合同编号: ___________
购买电源设备合同
甲方：_______________________________________
乙方：_______________________________________
20 年月日
合同编号：_________________
订立合同双方：
买方：_____________ （以下简称甲方）
买方法定（负责）代表人：_____________
签约人：______________________________
买方承办单位：________________________
联系人：______________________________
联系电话：____________________________
买方地址：____________________________
传真电话：____________________________
卖方：_____________ （以下简称乙方）
卖方法定（负责）代表人：_____________
签约人：______________________________
卖方营业执照：________________________
代理销售证明：________________________
卖方承办单位：________________________
销售经理：____________________________
联系电话：____________________________
卖方地址：____________________________
传真电话：____________________________
银行开户许可证：_____________________
开户行：______________________________
帐号：________________________________
根据《中华人民共和国合同法》及我国相关法律法规，为保护甲、乙双方的合法权益，经双方充分友好协商，现就甲方购买乙方提供的ups不间断电源达成以下合同条款：第一条_标的
甲方本次购买乙方______________ ups不间断电源—部，合同标的额：_____________ 元。
第二条_合同产品的单价、数量（详见供货清单）
合同编号：YT-FS-6380-15 电力建设工程合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力建设工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 签定时间： 按照《中华人民共和国合同法》的规定，为了明 确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合 该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。 一、工程范围 1、工程名称：东兴用电工程 2、工程地点：城东 3、工程承包项目和内容：高低压开关柜(含二期 工程间隔部分)、变压器、柱上开关、隔离刀闸、避雷 器、接地网、柱上开关、柱上开关以下高压电缆、开 关室至表计上桩低压电缆、配电室密集型母线以及施 工过程中辅助材料供应，所有设备安装调试、电缆施
放、表计安装，本工程含设计费、试验费、运行准备费、二级负荷安装(含材料)及规费。本工程不含：电气工程土建部分，所有电缆桥架，表计配套费(乙方协助甲方申请开户)。 二、工程造价 4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元￥ 三、建设工期 5、根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付款到账后45日历天。 6、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延; (1)甲方未按乙方要求完成土建基础，不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。 (2)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。
合同编号：YT-FS-2157-63 机器设备购买合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
机器设备购买合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同编号：_____ 买方：_____ 法定住址：_____ 法定代表人：_____ 职务：_____ 委托代理人：_____ 身份证号码：_____ 通讯地址：_____ 邮政编码：_____ 联系人：_____ 电话：_____ 传真：_____ 帐号：_____ 电子信箱：_____
