当前位置:文档之家› 机房建设工程施工协议

机房建设工程施工协议

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载

机房建设工程施工协议

甲方:___________________

乙方:___________________

日期:___________________

合同号__________

甲方__________

详细地址______

邮政编码______

联系人________

联系电话______

住所__________

乙方_________

详细地址______

邮政编码______

法定代表人____

联系电话______

住所__________

甲方经过招选,选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位,并委托乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。

为明确甲乙双方的权利与义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着互惠互利的原则,双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守

第一条

工程项目概况

一项目名称机房建设合同

二施工地址____________________

三双方委派的工程代表

甲方代表__________联系电话__________

乙方代表__________联系电话__________

第二条

工程项目的运作方式

一甲乙双方协商确定,由甲方将机房建设工程发包给乙方,包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责;

二甲方制订机房材料和机房建设设计要求,乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工,其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决,涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。

第三条

工程项目的具体内容

一按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工要达到甲方要求及安全技术指标,见附件一。

二机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。

三机房室内设备、空调、照明等电源布线包括材料采购。

见附件一

四配合甲方进行设备的调试、调测。

五机房的接地及防雷处理按国家标准,见附件一。

六其它与基站机房建设有关的事宜。

第四条

工程价款与费用结算

一工程施工总价款人民币小写__________人民币大写__________;其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。

二付款方式

1.乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后,甲方付给乙方总合同金额的30作为工程启动资金。

2.机房建设完毕包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等经甲方验收合格再付总合同金额的_______。

3.剩余__________工程合同款于工程全部完工__________个月后经甲方终验合格后全部支付完毕;

4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户

收款人_________________________________________________________ 开户行_________________________________________________________ 帐户___________________________________________________________ 5.乙方在甲方支付合同款项时,应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。

不开具或者开具不合格的发票,甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任,且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

第五条

工程期限

一工程开工日期为__________;

二施工最后期限____________;

三完工时间预计______________

第六条

双方的权利和义务

一甲方的权利与义务

1.甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求,明确乙方的具体工作内容;

2.甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件,确保不影响施工进度;

2017版《建设工程施工规定合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

(GF—2017—0201) 建设工程施工合同 (示文本) 住房城乡建设部 制定

国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《中华人民国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示文本》)。为了便于合同当事人使用《示文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示文本》的组成 《示文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民国建筑法》、《中华人民国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。

建设工程联合施工协议书一

建设工程联合施工协议书 甲方: 乙方: 甲方成功承接工程,针对本工程项目的实际情况,甲、乙双方联合经营该项目的施工任务,依照有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经过双方友好协商达成如下协议,以共同信守。 第一条联合经营的原则 甲乙双方本着互惠互利、风险共担、效益分成的原则,对工程合作经营,双方共同履行甲方与业主签订的建筑工程施工合同,共同享有和承担甲方与业主所签订的建筑工程合同中的各项权利和义务,充分发挥甲、乙双方的优势。 第二条项目概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、施工内容: 4、合同造价: 5、承包方式: 6、施工工期: 7、质量标准: 第三条联合经营形式 1、甲方以工程的施工权和自身的品牌、信誉、业绩、资质

作为对该项目的投入。整个工程以甲方的名义进行项目登记注册、办理施工许可证和其它有关手续,完成施工任务,办理工程结算和回收工程款。 2、乙方参与该项目全过程的经营活动,并向甲方交纳合同价款 %的应急储备金,在本协议签订后日内付清,整个工程对外债务还清后七个工作日内无息返还。 3、甲方派驻项目管理人员所需现场办公设施、生活设施等由乙方免费提供,若乙方无法提供,则由甲方自行解决,产生的费用由乙方负担,在拨付乙方工程进度款时直接扣除。 4、甲方派驻项目管理人员发生费用:项目部派驻管理人员(项目经理、总工、安全总监、成本会计、质量员、资料员等人员)工资标准按照万元/月包干,工程竣工后结算期间甲方职能部门配合乙方办理结算等相关事宜配合费用按照万元/月包干,该两笔费用随工程进度款同步扣除。 5、参照甲方与业主签订的《工程施工合同》中约定的工程款支付方式并实际收到发包人支付的工程款时,甲方在扣除本条第3、4款所述费用及第九条中所有应由乙方承担的款项、固定上缴、税金、政府部门收取的规费及相关费用后,将其作为最高额控制支付对外债务。支付方式为按照乙方上报并经甲方审批的资金使用计划予以支付,确保材料款、租赁款及人工费支付到终端。 第四条项目部组成和管理 1、甲方派出项目经理和技术、质量、安全、财务管理人员与乙方派出的项目管理人员共同组建项目经理部,该项目经理部即代表双方履行甲方与业主签订的建筑工程施工合同,其成员在工程管理中紧密合作。

