用电安装承包合同
甲方：（发包方）
乙方：（承包方）身份证号：
签定日期：
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则，双方就甲方中标的项目用电工程施工事项达成以下协议。
第一条工程概况：
1．施工地点：
2．工期：2018年月日至2018年月日
3．承包方式：乙方包工包料。工程总价为：￥元（大写：）（包含本项工程所有设备材料及施工、安装、调试、税金等一切费用）。
4. 乙方严格按照国家供电主管部门规定的用电设施定位、技术规范、安全操作规程进行施工，按现行施工验收规范进行验收。
第二条材料供应的约定：
1．乙方须严格遵照合同附件规定的条款提供材料，并应按时供应到现场，甲乙双方办理交接手续。甲方如发现乙方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向乙方提出，乙方应第一时间进行调换，若因材料质量问题或规格差异造成工程损失，责任由乙方承担。
第三条关于工程质量及验收的约定：
1．本工程应严格参照《北京市电力工程施工质量评定标准》施工。
2. 乙方须对户外广告牌所有设备用电量进行精确测算，确保所有设备材料须经过正确合理的施工、安装、调试后能组成满足所有设备供电需求的供电系统。
3. 乙方施工、安装、调试的供电系统须与甲方相关负责人进行对接，并对设备进行通电运行测试，所有设备必须通电运行正常，否则不予验收。
4．由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：
1、乙方施工人员在施工期间，须做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故一切责任和费用均由乙方负责。
2、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
第五条工程款付款方式的约定：
签订合同生效后七日内甲方付合同总金额的30%（即：￥元）作为乙方购买材料预付款，本项工程验收合格后，乙方开增值税票给甲方，甲方凭票付清合同剩余总金额的70%（即：￥元）。
第六条纠纷处理方式：
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定，向当事人所在地的人民法院提起诉讼。
第七条合同的变更和解除：
合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款30 ％（即：￥元）支付违约金，并办理终止合同手续。
第八条．其它约定
1.乙方负责运输设备材料及施工工具到达施工现场，乙方施工期间食宿自理。2．因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
3.施工验收合格后十年内，如出现线路问题，由乙方负责检修并承担相关费用。第九条附则
（一）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：
临时用电工程施工合同 合同编号： [填写甲方] 与 [填写乙方] 临时用电工程施工合同 ____年__月__日[填写签约时间] ______________[填写签约地点] 临时用电工程施工合同 甲方（发包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 乙方（承包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、
行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本工程施工事项经协商达成一致,双方订立本合同。 一、工程概况： 1、工程项目名称：项目临时施工用电工程； 2、概况：； 3、工程地点：。 二、合同价款及承包方式： 1、合同总价：人民币元（大写：）。 2、承包方式：本合同工程的承包人承包方式为全费用综合单价报价、合同总价包干；即在承包范围内，承包人包工、包料、包设计深化、包质量、包工期、包安全文明施工、包竣工移交、包资料整理、以及施工过程中的扰民事件处理等在工程移交前所发生的费用。工程量清单及报价表是乙方按招标清单、承包范围、招标文件、约谈纪要、合同条款、现场条件等且充分考虑了各项费用后编制的；按国家规定由乙方交纳的各种税收已包含在本合同价款内, 由乙方支付；报价单中各项目工程内容仅列出了主要工序，次要工序、按常规的施工工序完成的内容、垃圾清运及搭设必要的脚手架等费用已包含在乙方的报价中。 三、合同范围： 承包范围为，主要内容包括：箱变土建、安装工程以及竣工验收后的运行维护供电线路、设备。 四、权利义务： 甲方权利义务： 1.提供有关工程的技术资料。落实解决现场施工条件，提供施工用水、电源接驳，确保施工期间的需要，并协助乙方办理施工人员进场手续。 2.提供现场及设备运输的安全通道。 3.在收到乙方发出的，供电部门的竣工验收报告后个工作日内，应组织甲方有关人员验收，若超过个工作日仍未组织验收工作的。 乙方权利义务： 1.严格按照国家及省、市电力部门的有关规程规定进行设计和施工,电气及土建设计图应送甲方预审,然后再送电力部门审批。所有施工均按电力部门审批的结果执行。 2.严格按照安全工作规程进行施工,若因乙方原因,在施工中造成的设备损坏和人身伤亡,一切经济及法律责任均由乙方承担。
