聘用合同
甲方(用人单位)
潍坊山水水泥有限公司
乙方(受聘人)
姓名: 性别：民族：
出生年月：身份证号：
家庭地址：
邮政编码：户口所在地：
甲、乙双方本着互惠互利、友好协商的原则，签订本合同，具体内容如下：
一、岗位名称：外编业务员（兼职）。
二、合同期限合同期限：自2012 年1月1日起，至2012年12月31日止，合同期限一年。
三、甲方责任
1、甲方负责对乙方进行职业道德、安全生产、产品知识及各种规章制度的教育和培训。
2、甲方按照乙方事先签订的合同，每月、每季度下达销量指标及回款计划，并对计划进度及完成情况调度、考核、确定乙方受聘期间的销售提成。
3、甲方定期召开营销会议，总结布置阶段工作，有通知乙方参加的义务。
4、甲方对乙方价格享有与正式业务员同等的区域价格。
5、甲方价格变动及销售政策的变动有及时通知乙方的义务。
四、乙方责任
1、乙方为甲方外聘兼职业务员，非甲方正式员工，与甲方非劳动关系，不签订劳动合同，不享受甲方劳保、社会保险、工伤、工亡、节假日福利等正式员工待遇，无固定薪酬。
2、乙方不在甲方办公场所上班，除办理业务、参加会议等与业务相关的业务在甲方厂地外，其他不需要来甲方上班。乙方为自我经营行为。
3、乙方应严格遵守国家的法律法规,遵守甲方制定的各项规章制度,服从甲方的管理，按照甲方通知的价格及相关制度开展水泥业务。
4、乙方不能以甲方员工名义与买方签订水泥产品购销合同。确需签订，必须由甲方正式员工签订，签订后的合同按照甲方合同评审程序评审。乙方可协助用户提供必要的合同签订材料。
5、乙方遵守甲方的销售区域管理规定，不得跨区域低价窜货。服从甲方销售管理，按照甲方财务及生产部门要求进行办理开票和提货手续。
6、对于低价提货卡，乙方不得带走，按照甲方联运部管理规定用安装GPS的车辆拉运。
7、乙方接受每月、每季度的任务指标、接受甲方的指标考核，按照甲方财务提成兑现要求提供必要的发票等手续。
8、乙方在经营甲方水泥期间，不得泄露甲方的销售价格、付款等销售政策，不得经营其他厂家水泥。
五、乙方销售任务
乙方2012年销售任务万吨；其中第一季度万吨，第二季度万吨，第三季度万吨，第四季度万吨，以甲方公司财务开票室开票量为依据。在销售过程中严格遵守甲方制订的价格政策，不得随意低价或抬高价格。
六、薪酬考核
甲方根据乙方销售业绩，按照公司业务员提成管理办法考核兑现给乙方提成，上不封顶，下不保底，多销多得，少销少得，不销不得。
甲方按照每月任务情况实行的月度激励政策，乙方同样享受。
七、合同的变更、终止和解除
1．岗位聘任合同签订后，甲、乙双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。确需变更的，双方应协商一致，并按原签订程序办理。双方未达成一致意见的，原合同效力不变。
2．有下列情况之一的，聘任合同自行终止：
（1）聘任合同期满，或聘任合同约定终止聘任合同的条件出现；
（2）乙方退休、死亡；
（3）甲方撤消或解散。
3．有下列情况之一的，甲方可以随时解除聘任合同：
（1）乙方违反国家法律法规，违反甲方的管理制度拒不遵守、给甲方造成严重损失。
（2）乙方连续3个月没有完成甲方下达的销售指标。
（3）乙方不履行聘任合同。
甲方依据上述条款解除乙方聘任合同，乙方应在30日内办妥终止聘任关系手续。4．乙方在聘期内被劳动教养或被依法追究刑事责任，聘任合同自行解除。
5．有下列情况之一的，甲方可以解除聘任合同，但应当提前30日以书面形式通知乙方：
（1）乙方患病医疗期满后不能从事聘任工作；
（2）聘任合同订立时所依据的情况发生重大变化，致使原聘任合同无法履行，经甲、乙双方协商不能就变更合同达成协议。
八、争议处理
甲、乙双方因履行本合同发生争议，应当友好协商解决；任何一方对协商不服的可以直接向有关机构申请仲裁,或依法向人民法院起诉。
九、本合同经甲、乙双方签字盖章后正式生效。本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方人事部门备案一份，三份具有同等法律效力。
甲方:(盖章) 乙方:(签字)
法定代表人或委托代理人:(签字)
年月日年月日
脚手架分项工程施工合同 甲方（发包人）：荆州城建集团公司三丰鼎城项目部 乙方（承包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工有关事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：三丰鼎城3#、4# 楼 工程地点：仙桃大道与丝宝路交汇处 建筑面积：约6000 平方米 结构型式：框剪结构，地上五层 二、承包内容及方式 1、本工程外脚手架搭拆、挂安全网、钢丝网、兜网、四口及临边防护、施工物料提升机、人货电梯及吊蓝平台搭拆、楼层卸料平台搭设、宣传标语。 2、包工包料（安全网甲方提供）、包工期、包质量、包安全文明施工；乙方自备小型工具、安全劳保用品。 4、乙方进场的钢管、扣件必须符合质量要求，按要求刷好油漆后方可使用；所有材料到场后必须按甲方指定地点堆放整齐。 三、工期要求 总工期至2011年10月31日止。搭设：与主体工程同步；拆除：外装饰工程完工后。 四、质量要求 1、按照JGJ59—99标准范围结合甲方制定的外脚手架施工方案进行搭设。外脚手架必须超出作业面1.5米，否则甲方按每日对乙方罚款500元。 2、拆除的脚手架钢管、扣件、硬封闭材料等必须堆放到甲方指定区域内。 3、对乙方已搭好的脚手架，由于甲方原因要求重新搭拆，其费用由甲方承担。 4、乙方必须根据施工进度组织施工。 五、工程造价及付款方式