建筑工程合作协议书范文

建筑工程合作协议书范文 甲方: 乙方:XXXXXX 形象策划有限公司 甲乙双方本着诚信、平等、互惠的原则,经过友好协商就甲方委托乙 方设计策划服务事宜达成如下协议: 一、服务内容与价格 1服务内容: 项目尺寸P数单价合计 2.协议总额为RMB 元,大写人民币。 二、甲乙双方责任 1.甲方须提供明确的工作要求,同时及时向乙方提供相关的资料及 咨询等;甲方须及时对乙方提出的设计方案进行反馈;甲方须按协议 规定向乙方支付有关费用 2.乙方须通过电子文件向甲方提供详细设计方案,供甲方指定人员审定;乙方须严格按甲方要求,以专业水准进行协议规定之工作;乙方须遵守甲方商业(资料)机密。 3.乙方须向甲方提供至少五款不同的设计方案,供甲方确认,并在 双方沟通基础上进行修改至完善;

若因乙方水准或设计思路偏差所致乙方提交设计稿无法为甲方所认 可,乙方须再次向甲方提供设计方案。当前三次向甲方所提供的设计 方案,在经乙方与甲方负责人积极沟通都不被甲方认可的情况下,甲方有权要求终止合同。在甲方向乙方承诺不使用、不传播乙方向甲方提供的所有的设计方案基础上,甲方有权要求乙方在二个工作日退返全部订金。4.甲乙双方诚信为本,协作完成上述工作内容时间要求为:年月日前。 三、付款方式 1 .本协议完成之时,甲方向乙方一次性付清协议总额即 RMB 元。 2.甲方须通过银行将本协议规定之有关款项电汇至乙方开户行:中 国XX银行北京建XX支行乙方开户名称:XXXXXX形象策划有限公司银行帐号:或通过XX银行现金快速汇款至:XX银行存 折号码:3.若甲方需在本协议规定工作全部完成前提前采用乙方已完成作品,甲方需另行向乙方支付所采用作品之服务收费。在乙方收到合同全款后,乙方向甲方提供合同金额的税局发票。 四、其它事项 1.甲乙双方均不得无故终止本协议,否则违约方须承担对方的经济损失。 2.甲方向乙方付清本协议全部款项后,乙方向甲方通过电子邮件提供作品的电子文件和版权转移。甲方采用乙方作品的前提条件是甲方已向乙方付清

建设工程施工合同协议书示范文本格式

建设工程施工合同协议书示范文本格式 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

建设工程施工合同(示范文本) 第一部分协议书 发包人(全称): ___________________________________________________ _________________________________ 承包人(全称): ___________________________________________________ _________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: ___________________________________________________ _______________________________________ 工程地点:

___________________________________________________ _______________________________________ 工程内容: ___________________________________________________ _______________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____________________________________ 资金来源: ___________________________________________________ _______________________________________ 二、工程承包范围 承包范围: ___________________________________________________ _______________________________________ 三、合同工期: 开工日期: ___________________________________________________

建设工程施工协议书范本

合同订立原则 平等原则: 根据《中华人民共和国合同法》第三条:“合同当事人的法律地位平等,一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定,平等原则是指地位平等的合同当事人,在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容: ①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质,也不问单位大小和经济实力的强弱,其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当;要求一方不得无偿占有另一方的财产,侵犯他人权益;要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商,取得一致,合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上,不得把自己的意志强加给另一方,更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则: 根据《中华人民共和国合同法》第四条:“当事人依法享有自愿订立合同的权利,任何单位和个人不得非法干预”的规定,民事活动除法律强制性的规定外,由当事人自愿约定。包括:第一,订不订立合同自愿;第二,与谁订合同自愿,;第三,合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定;第四,当事人可以协议补充、变更有关内容;第五,双方也可以协议解除合同;第六,可以自由约定违约责任,在发生争议时,当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则: 根据《中华人民共和国合同法》第五条:“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定,公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括:第一,在订立合同时,要根据公平原则确定双方的权利和义务;第二,根据公平原则确定风险的合理分配;第三,根据公平原则确定违约责任。诚实信用原则: 根据《中华人民共和国合同法》第六条:“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定,诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中,都要诚实,讲信用,不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。

建设工程施工合作协议书(发包人承包人)

编号:YB-HT-008159 建设工程施工合作协议书 Construction cooperation 甲方: 乙方: 签订日期:年月日 文档中文字均可自行修改 编订:YunBo Network

建设工程施工合作协议书(发包人承包人) 建设工程施工合作协议书 发包人(以下简称甲方):**房地产开发有限公司 承包人(以下简称乙方):**建筑安装工程有限公司 为建设好**房地产投资建设的号楼工程,保证工程质量、建设工期、保障工程实施达到预期的各项计划和指标,双方就合同条款的有关事宜本着平等、自愿、公平和诚信的原则达成如下合作协议,本协议与将来备案的建筑工程施工合同具有同等的法律效力,请双方自觉遵守。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容:

