安全生产责任合同书
总承包方：中国建筑装饰集团有限公司**** 项目经理部
分承包方：
工程名称：
为确保施工生产的顺利进行，经双方协商，特制定安全责任协议，具体如下：
1.总承包单位的安全生产、交通管理责任
1）审查分包单位的建筑企业的资质证书，施工企业的（施工企业安全资格审查认可证）和安全生产保证体系与条件，对不具备安全生产条件的不得发包工程。
2）对分包的工程承包合同要明确安全责任。
3）对外包工程承担的工程要做详细的安全交底提出明确的安全要求、并以认真监督检查。
4）对违反安全规定冒险蛮干的分包单位要勒令停产。
5）凡总包单位产值中包括外包工完成的产值的、总包单位要上报
6）外包工单位的伤亡事故、并按承包合同的规定，处理外包工单位的伤亡事故。
2.分包单位安全生产责任
1）分包单位行政领导对本单位的安全生产工作负责认真履行承包合同规定的安全生产责任。
2）贯彻执行国家安全生产、劳动保护政策、法规以及总包单位的安全生产规章制度。
3）根据总包单位的要求，制定出自己的安全生产措施和管理制度。
4）正确使用、认真保管和爱护各种安全防护设施和个人防护用品（如安全帽、安全带等）。
5）承包方对本队人员经常进行安全教育，包括每周一安全活动，
6）搞好班讲话活动，每天不少于十分钟，并做好记录。
7）承包方应及时参加总包单位召集的安全工作会议，执行总包单位的安全指令，施工中听从总包单位的指挥。
8）承包方负责人和安全员经常对施工现场进行安全检查，对不正确使用安全防护设施、个人防护用品以及违章作业者要及时纠正、发现隐患及时组织整改、发现隐患及时报告总包单位。
9）发生事故时，应积极抢救伤员，减少损失，保护好现场，并尽快报告总包单位，参加伤亡事故的调查处理。
10）在总包单位注册的人员不得随意变换，若需要更换需报告总包单位。新上岗的人员必需接受总包单位的三级安全教育。
11）特殊工种必须持证上岗。（如架子工、电焊工、机械操作工、电工等）。
12）接受总包单位和政府部门的管理监督。
3.安全生产指标：
死亡事故为零。如每发生一人死亡事故，扣工程款的3%，上级罚款、死者后事处理费用及一些经济损失均由分包单位承担。重伤事故为零。如每发生一人重伤事故或其它方面严重事故，扣工程款的3%，上级罚款、伤者的一切费用及一切经济损失均由分包单位承担。负伤频率控制在1‰以内。如果发生一个轻伤事故，扣工程款的0.5%，伤者的一切费用及一切经济损失均由分包单位承担。
甲方盖章乙方盖章
甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：
日期：年月日日期年月日
安全生产协议书
甲方：中国建筑装饰集团有限公司******项目经理部
乙方：
工程名称：
依据国家、地方有关建筑安全生产的法律、法规、标准，结合中国建筑装饰工程公司项目管理规定，就本工程施工生产中的安全管理有关事项，经双方协商达成如下协议：
目标
1、在施工合同期内死亡率为0‰，重伤率为0‰，轻伤事故年频率为2‰以下。
2、杜绝重大事故隐患，隐患整改率必须达到100%。
3、不发生火灾事故，火灾隐患整改率达到100%。
4、杜绝食物中毒事故和其它中毒事故。
5、杜绝重大机械事故。
6、项目工程必须通过各级达标检查和各项安全生产检查，并实现项目部制定的安全生产和文明施工的目标。
甲方的职责
1、甲方负责建立乙方参加的安全生产管理体系，制定明确可行的安全生产管理制度，定期布置、检查、评价、总结工程施工过程中的安全生产状况，实施奖励和处罚。
2、甲方负责编制施工组织设计方案中施工现场安全及文明施工的措施。
3、甲方指导、监督乙方进行各种安全教育，并对教育效果进行评价。
4、甲方负责现场文明施工的综合管理工作，并按乙方的作业区域划分文明施工责任区，保证现场文明施工。
5、甲方管理人员不得违章指挥，发现乙方管理人员违章指挥及违章人员违章作业时有权制止。
6、甲方安全管理部门有权对乙方的作业区域进行检查，对于存在重大隐患、严重违章的情况，有权进行罚款处理。
7、由甲方负责与相关管理部门和单位联系有关安全管理工作事宜，统一协调对外关系。
8、甲方协调各项公用安全设施及施工区域管理。
乙方职责
1、乙方组织施工前必须向甲方安全管理部门出具相应资质证书和有效的《安全生产许可证》，
否则不得承包工程。
2、乙方必须尊重并服从甲方的管理，按要求建立完善自身队伍的安全管理机构，自觉遵守甲方相应上级主管部门、政府部门的各项管理，并认真执行以下制度：
2.1安全培训教育认证制度
乙方单位项目经理、主管生产的副经理、技术负责人、安全负责人必须按规定参加安全教育培训及年审考试，并持有效的《安全生产资格证》。
乙方新工人入场必须经过三级安全教育，经甲方安全管理部门考核合格后方可上岗作业，特种作业人员必须经过专业安全技术培训考核后，持有效证件上岗。
乙方需要调整人员时，必须提出计划报告甲方，工人变换工种必须进行变换工种教育。
2.2安全技术管理教育
甲方负责编制项目的总体施工组织设计和安全技术方案，乙方在甲方的具体部署下，负责编制乙项目（或单项作业）的施工方案和安全技术方案、措施，方案、措施必须经甲方批准后方可实施，变更方案必须重新报批。
依据施工方案和安全技术方案、措施，乙方必须执行安全技术交底制度和班前安全讲话制度。
乙方若使用甲方或其它单位的安全设备、设施，必须按规定执行验收制度，安全防护实施与设备必须经甲方验收后，办理验收合格手续方可施工。
2.3安全检查制度
乙方负责本施工区域的安全防护，接受甲方及上级主管部门组织的各种安全检查和相关奖励、处罚。
乙方必须按甲方的要求建立安全生产定期大检查制度，并执行专（兼）职安全管理人员日检、班组自检制度，严格执行隐患整改消项制度。
安全检查要从细、从严，确保消除隐患与违章，实行安全生产、文明施工：
乙方必须按照甲方的要求为施工人员配备合格的劳动保护用品，并要求工人按规定使用。
乙方要认真落实各级人员的安全生产责任制，确保无违章指挥和违章作业。
乙方对甲方发出的隐患整改通知单，必须按要求及时完成，对整改不力的情况，甲方有处
罚权，并且此间发生的一切问题由乙方自行负责。
乙方的施工人员有权制止各种违章指挥，有权拒绝冒险作业，并有权向上级安全管理部门
汇报情况。
乙方负责本施工区域的文明施工，对作业区域、办公室、宿舍、食堂等场所进行日常管理，防止火灾、食物中毒和各种传染疾病的发生。
3、乙方在施工过程中对非本方设立的安全防护设施、消防器材及安全标志不得擅自拆毁、改做他用或变更位置，因施工需要做变动的，必须由甲方协调处理。
4、乙方在施工中与其它施工单位发生平面或立面交叉作业危及安全时，可报告甲方协调处理，乙方应自觉配合与服从甲方的统一调度与安排。
5、乙方自备的设备，必须经甲方或相关部门检测合格后方可进场。乙方在进行危险性较大的起重吊装等作业时，必须在作业现场周围设立警戒线，有专人监护，必要时可请甲方协助。
6、乙方必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不得挪做他用，电气焊作业必须按照规定办理动火审批手续，冬季施工必须使用明火或采取加热防冻措施时必须有专人看护。
7、乙方在施工重要注意地下管线和高低压架空线路的保护，遇到特殊情况应立即与甲方和有关部门联系，采取保护措施，如因乙方原因造成地下管线及高低压线路的损坏，责任由乙方承担并负担经济损失。
8、乙方签订合同后，使用外地人员施工，应持资格主管批准在京施工证明，并办理《暂住证》等相关证件，并上报甲方施工人员花名册，办理《现场出入证》，严禁使用童工和未成年工。9、工程施工过程中一旦发生人员伤亡事故，要实行逐级上报制度。此间乙方要立即用最快捷的方式向甲方报告，并积极抢救伤员，保护好现场，如果必须移动现场设施设备，必须拍照或做记录。
10、乙方要严格履行协议的内容，因疏于管理或制度措施不落实导致发生的各种事故，伤亡所发生的一切费用均由乙方承担。死亡、重伤人员的家属安抚及善后工作由乙方负责。甲方将追究乙方相应的责任。
11、甲方有权对现场管理混乱、安全管理工作不力的乙方进行严肃处理，对问题严重甚至不服从甲方管理的乙方，有权解除合同，并由乙方承担一切经济损失。
13、本协议内容如与上级有关部门相抵触之处，以上级规定为准。
