关于要求按招标文件及合同约定支付工程
预付款的函
中国长城计算机深圳股份有限公司：
中国电子产业开发公司石岩项目部：
由我司承建的长城计算机石岩基地高性能计算机及零部件扩产项目1号厂房主体工程已于2010年1月9日按招标文件要求办理好本项目的履约保函并提交至贵司，同时在2010年1月9日上报经监理公司签章确认的工程款申请报告书，按照招标文件中合同专用条款第30.2约定，发包人已收到承包人提交的履约保函和预付款申请报告后7个工作日内必须支付本项目的工程预付款共18849022.29元，但贵司却以施工合同未备案为由不予支付工程预付款。本着为了顺利开展长城计算机石岩基地高性能计算机及零部件扩产项目1号厂房主体工程的目的，我司全力配合贵司办理本项目的报建及合同备案手续，多次来回往返建设局、建设交易中心、市民中心，为贵司收集整理业主方所需资料，目前报建及合同备案资料已基本齐全（我司所需资料在第一次提交时已全部齐全），只差本项目桩基础工程支付保函的延期手续未办理而导致主体工程报建及合同手续无法办理。
同时根据贵司强烈要求和工程工期及进度计划，我司早在2009年11月初已进场进行并完成临建搭设及施工准备
工作，并在12月份投入大量人力物力进入现场进行施工，同时对钢筋、模板、方条、多功能管架、电缆、设备等材料进行采购预订并支付部分材料款项，剩余工程材料款项及工人工资必须在春节之前支付给材料供应商及工人，否则在年关将近时后果将不堪设想。考虑我司配合贵司办理报建及合同备案手续已长达半个月，而现在离春节只有20天不到，我司已无法确定业主所需资料是否能够及时补齐，为此我司要求贵司按照招标文件中合同专用条款第30.2约定及合同专用条款第30.2约定，在2009年1月27日前支付本项目工程预付款共18849022.29元，否则产生的一切后果将由贵司负责。
汕头市建安（集团）公司
长城石岩项目部
二〇一〇年一月二十二日
工程施工合同 （按进度付款方式） 发包单位：（甲方） 承包单位：（乙方） 甲方委托乙方施工，为明确责任，保证工程顺利进行，经甲、乙双方充分协商达成一致，特订立如下协议： 一、工程内容： 二、工程地点： 三、承包方式： 四、材料要求： 五、质量要求： 六、单价： 面积：（最终按开发商或总包方审计面积结算）总计： 七、付款方式（由甲方支付给乙方）： 1、合同生效后，甲方（收到业主支付的相应工程款后）按下表中的 约定直接向乙方支付工程款： 八、施工工艺： 材料用量：
九、工程期限： 1、本工程定于年月日开工，预计年月日 竣工。凡因甲方或土建方造成的原因、遇雨、雪天（连续三天即三天以上的）等气候特殊情况或其他不可抗拒因素造成工程延误则工期相应顺延。 2、非上述原因，乙方未按原定工期完成工程，乙方应向甲方支付违 约金，每延误一天支付1000元，并优先在施工费中扣除。此违约金的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或本合同的其他责任。 3、根据土建的实际施工进度完成拆除肢手架部位的工作量，如果因 乙方的原因导致实际进度与甲方要求的进度计划不符，乙方无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求，甲方有权对部分工程指定第三方施工，乙方必须无条件服从和配合。此工程费用由甲方按实际发生旨从乙方的工程款中扣除，并加收10％的管理费。当累计完成工程量不足计划进度的10％时，可以认为乙方无能力按期履行合同甲方有权终止合同，并由乙方承担一切损失。 十、甲方提供的材料、机械设备（特别是吊篮、龙门架施工工程）由甲方 负责运输到现场，双方须对设备进行清点然后签字确认，乙方负责设备及材料进场、退场及施工过程中搬卸、移位及看管，乙方有对机械设备维护、保养的义务，设备如有丢失或损坏应照价赔偿，工程施工中需由甲方提供的材料，须三日前通知甲方。 十一、甲方负责协调工程项目的关系和相关资料。 十二、由于甲方原因导致工程延期或停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工造成的损失。 十三、甲方参与工程质量和施工进度的监督和竣工验收。 十四、乙方严格执行有关施工现场管理的规定。 十五、乙方施工中严格执行施工规范、质量标准、安全施工操作规、防火规定。 十六、乙方在施工中污染到其他设施，要负责清理，需要保护的必须保护，材料自理，损坏现场设施要负责照价赔偿。 十七、乙方除甲方提供的材料外，部分工具、易耗品由乙方承担（包括安全带、安全帽、灰桶、电钻和专用工具等），但所有自购材料如不符
工程款支付申请报告 新疆中富矿业有限公司： 兹有伊犁州同盛建筑工程有限责任公司奎屯分公司承建的新疆中富矿业有限公司红山西年产120万吨煤矿一标段水电暖安装工程，合同总价：783702.31元，疆中富矿业有限公司补充协议，合同总价为：115715.58元。（后附：合同复印件）现已按合同约定完成此工程，该工程已全部竣工。工程款总价预留5％为质保金，合同总价工程款为899417.89元。因该工程未支付任何款项，现申请支付工程价款的95％：（小写：854447.00）大写：捌拾伍万肆仟肆佰肆拾柒元整。 特此申请为盼 伊犁州同盛建筑工程有限责任公司奎屯分公司 年月日
工程款支付申请报告 天北新区毓秀里小区300#-305#住宅小区临时业主委员会：兹有伊犁州同盛建筑工程有限责任公司奎屯分公司承建的天北新区毓秀里小区300#-305#住宅小区改造维修工程项目工程，现本工程中维修改造、自来水主管线改造及绿化工程中的长廊和木亭都已完工，并予以验收。 因此申请支付工程款：壹拾伍万元整（150000.00元） 特此申请为盼 伊犁州同盛建筑工程有限责任公司 奎屯分公司 年月日
工程款支付申请报告 天北新区毓秀里小区300#-305#住宅小区临时业主委员会：兹有伊犁州同盛建筑工程有限责任公司奎屯分公司承建的天北新区毓秀里小区300#-305#住宅小区改造维修工程项目，此项工程已完成70%，现申请支付贰拾万元整（200000.00元）工程款。 特此申请为盼 伊犁州同盛建筑工程有限责任公司 奎屯分公司 2016年8 月22 日
