质保金合同样本
编号：
质保金合同样本
甲
方
乙
方
签订日期
年
月
日
______ 公司
（本合同模板为 Word 格式可根据您的需要调整内容及格式欢迎下载。）
质保金合同样本
合同我们见过很多合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同受法律保护。下文是整理的质保金合同样本欢迎阅读参考!
质保金合同样本一
委托方：_________(甲方)
开户银行：_________(乙方)
建设单位：_________(丙方)
根据建设部、财政部建质[__]7 号和建设厅、财政厅建管[__]46号文件精神为加强_________市建设工程“质量保证金”管理落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程”;质量保证金”专户。为明确三方责任和义务由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下：
1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程”;质量保证金”专户丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”存入乙方乙方为建设项目设立”;质量保证金”专户并在交款通知单回执上签章。
2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位不得挪作他用。
3.建设工程出现质量缺陷问题如原责任单位在规定的时间内不
能履行维修职责甲方委托具有相应资质的单位进行维修的实际发生的费用可以从”;质量保证金”中支付乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。
4.工程达到缺陷期满并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具”;质量保证金”返还书面通知才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。
5.乙方未接到甲方出具”;质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知擅自返还或挪用“质量保证金”的乙方负责由此引起的所有法律责任。
6.本协议未竟事宜按_________文件和相关法律法规办理。
7.本协议一式 3 份甲、乙、丙三方各执一份经三方签字盖章后生效。
甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_____________ 签订地点：_____________
丙方(签章)：_________
_________年____月____日
签订地点：_____________
附件：
建设工程项目”;质量保证金”开户通知书(回执)
根据建设部、财政部建质[__]7 号和建设厅、财政厅建管[__]46
号文件精神_________建设的_________项目在你行设立“保证金”专户”;保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。应交存_________元“保证金”。
开户行：_________(盖章)
专户帐号：______________
经办人：_________(签字)
_________年_________月_________日
质保金合同样本二
合同编号：_________
需方全称：_________(以下简称甲方)
供方全称：_________(以下简称乙方)
产品名称：_________
产品型号：_________
本协议为《采购合同》的附件之一适用于正常采购到货产品及索赔到货产品的质量要求与该合同有同样的法律效力甲乙双方应严格遵守。
甲乙双方以相互信任、相互合作的态度对该协议的以下条款达成一致：
1 产品标准：
乙方应严格按照前期甲方测试确认可以接受的样品性能、以及《技术协议》进行本产品的生产和向甲方批量供货。
2 检验方法：
2.1 样品封样：在第一批供货之前乙方提供两个产品由甲方
研发部、质量检验部和乙方共同签字确认后作为此产品的封样样品以后的.来料检验将以封样样品为检验的标准之一。
2.2 检验依据：《技术协议》规定的所有内容和要求、封样样品、甲方的交验标准、相关国家标准、甲乙双方承认的测试报告为依据进行检验。
2.3 检验数量：按照国家标准 GB2828.1-20__《逐批检查计
数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)》中的抽样方案进行
抽样。其中甲方在来料检验中执行一次抽样方案检查水平为
_________重缺陷 AQL 值为_________轻缺陷 AQL 值为_________.
3 技术支持：
3.1 乙方在第一批供货前五个工作日需向甲方提供必要的出
厂检验标准。
3.2 甲乙双方开始合作后乙方的技术工程师应对甲方的相关
人员进行本产品的技术、检验、维护、服务等知识的培训。培训
需求由甲方提出经双方协商后实施。
4 信息沟通
4.1 甲方在来料检验中发现不合格产品需对乙方开具《供应
商质量问题通报》乙方需在两日内对《供应商质量问题通报》中
质量问题的形成原因、纠正预防措施、措施实施时间等内容以书
面形式进行回复。对于甲方退货批次乙方还需向甲方提供退货批
次的处理方式和相关质量记录。
4.2 乙方每月需对甲方来料检验、生产制程和客服返还的需
要索
赔的产品进行分析并在每月 30 日前向甲方提供分析报告。
4.3 甲乙双方定期召开品质沟通会议会议时间由双方协商确定。
5 问题解决及违约责任
5.1 乙方对本协议第 4 条所列条款执行不利且在甲方提出改进要求后乙方仍无改进迹象甲方有权取消乙方的合格供方资格。
5.2 乙方应保证到货的型号规格与《采购合同》和《技术规格书》一致并完全按照《技术协议书》中的标准供货。对由于到料与《技术规格书》中的标准不一致的甲方有权要求乙方退货、换货并按采购合同的约定承担相应的赔偿责任。
5.3 乙方应承担交货至甲方运输过程中出现的来料损坏、丢失、外包装破损等损失。