14、本协议之未尽事宜，按照上级有关部门及公司相关管理规定执行。
15、本协议与乙方合同具有同等效力，双方签字认可后生效。
16、本协议一式四份，协议双方各执两份。
17、本协议有效期自协议双方签字后开始执行，至乙方合同终止时而终止。甲方盖章乙方盖章：
甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：日期：年月日日期：年月日
消防治安交通协议书
甲方：中国建筑装饰集团有限公司******项目经理部
乙方：
工程名称：
为贯彻安全生产方针，确保文明施工、消防、治安工作的顺利进行，杜绝因工伤亡、火灾、刑事犯罪事故的发生，依据国家、建设部、劳动部、北京市颁发的有关安全生产、文明施工、消防、治安的法律、法规，结合本公司和项目经理部制定的安全生产、文明施工、消防、治安的目标，经双方确认达成如下文明施工安全生产消防治安协议书：
1.目标管理：
1）杜绝重伤，及重大机械设备事故的发生。
2）项目工程必须通过各级达标检查和其它各项安全生产检查。
3）现场一般隐患整改率必须保证在时限内达到100% ，重大隐患整改率必须保正在时限内达到100% 。
4）不发生火灾事故，各种急性中毒事故。
5）不发生重特大刑事、治安案件。
6）必须保证施工现场符合项目部提出的各项具体要求。
7）无甲方责任交通事故
2.具体要求
1）分包单位必须认真执行国家、北京市、建设部、劳动部的各项有关安全生产、文明施工、消防、治安的法律、法规、规程和规定(如：刑法31条、113条、114条、115条、187条等），执行北京市政府有关安全生产、文明施工、消防、治安的法规、规程和条例，执行公司各项管理制度及有关规定和办法，
2）总包单位负责施工现场的安全生产、文明施工、消防、治安的管理工作，各分包单位必须服从总包单位的统一管理，按照本项目经理部的《安全生产管理办法》、《文明施工管理办法》、《消防工作管理办法》、《保卫工作管理办法》执行，严禁各行其是。
3）承担施工的分包单位必须具备相应安全生产条件，取得北京市及北京市各区、县劳动局办的《安全生产认可证》及各项完备的手续，方准进入施工现场。
4）分包单位必须建立、完善安全生产、文明施工、消防、治安组织保证体系，做到责任落实、
层层负责，并设有专职安全员及文明施工、消防、治安负责人，接受、完成总包单位的专项工作指令；履行监督检查专项职责，杜绝违章作业，纠正违章行为，防止各项事故的发生。
5）分包单位对所承包的项目必须按照总包单位的《施工组织设计》进行施工，对班组做好安全生产技术交底，要求及时、具体、针对性强，并上报一份到总包单位安全部门存档，坚持做好班前讲话记录。
6）分包单位必须将本单位的《营业执照》、《资质证书》、《安全生产认可证》、《进京许可证》、《企业进京人员（注册）花名册》、《入场人员花名册》、《安全上岗证》、《特种作业证》、《身份证》、《就业证》、《暂住证》、《健康凭证》的复印件交给甲方备案，并办理施工人出入证，提供本单位的概况介绍、本单位的组织机构系统图及通讯电话；提供本单经经理、技术人员、安全人员的岗位证书、安全管理证书。
7）必须遵守北京市有关用工管理规定，禁止使用不符合规定的人员，新工人入场必须进行三级安全教育考试合格，领取《安全上岗证》后方可上岗作业，转场人员必须做转场安全教育，特种作业人员必须持有效证件并经现场教育后方可上岗操作，分包单位的施工人员必须参加每周一的安全、消防、治安教育宣传会和现场教育会，分包单位的管理人员必须持有岗位证书及安全生产资格证书。
8）总包单位对施工现场定期组织的安全生产、文明施工、消防、治安检查，各分包单位的相关人员必须准时参加，总包单位对分包单位签发的隐患整改通知书，分包单位必须按其要求及时整改，并将回执单交到总包单位的安全部门。
9）对于施工现场的各种防护装置和安全设施，分包单位无权擅自拆改，若因工作需要必须进行拆改的，应提前上报到总包单位有关责任工程师或安全部门，经同意后方可实施拆改，并做好相应的防护措施。
10）重要劳动保护用品必须按规定采购并及时提供发
11）分包单位所属人员必须遵守施工现场的防火管理规定，施工现场严禁吸烟，使用明火作业，必须办理用火证，明确责任者看火人及配备灭火器材，加强宿舍用火，用电管理，宿舍内严禁使用电炉、电加热器等电热器具，严禁私拉乱接电线，严禁卧床吸烟
12）施工材料的存放、保管、使用，应符合防火安全管理规定，易燃材料必须设专库储存，并配备灭火器材，施工现场易燃废弃材料应及时清理。
13）分包单位必须加强本单位人员的管理，制定宿舍管理制度，严禁私自留宿外来人员，妥善保管自身财产，防止被盗，严禁酗酒闹事、赌博、观看淫秽书画录像等。
14）施工人员不得到处闲逛，严禁损坏、挪用公共物品，如有盗窃行为，将处以重罚、开除或依法追究其刑事责任。
15）坚持文明施工的管理规定，施工人员统一着装，做到施工时注意防尘、防噪音，及时清理施工垃圾，严禁随地大小便。
16）遇有事故发生时，分包单位必须积极配合总包单位做好事故的处理。
17）施工现场车辆众多，场内乙方应教育本部职工保证人员车辆安全，不要接近正在行使、吊装的车辆，本部车辆要遵守交通安全，保证车辆良好，刹车有效，驾驶员持证上岗。
18）场外交通（包括上下班途中）乙方自行管理，在甲方施工区外应遵守国家、北京市、朝阳区有关交通安全的法律法规，出现交通事故乙方自行负责，与甲方无关。
3.处罚及事故责任的划分：
1）分包单位如不服从总包单位的管理，违反管理规定或因自身管理不善而造成的违章，事故、将按照国家、公司及项目部的有关处罚条例进行处罚，严重者清除出场，由此造成一切损失及责任由分包单位自负。
2）如因分包单位不服从总包单位管理，违反规章制度、法律、法规或因自身管理不善而发生的刑事、治安、或火灾事件，分包单位除了承担一切损失外，总包单位还将按每一起事件处罚2000—10000元。
3）两个或两个以上分包单位由于交叉作业或配合作业时发生的事故应上报总包单位，其责任及经济划分由总包单位项目经理部裁定。
本协议书自双方法人或法人委托代理人签字后生效。
本协议书于工程验收、全部现场人员退场后自动终止。
本协议书一式四份，具有同等法律效力，由总包单位和分包单位各执两份分别保存。
甲方盖章：乙方盖章：
甲方代表（签字）: 乙方代表（签字）:
日期：年月日日期：年月日
安全用电协议
甲方：中国建筑装饰集团有限公司*****项目经理部
乙方：
工程名称：
为了加强现场临时用电管理，维护现场用电安全，明确现场临时用电规定和分包单位应承担的安全用电义务，依据相关法规和北京市京建施（2003）1号文件要求甲乙双方特签订此协议书如下：
一、责任划分
1、乙方进场后应按照甲方《临时用电方案》要求布置现场临时电箱、电缆、机具，甲方检验合格并书面批准后方可通电运行。
2、甲方对乙方的安全用电进行管理和监督，负责组织安全用电检查工作，负责对违反安全用电的行为进行处理。
3、乙方必须配置临时用电管理人员且不少于1名持有有效特种作业操作证的电工，电工等级应同工程的难易程度和技术负责性相适应，杜绝非电工操作。
4、乙方必须严格按照JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》和JGJ59-99《建筑施工安全检查评分标准》以及北京市文明安全工地检查评分标准进行现场的临电管理和维护。
5、乙方应执行国家、北京市、中建总公司等各级有关用电安全管理规定，教育施工人员，提供安全用电的意识，定期组织检查本单位配电线路及用电设备，保证各种电器设备安全可靠运行，并对检查中发现的问题和隐患定人、定措施、定时间进行、解决和整改，相关检查记录甲方应进行跟踪检查。
6、乙方现场内所有电器设备必须采用TN-S接法，做到三级配电、逐级保护，电缆线为三项五线制，并规定黄绿双色线为保护零线，不得作为相线使用，所有机械设备必须做好保护接零，并做到一机一闸。
7、乙方现场严禁电线拖地，导线型号及规格、最大弧垂距地高度、接头要符合工艺标准，电缆穿过建筑物、道路、墙体、易损部位要加套管；施工区所使用各种电箱、机械、设备、电焊机必须用绝缘板垫起，严禁设置在水中。
