市政类设施管理监理合同
（201 年月—201 年月）
甲方：
乙方：
根据会议纪要（2015年第7号）要求以及批准的公开招标申请，对城市市政类设施的管理监理项目进行了公开招标，确定了为市政类管理监理队伍。为明确甲乙双方责任、义务，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据201 年月《城市市政类设施管理监理项目（标段二：市政类设施管理监理）》招标文件要求和投标文件中的承诺及答疑中有关问题的意见，双方就有关事项协调一致，订立本合同。
一、工程概况及内容
1、项目名称：设施管理监理项目
2、项目地点：城区
3、项目内容：按照甲方指定的养护管理要求及规范对高新区城市市政（道路）设施养护管理、公共照明及其配套设施的管理与维修等项目进行监督管理；对养护管理工作进行跟踪监理；对养护管理方案进行审核；对养护管理措施的效果进行核实；协助甲方对养护管理工作进行考评；监理期内管养项目发生工程量的检查与确认；对各养护管理单位安全及文明施工管理等方面进行监督管理；对城市各项市政交接工程按照甲方要求组织验收和移交；对管养单位城市防汛工作进行监督管理；协助甲方开展市政方面其他工作等。
二、承包方式及工程造价
本项目费用为每年万元，总价包死。
三、监理期
监理自201 年月日起至201 年月日止，监理期为年。
四、项目有关规定和要求（包括但不限于）
1、总体要求：
1.1乙方必须成立专门管理机构，配备相关人员（含现场监理人员）、交通工具及办公场所。
1.2乙方的投标文件必须包含针对本项目特点所编制的监理实施方案；
1.3乙方在中标后要严格按照上述方案执行，除非其更改的方案优于原招标方案且经甲方确认后，方可更改；
1.4乙方必须严格按照合同、招标文件及甲方要求对本项目进行全面监理；
1.5乙方必须对甲方安排所有养护管理过程做好监控。在维修时必须要有监理进行旁站，做好监理旁站记录。节假日、重大活动等特殊时期，现场监理人员应加强巡查。
2、监理人员：
2.1监理人员应本着“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则，按照监理合同及相关法律、法规的要求，严格、严密、科学、公正地进行监理服务。并为甲方提供与其水平相适应的咨询意见。
2.2监理单位应至少确保两名现场监理人员对养护管理工作进行不定时、不定期的巡查，如若出现特殊状况或甲方要求，应适当增加监理人员。工程监理另派人员进行监理。
2.3监理员要求为应能够胜任监理合同约定的监理服务工作，监理人配备的监理岗位人员必须具有相关专业知识和监理经验，其职称、专业、年龄、资格、资历、业绩、数量等须满足的要求和《市政工程施工监理规范》等国家相关规定，。所派监理人员不得监理本范围外的项目。如监理人员不称职，甲方有权要求监理单位更换监理人员。
2.4监理人应监督管养单位提交人员、设备备案资料，留一份自身备案，另一份加意见并盖章后交委托人备案。
2.5监理人需向甲方提交监理工作计划(其中包括成员结构名单、监理程序、措施、制度等材料)。
2.6监理人必须坚持每日巡查，对承包人的工作实行业务监督和
指导。建立巡查日志记录制度和巡查情况报告制度。做好每天的监督巡查记录和存档工作，当月的巡查记录汇总后于次月五日前上报委托人。不按时上报或上报资料不齐或弄虚作假的，每次监理人应向委托人支付违约金2000元。违反本条约定累计达3次的，委托人可单方解除合同。
2.7监理员在履行本合同的义务期间，应运用自身的技能，为甲方提供相应的咨询意见，认真、勤奋地工作。落实甲方布置有关绿化养护的各项工作，协助甲方实现本项目预定的目标。
2.8发生突发的损坏事件时，监理人应及时向委托人报告，并按委托人的指示进行处理。监理人如违反本条约定或因此产生不良影响的，委托人有权扣减监理费总额3%作为监理人的违约金。
2.9按时完成甲方布置的其它与本项目有关的任务。
3、监理参照标准：《市政排水管渠工程质量检验评定标准》、《沥青路面施工及验收规范》、《公路路面基层施工技术规范》、《市政工程质量检验评定标准》、《路灯照明施工规范》等国家相关标准和规范验收工程以及甲方制定的养护管理要求等。
五、工程价款支付方式
每半年支付一次管理费。
六、其他条款：
1、监理单位接受甲方的委托，直接对养护管理单位的管养过程实施监督管理。监理单位应按甲方要求提交监理周报及监理业务范围内的专项报告，监理工作报告应客观反映监理的管养项目当月工作的详细情况、存在的问题、处理方法、处理结果、甲方交办事项落实情况以及下月计划等，必须做到资料准确、重点突出、语言简练并附有必要的图表和照片。
2、监理单位根据相关标准对管养质量每月进行考评，并将结果如实报告甲方，如管养单位能按照合同签定的内容，按时按质按量完成管养项目，并通过检查打分考核，作为甲方向管养单位支付养护费用的依据。
3、监理巡查时发现一般性问题时监理人员可先口头通知管养单位改正，并做好文字记录，较为严重的问题必须及时呈报甲方，并根
据甲方处理决定或授权签发《整改通知》，填写整改内容必须客观准确，整改通知书必须有管养单位盖章认可或其专职管理人员签字确认已签收。应贯彻落实甲方处理决定，并跟踪、监督整改措施落实情况。
4、监理每周必须定期向管养单位收取本周的巡查及维修记录及下个周的工作计划。
5、监理人所派现场的监理人员工作不及时或无故缺席的，第一次给予警告，第二次罚款500元，第三次予以清退。
6、监理单位因没有履行合同约定的监理职责或监理失误而影响本项目质量的，甲方有权扣减监理费总额的 2.5%作为监理单位违约金。若监理单位的工作人员与管养单位恶意串通，弄虚作假，隐瞒管养单位违反合同规定的质量要求之事实的，甲方有权单方面终止监理合同。
7、监理人驻地监理机构及其职员不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。
8、监理单位应按甲方要求，参与应对自然灾害等应急性任务。
9、在监理工作中，监理单位应定期组织与主持有关各方代表参加的监理例会，沟通各方情况交流信息和协调处理、研究解决有关管养方面的问题，并由项目监理人员整理好会议纪要。（其主要内容包括：会议时间、地点、主持人和与会人员姓名、单位及职务，议定的事项及负责落实单位、时间要求，以及要求解决落实的问题）。会议纪要经监理单位总监审阅、由与会各方代表签认后发至与会各方，并作签收记录。
10、监理单位需在城区或其附近（方圆2公里）配备固定办公场所，监理人员除巡查、管理或进行甲方安排其他工作外，需在办公场所值班，确保随叫随到。并自行配备巡查车辆等设备用于解决监理期内的巡查及其他管理交通问题。
八、合同组成
