当前位置:文档之家› 设计、监理合同审查工作经验总结

设计、监理合同审查工作经验总结

设计、监理合同审查工作经验总结

设计、监理合同审查工作经验总结

一、建设工程设计合同的审查。

合同主体在签订建设工程设计合同时,一般采用建设部和工商局联合颁布的建设工程设计合同范本。我们在此范本的基础上,进一步增删了某些内容。现以二份建设工程设计合同为例,作为发包人的法律顾问,我们提出了以下修改意见:

1、将范本第条(设计依据)修改为"国家及有关部门现行有关建设工程的技术标准、规范和规定;如对同一设计项目规定有不同的技术标准,以其中要求较高的技术标准为准。"

2、第条设计内容要尽量具体详细。现以一份建设工程设计合同中的此条款为例,以供参考:

建筑包括:A、印染生产车间,占地__________平方米;

B、纺织部生产车间,占地_________平方米;

C、热电厂;

D、污水处理;

E、相应有关的仓库、办公室、工人食堂、等等。

第一期工程包括有:

印染部生产厂房。

印染部生产用的有关附属建筑。

染化料仓库、坯布及成品布仓库。

印染部的动力配套供电、供汽、供气(压缩空气)、排水系统及印染污水与厂内污水处理系统的联接。

供汽系统与热电车间联接。

供电系统与热电车间和供电局的联接。"

3、设计人提交设计文件的时间:本合同双方签章生效且发包人认可交换的资料后七天内,设计人提交方案草图征求发包人意见,获准后三十天内提交正式方案(代初设)图送审;初设图批准后按发包人施工的需要先后提交各单项工程施工图。如因设计人原因导致前述方案未及时获得批准,发包人有权解除合同并要求双倍返还定金和赔偿损失。

4、设计费用的支付方式,总体上应采取分批付款的方式,发包人在合同生效后几天内支付一部分款项的,最好能明确这部分款项位定金性质。第二批款项的支付应在设计人提出的方案设计文件获得批准以后。

5、对于发包人责任条款,我们删除了很多不利于发包人的责任条款,例如“发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间;发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返

工费,无论何种情况下,双方同意发包人所支付的返工费总额都不得超过本合同第七条所规定的设计费用总额的10%”等等。增加了"发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应按设计人已完成的工作量支付应付的设计费;但是如果因为设计人自身的原因导致发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人有权解除合同并要求双倍返还定金和赔偿损失"这类条款。

6、对于设计人责任条款,增加了设计人违反合同约定的双被返还定金责任,以及设计人擅自解除合同时,对发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失。

7、知识产权问题,这是范本没有提到的问题。站在发包人的角度考虑,我们设计了这样的知识产权条款:因本合同设计而产生的任何知识产权对发包人所有,未经发包人许可,设计人不得向任何第三人批露或转让。

8、争议解决条款,由于建设工程设计合同专业性非常强,最好是采取仲裁方式解决争议。在此条款中要明确仲裁委员会,仲裁委员会不受地区行政管辖,因此,不要在仲裁委员会前加入行政区划的级别。例如重庆仲裁委员会,而不是"重庆市仲裁委员会"

同时删去范本中共选择的法院管辖,这样就明确了合同争议的仲裁管辖。

二、建设工程委托建立合同的审查。

这类合同也有范本,我们作为委托人的法律顾问,提出以下修改建议:

1、监理单位及其监理人员必须具有相应的监理资质。根据《工程建设监理规定》第十七条规定,监理单位实行资质审批制度。设立监理单位,须报工程建设监理主管机关进行资质审查合格后,向工商行政管理机关申请企业法人登记。监理单位应当按照核准的经营范围承接工程建设监理业务。其次,《建设工程监理规范》对各类监理人员都作了相应的资质要求,作为合同一方的监理单位派出的监理人员,要符合《建设工程监理规范》的要求。因此,我们在监理人义务中的第四条加入"监理人及其派出的监理人员必须具有相应的资质条件"。