8、乙方现场原则上禁止使用的内插座电箱，所使用的电箱必须是正式厂家生产的产品，外壳完好无损，箱内配置符合标准，动力、照明系统分开设置，箱内开关、电器固定，保护零线与工作零线的端子分开设置，漏电保护器工作有效，禁止使用熔断刀闸，箱门没掉漆完好并有锁。
9、乙方现场照明箱内应设有漏电保护器，；零线截面及室内导线型号、截面符合规范，室内外灯具距地高2.4米以上，特别是现场使用的碘钨灯必须是塑料密闭式碘钨灯，使用高度应在2.4米以上，灯罩与支架应用不小于2毫米的绝缘板隔开，支架和灯罩要固定牢靠，并做可靠的保护接零，碘钨灯须经总包安全部门验收编号。
10、乙方电焊机使用时必须有焊机专用箱，并要做到防雨、防砸，用绝缘板垫高，一次线长度不超过5米，不允许有接头，电源线完好，二次线长度不超过30米，接头或外皮破损处不超过两处。一二次线必须使用线鼻子。
11、乙方手提箱及末级箱，严禁直接接二级箱，应采用过渡三级箱。
12、乙方手动电动工具必须是Ⅱ类（塑料外壳）产品，电源线不得超过6米，且不允许有接头。
13、乙方相对固定机具所接电箱要求距地1.4米以上，连接急剧和电箱的电缆要用硬质管保护，机具外壳要做保护接地。
14、乙方现场保护接地、重复接地、防雷接地装置和各种接地电阻的电阻值要符合规范要求，机械设备的接地螺栓要紧固，高大井架、防雷接地的引下线与接地装置的做法符合标准，定期对电器设备进行检修，定期对电器设备进行绝缘、接地电阻的测试。
15乙方负责的各级配电箱要做到防雨、防潮、防砸、防损坏，配电箱周围2米内不准放置任何材料杂物，挂制电缆必须用绝缘勾或其他绝缘装置，禁止将电缆缠挂在脚手架、钢筋等金属物上。
16、乙方分配电箱和开关箱中，逐级漏电保护器的额定动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合，使之具有分级保护分段保护的功能。施工现场的漏电保护开关，在总配电箱、分配电箱上安装的漏电保护开关的动作电流为50—100MA，保护该线路；开关箱内安装的漏电保护开关的漏电动作电流为30MA以下额定漏电动作时间应小于0.1S。使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15MA,额定漏电动作时间应小于1 S。
17、乙方照明变压器应有防雨、防潮措施，其一次测导线应采用橡皮护套电缆线，不得使用塑料线，二次测导线不得破皮裸露。停电后，操作人员需要及时撤离现场的特殊工程和场所，必须装设自备电源的应急灯。
18、现场如遇停电情况，有现场临电电工联系总包协调解决，禁止私自合闸和操作用电设备。
三、协议的生效和终止：
本协议是在分包单位进入施工现场时签订。
本协议自签订之日起生效，随双方签订的经济合同终止而告终止，本协议一式四份，具有同等效力。
甲方盖章乙方盖章
甲方代表（签字）乙方代表（签字）
日期：年月日日期：年月日
*****工程环境保护协议
甲方：中国建筑装饰集团有限公司
乙方：
甲乙双方为共同保护环境，防止环境污染，应严格执行国家现行的《大气环境质量标准》及《地面水环境质量标准》的规定，为避免大气污染、废水污染等，促进文明工地建设，经甲、乙双方共同协商特制订如下协议：
一、乙方应负责任：
（一）、施工现场预防大气污染措施：
1.施工垃圾要及时清运，清运时适当洒水减少扬尘。
2清扫楼内垃圾时应先洒水后清扫，减少粉尘污染，清扫的垃圾袋装运走。
（二）、施工现场防水污染的措施：
1.未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施。
2.禁止将有毒有害废弃物随意丢放，以免污染地下水和大气环境。
二、甲方应负者任：
1.加强对施工现场的监督。
2.发现违反本协议有关条款的现象有权制止，经相互协商后提出解决方法，可限期令乙方整改。
三、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。
四、本工程竣工后，本协议自行作废。
甲方：乙方：
负责人：负责人：
时间：20**年*月*日
安全生产责任合同书 总承包方：中国建筑装饰集团有限公司**** 项目经理部 分承包方： 工程名称： 为确保施工生产的顺利进行，经双方协商，特制定安全责任协议，具体如下： 1.总承包单位的安全生产、交通管理责任 1）审查分包单位的建筑企业的资质证书，施工企业的（施工企业安全资格审查认可证）和安全生产保证体系与条件，对不具备安全生产条件的不得发包工程。 2）对分包的工程承包合同要明确安全责任。 3）对外包工程承担的工程要做详细的安全交底提出明确的安全要求、并以认真监督检查。 4）对违反安全规定冒险蛮干的分包单位要勒令停产。 5）凡总包单位产值中包括外包工完成的产值的、总包单位要上报 6）外包工单位的伤亡事故、并按承包合同的规定，处理外包工单位的伤亡事故。 2.分包单位安全生产责任 1）分包单位行政领导对本单位的安全生产工作负责认真履行承包合同规定的安全生产责任。 2）贯彻执行国家安全生产、劳动保护政策、法规以及总包单位的安全生产规章制度。 3）根据总包单位的要求，制定出自己的安全生产措施和管理制度。 4）正确使用、认真保管和爱护各种安全防护设施和个人防护用品（如安全帽、安全带等）。 5）承包方对本队人员经常进行安全教育，包括每周一安全活动， 6）搞好班讲话活动，每天不少于十分钟，并做好记录。 7）承包方应及时参加总包单位召集的安全工作会议，执行总包单位的安全指令，施工中听从总包单位的指挥。 8）承包方负责人和安全员经常对施工现场进行安全检查，对不正确使用安全防护设施、个人防护用品以及违章作业者要及时纠正、发现隐患及时组织整改、发现隐患及时报告总包单位。 9）发生事故时，应积极抢救伤员，减少损失，保护好现场，并尽快报告总包单位，参加伤亡事故的调查处理。
工程分包安全协议书 在社会发展不断提速的今天，男女老少都可能需要用到协议书，签订了协议书就有了法律依靠。什么样的协议书才是有效的呢？以下是作者收集整理的工程分包安全协议书4篇，希望能够帮助到大家。 工程分包安全协议书篇1 总承包方：XXX（以下称甲方） 工程分包方：XXX(以下称乙方) 因甲方施工的XXX工程，因施工需要，经甲、乙方友好协商,甲方将：工程分包给乙方施工。甲乙双方是属于经济承包关系，乙方自雇人员统一管理和全面负责，接受总承包方督查。为了贯彻“安全第一，预防为主”的安全方针，根据《合同法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》中有关安全责任的规定，结合本工程实际，在签定协议的基础上，甲、乙双方签定如下安全协议： 一、甲方责任： 1、甲方帮助对乙方职工加强安全性教育，传达上级安全生产指标精神，对乙方所施工的工程项目进行针对性的安全交底，甲方对乙方文明施工、生活卫生、治安防火、环境、职业健康安全方面的督促检查，有关违章处罚对照项目部相关制度同等执行。 2 甲方苏中公司、监理对乙方施工中的安全工作进行监督、检查，督促其对隐患进行整改、对乙方违章违纪行为进行教育处罚，处罚款直接从安全保证金中扣除。乙方不接受管理或严重屡教不改，甲方有权责令其停止施工或无条件退场。 3、甲乙双方在结算标准中包含安全生产等费用，乙方必须采购符合国家及相关标准的劳防物品，对自雇人员免费发放;甲方、总承包方协助乙方办理暂住证等对外协调工作，协调和相关费用由乙方自理，发生事故甲方：总承包方协助乙方向保险公司索赔尽可能提供必要的帮助（在为自雇人员办理意外伤害保险的基础上）。 二、乙方责任在： 1、乙方应根据相关法规及总承包单位要求的《分包单位须知》提供：资质
