建设工程施工合同（xx省xx村街道亮化工程）

中华人民共和国建设部

制定国家工商行政管理局

xx村路灯安装

建设工程三方协议书

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

丙方：建筑工程公司（以下简称丙方）为进一步推动中央帮扶点扶贫建设，积极改善农村居住环境，提高农民生活水平，中央决定在xx村援建路灯亮化工程，具体建设事宜由xx全权负责。

为了切实加强建设工程施工现场安全生产管理，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）等相关法律法规，经甲乙丙三方平等协商，签定本施工协议。

一、工程概况

1、工程名称：xxxx村街道亮化建设工程

2、工程地点:xxxx村

3、工程主要范围及内容：xx村主街道亮化（包括村内主要街道及连接四个自然庄的路灯安装）

二、合同工期

开工日期：2014 年8 月10 日

竣工日期：2014 年8 月20日

合同工期总日历天数10 天。

三、质量标准

工程质量标准：符合现行国家及河北省有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

四、合同价款

金额（大写）：肆万肆仟元（人民币）

￥：RMB 44000 元

五、甲方职责

1、甲方有权督促乙方对丙方的施工资质、安全证书等相关证明进行审核，督促乙方、丙方全面履行合同，有权随时要求乙方或丙方书面报告有关该工程的所有情况;

2、甲方有权对工程质量进行检查验收;

3、工程内容全部竣工并通过甲、乙方验收合格后由甲方拨付40000万元（大写：肆万圆）给丙方;除上述款项以外的所有与本工程相关的工程款均由xx村委会支付。

4、如因乙方或丙方原因造成本工程工期延误超过10天以上的，甲方有权拒绝支付约定款项。

六、乙方职责

1、乙方有权对丙方的施工资质、安全证书等相关证明进行审核，落实该工程的合法建设用地及施工手续等，并有义务将审核结果告知甲方和丙方，并督促三方全面履行合同;

2、对丙方建设该工程的施工质量、工程进度、安全生产、文明、环保施工等有协调、监督、检查权利;

3、丙方不服从乙方的协调、管理，有严重的质量、安全问题，有不履行合同的情况，乙方有权下达停工整改通知，严重的在征得甲方书面同意的情况下，可以终止合同;

4、未经甲方和乙方许可，丙方不得擅自使用代替的设备或材料。

否则，无论工程是否竣工，甲方和/或乙方均有权要求丙方进行整改，工期不予顺延，且丙方应自行承担整改的费用和赔偿甲、乙方遭受的经济损失;

5、乙方负责筹集并按约支付村亮化工程除甲方负担部分之外的工程款;

6、乙方负责组织本工程的竣工验收，并应提前7天通知甲方参加竣工验收;

七、丙方职责

1、丙方按照甲方和/或乙方要求进行施工，施工现场设置安全警示标语和警示牌，确保安全施工;

2、丙方施工前，必须跟乙方签定施工安全协议书；保证竣工验收合格，一次性交付乙方投入使用;

3、丙方负责承担本工程所需材料及工程设备，本工程所需的全部材料、设备、成品、半成品等由乙方进行验收后存放于xx村委会指定的工程地点;

4、丙方采购的主要设备、材料、成品、半成品应持有厂家的技术标定、符合国家和行业等相应的合格证；

5、丙方采购的所有设备和材料均应符合消防规范和防火性能及环保要求，否则丙方对此造成乙方的损失应承担赔偿责任;

6、丙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工，遵守工程所在地政府、有关部门及乙方对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反规定造成的损失和罚款;

7、丙方在施工过程中当天产生的垃圾当日清理干净，保证道路畅通。施工结束后，丙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。对施工中发生的操作、交通等安全事故由丙方负责；

八、工程款支付方式

1、甲方按照本合同第五条第三款的约定支付工程款，甲方付款

前，丙方应提供抬头为“农工民主党中央”的与甲方付款金额等额的正规发票给甲方，因丙方提供发票问题导致付款延迟，甲方不承担责任。

2、施工完成并通过甲方、乙方验收合格后由乙方一次性将工程款支付给丙方。乙方付款前，丙方应提供符合税务要求的发票给乙方，因丙方提供发票问题导致付款延迟的，乙方不承担责任。

3、乙方指定账户信息：

开户行：

账户：

账号：

联系人:

九、违约责任

1、甲乙丙三方不按协议约定履行自己的的各项义务应承担各自的违约责任按国家有关规定办理。

2、乙方应按照合同约定的职责范围处理本合同项下工作，乙方超越职责范围处理的事项与甲方无关，甲方不承担责任。

3、因乙方原因导致工程工期延误的，每逾期一日，乙方应向甲方支付逾期违约金500元；逾期10日以上的，所有工程款均由乙方自行负担。若造成甲方损失的，由乙方进行赔偿。

4、因乙方原因造成工程质量问题的，由乙方负责整改，因此预期竣工的，乙方按照上款约定承担违约责任。

5、因丙方的原因未按合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工，每逾期一日，向甲方支付逾期违约金500元，甲方可径行从工程款中扣除；逾期10日以上的，甲方有权按照第五条第四款约定拒绝支付工程款，并且有权解除合同，甲方解除合同的，丙方须将甲方已付款项全部返还并向甲方支付违约金5000元。上述违约金不足以弥补甲方所受损失（包括但不限于实际损失、预期可得利益、诉讼

费、律师费、鉴定费、交通费等）的，以甲方所受损失为准。

6、因丙方原因工程质量未达到合同约定的质量标准，丙方按甲方要求的期限负责整改，因此逾期竣工的，丙方按上款约定承担违约责任；整改后仍达不到合同约定的质量标准的，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，丙方须将甲方已经支付的全部款项返还给甲方并向甲方支付违约金5000元。上述违约金不足以弥补甲方所受损失（包括但不限于实际损失、预期可得利益、诉讼费、律师费、鉴定费、交通费等）的，以甲方所受损失为准。

十、争议

本协议在履行过程中发生争议，三方应及时协商，协商不成时，三方均可向甲方住所地的人民法院提起诉讼。

十一、其它本协议自三方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效。本协议一式三份，甲方壹份，乙方壹份，丙方壹份。

（以下无正文）

甲方：乙方：丙方：

签字盖章：签字盖章：签字盖章：

日期：日期：日期：