资金来源: 二:工程承包范围 承包范围:桩基、土建和安装(桩基由甲方分包不收取任何费用) 三:工程承包方式 承包方式:包工包料施工,但钢材、水泥、商品混凝土、门窗、水电暖通主材、高级装饰材料由甲方供应及水电施工由甲方提供。(甲供材料款不进入直接费,乙方决算时钢材、水泥、商品砼按定额含量*所购材料市场*10.91%取费进入决算,(材料费检测和马造2008年2号文件的收费由甲方一次性支付壹拾伍万元人名币包干价)。水电主材(计取1%保管费加税金),门窗、消防系统、人防系统、智能化系统、暖通工程及防盗门、安装工程及其他专项分包工程由甲方另行分包并组织施工,乙方不对该部分进行工程预算,前述甲方分包工程应向乙方支付2%的配合费,配合费内容包括:留眼、补眼共用脚手架(不含分包单位需单独搭设的手脚架)和垂直运输机械、影响进度安排、作业降效

建设项目施工合作协议模板

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建设项目施工合作协议模板 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

经甲乙双方友好协商,在平等互利诚实信用的原则下,就 ********有限公司开发的"************** 等建设项目达成一致合作意见,订立本协议,具体如下: 一、合作内容 本协议所包含的合作工程内容为:“**** ” ******* (用地50亩左右,规划建筑面积 5.5万平方米左右)具体规模以相关项目施工图纸为准。工程地点在**** c 二、合作方式 双方确定本协议合作内容的合作方式:“**** ”工程项目由乙方垫资实施。 三、工程支付方式 1、本工程无工程预付款。 2、本工程施工完成三层时甲方支付乙方已完工程量的75%T程款。 3、本工程施工完成主体封顶时甲方支付乙方总工程量的75%:程款。 4、本工程施工完成全部工程量甲方支付乙方总工程量的15%:程款。 5、本工程竣工验收合格甲方支付乙方总工程量的5%:程款。 6、剩余5知程款为质量保修金,保修期两年届满付活工程款。 本协议签订后,乙方向甲方支付工程履约保证金*佰万元整,本工程完成至正负 零时甲方向乙方返还全部的工程履约保证金。 四、施工期 1、****年**月**日施工人员进场,西区项目动工。 2、****年**月开始对西区其他项目建设施工。 3、本协议所有项目于****年**月**日完工。 五、工程计价及结算 1、本协议合作内容所含工程项目工程造价按20XX年国家统一定额及20XX年**** 建筑

建设工程施工协议范本

发包人: 承包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。 一、工程概况 工程名称:; 工程地点:; 工程内容:; 二、工程承包范围 承包范围:。 三、合同工期开工日期:20XX年月日;竣工日期:20XX 年月日;合同工期总日历天数:日历天 四、质量标准工程质量标准:合格。 1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。 2、工程质量达不到约定标准的部分,发包人一经发现,应要求承包人拆除或重新施工,承包人应按发包人要求拆除或重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除或重新施工的费用,工期不予顺延。 3、工程所用材料质量必须合格,并具有出厂合格证。承包人采购的材料质量不合格时,发包人有权要求承包人重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的一

切费用,由此延误的工期不予顺延,并承担违约责任。 4、承包方应按照发包方的要求,主体刚架构采用型钢,二、三层地板采用,侧板采用,施工按照发包方图纸或草图要求施工。 五、安全施工承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,并随时接受发包方及行业安全检查人员实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除安全隐患。由于承包人安全措施不力或施工人员个人疏忽大意造成的事故责任和由此发生的费用,由承包人全部承担。 六、合同价款 1、合同单价,合同金额。¥:(人民币)。 2、工程款(进度款)支付的约定: ○ 1工程所需全部钢构件进场由发包方一次性支付承包方;竹胶板(木工板)进场由发包方一次性支付承包方;○ 2工程所需彩钢板全部进场由发包方一次性支付承包方; ○ 3工程竣工由发包方验收合格后,发包方支付承包方工程款达到总工程价款的 98% ; ○ 4余款2%作为保修金于竣工之日起30日后,在没有任何质量问题的情况下付清。 七、质量保修 质量保修期的约定:自工程完工之日起一年内,如出现质量问题由承包方负责维修,并承担一切费用。

建设工程施工协议书范本(通用版).doc

建设工程施工协议书范本通用版 发包人(全称):_________ 承包人(全称):_________ 依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下: 一、工程概况 工程名称:_________ 工程地点:_________ 工程规模及结构特征:_________ 工程承包范围:_________ 工程立项批准文号:_________ 资金来源:_________ 二、合同工期 开工日期:_________ 竣工日期:_________ 合同工期总日历天数_________天。 三、质量标准 工程质量标准:_________