建筑工程施工安全合同协议书 为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。 第一条工程项目： 第二条施工地址： 第三条甲方安全责任 1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。 2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。 3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。 4、甲方指派＿＿＿＿＿＿＿同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。 5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。 6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。 7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。 8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。 9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担： （1）人身伤亡事故； （2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故； （3）发生厂内火灾事故； （4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；
（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。 第四条乙方安全责任 乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任： 1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。 3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。 4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，（少于30人者设兼职）。乙方指派＿＿＿＿＿作为安全工作联系人。 5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。 6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。 7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。 开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。 8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。 9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。 10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
工程分包协议书 合同编号： 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将项目的施工任务交给乙方完成，经双方协商同意签订本协议。 第一条工程概况 1.1. 工程名称： 1.2. 工程地点： 1.3. 承包形式： 1.4. 承包范围： 1.5. 工程期限：年月日交付使用. 1.5.1. 工期满足甲方的要求 1.6. 质量等级：合格 第二条本协议条款服从签定的总承包合同的要求。 第三条双方的责任、权利与义务： 3.1. 甲方的责任、权利与义务 3.1.1. 负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作； 3.1.2.对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查。 3.1.3.督促乙方确保主合同责任的全面履行。 3.1. 4. 制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制，有权要求乙方按有关规定执行； 3.1.5. 制定施工进度总计划，并负责安排乙方实施； 3.1.6. 向乙方提供施工图两份，并组织图纸会审和技术交底； 3.1.7. 负责本工程的全面技术管理，批准施工技术方案，解决图纸和施工中的技术问题，检查监督乙方施工中的技术工作，认定合格后在有关技术资料中签认； 3.1.8. 负责本工程的全面质量安全管理，批准有关质量安全措施及方案，检查监督乙方施工中的质量安全工作； 3.1.9. 按设计图纸、工程变更洽商单、施工及验收规范的要求，对工程的质量进行监督检查，有权对因乙方原因造成的质量事故提出返工、整改，乙方不得有异议； 3.1.10. 根据施工组织设计要求，对工程的进度进行检查落实，有权对进度进行调整，乙方不得有异议。. 3.2. 乙方的责任、权利与义务 3.2.1. 必须以甲方利益和名誉为重，任何时候均不得做出有损于甲方利益或名誉的行
中建四局第筑工程XXXX项目部 安全生产管理协议书 工程名称： 工程地点： 建设单位：（以下简称甲方）总承包单位：（以下简称乙方）专业分包单位：（以下简称丙方）乙方现场负责人：安全生产管理人员： 丙方现场负责人：安全生产管理人员： 协议使用条件说明： 1、本协议书为本，可根据总承包单位与建设单位合同条款中约定的责权容、工程施工特点等由项目经理和所属公司经理修改与增加相关条款。 2、本协议书适用于总承包单位与建设单位直接发包施工的单位之间签订安全生产管理协议的情况。 3、为了贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规和属地政府的相关规定，以及中建四局第筑工程安全生产管理的规定。明确建设单位、总承包单位及甲指分包单位各自的安全生产管理职责，共同维护施工现场的安全生产，在三方自愿平等情况下，签订此安全管理协议书。
一、甲方的责任、权利和义务： 1、甲方对专业工程直接发包前应审查专业工程施工单位的施工资质、营业执照、安全生产许可证、管理人员相关证书等，应按照相关法律、法规要求将工程发包给具有相应资质的分包施工单位，不能将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包容不相符的分包单位或个人。 2、甲方不得向有关施工单位提出影响安全生产的要求。不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资。 3、甲方在施工过程中有权利要求施工参建单位对施工安全隐患进行整改，拒不整改的单位，有权下发停工整改要求。 4、在项目实施过程中，甲方应积极响应总承包单位在安全生产施工过程中对专业分包单位进行的安全生产工作监督管理要求。 5、协调专业分包单位与总承包单位之间发生的施工配合事项，并以书面形式告知总承包单位。 6、检查和接受总包单位对分包单位提出的安全生产与文明施工中的安全隐患及有关问题，有权对专业分包单位提出整改或停工要求。 二、乙方的责任、权利和义务： 1、贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保工程施工全过程的安全生产与文明施工。积极督促丙方落实《中华人民国建筑法》、《中华人民全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部“建质[2004]213号通知”、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)、《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46—2005)、