2、监理合同应该包括监理单位对建设工程质量、造价、进度进行全面控制和管理的条款。在监理合同范本专用条件部分有关监理范围和监理工作的内容的条款中,委托人往往只要求监理人对工程质量进行监控。而在有关监理人权利的条款中,却根据建设工程委托监理合同范本赋予了监理人有关工程造价和进度的一系列权利,显然造成了权利义务的不对称。因此,我们在专用条件部分监理范围和监理工作的内容的条款中,增加了监理人对工程造价和进度进行监控的内容。

3、注意保持前后条款的协调性。在监理合同范本中,第

4、6、10、11、1

5、16等条款中,都有"按合同约定或需要专用条款另行约定的"内容。而合同主体在套用范本时,往往遗漏了需要再行约定的部分,使上述条款存在约定不明或没有约定的缺陷,因此,我们在使用监理合同范本时,要注意保持前后条款协调一致,对需要补充的条款,另行作出了具体详细的约定。例如针对第11条,我们约定委托人颖在三个工作日内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

4、区分监理人责任条款中的过失和故意。监理合同范本第二十六条规定了监理人的过失导致委托人造成经济损失的责任,即累计赔偿总额不应超过监理报酬总额。此条款对委托人有失公平,因为要证明监理人主观上责任是非常困难的,且合同范本中并没有规定证明责任由谁承担。我们认为,对监理人没有监理资质、与承包人串通损害委托人利益或拒绝履行监理义务等故意违反合同义务的行为,固然要求其承担全部赔偿责任;而对于监理人的过失行为,只要造成损失,就推定其主观上存在故意,除非监理人有足够证据证明此行为是由其过失所致。委托人在与监理人签约时要对这一点明确约定。所以,对第二十六条作出以下修改:增加"对于监理人的过失行为,只要造成损失,就推定其主观上存在故意,承担全部赔偿责任,除非监理人有足够证据证明此

行为是由其过失所致。"

5、委托人的代位求偿权。根据范本第二十九条,监理人在处理委托业务时,因非监理人原因的事由受到损失的,可以向委托人要求补偿损失。但是,如果因第三人侵权导致监理人遭受损失,委托人在补偿监理人后,有权代替监理人向第三人追偿。范本第二十九条并没有委托人代位求偿权的规定,为了保证委托人能够顺利行使代位求偿权,在签约时应对委托人代位求偿权作出明确约定,即"如因地三人过错导致监理人遭受损失,委托人在补偿损失后,有权代替监理人向第三人追偿"。

6、合同解除权的约定。监理合同是一种提供服务的合同,当服务者提供的服务不符合需要或是损害委托人的利益时,委托人有权单方面解除合同。监理合同范本没有规定委托人的合同单独解除权,我们认为监理合同可以约定在下列情况下,委托人有权单方面解除合同并要求监理人承担违约责任:1、监理人及其派出的监理人员不具备相应资质条件的;2、监理人与承包人恶意串通损害委托人利益的;3、监理人转包或分包本合同项下的监理服务。

7、合同价款的计算问题。范本专用条件部分第三十九条规定了监理人正常工作报酬、附加工作报酬和额外工作报酬的计算方法,这是出于合同签定后实际情况可能发生变化,导致监理业务需要延长时间、暂停或终止。这实际上意味着

委托人要单方面承担将来可能出现的风险。我们在审查监理合同时通常建议委托人采取总包价的方式,多不退,少不补,不论监理工作是否需要延长时间、暂停或终止,总之,监理人的各种报酬都这个价款内。

三、几种相关技术合同的审查。

(一) 环境影响评价合同。

1、将合同封面的“发包人、承包人”改为“委托人、受托人”。

2、删除“环境影响评价大纲编制完成之后五日内,甲方向乙方支付环评费30%,计¥元(大写: );”