5.4 甲方在来料检验时对来料批判定为不合格批时应及时通知乙方乙方应当在一个工作日内派人进行确认。
5.5 当产品在检验、生产过程中发现质量问题乙方工程师应在接到甲方通知后半个工作日内做出反应。
5.6 批量供货时来料检验出现连续_________批不合格;制程淘汰率连续三个月超标(5000 PPM);出现二级批量质量事件(批次同种故障 5%施工安全合同样本
2.个人房屋租赁合同样本范文
2018最新经济合同纠纷起诉状范本 原告：__________________地址：___________________。 法人代表：_________，职务：__________。 被告人：___________________地址：___________________。 法人代表：_________，职务：__________。 诉讼请求： 风险提示： 诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。 另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。1、判令被告偿还原告货款____元。 2、判令被告赔偿拖欠原告货款____个月的利息损失。 3、本案诉讼费由被告承担。 事实和理由 风险提示： 诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。原告和被告____年____月____日商定，被告从原告处购进 ____________（品种及数量），价值人民币________元。原告于____年____月____日将_______用____送至被告处，被告立即开出________元的转帐 1
建设工程造价咨询合同范本 委托单位名称(甲方)： 咨询单位名称(乙方)： 甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。 一、工程地点：**县 二、工程名称： 三、承包内容：项目的造价工作。 四、承包方式： 五、核对完成日期：按甲方要求日完成。 六、承包价格: 本工程项目总价的。 七、付款方式：合同签订日期甲方将预付款人民币)转入乙方账户，乙方完成工程量时，甲方支付乙方80%合同款，待文件递交有关部门后，付剩余20%。(若甲方不能按时付款，造成的后果，由甲方自行承担责任)。 八、甲方责任： 1、甲方应提供与该项目的图纸及技术资料，需甲方协调沟通的事项，甲方应尽全力去协调沟通解决，甲方应在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。
2、甲方应按期支付咨询费。如果甲方在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向乙方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。 3、如发生与本项目有关的差旅、住宿费用，由甲方承担。 4、如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。 5、由于甲方原因使乙方工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方，由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。 九、乙方责任： 1、乙方负责项目造价工作，乙方有权利给甲方提供合理化建议。 2、乙方根据甲方要求时间，保质保量完成任务。 3、如因乙方原因造成工作延误，乙方承担相应责任。 十、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签订之日生效，合同款付清后自动失效。 十一、未尽事宜，双方协商解决。 甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________ 代表人(签字)：_______________身份证号码：____________________
进口仪器设备采购合同 供方（乙方）：合同编号：[2018]CS 需方（甲方）：西南大学需方用户单位： 需方就所需进口仪器、设备（包括相关硬件、软件、集成系统在内，以下统称货物/产品）按照采购程序进行采购（采购项目编号：，分包；项目名称：）后，确定供方为中标（成交）供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国 合同法》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，供、需双方协商一致，签订本合同。 一、商务条款 1.1 货物清单 1 申购号经费号 中文名称 制造厂家 英文名称 品牌型号生产国别 单位数量单价小计 规格技术参数： 合同总价(大写): (小写:) 除1.2价格条件约定外，合同总价已包含但不限于货物、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、验收（试剂耗材消耗）、免费保修期内的售后服务、强制性第三方监督检验机构的验收检验及技术资料等费用。 1、采购内容与本合同各项文件发生抵触的，按本合同第7.1条执行。 注: 1.2价格条件：（DDP、DAP、DAT、CIP等）西南大学项目现场。1.3 外贸代理 1.3.1需方委托经需方招标的外贸代理公司（以下简称外贸合同买方）签订外贸合同， 供方委托（以下简称外贸合同卖方）签订外贸合同。若外贸合同卖方在外贸合 同执行中给需方及外贸合同买方造成任何经济及名誉损失，均由供方承担。 1.3.2需方委托外贸合同买方办理中国境内的货物进口批文、免税手续并代理进口业务。 供方联系人：，电话: 。 1.4付款方式 1.4.1付款安排：需方通过外贸合同买方根据需要及时向外贸合同卖方开立100% L/C（信 用证），其中 90% 货款凭装运单据议付，余款 10% 货到验收合格后 7 个工作日内凭需方验收 报告单议付。 1.4.2质保金：合同生效后，供方支付合同总额10% （计人民币大写元整，小写￥）的款项给需方作为质保金，自验收合格之日起一年后，货物无遗留问题无