分包安全生产管理协议书 发包方：北京翔鲲水务建设有限公司章丘项目（简称甲方）承包方：（简称乙方）按照各方责任主体单位应坚持“各司其职，各负其责”的原则，经协商，甲乙双方在已经签订的章丘城市水系项目工程分包合同框架范围内，另签订本《分包安全生产管理协议书》，以明确双方安全生产责任并共同遵守。 第一条双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等安全生产法律法规，严格执行JGJ59—2011《建筑安全施工检查标准》等行业标准及地方政府要求。 第二条双方共同遵守北京翔鲲水务建设有限公司（以下简称“公司”）各项安全生产管理制度，贯彻执行公司职业安全健康和环境管理体系手册和程序文件。 第三条甲方和乙方之间是分包合同关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系，乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。 第四条甲方的安全生产责任、权利和义务 1、对乙方施工生产安全进行监督、管理、检查。
2、定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度方面的教育，对乙方人员进行入场及三级安全教育。 3、对按照规定程序审批的施工组织设计、专项施工方安进行书面安全技术交底。 4、有权制止乙方及所雇人员违章作业行为，对违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。 5、有权对安全素质差、不服从安全生产管理的人员责令其限期退场。 6、按照规定对乙方采购的材料、自带（含租赁）施工机具、设备进行检查，有权拒绝乙方不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。 7、如果乙方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故，甲方有权终止劳务分包合同，责令乙方限期退场。 8、有对乙方及所雇人员违反安全操作规程进行处罚的权利。 第五条乙方的安全生产责任、权利和义务 1、按照规定取得《安全生产许可证》，并报甲方备案。根据法律法规要求，建立健全安全管理体系，制定安全生产责任制和安全生产规章制度。 2、按照建质【2008】91号文规定配备专职安全管理人员：实行专业分包的单位，必须配备专职安全员至少1人，并根据所承担的工程量和施工危险程度增加；实行劳务分包的单位，作业人员50人以
甲方（总包方）: 乙方（分包方）: 协议书签订依据: 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 2、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33- 3、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 4、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50104-93 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6、《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01-62- 7、《建筑安装工人安全手册》中国知识出版社 8、总包方与建设单位签订的《施工安全协议书》 协议内容： 为加强建设工程施工现场安全管理，保障建设工程顺利进行，依据相关法律、法规、建设单位及中钢公司有关管理文件规定，特制定本安全协议书。本协议书强制执行，甲已双方应共同遵守并履行相应责任与义务。 一、总则 1、由总包单位负责施工现场的统一管理，监督检查分包单位的施工现场活动。分包单位应当在总包单位的统一管理下，在其分包范围内建立施工现场安全管理责任制，并组织实施。 2、分包单位应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范，自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有
关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。 3、分包单位必须建立安全生产责任制，加强规范化管理，进行安全交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。切实保障施工工作人员的安全与健康。 4、分包单位在总包单位的总体部署下，负责编制分包工程的安全施工组织设计。 5、施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。 6、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。 7、施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置，不得任意侵占场内道路。施工机械进场的须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。 8、施工单位应该保证施工现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态；保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。在车辆、行人通行的地方施工，应当设置沟井坎穴覆盖和施工标志。 9、施工单位应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立围护设施。施工现场在市区的，周围应当设置遮栏围栏，临街的脚手架也应当设置相应的围扩设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。 10、施工单位应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立和执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。在容易
YOUR LOGO 专业工程分包安全协议书范本正 式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
专业工程分包安全协议书范本正式 版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 总承包单位（甲方）：————————————公司 专业分包单位（乙方）：———————————公司 为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“以人为本”的安全管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。 一、工程名称： 分包内容： 二、责任期限：自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 三、甲方责任 1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，监督分包方各项安全生产制度和措施的落实，对本工程的安全生产负总责。 2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理进行监督检查。 四、乙方责任 1、认真履行安全生产职责，自觉接受甲方对安全生产的监
督管理，遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定，执行甲方在安全生产方面的规章制度，服从甲方的安全生产管理，对本分包工程项目的安全工作负责。 2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督，及时消除施工过程中的不安全因素。 3、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保证作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产教育培训合格，不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。 4、根据本分包工程项目的特点，负责编制专项安全施工方案，采取必要的安全防护措施，并根据施工进度有针对性地进行安全技术交底。交底要交到所有作业人员，并严格履行签字手续。 5、提供的防护设施及施工设备，应符合国家及行业标准。 6、对甲方的安全防护设施不得随意拆除，需拆除的必须书面报甲方批准。 7、必须使用甲方推荐的安全防护用品、劳动保护用品及安全设施，严禁购买假冒伪劣产品；并监督、检查从业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动保护用品。 8、执行甲方的职业健康安全制度，为现场从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件，防止和减少职业危害，加强