卖方：_____ 法定住址：_____ 法定代表人：_____ 职务：_____ 委托代理人：_____ 身份证号码：_____ 通讯地址：_____ 邮政编码：_____ 联系人：_____ 电话：_____ 传真：_____ 帐号：_____ 电子信箱：_____ 鉴于卖方拥有生产、销售_____设备及相关资料的专有权； 鉴于买方为_____需要有意向卖方购买上述设备及相关资料； 鉴于此，双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实
电力物资买卖合同 （物资名称：） 买受方（甲方）：沧州临港中兴综合经营有限公司出卖方（乙方）： 签订日期：年月曰 签订地点：中捷 使用物资的工程名称：
电力物资买卖合同 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规，甲乙双方就甲方购买产品事宜达成如下协议： 第1条乙方按照本合同约定向甲方出售以下产品（物资、设备），甲方按照本合同约定向乙方支付价款。本合同总价包括产品（物资、设备）、附属材料、运输保险费、安装调试、培训、图纸资料等全部费用。 第2条产品（物资、设备）运输及保险承担，交付的时间、地点: 第3条产品（物资、设备）技术资料 第4条付款时间及方式 付款时间：产品（物资、设备）自送达甲方指定现场三方（甲方、乙方、使用单位）验收并合格后，甲方向乙方支付合同价款的100 %,计人民币： _______________ 元，（大写：） 付款方式：以电汇或支票结算。 第5条乙方负责产品（物资、设备）的包装并满足如下要求 木合同项下产品（物资、设备）需采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于长途海运或空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保设备安全运抵现场。乙方应承担由于其包装、防护不妥而引起的设备锈蚀、损坏、丢失等任何损失的责任和费
用。乙方同意其包装在运抵后不回收。 每件包装应附有详细的装箱单和质量证书各一套。 第6条产品（物资、设备）质量标准 乙方承诺，所出售的产品（物资、设备）符合国家标准、行业标准，国家 标准和行业标准不一致的，以标准较高的标准的为准。 如果甲乙双方另行签订技术协议的，乙方承诺其产品质量满足技术协议要求。 第7条产品（物资、设备）验收 初步验收。乙方按约定向甲方交付本合同项下产品之日起 M日内双方及使 用单位共同就产品数量、型号和规格、技术资料、附属工具、备件等进行开箱 验收。 产品技术性能验收。乙方按约定向甲方交付本合同项下产品之日起主个月内，由甲方组织有关技术人员对产品（物资、设备）进行检测、试验等。此次 验收合格，视为乙方提供的产品（物资、设备）质量合格。 验收标准： （1）甲乙双方签订的技术协议； （2）乙方提供的产品（物资、设备）说明书、样本、图纸、操作手册、 使用说明、维修指南、服务手册等技术资料； （3）符合相关的国家标准、行业标准。 验收结果：符合上述标准、要求的为质量合格，否则为质量不合格。 验收时应双方同时在场，验收合格的双方共同签署安装测试验收合格书。 第8条如果甲方验收后认为乙方所提供的产品质量不合格，乙方应根据甲方的要求，承担修复、更换、退货等责任，其费用由乙方自行承担; 同时应向甲方支付违约金，违约金的金额为合同总价款的込；如给甲方造成损失的还应赔偿甲方损失。 第9条安装、调试和检验 甲方进行安装、调试、检验、验收等工作时，应事先通知乙方，乙方应派专业人员于甲方指定的时间到达指定现场，指导甲方就本合同项下设备的安装和调试并参加验收工作。特殊设备的安装，由乙方负责。 第10条质量保证
电力安装合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的电力工程达成以下协议。 第一条：工程概况 1、工程地点: 2、工程承包方式：承包人包清工。 3、工期_____ 年 ____ 月_____ 日至____ 年_____ 月_____ 日 4、合同价款：本合同工程预算造价人民币______________ 元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。 第二条：关于材料供给的约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。 第三条：关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001 和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001 并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。 4、本工程由________ 方设计施工方案。 第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定 1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。 4、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价 格加倍赔偿。 第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定 1、布局开槽完工后，支付工程款的50％给乙方，水电完工后支付工程款的30％，整体竣工验收合格后支付20 ％。 