【关键字】合同 关于单证的问题： 1.如果监管条件没有B，可以不做出口报检，但如果合同中选了品质证书、质量证书、重量证书、健康证书中的一个，则还是需要出口报检，填写报检单时无需选择通关单，报检后也不会出具通关单，那么出口报关时也不需要提交通关单 2.如果监管条件没有B 要看合同中选了品质证书、质量证书、重量证书、健康证书没有没有的话就不需要报检商检费是0 3.如果合同中选了品质证书、质量证书、重量证书、健康证书中的一个，则还是需要出口报检收取报检费 4.监管条件是J，需要金产品出口证这个不需要申请 5. 14001 （商品编号） BRIEFCASE （商品英文名称） TEXTURED COWHIDE LEATHER, SIZE: L* W* H, PACKING: 1PC/BOX, 10PCS/CARTON （商品英文描述，与合同上商品描述一致） QUANTITY: 800 PCS （商品销售数量，需与与合同商品销售数量完全一致） PRICE: USD14 （商品单价，需与合同商品单价完全一致） 6. POCIB里面业务办理时间不受单据上的日期影响。 7. 学生投保日期写错了，写成昨天了，有没有办法修改 答：不需要修改，不影响流程。 8. 商检费算不算还要看证书 如果监管条件没有B，可以不做出口报检，但如果合同中选了品质证书、质量证书、重量证书、健康证书中的一个，则还是需要出口报检 9. 普惠制产地证/一般原产地证是出口商必须的合同中也会有规定的需要计算预算费用里可以提醒一下 10. POCIB里面做不了2种结算方式，只能选一种 11. 普惠制产地证书/一般产地证也要先去检验检疫局申请光填写是不行的 12. 合同签订完了就可以付款，至于是先付款在发货，还是先发货再付款，就看双方怎么谈了 13. 在POCIB中，如果进口国为美国，需申请一般原产地证书；其他国家可申请普惠制产地证，具体按合同“DOCUMENTS”中规定来办理。 14．下面这个原产地证为什么通不过？ 合同填的时候最后没有点，所以产地证上也不能有点 这个括号，前面和后面都不要有空格 15．押汇 操作步骤： 1.在My City中，点击“银行”的建筑物进入。 2.点击“押汇”按钮，点“开始办理此项业务”。 3.点击“选择合同”按钮，选择所在的合同编号。 4.点击“添加单据”按钮，选择单据“出口押汇申请书”及“交单”业务需提交的单据。 5.点击“办理”按钮，提示成功。 此步骤所需的“出口押汇申请书”需在“业务履约”的“单据中心”里添加并填写完整。在POCIB 系统中，办理押汇需要等待几分钟处理完毕。 交单后不能再押汇
内销商品房预售合同示范 文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
内销商品房预售合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 卖方(以下简称甲方)：_________ 买方(以下简称乙方)：_________ 甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有 关规定，已依法取得北京市_________区(县)_________地块的 国有土地使用权，土地使用面积为_________平方米，土地 使用年限_________年，自_________年_________月_________ 日至_________年_________月_________日止，国有土地使用 证号为_________.甲方在上述地块上建设的_________，现已 具备规定的预售条件，经_________市房屋土地管理局批 准，准予上市预售，商品房销售许可证号为_________房内 证字第_________号。 乙方自愿购买甲方的_________房屋，房屋用途为
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 造价咨询合同
编号：FS-DY-20956 造价咨询合同 （以下简称委托人）与（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。 一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务： 1、项目名称： 2、服务类别： 二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。 三、下列文件均为本合同的组成部分： 1、建设工程造价咨询合同标准条件； 2、建设工程造价咨询合同专用条件； 3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。 四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。 五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、
额度向咨询人支付酬金。 六、本合同的建设工程造价业务自年月日开始实施，至年月日终结。 七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。 委托人：（盖章）咨询人：（盖章） 法定代表人：（签字）法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字）委托代理人：（签字） 住所：住所： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 电话：电话： 传真：传真： 电子信箱：电子信箱： 年月日年月日 Foonshion图文设计有限公司 Fonshion Design Co., Ltd