四、合同价款 币种:_________ 合同总价(大写):_________元(小写)¥:_________元 综合单价或费率:详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程报价单或预算书(非招标工程) 五、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书; 2、中标通知书(适用招投标工程); 3、投标文件(适用招投标工程); 4、经确认的工程报价单或预算书(适用非招投标工程); 5、本合同专用条款和补充条款; 6、本合同通用条款; 7、标准、规范及有关技术文件; 8、图纸; 9、工程量清单; 10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件; 11、发包人或工程师有关通知及工程会议纪要;

12、工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。 六、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。 七、承包人承诺 承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工,在缺陷责任期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同书所约定的全部义务。 八、发包人承诺 发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。 九、合同生效 本合同订立时间:_________年_________月_________日 订立地点:_________ 发包人和承包人约定自双方签字盖章并送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案后本合同生效。 发包人(公章):_________ 承包人(公章):_________ 住所:_________

建筑工程合作协议书范本

工程合作协议书 甲方:______________________________________________ 乙方:_________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方:身份证号 乙方:身份证号 甲、乙方经过友好协商,在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包供暖管道安装工程,在不违反现行国家法律法规的前提下,达成以下协议。 第一条合伙宗旨 在合法合理的前提下,进行工程建设,进而实现工程利润的最大化。 第二条合伙经营项目和范围 包工的方式合伙承包供暖管道安装工程,对外以_张掖万辉建筑安装有限责任公司 _公司的名义出现。 第三条合伙期限 合伙期限为__ __个月,自____ 年月日起,至____ 年月日止。 第四条出资额、方式 各方均以现金方式出资,各出_______,计人民币__ _ _元(____ 元)作为本工程项目安全保证信誉押金和本工程前期启动资金,后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。 第五条盈余分配与债务承担 1.盈余分配:各方以包工的形式承包本工程,在扣除各种成本(建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、施工水电费、招待费,以及各方认可的用于本工程的各项开支)后,所获利润按出资比例分配,甲占,乙占。 2.债务承担:本着风险共担的原则,如成本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚,按各方合伙人由合伙盈利偿还,合伙盈利不足清偿时,以押金承担责任各占_______。 第六条各方的的权利 1.甲方权限是: (1)刘外开展业务,订立合同,负责工程的全面工作; (2)对合作事业进行管理; (3)对各项开支进行签字; (4)支付合伙债务;分配合伙盈利。 2.乙方的权利: (1)全面工程施工进展的管理;

建设工程施工合同范本协议条款新

合同编号: 建设工程施工合同范本协议条款新 甲方: _____________________________ 乙方: _____________________________ 签订日期: ______ 年____ 月_____ 日

建设工程施工合同协议条款甲方: 乙方:

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原 则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第1条工程概况。 1.1工程名称: 工程地点: 工程内容: 承包范围: 1.2开工日期: 竣工日期: 总日历日期 1.3质量等级: 1.4合同价款: 第2条合同文件及解释顺序。 第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 3.1合同语言:

适用法律法规 : 适用标准、规范: 图纸。 图纸提供日期 条 图纸提供套数: 图纸特殊保密要求和费用: 甲方驻工地代表。 甲方驻工地代表及委派人员名单: 条 实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有): 乙方驻工地代表 甲方工作。 条 施工场地具备开工条件和完成时间的要求: 条 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求 : 施工场 地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点 : 工程地质和地 下管网线路资料的提供时间: 办理证件、批件的名称和完成时间: 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求: 会审图纸和设计交底的时间: 3.2 3.3 第4 4.1 4.2 4.3 第5 5.1 5.2 第6 第7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

7.8施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求: 第8条乙方工作。 8.1施工图和配套设计名称、完成时间及要求: 8.2提供计划、报表的名称、时间和份数: 8.3施工防护工作的要求: 8.4向甲方代表提供办公和生活设施的要求: 8.5对施工现场交通和噪音的要求: 8.6成品保护的要求: 8.7施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求: 8.8施工场地整洁卫生的要求: 第9条进度计划。 9.1乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间: 9.2甲方代表批准的时间。 第10条延期开工。 第11条暂停施工。 第12条工期延误。

建设工程施工合同协议书

建设工程施工专业分包合同 项目名称: 签订日期:2012年10月25日签订地点:

建设工程施工专业分包合同 工程承包人(以下简称甲方): 工程分包人(以下简称乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就工程专业分包事项,经协商一致,订立本合同。 1、工程专业分包内容 工程名称: 工程地点: 分包范围:。 工程内容:。 2、分包工作期限 2.1开始工作日期: 2012 年 11 月 10 日,结束工作日期: 2013 年 1 月 9 日,总日历工作天数为: 60 天。 2.2工期如需顺延,必须经甲方同意,并以书面形式确定。 3、质量标准 工程质量:按承包合同(指甲方与业主、建设单位签订的施工总承包合同或其他承包合同)关于质量的约定、国家现行规范和标准执行,质量标准为:合格。 4、合同价款 4.1本工程合同总价暂定为人民币:元,(大写:元)。最终总价以经甲方签认的乙方实际完成的合格工作量乘以清单固定综合单价为准。

4.2本工程的设备购置一览表(详见附表一),均为一次包死,不予调整。 4.3本合同设备单价包括了为实施本合同内容所发生的人员及机械设备进出场费、设备装卸费、燃油等以及完成施工图明示或暗示工程量涉及的所有责任、义务、风险、费用(税费除外)。 5、甲方的权利、义务 5.1组建与工程相适应的项目管理机构,组织实施施工管理的各项工作。 5.2向乙方进行技术交底和安全技术交底并提供相关技术资料。 5.3提供施工现场附近的电源、水源接点。电力、管线接至施工现场所发生的费用和水电费由乙方承担。 5.4负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、技术测量、隐蔽工程检查、物资采购、现场计量、作业进度等进行全面管理、控制、监督、检查和验收。 5.5审核乙方提交的结算资料,按本合同约定,办理结算手续,向乙方支付工程款。 5.6制定确保工程质量、环境保护、职业健康安全的措施。 5.7当乙方不能按时按质按量完成合同约定工作内容,甲方有权单方决定调减乙方的工作量,或直接解除本合同,并有权追究乙方的相关责任。 5.8负责与发包方(业主)、监理、设计单位及有关部门进行联系。 5.9施工过程中,最终末次结算付款前,乙方未及时清算为履行本合同而与他人发生的租费、购货款等各种付款义务的,甲方有权暂不支付剩余款项,且不承担相关责任。 5.10经乙方向甲方书面授权,代扣代发乙方在本项目应支付的农民工工资。发现乙方农民工因工资引发上访事件的,有权采取相应的解决措施,所发生的费用及造成的损失由乙方承担;如由此给甲方造成不利影响,视为乙方严重违约,甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

建筑工程项目合作协议书

建筑工程项目合作协议书 甲方:江西海洲建设集团有限公司 公司地址: 公司电话: 法人代表: 法人代表手机号: 乙方:江西金石实业发展有限公司 公司地址: 公司电话: 法人代表: 法人代表手机号: 合同签订地址: 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定,甲、乙双方在平等、自愿、互惠互利的原则基础上,就合作建设《武汉染料厂经济适用房项目》经过友好协商,达成如下协议条款,双方必须严格遵守:坚决执行;矚慫润厲锣瘗睞栃冼赖。矚慫润厲锣瘗睞栃疣赖賃。 一、项目概况 按照江西普发房地产开发公司与江西海洲建设集团有限公司于20XX年8月11日签订的《合作协议书》,经普发公司认可由江西金石实业发展有限公司与江西海洲建设集团有限公司共同承担《六号经济适用房项目》工程项目,该项目位于江西省赣州市章贡区工农路23号,用地面积5.2

亩,总建筑面积10042平方米,其中,一期用地面积为3. 17亩(即6110平方米),开发建筑面积为5000平方米,二期为经济适用房,建筑面积为30000米,其余为拆迁安置房,为27997. 4平方米。底商和地下层面积约为10000平方米。聞創沟燔鐺險爱雀谴净。聞創沟燔鐺險爱雀谴净祸。 二、合作形式 甲方同意将以上项目总建筑面积和总承包内容如桩基、水电、建筑工程、路面、管网、绿化消防等由甲乙双方共同出资建设;共同管理经营;共同分配受益的原则进行:残鹫楼静钱瀨濟淑塹籟。残鹭楼静链瀨濟淑塹籟婭。 1.共同出资本项目。预计前期投资3200万元,甲方出资1200万元,乙方出资20XX万元(其中200万资金成本扣除,实际用于工程建设1800万元)。酵铜极額閉镇桧猪訣锥。酵铜极額閉镇桧猪訣锥顧。 2.共同管理经营。根据工程进展需要,工程部由甲乙双方派员参加,其职责:工程项目审定;工程项目招标;工程设备租赁;工程材料采购等。工程材料的资金出入需甲、乙双方代表人签字后,根据工程进度情况,提交甲、乙双方负责人审批后方可付款。彈贸摄尔霁毙攬砖卤冼。彈贸摄尔霁毙攬砖卤冼诒。 3.共同分配受益。按照甲、乙双方协商的原则,前期总投资3200 万元,甲方投资1200万元,占37.5%,乙方投资20XX万元,占62.5%。乙方认为前期甲方在承接工程和现场施工组织方面作出了贡献,决算收益分配比例为各50%。上述款项双方合同签订后**日内将款项支付到双方共同确认的