商业、办公及配套设施（创客星座）项目工程总分包安全管理协议书 工程名称：商业、办公及配套设施（创客星座）项目展示区园建工程 总包单位（甲方）：四川省雅典建设工程有限公司 分包单位（乙方）：四川兴立园林环境工程有限公司
总分包安全管理协议书 工程名称：商业，办公及配套设施（创客星座）项目展示区园建工程总包单位（以下简称甲方）：四川省雅典建设工程有限公司 分包单位（以下简称乙方）：四川兴立园林环境工程有限公司 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建筑施工安全生产管理条列》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2012）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59--2011) ,双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲方和乙方均严格遵守本协议规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内重大安全事故隐患应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳保用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 10、甲方按相关条例约定向乙方收取安全文明施工保证金。 二、乙方的权利、责任和义务： 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人生意外保险。 4、乙方造成的安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 安全用电： 1、向甲方提供书面临时用电申请。设备设施需要增容时必须重新办理用电申请手续。 2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的和合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合
编号：AQ-BH-04738 ( 文档应用) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 建筑工程施工专业分包安全生 产协议书 Safety production agreement on subcontracting of Construction Engineering Construction Specialty
建筑工程施工专业分包安全生产协 议书 说明：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为, 能够最大程度的保障自己的合法权利，可下载收藏或打印使用（请先阅读并同意条款后使用）。 总包方(甲方): 分包方(乙方): 为加强施工现场安全管理,保护职工的人身健康安全和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、及《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议： 一、工程概况： 工程名称：
工程地点： 分包内容（范围）： 分包方式： 二、工期： 开工日期： 竣工日期： 三、安全生产： 1、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位（法人单位）的委托书，分包与其资质相符在授权书范围内的工程的经济组织。 2、分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定以及其它有关安全生产的法律、法规、规范、标准和各项管理规定，能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。
专业工程分包安全协议书 总承包单位（甲方）：------------------------------公司 专业分包单位（乙方）：---------------------------公司 为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“以人为本”的安全管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。 一、工程名称： 分包内容： 二、责任期限：自年月日至年月日 三、甲方责任 1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，监督分包方各项安全生产制度和措施的落实，对本工程的安全生产负总责。 2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理进行监督检查。 四、乙方责任 1、认真履行安全生产职责，自觉接受甲方对安全生产的监督管理，遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定，执行甲方在安全生产方面的规章制度，服从甲方的安全生产管理，对本分包工程项目的安全工作负责。 2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督，及时消除施工过程中的不安全因素。 3、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特
点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保证作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产教育培训合格，不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。 4、根据本分包工程项目的特点，负责编制专项安全施工方案,采取必要的安全防护措施，并根据施工进度有针对性地进行安全技术交底。交底要交到所有作业人员，并严格履行签字手续。 5、提供的防护设施及施工设备，应符合国家及行业标准。 6、对甲方的安全防护设施不得随意拆除，需拆除的必须书面报甲方批准。 7、必须使用甲方推荐的安全防护用品、劳动保护用品及安全设施，严禁购买假冒伪劣产品；并监督、检查从业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动保护用品。 8、执行甲方的职业健康安全制度，为现场从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件，防止和减少职业危害，加强对女职工的劳动保护，严禁使用未成年工和年龄超过55周岁的作业人员。 9、施工现场生产安全事故发生后，应当立即上报甲方并按有关规定组织调查处理。 10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章操作导致生产安全事故发生的，其责任和由此发生的费用由乙方承担。 五、生产安全事故责任裁定 生产安全事故的责任裁定由甲方安全管理部或当地建设行政主管部门负责，任何一方对裁定结果不服的，可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。 六、其他：（根据分包工程特点约定）