第四节合同中的价格条款 一、价格术语的含义和作用 1国内外贸易在标价方法上的区别 （1 ）国内贸易 （2 ）国际贸易 2价格术语（Price Term ）的含义 在国际贸易中用几个特定的英文字母来表示买、卖双方交货的地点、费用、责任、风险的划分以及货物所有权转移界限的贸易用语。 3价格术语的作用 1）表明了买卖双方交货的地点 2 ）明确了双方责任和费用的负担 3）划分了风险和货物所有权转移的界限 4）标明了价格构成的因素 5）决定了合同的性质 二、有关价格术语的国际贸易惯例 （一）国际贸易惯例的含义及特点 含义： 国际贸易惯例（In ternatio nal trade customs ）是在长期的国际贸易实践活动中逐渐形成的具有较普遍意义的一些习惯性的做法、解释和规则。
2. 特点: (1)广泛的国际性 (2)普遍的适用性 (3 )非强制的规范性 (4 )发展中的完善性 3. 性质： “国际贸易惯例不是法律，但往往具有法律的性质和作用” 4. 对待惯例的态度：学习、了解、掌握，并会在实际工作中运用，为保护自身的贸易利益服务。 (二)有关价格术语的国际贸易惯例 1. 《1932年华沙-牛津规则》P20 国际法协会专门为解释CIF合同而制定的。 1928年波兰华沙指定，1932年在英国牛津作了修订。共21个条款。 虽然只有21条，但其中中文逐条解说却有300多页。一一《1932年华沙-牛津规则逐条说》 2. 《1990年美国对外贸易定义修订本》P20 是由美国的几个商业团体制定的。1919年时提出：“美国出口报价缩写条例”，后来在1941 年美国第27届全国对外贸易会议上作出了修订，出台了《一九四一年美国对外贸易定义修订本》1990年再次被修订，命名为《1990年美国对外贸易定义修订本》。对6种价格术语进行了解释。 (1) EXW Ex Works 产地交货 (2) FOB Free on Board 在运输工具上交货 (3) FAS F ree Alo ng Side 在运输工具旁边交货 （4）CFR Cost and Freight 成本加运费 （5）CIF Cost, I nsura nee. Freight 成本、保险费、运费
编号：JY-HT-01008 购销合同范本详细版 The contract is a guarantee for both parties and protects legitimate rights and interests 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日
购销合同范本详细版 销货方：________(以下简称甲方) 购货方：________(以下简称乙方) 签约时间：______________ 签约地点：______________ 第一条经购销双方协商交易活动，必须履行本合同条款。具体品类(种)，需签订要货成交单，并作为本购销合同的附件;本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。 签订成交单，除上级规定按计划分配成交外，其余商品一律采取自由选购，看样成交的方式。 第二条合同签订后，不得擅自变更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同;乙方因市场发生骤变或
不能防止的原因，经双方协商同意后，可予变更或解除合同。但提出方应提前通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方，办理变更或解除合同的手续。 按乙方指定花色、品种、规格生产的商品，在安排生产后，双方都需严格执行合同。如需变更，由此而产生的损失，乙方负担;如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同，其损失，甲方负担。 第三条成交单中的商品价格，由双方当事人商议决定，或以国家定价决定。 在签订合同时，确定价格有困难，可以暂定价格成交，上下幅度双方商定。 国家定价的商品，在合同规定的交(提)货期限内，如遇国家或地方行政部门调整价格，按交货(指运出)时的价格执行。 逾期交货的，如遇价格上调时，按原价执行;遇价格下调时，按新价执行。逾期提货的，遇价格上调时，按新价执行，遇价格下调时，按原价执行。由于调整价格而发生的差价，购销双方另行结算。
2020 保证担保合同样本文档CONTRACT TEMPLATE
保证担保合同样本文档 前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范，不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 编号：_________ 保证人(以下简称甲方)：_________ 法定代表人：_________ 住所：_________ 电话：_________ 传真：_________ 邮政编码：_________ 开户金融机构：_________ 账号：_________ 借款人(以下简称乙方)：_________ 法定代表人：_________ 名称：_________ 住所：_________ 身份证号码：_________ 开户金融机构：_________ 账号：_________
营业执照注册号：_________ 电话：_________ 传真：_________ 邮政编码：_________ 贷款人(以下简称丙方)：_________ 法定代表人：_________ 名称：_________ 住所：_________ 电话：_________ 传真：_________ 邮政编码：_________ 甲方受乙方的委托，愿意为乙、丙双方所签订的_________年_________字第_________号借款合同(以下简称主合同)以保证方式提供担保。丙方经审查，确认并同意甲方作为乙方的还款保证人。甲、乙、丙三方经协商一致，于_________年_________月_________日在_________(地名)按下列条款特订立本合同。 第一条保证金额及期限 一、根据主合同第_________条、第_________条的有关规定，乙方(为进行_________项目)在_________期内向丙方借用_________币种_________元(大写)本金，相应的利息为_________(币种)_________元(大写)。甲方愿意就此本金加利息的_________%向丙方提供担保，保证金额总额为_________(币种)_________元整。