1、承包单价：包干单价按建筑面积25元/㎡（如搭设的脚手架能得到公司、项目部及上级主管部门的好评，另外奖励1.00元/㎡，此包干单价内含管理费、社保和医保等相关费用，另含15%的安全质量保证金，工程验收后乙方未发生安全质量事故，甲方按实支付给乙方。） 2、工程结算：建筑面积依据设计图纸计算工程量，计算方式按湖北定额工程量计算规则计算(地下室面积不包含在内)，报公司预算部审核后，按包干价乘建筑面积即为本合同总价款。 3、工程变更调整：甲方根据业主方的联系函对工程做出变更，乙方必须执行。工程变更未造成返工的不另增加费用，由变更产生的工程返工费用由甲乙双方共同协商解决。 4、付款方法： ⑴主体结构三层封顶付4万元； ⑵结构封顶付至总价款的65 %； ⑶脚手架拆除完毕付总价款的90% ； ⑷余下尾款待脚手架拆除后六个月内付清。 ⑸每期支付进度款应扣减当期的安全质量保证金、罚款。报送工程进度款时应保证已施工部分内容达到合格标准，若工程质量达不到验收规范要求，甲方有权暂缓支付工程进度款，直到乙方返工合格。 六、权利与义务 1、甲方权利与义务 ⑴甲方对乙方施工的工程进行质量、工期、安全、文明施工全面监督、检查，甲方有权对乙方分包的工程进行监督抽查，对不符合质量及安全文明施工要求的情况提出整改，并按有关违约责任条款进行经济处罚； ⑵因乙方施工劳动力不足等原因，满足不了甲方的工期，甲方有权调配增加现场施工人员，其人工费用从乙方工程款中双倍扣除； ⑶甲方负责提供工地现有的垂直运输，提供施工用水用电； ⑷负责协调现场与其它施工班组的工作关系； ⑸负责向乙方进行技术交底和安全交底； 2、乙方权利与义务 ⑴乙方必须配备专职安全及施工管理人员，配合项目部质量、安全及文明施工的检查，形成管理配套、并能独立承担分项工程施工任务班组。班组长必须常
美容整形合同纠纷案例 ZHZHDY 1、广州市民黎小姐向法院起诉称，2008年7月12日，在天河区中山大道某塑身美颜连锁店，请她免费体验丰胸效果。店员称可以使黎小姐“两乳房两边大小一样对称，丰满挺拔，胸型完美”，且能“让胸部第二次发育，达到穿文胸D杯的效果”。黎小姐花几千块办了一张“疏通卡”。之后两个月的时间里，她在店员的推销下又办理了多张护理卡。在做了70次护理之后，黎小姐已经花费194550元，但自己两乳房仍下垂如旧，根本毫无效果。 在协商退款无果后，黎小姐将该美容院告上法庭，要求对方返还194550元，并承担公证费用2000元和诉讼费。 天河区法院认为，本案中，原告支付了款项，被告提供了服务，从表面看，双方的服务合同已经以各自的行为履行完毕。但是提供服务的效果，各自说法不一。但是基于一般社会合理性推断，只接受一般的胸部健康护理，不可能70次服务，就支付高达194550元的款项。被告没有提交证据证实产品、仪器等经过国家相关权威部门认证，以及美胸效果的证据。因此法院认为被告使用欺诈的手段，达成合同，因此合同应属无效。 但是原告已经接受了服务，基于公平原则，原告应当支付一定的劳务费用。法院酌情参照现实生活中提供美容美体服务行业较高的收费标准，即每次500元的标准计算，扣减35000元，即被告应返还原告159550元。至于黎小姐为保全证据而支付的公证费2000元，是
在法庭辩论终结后所产生的，且黎小姐由于轻信被告，对合同的无效也存在一定的过失，因此从平衡双方利益出发，公证费由原告自行承担。一审法院判决之后，被告美容院不服提起上诉，最终此案经广州市中院调解结案。 广州中院法官表示，结合近年的审判实践来看，目前“丰胸”等美体美容是被投诉多的服务项目。许多商家既不公开收费标准，也无收费合同说明，甚至不开具发票。提醒消费者遇到此类纠纷时，及时找到证据，并勇于维权。 2、2010年5月陈小姐在朋友的陪伴下到广西南宁市某高级专业美容诊所，她希望通过手术既能使鼻梁更挺拔，又能消除下眼睑的皱纹。该诊所的负责人赵某当场答复“请她放心”。 术后半年，陈小姐的脸部虽然逐渐消肿，但最终的效果却让她感到失望。身边的朋友也都评价说：左眼大、右眼小;鼻梁不仅没高，还比手术前矮了，双眼下面的皱纹也没除掉…… 陈小姐一纸诉状，将这家美容诊所的负责人赵某告上了法庭。陈小姐认为，美容诊所为她实施的各项手术都是失败的，不仅没达到承诺的手术效果，反而在她的面部、鼻部造成了多处终生无法修复的容貌损伤。对此，赵某却认为，陈小姐现在的容貌跟她手术前的照片相比，漂亮了很多。 经法院查明，为陈小姐做手术的那名男医生并未取得医疗美容主诊医师资格证书。作为美容诊所的负责人，赵某却仍指派他为陈小姐进行手术，主观上有过错，应退还陈小姐的手术费。
承包合同：外架工程劳务作业承包合同这篇《承包合同范文：外架工程劳务作业承包合同范文》是为大家整理的，希望对大家有所帮助。以下信息仅供参考！！！ 外架工程劳务作业承包合同 发包方：________________________ 承包方：________________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》，公司项目管理实施细则及项目部实际情况和特点，甲方将分部分项外架工程委托乙方施工。双方本着平等互利原则，经友好协商，在原招标等有关文件基础上，签订以下合同条款,双方共同遵守。一、承包工作范围和内容 1．________住宅楼工程中外架工程。 2．施工人员现场技术，安全质量交底中明确的作业内容。 3．做好落手清工作，拆架后有关材料须整齐、分类堆放在甲方施工人员规定的区域内。必须经甲方施工员签字认可，否则不予结帐。 二、承包单价和结算方式 1．地下室按建筑面积 ______元/㎡，标准层按建筑面积______元/㎡。单价包括人工费、超高费、住宿费、进退场
