确定 5. 工程质量 5.1质量要求 5.2质量保证措施 5.3 隐蔽工程检查 5.4不合格工程的处理 5.5 质量争议检测 6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工 6.2 职业健康 6.3 环境保护 7. 工期和进度
合同编号： 建设工程施工合同范本（普通） 签订地点： 签订日期：年月日
建设工程施工合同范本（普通） 建设工程施工合同条件 一、词语涵义及合同文件 第１条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： １．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 ２．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。 ３．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 ４．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。 ５．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监 理。 ６．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 ７．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 ８．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
９．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 １０．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 １１．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 １２．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 １３．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 １４．工期：协议条款约定的合同工期。 １５．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 １６．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。 １７．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。 １８．施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 １９．书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 ２０．不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。
工程建设劳务承包合同 甲方: 河南省第一建筑工程有限责任公司( 发包方) 乙方: 郑州振豫建筑装饰工程有限公司( 承包方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本建设工程施工事项协商一致, 订立本合同。 一、工程概况 纬四路十五号院( 二食堂) 改建工程位于郑州市东部纬二路与花园路交叉口东100米, 为高层住宅。该工程地下一层, 地上二十五层。其中地下室1573 m2, 车库1075 m2, 一层1320m2, 二层1320 m2, 标准层953 m2, 建筑总高度81.6m。 工程施工依据: 施工图纸、答疑、会审纪要、设计变更等相关技术资料。 二、施工承包范围: 1、图纸及答疑、会审纪要、变更所示框架结构主体所有砼构件所有工作内容。( 单项变更工程造价5.0万元以上、累计80万元以上部分单价按实结算调整人工费, 以内部分不予调整人工费, 其招标单价已包含此部分费用单价25元/工日) 。主体施工期间, 现场不再出现计时用工。 2、图纸所示基础、地下室所有工作内容( 除卷材防水层外) , 人工配合机械挖土、回填土按河南定额有关规定按25元/工日给予结算, 车库、独立基础挖土, 碎桩头清理, 电梯井挖土含在人工配合机械挖土方内, 截凿桩头不在承包范围内。
3、钢筋电弧焊、电渣压力焊( 含机械、焊剂等材料) 、锥螺纹( 锥螺纹由甲方提供) 连接工作内容。 4、建施、结施图纸所示预留洞、雨水管、冷凝水管、穿墙管等预留洞留置, GZ、QL、GL分项工程的施工。 5、按安全规范对高层建筑施工现场所要求的安全防护及现场文明施工工作内容。不含整体提升架搭拆, 但含一、二、三层外双排防护架体的搭设和拆除, 工地四周、临街防护通道的搭拆。 6、所有临建设施的搭拆及退场前前局部设施的拆除和移位。 7、机械设备的安装和拆除( 塔吊、施工电梯除外, 但甲方有权要求乙方提供人工等方面的配合) 。塔吊、施工电梯基础施工不再结算。 8、场内材料二次搬运、回填土运距及需乙方提供人工配合的材料( 如钢筋、方木、大板等) 的装卸。 三、工期及劳动力要求: 开工日期: 以实际开工日期为准, 垫层混凝土具备施工开始计算工期。 劳力要求: 1、挖土3日历天, 人数90 人; 2、垫层、筏板30日历天, 人数140人; 3、地下室15日历天, 人数150人; 4、一层12日历天, 人数150人; 5、二层25日历天, 人数180人; 6、标准层6日历天/层, 人数120人;
江阴市建设工程施工合同备案应当提交的书面材料 一、施工总承包合同备案（施工合同需要在江苏省建筑市场信用管理平台上传合同复印件，参见《江阴合同网上备案流程） 1、《江阴市施工总承包合同备案表》（附件一，一式五份） 2、全部施工总承包合同正、副本 3、中标通知书或直接发包通知书复印件（核原件） 4、总承包企业已办理的《江苏省建筑业企业信用管理手册》或资质核验（省外建筑业企业）、企业单项核验登记表（外地进澄建筑业企业）复印件（核原件） 5、项目管理机构人员岗位资格证和身份证的原件、复印件，提供近六个月社保缴费证明原件、复印件 （项目管理机构人员应包括项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员等。岗位资格证书注明了单位名称的，应与本人执业单位一致。） 6、农民工工资支付承诺书（附件五） 注：直接发包项目：合同备案表上总承包标的内容与直接发包通知书发包内容一致； 公开招标项目：（1）项目管理机构人员（五大员）必须与投标时人员一致 （2）合同备案表上总承包标的内容与中标通知书中标范围和内容一致 二、专业承包合同备案（施工合同需要在江苏省建筑市场信用管理平台上传合同复印件，参见《江阴合同网上备案流程） 1、《江阴市专业承包合同备案表》（附件二，一式五份） 2、全部专业承包合同正、副本 3、中标通知书或直接发包通知书复印件（核原件） 4、专业承包企业已办理的《江苏省建筑业企业信用管理手册》或资质核验（省外建筑业企业）、企业单项注册或长期注册登记表（外地进澄建筑业企业）复印件（核原件） 5、项目管理机构人员岗位资格证和身份证的原件、复印件，提供近六个月社保缴费证明原件、复印件 （项目管理机构人员应包括项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员等。岗位资格证书注明了单位名称的，应与本人执业单位一致）。 6、农民工工资支付承诺书（附件五）