文件编号：RHD-QB-K1492 （协议范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 经济调解协议书范本标 准版本
经济调解协议书范本标准版本 操作指导：该协议文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 立协议人: xxxx建筑工程公司(下称甲方) xxxx百货公司(下称乙方) xxxx建筑工程公司诉xxxx百货公司建筑安装工程合同纠纷一案，在xx区人民法院主持下，双方当事人调解结案，调解书已于20xx年10月16日送达。 调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款83209.26元，于20xx年10月16日前一次付清。 逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。
现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。 经甲、乙方反复协商，达成协议如下: (一)甲方同意变更xx区人民法院x法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款83209.6元，于20xx年10月26日前一次付清”的决定。 (二)乙方于20xx年12月30日前，付款43209.26元;于20xx年3月x日付款40000元。 (三)甲、乙双方均应信守协议。 乙方如不履行协议，每期拖欠的款额，每拖欠一日按30%计算滞纳金。 (四)本协议书一式三份。 甲、乙方各执一份，交人民法院一份。 甲方:xx建筑工程，A公司(公章)乙方:XX百货公
司(公章) 法定代表人:XXX(章)法定代表人:XXX(章) 这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 造价咨询合同样本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
以下是造价咨询合同样本文章，欢迎下载使用！！ （以下简称委托人）与（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。 一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务： 1、项目名称： 2、服务类别： 二、本合同的措词和用语与所届建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。 三、下列文件均为本合同的组成部分： 1、建设工程造价咨询合同标准条件； 2、建设工程造价咨询合同专用条件; 3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。 四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。 五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。 六、本合同的建设工程造价业务自年月日开始实施，至年月日终结。 七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。 委托人：（盖章）咨询人：（盖章） 法定代表人：（签字）法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字）委托代理人：（签字） 住所：住所： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： xxxxx xxxxx xxx: xxx : 电子信箱：电子信箱: 年月曰年月曰
砌体、抹灰劳务分包工程施工合同 甲方: 重庆 (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 甲方通过内部招标，确定乙方作为劳务分包合作方。甲、乙双方经充分协商，甲方将承建的重庆精神卫生中心重性精神病综合楼工程的砌体、抹灰、外墙面砖、楼地面、屋面工程的劳务施工分项工程承包给乙方，为了明确甲乙双方各自的责任、权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合本工程的具体情况，双方就合同承包范围内的工程劳务分包施工事项协商达成一致，订立本合同，达成条款如下: 1.工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 2.工程承包范围及承包方式 2.1 承包范围： ○1、本工程施工图范围内全部砌体、抹灰工程。 ○2、各种砖的润砖，现场二次转运、多次转运，包括各楼层装车、下车、水平、垂直运输（各种砖、砌块均以立方米计）； ○3、配合其它工种留槽留洞及抹灰前的补槽补洞，（包括其它设备、水电等安装后的槽、洞封补）。 ○4、砌筑脚手架的搭拆及各种材料的搬运，并按指定场地堆码以及定额规定的工作内容； ○5、砂石的筛选、装车、下车，搅拌机前后台运输、搅拌；砂浆的运输，即到各工作面的所有垂直、水平运输工作内容（并包括水泥、白灰膏的搬动）； ○6、所有墙体钢丝网的安装。 ○7、前后台、各楼层的清理、清扫、砌块堆码、每日作到工完料尽、场地清，达到现场文明施工管理要求； ○8、工具及机械费：斗车、广线、掉线托、水平尺、鱼尾线灰盆、抬杠、切制、打磨机械以及砌体所用的一切工具等，均由乙方承担。