除以上要求外，招标文件、投标文件、乙方在项目投标时的承诺、施工设计图纸以及有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为合同的组成部分。
未尽事项，在施工中双方协商解决，并形成书面文字存档。
合同一式陆份，甲方两份、乙方两份，甲方备案两份。甲方、乙方及监督方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：代表（签字）：
乙方（盖章）：代表（签字）：
监督方（盖章）：代表（签字）：
二〇一五年六月二十五日
市政类设施管理监理合同 （201 年月—201 年月） 甲方： 乙方： 根据会议纪要（2015年第7号）要求以及批准的公开招标申请，对城市市政类设施的管理监理项目进行了公开招标，确定了为市政类管理监理队伍。为明确甲乙双方责任、义务，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据201 年月《城市市政类设施管理监理项目（标段二：市政类设施管理监理）》招标文件要求和投标文件中的承诺及答疑中有关问题的意见，双方就有关事项协调一致，订立本合同。 一、工程概况及内容 1、项目名称：设施管理监理项目 2、项目地点：城区 3、项目内容：按照甲方指定的养护管理要求及规范对高新区城市市政（道路）设施养护管理、公共照明及其配套设施的管理与维修等项目进行监督管理；对养护管理工作进行跟踪监理；对养护管理方案进行审核；对养护管理措施的效果进行核实；协助甲方对养护管理工作进行考评；监理期内管养项目发生工程量的检查与确认；对各养护管理单位安全及文明施工管理等方面进行监督管理；对城市各项市政交接工程按照甲方要求组织验收和移交；对管养单位城市防汛工作进行监督管理；协助甲方开展市政方面其他工作等。 二、承包方式及工程造价 本项目费用为每年万元，总价包死。 三、监理期 监理自201 年月日起至201 年月日止，监理期为年。 四、项目有关规定和要求（包括但不限于）
1、总体要求： 1.1乙方必须成立专门管理机构，配备相关人员（含现场监理人员）、交通工具及办公场所。 1.2乙方的投标文件必须包含针对本项目特点所编制的监理实施方案； 1.3乙方在中标后要严格按照上述方案执行，除非其更改的方案优于原招标方案且经甲方确认后，方可更改； 1.4乙方必须严格按照合同、招标文件及甲方要求对本项目进行全面监理； 1.5乙方必须对甲方安排所有养护管理过程做好监控。在维修时必须要有监理进行旁站，做好监理旁站记录。节假日、重大活动等特殊时期，现场监理人员应加强巡查。 2、监理人员： 2.1监理人员应本着“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则，按照监理合同及相关法律、法规的要求，严格、严密、科学、公正地进行监理服务。并为甲方提供与其水平相适应的咨询意见。 2.2监理单位应至少确保两名现场监理人员对养护管理工作进行不定时、不定期的巡查，如若出现特殊状况或甲方要求，应适当增加监理人员。工程监理另派人员进行监理。 2.3监理员要求为应能够胜任监理合同约定的监理服务工作，监理人配备的监理岗位人员必须具有相关专业知识和监理经验，其职称、专业、年龄、资格、资历、业绩、数量等须满足的要求和《市政工程施工监理规范》等国家相关规定，。所派监理人员不得监理本范围外的项目。如监理人员不称职，甲方有权要求监理单位更换监理人员。 2.4监理人应监督管养单位提交人员、设备备案资料，留一份自身备案，另一份加意见并盖章后交委托人备案。 2.5监理人需向甲方提交监理工作计划(其中包括成员结构名单、监理程序、措施、制度等材料)。 2.6监理人必须坚持每日巡查，对承包人的工作实行业务监督和
一、单项选择题(共50题,每题1分每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,其中核心的制度是() A.项目法人负责制 B.招标投标制 C.工程监理制 D.合同管理制 答案：D 2.下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是() A.设计单位 B.工程咨询单位 C.监理单位 D.材料设备供应单位 答案：A 3.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是() A.政府机关
C.项目监理机构 D.社会团体 答案：C 4.下列合同法律关系中,建筑材料可以成为合同客体的是() A.施工合同 B.设计合同 C.买卖合同 D.勘察合同 答案：C 5.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成() A.表见代理 B.法定代理 C.指定代理 D.委托代理
6.因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是()。 A.由被代理人自行承担责任 B.由代理人自行承担责任 C.由第三人自行承担责任 D.由被代理人与代理人承担连带责任 答案：D 7.保证法律关系应当参加的主体至少有() A.保证人、被保证人 B.保证人、被保证人、债权人 C.被保证人、债权人 D.保证人、债权人 答案：B 8.在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为() A.一般保证
B.附生效条件的保证 C.连带责任保证 D.保证无效 答案：C 9.下列组织或机构中，不能作为保证人的是() A.非银行金融机构 B.国家机关 C.***** D.合伙企业 答案：B 10.设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自()之日起生效。 A.合同签字盖章 B.实际交付 C.发包人完成设计任务书审批 D.设计人收到发包人设计基础资料
道路工程建设项目 施工监理合同协议书 项目业主： 监理单位：
道路工程建设项目 施工监理合同协议书 项目业主： 监理单位： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工监理事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 项目名称：道路工程建设项目(工程总造价约万元)。 工程地点： 工程内容：道路、雨水（污水）管道、照明、绿化等。 资金来源：已到位。 总监理工程师： 驻地监理工程师： 试验工程师： 现场监理旁站： 车辆:1辆办公车辆。辅助人员:司机1人,厨师1人。 二、工程监理范围 监理范围：道路工程建设项目（包括施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段及缺陷责任期阶段的监理服务） 三、监理期限：新乡市新东区新智街道路工程建设项目开工之日起至本工程