建筑工程施工合伙协议

编号:_____________建筑工程施工合伙协议 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日 签订地点:___________________________

建筑工程施工合伙协议 甲方: 身份证号码: 联系地址: 乙方: 身份证号码: 联系地址: 为了充分发挥甲乙双方各自优势,甲乙双方决定合伙投资本合同项下之建设工程施工项目。双方根据《中华人民共和国合同法》的相关精神,结合本工程实际,本着平等、自愿、互利的原则,达成以下协议,共同遵守执行。 第一条工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 第二条合伙人出资情况 甲乙双方约定的出资情况如下: 第三条盈利及亏损分担 甲乙双方确认按照双方出资比例,享有工程盈利分红,或承担工程亏损。 第四条合伙期限 合伙期限自本协议签字生效后起,至本合同项目竣工结算后终止。

第五条退伙 未经其他合伙人书面同意,任一合伙人不得在合伙期限届满前退伙。 第六条施工管理 工程施工的日常管理工作由甲方负责,乙方有权对甲方的管理工作提出建议和进行监督。工程施工过程中,与发包方的沟通协调主要由乙方负责。 第七条财务管理 1、甲乙双方应当共同为本项目专门设立银行账户,双方应当将投资款汇入该专项账户。甲方应当在日常管理中做好账目登记,乙方有权随时查阅账目或委派具备专门知识的财务人员查阅账目。 2、双方约定**万元以上的支出,应当由甲乙双方共同签字确认后方能支付或报销。 第八条合伙结算 双方确认在本合同项下工程完成竣工结算,发包方支付所有工程款后3日内进行合伙结算。如结算后有盈余的,双方在3日内按照本合同第二条约定的出资比例分配完毕;如结算后有亏损的,双方按照本合同第二条约定的出资比例承担。 第九条违约条款 1、双方应当在本合同第二条约定期限内出资,如项目投资不足时,双方应当按照投资比例增加投资。如双方未如期出资或增加投资,在经守约方通知后仍未出资或增加投资的,每逾期一日违约方应当向守约方按照逾期金额千分之一的比例支付违约金。 2、任何一方未经对方允许,擅自挪用项目资金的,违约方应当按照每日挪用资金千分之一的比例向守约方支付违约金。 3、任何一方擅自退伙的,投资本金不予退还。如退伙时,工程项目亏损的,守约方有权要求违约方按照约定比例承担亏损。 4、守约方在维权过程中支付的诉讼费、律师费、保全费、公证费、保全担保费由违约方承担。 第十条争议解决方式 在履行合同过程中,甲乙双方若产生争议,双方应协商解决,协商不成,向合同签订地人民法院起诉。

建设工程施工合作框架协议

建设工程合作协议 甲方: 乙方: 为了更好、更快的完成本项目的施工建设,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方经友好协商一致,就北大新世纪铜仁学校项目合作相关事宜达成如下协议,甲乙双方共同遵守。 一、项目名称:北大新世纪铜仁学校项目。 二、项目地点:铜仁市碧江新城区内。 三、项目建设内容:教学楼、办公楼、实验楼、学生公寓、老师楼、食堂、运动场、蓝球场、体育馆、绿化、水电及平场工程,具体施工内容以施工设计图纸为准。 四、工程总价:约为5亿元人民币,工程总造价以实际完成工程量验收合格审定金额为准。 五、项目工期及开工:20个月有效工作日,以甲方通知进场的时间为准。 六、工程计费依据 1、乙方承建的工程费用取费和计算标准按照《贵州省建筑安装工程计价定额》(2016版)《贵州省市政工程计价定额》(2016版),《园林工程计价定额》(2016版)计算,人工、机械、材料单价按贵州省造价信息中铜仁地区价格计价。平场土石方工程一公里内综合单价每立方30元(该单价含税),超出一公里每公里加1.5元。若建筑材料价在造价信息中没有的,其采购必须经甲方同意进行询价认定。 七、付款方式