商业、办公及配套设施(创客星座）项目工程总分包安全管理协议书 工程名称:商业、办公及配套设施（创客星座)项目展示区园建工程 总包单位（甲方)：四川省雅典建设工程有限公司 分包单位(乙方):四川兴立园林环境工程有限公司
总分包安全管理协议书 工程名称：商业,办公及配套设施(创客星座)项目展示区园建工程 总包单位（以下简称甲方)：四川省雅典建设工程有限公司 分包单位（以下简称乙方）：四川兴立园林环境工程有限公司为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建筑施工安全生产管理条列》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2012)、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59--2011) ,双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲方和乙方均严格遵守本协议规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务: 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内重大安全事故隐患应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳保用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 10、甲方按相关条例约定向乙方收取安全文明施工保证金。 二、乙方的权利、责任和义务: 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人生意外保险。 4、乙方造成的安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。 安全用电: 1、向甲方提供书面临时用电申请。设备设施需要增容时必须重新办理用电申请手续。 2、保证Ｂ级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的和合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合
公司 合同编号： ______________ 专业工程分包安全协议书范本 甲方： ____________________________________ 乙方： ____________________________________ 签订日期： __________ 年 _______ 月 _______ 日 总承包单位（甲方）： 专业分包单位（乙方）： --------------------------- 司 为了认真贯彻 安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立 以人为 本”的安全
管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。 一、工程名称： 分包内容： 二、责任期限：自年月日至年月日 三、甲方责任 1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，监督分包方各项安全生 产制度和措施的落实，对本工程的安全生产负总责。 2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理进行监督检查。 四、乙方责任 1、认真履行安全生产职责，自觉接受甲方对安全生产的监督管理，遵守当地行业主管 部门安全生产方面有关管理规定，执行甲方在安全生产方面的规章制度，服从甲方的安全生产管理，对本分包工程项目的安全工作负责。 2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督，及时消除施工 过程中的不安全因素 3、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保证
总包与分包单位安全生产协议书 总包方：xxxxxxxxx公司 分包方： 为了强化施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑安装工程承包合同条例》和青岛安装建设股份有限公司关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程安全生产达成如下协议： 一、双方共同确认该项目的安全生产管理目标 1.现场杜绝重伤、死亡事故的发生；轻伤频率控制在3‰以内。 2.施工现场各类安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现。 3.现场无火灾、火警事故，火灾隐患整改率必须保证在规定时限内达到100%。 4.劳务用工合法；非法用工、治安及刑事案件为零。 5.严格按发包人文明安全施工管理要求进行施工及管理，保证施工现场达到合格文明安全工地标准。 二、总包方、分包方责任 1.分包单位在总包方的区域内施工，在安全生产和文明施工中要执
行：国家及行业有关安全操作规程和总包方的一切安全生产管理制度，服从总包方的安全生产管理，安全人员提出的隐患通知单、技术部门的安全措施交底。 2.分包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数(包括专职或兼职安全员、特种作业人员)，单位安全生产许可证，企业资质和委托书等复印件报送总包方，经核实无误后方可进场。 3.分包单位进场前，必须按照《安全生产教育管理办法》对进场人员进行安全生产、文明施工及现场现状教育，要求教育面达到100%，并将考核成绩单报送总包单位。 4.严禁违章指挥，违章作业，对在工程中出现的不安全隐患，总包方有权签发隐患通知单，并限期改正，对情节严重不按期整改的，总包方有权停止分包方作业，由此产生的一切后果由分包方自行负责。 5.分包方自行搭设的固定式脚手架，移动式工具脚手架，管道井内架子，用电线路，手持电动工具等设施，必须严格按规范要求去做，并组织有关部门验收后方可使用。 6.由总包方提供给分包方单位使用的施工用电、施工用水、脚手架及安全防护设施，须经双方验收，办理交接手续后方可使用，分包方在使用过程中发生的任何事故均与总包方无关。现场各种防护设施不得随意拆改，尤其是临边洞口防护需要打开时，分包单位应事先向总包单位书面提出申请，待批准后方可打开，施工中除设明显标志外，还应派专人看守，完工后或下班时应及时封闭好。 7.为便于现场管理，按施工总承包合同分包方必须向总包方交纳
工程承包安全协议书 甲方： 乙方： 为全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同内容，进一步明确在施工过程中甲乙双方的安全责任，保护施工人员的安全和健康，防止伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、法规，甲乙双方经协商达成一致，并同意按照附录条款签订本协议。 本协议为施工合同补充条款，经双方签字盖章后生效，与合同具有同等法律效力，双方应认真履行。 甲方、乙方必须严格执行本协议。本协议作为合同附件，一式四份，甲乙双方各持二份。 甲方：（章）乙方：（章） 法定代表人：法定代表人： 年月日年月日 附录 一、总则