项目竣工并办理完成相关的备案手续，完成所有与工程项目相关的监理工作内容后终止。 四、监理服务费用 监理服务费包干总价：（大写）；其监理费支付按月支付（按照施工合同工期平均到每个月支付,每月10日前支付上月监理服务费；合同工期结束后14天内全部支付完）。该包干总价包括但不限于从事本工程监理项目工作所发生的全部费用（含节假日），包括但不限于人工费、管理费、利润、税金、加班费、现场监理设备费、现场监理设备使用费、分部验收费、交通费、办公费等涉及本项目监理的全部费用。 五、合同通用条件、专用条件： 1．定义与解释 1.1定义 本文用词定义如下，但根据上下文另有其意义的除外。 1.1.1 工程为完成项目所实施的一项或若干项永久或临时工程(包括向发包人提供的物资和设备)。本项目名称：新乡市新东区新智街道路工程建设项目。 1.1.2 服务监理人根据监理合同所承担的工作，包括正常的服务、附加的服务、额外的服务，亦称监理服务。 1.1.3 发包人（业主）委托监理人提供监理服务的法人或其合法继承人或其合法受让人。发包人（业主）：新乡市新东开发建设投资有限公司。 1.1.4 监理人受发包人委托提供监理服务并具有监理资质证书的法人或其合法继承人或其合法受让人。 1.1.5 监理机构由监理人派出并代表监理人履行监理合同的现场监理组织。
监理工程.合同管理 一、合同分析要点 进行建设工程监理，监理工程师的权利和责任都来自于合同，所以监理单位应全力配合建设单位做好合同管理的工作内容，合同要点分析是进行合同管理的关键性工作。 合同要点分析如下： 1、工程变更 1)工程变更无论由谁提出和批准，均须按工程变更的基本程序进行处理； 2)(工程变更记录)必须经监理单位签认后，施工单位方可执行； 3)(工程变更记录)的内容必须符合有关规范、规程和技术标准； 4)(工程变更记录)填写的内容必须表述准确、图示规范； 5)工程变更的内容及时反映在施工图纸上； 6)分包工程的工程变更通过总施工单位办理； 7)工程变更的费用由施工单位报项目监理部，由监理工程师进行审核后，总监理工程师签认； 8)工程变更的工程完成并经监理工程师验收合格后，按正常的支付程序办理变更工程费用的支付手续。 2、工程暂停及复工 1)在出现以下5种情况时总监理工程师可以签发《工程暂停令》： ①建设单位要求暂停施工、且工程需要暂停施工； ②为了保证工程质量而需要进行停工处理； ③施工出现了安全隐患，总监认为有必要停工以消除隐患； ④发生了必须暂停施工的紧急事件； ⑤施工单位未经许可擅自开工，或拒绝项目监理机构管理。同时，
应根据停工的影响范围和影响程度，确定工程项目停工范围。 2)在监理合同有约定或必要时，签发《工程暂停令》前，征得建设单位的同意。 3)在施工暂停原因消失、且具备复工条件时，总监理工程师应及时签发工程复工报审表，指令施工单位继续施工。 4)由于非施工单位且非上述②、③、④、⑤条原因时，总监应在签发工程暂停令之前，应就有关工期和费用等事宜与施工单位进行协商。 5)签发工程暂停指令后，监理工程师协同有关单位按合同约定，处理好因工程暂停所诱发的各类问题。 3、工程延期 1)项目监理部对符合施工合同文件规定的原因造成的工程延期事件给予受理。 2)项目监理部在工程延期事件发生后，施工单位按合同约定和在合同约定期限内提交工程延期申请和延期事件的详细资料及《工程临时延期申请表》的情况下，受理施工单位提出的延期申请。由总监签署工程临时延期申请表并通报建设单位。当施工单位提交最终的工程延期申请表后，项目监理部应复查工程延期及临时延期情况，并由总监签署工程最终延期审批表。 3)项目监理部在做出临时工程延期批准或最终的工程延期批准之前，均应与建设单位和施工单位进行协商。 4)项目监理部应依据： ①施工合同中有关工程延期的约定：②工期拖延和影响工期事件的事实和程度；③影响工期事件对工期影响的量化程度。确定批准工程延期的时间。
2013年监理工程师《建设工程合同管理》真题及参考答案文字版 一、单项选择题（共50题。每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。 1. 关于保证人资格的说法，正确的是（）。 A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人 B.企业法人得分支机构一律不得作为保证人 C.医院可以作为保证人 D.学校不得作为保证人 2. 关于连带责任保证的说法，正确的是（）。 A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任 B.连带责任保证的债务人在债务履行其满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任 C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债务人才可以要求连带责任保证人承担保证责任 D.主合同的债务人经审判应履行债务，其债务人财产依法强制执行人不能履行，债权人才可以要 求连带责任保证人承担责任 3.关于抵押的说法，证券的是（）。 A.抵押的财产不转移占有 B.抵押的财产应当为抵押人所有 C.徒弟所有权可以作为抵押物 D.抵押合同应自登记之日起生效 4．某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖。得款2000万元。 银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。 A.全部归银行所有 B.返还施工企业550万元 C.返还施工企业600万元 D.返还施工企业750万元 5..关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。 A.投标保证有效期应从投标时算起 B.投标保证有效期应从开标日起算 C.投标保证有效期不得延长 D.投标保证有效期应长于投标有效期 6.关于合同形式的说法，正确的是（）。 Ａ.合同法对合同形式的要求是以要是为原则