车旅费、劳动保护费、小型工具、辅助材料费、五证的管理费与手续费用、钢管清理费、外架日常保养和维修、挂安全网、井架搭拆、以上所有工作内容中所发生的人工费以及个人调节税等。 2．每月25日按施工员认可工程量，交核算员复核结帐，待各有关部门审核后，下月初10日前支付月工作量80%的60％，外架拆除后支付原80％的40%，年底时再支付10%，剩余10％作为安全质量保证金，待工程交工验收后，各有关部门结帐付清尾款。 三、劳务人员工资发放办法 乙方每月须编制一份有关劳务费用分配细则及工资表，在每次结帐后付款前交甲方财务人员。 四、乙方须编制每月用料计划提前一个月报甲方有关人员审核后，共同商定供料计划，合理安排周转材料，减少损耗，严格按施工有关部门制定材料损耗表控制。如超过损耗率，则超过部分按材料原价赔偿。 五、双方职责 甲方职责 1．全面负责现场施工的月、季生产计划和劳动计划的编制，安排协调工作，保证该任务能连续、合理均衡的施工。 2．负责现场施工技术问题的指导和质量监督，及时用书面形式传达作业指导书、安全交底书。
室内抹灰工程承包合同 这篇《室内抹灰工程承包合同》是，希望对大家有所帮助。以下信息仅供参考！！ 室内抹灰工程承包合同 甲方： 乙方： 甲方现将海口大学内墙抹灰装修工程发包给乙方施工，为保质保量按期完成工程施工任务，经双方协商一致，特制定如下协议，供双方共同遵守执行： 一、工程项目： 二、承包方式：包工不包料实际面积计算总工价。 三、承包范围：室内抹灰工程，梁柱，内墙全部粉饰，但必须做好灰饼，喷浆，桂网等准备工作。线管、空调管边、烟道管顶、给排水管顶零星抹灰工程。 四、合同工期：合同总工期15天/一栋，非甲方原因造成工期延误的，每延误一天从工程款中扣除300元。 五、承包单价：按实际抹灰面积计计算，单价墙面为元/㎡，十字梁元/㎡ 六、内墙抹灰工作内容及质量要求： 1、工作内容：：“拌浆、清理基层、砖墙淋水湿润、批灰、清理批灰剩余杂物，对落地灰砂进行回收使用。
2、质量要求：参照国家相关规定执行，墙面抹灰前，应根据墙面的平整情况及抹灰，横线找平，竖线吊直，做出灰饼和冲筋，达到一定强度后，方可对墙面进行抹底层与中层灰。 ①抹灰工程的面层，不得有爆灰和裂缝，各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固，不得有脱层、空鼓等缺陷，表面光滑，接搓平整。②抹灰表面平整度不超过2㎜立面垂直不超过2㎜，阴阳垂直度不超过㎜线条必须平直，圆弧面抹灰须圆滑流畅。③天棚抹灰必须平滑阴角顺直。 七、乙方工作人员要遵纪守法，不得偷盗他人及一切公共财物，如有发现，则处以一赔十的罚款，该罚款在乙方应得工资中扣除，违法行为送公安机关处理。 八、工人进场后先签好《工人组织纪律安全生产协议书》，并由组长带领其工人认真学习有关《安全生产规定》、《安全纪律》、《安全生产公约》及接受工地管理人员的安全生产技术交底，并懂施工中技术要素。 九、施工安全：乙方在施工过程中，要认真注意安全生产，做到安全，质量，文明施工，工人上班必须戴安全帽，不得穿拖鞋上班，必须持证上岗，要注意一切安全事故，遵守工地的规章制度，如发生违章施工，造成的意外事故，责任由乙方自负，造成甲方经济损失的，要追究其责任。 十、施工用具除斗车、砂浆机及垂直运输由甲方供给外，
外墙脚手架施工合同协 议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
外墙脚手架施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：芒市渝宏建筑设备租赁站（以下简称乙方） 本工程的具体情况，本着公平、公正的原则根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑》及其他相关法律、法规，本着双方自愿的原则，订立本合同供双方共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工作内容和承包范围 1、外架、防护架的搭拆、卸料平台的安拆、剪刀撑钢管要刷色油漆，范围必须满足结构及国家规范、地方行业标准和装饰面的施工要求。 2、施工过程中的外架维护、安全网的更换和整改、水平防护、立面防护等工作。 3、施工作业层楼梯、电梯井、井架口及周边、钢筋加工棚等防护的搭拆工作。 4、所有安全标志、标牌的悬挂和维护工作。 5、安全通道的搭设及安拆工作。 6、自备安全帽、机械设备、操作工具。 四、质量标准： 1、必须符合JGJ59-99落地脚手架验收标准（必须以通过芒市安全监督站验收为准），并符合保山建筑行业为“市级安全文明施工工地”标准，外立面架与安全网同步，色不切实际均匀、高度得当、按缝严密，符合相关的规定方案，钢管、扣件质量必须达到规范要求。 六、乙方责任
1、乙方在签订合同之日起，必须提供施工方案及工人花名册、身份证复印件，随时服从甲方的需要安排。 2、乙方在本工程施工期间，应严格遵守各项规章制度，每周生产协调会和平时工作联系会，必须按时参加，迟到者甲方有权对乙方处以100元/次罚款。 3、乙方在工程施工期间，必须配合施工员与专职安全员，负责外架搭拆及临边防护安全质量检查，班组兼职安全员必须24小时在现场，随时与项目安全员保持联系，并协助项目安全员搞好工程的安全文明施工。 4、乙方必须遵守国家法律、法规、遵守公司、项目部制定的规章制度，违反者按规章制度处罚，情节严重者，移交司法机关处罚。 5、乙方应具备有效资质，特种人员上岗证，并对工人进场前进行安全教育，文明施工教育，必须持有有效外架操作上岗证，严格按《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99执行，做到一步架一道腰杆。 6、甲方配叁间20平方左右宿舍给乙方使用。 7、乙方必须满足施工进度计划，对班组人员进行工序的安全技术交底，同时督使各工序的安全防护措施，质量检查及评定，材料管理工作。 七、安全文明施工 1、乙方搭设外架，临边洞口防护必须符合JGJ59-99验收标准与“市级安全文明施工工地”标准和施工方案所要求的施工工艺。 2、乙方班组工人进入施工现场应服从甲方施工管理人员的指挥和安排，不服从者甲方有权处以100-300元/次罚款，严重者清理出场，禁止上岗，由此发生后果由乙方承担责任和损失。 3、乙方应遵守国家法律、法规，施工现场的有关规章制度，禁止酒后上岗，严禁在工地赌博、嫖娼、打架斗殴，违反施工现场有关规定必须按章程处理，并处以3000-5000元/次罚款，情节严重者送交当地司法机关处理，乙方不得以任何借口造成工地停工，若造成延误工期每天按5000元处罚。