3、“超出合同规定增加的环境影响评价(大纲、报告书)应另收工本费。如甲方变更委托评价项目、规模、条件,或因提交的资料较大修改、错误等,造成乙方返工,双方另行协商签订补充协议,甲方应按乙方所增加工作量向乙方支付返工费。”这两条使委托方难以预计和控制成本,双方应协商明确。

4、甲方(委托方)责任条款中应删除“其它相关技术资料”;乙方(受托方)责任条款中增加“对甲方提供的资料予以妥善保存,并在完成环评工作后交还给甲方”的内容。

5、在违约责任条款中增加以下内容:“因乙方提交的环境影响评估成果存在错误、疏漏,导致误导甲方造成甲方损失的,应当赔偿直接或间接损失。一方逾期履约达到30天

的,另一方有权解除合同,并要求赔偿损失。”

(二)、水资源论证工作合同

1、在补偿方案条款中增加:“该补偿方案在形成论证报告书之前应当征求甲方(委托方)意见并征得甲方同意。”

2、在受托方责任条款中增加:因受托方原因致使该报告未能通过审查的,受托方应退还委托方已支付的全部款项。

2019年监理工程师合同管理真题及答案

一、单项选择题(共50题,每题1分每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,其中核心的制度是() A.项目法人负责制 B.招标投标制 C.工程监理制 D.合同管理制 答案:D 2.下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是() A.设计单位 B.工程咨询单位 C.监理单位 D.材料设备供应单位 答案:A 3.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是() A.政府机关

C.项目监理机构 D.社会团体 答案:C 4.下列合同法律关系中,建筑材料可以成为合同客体的是() A.施工合同 B.设计合同 C.买卖合同 D.勘察合同 答案:C 5.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成() A.表见代理 B.法定代理 C.指定代理 D.委托代理

6.因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是()。 A.由被代理人自行承担责任 B.由代理人自行承担责任 C.由第三人自行承担责任 D.由被代理人与代理人承担连带责任 答案:D 7.保证法律关系应当参加的主体至少有() A.保证人、被保证人 B.保证人、被保证人、债权人 C.被保证人、债权人 D.保证人、债权人 答案:B 8.在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为() A.一般保证

B.附生效条件的保证 C.连带责任保证 D.保证无效 答案:C 9.下列组织或机构中,不能作为保证人的是() A.非银行金融机构 B.国家机关 C.***** D.合伙企业 答案:B 10.设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金,则该定金自()之日起生效。 A.合同签字盖章 B.实际交付 C.发包人完成设计任务书审批 D.设计人收到发包人设计基础资料

设计、监理合同审查工作经验总结

设计、监理合同审查工作经验总结 设计、监理合同审查工作经验总结 一、建设工程设计合同的审查。 合同主体在签订建设工程设计合同时,一般采用建设部和工商局联合颁布的建设工程设计合同范本。我们在此范本的基础上,进一步增删了某些内容。现以二份建设工程设计合同为例,作为发包人的法律顾问,我们提出了以下修改意见: 1、将范本第条(设计依据)修改为"国家及有关部门现行有关建设工程的技术标准、规范和规定;如对同一设计项目规定有不同的技术标准,以其中要求较高的技术标准为准。" 2、第条设计内容要尽量具体详细。现以一份建设工程设计合同中的此条款为例,以供参考: 建筑包括:A、印染生产车间,占地__________平方米; B、纺织部生产车间,占地_________平方米; C、热电厂; D、污水处理; E、相应有关的仓库、办公室、工人食堂、等等。 第一期工程包括有: 印染部生产厂房。 印染部生产用的有关附属建筑。