申请报告 奎屯正通机动车交易有限公司： 兹有新疆三星建工集团有限公司华宇分公司承建的奎屯正通机动车交易有限公司辅助用房装修工程，本工程与2015年9月9日竣工并予以验收，按合同约定竣工验收满1年后退还质保金：贰万柒仟壹佰贰拾叁元整（27123.00元）。 特此申请为盼 新疆三星建工集团有限公司华宇分公司 2016年10 月13 日
工程款付款协议书 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司 乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司 因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议： 一、甲乙双方共同协议商定工程价款： 双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)：（小写：）。 二、工程款付款方式： 甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。经双方协商确定甲方于2011年月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。 三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。 四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款 0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。 五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。 六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。 七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程 有限公司 甲方代表签字：乙方代表签字：
工程款付款协议书 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司 乙方： 因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议： 一、甲乙双方共同协议商定工程价款： 双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)：（小写：）。 二、工程款付款方式： 甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。经双方协商确定甲方于2011年月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。 三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。 四、如甲方不能按协议付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。 五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。 六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。 七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方： 甲方代表签字：乙方代表签字：
工程款支付申请报告 一 **市人民医院 我公司承建的**市医疗卫生中心桩基工程完工已有两年多时间。合同外增加的工程量坡道桩部分至今未开挖，迟迟未能进行竣工验收，也无法进行该工程的审计工作，使我公司不能及时收回工程款。本工程原材料供应单位及桩机施工人员多次来人来函催要材料款及人工工资，桩基验收拖延如此长时间造成未能结算付款，造成了我公司资金压力较大的情况。由于主体桩基已经验收，建筑主体也已经结顶，坡道桩部分至今未开挖，未能进行竣工验收而造成工程无法结算，且时间未能确定，根据**市人民政府专题会议纪要>(富府【XX】26号)精神，我公司申请贵公司考虑实际情况，支付合同价款至85%，对坡道桩部分追加的工程量，也先支付增加额的70%完工进度款，以便我公司积极配合桩基工程剩余工作。 特此申请，请贵方同意并复函我方要求。 此致 商祺 二 xx开发建设有限公司： 我方承建贵司的《xx花园项目二标段工程》已完成了1-4幢工程，10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板，1、2座装修完成至9层;地下室结构完成2500 m2;水电预埋等工作。我方的《合同(协议)支付申请表》也已提交贵方。但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支(大写)xx万元整，(小写)元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。 附件：(合同(协议)支付申请表;合同(协议)支付记录明细清单; 工程管理确认报告;合同条件支付清单)各壹份。 施工单位：xx建设有限公司 项目负责人： 日期：xx年xx月xx日