2、双方款项住来均应出具收据。 3、工程结算方式：电路_____ 米 4、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；2、电施工穿墙、打孔、切割；4、开关插座面板安装； 5、小五金的安装； 6 后期灯具的安装；7、其他收费项目另计。 第六条：纠纷处理 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。 第七条：全同的变更和解除 1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款％支付违约金，并办理终止合同手续。 2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。 第八条：其它约定 1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。 2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48 小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。 第九条：附则
设备采购合同 合同号： 买方: 中国铁通集团有限公司 与 卖方: XXX 合同签署日期: 二零零年月日
合同签署地点： 买方：中国铁通集团有限公司（以下简称“甲方”） 卖方：XXX XXX XXX XXX （以下简称“乙方”） 鉴于甲方同意按照下述条款购买、乙方同意按照下述条款出售下列设备，甲乙双方特签订本合同。 1．设备名称、型号、数量、金额及服务 1.1甲方拟购买的设备名称、型号、数量及金额如下 注：除非本合同另有约定，甲方要求乙方提供与本合同项下设备有关的软、硬件产品、附属设施、服务或其他设备正常运转必需的配件时，无需另行支付任何其他费用。
2．交货、运输、保险及包装、 2.1交货、运输及保险 2.1.1交货时间 乙方应当在本合同生效后日内将甲方所购设备运至甲方指定地点。 2.1.2到货地点 乙方负责将本合同项下设备按照本合同约定的交货时间运至本合同约定的到货地点，乙方应于交货同时提供本合同所要求的相关技术文件。双方应在到货当日共同签署设备到货签收单（设备到货签收单的样式见附件4），以确认乙方交货数量。 到货地点为： 2.1.3乙方负责为设备投保。 2.1.4设备价格已包含运费、保险费以及服务费用等其他费用。 2.2包装 2.2.1乙方应提供设备运至合同规定的到货地点所需要的包装，以防止设备 在运输过程中遭到损坏。这类包装应采取防潮、防晒、防震、防压、防水及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护设备能够经受多次搬运、装卸以及较长时间的运输。乙方应承担由于其包装不良或其防护措施不妥而引起的一切损失。 2.2.2乙方需以不褪色的油漆和明显字样在每件设备箱表面作出如下标记： 1）收货人 2）合同号 3）发货标记（唛头） 4）目的港/到货地点 5）设备名称、型号、规格、序列号 6）毛重/净重 根据设备具体特点和运输要求，乙方应在设备箱表面标记“重心”和起 吊位置，以及“勿使受潮”、“小心轻放”等字样。
程施工合同 合同编号： 甲方（建设单位）：####生态农业有限公司 乙方（施工单位）：####电气有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就洛阳阳光生态农业有限公司项目用电工程线路架设、变压器安装施工的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。 一、工程概况 1、工程名称：####生态农业有限公司项目用电工程 2、工程地点：@@@@ 二、工程承包方式及内容 1、乙方承包方式：工料全包。 2、工程内容：该工程为交钥匙工程。乙方负责为#####项目用电工程架设20KV用电线 路，主要包括架空线路、线杆、电缆（线）敷设、采购和安装100KVA变压器两台、低压二 合一配电柜二面等相关配套设施，并负责办理相应的供用电手续，直至当地供电局检测、验收合格。满足甲方农业生产和机井用电需求。（详见工程造价预结算书所列项目） 三、工程工期 1、工程时间：年月日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且通电。 2、如遇下列情况，工期相应顺延。 （1）、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。 （2）、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。 （3）、由于政府安全部门及电力系统要求统一停产整顿时，乙方工期可以顺延。 四、图纸资料 1、甲方向乙方提出要求，乙方应向甲方提供图纸资料，本合同缔结后3日内，乙方向甲方提供线路施工图两套，其中施工现场图1套。