染化料仓库、坯布及成品布仓库。 印染部的动力配套供电、供汽、供气(压缩空气)、排水系统及印染污水与厂内污水处理系统的联接。 供汽系统与热电车间联接。 供电系统与热电车间和供电局的联接。" 3、设计人提交设计文件的时间:本合同双方签章生效且发包人认可交换的资料后七天内,设计人提交方案草图征求发包人意见,获准后三十天内提交正式方案(代初设)图送审;初设图批准后按发包人施工的需要先后提交各单项工程施工图。如因设计人原因导致前述方案未及时获得批准,发包人有权解除合同并要求双倍返还定金和赔偿损失。 4、设计费用的支付方式,总体上应采取分批付款的方式,发包人在合同生效后几天内支付一部分款项的,最好能明确这部分款项位定金性质。第二批款项的支付应在设计人提出的方案设计文件获得批准以后。 5、对于发包人责任条款,我们删除了很多不利于发包人的责任条款,例如“发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间;发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返

监理合同管理

监理工程.合同管理 一、合同分析要点 进行建设工程监理,监理工程师的权利和责任都来自于合同,所以监理单位应全力配合建设单位做好合同管理的工作内容,合同要点分析是进行合同管理的关键性工作。 合同要点分析如下: 1、工程变更 1)工程变更无论由谁提出和批准,均须按工程变更的基本程序进行处理; 2)(工程变更记录)必须经监理单位签认后,施工单位方可执行; 3)(工程变更记录)的内容必须符合有关规范、规程和技术标准; 4)(工程变更记录)填写的内容必须表述准确、图示规范; 5)工程变更的内容及时反映在施工图纸上; 6)分包工程的工程变更通过总施工单位办理; 7)工程变更的费用由施工单位报项目监理部,由监理工程师进行审核后,总监理工程师签认; 8)工程变更的工程完成并经监理工程师验收合格后,按正常的支付程序办理变更工程费用的支付手续。 2、工程暂停及复工 1)在出现以下5种情况时总监理工程师可以签发《工程暂停令》: ①建设单位要求暂停施工、且工程需要暂停施工; ②为了保证工程质量而需要进行停工处理; ③施工出现了安全隐患,总监认为有必要停工以消除隐患; ④发生了必须暂停施工的紧急事件; ⑤施工单位未经许可擅自开工,或拒绝项目监理机构管理。同时,

应根据停工的影响范围和影响程度,确定工程项目停工范围。 2)在监理合同有约定或必要时,签发《工程暂停令》前,征得建设单位的同意。 3)在施工暂停原因消失、且具备复工条件时,总监理工程师应及时签发工程复工报审表,指令施工单位继续施工。 4)由于非施工单位且非上述②、③、④、⑤条原因时,总监应在签发工程暂停令之前,应就有关工期和费用等事宜与施工单位进行协商。 5)签发工程暂停指令后,监理工程师协同有关单位按合同约定,处理好因工程暂停所诱发的各类问题。 3、工程延期 1)项目监理部对符合施工合同文件规定的原因造成的工程延期事件给予受理。 2)项目监理部在工程延期事件发生后,施工单位按合同约定和在合同约定期限内提交工程延期申请和延期事件的详细资料及《工程临时延期申请表》的情况下,受理施工单位提出的延期申请。由总监签署工程临时延期申请表并通报建设单位。当施工单位提交最终的工程延期申请表后,项目监理部应复查工程延期及临时延期情况,并由总监签署工程最终延期审批表。 3)项目监理部在做出临时工程延期批准或最终的工程延期批准之前,均应与建设单位和施工单位进行协商。 4)项目监理部应依据: ①施工合同中有关工程延期的约定:②工期拖延和影响工期事件的事实和程度;③影响工期事件对工期影响的量化程度。确定批准工程延期的时间。

监理资料员个人工作总结(多篇)