市政道路工程对监理合同的管理及合同违约的处理 1、监理合同签订前的管理 （1）监理招标时，对监理投标人的资格、资信和履约能力进行审查，通过资格的预审，对潜在的监理投标人资质进行审查。 （2）监理合同的签订采用监理合同示范文本，根据招标文件和中标人投标文件，按监理合同标准条件逐条进行谈判，对需要修改的、补充的、具体确定的条款要逐条落实，并写入监理合同专用条件。经过谈判，双方对监理合同内容取得完全一致意见，即可签订工程建设监理合同协议书，双方签字盖章监理合同即生效。 （3）在与其他承包人，如勘察设计，施工、设备材料供应单位，签订合同时明确写入监理人与其他承包人的关系是监理与被监理的关系，以便于监理人监理工作的开展。 2、监理合同履行中的管理 （1）做好费用支付的管理。要求监理单位委托合同签订后向业主提交一份合格的履约担保。随着工程的进行，按监理合同约定的计算方法、支付时间与金额支付监理单位的酬金，不拖延，以免支付逾期违约金，并由有关人员建立监理费用支付台帐。 （2）做好合同代替性信件的管理。建立监理合同管理
台帐或采用计算进行管理，准确及时地记录双方对合同的修改、增减监理工作量、变更监理费等的来往信函、协议的确认情况。 （3）对监理人员履行监理合同的义务随时进行检查，对其违约行为进行管理，督促其按照合同协议履约。 合同违约的处理 一、违约处理的原则 1、防止或减少违约事件发生，在监理过程中发现有可能出现事件时，及时提醒有关方面，防止或减少违约事件发生。 2、以合同约定公平处理：对已发生的违约事件，以事实为依据，合同约定为准绳，公平去处理，保证委托人的合法权益。 3、认真听取各方意见，充分协商的基础上确定解决方案。 二、违约处理 1、受损失方向项目监理部提出违约事件的申诉。 2、监理工程师对违约事件进行调查、分析，提出处理方案。 3、在与双方协商一致的基础上，评估工期及费用损失的数量，由总监签发。
2016年监理工程师《合同管理》真题及答案 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1、市场经济主要是依据()规范当事人的交易行为。 A、行政手段 B、合同 C、诚信 D、道德 参考答案：B 2、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。 A、取得相应的执业资格证书 B、有依法成立的公司 C、具有中华人民共和国国籍 D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力 参考答案：D 3、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是()。 A、借款合同 B、勘察合同 C、施工合同 D、技术转让合同 参考答案：A 4、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是()。 A、因国际禁运解除进口设备运输合同 B、因战争导致在建工程合同工期延长 C、因建设意图g改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围 D、因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同 参考答案：C 5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标，中标后***的合同义务由()c承担。 A、施工企业法定代表人 B、拟派项目经理 C、施工项目部 D、施工企业 参考答案：D 6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款
***，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为()。 A、公司甲 B、公司乙 C、银行 D、登记机关 参考答案：A 7、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。 A、4月30日 B、5月5日 C、5月15日 D、6月14日 参考答案：D 8、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是()。 A、大雨造成现场档案资料损毁 B、雷电击毁现场施工用配电柜 C、设计错误导致部分工程拆除重建 D、施工机械过度磨损需要停工检修 参考答案：B 9、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。 A、申请人须知前附表 B、资格审查办法 C、投标人须知前附表 D、资格预审公告 参考答案：B 10、根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是()。 A、建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目 B、项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目 C、技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目 D、构成内容多且专业性强的大型项目 参考答案：C
合同编号：YT-FS-8004-56 监理服务合同范文(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
监理服务合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 1. 词语定义 1.1 下列名词和用语，除上下文另有规定外，应具有如下定义。 (一)“项目”是指采购单位委托指定范围需实施监理的项目。 (二)“建设单位”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人。 (三)“承建单位”是指承接本项目建设开发的公司。 (四)“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。 (五)“监理机构”是指监理单位派驻本项目现场实施监理业务的组织。 1.2 本项目监理合同适用的法律法规包括国家和
本省、市法律、法规和规章等。 2. 监理工作的时间和地点 2.1 监理周期：本项目工期100天 2.2 监理地点：建设单位指定地点 3. 监理费用支付方式 在签定合同后付20%，计万元;工程完工后付20%，计万元;工程结顶后付30%，计万元;竣工验收后，根据决算付足监理费的95%，余额5%待保修期满后支付。 4. 监理工作范围 监理单位按照建设目标和要求，遵循国家、省、市市政公共项目建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和用户需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调。对项目的应用软件开发、设备和系统购置、安装调试、系统测试、技术培训等方面的质量、进度和投资等进行全面控制。对项目建设合同的执行、项目建设文件资料等进行管
