附表七：
合同付款进度确认表——设计类
工程施工合同 （按进度付款方式） 发包单位：（甲方） 承包单位：（乙方） 甲方委托乙方施工，为明确责任，保证工程顺利进行，经甲、乙双方充分协商达成一致，特订立如下协议： 一、工程内容： 二、工程地点： 三、承包方式： 四、材料要求： 五、质量要求： 六、单价： 面积：（最终按开发商或总包方审计面积结算）总计： 七、付款方式（由甲方支付给乙方）： 1、合同生效后，甲方（收到业主支付的相应工程款后）按下表中的 约定直接向乙方支付工程款： 八、施工工艺： 材料用量：
九、工程期限： 1、本工程定于年月日开工，预计年月日 竣工。凡因甲方或土建方造成的原因、遇雨、雪天（连续三天即三天以上的）等气候特殊情况或其他不可抗拒因素造成工程延误则工期相应顺延。 2、非上述原因，乙方未按原定工期完成工程，乙方应向甲方支付违 约金，每延误一天支付1000元，并优先在施工费中扣除。此违约金的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或本合同的其他责任。 3、根据土建的实际施工进度完成拆除肢手架部位的工作量，如果因 乙方的原因导致实际进度与甲方要求的进度计划不符，乙方无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求，甲方有权对部分工程指定第三方施工，乙方必须无条件服从和配合。此工程费用由甲方按实际发生旨从乙方的工程款中扣除，并加收10％的管理费。当累计完成工程量不足计划进度的10％时，可以认为乙方无能力按期履行合同甲方有权终止合同，并由乙方承担一切损失。 十、甲方提供的材料、机械设备（特别是吊篮、龙门架施工工程）由甲方 负责运输到现场，双方须对设备进行清点然后签字确认，乙方负责设备及材料进场、退场及施工过程中搬卸、移位及看管，乙方有对机械设备维护、保养的义务，设备如有丢失或损坏应照价赔偿，工程施工中需由甲方提供的材料，须三日前通知甲方。 十一、甲方负责协调工程项目的关系和相关资料。 十二、由于甲方原因导致工程延期或停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工造成的损失。 十三、甲方参与工程质量和施工进度的监督和竣工验收。 十四、乙方严格执行有关施工现场管理的规定。 十五、乙方施工中严格执行施工规范、质量标准、安全施工操作规、防火规定。 十六、乙方在施工中污染到其他设施，要负责清理，需要保护的必须保护，材料自理，损坏现场设施要负责照价赔偿。 十七、乙方除甲方提供的材料外，部分工具、易耗品由乙方承担（包括安全带、安全帽、灰桶、电钻和专用工具等），但所有自购材料如不符
合同付款管理办法 1.目的 1.1确保有计划、有组织、及时准确向承包商和供应商付款，减少违约行为。 1.2杜绝错付、超付，以确保工程进度并控制成本。 1.3确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。 2.适用范围 2.1工程预付款、进度款、结算款（保修金）的审批、支付。 2.2材料、设备款的审批、支付。 2.3设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款； 3.付款原则 3.1工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付。 3.2工程款支付要严格执行公司审批的年度计划及年度计划修正方案和月度资金计划的规定。 3.3对于超出公司月度资金计划的工程款项的支付须按公司财务管理制度的规定经特别的审批程序审批。 3.4工程竣工后进行结算时，必须严格按照合需同的要求和经指定的中介机构审计完毕的审计报告进行结 算付款。 4.职责 4.1根据合同需要付款时,请款单位当月20日前提出《工程款支付申请表》,监理工程师根据项目进 度、质量状况及合同履行情况，对《工程款支付申请表》进行审核，审核内容主要看是否达到合同约定的付款条件，工程节点是否达到合同约定的质量标准及形象进度要求。 