姓名:XXX 部门: XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 监理资料员个人工作总结

监理资料员个人工作总结 人非生而知之,要求得知识,一靠学习,二靠实践,离开了实践,学习也就成了无源之水,无本之本。实践离不开正确理论的指导,否则在实践中就会彷徨、犹豫、无所适从;懂得了书本知识,有了理论,不付诸于实践,知识、理论就又成了装横门面的东西。这是我在两个半月实习中的一点体会感悟。现在将我在上海市建科建设监理咨询有限公司下的上海西站综合交通枢纽南广场及地下空间(一期)工程项 目部实习做如下总结: 在xx年11月16日,我以实习生的身份来到该工程项目部。本工程主体建筑为一个局部含夹层的地下2层的结构,主要由交通换乘、公共配套服务和地下车库组成,基地面积约为13500 ,平面为一不规则四边形。本工程北侧与已经建成的上海市轨道交通11号线北段工程中的上海西站站相邻,东侧部分与上海市轨道交通网络中的15号线上海西站站相接,南临桃浦路,西侧为规划商办用地。主体结构采用现浇钢筋混凝土框架结构,围护结构采用地下连续墙支护,其中北侧围护结构利用已有11号线上海西站站的地下连续墙,东侧部分结合15号线上海西站的围护结构。基坑开挖深度约为13.25m,北区采用顺作法施工,南区采用逆作法施工。 首先师傅让我看了很多监理资料员的管理手册、监理规范、监理实施细则、监理计划,使我对监理工作有了初步的认识和了解。其次我又学习了监理工作的依据:⑴工程施工图纸、技术说明及设计交底、会审纪要;⑵监理合同及经建设方同意的《监理规划》;⑶监理合同、总承包合同及分包合同(包括业主与各方签订的各种协议);⑷政府有关政策、法令、监理法规等;⑸其它有关文件国家法律、法规、建设单位与施工单位签定的施工合同或协议。后来师傅又帮我讲解了监理 第2 页共7 页

监理合同管理工作总结

竭诚为您提供优质文档/双击可除监理合同管理工作总结 篇一:合同管理工作总结 工作总结 回顾过去的工作,目的是总结经验,找出差距,吸取教训,克服不足,更好地做好今后的工作。20XX年在公司各级领导及同事的帮助和协助下,顺利完成各项工作任务,现将20XX年的工作汇报如下: 一、今年主要工作 1、起草、审查、签订各类合同40余件,签订额达1.8亿元以上; 2、合同签约率为100%,履约率为100%; 3、负责工程施工工作; 4、负责合同、招标文件等档案整理并归档工作; 5、负责工程各类签证、工作联系单档案管理工作; 6、办理施工许可证手续,为项目部提供便利条件; 7、完成领导交办的其它工作。 二、主要工作表现

1、加强对合同的管理、签订、审查 目前公司合同种类繁多,主要涉及到土建、水电、暖通、设备安装、内外装饰等。今年以来签订的合同40件,签订额达1.8亿元以上。面对合同类型多,签订额大,履行周期长等特点,从维护公司的经济利益出发,凡是公司所签订的合同均由本部门参与洽谈、起草、审查。在合同商定过程中,做到严把法人资格关、部门身份关、合同条款关、履约能力关、资信等级关等,杜绝了不完善和不合法的合同的出现,做到了合同管理“零失误”。 2、加强工程档案管理 由于以前没有专门的档案管理人员,所以对工程档案的管理并没有引起高度重视,加上人员的变动,有些档案也不知去向,给公司的发展带来一定的影响。档案是认识把握客观规律的重要依据,借助档案,我们能够更好地了解过去、把握现在、预见未来。要做好档案管理,首先要把重点放在档案收集上,档案管理如果收集不到档案资料,就好比无源之水,无本之木,所以我部门非常重视归档资料的收集工作。为了使收集工作有成效,特采取一些行之有效的方法,比如多次给工程人员强调档案移交的范围,如果有盖章的资料一定要交到公司盖章,这样盖完章我可以直接留下一份,避免工程人员不移交带来的档案丢失等。虽然这样工作量大大增加了,但却是对档案收集最好的一种方法。