上海东航投资有限公司建设工程合同付款规定 第一章总则 第一条本规定适用于上海东航投资有限公司（以下简称公司）及其所属项目公司（指全资、控股公司，以下简称项目公司/项目部）投资或管理的建设项目，以及东航集团（含下属公司）委托公司代建代管的基本建设项目。 第二条本规定编制的目的是为规范上述公司所辖房地产或其他工程类项目对外签订的建设工程合同付款行为，实现操作统一，维护公司权益，提高经济效益与工作效率。 第二章建设工程合同付款主要节点及比例第三条根据建设工程合同分类，本规定主要就勘察设计类合同、工程施工类合同、设备材料采购类合同、营销类合同、技术服务类合同及其他类合同付款的主要节点及相应的支付比例上限进行规定，各项目应在不超过本规定的上限比例范围内视具体情况合理安排付款节点和支付比例：（一）勘察设计类合同 1.勘察合同：合约生效后预付不超过合同总价的20%；完成合同约定的正式勘察报告支付累计不超过合同总价的90%；乙方履行合同义务完成及完成工程竣工备案和结算后付清余款。 2.设计合同：合约生效后预付不超过合同总价的15%；
方案评审结束支付累计不超过合同总价的30%；扩初设计与概算编制工作结束支付累计不超过合同总价的50%；施工图完成并通过审核确认后支付累计不超过合同总价的90%；设计交底完成且对所有反馈问题有效处理后支付累计不超过合同总价的95%，工程完工通过竣工验收付清余额。 3.设计咨询合同（包含方案设计、方案优化）：预付不超过合同总价的30%；方案或设计文本成果完成后支付累计不超过合同总价的70%；配合施工图设计单位完成出图并通过审核确认或施工招标后支付累计不超过合同总价的90%；工程完工通过竣工验收付清余款。若设计咨询合同同时带有监造服务的，监造费根据该项施工实施节点支付：配合招标完成后支付不超过监造费的30%，完工验收并完成结算后累计支付不超过监造费的90%，项目整体竣工验收通过累计支付不超过监造费的95%，该专业工程质保期满后付清余款。 （二）工程施工类合同 1.零星施工合同：无预付款，乙方履行合同义务完成，经验收合格、结算后一次付清。跨年度项目，每年结算一次，当年度支付额不超过当年度完成工作量价值的80%，完工验收合格后支付合同金额的85％，结算完成后付清余款。 2.总承包施工合同： 合约生效后原则上按不超过合同总价的10%支付预付
[工程预付款支付申请表]工程预付款 【合同范本】 一：[工程预付款]工程预付款申请书范本 工程预付款申请书怎么写?下面是小编给大家整理收集的关于工程预付款申请书范本，希望对大家有帮助。 工程预付款申请书范本【一】 XX镇至XX镇XX镇水泥公路项目建设办公室： 我公司承建的XX镇至XX镇XX三级公路改建工程№1合同段，经过项目经理部的前期筹备，现施工技术人员、仪器已经就位，施工机械已经进场并调试完毕，另料场已完成场地平整，各种原材料已开始采备，已满足开工预付款申请要求。本合同段合同金额为玖佰贰拾柒万捌仟捌佰柒拾元整
(￥9278870.00)，开工预付款金额为肆拾陆万叁仟玖佰肆拾叁元整(￥463943.00)，现向贵办申请支付开工预付肆拾陆万叁仟玖佰肆拾叁元整(￥463943.00)请核批。 XX镇至XX镇XX三级公路NO.1项目经理部 二OXX年十二月五日 工程预付款申请书范本【二】 合同名称：xxx 合同编号： 至：根据合同约定，我方已完成工程量，并已获得你方认可，具备预付款支付条件，根据合同条款第十一条规定，工程预付款为签约合同价的30 % ，签约合同价暂定为448870.40元，即预付款金额为134661.12元，故本次申请金为： 大写：壹拾叁万肆仟陆佰陆拾壹元壹角贰分整。
小写：134661.12(元) 附：工程预付款申请表 申请人： 日期：1010.4.13 现场监理意见： 日期：年月日业主代表意见： 日期：年月日分管领导意见： 日期：年月日主管领导意见： 日期：年月日 二：[工程预付款]工程预付款申请书 申请书怎么写呢？各位，我们大家一起看看下面的工程预付款申请书，欢迎各位阅读哦！ 工程预付款申请书1
工程付款方式范本-工程合同付款方式范本 工程合同付款方式范本的相关资料整理以供大家点击参考!下面是小编为大家带来的工程合同付款方式范本，希望能帮助到大家! 工程合同付款方式范本1 重庆锐虎光电科技有公司市场/工程部 合同书 委托方： (甲方) 承揽方：重庆锐虎光电科技有限公司 (乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装承包合同条例》的有关规定，结合本工程具体情况，经双方平等协商，自愿达成以下协议： 一、工程概况： (1)工程名称：制作安装 安装地点： (2)项目实施开始于201 年月日，竣工日期为201 年月日。 二、承包方式及工程造价： (1)依据乙方所提供的工程预算项目，包工包料进行施工。 (2)甲方若变更设计应及时同乙方对工程价款、工程期限进行调整，新增部分内则按报价表中单价结算。 (3)合同总造价：(大写) (小写) (单位工程造价参照预算书决定)。 三、甲乙双方的权利和义务： (一)甲方的权利和义务：
1. 开工前负责人员接通施工现场电源，电费由甲方承担。 2. 指定专人对工程进度、工程质量进行监督、办理中间交工项目的验收手续，负责工程验收确 认签字。 3. 甲方负责提供场地给乙方存放工具，乙方负责看管。 4. 施工过程中，如遇设计变更、下雨、停电、以及人力不可抗拒的自然灾害，原定工期理因顺 延。 5. 工期竣工后，应在接到乙方验收申请三日内，会同乙方进行工程验收，对工程的质量问题， 甲方必须以书面形式通知乙方，否则工程视甲方验收合格。 (二)乙方的权利和义务： 1. 按照双方商定的范围，做好材料的制作、供应和管理。 2. 及时向甲方发出开工通知。施工时应严格按合同、预算施工、确保工程质量，按合同规定的 时间如期完成和交付。 3. 乙方负责清理现场卫生。 4. 必须遵守甲方的安全保卫制度，做好施工现场的防火、治安工作。 5. 工程验收合格后，乙方保修保修期内属乙方负责质量问题，负责无偿修复(不含 人为性破坏及自然灾害破坏)。乙方承诺在接到甲方维修电话后，48小时内派人到甲方现场 进行维护工作。