外聘驾驶员安全协议书 安全协议书是保障驾驶方与用工方权益的一个文件,下面是小 编为你带来的驾驶员安全责任协议书希望对你有所帮助 为确保项目部车辆道路交通安全预防交通事故发生本着安全第一预防为主加强每个驾驶员遵纪守法自觉性确保交通绝对安全特与 我项目部驾驶员（凡持驾照者）签订如下交通安全协议书： 一、驾驶员认真执行公司规章制度严格遵守《道路交通安全法》、《机动车驾驶员文明守则》等交通规则树立安全第一思想确保人民生命财产安全 二、坚决杜绝驾驶员行车过程中出现超载、超员和超速现象服从交警部门管理 三、驾驶过程中要做到礼让三先（先让、先慢、先停）谨慎驾驶避免开违章车、赌气车、疲劳车、英雄车 四、严禁工作时间饮酒；不得酒后驾车一经发现立即开除 五、不得开与证驾不符的车辆 六、爱护车辆坚持定期检查制度做好出车“三检（出车前、出车中、收车后）、四勤”（勤检查、勤保养、勤紧固、勤润滑）坚决杜绝病车行驶确保行车安全 七、大雪大雾等恶劣天气原则上不得擅自出车特殊情况经领导审批后方可出行
八、因公外出长时间用车者每天必须向项目部调度报告行车状况做到本人不违法确保单位不违法超标如发生严重违法和责任事故公司视情况严肃处理 九、不得擅自将车辆交由非驾驶员驾驶（含车辆外借）如发生一切交通事故由本车驾驶员与肇事车驾驶员全权承担一切后果项目部盖章：驾驶员签字：项目经理签字： 甲方： 乙方：XX 身份证号：XXXXXXXXXX 甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就乙方为甲方安全驾驶公务车辆及安全责任的承担事宜达成如下协议： 一、本协议之目的 甲、乙双方签订协议的目的在于明确车辆所有人（甲方）和车辆驾驶人（乙方）就车辆安全使用事宜及乙方驾驶可能发生的安全责任承担使甲、乙双方依本协议承担各自的责任最大限度保障车辆的安全使用 二、本协议的期限 本协议为无固定期限协议自协议生效之日至乙方不再驾驶甲方车辆时止 三、甲方给乙方提供的车辆情况 甲方提供给乙方驾驶的车型号为XXXX颜色为黑色车辆车牌号为XXXX发动机号为XXXX
外脚手架劳务施工合同 签定日期：年月日 合同编号： 外脚手架劳务施工合同
甲方：*******有限公司 乙方：（住址：） 身份证号码： 合同签定日期：年月日 合同签定地点： ****期工程项目部办公室 依据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程的具体情况，甲方将5#、6#、7#楼落地外脚手架的施工任务承包给乙方。为明确双方的责任、权利、义务，加强施工中的协调与配合，保障双方的合法利益，本着平等自愿，诚实守信的原则，结合本工程具体情况，经双方共同协商达成本协议，供双方在施工过程中严格遵守。 第一条、工程概况 1、工程名称： ***************工程 2、工程地点： ************ 3、工程承包内容： 5#、6#、7#楼地下一层至9层所有落地外脚手架的搭设（包括基础的平整、打夯、垫木的铺垫）；架体、架体上临时爬梯、塔吊上人通道的搭设； 外架钢管刷漆；架体上安全网、平网的悬挂及整修，连墙杆、连接件的预埋、安装，脚手板按规范和甲方要求进行搭设，踢脚板的制作、刷漆、安装；架体外悬挑水平防护的搭设；安全网的张挂；外用施工电梯口的预留、搭设；电梯安全防护架的搭设、维修（包括通道板的铺设、两侧防护板或网的悬挂）；架体上安全标语、广告牌、广告标语的悬挂维修。所有外架相关材料的周转运输和清理，归类堆放至甲方指定地点。架体拆除前的日常
维修、维护；所有的临边防护的搭设（四口五临边：电梯井口、门窗洞口、预留洞口、施工通道口；沟、坑，槽和深基础周边、楼层周边、楼梯侧边； 平台或阳台边；屋面周边）。 4、承包方式：包工不包料 5、开工日期：年月日 6、竣工日期：年月日 7、质量要求：合格 8、合同价款： 8.1 本工程承包价款：工程量按脚手架实际搭设面积计算（架体周长按楼体混凝土外围周长增加4.8米计算，架体高度按架体实际搭设高度计算），落地每平方米元；该合同价中5%作为质量保证金，具体合同价款按实结算。注：每平米合同价格指施工班组达到合格质量标准后的合同价款。 8.2 特殊工程的配合、小型工具费、超高费以及劳保、福利、保险、管理费等其它费用均含在合同单价之内。 8.3 乙方生产、生活区域内的所有材料运输、文明施工清理用工、与其它工程的配合费用均含在合同单价之内。 第二条、外脚手架施工技术及质量要求 1、脚手架具体搭设要求详见相应脚手架搭设施工方案和安全技术交底。 2、按国家现行施工及验收规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130—2001） 3、《洛阳市建设工程安全质量标准化实施指南》 4、甲方与发包单位签署的合同对外架的技术要求。 5、达不到质量标准及安全技术要求的除按要求返工整改外，每平米扣除壹
编号：TQC/K135合同补充协议书完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
合同补充协议书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方(全称)：xx生产建设兵团石油有限公司xx市公司xx加油站 乙方(全称)：xx公路工程有限责任公司 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于20xx年4月20日签订的《油品购销协议》(以下简称“原合同”)中的定义相同。 鉴于： 甲方和乙方于20xx年4月20日共同签署的《油品购销协议》。甲乙双方本着互