合同管理监理细则

重庆轨道交通环线一期工程 合同管理 监理实施细则 编制:____________________ 审核:____________________ 审批:____________________ 中咨监理·重庆赛迪联合体

重庆轨道交通环线一期工程监理总部 2014/04/30

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、合同管理目标 (3) 四、开工和竣工 (3) 五、工程延期及工期延误 (4) 六、暂停施工及复工 (4) 七、工程变更 (5) 八、单项预算 (10) 九、价格调整 (10) 十、索赔 (10) 十一、合同争议 (12) 十二、变更流程图和合同管理用表 (12)

一、工程概况 重庆轨道环线一期工程线路全长约32.548km;线路起于重庆西站,沿凤中路向北接入沙坪坝与一号线和九号线形成换乘,通过高家花园大桥跨嘉陵江接入江北区;线路继续向东接入重庆北站,与三号线和十号线形成换乘,通过朝天门大桥接入南岸区,沿涂山路到达上浩车站至海棠溪区间敞开段(不包括高架段)。 环线一期工程设站22座,均为地下车站,平均站间距1.55km。线路敷设方式基本以地下线路为主,除利用高家花园大桥及朝天门大桥下层轨道交通专用层上跨嘉陵江及长江外,其余均为地下线路,地下线路长约30.190km,高架线路(含过江大桥)长约2.381km,敞开段及路基段长约0.299km。 环线一期工程规划设一段一场,即涂山车辆段以及马家岩停车场;全线在重庆北站附近011地块设周家院子主变电所1座(与4、10号线共享);在大竹林设控制中心(环线、4、5、 9、10号线共享)。 二、编制依据 1、《中华人民共和国合同法》 2、建设工程委托监理合同和施工承包合同 3、施工招标文件 4、标准施工招标文件(2007版) 5、重庆轨道交通环线一期工程监理工作制度、规定及办法汇编 三、合同管理目标 强化合同管理,兑现合同承诺,自觉履行与业主签订的《监理委托合同》,监督承包人全面履行《施工承包合同》。根据有关政策、法律、法规、技术标准和合同条款,公平、公正处理合同问题,使工程项目在合同的约束下实现进度、投资、质量、安全目标的要求。 四、开工和竣工 (一)、因发包人原因不能按时开工,发包人不负责赔偿承包人延期开工损失费,但工期可顺延。 (二)、未经工程师批准,不得有工程临时延期或最终延期,否则承包人将承担违约责任。 (三)、由于发包人原因导致工期延误的,发包人不负责赔偿承包人工期延误的损失费用,但工期可顺延。

监理合同、信息管理

9、合同管理 9.1合同管理的监理工作内容、原则、程序和方法 9.1.1合同管理的监理工作内容 ⑴合同管理的监理工作内容 1)协助业主确定本工程项目的合同结构; 2)协助业主起草与本工程项目有关的各类合同(包括施工、材料和设备定货合同),并参加与各类合同谈判; 3)进行上述各类合同的跟踪管理,包括合同各方执行合同情况的检查; 4)协助业主处理与本工程项目有关的索赔事宜及合同纠纷事宜; 5)向业主递交有关合同管理的报表和报告。 9.1.2合同管理的工作原则 合同管理是指监理工程师对工程项目建设中业主与设计、材料设备、施工承包商签订的合同的管理工作,从合同条件的拟订、协商、签署、执行情况的检查和分析等环节进行的组织管理工作,以期通过合同体现“三大控制”的任务要求,维护合同订立双方的正当权益。 在业主签订上述合同时,项目总监应注意在这些合同中有明确的监理工程师地位、管理权限及协调关系的内容,以便监理工程师按合同条件对合同的执行进行监督管理。 合同管理的原则是要求监理工程师从监理目标控制角度出发,依据有关政策、法律、规章、技术标准和合同条款处理合同问题。