2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。 3、工程预算书壹份。 五、材料设备供应 材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方承担全部责任。 六、工程质量 1、本工程严格按照乙方设计并经甲方认可的要求进行。 2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。 3、工程质量：合格工程。 七、工程价款 以上两台100KVA变压器及配电安装工程包干总价为人民币壹拾贰万陆仟元整（小写：126000元整）。含正规发票。 八、工程费用结算方式 1、付款方式：转账（合同签定后3个工作日内付给乙方捌万元整；完成全部工程内容并检测、验收合格且通电后付清余款） 2、开户银行及帐号 乙方： 开户银行： 账号： 九、甲方应承担的主要工作及责任 1、该工程所涉及的青苗赔偿费用。 2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。 3、提供材料的堆放场地。 4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件。 5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。施工现场满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。 6、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。 7、甲方驻工地代表：。
电机修理合同样本 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方达成一致，特签订本合同，共同遵照执行。 一、项目概况 1.项目名称：电机修理。 2.项目地点：广东省*市**湾。 3.项目承包方式：单价承包。 4.项目承包范围：包括 6kv 电机、380v以下低压电机、直流电机等修复。 二、双方一般责任 1.甲方工程项目负责人及安健环负责人：见项目组织机构。 2.乙方工程项目负责人、工地负责人及安健环负责人：见项目组织机构。 3.甲方职责 3.1负责提供相关的设备技术资料、图纸、公司规章制度、安全交底和有关的技术标 准 3.2提供电机发生故障前的运行数据等，指定专人负责现场协调，办理电机交接等各 项签证工作，对修理质量、进度进行监督 3.3负责提供除电机线圈之外的所有备品备件(4kw以下的电机及潜水泵所需的轴承除 外 3.4审批乙方对电机修理的计划 3.5负责电机修理作业所需工作票的签发，协助办理电机的进、出厂手续 3.6负责电机在甲方工厂范围内的装卸车工作 3.7对修复后的电机进行质量检验及交接验收 3.8如发生紧急或重大事项情况，乙方因技术力量不足或准备不及等因素而无法处理 或耽误维修等，甲方有权另行委托其它维修商进行紧急处理
3.9负责执行验收计划，执行安健环管理。 4.乙方职责 4. 1负责编制修理组织方案和修理进度计划，并按计划及时进行修理工作 4.2遵守甲方公司内部的相关规章制度，完善各项安全文明措施，对修理作业安全负责 4.3依据电机修理的行业标准、甲方的技术标准，保证质量、按期完成电机修理工程 4.4负责装车及电机运输工作及设备运输途中安全 4.5负责提供电机修理的所需的线圈、相关的绝缘材料及4kw以上的电机所需的轴承及其他部件 4.6负责提供潜水泵所需的线圈、相关的绝缘、密封材料、电源电缆、轴承等其他部件 4.7负责甲方电机正常修理时，应在承诺的工期内尽快完成修理任务，如果甲方的设备属于抢修，乙方应无条件组织人员加班加点24小时不间断为甲方的设备抢修 4.8按甲方修理要求进行，安排人员修理并作相应试验;及时提供电机修理报告及出厂试验报告 4.9如接到甲方通知，乙方应在8小时内赶到甲方现场进行处理 4.10全力配合好甲方安排的与本项目有关的工作 4.11如电机修理后，经甲方验收不合格，经过双方确定，乙方无条件返工，因此而发生的一切费用由乙方承担。双方对修理质量有争议的，应协商解决;如果协商无效，由甲方聘请专家论证解决，所需费用从修理款中扣除。 三、修理质量要求 1. 乙方的工作及其质量应遵循甲方的有关技术标准及下列标准的要求： 此处省略。。。。。。。。。。。。。。。若干 2.8.8 电机修理后整机温升应符合国家标准，并参照甲方工厂同类型电机。 2.8.9 整机出厂前应做空转试验。 2.8.10 修复后电机的空载电流不应超过原来的50%。 四、技术质量管理与验收
合同编号：YT-FS-5852-46 电力工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (简称甲方) 乙方： (简称乙方) 一、项目立项： 乙方负责办理甲方安装供电部门专变立项报批所有相关手续，由甲方提供准确的申请立项资料。 二、工程名称： 三、工程范围： 800KVA变压器安装及调试。电缆敷设及调试。接地网制作及调试。计量表计安装。 四、工程地点： 五、承包方式：包工包料(不含低压配电出线)。 合同价款：人民币大写：整 (小写￥： )。 六、付款方式：转帐。工程自签订协议之日起，甲方应按工程款项
