1Z206060 建设工程索赔一、单项选择题1.索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而( )，向对方提出的补偿要求。

A.拖延工期后B.遭受损失后C.产生分歧后D.提起公诉后【答案】B【解析】建设工程索赔通常是指在合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。

所以B正确。

2.按照当事人分类，索赔不包括( )。

A.承包人与发包人之间的索赔B.承包人与分包人之间的索赔C.分包人和发包人之间的索赔D.承包人和保险人之间的索赔【答案】C3.关于工程索赔的说法，正确的是( )。

A.承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔B.承包人可以向发包人索赔，发包人也可以向承包人索赔C.由于非分包人的原因导致工期拖延，分包人可以向发包人提出索赔D.承包人根据工程师指示指令分包人加快施工进度，分包人可以向分包人提出索赔【答案】B4.按照索赔事件的性质，因货币贬值、汇率变化、物价变化等原因引起的索赔属于( )。

A.不可预见的外部条件索赔B.不可抗力事件引起的索赔C.不可预见的外部障碍索赔D.其他索赔【答案】D5.工程施工过程中，由于战争、敌对行动、入侵等风险造成合同无法继续履行而引起的索赔，属于( )。

A.因合同文件引起的索赔B.工程暂停的索赔C.人力不可抗拒灾害的索赔D.特殊风险的索赔【答案】D6.下列引起索赔的起因中，属于特殊风险因素的是( )。

A.战争B.海啸C.洪水D.地震【答案】A7.施工过程中，工程师下令暂停全部或部分工程，而暂停的起因不是由承包商引起，承包商向业主提出工期和费用索赔，则( )。

A.工期和费用索赔均不能成立B.工期索赔成立，费用索赔不能成立C.工期索赔不能成立，费用索赔能成立D.工期和费用索赔均能成立【答案】D8.反索赔的工作内容是( )。

A.防止对方提出索赔，而向对方索赔B.反对对方提出索赔，反击或反驳对方的索赔要求C.防止对方提出索赔，反击或反驳对方的索赔要求D.反对对方提出索赔，而向对方索赔【答案】C9.索赔成立的前提条件不包括( )。

A.与合同对照，事件已经造成承包人实际损失B.造成损失的原因，不属于承包人的行为责任或风险责任C.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告D.索赔额计算正确【答案】D10.关于建设工程索赔成立条件的说法，正确的是(‘ )。

A.导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立B.只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立C.只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立D.不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立【答案】D11.下列工程资料中，可以作为承包人向业主索赔依据的是( )。

A.合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议B.承包人与分包人签订的分包合同C.承包人安全交底会议纪要D.承包人技术交底纪要【答案】A【解析】总体而言，索赔的依据主要是三个方面：合同文件;法律、法规;工程建设惯例。

合同文件是索赔的最主要依据，包括本合同协议书;而合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议即是本合同协议书。

所以A正确。

12.工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是( )。

A.向监理工程师提交索赔证据B.提出索赔意向通知C.提交索赔报告D.与业主就索赔事项进行谈判【答案】B13.索赔资料准备阶段的主要工作不包括( )。

A.跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过B.提交索赔意向通知和索赔报告C.损失或损害调查分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值D.分析干扰事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔根据【答案】B14.关于建设工程索赔程序的说法，正确的是( )。

A.设计变更发生后，承包人应在28天内向发包人提交索赔通知B.索赔事件在持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告C.索赔意向通知发出后1 4天内，承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料D.工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人进一步要求，视为该索赔已被认可【答案】D15.索赔报告的关键部分是( )。

A.索赔款项(和/或工期)计算部分B.证据部分C.论证部分D.总述部分【答案】C【解析】论证部分是索赔报告的关键部分，其目的是说明自己有索赔权，是索赔能否成立的关键。

所以C正确。

16.下列承包商向业主提出的材料费的索赔中，工程师不予支持的是( )。

A.索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费B.客观原因材料价格大幅度上涨C.业主责任工程延期导致的材料价格上涨D.仓库管理人员管理不善导致的材料损坏【答案】D17.下列承包商向业主提出的施工机械使用费的索赔中，工程师不予支持的是( )。

A.由于完成额外工作增加的机械使用费B.非承包商责任工效降低增加的机械使用费C.承包商原因造成的承包商自有设备台班损失费D.业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费【答案】C18.对于承包商自有的施工机械，当发生索赔事件时，其费用索赔通常按照( )进行计算。

A.台班折旧费B.台班费C.设备使用费D.台班折旧费十调进调出费【答案】A19.在索赔款项的计算中，可以进行利息索赔的情况是( )。

A.工程扣款B.工程延期C.工程变更D.逾期支付【答案】D20.下列各项可能引起索赔的事件中，承包商可以索赔利润的情况是( )。

A.工程暂停B.工期延期C.工程变更D.材料价格上涨【答案】C21.索赔利润的款额计算通常按照( )计算。

A.由骼理工程师计算报业主确认的利润额B.采用承包商总部平均利润百分率C.由承包商与业主双方协商确定的利润率D.采用与原报价单中一致的利润百分率【答案】D22.下列各费用计算方法中，不属于索赔费用计算方法的是( )。