付款方式 1 5．1本合同生效后7天内,甲方向乙方支付本合同总价款的15％土建工程款（ 8２3５0.0０元)，转账; 5．2工程施工中,承包单位提出每月进度计划，按审定后的月进度款的70%拨付工程进度款，如完不成当月计划，按审定后的月进度款的6０%拨付工程款;如二个月完不成当月进度计划，视为承包方违约,发包方有权单方终止合同;付款方式：银行承兑汇票 5.３土建及甲方工程全部完工，安装结束并调试合格，通过环保部门监测验收后，且全部交付业主方一周内,付至合同总价款的９5%（乙方提供全额建安发票)；如因乙方原因,导致合同约定的土建工期延后超过20天,视为承包方违约，发包方有权单方终止合同； 5.4自全部交付业主方之日起一年为工程质量保证期，质量保证期满后一周内，甲方付乙方工程总价的５％；(屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏质保期为５年,此期间若发生质量问题,则由乙方修复及承担相应费用)。 付款方式 2 5.1本合同生效后7天内，甲方向乙方支付本合同总价款的15% 土建工程款（82３50.００元)，转账; ５.2项目所有的设备基础及池内清淤的工程量全部结束一周内,甲方向乙方支付本合同总价款的30% 土建工程款；如２５天完不成设备基础及池内清淤，则视为承包方违约，发包方有权单方终止合同;付款方式：银行承兑汇票 5.3土建部分全部完工一周内,付至合同总价款的80%;如因乙方原因,导致合同约定的土建工期延后超过２0天,视为承包方违约,发包方有权单方终止合同；付款方式:银行承兑汇票 5.4 安装结束并调试合格,通过环保部门监测验收后，且全部交付业主方一周内,付至合同总价款的９5％(乙方提供全额建安发票)；
关于支付五号厂房、配套服务综合楼装修工程首付款的申请函 欧阳家百（2021.03.07） 致xxxxxxx有限公司： 贵我双方于2017年09月28日签订《五号厂房、配套服务综合楼装饰装修工程施工合同》，合同总价：448万元（含设计费12万元）。贵司对我司的信任和支持，我司表示衷心感谢。我司自2017年09月22日开工至今，我司积极履行合同约定的各项义务，已完成配套服务综合楼吊顶施工、内墙第一遍腻子施工、卫生间防水施工、楼梯栏杆安装、墙地砖进场准备铺设施工；完成五号厂房轻质隔墙施工、大面积内墙第一遍腻子施工、卫生间防水施工、楼梯栏杆安装、墙地砖进场准备铺设施工；项目垫资已达到工程总价的50%，但目前由于首付款支付问题，我项目部面临极大困难，万般无奈下，特发函寻求贵司领导帮助。 根据合同条款第24款约定，合同签订后施工人员及材料进场后10天内付合同总价的20%的预付款，由于我司原因未提供预付款增值税发票，导致预付款不能按时支付，我司深表歉意！现我司根据合同约定已提供预付款增值税发票至贵司申请付款，但贵司至今未按合同约定以现金方式支付我司工程款，我司心急如焚。 在此情况下，我司已无法按时按量支付工人工资，工人士气涣散，消极怠工严重；材料供应商的材料款也不能按约支付，材料迟迟无法到位，对施工及工程进度造成极大的影响，我司深表忧虑。 由于前期垫资款数额太大，加上目前市场行情波动较大，国家环保管控较严，导致大部分材料大幅上涨的同时市场无法提供所需的工程量，必须采用现金方式调拨提货，导致目前我司的资金极为紧张，现金流周转出现困难。
望贵司能充分体谅我司目前的处境及困难，及时以现金方式支付本工程预付工程款（我司不接受承兑方式支付），我司将不胜感激！ 对于贵方的支持和关注，我司再次感谢！ 此致！ 敬礼！ xxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2017年11月16日
工程付款协议书范本样本 工程付款协议书范本本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 工程付款协议书范本【篇一:工程款付款协议书】甲方:山东丽都国际大酒店有限公司乙方:济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议: 一、甲乙双方共同协议商定工程价款:双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写):（小写:）。 二、工程款付款方式:甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。 经双方协商确定甲方于于月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。 三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。 四、如到期甲方不能按时付款，%/月的利息外，%/日支付逾期金。 五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。 六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。 七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。
甲方:山东丽都国际大酒店有限公司乙方:济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 甲方代表签字:乙方代表签字:月日甲方:山东丽都国际大酒店有 限公司乙方:因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议: 一、甲乙双方共同协议商定工程价款:双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写):（小写:）。 二、工程款付款方式:甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。 经双方协商确定甲方于于月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。 三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。 