2020年最新建设工程施工合同（示范文本） 发包人(全称)： 承包人(全称)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 结构形式：层数：建筑面积： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 工期：天 开工日期： 竣工合同： 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 1、合同总价(大写)： (人民币)元 (小写)：元 (其中：工程暂列金额元，计日工元，材料暂估价和专业工程暂估价元，安全文
明施工措施费元，总承包服务费元。) 2、综合单价：详见承包人的已标价工程量清单。(见附件4：) 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: (1) 本合同协议书; (2) 中标通知书; (3) 投标函及投标函附件; (4) 本专用合同条款; (5) 本通用合同条款; (6) 技术标准和要求; (7) 图纸; (8) 已标价工程量清单(附件4：); (9) 招标文件、招标文件澄清及修改; (10) 其他合同文件。 双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。 八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同双方约定后生效。 发包人：(公章) 承包人：(公章) 地址：地址： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工合同范本XX 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
现今，房产领域发展迅速，建筑市场日渐繁荣，因建设工程施工合同无效而引起的纠纷呈现不断上升态势。建设工程施工合同怎么写呢？以下是华律为大家整理的建设工程施工合同范文，欢迎参考阅读。 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经过友好协商，双方就平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成一致，签订本合同。 一工程概况 工程名称：平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作 工程地点：平武县豆叩镇华丰村 工程内容： ①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理（92 米 70米8米）计51520立方米（含运输，运距不超过5km） o ②、厂区场平后保坎建设（92米8米高米宽［均距］）计：1840m3 ③、厂区道路硕化建设（130米10米）计：1300平方米 ④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。 ⑤、待建部分场地绿化处理工程。 ⑥、厂房建设图纸范围内容。 ⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理（承裁30吨）c ⑧、办公区域的装饰部分。
工程承包范围：上述工作范围。 工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。 二、工程质H要求：合格。 三、工程工期约定：20xx年1月1日进场，竣工日期 20xx年6月30日。 四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建 手续由甲方提供。 五、乙方必须按照国家建设标准保质保虽，按期完成施 工。 六、工程造价及支付： 此工程为合同包干价，总计工程造价为万元（大写：伍佰壹拾陆万参仟元整）。 支付情况： 1、甲方必须按乙方月进度已完工程虽的85%戒付（每月25日结算当月工程虽）; 2、工程完工后，甲方将工程款在一月内（25工作日内） 付至97%; 3、剩余工程款3咐保修金，保修期为一年，到期后无 质虽问题甲方全额支付给乙方。 七、组成合同的文件： 组成合同的文件包括： 1、本合同协议书；
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
2019年最新建设工程施工合同（示范文本） 发包人(全称)： 承包人(全称)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 结构形式：层数：建筑面积： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 工期：天 开工日期： 竣工合同： 四、质量标准 1/ 3
工程质量标准： 五、合同价款 1、合同总价(大写)：(人民币)元 (小写)：元 (其中：工程暂列金额元，计日工元，材料暂估价和专业工程暂估价元，安全文明施工措施费元，总承包服务费元。) 2、综合单价：详见承包人的已标价工程量清单。(见附件4：) 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: (1) 本合同协议书; (2) 中标通知书; (3) 投标函及投标函附件; (4) 本专用合同条款; (5) 本通用合同条款; (6) 技术标准和要求; (7) 图纸; (8) 已标价工程量清单(附件4：); (9) 招标文件、招标文件澄清及修改; (10) 其他合同文件。 双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的 2/ 3
定义相同。 八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同双方约定后生效。 发包人：(公章) 承包人：(公章) 地址：地址： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真: 传真： 开户银行：开户银行： 3/ 3