A.实际费用法B.修正的实际费用法C.总费用法D.修正的总费用法【答案】B23.采用实际费用法计算索赔费用时，( )即是承包商应得的索赔金额。

A.直接费的额外费用B.直接费的额外费用十应得的利润C.直接费的额外费用十应得的间接费D.直接费的额外费用十应得的间接费和利润【答案】D【解析】用实际费用法计算时，在直接费的额外费用部分的基础上，再加上应得的间接费和利润，即是承包商应得的索赔金额。

所以D正确。

24.关于工期索赔的说法，正确的是( )。

A.所有的关键线路延误都是可索赔延误B.所有的非关键线路延误都是不可索赔延误C.非承包商原因造成的非关键工作延误超过其总时差，业主一般既给予工期顺延，也给予费用补偿D.可索赔延误与不可索赔延误同时发生，可索赔延误将变成不可索赔延误【答案】D25.关于工期索赔的说法，正确的是( )。

A.单一延误是可索赔延误B.共同延误是不可索赔延误C.交叉延误可能是可索赔延误D.非关键线路延误是不可索赔延误【答案】C26.非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误，如延误时间小于该项工作的总时差，则对此项延误的补偿是( )。

A.业主既应给予工期顺延，也应给予费用补偿B.业主一般不会给予工期顺延，但给予费用补偿C.业主既不会给予工期顺延，也不给予费用补偿D.业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿【答案】B27.某工程基础施工中出现了意外情况，导致了工程量由原来的2800m3增加到3500m3原定工期是40天，则承包商可以提出的工期索赔值是( )。

A.5天B.6天C.8天D.10天【答案】D【解析】工期索赔值=原工期×新增工程量/原工程量=40×(3500-2800)/2800=10(天)。

所以D正确。

28.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用5 0万元，则承包方提出工期索赔为( )个月。

A.1.5B.0.9C.1.2D.3.6【答案】B【解析】工期索赔值=原合同工期×附加或新增工程造价/原合同总价=18×50/1000=0.9(月)。

所以B正确。

29.承包人或发包人不能接受工程师对索赔答复的，则( )。

A.即进入仲裁或诉讼程序B.即进行持续索赔C.只能进入仲裁程序D.只能进入诉讼程序【答案】A30.建设工程索赔中，承包商计算索赔费用时最常用的方法是( )。

A.总费用法B.修正的总费用法C.实际费用法D.修正的实际费用法【答案】C二、多项选择题1.常见的建设工程施工索赔有( )。

A.因合同文件引起的索赔B.有关工程设计方案的索赔C.关于价款、工期和财务费用补偿方面的索赔D.关于工程暂停、终止合同的索赔E.特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔【答案】ACDE【解析】常见的建设工程施工索赔有：因合同文件引起的索赔;有关工程施工的索赔;关于价款方面的索赔;关于工期的索赔;特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔;工程暂停、终止合同的索赔;财务费用补偿的索赔。

所以A、C、D、E正确。

2.某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工，施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延。

在此情况下，( )可以提出索赔。

A.承包人向发包人B.承包人向勘察单位C.分包人向发包人D.分包人向承包人E.发包人向监理【答案】AD【解析】工程延期索赔，因为发包人未按合同要求提供施工条件，或者发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的，承包人向发包人提出索赔;由于非分包人的原因导致工期拖延，分包人可以向承包人提出索赔。

所以A、D正确。

3.下列各索赔事件，业主向承包商提出费用索赔合理的有( )。

A.工程进度太慢，要求承包商赶工时，向承包商索赔工程师的加班费B.质量不符合合同要求，工程被拒绝接受，在承包商白费修复后，业主索赔重新检验费C.由于承包商的原因工程进度落后，工程师警告没有改进，业主没收履约保函D.承包商未按合同要求及时办理保险造成损失和损害，向承包商提出索赔E.合同工期已到而工程未完工，向承包商索赔误期损害赔偿费【答案】ABDE【解析】选项C的正确说法应为：严重违背合同(如工程进度一拖再拖，质量经常不合格等)，工程师一再警告而没有明显改进时，业主可没收履约保函。

所以A、B、D、E正确。

4.下列各项资料，可作为索赔依据的有( )。

A.工程各项会议纪要B.中标通知书C.工程建设惯例D.监理工程师的书面意见E.法律法规【答案】ABCE5.索赔意向通知应该包括的内容有( )。

A.索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况的描述B.索赔的依据和理由C.索赔事件的发展动态D.索赔工期的网络分析E.索赔费用的计算【答案】ABC6.施工现场当地流行传染病期间，依据当地政府部门的规定施工被迫暂停70天，则按照施工合同对索赔程序的规定，承包人应( )。