9、合同管理 9.1合同管理的监理工作内容、原则、程序和方法 9.1.1合同管理的监理工作内容 ⑴合同管理的监理工作内容 1)协助业主确定本工程项目的合同结构； 2)协助业主起草与本工程项目有关的各类合同（包括施工、材料和设备定货合同），并参加与各类合同谈判； 3)进行上述各类合同的跟踪管理，包括合同各方执行合同情况的检查； 4)协助业主处理与本工程项目有关的索赔事宜及合同纠纷事宜； 5)向业主递交有关合同管理的报表和报告。 9.1.2合同管理的工作原则 合同管理是指监理工程师对工程项目建设中业主与设计、材料设备、施工承包商签订的合同的管理工作，从合同条件的拟订、协商、签署、执行情况的检查和分析等环节进行的组织管理工作，以期通过合同体现“三大控制”的任务要求，维护合同订立双方的正当权益。 在业主签订上述合同时，项目总监应注意在这些合同中有明确的监理工程师地位、管理权限及协调关系的内容，以便监理工程师按合同条件对合同的执行进行监督管理。 合同管理的原则是要求监理工程师从监理目标控制角度出发，依据有关政策、法律、规章、技术标准和合同条款处理合同问题。
9.1.3
9.1.4合同管理的监理工作方法 监理工程师在工程建设合同管理中主要方法推行合同管理目标制，合同管理目标制是各项合同管理活动应达到的预期结果和最终目的。而合同目标管理的过程有个适宜动态过程，是指工程项目合同管理机构和管理人员为实现预期的监理控制，对工程合同订立时的管理、合同履行中的管理及合同发生纠纷时的管理几个阶段。 9.2合同争议的调整 9.2.1 合同争议调整的基本程序 9.2.2 合同争议调整的具体方法
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案 （多选题） 多项选择题 51．合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括（）。 A．自然人 B．企业法定代表人 C．企业法人 D．非企业法人 E．其他组织 52．能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。 A．合同当事人违约 B．代理发生变化 C．法院判决 D．仲裁机构裁定 E．物价正常波动 53．根据代理权产生的依据不同，代理可分为（）。 A．招标代理 B．委托代理 C．法定代理 D．追加代理 E．指定代理 54．根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有（）。 A．抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿 B．抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿 C．抵押权已登记的，先于未登记的受偿 D．抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿 E．抵押权未登记的，按照债权比例受偿
55．招标人自行组织招标应具备的条件和能力有（）。 A．有与招标工程规模和复杂程度相应的经历 B．有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员 C．有办理招标手续的人员及能力 D．有编制招标文件的能力 E．有组织评标的能力 56．建设工程施工招标投标过程中，可以没收投标保证金的情形有（）。 A．投标截止H期前，投标人撤回投标文件的 B．投标人在投标有效期内撤销投标文件的 C．收到中标通知书后，中标人无正当理由拒绝签订合同的 D．收到中标通知书后，未按招标文件规定提交履约担保的 E．未中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的 57．根据《标准施工招标文件》，应当进行重新招标的情形有（）。 A．投标截止时间后招标人不同意开标的 B．投标截止时间止，投标人少于3家的 C．投标人投诉中标人的 D．经评标委员会评审后否决所有投标的 E．招标人不接受评标评审结果的 58．建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有（）。 A．投标文件中大写金额与小写金额不一致的 B．投标文件中总价金额与单价金额不一致的 C．不同投标人的投标文件异常一致的 D．不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的 E．不按评标委员会要求澄清，说明或补正投标文件偏差的 59．根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有（）。A．评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段 B．初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应 C．评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求 D．初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理
合同编号：_____________ 发包方：_____________________________________________ 法定住址：___________________________________________ 法定代表人：_________________________________________ 职务：_______________________________________________ 委托代理人：_________________________________________ 身份证号码：_________________________________________ 通讯地址：___________________________________________ 邮政编码：___________________________________________ 联系人：_____________________________________________ 电话：_______________________________________________ 传真：_______________________________________________ 帐号：_______________________________________________ 电子信箱：___________________________________________ 监理方：_____________________________________________ 法定住址：___________________________________________ 法定代表人：_________________________________________