项目责任承包合同 甲方（公司）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（项目部）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 根据公司“本部企业经营管理办法”和《建设工程项目管理规范》的有关规定，甲乙双方结合实际情况，就项目承包管理，经平等协商，自愿达成如下合同条款，双方共同遵守。 一、承包方式 1、甲方同意将承接的工程项目安排给乙方承包施工，工程范围详见公司年月日与业主签订的工程承包合同。 2、乙方按照“确保上交、照章纳税、保进度、保安全、保质量、保文明施工、保企业信誉”实行全面风险承包。自垫所需资金，依法经营，独立核算，自负盈亏，自担风险。 3、乙方同意按工程结算总价百分之向甲方缴纳施工管理费，乙方同意按工程结算总价（含个人所得税，如果当地各种税费费率不同，按实办理）由甲方扣缴现行规定的各种税费。乙方确保按国家的法律法规规章向相关部门缴纳各种
费用。建设单位拨付第一次工程款到账时，由甲方一次性扣缴乙方应上交的施工管理费和税费。 4、工程项目劳保基金全部由甲方返回上交公司，乙方不能分享和截留。在办理劳保基金返回手续中，乙方必须全力支持。 二、项目经理部管理 1、工程项目经理部由甲乙双方推荐人员报公司审批成立，项目经理部全体员工的工资、奖金、福利等均由项目经理部承担。主要管理人员（项目经理、生产副经理、技术主管、施工员、质安员、资料员、预算员、材料员、会计等）都必须执经年审合格的相关资格证书上岗。项目部使用的劳务队伍（劳务用工），必须使用持有国家和省级有关部门认定的劳务专业资质，且经公司人力资源部、工程科技部、市场发展部等部门资质评审合格的建筑工程劳务承包单位。如使用没有劳务资质和未经过公司资质评审（年审）的劳务队伍，对项目部处以人民 币元/次的罚款。项目部必须给予劳务用工人员法律法规规定的必要的劳动保障、安全保障和生活保障，依照相关法律法规规章购买保险。项目部不得与无执业资格的特殊工种人员签订《劳动合同》或发生实际上的劳动关系。特殊工种作业人员（电工、机械工、塔吊司机、电焊工、架子工等）必须执劳动部门核发的特殊工种操作证上岗。如查出上述人员无证上岗或假证上岗，造成的一切损失由乙方和当事人承担，甲方将追究相关责任人的相关责任。 2、乙方及责任人必须承担履行公司与建设方签订的工程施工合同的全部职责（含工程进度、工程质量、安全生产、文明施工、工程交验、工程决算、工程保修、资金收回等）。按公司规定服从并实行项目经理及责任人承诺制、谈话制、例会制、述职制和接受项目稽查。
建筑安装工程承包合同详细版 Clarify their rights and obligations, and ensure that the legitimate rights and interests of both parties are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-018182
建筑安装工程承包合同详细版 建筑安装工程承包合同 合同编号 发包方：______________ 承包方：______________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关 规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 １．工程名称________________； ２．工程地点________________； ３．工程计划批准单位及文号______________；
４．工程范围和内容：全部工程建筑面积______平方米。（各单项工程 详见工程项目一览表） 第二条工程期限 １．本工程合同总工期为___天（日历天从开工之日算起）。 ２．本工程开工日期___年__月__日，竣工日期___年__月__日。３．如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后，工期作相 应顺延，并用书面形式确定顺延期限。 （１）发包方在合同规定开工日期前__天，不能交承包方施工场地、进场道 路、施工用水，或电源未按规定接通，影响承包方进场施工者。（２）明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定 的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷，
安装工程承包合同协议书 建筑行业在我国经济的长期持续发展中起到中流砥柱的作用,但目前我国建筑市场管理秩序混乱,法律在一定程度上流于形式，今天小编就给大家看看承包合同，欢迎大家来参考哦 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经协商一致，达成如下合同条款，在资共同信守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、施工期限： 本工程施工工期25天(从乙方收到甲方定金之日起)本工程进场日期为2015年3月25日。竣工验收日期：2015年4月20日。 四、工程内容及质量要求 乙方按甲方所需要的厨房设备数量、规格、要求而维修安装调试(具体详见设备清单为准)。 五、维修工程造价： 本工程总造价(不含税务发票)合计人民币大写百拾万仟佰元整。￥：元。(详见产品清单数量为准)设备维修如有增减，再另外结算。 六、付款方式
1、实行分期付款方式，即双方签订合同之日起，甲方向乙方支付人民币：壹万元整(￥)为本合同定金。 2、乙方维修进度到，就清洗油烟罩完毕，甲方向乙方支付人民币：叁万元整()为工程进度款。 3、设备维修及安装调试合格后，甲方开业经营1个月内付清本工程维修全部余款给乙方人民币：(￥：) 4、如果甲方未能向乙方支付本工程进度款时，乙方有权停止施工。 七、双方违约责任 1、乙方完成工期不符合规定，乙方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给甲方。 2、甲方未按合同规定支付工程款给乙方，甲方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给乙方。 3、在履行本合同过程中如发生争议，双方好协商解决，协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院起。 八、其他 1、工程进场施工前，甲方应现场清理完毕，完成供排水及土建烟道等设备，免费提供水、电、能源(油、石油气等)装置，并接到施工现场范围内供乙方使用。 2、如遇下列情况，工期应相应延期 (1)甲方在合同规定进场前一天，不交给乙方施工场地、进场道路、施工用水、电、能源而影响乙方进场施工时。
