钢结构大棚安装合同
发包人:
承包人:
依照《合同法》,《建筑法》及相关法律、行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概括
工程名称:钢结构大棚
工程地点:
工程内容:钢结构大棚约平方米。
二、合同日期:开工日期:
三、三、质量标准合格工程
四、合同价款:金额(大写):
(小写)
五、付款方式:工程完毕验收合格后一次付清。
六、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限的方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
七、发包人提供:各项资料,规格尺寸,跨度参数及地质资料图纸等,承包人根据发包人要求进行施工。
八、承包人派项目负责人联系电话
全权代表承包人,负责工程的质量进度,协调有关事宜。
九、在施工过程中如遇风、雨、停电等不可遇见的自然风灾和付款不及时等因素造成停工应相应顺延工期。
十、在施工过程中的安全责任,由承包人全部承担。
十一、违约责任:如有违约参照《合同法》,《建筑法》及相关法律,行政法规协商解决,也可向人民法院请求判决。
十二、合同生效双方签字生效,一式两份,双方各执一份。
发包人(公章):承包人(公章):
法定代表人:法定代表人:
电话:电话:
年月日