架子工程承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 经商定，甲方将架子分项工程以包工不包料形式承包给乙方施工，为保证优质、高速节约、安全生产、文明施工，明确双方职责，经双方协商，定出以下协议，双方须共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程规模：总建筑面积约平方米（按实际建筑面积为准） 四、承包范围 1、本工程所有外架的搭设及拆除、内外防护、建筑物防护、外架踢脚板安装、挂安全网（扎丝及网由甲方负责购买）、架工用预埋件预埋、卸料平台3个、搭设、维护、拆除、架体检查、维护等所有架工用工。以及内防护需要搭设双排架和周边需要搭设人行通道都在合同之内。 2、围墙以内所有“四口五临边的安全防护、临时通道、临时上下人行楼梯、边坡栏杆、主体双排脚手架及周边全封闭、各种加工制作房及相关用房等安全防护搭拆；钢丝绳制作安装；安全网使用前后的清洗；现场所有宣传标语的布置；临边·洞口栏杆根部色带挡板的制作安装；安全网栓挂和日常维护；根据有关要求在外架安全网以内再次铺、挡竹纤板或竹胶板等防护板；卸料平台的制安。脚手架搭设前，钢管底部的场地平整以及垫板制作安装；外架搭拆所用预埋件的预埋，外架需满足结构施工以及装修施工的“防护架及承重架”要求。负责外架上“安全网”的日常维护，无论何种原因造成的“安全网破损、脱落”等均由分包方负责修复。外架上、支撑棚上、挑架层“海底”上的建筑垃圾定期（每周至少一次）清除和运输至发包方指定位置。 3、所有拆除架管、扣件分类堆码；承包方自己提供安全帽、安全带，其余劳保用品（如雨衣、雨靴等）由承包方购置，费用自己负担，劳保用品应购置中档以上产品。 4、施工照明临时灯具、灯线由乙方自备，甲方只负责三级配电至操作层楼面。
钢管脚手架劳务承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，促进建筑施工企业建立自我约速、自我保障、持续改进的安全长效机制，履行双方的权利与义务，确保工程顺利进行，根据国家劳动、经济合同的有关规定，本着平等、互利、自愿的原则，经双方协商达成一致，签订如下条款共同遵守。 第一条：承包内容 1、工程名称： 2、工程地点： 3、分包专业：脚手架工程 4、主要工作内容：外脚手架（包括临时裙架的二次搭设）、防护棚、安全通道、户外操作平台的搭拆，以及所有预留洞（井）口、楼道、临边的安全防护，连墙杆的加固烧焊。 （1）搭拆外墙脚手架，每次必须搭至施工层以上作业面上1.8米高处，施工层竹挑板必须铺满并逐层往上翻转。 （2）提供立模内架所需的钢管、扣件及扣件螺栓、螺帽。 （3）搭拆地下室、楼层上下用的临时楼梯（扶手刷油漆，甲供油漆）。 （4）搭拆地下室基坑四周栏杆及刷油漆（甲供油漆） （5）根据现场实际需要搭拆人行道防护棚、钢筋制作棚。 （6）搭拆每层楼层、楼梯樯杆（栏杆、楼梯扶手刷油漆，甲供油漆） （7）搭拆外架转料平台。 （8）搭拆悬挑工字钢梁，斜拉钢丝绳及铁件预埋。 （9）负责外架水平竹挑板密封层铺拆（竹挑板甲方提供）。 （10）安拆外架安全网、钢板网（根据甲方需要）、水平网，负责安全网的维护。 （11）按要求搭拆外架腰带、刷油漆，外架的外排架钢管刷黄油漆。 （12）按《建筑施工安全检查标准》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》搭设脚手架、设置剪刀撑，刷黄、黑斑马漆，根据省市安全站、业主、监理、甲方项目
部地外架及防护提出的整改内容及时整改。以上工作内容均为包工包料（注明材料除外），材料丢失及破损等由乙方负责，钢管、扣件等。脚手架施工所需材料的运输、装卸车及场内转运，整齐堆码等费用乙方负责。 第二条：工期 甲方搭设外架及附属设施是为了保证施工现场人员安全，施工进度和甲方的企业形象，如乙方工作迟后，则失去了保障的工作意义和责任，对此甲方约速乙方以下：（1）如乙方外架搭设及防护必须提前搭至木工作业层提高1.8米处，不得影响。 （2）乙方不按甲方要求搭设附属设施或工作迟后，甲方可安排其他人员搭设，甲方按时扣除乙方费用。 （3）如乙方因材料不足或劳动力不足等原因中途放弃施工，甲方按乙方实际完成工作量的50%结算，余下50%工程款以补给后续甲方合作单位，且乙方不得拆除转移其材料。 （4）甲方如果延误工期，不能拆除每吨按每月当时钢管扣件的租赁价补偿。 第三条：施工人员要求 1、乙方所选派的施工人员，必须是思想素质好、技术业务强、能独立承担工种各项工作，且具有上岗操作证件、年龄在18-45周岁的男性职工。 2、不得雇佣有高血压、癫疯病、贫血病、气喘病、惧高症、耳鸣、耳聋等相关病史人员及高龄人员（45岁以上），身残人员等从事高空作业。 第四条：结算办法及付款方式 1、结算办法：按施工图纸的建筑面积包干，（含密目网）以下室单价为元/㎡，主楼单价为元/㎡。 2、付款方式：分期付款，余款在工程竣工验收交给甲方一年后结清。 第五条：双方责任 一、甲方责任 1、负责审核外架的施工方案。 2、负责测量定位及技术交底与指导工作。 3、负责协调配合定位施工中的搭接程序及关系。 4、提供预埋工字钢筋、负责氧割。 5、负责对质量、进度、安全施工过程中的监控。 6、甲方负责协调乙方保管乙方的材料，如发现甲方人员偷窃，人脏俱获，甲方负