临时用电电力工程施工合同书 电力工程施工合同书 建设单位: 施工单位: 经双方协商同意在施工中遵守下列条款: 一、工程名称: 工程地点: 工程范围:临时变压器、电杆、杆上设备、电缆等设备及材料的安装和相关调试。 二、结算方式:本合同价款为人民币: 万元，大写:人民币 元整。 三、付款方法:合同签订施工单位按建设单位的要求组织人员进入 工地3日内预付工程合同价款的 %，工程施工结束并送 电后7日内支付工程合同价款的 %。本工程综合单价固 定，工程量按实结算。 四、承包方式:按建设单位要求和供电局质量标准，包设计、施工、材料、质量、送电。 五、施工工期: 个工作日。 六、施工准备: 1、现场三通一平(道路、水、电通;现场平整)由建设单位在开工前完成。 2、工程用料由施工单位供应到现场，施工现场由施工单位负责保卫。 3、施工期间，如因建设单位造成停工待料或其他原因而影响工程正常施工时，其停工损失由建设单位负责，工期顺延。
4、按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。 5、保护施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。 七、施工单位未按合同约定履行上述义务。承担由此造成的费用支出，赔偿建设单位因此遭受的经济损失。 八、工程验收: 1、按图施工:双方均不得任意修改图纸，如发现图纸不符合多、快、好、省及使用要求需要变更时，建设单位应及时办理变更手续以利正常施工。 2、隐蔽工程验收:隐蔽工程验收前二日内，由施工单位提出隐蔽工程验收单，双方共同按时验收，并办理手续。如建设单位不按时参加，施工单位可自行验收，如建设单位提出复查，其一切费用均由建设单位负责。如施工单位未按时提出隐蔽验收手续而自行隐蔽，建设单位有权提出重新验收，其一切费用均由施工单位负责。验收合格，建设单位代表在验收记录上签字后，方可继续施工。验收不合格，施工单位在限定时间内修改后重新验收。 3、竣工验收:工程全部竣工后，施工单位按电力建设施工及验收技术规范等规定向建设单位代表提交“竣工验收报告”申请验收。建设单位代表在施工单位交付“竣工验收报告”后10日内组织有关部门进行验收。施工单位按要求整改，承担由于自身原因造成整改所发生的费用。建设单位承担因非施工单位原因造成修改所发生的费用及因此给施工单位造成的损失，延误的工期予以顺延。 九、工程管理:为了按时完成任务，建设单位派________同志为工 地代表，施工单位派同志为工地代表，双方紧密配合，搞好现场管理。 十、保修条款: 1、执行电力建设工程启动及竣工验收规程、工程质量管理办法等规定，施工单位对竣工交付使用的工程所存在的质量缺陷负责维修。
安全生产承包责任制合同书 甲方： 乙方： 联系地址: 联系地址： 联系电话: 联系电话： 为贯彻落实国家关于安全生产的方针政策和《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规,落实安全生产责任制，切实加强对通信工程施工的安全管理，保障从业人员安全和健康,减少经济损失,经甲乙双方平等协商，特签订本合同。 第一条资质审查及报备 乙方承诺具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；列入国家和基础合同工程所在地地方规定的特种作业范围的项目，乙方应提交先关的特种作业资质或资格证书原件供甲方查验,并提交复印件工甲方存档。 第二条组织架构 乙方承诺建立、健全安全生产规章制度和操作规程,设置安全生产管理机构。乙方单位负责人为基础合同工程的安全生产第一责任人,复杂乙方人员的安全教育，负责项目实施期间的安全生产和安全保卫工作。 针对具体项目的实施，乙方必须制定明确的施工负责人,便于施工过程中的协调、联系;必须配备安全生产管理人员,对安全生产状况进行经常性检查,并将检查及处理情况记录在案。 第三条安全教育 乙方施工前，必须对施工人员进行安全教育，掌握本职工作所需的安全生产知识，并想作业人员如实告知作业场所所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 第四条施工组织 乙方必须遵守国家、行业及甲方有关安全生产管理规定,严格按安全标准组织施工。 1、乙方应在施工组织设计和施工方案中编制有关质量、安全及文明生产保证措施，完善安全防护和文明施工条件，服从甲方及监理单位的审查和监督。 2、乙方应采取各种合理的预防措施,防止工程实施受非安全因素干扰（包括但不限于非法和打斗不良行为)，确保现场安定、施工质量和保护现场及邻近人员的生命、财产安全。 3、乙方应严格遵守甲方机房、要害部位安全管理规定;在不影响甲方安全生产运行 的前提下,甲方尽力为乙方提供表里条件和协助服务。 ４、施工过程中甲方及监理单位有权随时进行检查,制止违章作业，并对违反安全规定的行为责令停工整顿。同事,对甲方未提及的安全隐患，乙方有责任及时提醒甲方及监理单位。 第五条安全防护和文明施工 乙方应严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工,采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，随时接受国家、行业、甲方及监理单位实施的监督检查。 1、施工人员必须佩带施工证,特种作业人员（包括但不限于焊工、电工等)必须持