4.2 工程管理中心专业主管工程师根据合同历史付款额度、项目完成情况、履约情况、处罚情况、各种扣 款签负责复核《工程款支付申请表》并签署意见。 4.3工程管理中心负责人及分管领导对主管专业工程师的意见进行复核。 4.4成本控制中心造价工程师根据已完成工程量及合同履约情况重点复核，确保付款额度的准确性,对付款 进行把关，负责复核《工程款支付申请表》并签署意见。 4.5成本控制中心负责人及分管领导对《付款审批表》进行审批并签署意见。 4.6财务管理中心经办人对《付款审批表》的复审，重点复核已会付款额度及制定初步付款计划。 4.7财务管理中心负责人根据资金计划确定付款计划，确保严格按合同及时付款，如能不能及时付款，应 及时与分管副总经理沟通，并由分管副总经理及时与供方单位沟通，争取赢得谅解。 4.8总经理对最终确定付款额度和计划进行审批。 4.9董事长非合同规定付款外的特殊付款进行审批。 5.0程序 5.1付款申报阶段程序（适应于工程类付款除设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门付款外） 5.1.1施工承包方在当月20日前将已完工程费用预算书并附详细计算式、《工程款支付申请表》、项目负责 人签字、项目部盖章后呈报至监理单位。
软件项目合同标准模板 目录 总则合同标的第一章 合同价格第二章 付款结算方式第三章 设备交货及维保第四章 知识产权第五章 违约责任及索赔第六章 不可抗力第七章 争议的解决第八章 合同变更和解除第九章
其他第十章 总则 甲方： 乙方： 在本着平等互利、相互支持的基础上，通过友好协商，甲乙双方就甲方向乙方购买设备，乙方同意向甲方提供上述设备及服务达成共识，并授权各自代表根据下列条款及约定签署本合同。双方按照本合同约定的条款享受权利、履行义务并承担相应的责任。 合同标的 1.1 甲方同意从乙方购买、乙方同意向甲方提供的系统设备组成如下：（详细的设备组成清单见附件一） 序号设备组成单位数量备注 1 套1 1.2 甲方同意从乙方购买、乙方同意向甲方提供如下所选服务： 序服务项 1 ?厂验 2 设备运输? 3 ?运输保险 4 工程督导? 5 ?工程安装 6 开通、调试? 7 培训? 8 售后服务? 注：选择处打√，没有标记代表不提供。 合同价格 本合同总额： 大写（人民币）：元整 其中包括如下几个部分： 2.1 合同设备价格 序号设备名称单位数量成交价（元）备注
1 1 套 合计（大写） 。备注：以上价格为含17%增值税价格 付款结算方式 3.1 本合同甲乙双方之间发生的一切费用均以人民币结算并支付。 3.2合同付款进度表 序款比付款金支付方 （人民币：元）15% 1 电汇预付款2 45% 电汇初验款 3 30% 电汇终验款10% 4 电汇质保款 款项定义3.3 定义款项名称序号 甲乙双方合同签署后7个工作日内甲方将款项支付给乙方。付款1预付款前7个工作日内乙方提供合法有效的税率为17％的全额增值税专用发票。 工程初验后7个工作日内甲方将款项支付给乙方。2初验款 工程终验后7个工作日内甲方将款项支付给乙方。3终验款 个工作日内，甲方将款项支工程最终验收后壹年，届满之日起74 质保款 付给乙方。 3.4甲乙双方开户银行及帐号： 甲方开户行乙方开户行名称名称乙方开户行甲方开户行 帐号帐号 纳税人识别纳税人识别号号地址地址电话电话 3.5本合同款项如采用电汇方式应汇入本合同指定的乙方开户银行帐号。 3.6如甲乙双方开户行、帐号或帐户名称有变更，变更一方应在合同规定的付款期限前十五日内以书面方式通知对方并加盖单位公章或合同章。 3.7甲乙双方在合同履行过程中所发生的相关银行费用，由各自承担。 设备交货及维保 4.1设备交货 1)发货时间及收货信息 1 发货日期合同签署并收到预付款后 2 □甲方自提自运■乙方负责运费、运费险发货方式 3