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 室内外装饰装修合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方（发包人）： ;联系电话： 乙方（承包人）： ;联系电话： 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况 1.1工程地点：贵阳市观山湖区号。 1.2工程内容及做法（详见方案）。 1.3工程承包方式：双方商定采取下列第种承包方式。 （1）承包人包工、包料； （2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料； （3）承包人包工、发包人包料。 1.4工程期限天（春节按双方约定天数为休息日），开工日期年月 日，竣工日期按工程期限和节假日顺延。 1.5合同价款：本合同工程造价为（大写）:（空）元。详见室内外装修合同附本“观山湖电子商务运营中心室内、外装修造价表”中，双方签订的装修单价，完工验收合格后按实结算。 第二条施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第—种方式提供： （1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份； （2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份，设计费（大写）元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。 第三条发包人义务 3.1开工前天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬活室内家具、陈设或 将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则； 3.2提供施工期间的水源、电源； 3.3负责协调施工队与邻里之间的关系； 3.4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相 应的审批手续; 3.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作； 3.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。 第四条承包人义务 4.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程； 4.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；
外架工程施工合同 发包方（甲方）: 分包方（乙方）： 工程名称：石阡县泉城别苑6-9栋项目 建设地点：石阡县泉城别苑 分包工程项目：外脚手架、辅材 甲方将承建的石阡县泉城别苑6-9号楼外脚手架（含辅材）分项工程承包给乙方施工。根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》有关条款规定，本着平等互利的原则，经甲、乙双方共同协商，达成如下合同条款： 一、承包内容、单价： 1、承包内容：工程项目所有的钢管、扣件、顶托、竹挑板、安全网、外挑工字钢、卸料平台、油漆、室外架子快拆架。外架的搭设和拆除，卸料平台的升降安装；四口五临边的防护措施；安全通道的搭设和拆除；外架的安全网逗网，竹挑板铺设安装；外架外挑工字钢的硬防护（废层板、木方的铺设），电梯井、空洞、集水井、架子和硬防护铺设。 2、乙方材料进场后，乙方自行管理，如有损失，乙方自负，甲方负责门卫收捡出门条。 2.承包单价：按建筑面积44元/平米计算，以承包内容为准，结算
分项计算是外架搭设：8元；拆除：6元；辅材包干价30元。 二、结算方式： 以实际建筑平米结算，按主合同实施，第一次乙方做到转换层为节点，上报甲方待项目部核实后15天内支付实际完成的分项单价的75%;第二次：主体完工甲方核实后，20天内支付实际完成的分项单价85%，尾款：3-5个月之内付清账。 甲方每次拨款给乙方，乙方必须向甲方提供实发民工工资表，不得截留民工工资。如造成民工上访、闹事，全部由乙方负责。 三、合同工期： 乙方所承担的分项工程施工周期必须符合单位工程施工组织设 计编制的施工总工期安排的要求和跟上施工进度。若因乙方原因造成的工期延误造成的损失由乙方负责，对必须完成的工程内容由乙方采取加人、加作业时间的方法补救。不能按工期要求完成任务的将处以分项工程总价的5%罚款。 四、工程质量 乙方承担的分项工程质量必须达到施工验收规范规定。由施工现场安全员和工程监理检查或随机抽查，评定标准参照分项工程质量检验评定表。中途检查验收工程质量不能达到验收标准合格要求的甲方有权单方面无条件终止合同并将乙方人员清退出施工现场。 乙方接受施工任务后，认真熟悉图纸，领会设计要求及甲意图。 甲方在施工前应对施工分项进行书面技术交底以及提供必须的 施工图纸，乙方有义务对交底不符实际的地方进行指正并协商修改。工程质量由质监站和安监局检测不符合要求，当面提出的罚款X元。 五、甲、乙双方的职责 1、甲方职责
麻醉协议书范本 麻醉协议书范本篇一患者姓名性别年龄病房床号住院号术前诊断与合并疾患手术名称麻醉方法选择全麻气管插管椎管内麻醉神经阻滞麻醉局麻强化控制性降压低温麻醉1、病人对麻醉药的特异反应和过敏(或高敏)反应，可导致病人发生休克，甚至呼吸心跳停止。 2、硫贲妥纳可引起支气管痉挛。 3、琥珀胆碱可发生呼吸延迟恢复等。 4、某些麻醉药可引起恶性高热。 5、不同麻醉方式方法的操作，可能引起：(1)臂丛神经阻滞可发生气胸、隔神经麻痹、局部血肿等;(2)腰麻可引起术后头痛，下肢神经异感等;(3)硬膜外麻醉可发生全脊髓麻醉、呼吸心跳停止;硬膜外腔血肿;截瘫;一过性或永久性下肢神经异感等;(4)全麻气管插管可损伤牙齿，有的可发生呕吐、返流误吸、喉痉挛、支气管痉挛;全麻后清醒延迟;呼吸延迟恢复等5、异丙酚麻醉可引起注药手背静脉;疼痛发生率高，异丙酚产生呼吸抑制，低血压等。 6、氯胺酮基础麻醉可引起呕吐、返流误吸、喉痉挛，清醒延迟。 7、麻醉手术中输血、输液可能发生致热源反应，过敏反应，血源性肝炎。 8、有伴随疾患者或有重要脏器损害者均可发生不同程度的并发症和麻醉危险性(依伴随疾患的不同，另行交待可能发生的问题)。 9、急诊手术麻醉的危险性高于择期手术麻醉，故死亡率、并发症