第八届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过《中华人民共和国担保法》，自1995年10月1日起实行。P9-10 一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。P10-11 抵押权的实现：协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起1年内请求人民法院撤销该协议。P12 定金的数额由当事人约定，单不得超过主合同标的额的20%。定金合同从实际交付定金之日生效。P13 投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。P13 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。P14 履约保证的形式有履约担保金（又叫履约保证金）、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价的10%；履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价的10%；履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。P14 履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止。P14 安装工程一切险的保险期限是从被保险项目被卸至施工地点时起生效到工程预计
竣工验收交付使用之日止。如验收完毕先于保险单列明的终止日，则验收完毕时保险期也终止。P18 意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。P18 必须招标的范围：1、关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目；2、关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目/3、使用国有资金投资项目；国家融资项目/4、使用国际组织或者外国政府资金的各类建设项目，施工单项合同估算价在200万元人民币以上，或单项合同估算价虽低于200万元人民币，但项目总投资额在3000万元人民币以上的工程应采用招标方式订立合同。P23-24 邀请招标：邀请对象的数目以5-7家为宜，但不应少于3家。P24 给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于5日。申请人对资格预审文件有异议，应当在递交资格预审申请文件截止时间2日前向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复；做出答复前，应当暂停实施招标投标的下一步程序。P26 评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/ 评标委员会一般按照择优的原则推荐1-3名中标候选人。P29 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。P29 重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。P29 勘察费用的支付：在合同履行中，应当按照下列要求支付勘察费用（1、合同生效
中国移动广东公司通信工程监理合同项目名称： 甲方：中国移动通信集团广东有限公司XXX分公司 乙方： 签订日期：
第一部分通用条款 一、总则 为了使[××]工程顺利地按预定计划完成、工程监理管理和进度上都得到确切保证和受控，进一步明确双方在工程监理过程中的权利、义务和责任，经双方协商，一致同意签订本合同，共同遵守，互相监督执行，促进工程建设； 第一条本监理合同本设计合同的合同文件及解释顺序见《通用条款》第三条。 第二条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。 （2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人，本合同中等同于“甲方”。 （3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人，本合同中等同于“乙方”。 （4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。 （5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。
（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。 （7）“工程监理的正常工作”是指双方在单项工程监理合同中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。 （8）“工程监理的附加工作”是指：1、委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；2、由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或延长时间而增加的工作。 （9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据委托方的要求监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。 （10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。 （11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。 第三条合同文件的优先次序：构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优 先次序来判断： 3.1 本合同专用条款; 3.2 本合同通用条款