七、合同工期：60个工作日竣工。(以甲方首付工程款到帐之日起计算开工日期)。 八、在施工中如遇下列情况拖延工期，双方应及时协商顺延。因款未到而影响的延期。因人力不可抗拒的原因被迫停工。因整体方案变更不能继续施工。因土建施工原因而被迫停工。因线路不能停电而造成的延期。 九、工程质量和竣工验收：按国家供用电施工规范标准由供电局验收合格同意送电为标准。 十、双方主要责任： 1、在商定的时间内做好施工范围内前期工作等。指派专人配合施工，解决甲方应解决的问题及其它事宜。工程未经验收，甲方不能提前使用或擅自改动设备，因此产生的损失和费用，由甲方承担。 2、工程中途由于甲方原因设计变更以及设计错误致使施工错误，造成不良后果返工，由甲方负责。 3、甲方有责任统一组织现场治安保卫工作。 乙方责任：
协议编号：LX-FS-A99484 设备采购合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
设备采购合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 采购合同范本1 发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 基于乙方承包甲方本合同约定的冷库工程，为了明确双方责任和义务，保证工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，达成如下条款，以兹共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：速冻冷库 2、工程地点：
3、工程内容： 4、承包范围：冷库设备采购，安装，调试 5、主要冷库设备的名称、规格、型号、单价、总金额等作为合同的附件一。 二、工期 本合同工程总工期为28天，工期起算日期：为本合同签之日起计算。 除发生不可抗力或本合同约定条件(增加工程量)外，在任何情况下，乙方不得以任意 理由拖延、顺延、怠误工期。 三、工程造价及付款方式 1、工程造价：工程总造价为附件一的确认价格，包工、包料、包质量、包安全、包调试、工程包壹年保修等，在本合同工程承包范围内所有项目一次性包干，不因物价上涨或下跌而变动。
电机产品购销合同样本 贩销合同 贩货单位: xxxxxxxxxxxxxxxx有陉公司 ,以下简称甲方; 供货单位: xxxxxxxxxxxxxxxx有陉公司 ,以下简称乙方。签约地点:上海经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。 第一条产品的名称、品种、规格和质量 ,,产品的名称、品种、规格:xxxxxx电机及配件等。 ,,产品的技术标准，包括质量要求，,按下列第，1，项执行: ，,，按国家标准执行; ，,，按部颁标准执行; ，,，由甲乙双方商定技术要求执行。 第二条产品的数量和计量单位、计量方法 ,,产品的数量:300套。 ,,计量单位、计量方法: 套。 第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收包装不回收。 第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点，包括丏用线、码头， ,,产品的交货单位:xxxxxxxxxxxxxx有陉公司。 ,,交货方法,按下列第，1，项执行: ，,，乙方送货; ，,，乙方代运，乙方代办运输,应充分考虑甲方的要求,商定合理的运输路线和运输工具，; ，,，甲方自提自运。 ,,运输方式: 汽车运输。
,,到货地点和接货单位，或接货人，: 上海市xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 收货人:xxxxxx。第五条产品的交，提，货期限双方约定于xxxx年xx月xx日前交货 第六条产品的价格与货款的结算 ,,产品的价格,按下列第，1，项执行: ，,，按甲乙双方的商定价格; ，,，按照订立合同时履行地的市场价格; ，,，按照国家定价履行。 ,,产品货款的结算:本合同双方商定的合同总价为人民币3000,000.00，大写:叁佰万圆整，,合 同订立后,甲方预付人民币160,000.00，大写:壹拾陆万元整，预付款,余款在乙方収货前一次性付清。第七条验收方法货到后3个工作日内由甲方安排人员验收。 第八条对产品提出异议的时间和办法 ,,甲方在验收中,如果収现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一 面在,～天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠 于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的,视为产品合乎规定。 ,,甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下陈的,不得提出异议。 ,,乙方在接到需方书面异议后,应在,～天内负责处理,否则,即视为默讣甲方提出的异议和处理意见。 第九条乙方的违约责任 ,,乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的 2 ,的违约金。