工程施工内部施工班组分包协议书 甲方：建设工程有限公司 乙方：（班组负责人） 甲方承建的工程，经研究决定，落实由施工班组负责施工。为明确双方职责，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下合同条款，共同遵守执行。 第一条：工程地点及名称 1、工程地点： 2、工程名称： 第二条：工程内容及方式 内容： 承包方式：实行质量、安全、工期承包施工，经济独立核算承包。 第三条：双方职责 1、甲方职责 ①对乙方的施工队伍素质力量、现场管理班子、机械设备的配备实行监督。 ②对乙方定期或不定期进行检（抽）查，如发现乙方现场管理混乱，工程质量、安全和进度达不到要求，甲方有权要求乙方进行整改，调整充实施工力量。 ③甲方委派代表，代表甲方对乙方施工进度、施工质量、安全生产及现场施工情况等进行监督检查。 ④配合乙方做好工程所需的各项工作，及时为乙方办理工程款结算业务。 ⑤监督乙方做好内部工程管理工作。 2、乙方职责 1、必须牢固树立“质量第一、安全第一、用户至上”的思想，全面履行甲方与建设单位的承包合同相关条款和一切承诺。 2、严格按业主合同要求及职能部门现行施工规范、质量检验评定标准及设计图纸要求进行组织施工。严格做好工程施工安全、质量等各项工作。 3、编制施工组织设计，开工前报建设单位，经批准后，由乙方组织实施，做好施工现场布置。 4、做好文明施工现场范围内各种管线及建筑物保护工作，确保管线正常使用。如有损坏，由乙方负责修复并承担所发生费用和责任。 5、在施工中指定专人负责现场施工、技术质量、安全、治安消防等工作。
并经常与建设单位保持联系，做好文明施工及工地整洁，同时做好临时用工的计划生育工作，执行国家颁发计划生育工作法规、法则。 6、施工项目全部完成竣工后，在未验收接管使用之前，做好成品保护工作，在保护期间发生损坏，由乙方自费予以修复。 7、对进场施工人员必须进行安全生产，文明施工的教育，杜绝因工死亡和重大工程安全事故。安全事故确保控制在1‰以下。发生事故引起的一切经济损失列入项目成本支出，且每起事故处罚1.0—2.0万元。施工现场文明施工达不到要求的惩处3000—10000元。省、市、县各级施工文明大检查应达到合格，达不到合格，通报批评的处以1.0—2.0万元罚款。做好综合治安管理工作，杜绝民事、刑事案件的发生。 8、对工程质量问题无条件处理。如由乙方原因造成的，其处理费用和工期损失，由乙方承担。省、市、县各级施工过程质量大检查达不到合格，处以3000—10000元惩罚，达到通报表扬以上的给予奖励。 9、施工防护工程需要在施工范围内采取必要措施，并做好施工照明、看守、围栏和警卫等安全措施。如乙方未履行上述义务造成人身伤害，由乙方承担责任及发生的费用。 10、按月支付施工人员工资，不得拖欠。如有违约，甲方从工程款或工程履约保证金中扣除，并处以所欠工资2倍的罚款。 11、应积极纳税，并全额承担工程所产生的一切税金、规费。 12、乙方严格按甲方公司规章制度相关条例执行，全力维护甲方公司信誉。 13、由于项目管理不善造成的项目亏本，由乙方承担一切责任，并补亏为盈。情节严重的，追究法律责任。 第四条：工程质量检查与验收 1、本工程施工质量，乙方保证达到合格。 2、乙方提供竣工资料和验收报告时间，应在验收前15天内提供完整的符合建设单位要求的竣工资料，甲方公司备案一份。由建设单位邀请有关单位进行预验，在预验中发现质量问题，乙方应及时纠缺。正式验收待工程全部竣工后，按有关规定办理交接手续。 3、乙方在施工中如发现设计、质量、材料等问题应及时与建设单位及设计单位联系，共同协商处理。 4、本工程因乙方施工质量原因，经验收单位验收后达不到合格工程，翻工至验收合格为止，费用由乙方自负。 第五条：工期
水电安装工程施工承包合同 发包方:(全称): 承包方:(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关污染、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、承包内容及方式 1、承包内容：发包人新建的香山甲第项目室内给、排水主管、室外雨水管、阳台排水等。 2、工作内容 （1）室内住给水管：含主水管、水表、水表后只进业主室内墙封读车为止。 （2）室内分户水管：由业主自行负责安装。 （3）室内主排水管：主管后开口安装三通为止。 （4）给、排水管道安装含钻孔、打洞、补洞、管沟挖土、管道附件安装及管道冲洗消毒和压力试验等全部工作的内容。 3、承包方式：包工不包料。主材（管道、管件及附
件等）全部由发包人负责提供，其他辅助材料（如铁丝、锯条等）及安装机具由承包人负责，施工用水、用电、砂石料由发包方负责。 二、承包价格及价款结算 1、承包价格：按房屋建筑面积 6元/㎡包干价格承包，发包人承担税费。正负领以下拧外根据实际工程量按国家相关定额计价。 2、价款结算：竣工后按房屋建筑面积进行价款结算，对承包人超设计图纸和因承包人原因造成反工的工程量，发包人不予计量结算价款，并赔偿发包人的材料损失费。 三、工程质量及质量保修 1、工程质量标准：双方约定工程质量达到合格标准，质量标准的评定以国家《建设工程施工质量验收统一标准》GB5003—2001为依据。因承包人原因致使工程质量达不到约定的标准，承包人承担违约责任。 2、承包人应认真按照国家标准、规范和设计图纸要求以及发包人的指令施工。工程质量达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。 3、因发包人指令失误、设计变更或其他非承包人原因发生的追加工程造价，由发包人承担，相应工期顺延。 4、承包人对交付发包人使用的室内管道工程在质量保修期内承担质量保修责任，保修期为十八个月，保修金为