四、如甲方不能按协议付款，%/月的利息外，%/日支付逾期金。 五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。 六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。 七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。 甲甲方方:山东丽都国际大酒店有限公司乙方:甲方代表签字:乙 方代表签字:月日甲方:山东丽都国际大酒店有限公司乙方:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程建设招标投标合同(动员预付款银行保证 书)(2份) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
工程建设招标投标合同（2份） 甲方：______________________________________ 乙方：______________________________________ 签订日期：_________ 年M 日
工程建设招标投标合同 （动员预付款银行保证书） 致： ________________ 先生们： 根据上述合同中合同条件第60.6款的规定，（以下称承包人）应向业主支付_笔金额为大写为的银 行保证金作为其按合同条款履约的担保。 我方（银行或金融机构）受承包人的委托不仅作为保人而且作为主要的负责人，无条件地和不可撤消地同意在收到业主提出因承包人没有履行上述条款规定的义条，而要求收回动员预付款的要求后，向业主（业主名称）支付数额不超过（保证金额）的担保金，并按上述合同价款向业主担保。不管我方是否有任何叵时权力，也不管业主是否首先向承包人索取，业主享有从本合同承包人索回全部或部分动员预付款的权力。 我方还同意，任何业主与承包人之间可能对合同条款的修改，对规范或其他合同文件进行变动补充，却丝毫不能免除我方按本担保书所应承担的责任，因此有关上述变动、补充和修改无须通知我方。 本保证书从动员预付款支出之日起生效直到收回承包人同样数量的全部款额为止。 你忠实的 签章： ___________________ 银行人金融机构名称： 地址： _______________________________
工程款支付申请报告 新疆中富矿业有限公司: 兹有伊犁州同盛建筑工程有限责任公司奎屯分公司承建的新疆中富矿业有限公司红山西年产120万吨煤矿一标段水电暖安装工程, 合同总价: 783702.31元, 疆中富矿业有限公司补充协议, 合同总价为: 115715.58元。( 后附: 合同复印件) 现已按合同约定完成此工程, 该工程已全部竣工。工程款总价预留5％为质保金, 合同总价工程款为899417.89元。因该工程未支付任何款项, 现申请支付工程价款的95％: ( 小写: 854447.00) 大写: 捌拾伍万肆仟肆佰肆拾柒元整。 特此申请为盼 伊犁州同盛建筑工程有限责任公司奎屯分公司 年月日
工程款支付申请报告 天北新区毓秀里小区300#-305#住宅小区临时业主委员会: 兹有伊犁州同盛建筑工程有限责任公司奎屯分公司承建的天北新区毓秀里小区300#-305#住宅小区改造维修工程项目工程, 现本工程中维修改造、自来水主管线改造及绿化工程中的长廊和木亭都已完工, 并予以验收。 因此申请支付工程款: 壹拾伍万元整( 150000.00元) 特此申请为盼 伊犁州同盛建筑工程有限责任公司 奎屯分公司 年月日
工程款支付申请报告 天北新区毓秀里小区300#-305#住宅小区临时业主委员会: 兹有伊犁州同盛建筑工程有限责任公司奎屯分公司承建的天北新区毓秀里小区300#-305#住宅小区改造维修工程项目, 此项工程已完成70%, 现申请支付贰拾万元整( 00.00元) 工程款。 特此申请为盼 伊犁州同盛建筑工程有限责任公司 奎屯分公司 8 月22 日
申请报告 奎屯正通机动车交易有限公司: 兹有新疆三星建工集团有限公司华宇分公司承建的奎屯正通机动车交易有限公司辅助用房装修工程, 本工程与9月9日竣工并予以验收, 按合同约定竣工验收满1年后退还质保金: 贰万柒仟壹佰贰拾叁元整( 27123.00元) 。 特此申请为盼 新疆三星建工集团有限公司华宇分公司 10 月13 日
工程进度款催款函范文【精选三篇】 致：_______房地产开发有限公司 我公司与贵公司于____年____月____日签订了一项建设工程施工合同，合同约定由我公司承建贵公司的__________工程。合同签订后，我公司积极组织力量施工，工程于____年____月____日开工，____年____月____日主体封顶。按合同专用条款第26条工程款支付约定，贵公司应于____年____月____日前支付工程进度款约________万元，以及____年____月____日前累计支付工程进度款不低于________万元。 截止目前，我公司共收到工程进度款________万元，拖欠的工程进度款经我公司多次催要，贵公司却迟迟不予支付。贵公司不履行自已付款义务的行为，导致我公司拖欠大量的劳务费、材料款、农民工工资不能按时支付，已严重影响了我公司的正常生产经营。因此，希望贵公司接到我公司的致函后，七日内将所欠工程款支付我公司。否则，我公司将按合同约定的违约、索赔等相关条款执行，并保留通过法律途径解决，请贵公司慎重考虑，尽快解决工程欠款事宜。 特此函告。 附：工程进度报表 _________有限公司 ____年____月____日