设备购买合同简单版范本 我们在购买设备时，为维护自身合法权益应当签订购买合同，今天小编就给大家分享一下设备租赁合同，喜欢的就来阅读哦买方：_________ 卖方：_________ 经甲、乙双方充分友好协商，就购买_________项目特订立本合同，以便共同遵守。 一、设备的名称、规格型号、数量、价格 ____________________________________ 二、合同价格 设备总价为人民币(大写)：_________ 总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金。 本合同总金额不得做任何变更与调整。 三、合同生效 本合同经双方签字后生效。 四、付款方式 货物验收合格，设备安装、调试运转正常。买方向卖方支付合同总价100%货款。 五、交货、包装与验收 1、交货地点：按买方指定的地点。
2、交货时间：合同生效后_________日内。 3、卖方将货物一次运至交货地点。并于货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知买方。 4、设备包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由卖方负责。 5、设备由卖方负责送到施工现场，由卖方负责运输、卸车。 6、设备到达现场，双方均须在场并确认包装的完好性后，由买方验货。卖方应按买方安排的时间派人到现场，对货物进行清点验收，并签字确认。若发现货物与装箱单不符，卖方负责补齐或收回。如卖方不能按时到达，买方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，卖方应认可并负责解决。 7、卖方负责设备安装及调试，直至设备正常运行。最终验收在此之后进行。如设备不能通过验收，卖方应退货，退还买方所有金额。 8、卖方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。 六、产品质量保证与售后服务 1、卖方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验，材料及零部件均为全新未用过的，且符合本合同附件中规定。以确保产品质量。设备须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。 2、卖方负责免费为买方培训操作及维修人员。包括：基本原理，操作使用和维修保养。
合同编号：WU-PO-737-11 四川省汽车电机电器产品买卖合同 标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
四川省汽车电机电器产品买卖合同 标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 签订日期：xx年xx月xx日签订地点：合同编号： 序号 产品名称 规格型号 适用车型 牌号 商标 计量单位 数量
单价金额 交提货时间及数量 合同条款 1.质量要求及技术标准：产品按“汽车电器设备技术条件”执行。 2.出卖人对原装、原封、原标记完好无异状的产品质量负责三包，三包期限为年。 3.交货地点：交货方式： 4.运输方式：路运输。运杂费负担：运费及市内运杂费、保险费由买受人负担。 5.合理损耗及计算方法： 6.包装纸箱按GB6544-86瓦楞纸板，GB6543-86瓦楞纸箱BZ237-86标准，木箱按BZ238-86，泡沫包装按BZ239-86。包装费由出卖人负担。包装物不回收。
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电力分包合同
编号：FS-DY-37846 电力分包合同 劳务发包人： 劳务承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务承包工作对象及劳务内容 工程名称： 工程地点： 分包范围： 质量标准：质量评定等级为合格 二、工作期限 开始工作日期：年月日; 结束工作日期：年月日;
总日历天数为：天。 三、劳务价款 1、本工程的劳务价款采用下列方式计算： 根据20xx年《省安装工程计价表》，按实际完成的工程量清单计算，采用人工定额基价为37元/工日，取机械费定额总价的50% 。 2、劳务价款的支付 (1)合同生效即支付预付款30000 元; (2)进度款支付： 每月根据本月完成的工程量计算价款，支付本月完成价款的60% ; (3)最终支付： 工程竣工验收后，根据劳务结算总价款，支付至劳务结算总价款的95% ;劳务结算总价款的5% 作为质量保修金，质量保修期(竣工验收起一年)满后7天内，付清(质量保证金不计利息)。 四、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
YOUR LOGO 设备购买合同范本(2021年) When concluding a contract, the parties of the contract purpose should be determined. The conclusion and performance of contracts are also human behavior.