1、平场工程:乙方边平场同时按甲方设计要求进行房建施工。 2、工程款按工程量月进度的80%付款,依次类推。工程竣工验收合格后按完成总工程量的95%—97%进行支付。最后审计完付清工程余款土建工程3%、市政工程5%(按国家建设相关规定标准留足质保金,余下质保金2年内付清)。 3、若甲方不能按合同如期支付工程款,逾期1个月后仍未支付,则该工程款按中国人民银行同期贷款基准利率计算利息。若乙方不能按工程进度要求和质量标准完成工程量,甲方有权单方面解除合同,乙方无条件先退场再按实际工程量成本结算。 八、工程计量、验收、审计 1、工程计量与施工同步,乙方申报工程量计量报告后,监理单位5日内审核认可后,再报业主审定。 2、工程项目完工后,乙方提交合格竣工资料和验收书面申请后15个工作日内组织验收,甲方故意不组织进行验收,视为验收合格。 3、工程建设内容全部完工后,乙方需完善工程结算资料,经监理审查合格后报甲方和国家机构进行审计。甲乙双方应积极配合审计机构组织审计,以便在约定的时间内审计结束。审计合格后出具的审计结果,作为甲乙双方的结算依据。乙方提交工程结算资料后如无问题,甲方应在按国家规定时间内完成审计,若不完成审计就按乙方提供的决算审计金额为最终金额。 九、其它事项 1、为确保工程项目的顺利实施,本协议履约金现保200万元人民币。进场时,按国家相关规定交足两金才能正式施工。 2、履约金返还分三批,按时间节点起算,第一批返还的履约金在开工6个月后返还50%,第二批在首次返还后3个月内返

建设工程施工合同协议书范本

编号:_____________建设工程施工合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017—0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款3部分组成。(一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计 20 条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理

工程建设项目合作框架协议书范本

项目合作框架协议书 甲方: 乙方: 为发挥甲方的资质资源和管理能力,并考虑到充分利用乙方在当地社会关系和施工经验及力量,本着遵章守法、互利互惠、平等合作、共同发展的原则,甲乙双方决定合作参加XX硅谷区域及周边相关建设项目工程的投标及工程中标后施工事宜。为明确双方的权利义务,经充分友好协商,甲乙双方就有关事项达成一致意见,来签订本合作协议书,双方应共同遵守。 一、合作的工程项目范围及方式 1、每项工程在报名前,双方互通信息,以防重报。 2、甲方使用自有资质和执照参加本项目的投标工作。本项目的投标与中标后施工的一切事宜,均以甲方名义实施。 3、本项目中标后,以甲方名义与业主签订施工合同,工程项目由双方协商组织实施,按中标的合同价(不包括中标合同清单中专项暂定金额及不可预见费暂定金额)向对方收取 %的管理费用。 二、双方职权和分工: 在工程联系及投标过程中 1、甲方职权和分工 (1)负责提供投标所需的营业执照、资质证书等有关证照及业主要求提供

的其他证明材料,完成本项目资格预审和投标文件的编制、资审,投标文件编制必须认真负责,严禁因文件问题而不能通过评审。 (2)负责资审、投标文件的购买与编制工作。 (3)负责投标保函的办理工作。 (4)甲方保证在上述项目中必须与乙方合作,未经乙方同意不得再与第三方合作。 2、乙方的职权和分工: (1)负责与业主联系并及时向甲方通报项目运作情况,确保甲方通过资格预审、运作投标事项。 (2)负责提供当时当地的地方材料价格信息及投标所需的关键报价资料,派专人配合甲方顺利完成投标工作 (3)承担投标文件的购买与编制费用。 (4)负责投标保证金的投入或投标保函办理和银行和手续费用。 3、投标报价:由于乙方熟悉项目的设计方案、材料价格、施工环境等信息,最终投标报价以乙方意见为主,双方共同确定。乙方承诺绝不以低于当时成本价的报价投标。 项目中标后 1、甲方职权和分工: (1)负责给业主开具工程所需的有关一切资料。 (2)负责以甲方名义与业主进行合同谈判。 (3)为更好的管理项目,应对各级主管部门对施工人员的检查,甲乙双方应提前进行协商,在合同谈判时甲方可申请项目主要人员由乙方人员替换,以

建筑工程施工合作协议

建筑工程施工合作协议 甲方:四川宏茂建筑工程有限公司(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)为了充分发挥甲乙双方各自优势,开拓市场,共同发展,为明确双方的职责、权力和义务,根据《中华人民共和国合同法》的相关精神,结合本工程实际,双方本着平等、自愿、互利的原则,达成以下协议,共同遵守执行。 第一条、工程概况 1、工程名称:。 2、工程地点:。 3、施工内容及范围:。 4、工程质量:合格。 5、工期:。 6、合作方式: 由乙方负责提供社会信息资源和资金,并配合甲方投标,中标的建筑工程项目,在甲方同业主签订《建设工程施工合同》后,双方共同组建该工程项目部,由乙方负责组织资金、材料以及劳动力等,按甲方项目管理要求组织施工,经济独立核算、自负盈亏。 第二条、项目管理模式 一、项目合同管理 1、乙方必须服从甲方的统一管理,协调和指挥、接受甲方委派项目人员对工程质量、工期、安全、文明施工等工程的指导、监督、协调、检查。 2、乙方应全面负责履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充条款协议,承担全部责任及义务。若因乙方原因造成违约,乙方应承担全部违约责任。 3、工程项目主要施工队伍由乙方选择推荐,要求使用有用工主体资质的独立法人企业(劳务公司),报甲方审批。未经甲方许可,乙方不能将工程分包,更不允许进行转包和违法分包活动。 二、项目班子管理