合同编号： 临时用电施工合同 ………………有限公司 二〇一六年印制
临时用电工程施工合同 发包人(以下简称甲方): 承包人(以下简称乙方): 为明确双方权利义务，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的规定，在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就工程（项目）协商一致，订立本合同。 一、工程名称: 二、工程地址： 三、工程内容: 四、合同价款及支付方式 4.1合同包干总价为人民币。合同总价中已包括所有国
家及当地规定应缴纳的各项税金，达到政府主管部门规定要求的全部费用，达到供电主管部门电力验收、供电及移交要求的全部费用。 4.2支付方式双方签订合同之日起甲方支付合同价款%；工程施工全部完成经验收合格后支付至工程合同价款的%。工程竣工验收合格及竣工资料齐备后，乙方将工程完整移交给甲方。甲乙双方结算完成后，在送电前一次性付至工程结算总价的%。剩余%作为质量保修金在保修期满后支付。 4.3 价款调整本工程为总价包干合同。乙方在合同总价中已包括人工、材料、安装、调试、维护、管理、利润、税金、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施工环境和材料市场的变化可能影响工程造价的因素。除发生甲方另行委托的新增工程内容时调整外，乙方不得因其它任何原因提出调整工程造价： 工程价款调整方法： 五、质量保修 5.1工程保修期限按《建设工程质量管理条例》的有关规定执行，质量保证金为工程结算总价的%计元，保修期为
年。 乙方按合同签订的保修期期满,无任何质量问题，甲方如数退还质量保证金。 5.2.保修期内因质量问题需维修的，乙方在接到甲方通知后小时内完成维修。 5.3.保修期内，乙方承担所有维修费用，否则，甲方有权委托他人维修，由此产生的费用由乙方承担。 5.4.超过质量保修期的，甲方有权委托第三人维修。 六、工程工期 6.1工程开工日期: 年月日， 6.2工程完工日期: 年月日； 6.3合同总历时天 6.4如果由于下列原因，乙方可提出工期延长： 6.4.1、变更所引起的某项工作量的显著变化，且该项工作在关
安全消防承包责任合同 协议书书 集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
安全消防承包责任合同书甲方： 乙方： 根据市政府有关加强安全、治安保卫、消防的有关规定，本着“谁承租、谁使用、谁负责”的原则，在租赁期间必须遵守“安全生产”和“消防安全”的管理规定，承租人为安全第一责任人确保安全，对安全负责。经甲乙双方协商订立安全承包合同如下： 一、承包责任人、期限、责任范围。 1.《中华人民共和国安全生产法》规定企业法人为安全生产第一责任人。甲方同意乙方指定的同志为乙方安全、治安、保卫、消防工作主要负责人，具体负责乙方安全工作。 2.安全责任期限与房屋租赁协议期限同步，自年月日至年月日止。 3.责任范围为乙方承租厂房、简易房、场地的全部使用范围。 二、安全、治安、保卫、消防合同细则
1.乙方从事的生产经营必须遵守国家的有关法律法规规定，并领取正式营业执照，办理安全、消防相关手续，合法经营。违法违规的责任自负。 2.乙方就严格遵守甲方的各项管理制度，认真执行有关安全、治安、保卫、消防、环保的各项方针、政策和法规。要经常对自己的职工队伍进行安全、治安、保卫、防火、防盗、环保的教育，接受甲方及主管部门的检查监督。 3.乙方安全责任如下： 1)无重大伤亡事故和设备事故（特殊设备必须按规定期限年检，特殊工种必须持证上岗、特殊行业必须遵守其相关规定）。 2)无火灾、爆炸事故发生，管好用好电器设备，安全用电，自行配备规定数量的消防器材，保证消防通道畅通。 3)无重大刑事治安事件发生。
4.乙方因管理不善，执法不严在其责任范围内发生的一切安全事故，由乙方自行承担全部责任。若因不可抗拒因素造成的安全责任事故，乙方不承担任何责任。 5.甲方在日常安全生产检查中如发现乙方存在事故隐患，将及时发出书面整改通知书，乙方必须在规定期限内完成整改，并将整改完成情况及时通报甲方。如遇乙方拒不整改，甲方有权终止租赁合同，并向有关安全保卫、消防等部门汇报协助处罚，后果由乙方负责。 6.节假日暂停营业的租赁户，需报甲方保卫部门备案，经安全检查后方可封门。 7.本责任书所有条款甲乙双方均已仔细阅读，明确了各自的权利和义务。在本责任书的同时，乙方向甲方交纳安全责任保证金壹仟元，（下次签合同时，如无问题，则同合同顺延，无需再度交付）。如有违章，处罚将在保证金中扣除。 8.本责任合同书一式贰份，甲乙双方各执一份，签字后生效。 甲方：（公章）乙方：（公章）
建筑安装工程承包合同 建筑安装工程承包合同建筑安装工程承包合同工程名称： 工程编号：发包方： 承包方： 签订时间： 签订地点： 根据《中华人民共和国法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程项目批准单位 批准文号（指此工程立项有权批准机关的文号） 项目主管单位： 四、承包范围和内容：（详见工程项目一览表）；工程建筑面积（平方米）；其它：。 五、工程造价：（万元），其中土建：（万元），安装：（万元）。 第二条施工准备