发生率均较高。 因上述问题不能完成避免，一旦发生我们会尽力抢救，但不能保证百分之百的安全，请家属有思想准备和理解，我们一定以高度的责任心，尽全力做好麻醉工作。 家属签字：与患者关系：麻醉医师签字：20XX年X月XX日 麻醉说明书一、由于您的宠物病情，手术是必要的治疗。 正因为手术，必须同时接受麻醉，除辅助手术顺利施行外，可以使您的宠物免除手术时的痛苦和恐惧，并维护您生理功能的稳定，但对于部分接受麻醉的宠物而言，或全身麻醉，或区域麻醉，均有可能发生以下副作用及并发症：1.对于已有或潜在性心脏血管系统疾病的宠物而言，在手术中或麻醉后较易引起突发性急性心肌梗塞。 2.对于已有潜在性心脏血管系统或脑血管系统疾病的宠物而言，在手术中或麻醉后较易发生脑中风。 3.紧急手术，或隐瞒进食，或因腹内压高的宠物，在执行麻醉时有可能导致呕吐，因而造成吸入性肺炎。 4.对于特异体质的宠物，麻醉可引发恶性发烧(这是一种潜在遗传疾病，现代动物医学尚无适当之事前试验)。 5.由于药物特异过敏或因输血而导致的突发性反应。 6.区域麻醉有可能导致短期或长期的神经伤害。 7.其他偶发的病变。 万一个别宠物在麻醉和手术过程中发生药物反应、麻醉意外、窒
外脚手架工程分包合同 甲方（发包方）：(以下简称甲方) 乙方（承包方）：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就分包工程施工项协商一致，签订本分包劳务合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包范围及承包方式：（以下描述的工程范围及介绍仅是概括性的，包括并不仅限以下内容，乙方应全面了解工程承包的实际范围，并承担其所有风险）。 1、外墙综合脚手架及支模加固用的钢管工程： 1.1外墙综合脚手架：外架，施工爬梯，卸料平台，塔吊、施工电梯围护，安全挡板搭拆，所有花杆、施工电梯防护门油漆，安全网挂设及更换，悬挑防护，脚手板铺设，兜网挂设，悬挑工字钢，钢丝绳设置，所有临边防护(含基坑及地库顶板上防护)，电梯井，地面进入人货电梯及进入楼层安全通道，钢筋、木工加工棚各2个及甲方需要的相关加工棚、防护棚等及所有工地需要搭设的安全防护人工费用均由乙方承担，此项包人工。 1.2所有材料由甲方提供，材料进场后由乙方按甲方指定要求进行堆码整齐及管理。此项包人工管理费及损耗费。 以上均包材料装卸，包保管，包损耗，包维修，包安全生产、文明施工，
包质量、包进度、包验收的形式承包。 三、承包内容及单价 1、承包内容： 1.1随时保持场内清洁，材料按规格整齐堆码；所有承包内容项目的场内转运、搭设、拆除；挂安全网、密目网及扎丝；含硬质防护的人工；铺脚手板；悬挑防护搭设（含展示区悬挑层按建设方要求做好吊顶等所有工作）；悬挑工字钢加工制作安装；钢管刷标识漆；安全挡板制作及安装；施工爬梯搭设；卸料平台搭设；五口四临边防护；安全通道搭设及防护；电梯井、电缆井、通风井等搭设及水平防护；垂直机械围护及运输、安全通道搭设；木工棚、钢筋棚及甲方要求搭设的加工棚、防护棚；施工期间的局部加固、修改、维护和更换安全网、密目网（含多次维护和更换工作）；挂安全标识牌及未它标语牌；其它成品保护、完工清及架子内杂物的定期清理。 1.2按工程承包范围内容，所有外架钢管、扣件必须进行油漆涂刷处理； 1.3乙方施工所需安全劳保用品自理，施工人员须持证上岗。 1.4负责外脚手架日常维护、安全检查、安全加固；满足外墙砌体及外墙装修工程施工进度及时拆除、改搭、加固等并完善安全网挂设。 1.5严格按施工规范和施工方案施工。 1.6乙方必须服从甲方管理，无条件接受晨辉建筑工程（集团）有限公司兰亭湾畔一期（三标）项目部质量、进度、安全生产文明施工管理规定。 2、综合单价包干价： 2.1外墙综合脚手架±0.00以上按建筑面积计算：元/M2；地下室部分按 实际搭设面积计算：元/M2；另工字钢安装用电焊工及悬挑架支护模增加4000元/层/栋。
合同编号：YT-FS-8352-61 室内装修承包合同书范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
室内装修承包合同书范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 现甲方将白云站西路北街8号606室内装修工程 委托乙方承建，经双方协商，确定如下工程承包合同， 双方共同遵守执行。本合同按总价合同法计算，如有 增减工程量，按预算价进行单价法计算，如该项目没 有预算价，则双方友好协商商定。 一、工程名称：白云站西路北街8号606室 二、工程地点：白云站西路北街8号 三、工程承包范围及内容(具体预算附后面)： 室内泥水工程(墙体结构改造等)。天花工程(主 人房木天花制作等)。水电电位修改工程(包括洁具安 装等)。油漆工程。门窗工程工程。 四、质量及验收标准：
工程质量达到国家现行的《高级建筑装饰工程施工及验收规范》所规定的合格标准。 五、工期： 本工程之签订合同日起计算，计算工期为30天完工(如遇雨天及其它等客观原因所造成的拖延工期不计)。 六、付款方式： 开工日支付整个工程款30%，在工程进度达到50%左右时付整个工程款的80%，整个工程完工并经验收后付完整个工程款。 七、甲方责任：提供施工水、电源供乙方使用。 八、乙方责任： (1)负责做好装修产品及原有甲方装修产品(厅地板、厨房、洗手间)的保护。如有损坏，乙方负责修复原貌。 (2)遵守甲方物业管理的规定，确保甲方取回装修押金。如由于乙方责任造成甲方无法全数取回装修押金的，由乙方负责赔偿甲方损失金额