9.1.3

9.1.4合同管理的监理工作方法 监理工程师在工程建设合同管理中主要方法推行合同管理目标制,合同管理目标制是各项合同管理活动应达到的预期结果和最终目的。而合同目标管理的过程有个适宜动态过程,是指工程项目合同管理机构和管理人员为实现预期的监理控制,对工程合同订立时的管理、合同履行中的管理及合同发生纠纷时的管理几个阶段。 9.2合同争议的调整 9.2.1 合同争议调整的基本程序 9.2.2 合同争议调整的具体方法

监理资料员实习生的工作总结

监理资料员实习生的工作总结 人非生而知之,要求得知识,一靠学习,二靠实践,离开了实践,学习也就成了无源之水,无本之本,工地 资料员实习日记。实践离不开正确理论的指导,否则在 实践中就会彷徨、犹豫、无所适从;懂得了书本知识, 有了理论,不付诸于实践,知识、理论就又成了装横门 面的东西。这是我在两个半月实习中的一点体会感悟。 现在将我在上海市建科建设监理咨询有限公司下的上海 西站综合交通枢纽南广场及地下空间(一期)工程项目部实习做如下总结: 在XX年11月16日,我以实习生的身份来到该工程项目部。本工程主体建筑为一个局部含夹层的地下2层 的结构,主要由交通换乘、公共配套服务和地下车库组成,基地面积约为13500 ,平面为一不规则四边形。本 工程北侧与已经建成的上海市轨道交通11号线北段工程中的上海西站站相邻,东侧部分与上海市轨道交通网络 中的15号线上海西站站相接,南临桃浦路,西侧为规划商办用地。主体结构采用现浇钢筋混凝土框架结构,围 护结构采用地下连续墙支护,其中北侧围护结构利用已 有11号线上海西站站的地下连续墙,东侧部分结合15 号线上海西站的围护结构。基坑开挖深度约为13.25m,

北区采用顺作法施工,南区采用逆作法施工。 首先师傅让我看了很多监理资料员的管理手册、监 理规范、监理实施细则、监理计划,使我对监理工作有 了初步的认识和了解。其次我又学习了监理工作的依据:⑴工程施工图纸、技术说明及设计交底、会审纪要;⑵ 监理合同及经建设方同意的《监理规划》;⑶监理合同、总承包合同及分包合同(包括业主与各方签订的各种协议);⑷政府有关政策、法令、监理法规等;⑸其它有关文件国家法律、法规、建设单位与施工单位签定的施工 合同或协议,范文《工地资料员实习日记》。后来师傅又帮我讲解了监理的主要工作内容:“三控、两管、一协调”,在现场控制工程的质量、进度、投资;进行合同、信息管理;积极协调参建各方的关系。为了保证工程又 快又好的完成,监理人员还会采取必要的措施:1、对于关键部位、重要工序进行现场旁站监理,检查符合有关 规定后,才允许进行下一道工序的施工;2、对于施工中重要建筑材料,在进入现场时必须检查产品出厂合格证书,或者进行见证取样,送到有相关资质的检测单位进 行检验;3、做好监理日志,详细记录每一天工程所发生的事情,以防工程出现质量问题,从而能够有依可查。 在实习期间,师傅对于我的疑惑不解总是耐心讲解,并带领我进行监理资料员的实际操作。在这两个半月的

合同管理工作方法、管理重点及建议

合同管理工作方法、管理重点及建议 1、合同管理工作方法 1.1合同管理框架 合 关 同 同 系 关 关 系 系

业务往来关系 根据业主与承包人所签订的施工合同,采取预先分析、调查的方法经常跟踪合同执行情况和施工中的问题,及时通过书面通知的形式督促和纠正合同双方不符合合同约定的行为,及提前向合同双方预示,防止偏离合同约定事件的发生。 1.2工程变更处理的措施 (1)在授权范围内发出工程变更令 监理工程师对工程变更进行评估,测算变更工程量的比率和价格,提出方案的取舍意见,力争做到工程数量的改变应保持工程总量的平衡或减小。 (2)监理工程师就发布工程变更令而引起的费用增减超过授权范围时,协助总监或总监代表与业主和承包人进行协商,确定变更费用。 1.3工程延期处理的措施 (1)监理工程师在确认下述条件满足时,向业主申报并提出建