________有限公司： 贵公司承建________汽车厂房联合车间工程施工，后将该工程分包给________个人。因________不具备相关资质和施工能力，________以贵公司________项目部的名义与我公司签订了建筑钢结构工程承包合同，将其承包工程中的钢结构系统安装与制作工程分包给我公司，合同约定工程造价款为____________元。合同签订后，我公司积极履行合同，目前工程已基本完工。但是贵公司________项目部及________个人未按照合同约定按施工进度将工程款打入我司账户，拖欠工程进度款___________元，造成我公司资金周转困难，拖欠工人工资。时近岁末，工人如果不能及时拿到工资必定引起公愤，势必对贵公司的声誉造成恶劣影响。 我公司就拖欠工程款一事多次与贵公司________项目部及 ________个人协商未果。近日，因贵公司项目部工作人员与我公司驾驶员______发生口角，贵公司工作人员竟邀集社会闲散人员对其殴打，现已被当地公安机关立案处理。故特致函提醒，请贵公司确保我司工作人员人身安全，请贵公司按照合同约定将所欠工程款汇入我司账户。 特此函达！ _____有限公司（签章） _____年_____月_____日 我公司帐户名称：__________ 开户银行：__________
工程合同付款条件标准管理办法 （试行版） 编制__________ 日期__________ 审核__________ 日期__________ 审批__________ 日期__________
目录 目录 (2) 1.目的 (3) 2.适用范围 (3) 3.付款划分标准 (3) 4.付款节点及付款标准说明 (3) 5.具体付款标准和节点详见附表 (5) 6.支持性文件 (5)
1.目的 为规范工程合同付款条件标准，实现统一、科学化管理，提高合同审签效率及质量，特制订《工程合同付款条件标准管理办法》。 2.适用范围 本制度适用于招标及合同签订工作； 本制度由招标采购部负责解释。 3.付款划分标准 以公司43单合约规划为基本原则，分为工程总包类、甲分包类、甲供材类、咨询服务类等四大类别，按照各自的工作性质和合同特点以及行业惯例，设置不同的付款节点和付款标准。43单合约规划之外的合同，按照合同性质参照以上四大类别付款方式进行。 4.付款节点及付款标准说明 4.1 施工类：分为总包施工和甲分包施工。 1）一般情况：分为五个付款节点。 分别为：无预付款； 首次付款：按完成产值的70%支付； 过程付款：按当月完成产值的70%支付； 竣工验收完成：竣工且验收合格，付至合同价或补充协议价的80%； 竣工结算完成：付至结算价的95%-97%； 保修款：预留结算价的3%-5%，按保修年限分批次付清。
说明：为有效控制付款风险，须在合同中约定：当工程款累计支付至合同价的80%时须停止支付，如承包商要求继续支付，则需发承包双方根据最新图纸编制完合同预算并签订新的合同（或补充协议）后方能继续进行付款。 2）特殊情况：对于半垄断行业，强制使用对方制式合同的使用该合同付款方式；没有强制使用的，参照以上付款方式。 4.2 甲供材类 1）一般情况：分为三个付款节点。 分别为：无预付款； 首次付款：货到且验收合格，付至本批货款的50%--80%； 竣工结算付款：工程竣工且验收合格，付至合同价或协议价或结算价的95%； 保修款：预留合同价或结算价的5%，按保修年限分批次付清。 2）特殊情况：对于特殊行业，资金密集型，前期投入大的供货安装类合同，比如钢筋、电梯、壁挂炉等，可以有预付款，具体付款方式参照付款明细表。 4.3 咨询服务类：分为三个付款节点。 分别为：无预付款； 过程付款： a造价咨询类：造价咨询公司出具经甲方确认的合同预算时支付造价咨询合 同价的30%作为首付款；造价咨询合同额的50%按20个月服 务期每月等比例支付，当咨询公司出具经甲方确认结算价后 付至造价咨询合同额的90%； b监理服务类：按合同额每月等比例支付，支付至合同总价的80%时停止付 款； C合约规划外其他咨询服务类：按行业惯例； 结算付款： a造价咨询类: 服务按合同要求全部完成，付至结算价的100%； b监理服务类: 监理服务类监理服务付至95%，剩余5%随保修期满后付清； C合约规划外其他咨询服务类：按行业惯例。
工程合同付款方式范本的相关资料整理以供大家点击参考!下面是小编为大家带来的工程合同付款方式范本，希望能帮助到大家! 重庆锐虎光电科技有公司市场/工程部 合同书 委托方： (甲方) 承揽方：重庆锐虎光电科技有限公司 (乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装承包合同条例》的有关规定，结合本工程具体情况，经双方平等协商，自愿达成以下协议： 一、工程概况： (1)工程名称：制作安装 安装地点： (2)项目实施开始于201 年月日，竣工日期为201 年月日。 二、承包方式及工程造价： (1)依据乙方所提供的工程预算项目，包工包料进行施工。 (2)甲方若变更设计应及时同乙方对工程价款、工程期限进行调整，新增部分内则按报价表中单价结算。 (3)合同总造价：(大写) (小写) (单位工程造价参照预算书决定)。 三、甲乙双方的权利和义务： (一)甲方的权利和义务： 1. 开工前负责人员接通施工现场电源，电费由甲方承担。 2. 指定专人对工程进度、工程质量进行监督、办理中间交工项目的验收手续，负责工程验收确
认签字。 3. 甲方负责提供场地给乙方存放工具，乙方负责看管。 4. 施工过程中，如遇设计变更、下雨、停电、以及人力不可抗拒的自然灾害，原定工期理因顺 延。 5. 工期竣工后，应在接到乙方验收申请三日内，会同乙方进行工程验收，对工程的质量问题， 甲方必须以书面形式通知乙方，否则工程视甲方验收合格。 (二)乙方的权利和义务： 1. 按照双方商定的范围，做好材料的制作、供应和管理。 2. 及时向甲方发出开工通知。施工时应严格按合同、预算施工、确保工程质量，按合同规定的 时间如期完成和交付。 3. 乙方负责清理现场卫生。 4. 必须遵守甲方的安全保卫制度，做好施工现场的防火、治安工作。 5. 工程验收合格后，乙方保修保修期内属乙方负责质量问题，负责无偿修复(不含 人为性破坏及自然灾害破坏)。乙方承诺在接到甲方维修电话后，48小时内派人到甲方现场 进行维护工作。 6. 乙方在施工中，如发生的人身伤亡事故，自行负担，甲方不承担任何法律责任。保修期间因 广告牌掉落引发的事故由乙方负责，甲方不负任何责任。 四、工程付款方式： 1.合同签定当天，甲方支付乙方工程预付款，占总工程款的 %，计人民币：元，