xx·xx花园项目5期 施工监理 补 充 协 议 委托人：xxxx环达通房地产开发有限公司监理人：xx中房建设监理咨询有限公司 签约时间：20 年月日
委托人：xxx房地产开发有限公司（以下简称甲方） 监理人：xxx建设监理咨询有限公司（以下简称乙方） 一、监理人承诺，并经双方协商一致： 1、监理人同委托人之间签订并用于备案的《建设工程委托监理合同》，仅是为了配合 委托人办理相关的建设监理招投标及合同备案手续； 2、本合同（协议）与备案的《建设工程委托监理合同》之间如有矛盾、冲突或不一致 之处，均按照本（合同）协议的约定执行。 二、监理范围 监理人应实施并完成以下（但不限于）工作内容： 监理人全面负责完成xx花园5期工程(xx幢及相应的地下室)标段范围内所有的建筑 物、构筑物及相关配套工程的施工监理任务，主要包括： 1）、建筑结构：包括土方工程、地基基础工程、桩基、围护结构、地下基础及地上结构； 2）、建筑安装：包括建筑物内外的土建、人防、消防、给排水、供电、电气、防雷、通风、煤气、弱电、通讯、动力、智能化、电梯及其它设备安装等； 3）、建筑主体内门窗工程、保温工程、楼地面工程、屋面工程、室内外装饰工程（包括住宅样板房、入口大堂及电梯厅、楼梯间装修，小区公共辅助设施部分等）；住宅室内精装修（另行监理）。 4）、室外总体工程：包括围墙、门卫、道路、路灯、室外小品、雕塑、花坛、园路铺装、地下管网等； 5）、配套工程：包括煤气调压站、变电站、泵房、垃圾站、小区内市政配套的接口等； 6）、小区园建绿化：园建绿化工程，包括与绿化有关的设备及给排水管道等； 7）、红线范围所属标段内其他临时零星工程或设施：包括施工单位搭设的临设、施工临电、临水、临路等。 8）、监理人应配合委托人办理建设工程监理招投标及监理合同备案，承担建设工程监 理招投标及监理合同备案过程中所涉及的应由监理单位承担的费用。 9）、收集相关工程资料，配合委托人办理竣工验收的相关工作，直至交楼、维保。三、监理目标 1、投资控制目标：按业主控制目标实施； 2、进度控制目标：按施工合同的约定的工期实施进度控制； 3、质量控制目标：符合施工合同的约定的质量标准； 4、安全文明施工控制目标：无重大安全事故，安全文明施工合格。 四、监理人派驻至现场监理项目部的人员应包括：
合同编号： 工程监理 合同文件 甲方： 乙方： 订立时间： 年月日 订立地点：
第一部分建设工程委托监理合同 委托人（甲方）： 受托人（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《工程建设监理规定》等相关法律法规，经过双方平等、自愿协商一致，签订本合同，以资信守。 一、甲方委托乙方监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下： 工程名称： 工程地点： 工程规模：总建筑面积万平米，其中二期面积约为万平米，本合同签订面积为工程面积（以上面积按报建面积为准）。 监理范围： 1> ，项目用地红线内的所有工程，总建筑面积约万㎡（最终面积以甲方报建审批面积为准）； 2>、装修工程、园林工程、市政工程、水电工程、房建工程、综合管线、弱电工程等所有工程，包括但不限于以上工作。 3>、按照过程：（包含但不仅限于以下内容） a)施工准备阶段 b)施工阶段 c)工程竣工后的保修阶段的监理工作 4>、按照工程项目：（包含但不仅限于以下内容） a)土方及边坡（基坑）支护工程 b)基础工程 c)建筑（结构）工程 d)安装工程：给排水、电气（强、弱电）、煤气、消防、设备安装、室外道路、电梯安装工程、配电房安装工程、甲方分包工程、小区配套工程 e)室外工程：道路及室外管网工程、园林绿化工程、室外配套工程等。 二、本合同中的有关词语含义与本合同《标准条件》中赋予它们的定义相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分： 1）本合同协议书；
2）在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件； 3）本合同专用条件； 4）本合同标准条件； 5）其他附件等资料 四、监理单位向业主承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。 五、业主向监理单位承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付报酬。若乙方与甲方合作愉快，则在后期工程合作单位的选择上优先考虑乙方。 六、监理期限： 1、年月日至年月日止，以上监理进场工作的日期以甲方的正式书面通知为准。 2、如果在以上的监理期限内工程没有完成竣工验收，甲方有权要求乙方再免费提供3个月的监理服务，超出3个月则双方再行协商签订补充协议。 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份具有同等法律效力。 业主：（签章）监理单位：（签章） 住所：住所： 签约代表：签约代表： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 邮编：邮编： 电话：电话： 时间：年月日时间：年月日
监理工程合同、信息管理方案 第一节、合同管理 一、合同管理 合同管理主要是通过对工程质量、工程进度、工程投资的有效控制，以达到工程建设项目按施工合同规定的约束条件，优质、按期、高效益的建成投产。从而有效地维护业主的合法权益，同时也督促承包商认真地履行合同规定的责任和义务。合同管理是监理工程师在工程建设全过程、全方位管理中一项综合性的管理工作。本施工项目，涉及的合同较多，监理、管理和协调如此多的工程合同需要采用严密的计划和管理技术，及依靠从类似规模和性质的项目获得的来之不易的经验。我公司将认真贯彻施工承包合同和施工监理合同，站在公正的立场上，充分发挥监理的控制作用与第三方的特殊地位，注意协调好业主、承包商及各协作部门的关系。 1、合同管理的主要内容和监理职责 （1）合同管理的主要内容 ①协助业主进行施工招标工作； ②协助业主监督施工单位全面履行施工承包合同； ③协助业主制定实施各项工程管理制度； ④协助业主处理与工程有关的索赔和合同纠纷事宜； ⑤分析合同执行情况和跟踪管理； ⑥处理工程变更、分包管理、工程延期事宜； ⑦争端与仲裁。 （2）合同管理监理职责 ①监理工程师从项目建设目标出发，根据《合同法》、《建筑法》等法律、法规、政策文件、规章制度、工程技术标准、材料、工程招投标文件和各种合同条款，对工程建设全过程行为，从合同的角度进行管理，处理合同问题。 ②监理工程师熟悉各类合同，包括设计合同、材料设备采购合同、施工合同等应该包括的内容条款，尤其是建设部、工商行政管理部门制定的合同示范文本。对主要合同条件：如施工组织设计及工期、工期延误、质量与检验、安全施工、合同价款与支付、材料设备供应、工程变更、工程分包、索赔、违约和争议、工