外脚手架搭拆劳务分包施工合同 工程名称：大润荷香莲怡住宅小区 发包方（简称甲方）：云南工程建设总承包公司直管十二部木工组 承包方（简称乙方）： 合同签订日期：2012年7月30日 合同签订地点：工地现场
云南工程建设总承包公司制
劳务分包施工合同条款 发包方（简称甲方）：云南工程建设总承包公司直管十二部工程管理部木工组 承包方（简称乙方）： 身份证号码： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和编号为HFDC-2011-41号“总合同”条款及大润荷香莲怡小区工程劳务分包招标文件结合本工程施工现场具体情况，甲方将本工程外脚手架工种劳务分包给乙方施工。经双方协商一致达成以下合同条款： 一、工程概况：总建筑面积约50000㎡。幢号4、11、12、15、 16、17栋及相应工作结构为框剪结构。 二、质量要求：本工程为优良工程，乙方必须根据中华人民共和国国家标准施工达到优良工程。 三、工期要求：乙方必须在甲方或公司编制的进度计划内完成，由于乙方自身原因造成工期延误每拖延一天，违约金5000元，并累积计算。 四、承保范围：大润荷香莲怡小区4、11、12、15、16、17栋外脚手架的搭拆，三宝四口，吊料平台搭拆，安全通道搭拆及上人行道的搭拆的全部工作内容达到公司、项目部的要求作业。如有违章造成返工一律乙方自负，总体工作中需与木工班组结合并为木工班组服务，共同协调，抓好工期、质量和安全。
五、承包方式：包工，包质量，包工期，包安全，包文明施工及扣件。（注：扣除损耗与木工组按比例分摊费用，并安排专人收捡） 六、合同承包单价： 合同单价：按建筑面积计算：8.00元/㎡（注：从夹层算起，地挖按外墙实际面积计算） 七、工程付款及工资支付： 1、工程付款：依据“总合同”付款，主题断水，甲方付乙方60%～ 70%，外架工作全部拆除、材料交付完备付款80%～90%，尾款10%半年内付清。 2、如果甲方资金一时不到位，乙方原因垫资三个月，乙方必须 专款专用。 3、工程量的确认必须与乙方的施工进度、质量、安全文明施工 挂钩，以上任何一项不合格，必须整改达到合格，才能开具任务书。 4、工程项目任务书由第一责任人项目施工员开具→主工长对任 务书的完成情况及数量进行审核确认→预算员复核确认→质安员对施工质量及安全情况确认→项目经理签字认可。 5、所有任务书必须由以上部门相关人员签字认可方能生效，经 甲方领导确认后方能作为人工费结算依据。 八、双方权利和义务： 1、甲方代表项目部、木工组负责人负责协调施工过程中的各 种关系。
最新整理脚手架劳务合同 使用方：陕西恒业建设集团太和县中心敬老院一期建设工程项目部(简称甲方) 架子搭设服务方：阜阳市中天银都建筑劳务有限公司 (简称乙方) 根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范,工程施工架子搭设专业化的要求和有关标准、规程及有关政策法规。结合当前建筑业实际情况，为明确甲、乙双方在本项建筑工程脚手架搭设使用与服务过程中的权利、义务和责任；更好地完成建筑工程脚手架的搭设任务，经双方协商同意，达成如下协议条款：第一条工程概况： 一、建筑工程名称：太和县中心敬老院一期建设工程 二、建筑工程地点：太和县大新镇 三、脚手架搭设形式：双排落地式钢管脚手架 1、脚手架搭设高度：按建筑物高度 2、脚手架承包方式：包工包料 3、脚手架搭设材料：钢管、扣件、安全wang 建筑面积： 3.1万平方米； 四、脚手架搭设建筑面积：按建筑面积计算平方米 五、脚手架搭设单价：双排落地式钢管脚手架人民币 27 元/平方米。 六、脚手架搭设总价：人民币 83.7万元 七、此合同服务总金额包括范围如下： 1、必须满足施工需要； 2、钢管脚手架的搭设、加固、拆除； 3、脚手板、安全wang的张挂、铺设、维护、拆除； 4、材料的场内运输及场外运输； 5、编制脚手架搭拆施工方案；
6、清理、堆放各楼层扣件、钢管等脚手架材料； 7、无偿提供材料并搭设、拆除：电梯井内架搭设、电梯井口围护、砼搅拌机防护棚、钢筋制作场防护棚、砂浆机处防护棚以及在安全隐患范围内的施工机械设备处、卸料平台、转料平台、施工安全通道搭设、每个楼层的施工电梯平台架、楼梯栏杆搭设、屋面构件施工架应满足泥水作业要求、楼梯口临边围护、施工洞口临边围护、基础基坑临边围护、安全出入口的防护棚、工棚及项目部办公室上空的悬挑防护棚、甲方因施工需求所要求提供的零星钢管搭设等。 8、工人工伤保险和工人住院医疗费用等均包含在合同服务总金额内。出现安全事故，乙方应及时组织抢救，支付医药费等费用，甲方不承担任何费用支出。 第二条脚手架使用期限和搭设工期： 一、根据本建筑工程进度的实际情况，商定本脚手架使用期限为 4 个月。 二、脚手架搭设工期如遇下列情况，工期相应顺延： 1、甲方不能提供材料堆放场地，脚手架基础场地未平整，障碍物未清除而影响进场施工的。 2、甲方提供的材料或设施未到位而影响进度的。 3、非乙方原因使监督签证不及时而影响下一道工序施工的。 4、未按合同规定拔付工程进度款而影响工期的。 5、因人力不可抗拒的因素而延误工期的。 第三条脚手架超期使用的处办法： 甲方因施工工期超过本合同规定的拆架期限，双方经协商同意，必须同乙方签订延期使用协议。 第四条计算方法和付款办法： 一、计算方法：脚手架搭设面积按单位工程建筑面积平方米计算。脚手架搭设总价款以总建筑面积乘以单价计算。 二、付款办法： 1、按每幢脚手架的搭设形象进度支付。每月搭设完成实际工程量甲方支付完成的工程量款项的60%。 2、脚手架工程搭设完毕，甲方支付架子工程款不得少于合同金额70%，拆