工程预付款协议 甲方：广州五季餐饮管理有限公司 乙方：广州市迪匠装饰工程有限公司 为加快项目建设进度，甲方同意给予乙方工程预付款，经协商一致，达成协议如下： 第一条预付工程款用途 该笔预付款项仅用于乙方为履行对甲方的工程装修（工程名称：______________________________）而进行的材料采购工程款的支付。 第二条预付工程款金额________________ 人民币(大写)________________ 元整。 第三条还款方式工程预付款应在工程开工后完成工程量达一定比例时在支付工程进度款时扣回或折抵进度款。 第四条保证条款 1.乙方必须按照预付款合同规定的用途使用预付款，不得挪作他用，不得用预付款进行违法活动。 2.乙方有义务接受甲方检查、监督预付款的使用情况，了解乙方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。乙方应按照甲方的要求向甲方提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。 第五条约定条款 1.由于经营管理不善而关闭、破产，确实无法履行合同的，在处理财产时，除了按国家规定用于人员工资和必要的维护费用外，乙方应优先偿还该款项。 2.由于上级主管部门决定关、停、并转或撤销工程建设等措施，或者由于不可抗力的意外事故致使合同无法履行时，经向甲方申请，并得到甲方的书面同意，乙方才可以变更或解除合同，并免除承担违约责任。 第六条违约责任 1.乙方不按合同规定的用途使用预付款，甲方有权收回部分或全部款项，对违约使用的部分，按违约使用之日起每日3‰加收罚息。 2. 乙方使用预付款造成损失浪费或利用预付款合同进行违法活动的，甲方有权追回预付款本息，有关单位对直接责任人应追究行政和经济责任。情节严重的，由司法机关追究刑事责任。 第七条合同变更或解除。 1. 本合同非因《中华人民共和国合同法》规定允许变更或解除合同的情况发生，任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。 2. 当事人一方依照《中华人民共和国合同法》要求变更或解除本预付款合同时，应及
( 施工合同) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-068889 施工合同支付条款(合同示范文Payment terms of construction contract
施工合同支付条款(合同示范文本) 一、工程款支付条款合同约定 工程款包括工程预付款、进度款、签证索赔款及工程结算款，也包括垫资款。法律赋予了承包人利息请求权、停工权以及追究建设单位的违约责任的权利。 在我国招标投标过程中，对于合同价格的确定通常是采用一种固定总价的方式。在合同履行过程中，常常会因为在工程量断发生变化，进而导致实际应支付的工程款远大于合同价格。所以采用固定总价方式支付的合同中，中标合同款项和合同价格的这种差异往往会产生纠纷。承发包方在签订合同时，应尽量采取工程量清单报价方式约定工程款价格，采用固定总价的合同应当注意约定工程量变化时的合同总价变更方式和计算标准。 二、按月进度付款的合同应注意的问题 1.应明确约定报送工程量、进度款的时间以及建设单位审核的时间，建设单位逾期审核的，应视作认可承包人报送工程量。例：正负零以上部分工程款按月支付，每月25日前承包人报送实际完成工程量，发包人在收到报送后7日内审核完毕并支付至该月完成量的70%。发包人逾期未审核完毕的，按承包人报送的工程量进行支付。
2.应明确约定建设单位支付的时间，不要约定为“××之后”。 3.应约定未按期足额付款的违约责任。在双方没有约定的情况下，法院只按照银行同期同类贷款利率计算利息。在利率较低而资金较为紧张的情况下，有些发包人宁愿支付利息而不付款，而如果约定一个比利息高的违约金，则发包人慑于高额的违约金，会较为主动地支付工程款，即使其未支付，施工企业在诉讼时，也可以取得一定的违约金收人。约定违约金时，也要注意不要过高，因为合同法规定违约金过高的，经对方申请法院可以调整，我们建议违约金比例在每日0.5‰~0.8‰比较合适，既能起到对发包人的威慑作用，也一般不会被法院调整。 三、按形象进度付款的合同应注意的问题 1.对形象进度的描述应准确到位。如有合同约定“工程施工至3层时付100万元”，该描述不准确，施工至3层是指3层完工还是2层施工完毕?在实践中 容易引起纷争。另外，因中间层施工完成后一般没有正式的验收，此类合同在履行合同中，当工程施工到合同约定的形象进度时，应特别注意保留该形象进度完成时间的证据，比如监理的确认等。 2.两个付款形象进度之间差距不应过远。如有的合同约定地下室完成付一次款，封顶再付一次款，此种付款方式对施工企业的垫资要求非常高，一旦施工企业无法垫资，将承担工期违约等责任。 3.应明确形象进度完成后多少天内付款。如广州某机电设备有限公司和建设单位签订的施工合同，约定的付款方式为: “重型厂房封顶后支付合同价的10%为进度款，累计支付合同价的35%”。该约定未明确封顶后付款的时间，一旦双方产生争议，施工企业的利息要求很难得到支持。 4.多个单体工程的，可考虑分别按形象付款。工程分多个单体，各单体的施
编号：BSH/JL —05 序号：3 工程名称信阳建业森林半岛一期工程四标段18#、21#楼 致：河南建业天明住宅建设有限公司： 河南建达工程建设监理有限公司： 我方已完成了18#楼、21#楼桩基施工工作，按施工合同的规定，建设单位应支付该项工程款共（大写：叁拾贰万陆仟肆佰贰拾肆圆整）（小写：326424.00元），现报上工程款申请表，请予以审查并同意支付工程款。附件：1、形象进度（按楼栋注明） 18#、19#楼桩基施工完毕 2、计算方法 施工总桩长2814米X 145元/米=408030.00元 408030.00 元X 80% =326424.00 元 承包单位（章）：武汉建工第一建筑有限公司________ 项目经理： 日期： 审核意见: 监理单位： 年月日 审核意见: 建设单位： 本表由承包单位填报，一式三份，业主、监理单位、承包单位各存一份。