合同进度表 合同进度表 合同号 合同名称 合同周期 负责人 第一阶段：金额 发票 付款 第二阶段：金额 发票 付款 第三阶段：金额 发票 付款 第四阶段：金额 发票 付款 是否完成 合同号 合同名称 合同周期 负责人 第一阶段：金额 发票 付款 第二阶段：金额 发票 付款 第三阶段：金额 发票 付款 第四阶段：金额 发票 付款 是否完成
合同进度表 是否完成合同号合同名称合同周期负责人 第一阶段：金额发票付款 第二阶段：金额发票付款 第三阶段：金额发票付款 第四阶段：金额发票付款 第五阶段：金额发票付款 第六阶段：金额发票付款 第七阶段：金额发票付款 第八阶段：金额发票付款 第九阶段：金额发票付款 第十阶段：金额发票付款 第十一阶段：金额发票付款
合同进度表合同进度表 合同号合同名称合同周期负责人 第一阶段：金额发票付款 第二阶段：金额发票付款是否完成 合同号合同名称合同周期负责人 第一阶段：金额发票付款 是否完成
合同号合同名称合同周期负责人 是否完成 第一阶段： 40%：金额发票付款 50%：金额发票付款 10%：金额发票付款 第二阶段： 30%：金额发票付款 20%：金额发票付款 50%：金额发票付款 第三阶段： 30%：金额发票付款 20%：金额发票付款 50%：金额发票付款 第四阶段： 30%：金额发票付款
20%：金额发票付款 50%：金额发票付款第五阶段： 30%：金额发票付款 20%：金额发票付款 50%：金额发票付款
合同进度表 是否完成合同号合同名称合同周期负责人 第十二阶段：金额发票付款 第十三阶段：金额发票付款 第十四阶段：金额发票付款 第十五阶段：金额发票付款 第十六阶段：金额发票付款 第十七阶段：金额发票付款 第十八阶段：金额发票付款 第十九阶段：金额发票付款 第二十阶段：金额发票付款 第二十一阶段：金额发票付款 第二十二阶段：金额发票付款
工程形象进度确认表 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
2015 年 2 月工程形象进度确认表附表3 编号： 备注： 2015 年 2月5日 1、每月统计工程量的时间为上月25日至本月25日。 2、每月25日由工程部现场工程师、监理工程师、施工单位现场代表和施工单位项 目经理共同到 现场会签。 3、该表作为当月完成工程量审核的原始依据。 4、该表一式五份，建设单位工程部、财务部、成本控制部，监理机构和施工单位各持一份。
附表2 贵州耀辉房地产开发有限责任公司工程进度 2015 年 2 月报审批意见表 备注： 1、审批流程：每月25日前施工单位→监理机构→工程部→成本控制部→财务部。 2、本表原件一式五份，建设单位工程部、财务部、成本控制部，监理机构和施工单位各持一份。
贵州耀辉房地产开发有限责任公司建设工程施工进度 2015 年 2 月报审核确认书附表1 工程名称：耀辉·骏逸天下建设地点：桐梓县蟠龙新区贺家咀S6-6、S6-7地块 建设单位：贵州耀辉房地产开发有限责任公司施工单位：重庆实信建筑工程有限公司 工程规模：暂定工程造价26万元工程类别：玻璃栏杆及铝合金栏杆制作安装 月进度完成量：26万元（大写：贰拾柒万元整）施工月份：2015年1月 支付比例：50% 月进度款（大写和小写）：13万（大写：壹拾叁万元整） 建设单位（审核）：监理机构（确认）：（公章）施工单位（确认）：（公章） 审核人（签字）：经办人签字：编制人资格印章： 成本控制部经理：负责人签字：项目经理签字： 年月日年月日年月日健康文档放心下载放心阅读
分期付款合同（一） 出卖人（以下简称甲方）：_________ 买受人（以下简称乙方）：_________ 甲方作为济南君和电子有限公司在济南的校园代理，为解决部分学生购机一次性付款难的问题，本着自愿、平等原则，特签定本协议： 第一条标的物及数量 本合同的标的物为“OPPO”品牌____型号手机，数量部。 第二条价款及付款方式 价款总额为人民币_________元整。乙方应依照下列规定支付款项予甲方： 乙方于收到上述手机并验货后首付_________元予甲方，余款元自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日期间付清，每月_________日前各支付_________元。 