○9、构造柱、过梁、导墙、压顶等浇砼。 2.2 承包方式：按合同承包综合单价包干承包。乙方根据甲方的要求包工施工的全部过程，包质量、包工期、包安全、包文明施工及各种相关的施工技术措施。 3.工程合同工期 开工日期：2013年4月28日 竣工日期：2013年7月15日 劳务承包范围内的项目合同工期总日历天数75 天。 4.质量及适用规范、标准 4.1本工程质量标准：按国家现行施工验收规范与质量评定标准，达到优良工程。 4.2适用规范、标准：执行国家现行施工验收规范与质量评定标准及相关的规范规定标准。 5.工程合同价款 5.1 合同综合单价: 砌体工程每立方米单价为元/m3，质量安全奖为_元/ m3，工期奖为__元/ m3 抹灰工程每平方米单价为元/m2。质量安全奖为_元/ m2，工期奖为_元/ m2 外墙工程每平方米单价为元/m2，质量安全奖为__元/ m2，工期奖为_元/ m2（含基层处理、打粑、底糙、找平、墙面砖） 5.2价款的结算： ○1、如工程质量未达优良，只按基价结算，不能获得质量安全奖；如工程质量达到优良，施工期间无经济损失1000元以上的安全事故，按基价的100％结算，并全额获得质量安全奖。 ○2、施工合同内任务工期能按本合同及项目要求工期完成时，可获得进度奖；反之不能获得进度奖。
商品房买卖合同：内销商品房买卖合同范本电子版 ——文章均为WORD文档，下载后可直接编辑使用亦可打印—— ★以下是为大家整理的内销商品房买卖合同范本文章，供大家参考！[小编提示]更多合同范本请点击以下链接: 租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|装修合同 卖方(以下简称甲方)：_________ 买方(以下简称乙方)：_________ 甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定，通过_________方式，取得_________市_________区(县)_________地块的土地使用块，土地面积为_________平方米，土地使用年限_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止，国有土地使用证号为_________。甲方在上述地块上建设的_________现已竣工，取得房屋所有权证(证号为_________)。经_________市房屋土地管理局审核，准予上市销售，
_________市商品房销售许可证号为_________。 乙方自愿购买甲方的_________房屋，房屋用途为_________。甲方出售该房屋时亦同时房屋分摊的土地使用面积转让给乙方。 双方经协商，就上述房屋的买卖事宜，订立本契约。 第一条_________房屋，建筑面积为_________平方米(含共有共用面积)，房屋状况详见附件，土地面积_________平方米(含共有共用面积)，土地使用期限自房屋产权过户之日起至_________年_________月_________日止。 上述面积已经_________房地局测绘。 第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币_________元，价款合计为(大写)_________仟_________佰_________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元整(小写：_________元)。乙方预付的定金_________元，在乙方最后一次付款时转为购房价款。 第三条乙方同意在本契约签定_________日内将购房价款全部汇入甲方指定银行。
担保合同范本 本担保协议(以下称“协议”)于年月日由以下双方： 1.作为委托人的(以下称“甲方”) 2.作为担保人的(下称“乙方”)在签署。 鉴于以下缘由： 1.甲方拟与(下称“受益人”)签署关于流动资金贷款(银行承兑汇票)的(下称 “合同”); 2.甲方申请乙方为其开立上述合同项下以为受益人，金额为，有效期自上述生效之 日起，期限的保函(下称“保函”)： 兹乙方同意为甲方向受益人开具保函。 在乙方开立保函之前，甲方必须： 1.向乙方提供下经协议双方约定选用下列项反担保方式。 (1)经乙方认可的企业法人/自然人在甲方要求下正式向乙方签发以乙方为受益人的不可撤销、连带责任反担保保证书。名 单如下： A、企业法人①; ②; ③; ④; B、自然人及其财产共有人①; ②; ③; ④; ⑤;
(2)甲方按下列要求向乙方交纳履约保证金： 保证金数额： 交纳时间： 交纳方式： 付款帐号： 履约保证金的支付： A.在甲方到期未履行还款(《借款合同》项下)义务，(贷款方)要求乙方履行保证义务时，乙方无须征得 甲方同意，有权直接从保证金款项内向(贷款方)予以支付; B.甲方未按规定交纳担保费的，乙方有权直接在保证金款项内扣付; C.甲方未履行本协议约定的义务时，乙方有权在保证金款项内扣付甲方的应付款及违约金、赔偿金等; D.乙方有权监督并实施保证金的支付，拒付与担保内容无关的款项; E.保证金在合同执行完毕后，由乙方退还甲方。 2.向乙方提供下列文件的正本或经甲方的法定代表人签字并加盖公章证实为真实和完整的副本： (1)甲方的企业法人营业执照; (2)甲方的公司章程; (3)甲方全体现任股东(董事)名单及签字样本。 (4)同意甲方签署本协议的股东会(董事会)决议; (5)甲方的上年度财务报表及审计报告，及申请前一个月的财务报表; (6)抵押物的所有权证(若有抵押物时)，以及其他相关资料。 二、甲方在此向乙方作如下保证： 1.甲方是依照中华人民共和国法律注册成立及有效存在的公司; 2.甲方有充分的和法定的权利签署和执行本协议; 3.甲方有法定的权利与受益人签署合同，并且有足够的能力履行合同;
文件编号：TP-AR-L9530 The Civil Subjects Establish, Change And Terminate Their Corresponding Civil Legal Relations, And Then Determine Their Respective Rights And Obligations. The Terms Are Binding On The Parties And Need To Abide By Them. （示范文本） 甲方：_______________ 乙方：_______________ 签署时间：_______________ 经济承包合同正式样本