编号：BSH/JL —05 序号：4工程名称信阳建业森林半岛一期工程四标段18#、21#楼 年月日 本表由承包单位填报，一式三份，业主、监理单位、承包单位各存一份。
编号：BSH/JL —05 序号：1 工程名称信阳建业森林半岛一期工程四标段19#楼 致：河南建业天明住宅建设有限公司： 河南建达工程建设监理有限公司： 我方已完成了19#楼基础土0.00以下工作，按施工合同的规定，建设单位应支付该项工程款共（大写：壹拾贰万叁仟玖佰伍拾圆整）（小写：123950.00元），现报上工程款申请表，请予以审查并同意支付工程款。 附件：1、形象进度（按楼栋注明） 19#楼已完成基础土0.00以下工作并已施工至一层主体。 2、计算方法 2479000.00 元X 5% =123950.00 元 承包单位（章）：武汉建工第一建筑有限公司项目经 理： 日期： 审核意见: 监理单位： 年月 审核意见: 建设单位： 年月日致：河南建 业天明住宅建设有限本表由承包单位填报，一式三份，业主、监理单位、承包单位各存一份。
工程款催款函范文【三篇】 【导语】催款函是一种催交款项的文书，是交款单位或个人在超过规定期限，未按时交付款项时使用的通知书。人们在长期实践基础上约定俗成的固定表格，使用时直接填写即可。 【篇一】 _______单位： 现就贵单位拖欠我单位工程款之事郑重致函如下： 一、关于贵单位拖欠我单位工程款的事实： 贵单位与我单位于____年____月____日签订施工合同，我单位承建贵单位的工程，工程于____年____月____日开工，年月日通过竣工验收，并于____年____月____日办理完竣工结算，结算金额为：________。至____年____月____日贵单位已支付我单位工程款：________，贵单位尚欠我单位工程款：________。 二、贵单位必须履行合同义务，清偿上述欠款。 根据我们双方签订的合同专用条款的第条在工程验收合格并办理决算审计后____月内付款至，余款保修期满付清的规定，贵单位必须履行合同义务，清偿上述工程款，我单位要求贵单位在7个工作日内复函我单位，并明确今年____月____日前上述欠款付到我单位帐上。否则我们将保留以法律手段追偿贵方违约责任的权利。 特此函告。
________公司 ____年____月____日 【篇二】 现就贵司拖欠我司__________________工程款一事向贵司致函如下： ____年____月____日，贵司与我司签订了《________工程施工合同》，双方约定，贵司应于____年____月____日支付我司工程预付款____________元，贵司也曾于____年____月____日支付了预付款，余款于____年____月____日之前付清。但从____年____月____日后，贵司便未再按约定支付分文，现累计已欠________元。明显已违约。 鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于____年____月____日前将所欠款项支付我司。如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。 此致 敬礼 _______工程股份有限公司 ____年____月____日 【篇三】 ｘｘｘｘ装饰装修工程股份有限公司ｘｘ分公司： ｘｘｘ大律师事务所接受李ｘｘ的委托，指派ｘｘｘ律师处理贵司
读者来信 耿律师你好！我是一家建筑企业的负责人，我公司最近承建了某企业的一工程，为避免风险我公司要求该企业在工程开工前预付一笔工程款，那么我公司应如何在合同中与该企业约定呢？在合同约定中应注意哪些问题呢？请耿律师指教。 耿律师支招 在建设工程施工合同中，工程预付款是指在工程开工前，发包方按当年预计完成工程量造价总额的一定比例预先支付承包方的工程材料款，其主要用于购买工程所需的材料和设备。虽然从业主角度看，支付工程预付款存在着一定的风险，但从承包人角度看，如果发包方完全不支付该款而要求承包方垫资，实际上也就是将风险转移给了承包方，这对承包方来讲，是不能轻易答应的。那么怎样才能合情合理地在施工合同中约定支付工程预付款的条款呢？ 我认为应注意以下几点：一、工程预付款的额度。建筑工程的预付款一般不宜超过当年建筑（包括水、电、暖、卫等）工程工作量的50％但也不能低于30％，大量采用预制构件以及工期在6个月以内的工程，可以适当增加比例。安装工程一般不宜超过当年安装工程量的20％，安装材料用量较大的工程可以适当增加。二、工程预付款的扣回时间和方式。工程预付款应在工程开工后完成工程量达一定比例时在支付工程进度款时扣回或折抵进度款。折回或折抵的方式与比例应在合同中明确约定，如约定：″在完成年工程量总造价××％（以发包方代表签字确认的工程量报告为准）后的每月里，按每月工程进度款的××％扣回。在完成年工程量的××％扣完。″三、运用担保手段降低风险。工程预付款支付的时间一般不迟于约定的开工日期前7天。为了能让工程预付款全部用于工程中而不被挪作他用，防止承包方收到工程预付款后不能按时进场施工，发包方也会在合同中约定由发包方对工程预付款的使用情况进行监督的办法。比如，规定特定的查帐方式或要求承包方提供购买材料的合同和发票等。另外如果支付的工程预付款数额较大，双方还可以协商约定承包方接受工程预付款的同时向发包方提供银行保函。当然，承包方也可以向业主要求出具支付保函。 一般来说，承发包双方如果能按以上三点要求，对工程预付款的数额及扣回方式进行合理约定，并能够采取有效措施切实履行这些约定，发包人支付工程预付款的风险和承包人被拖欠工程款的风险都是可以降低到合理的程度。