第三条违约责任条款 乙方若未能支付第二条所列分期付款相应到期金额，须自应支付日始以手机价款的1%/每日支付甲方作为延迟履行金。 第四条所有权保留条款 本合同标的物于乙方在上述分期付款期间未全部支付价款及第三条约定的迟延履行金时所有权仍属于甲方，待乙方付清全部价款及第三条约定的相应迟延履行金之时，手机所有权转移至乙方。 第五条期限利益丧失条款 乙方连续两次未支付到期价款，或者未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，甲方可以请求乙方支付到期以及未到期的全部价款和第三条约定的迟延履行金或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方请求支付该标的物的使用费。 第六条关于乙方身份信息核实 为降低甲方风险及保证该合同优惠政策惠及范围，乙方签订本合同前应将本人有效身份证及学生证交甲方核对其真实性，并提供乙方签字的复印件各一份于甲方保留。乙方对上述证件负有保证有效性与真实性的义务，如果乙方提供虚假信息则应向甲方承担缔约过失责任。 第七条交货及验货 （1）甲方应于本合同签订之时将第一条约定的手机交付乙方； （2）乙方收到手机应先行调试并检查外观、附件及包装的完好性。 第八条维修条款 手机维修、更换、退货凭购机时的三包凭证由“OPPO”指定维修点负责。 第九条合同争议的解决方式 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，向合同签订地的基层人民法院起诉。 第十条其他约定 1、本协议一式两份，双方各保留一份，具有同等法律效力。本协议经甲乙双方签字后生效。对本协议未尽事宜，双方协商解决。 2、因乙方违约甲方起诉所产生的诉讼费、律师费、差旅费由乙方一并承担。 出卖人（甲方）（签字）：_________买受人（乙方）（签字）：_________ _________年____月____日_________年____月____日 本合同签订地点：_________ 分期付款合同（二） 甲方：
申请期数第二期 形象进度确认表 工程项目名称亿利傲东国际二期北区商务楼预应力工程施工单位申报日期2016.08.08 工程建设单位金威建设集团有限公司工程施工单位内蒙古光泰建筑技术有限责任公司 工程监理单位内蒙古居泰监理咨询有限公司合同工期2016.3.20-2016.7.20 施工单位申报 形象进度情况 实际完成形象进度 预应力工程中一、二、三、四、五、六、七、八、九、十层共十四道梁的钢绞线制作、安装，波纹管的制作、穿束、固定、校正，夹板锚具的定位安装及校正；一、二、三、四、五、六、七、八、九、十层共十四道预应力梁的钢绞线的张拉、锚固、预应力孔道灌浆等相关作业项目全部完成。 工程质量及安全文明施工情况 质量和进度均符合要求 合同工期要求符合性 合同约定工期实际完成工期项目经理：施工单位（盖章）： 监理单位审核意见： 监理工程师：日期总监（签字盖章）：日期：建设单位审核意见： 甲方现场管理人员：日期 工程部经理 日期成本部经理 日期 分管工程副总 日期项目总经理 日期
工程进度报审单 项目名称：亿利傲东国际二期北区商务楼预应力工程合同编号：合（2016）楼号：二期北区商务楼 单位工程名称：亿利傲东国际二期北区商务楼预应力工程 施工部位：商务楼预应力部分 进度造价（元）：小写：21774.50 大写：贰万壹仟柒佰柒拾肆元伍角整 编制人(签字)： 年月日 施工单位名称及负责人（签章）：内蒙古光泰建筑技术有限责任公司 年月日 监理单位名称及负责人（签章）：内蒙古居泰监理咨询有限公司 年月日 工程管理部经理（签章）： 年月日 分管项目公司总经理（签章）： 年月日 项目公司成本控制部负责人（签章）： 接收时间：年月日 1、本表只做为乙方报审用、不做为付款依据 2、工程管理部负责人及分管工程总经理签署意见同意进行报审本次进度或者不同意进行报审本次进度 3、后面需附相关预算资料、否则无效