经济承包合同正式样本 使用注意：该合同资料可用在各个民事主体之间设立、变更、终止其对应的民事法律关系而订立，进而确定各自的权利和义务，条款对当事人具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：_____________ 乙方：_____________ 工程名称：_________ 工程结构：_________ 为了完善经济承包责任制，加强安全工作力度， 使项目部各层次负责人心目中时刻记住抓生产必须抓 安全，把生产、安全两者摆在同等的位子上，切实地 负责各自安全工作的职责，真正使安全管理成为经济 效益生产重要组成部分，公司本着对国家、集体、个 人高度负责，特与项目部签订如下安全管理与奖罚责 任状。
一、公司下达的安全达标工程必须无条件的执行，本工程争创省文明施工现场，保证达标。 二、本项目确保无人身死亡事故；无重大设备安全事故；无重大火灾爆炸事故；重伤事故发生率控制在____%以内；轻伤事故不大于____%。如发生重大事故，一切费用由工程项目部全部承担。并给予经济处罚和下降年终奖金等级系数。 三、安全防护用品材料 1.安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、安全管理图牌，各种机械安全保护由项目部承担一切费用，工程处保证资金。 2.各种机械、脚手材料由公司统一调配，由各项目部租用，各种租用材料、机械如被盗或损坏应照价赔偿或修理。 四、经济奖罚办法及依据：公司按栋号建筑每平
建设工程造价咨询合同 中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理总局 年月日
第一部分建设工程造价咨询合同 （以下简称委托人）与中科高盛咨询集团有限公司（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。 一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务： （一）项目名称： （二）服务类别： 二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。 三、下列文件均为本合同的组成部分： （一）建设工程造价咨询合同标准条件； （二）建设工程造价咨询合同专用条件； （三）建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。 四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。 五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。 六、本合同的建设工程造价咨询业务自本协议签订后委托方提供相关资料后开始，至咨询人提供合格咨询成果（咨询人须在委托方的资料提供完整后日内完成）后终结。 七、本合同一式伍份，具有同等法律效力，委托方和咨询人各执两份，一份提交相应建设工程造价管理机构备案。 委托人(盖章)：受托人(盖章)：中科高盛咨询集团有限公司法定代表人法定代表人 或委托代理人：（签字或盖章）或委托代理人：（签字或盖章） 单位地址：单位地址：长沙市雨花区劳动中路号 京电大厦楼 联系电话：联系电话：
传真：传真： 开户银行：开户银行：交通银行湖南省分行营业部帐号：帐号：
第二部分建设工程造价咨询合同标准条件 词语定义、适用语言和法律、法规 第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。 、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。 、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。 、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。 、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。 第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。 第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。 咨询人的义务 第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。 第五条咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。 、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作； 、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务； 、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。 第六条在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。 委托人的义务 第七条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工
肥料销售合同范本 肥料销售合同范本 在当今社会，人们对合同愈发重视，很多场合都离不了合同，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是整理的肥料销售合同范本，欢迎阅读与收藏。 肥料销售合同范本1 供方： (甲方) 需方：(乙方) 合同签订地： 一、产品名称、商标、型号、数量、金额、供货时间及数量 二、质量要求及技术标准：DAP：参照国标GB10205—20xx; NPK：参照国标GB15063—20xx。 三、交(提)货地点、运输方式及到达站和费用负担：甲方批发部交货; 四、乙方对甲方产品质量和数量如有异议，应在收货后十天内以书面形式向甲方提出，并提供货运记录等相关的书面材料。 五、合理损耗计算方法：甲、乙双方按“国家统配化肥调运交接办法”协调处理。 六、包装标准：50Kg/包或40Kg/包，内塑外编，双层包装。 七、价格：本合同第一条约定了单价的，按约定执行;没有约定