1、甲、乙双方按业主要求共同组建满足施工要求的项目班子。 2、乙方进入项目部人员必须具备相应从业资格的资格证书和上岗证,并将相关资料交甲方审核备案。 第三条、项目管理费用及保证金 1、乙方按工程结算总价的 % 向甲方缴纳管理费(不含税金及有关部门规费),由甲方统收统支。 2、管理费支付时间:甲方负责对乙方实际完成工程量进行审核确认,工程款到账后甲方据此扣除管理费、税金、派驻项目人员工资、规费、保修金和其他约定费用。 3、乙方负责承担本工程招投标及合同履行过程中发生的一切费用。 4、按合同约定的垫资、保证金、履约保函、担保等费用均由乙方自行承担和解决。 5、甲乙双方约定:乙方按合同总价2%(特殊情况可根据工程规模请示后调整)向甲方缴纳保证金(含0.7%。建账保证金,质量、环境、职业健康安全、进度保证金),可按工程进度分阶段缴纳。 第四条、项目管理人员构成及工资标准 1、甲方委派为甲方项目管理代表,其余项目管理人员为。 2、甲方派驻项目人员工资标准分别为:(含五类保险):元/月;元/月(通讯费由乙方解决),乙方提供食宿,乙方每月按时将甲方派驻项目人员的工资上缴给甲方,由甲方负责发放。 3、甲方派驻项目人员在工程实施期间如遇公司学习和培训,乙方应该无条件支持,工资照常发放。 4、乙方委派为乙方项目管理代表,其余项目人员为。第五条、财务管理 一、资金管理 1、工程资金必须统一划拨到甲方指定账户或共管账户。项目每笔资金到账后,由乙方拟定资金支付计划,经甲方派驻项目主管人员签字后,上报甲方审批,并由甲方财务人员监督支付。 2、甲方收到工程资金在扣除管理费、税金等相关费用后将工程资金按工程形象进度完成比例支付给乙方,乙方须专款专用,不扥挪用、拆借、串用。未经甲方许可,乙

建设工程施工项目合作框架协议书

项目框架协议书 甲方:_________________________________ (以下简称甲方) 乙方:____________________________________ (以下简称乙方) 由甲方投资建设的 ______________________ 工程(以下简称该项目),经 甲、乙双方初步协商决定该项目由乙方负责工程施工,承包方式为施工总 承包,现就该工程建设相关事宜达成如下框架协议: 一、项目概况 项目地址:_________________________________________________________ 工期要求:建设工期:_________ 天; 计划开工日期: _______ 年______ 月____ 日(具体开工日期 以甲方开工令为准); 计划竣工日期: ______ 年_____ 月______ 日; 承包内容:乙方承包甲方项目总投资额为:亿元的整个项目的 施工任务,(包括:土建和安装工程,以及所有配套设施。) 二、计价及付款方式 1、计价方式:本次项目竣工结算采用_____________ 方式;该项

目建设工程取费标准为:_____ 类,材料价格取费标准按工程施工期 间的XXX省平湖市政府发布的市场信息价执行,人工取费标准按XXX 省发 布的最新人工费取费标准及相关文件执行,工程竣工验收合格后,工程按 实结算,作为工程价款支付的依据。施工过程中发生工程变更,根据监理 和发包人的签证相应调整工程量。其单价的确定按省市建设行政主管部门 最新的有关文件规定,参考XXXX版《XXX 省建筑与装饰工程计价表》, XXXXX版《XXXXX省安装工程计价表》及《XXXXX省最新工程量清单计价规 范》和相关文件规定;施工过程中应及时办理签证手续,竣工后按实调 整。根据甲方要求本次项目结算下浮。 2、付款方式:(按月进度付款) (1)施工单位人员进场七天内付合同价的 _________ ; (2)按每月已完工程量的%支付工程款; (3)主体结构封顶付已完工程总量的 ____ %(每月进度款不扣除); (4)审计结束后付审计价的 ______ % (扣除之前支付的工程款)剩余的___ %作为保修金; (5)保修金退还:竣工期满一年退%,竣工期满二年退 _________ %。 三、双方责任 (一)、甲方责任 1、甲方在本协议签订后,需向乙方提供本项目的相关图纸和技术资料,以 便乙方能够及时的完成工程预算,乙方在收到图纸和相关技术资料完成本 工程的预算工作,并上报甲方审核。 2、甲方需要完成本工程前期的相关准备工作,做到‘三通一平’符合乙 方的施工条件,相关前期准备工作完成后,甲方需要向乙方出具‘进场施 工通知书’或‘中标通知书’。 3、甲方提供本工程已经具备开工条件的手续:

相关主题