一、发包方： 1.月日前做好建筑红线以外的三通，负责红线外进场道路的维修。 2.月曰前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。 3.本合同签订后天内提交建筑许可证。 4.合同签订后天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图份，施工技术资料（包括地质及水准点座标控制点） 份。 5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在天内分送有关单位，天内提供会审纪要和修改施工图份。 二、承包方： 1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、 管理、使用和维修工作； 2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场； 3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计 划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，送发包方。 第三条工程期限 一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为天（日
合肥市科天化工有限公司 食堂安全卫生管理协议书 甲方 (委托方)：（以下简称甲方） 乙方（承包方）：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国食品卫生法》等相关法律条款规定。甲方根据需要,将食堂承包于乙方进行经营管理，经双方友好协商，特签订本协议。甲、乙双方必须共同遵守。 一、甲乙双方共同责任： 甲乙双方共同遵守国家和地方有关食品卫生安全的法律、法规，认真落实国家、行业、企业相关的安全规定和食品卫生管理制度。抓好防火防爆、安全生产、食品中毒等事故的预防工作，确保不发生各类事故。 二、甲方的权力、责任和义务 1、甲方有权对乙方行政管理，如：卫生、安全、消防、治安等进行监督，特别是食物中毒事故发生。一旦发生上述类似事故，甲方有权追究乙方的责任。 2、甲方有权对乙方饭菜品质、数量、卫生、服务等情况、安全设施有效情况、乙方的设备、器具安全卫生等情况进行安全监督检查，如乙方未达到标准或出现不合格项，甲方有权要求乙方进行整改和完善。逾期未整改的，甲方有权按照甲方相关规定对乙方进行经济处罚。 3、若乙方在承包期间，食堂发生突发意外事故，甲方有权进入内部进行抢险应急处置，且不承担应急处置所造成的损失费用。 三、乙方的权力、责任和义务 1、乙方必须持有有效的卫生许可证，并按照有效期限及时审验。 2、乙方从业人员必须定期体检，持有效的健康证上岗操作。 对因乙方未组织所属人员体检，携带传染性疾病上岗操作，导致甲方人员发生传染病事件，乙方负责承担全部责任。 3、乙方必须遵守国家和地方有关安全、环境和食品卫生的标准。制订相关
安全管理制度、安全操作规程悬挂于食堂明显位置，并认真执行。同时对所属人员进行经常性的职业道德、食品安全卫生、消防、安全规章等安全知识培训。采取有效措施做好各类事故预防工作。 4、乙方购置主、副食等食用品及调料制品必须保证其产品质量，严禁购置腐烂、变质、过期的产品。特别肉类制品必须向甲方提交合格的卫生检疫证明，以备卫生检疫部门检查。 对由于乙方采购不符合食品卫生标准的劣质食品，或出售任何变质和受污染的食品，造成甲方人员食物中毒的，乙方承担全部责任，所产生的费用均由乙方承担。 5、乙方承包期间，必须规范食品安全卫生管理，做到生、熟制品分开存放，主、副食分开存放在货架上，并与墙和地面留有一定距离。不得混放、乱放，保持食堂内卫生、环境清洁。同时必须配备专用的消毒设备和器具，按规定对餐具、刀具等清洗消毒。 6、乙方应认真落实防蚊、蝇、鼠害等安全措施，做好防疫工作，避免疾病，传染病的传播。 7、乙方承包期间所产生的生活垃圾应按甲方指定位置堆放，不能随便倾倒。 8、为保证食堂的安全，避免发生火灾爆炸等事故，乙方必须做到以下几点： （1）检修动火时必须到甲方安全主管部门办理动火审批手续。 （2）保证食堂内燃气设施（包括燃气管路、阀门、灶具等）的安全使用，做好日常维护保养和气密性的检测，发现漏气现象立即查明原因并修复，确保燃气设施经常处于严密和完好状态。 （3）食堂内严禁存放一切易燃易爆危险化学品（如酒精、汽油、烟花爆竹等）。 （4）乙方所用电器设备设施必须有可靠的接地或接零装置，严禁私拉乱扯电源线路或违章用电。 对于乙方安全管理不善，发生燃气泄漏、违章用电、私自动火检修等引起火灾、爆炸事故，造成甲方财产损失和人员伤亡事故，乙方负责承担全部责任，所
L TP-94-009 合同编号： 建筑安装工程承包合同 发包方： 承包方： 青岛市工商行政管理局监制
建筑安装工程承包合同 发包单位：（简称发包方） 承包单位：（简称承包方） 发包方经批准进行的建筑工程，由承包方承担，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规签订本合同，共同遵守。 第一条工程名称： 第二条工程地点： 第三条承包的范围和内容： 1．建筑工程（包括房屋建筑及构筑物）共/ 个单位工程，建筑面积/ ㎡。 2．安装工程名称 以上工程均按施工图设计内容范围承包。 第四条工程造价 承包的工程总造价元（单位工程造价见承包工程项目表）。如果合同期内发生劳务、材料价格调整、取费标准变动按文件规定执行。 第五条承包方式 本工程按下列第 1 项方式进行承包施工： 1．包工包料 2． / 3． / 第六条施工期限 本工程按工期定额和有关规定，施工工期日历天，定于 年月日竣工。施工期间如发生不可抗力的自然灾害，工期另行协商。 第七条双方的主要责任 一、发包方 1．办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工许可执照和占道爆破许可证及市内禁区运输通行证。 2．确定建筑物（或构筑物）道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。 3．开工前接通施工现场水源、电源、拆迁现场内民房和障碍物（亦可委托承包方承担）。 4．组织有关单位对施工图等技术资料进行审定，按合同规定在