（ＧＦ－－） 建设工程监理合同 （示范文本） 住房和城乡建设部制定 国家工商行政管理总局
第一部分协议书 委托人（全称）： 监理人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 . 工程名称：； . 工程地点：； . 工程规模：； . 工程概算投资额或建筑安装工程费：。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 . 协议书； . 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
. 专用条件； 2 / 31 . 通用条件； . 附录，即： 附录相关服务的范围和内容 附录委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名：，身份证号码：， 注册号：。 五、签约酬金 签约酬金（大写）：（￥）。包括： . 监理酬金：。 . 相关服务酬金：。 其中： （）勘察阶段服务酬金：。 （）设计阶段服务酬金：。 （）保修阶段服务酬金：。
（）其他相关服务酬金：。 3 / 31 六、期限 . 监理期限： 自年月日始，至年月日止。 . 相关服务期限： （）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月 日止。 （）设计阶段服务期限自年月日始，至年月 日止。 （）保修阶段服务期限自年月日始，至年 月日止。 （）其他相关服务期限自年月日始，至年月 日止。 七、双方承诺 . 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。 . 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立
第二部分监理服务合同 1. 词语定义 1.1 下列名词和用语，除上下文另有规定外，应具有如下定义。 （一）“项目”是指采购单位委托指定范围需实施监理的项目。 （二）“建设单位”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人。 （三）“承建单位”是指承接本项目建设开发的公司。 （四）“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。 （五）“监理机构”是指监理单位派驻本项目现场实施监理业务的组织。 1.2 本项目监理合同适用的法律法规包括国家和本省、市法律、法规和规章等。2．监理工作的时间和地点 2.1 监理周期：本项目工期100天 2.2 监理地点：建设单位指定地点 3．监理费用支付方式 在签定合同后付20%，计万元；工程完工后付20%，计万元；工程结顶后付30%，计万元；竣工验收后，根据决算付足监理费的95%，余额5%待保修期满后支付。 4．监理工作范围 监理单位按照建设目标和要求，遵循国家、省、市市政公共项目建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和用户需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调。对项目的应用软件开发、设备和系统购置、安装调试、系统测试、技术培训等方面的质量、进度和投资等进行全面控制。对项目建设合同的执行、项目建设文件资料等进行管理。从而使本项目“按期、保质、高效、节约”地完成。 5．监理工作的要求 5.1 按照本项目招标文件第五部分“招标内容及要求”规定的“监理工作内容要求”执行。 5.2 监理单位拟派的项目总监在整个项目执行过程中不得变更，其它参加的人员变更 须取得业主同意。
监理工程师：建筑工程合同管理体系的协调 目前在我国各种大工程越来越多，业主为了成功的实现工程目标，必须签订许多主合同；承包商为了完成他的承包责任也必须订立许多分合同。这些合同从宏观上构成项目的合同体系，从微观上每个合同都定义并安排了一些工程活动，共同构成项目的实施过程。 在这个合同体系中，相关的同级合同之间，以及主合同和分合同之间存在着复杂的关系，在国外人们又把这个合同体系称为合同网络。在工程项目中这个合同网络的建立和协调是十分重要的，要保证项目的顺利实施，就必须对此做出周密的计划和安排。在实际工作中由于这几方面的不协调而造成的工程失误是很多的。合同之间关系的安排及协调通常包含以下几方面的内容。 1、工程和工作内容的完整性 业主的所有合同确定的工程或工作范围应能涵盖项目的所有工作，即只要完成各个合同，就可实现项目的总目标；承包商的各个分包合同与拟由自己完成的工程（或工作）一齐应能涵盖总承包责任。在工作内容上不应有缺陷或遗漏。在实际工程中，这种缺陷会带来设计的修改、新的附加工程、计划的修改、施工现场的停工，导致双方的争执。&考试大&为避免这种现象业主应做好如下几方面的工作。 （1）在招标前认真的进行总项目的系统分析，确定总项目的系统范围。
（2）系统地进行项目的结构分解，在详细项目结构分解的基础上列出合同的工程量表。实质上，将整个项目任务分解成几个独立的合同，每个合同中有完整的工程量表，这都是项目结构分解的结果。 （3）进行项目任务（各个合同或各个承包单位，或项目单元）之间的界面分析。确定各个界面上的工作责任、成本、工期、质量的定义。工程实践证明，许多遗漏和缺陷常常都发生在界面上。 2、技术上的协调 通常技术上的协调包括很复杂的内容，一般有以下几方面。 （1）几个主合同之间设计标准的一致性，如土建、设备、材料、安装等应有统一的质量、技术标准和要求。各专业工程之间，如建筑、结构、水、电、通讯之间应有很好的协调。在建设项目中建筑师常常作为技术协调的中心。 （2）分包合同必须按照总承包合同的条件订立，全面反映总合同的相关内容。采购合同的技术要求必须符合承包合同中的技术规范。总包合同风险要反映在分包合同中，由相关的分包商承担。为了保证总承包合同圆满的完成分包合同一般比总承包合同条款更为严格、周密和具体，对分包单位提出更为严格的要求，所以对分包商的风险更大。 （3）各合同所定义的专业工程之间应有明确的界面与合理的搭接。如供应合同与运输合同，土建合同和安装合同，安装合同和设备供应合同之间存在责任界面和搭接。界面上的工作容易遗漏，而