专业合同系列，下载即可用 设备购买合同范本(2021年) 导语：合同目的具有确定性。一般情况下，在订立合同时，当事人的合同目的应该是确定的。从严格意义而言，任何人的行为都是有目的的。合同的订立和履行也属于人的行为，而且是比较正式的行为，所以更应该具有一定的具体目的。因此，对于特定的合同当事人，其合同目的是确定的。 甲方：____ 乙方：____ _____是____的高科技机电设备。为合理、有序地开发该产品市场，有效地保护各方的合法权益，甲方根据与_____达成的共同开拓北方市场的相关协议，经与乙方友好协商，就甲方确认乙方作为甲方的承销代理商事宜达成以下协议： 第一条承销代理内容?甲方确认乙方为____(包括家用型、商用型、工程型)设备地区代理商，销售区域为_____。乙方的承销代理资格及承销代理时限为本协议签之日起至_____年_____月____日。 第二条双方职责 (一)甲方职责 1.向乙方颁发相应的授权证书。 2.向乙方提供相应的营销和技术培训，并提供关于空气源热泵中央热水器营销及技术资料，使乙方熟悉甲方的技术、管理及营销模式。组织培训的费用由甲方负责，但差旅费用和食宿费用
由乙方自行负担。 3.根据甲乙双方合同约定，向乙方按时、按量、按质提供货源。 4.对于条款对产品提供免费保修。 5.及时向乙方提供管理、营销产品宣传、技术、服务等全方位的支持。 6.对产品组合、价格、技术、服务、传播等方面政策的调整时以书面形式向乙方通报。 7.向乙方提供行销、服务类的作业指导手册及表格。 8.不定期组织的承销代理商培训，相互交流销售经验和市场信息。 9.对乙方的各种合理建议及时回复。 10.将甲方掌握的有关乙方地区终端客户资料提供乙方，并提供公关及技术方面的支持。 11.甲方确保乙方在指定区域及约定时间内享有的承销代理权，并将规范市场竞争秩序，及时查处各种违规现象，保证严守乙方商业机密。 (二)乙方职责 1.乙方销售_____，不得以任何形式损害甲方和北京_____的声誉和利益。乙方不能在甲方供货的产品包装箱内外附加任何附加物。 2.乙方安装专线传真机及可上网电脑用于外界之沟通。店面
GF—2003—0511 购售电合同 （示范文本） 国家电力监管委员会制定 国家工商行政管理总局 二○○三年十月
《购售电合同（示范文本）》使用说明 一、本《购售电合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）适用于装机容量为50兆瓦及以上的独立水电厂和单机容量为100兆瓦及以上的独立火电厂并网运行签订购售电合同，其他火电厂、水电厂、核电厂等项目可参照使用。《示范文本》不适用于发电企业向大用户和配电网直接供电的情形。 二、《示范文本》主要供合同双方签订年度购售电合同时使用。合同双方可参考《示范文本》的原则内容和格式协商签订适用多年的购售电原则协议，在此协议下签订年度购售电合同。 三、《示范文本》中有关空格的内容由双方根据实际情况填写。《示范文本》所列数字、百分比、期间均为参考值。合同双方可根据具体情况，在公平、合理和协商一致的基础上对参考值进行适当调整1，对有关章节或条款进行补充、细化或完善，增加或减少定义、附件等。法律、法规或者国家有关部门有规定的，按照规定执行。 四、《示范文本》仅处理与购售电有关的商务问题，所有关于电网、电厂运行的安全和技术问题纳入并网调度协议。合同双方应注意并网调度协议与购售电合同相关约定的一致性。 五、根据现行体制，《示范文本》按购电人与电力调度机构是同一实体考虑。如购电人与电力调度机构不是同一实体，则双方应对本合同相应章节或条款进行必要调整和修改。 六、《示范文本》尚未考虑“竞价上网”情形。实行“竞价上网”时，合同双方应按照电力监管机构有关规则、办法对本合同进行必要调整和修改。待“竞价上网”和电力市场化改革到一定时期，国家电力监管委员会和国家工商行政管理总局将制定新的《购售电合同（示范文本）》。 1在正式合同文本中，所列数字、百分比、期间等均应为确定值，以免由此产生争议。
汽车电机电器产品买卖合同范本签订日期：年—月—日签订地点: 合同编号: 序号 产品名称 规格型号 适用车型 牌号 商标 计量单位 数量 单价 金额 交提货时间及数量 合同条款
1?质量要求及技术标准：产品按汽车电器设备技术条件”执行
2?出卖人对原装、原封、原标记完好无异状的产品质量负责三包，三包期限 为年。 3?交货地点：交货方式： 4?运输方式：路运输。运杂费负担：运费及市内运杂费、保险费由买受 人负担。 5?合理损耗及计算方法： 6.包装纸箱按gb6544-86瓦楞纸板，gb6543-86瓦楞纸箱bz237-86标准，木 箱按bz238-86,泡沫包装按bz239-86。包装费由出卖人负担。包装物不回收。 7?买受人应凭运单、随货同行单、产品合格证及合同验收。买受人收货后如 有异议，必须在收货后十日内通知出卖人，并附商检报告。否则即视为收货无 8?结算方式：托收承付，验单付款（或验货付款）。 结算期限： 9?变更或解除合同必须于合同履行前二个月通知对方，经双方协商同意后, 方可变更或解除合同，否则合同继续有效。其他变更事宜，依法律规定。 10. 违约责任：任何一方违反本合同规定，按《中华人民共和国合同法》有 关规定承担违约责任