开工前十五天内将设计图纸份、标准图份及有关技术资料送交承包方，审定施工组织设计。 5．按双方协定的分工范围和要求，供应材料和设备。 6．向经办银行提交拨款所需的文件（实行贷款或自筹的工程要保证资金供应），按时办理拨款和结算。 7．派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，负责签证，解决应由发包方解决的问题以及其他事宜。 二、承包方 1．负责施工现场的平整，施工界区内的用水、用电、道路和临时设施的施工。 2．按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理，做好施工前的各种准备工作。 3．及时向发包方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收通知，提出应由发包方供应的材料、设备的供应计划。 4．严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间竣工和交付。 5．已完工的房屋、构筑物和安装的设备，在交工前应负责保管，并清理好场地。 6．按照有关规定提供竣工验收技术资料，参加竣工验收，办理竣工结算。 7．在合同规定的保修期内，对属于承包方的工程质量问题，负责无偿修理。 第八条材料设备供应 1．发包方负责供应水泥、木材、钢材和施工期间建筑材料预算价格调整表以及规定由建设单位供应的材料设备。按设计要求的品种、规格、型号供应到承包方指定地点。因品种、规格不全，需由承包方调剂代用时，必须经设计部门签证，由此而发生的量差、价差和运费由发包方负责。因材料设备供应不及时影响工程建设，工程竣工时间顺延。 2．承包方负责地方材料和市场采购物资。市场采购物资需到外地采购时，差价运费由发包方承担。 3．乙方供应的材料设备必须符合设计要求和国家规定的技术标准，并附有出厂合格证或化验单。否则进行材质检验，费用由供应方负责。 4．双方供应的材料设备均执行建设行政主管部门颁布的材料预算价格。
【编号】 HBCJ-LW-SD-2018-000 **************公司 《 ****** 项目劳务承包合同》 （专业：水电安装工程） 甲方（委托方）： 联系电话： 乙方（承包方）： 联系电话： 签订日期：年月日
水电安装工程劳务承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人以共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将下列工程承包给乙方施工。结合工程具体情况，为明确责任和经济关系，加强协作，共同完成工程建设任务，经双方协商达成下列合同条款，以便双方在施工、结算中共同遵守。 第一条工程概况、承包范围及内容 1. 工程名称：***项目 2. 工程地点：*** 3. 承包方式：劳务包干。包质量﹑工期﹑安全生产﹑文明施工﹑综合管理（施工管理、已完工程保护等）。 4. 承包范围： （1）包括楼施工图、图纸会审、会议纪要、设计变更以及技术核定单等所涉及的所有工作内容，并负责该区域内现场临水、临电（二级配电箱内）以及塔吊照明的施工及维护工作。 （2）主体工程（包括给水﹑排水﹑雨水、强电﹑弱电及消防预埋﹑防雷接地，止水钢板焊接施工等）（给排水均以室外井为界限，电有？配电房按低压屏下端，单栋按总箱）需施工至室外总平管网及强弱电接头处。同时须完善乙方所承担工作内容的书面资料并配合甲方进行竣工验收工作。主体工程中的预埋、预留孔、洞、吊洞（吊模）等工作由乙方自行完成，且不得因预埋预留等影响其他工种施工，否则视情节轻重予以处罚并承担甲方的相应损失，情节严重的将解除合同并追究乙方的相关责任。 （3）现场临水、临电（含一，二级配电箱及开关箱，临时办公室及宿舍）以及塔吊照明的施工﹑维护。
临时用电工程施工合同
合同编号： [填写甲方] 与 [填写乙方] 临时用电工程施工合同 ____年__月__日[填写签约时间] ______________[填写签约地点]
临时用电工程施工合同 甲方（发包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 乙方（承包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本工程施工事项经协商达成一致,双方订立本合同。 一、工程概况： 1、工程项目名称：项目临时施工用电工程； 2、概况：； 3、工程地点：。 二、合同价款及承包方式： 1、合同总价：人民币元（大写：）。 2、承包方式：本合同工程的承包人承包方式为全费用综合单价报价、合同总价包干；即在承包范围内，承包人包工、包料、包设计深化、包质量、包工期、包安全文明
施工、包竣工移交、包资料整理、以及施工过程中的扰民事件处理等在工程移交前所发生的费用。工程量清单及报价表是乙方按招标清单、承包范围、招标文件、约谈纪要、合同条款、现场条件等且充分考虑了各项费用后编制的；按国家规定由乙方交纳的各种税收已包含在本合同价款内, 由乙方支付；报价单中各项目工程内容仅列出了主要工序，次要工序、按常规的施工工序完成的内容、垃圾清运及搭设必要的脚手架等费用已包含在乙方的报价中。 三、合同范围： 承包范围为，主要内容包括：箱变土建、安装工程以及竣工验收后的运行维护供电线路、设备。 四、权利义务： 甲方权利义务： 1.提供有关工程的技术资料。落实解决现场施工条件，提供施工用水、电源接驳，确保施工期间的需要，并协助乙方办理施工人员进场手续。 2.提供现场及设备运输的安全通道。 3.在收到乙方发出的，供电部门的竣工验收报告后个工作日内，应组织甲方有关人员验收，若超过个工作日仍未组织验收工作的。 乙方权利义务： 1.严格按照国家及省、市电力部门的有关规程规定进行设计和施工,电气及土建设计图应送甲方预审,然后再送电力部门审批。所有施工均按电力部门审批的结果执行。 2.严格按照安全工作规程进行施工,若因乙方原因,在施工中造成的设备损坏和人身伤亡,一切经济及法律责任均由乙方承担。 3.从签订合同之日起,乙方应按照甲方规定时间内办理及完成申报、报建方案的审批及施工验收,送电等工作。 4.施工完结后,乙方负责向电力部门申报本合同工程范围内的验收手续，并协助甲方办理供电设备资产移交供电部门管理的手续。 5.乙方在施工中应严格执行《电业安全工作规程》和施工现场的有关安全制度，做到安全、文明施工,并对施工人员、设备、防火和交通安全等负责。 6.若乙方不能将本合同范围内的工程报验合格,则乙方负责做好整改工作，使报验合格。