1、建设单位负责施工现场的统一管理，监督检查施工单位的施工现场各类安全文明施工活动。施工单位应当在建设单位的统一管理下，在其施工范围内建立施工现场安全管理责任制，并组织实施。 2、施工单位应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项标准、规范，自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。 3、施工单位必须建立安全生产责任制，加强规范化管理，进行安全交底、安全教育和安全宣传等各类安全活动，严格执行安全技术方案。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。切实保障施工工作人员的安全与健康。 4、施工单位在总包单位的总体部署下，负责编制施工工程的安全施工组织设计。 5、施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。 6、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。 7、施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置，不得任意侵占场内道路。施工机械进场须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。
安全生产协议书 总包方：南通四建金阊新城定销房南二标段工程项目部（简称甲方） 分包方：_____________________________________________ （简称乙方）为贯彻和加强安全生产工作，保证安全生产目标管理的实现，结合我项目部安全生产的现状，确保在施工中不发生伤亡、火灾及其它事故，按照建设部《建筑施工安全检查标准JGJ59-99〉的要求，经甲、乙双方商定, 特签订以下安全责任协议书： 1、自签订协议之日起，分包方必须服从总包方的统一管理，执行总包方的各项安全生产规定，接受安全部门及业主、监理的检查和监督，分包方进场后主动办理暂住证等手续且承担相关费用，提供相关资质证书、安全生产许可证等资料，以及现场主要施工人员名单、联系方式等； 2、加强安全生产的观念，认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格遵守安全生产的法律、法规。进入施工现场克服重进度、轻安全、重效益、轻防护的思想，切莫疏忽麻痹大意，确保安全施工，做到“不伤害别人、不伤害自已、不被别人伤害”。分包单位必须设安全员，做好安全交底工作，安全员每天必须现场巡视，及时发现及时消除安全隐患； 3、积极投入施工现场安全达标活动，加强安全生产基础工作，加强职工的安全教育，把安全工作做到实处，同时搞好相互安全监督，不断提高安全意识和自身防护能力，上岗前必须戴好防护用品，作业时不乱扔垃圾杂物，不乱抛工具，不在脚手架上打闹、嬉戏，特殊工种必须持证上岗，高空临边作业必须系安全带，严禁乱拉乱接；
4、分包方在施工现场要按照施工现场标准化的要求从严管理，材料 堆放整齐，做到谁做谁清、随做随清； 5、分包方必须严格执行国家的有关法律法规，文明生产、不赌博、不打架、不盗窃公私财物，一经发现将严肃处理，情节严重者移送司法机关； 6、施工现场的所有安全防护设施不得随意拆除，如需拆除，必须得到总包方安全员的同意，且必须设置醒目标志，作业后及时恢复； 7、分包方安全意识薄弱、违章作业、违反劳动纪律等，所发生的安全事故责任自负，并按公司规章制度进行处罚； 8、分包方必须服从业主、监理、总包方对工地安全生产违章违纪处罚的决定，罚款在工程款中直接扣除。 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签定之日起生效。 总包方：南通四建恒金阊新城定销房南二标段项目部 代表： 分包方（代表）： 2011 年月日
编号：YB-HT-008347 专业分包安全生产协议书 Safety production agreement of 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品文档/ Word文档/ 文字可改 编订：YunBo Network
专业分包安全生产协议书 甲方（发包单位）：________________ 乙方（分包单位）：________________ （一）工程项目名称：________________ （二）工程地址：________________ （三）本合同分包作业内容：同甲、乙双方就本工程签订的专业分包合同。 （一）认真贯彻执行安全生产法律、法规。 （二）甲方对乙方的施工安全具有监督、检查、处罚的权利。（三）甲方有权监督检查乙方对进场人员进行入场安全教育、考核情况。 （四）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按甲方管理规定给予处罚。
（五）甲方有权对安全意识差、不听从安全生产指挥的乙方人员责令退场。 （一）认真贯彻执行安全生产法律、法规，严格遵守安全生产规章制度、安全操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。 （二）乙方对其分包范围内的安全生产管理工作负责，乙方必须遵守甲方的施工现场和安全生产管理规定，服从甲方对施工现场的安全生产管理，对甲方在安全检查过程中提出的问题和隐患，乙方必须按要求按时限整改。 （三）乙方有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。（四）乙方在日常作业中，对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业，有权拒绝执行。 （五）乙方应对甲方提供的施工作业条件进行认真检查，对甲方提供、移交的场地、设施、设备等的完备性、安全性进行认真检查、验收，验收合格后与甲方办理移交、接收手续，并签字确认，乙方对签字负责，未经验收或验收不合格的不得移交、使用。乙
安全协议书 甲方:中国化学工程第十三建设有限公司青海大美系统工程 乙方: 为了维护广大职工在施工生产中的安全和健康,保护国家财产不受损失,进一步明确项目部与施工作业层专业分包单位在劳务用工过程中的安全职责,落实各自责任,确保施工(生产)建设的顺利完成,特制订本协议以利双方共同遵守。 一、甲方责任: 1.有权审查乙方的安全资质及乙方的安全管理能力。 2.负责将乙方的营业执照、安全资质证、特种作业人员操作证、起重机械和厂内车辆的许可证及有关安全管理资料的复印件集中备案管理。 3.应对施工现场的安全生产有统一的领导和管理,监督乙方对国家安全生产方面的方针、政策、法律、法规和制度的贯彻落实。 4.在每周一次的定期安全大检查和每天的巡回安全、文明施工检查中对乙方的现场施工生产的安全管理、文明施工进行检查、指导。 5.在施工生产过程中,不得以任何借口迫使或放纵乙方职工违章蛮干。 6.要及时向乙方传达有关安全生产方面的文件和有关会议精神,吸收乙方参加施工现场的各项安全生产活动。 二、乙方责任: 1.在签订工程任务承包合同前,必须向甲方提供安全管理机构、安全管理人员资格证复印件、特种作业人员上岗证复印件、安全管理规章制度。
2.进入施工现场前必须对全体施工人员进行一次安全教育,按工程任务特点提出安全操作规程和安全措施,并把已参加安全教育的人员名单造册报甲方工程部备查。 3.特种作业人员(如电焊、气焊、电工、起重、架子工、厂内机动车辆驾驶等)必须持有国家地、市级经贸委或同级技术监督局安全部门核发的安全操作证,方准上岗作业。 4.在现场自行搭设的脚手架、安全网、安全用电设施和自带的机具设备的安全状况应自行负责,使用前应进行检查验收合格报甲方确认后,方可投入使用。 5.安全负责人应每日进行巡回检查,每周进行一次项目经理亲自带队的安全生产、文明施工检查,并接受甲方安监人员的每日巡检和甲方定期每月二次的安全、文明施工大检查。发现问题应逐项整改,对重大事故隐患应立即停止作业,对甲方提出的问题按要求限期整改,对拖延不报情节严重者除上报有关安监部门外,并执行甲方制定的经济罚款制度。 6.职工所用防护用品(安全帽、安全带、绝缘鞋、防护服等)由乙方负责配齐,严禁使用不合格产品。 7.因乙方违章蛮干违反国家安全条例和本协议规定要求而发生的事故,一切损失和责任由乙方自行负责,因甲方违章指挥乙方没提出反对意见或采取相应措施,除甲方负相应责任外,还要追究乙方管理人员责任,并按有关规定处理。 甲方:中国化学工程第十三建设有限公司神华新疆68万吨/煤基新材料项目 负责人: 年月日