11. 争议解决：凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商, 协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 12. 其它约定事项： 季一 季二 季三 季四 季五 12345678910111213 合计人民币金额（大写） ______ ￥___________ 出卖人 买受人 鉴（公）证意见:
电力施工合同范本 电力的发明和应用掀起了第二次工业化高潮。那么对于电力施工合同你还了解多少呢？以下是在为大家整理的电力施工合同范文，感谢您的欣赏。 电力施工合同范文一 甲方： 乙方： 受甲方委托，确定该工程由乙方施工，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建筑部颁发的《建设工程施工合同》( GF-91-0201) 结合本工程具体情况，经甲方对乙方资质的审查，乙方具备施工条件，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订如下合同条款，以资双方共同遵守： 一、工程概况： 1、工程名称： 工程地点： 2、 工程性质： 3、 4、工程日期：开工日期： 竣工日期： 5、质量等级：优良( 以建设单位验收结果为准)
二、施工范围及工程量 1、安装VV224< 35mr电缆线160米，？100mn碳素波纹管150米， 电缆沟开挖回填。 2、安装二块（20-80A）三相四线电能表及其相关调试。 3、电力部门所有增容报装手续的办理。 4、征地协调。 三、工程价款及付款方式： 1 、本工程总价款为元整。 2、付款方式：合同签订后，甲方一次性将全额工程款付给乙方。 四、甲方职责 1 、图纸会审和施工安全技术交底：各工序开工前。 2、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解决施工中的有关问题，进行施工质量监督检查。 3、根据国家现行规范组织工程验收。 4、协助施工单位抓好安全文明生产。 5、监督检查施工的安全质量情况。 五、乙方职责 1 、组织施工作业人员按期进入施工现场。 2、按施工图纸和甲方技术要求，进行施工安装。2
设备购买合同【新】专业 版参考文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
设备购买合同【新】专业版参考文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 企业购买某些设备时经常要用到设备购买合同，设备 采购合同 买方：_________(以下简称甲方) 卖方：_________(以下简称乙方) 经甲、乙双方充分友好协商，就购买_________项目特 订立本合同，以便共同遵守。 一、设备的名称、规格型号、数量、价格 _______________ 二、合同价格 设备总价为人民币(大写)：_________ 总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、 安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需
费用及税金。 本合同总金额不得做任何变更与调整。 三、合同生效 本合同经双方签字后生效。 四、付款方式 货物验收合格，设备安装、调试运转正常。甲方向乙方支付合同总价100%货款。 五、交货、包装与验收 1.交货地点：按甲方指定的地点。 2.交货时间：合同生效后_________日内。 3.乙方将货物一次运至交货地点。并于货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知甲方。 4.设备包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损
YOUR LOGO 电力施工合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
电力施工合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程范围：；（详见施工图纸内容）； 4、承包方式：_. 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容） 二、合同工期及工期延误 1、开工日期：xx年xx月xx日，竣工日期xx年xx月xx 日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）； 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之__的违约金，算至验收合格之日； 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：
a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件； b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行； d设计变更或工程量增加； e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时； f不可抗力； g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写￥. 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；