施工现场临时用电安全管理协议 总承包单位：（以下简称甲方）江苏南通六建建设集团有限公司 分包单位：（以下简称乙方） 为加强施工现场临时用电安全管理，认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，保护职工生产过程中的安全和健康，确保国家财产安全和本工程的顺利实施，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2011）和JGJ59—2011的有关规定，结合本工程建设需要，经甲乙双方友好协商，达成如下安全管理协议： 一、工程名称：TX2013-03幅地块项目土建及水电安装 工程地点：泰兴市济川街道鼓楼北路西侧大庆西路北侧 二、安全生产管理： 1、总包方权利与义务： （1）总包方应贯彻、执行国家及地方政府有关临时用电安全管理的法律、法规和标准，建立健全施工现场临时用电安全保证体系，对施工现场的安全用电负总责。 （2）负责制定施工现场的安全用电定理制度，定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全用电工作，对总包范围内的施工用电活动进行检查和管理。（3）总承包单位和分包单位对分包工程的安全用电承担连带责任。 （4）总包方负责分包方管理人员和施工人员的安全用电教育，培训考核、负责建立特种作业人员备案登记。 （5）总包方负责对与建设单位签订分包合同的管理人员和施工人员的临时用电
情况进行日常监督和管理。 （6）负责建立施工现场临时用电安全事故应急救援预案，并定期组织演练。有权要求分包单位方建立应急救援体系，落实救援措施，建立救援队伍。（7）总包方应按规定对施工现场的临时用电安全警示标识情况负责监督检查。（8）参与临时用电工程的“四方”验收，验收合格后方可使用。 （9）施工现场临电器材应由总承包方负责提供，在合同或承包协议中另有约定的除外。 （10）总包单位应该确保本工程临时用电工程所需资金的有效投入，并确保临电设施采购质量合格，对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。 2、分包方权利与义务： （1）分包单位应当服从总承包单位的临时用电安全管理，对其承包工程的安全用电负责。分包单位不服从管理导致临时用电安全事故的，由分包单位承担主要责任。 （2）乙方必须是独立的法人单位，能够对所属职工在生产过程中的安全用电行为进行管理和监督。 （3）分包方必须熟悉并能严格执行国家的临时用电的法律、法规、规范、标准及各项规定，能够积极参加有关促进用电安全的各项活动。 （4）分包方必须学习、掌握、并认真执行总包方现行的有关安全用电的各项规章制度和管理模式，积极参加总包单位组织的各项安全生产组织和活动。（5）分包方必须建立自身的安全用电保证体系，建立健全安全生产规章制度，制定用电安全技术措施并认真组织落实。
安装工程施工承包合同 甲方：庆阳市宏百建筑安装工程有限公司当庄队居民安置小区工程项目部 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法有关规定甲方：将下列工程分包给乙方负责施工，为明确各自的责任义务和权利，双方自愿达成如下协议： 一、工程概况： 1、工程项目名：西峰区黄官寨当庄队居民安置小区二期工程 2、工程地点：黄官寨当庄队 3、工程面积：约41000m2 4、施工范围和内容：给水工程、排水工程、电气安装工程、采暖工程及消防安装工程。 5、合同价款：约9160000.00元 6、材料质量及品牌：施工所用材料的质量要求必须符合国家标准及行业规范 7、承包方式：包工包料 8、质量等级：合格 9、开工竣工日期：2012年5月30日开工，预计3013年11月30日竣工 二、甲方的责任、义务 1、甲方严格执行，建设工程质量管理条例等法规对该项目管理，承担部分协调职责。 2、甲方按照《建筑工程施工及验收规范》及本项目行业标准进行验收。
三、乙方的责任、义务 1、乙方应严格按照国家的有关法律、法规及行业标准文明施工，保证工程质量 2、乙方必须按照工程设计图纸，国家规范和甲方质量要求进行施工，在施工过程中发现设计图纸有差错的，应当向甲方提出意见建设。 3、图纸变更必须经甲方报设计人员同意，甲方签字认可后执行 4、乙方必须对所承接的项目建立质量体系来进行施工管理，并接受甲方对该质量体系进行的审查，如出现不符合情况，所造成的损失由乙方自行承担。 5、乙方在施工管理中，明确施工人员，必须经过培训且持有相应的施工上岗证等资格证件，方可上岗，否则后果自负。 6、乙方必须保证安全施工，由乙方造成的安全事故由乙方负责。 四、竣工与保修 1、甲方在接到乙方的竣工通知书组织有关部门进行验收 2、建设工程的保修期，自竣工验收合格后按相关规定期限进行保修。 3、保修期内发生的工程质量问题，乙方在接到通知规定期限内来人进行修复。 五、工程结算 1、结算依据： 2、工程进度款的支付：合同签订后甲方前期不向乙方付工程款，安装工程量完成60%以后，甲方按所完成的工程量支付乙方60%工程款，其余款项待竣工验收后两个月内支付到97%，保修期满结清剩余工程款。 六、违约责任 1、乙方要严格按甲方要求的工期施工，并验收合格交付使用，由于乙方施