单价或单价约定不明确的，按订货确认函价格执行。 八、付款时间及方式：款到发货以银行认可的方式付款，乙方没有按照本条约定支付货款的，甲方有权单方解除合同或延期发货。 九、乙方应以书面形式向甲方申报发货流向计划，以便甲方申报发货计划。 十、乙方20xx年度在指定区域的目标销量应达到1000吨以上，并在冬储期间履行冬储甲方产品的义务。乙方在甲方约定的区域内享有该品牌的独家经销权。 十一、在乙方销售区域，如遇工商、技监、农业等相关市场执法部门的检查及地方开展打假活动，由乙方负责协调理顺关系和组织人员配合地方职能部门开展打假活动。若因甲方产品质量不合格给乙方造成的损失和责任由甲方承担。 十二、在合作期间(合同一年一签，从合同生效之日起到 20xx 年11月25日止)，如果乙方未按照本合同条款履行义务，甲方有权随时通知乙方终止合作关系。 十三、在合同履行过程中如发生纠纷，由履行合同的双方协商解决，如协商不成而发生诉讼，则由原告方所在地人民法院管辖。 十四、本合同经甲、乙双方代表签字并盖章后生效。传真件具有同等法律效力。 十五、其他约定事项：合同第一条约定的价格均为暂定价格，具体结算价格，按订货确认函约定的相关价格政策执行。 十六、本合同未尽事宜，合同双方协商解决。
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 内销合同正式版
内销合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 卖方(以下简称甲方)：_____ 买方(以下简称乙方)：_____ 甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定，通过_____方式，取得_____市_____区(县)_____地块的土地使用块，土地面积为_____平方米，土地使用年限_____年，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止，国有土地使用证号为_____。甲方在上述地块上建设的_____现已竣工，取得房屋所有权证(证号为_____)。经_____市房屋土地管理局审核，准予上市销售，_____市商品房销售许
可证号为_____。 乙方自愿购买甲方的_____房屋，房屋用途为_____。甲方出售该房屋时亦同时房屋分摊的土地使用面积转让给乙方。 双方经协商，就上述房屋的买卖事宜，订立本契约。 第一条_____房屋，建筑面积为 _____平方米(含共有共用面积)，房屋状况详见附件，土地面积_____平方米(含共有共用面积)，土地使用期限自房屋产权过户之日起至_____年_____月_____日止。 上述面积已经_____房地局测绘。 第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币_____元，价款合计为(大写)_____仟_____佰_____拾_____万
担保合同 本担保协议(以下称“协议”)于年月日由以下双方： 1.作为委托人的(以下称“甲方”) 2.作为担保人的(下称“乙方”)在签署。 鉴于以下缘由： 1.甲方拟与(下称“受益人”)签署关于流动资金贷款(银行承兑汇票)的(下称 “合同”); 2.甲方申请乙方为其开立上述合同项下以为受益人，金额为，有效期自上述生效之 日起，期限的保函(下称“保函”)： 兹乙方同意为甲方向受益人开具保函。 在乙方开立保函之前，甲方必须： 1.向乙方提供下经协议双方约定选用下列项反担保方式。 (1)经乙方认可的企业法人/自然人在甲方要求下正式向乙方签发以乙方为受益人的不可撤销、连带责任反担保保证书。名 单如下：
A、企业法人①; ②; ③; ④; B、自然人及其财产共有人①; ②; ③; ④; ⑤; (2)甲方按下列要求向乙方交纳履约保证金：保证金数额： 交纳时间： 交纳方式： 付款帐号： 履约保证金的支付：
A.在甲方到期未履行还款(《借款合同》项下)义务，(贷款方)要求乙方履行保证义务时，乙方无须征得 甲方同意，有权直接从保证金款项内向(贷款方)予以支付; B.甲方未按规定交纳担保费的，乙方有权直接在保证金款项内扣付; C.甲方未履行本协议约定的义务时，乙方有权在保证金款项内扣付甲方的应付款及违约金、赔偿金等; D.乙方有权监督并实施保证金的支付，拒付与担保内容无关的款项; E.保证金在合同执行完毕后，由乙方退还甲方。 2.向乙方提供下列文件的正本或经甲方的法定代表人签字并加盖公章证实为真实和完整的副本： (1)甲方的企业法人营业执照; (2)甲方的公司章程; (3)甲方全体现任股东(董事)名单及签字样本。 (4)同意甲方签署本协议的股东会(董事会)决议; (5)甲方的上年度财务报表及审计报告，及申请前一个月的财务报表; (6)抵押物的所有权证(若有抵押物时)，以及其他相关资料。
编号：QJ-HT-0186 建设工程造价咨询合同范本 (官方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
建设工程造价咨询合同范本(官方版)说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 卖方（以下简称甲方）：__________ 买方（以下简称乙方）：__________ 甲方按照《北京市实施＜中华人民共和国城镇国有土地使用权出让暂行条例＞细则》的规定，已合法取得北京市__________区（县）__________地块的土地使用权，土地面积为________平方米，土地使用年限________年，自________年____月____日至________年____月____日止，国有土地使用证号为__________。甲方在上述地块建设项目的名称为__________，现已竣工，取得房屋所有权证（房屋所有权证__________字__________号），经北京市房地产管理局审核，准予上市销售，外销许可证号为__________。 乙方自愿购买甲方的__________的房屋，甲方愿意出售，甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占土地使用权同时转让给乙方。双方经友好协商，就上述房屋的买卖事项，订立本契约。