议和意见: a、工程延期必须符合业主与承包人的合同条款。 b、延期情况发生后,承包人在28天内向监理工程师提交工作延期意向。 c、承包人承诺继续按合同规定赂监理工程师提交有关延期的详细资料,并根据监理工程师需求提交有关证明。 d、监理工程师在延期事件终止后的28天内,收到承包人正式提交的延期申请报告。 (2)延期评估从以下几方面进行评定 a、承包人提交的申请资料必须真实、齐全、满足评审需要。 b、申请延期的合同依据必须准确。 c、申请延期的理由必须充分与正确。 d、申请延期天数的计算原则与方法应恬当。 1.4费用索赔处更的措施 (1)监理工程师负责审查承包人每项索赔,并推荐适当的形式,在合同范围内,对施工过程中可能出现的变更做出修正安排,估算承包人报酬并证明其原因,同时证实和修改承包人的支付要求。 (2)监理工程师在确认下述条件满足时,受理费用索赔,向业

工程项目监理工作方法--合同管理的方法与措施

工程项目监理工作方法--合同管理的方法与 措施 工程项目监理工作方法--合同管理的方法与措施提要:合同跟踪施工过程中,监理工程师将时刻关注合同履行情况,将实际情况与合同规定的内容相对照 工程项目监理工作方法--合同管理的方法与措施 1、合同分析 监理工程师根据建设单位提供的合同及施工单位提供的分包合同,对每个合同的条款内容进行分析。掌握合同履行的要点、难点,考察合同实现的可能性、可能发生纠纷的地方。做到事事在先、胸有成竹。 2、合同跟踪 施工过程中,监理工程师将时刻关注合同履行情况,将实际情况与合同规定的内容相对照,找出偏差并采取纠正措施。对合同履行情况进行统计分析,为实现项目的总目标服务。 (1)在工程工期方面:按合同规定,要求承包方在开工前提出包括分月、分段进度计划的施工总进度计划,并加以审核;并照分月、分段进度计划进行实际检查,对影响进度计划的因素进行分析,找出原因,及时主动解决,监理工

程师报建设单位同意修改进度计划时,审批承包方修收的进度计划,确认竣工日期的延误。 (2)在工程质量管理方面:检验工程使用材料、设备质量;检验工程使用的半成品及构件质量;按合同规定的规范、规程,监督检验施工质量;按合同规定程序,验收隐蔽工程中需要的中间验收工程的质量,验收单项竣工工程和全部竣工工程的质量等。 (3)在工程费用管理方面,严格进行合同约定的价款管理;当出现合同约定的情况时,对合同价款进行调整;对预付工程款进行管理,包括批准和扣还;对工程量进行核实确认,进行工程款的结算和支付;对变更价款进行确定;对施工中涉及的其他费用,如安全施工方面的费用,专利技术等涉及的费用,根据合同条款及有关规定处理;办理竣工结算;对保修金进行管理等。 (4)变更处理 a)承包单位提出工程变更的处理 承包单位提出工程变更的处理流程,如附图所示。 承包单位提出的工程变更监控框图 b)建设单位提出工程变更的处理 由建设单位原因提出的工程变更的处理流程,如附图所示。 建设单位提出工程变更框图

监理合同重点和难点分析

监理合同重点和难点分析 监理工作的重点应放在质量控制、进度控制、费用控制上,根据监理合同段所管辖的工程内容、监理模式、工程特点及以往经验,高级驻地办的监理业务工作和实际分项,分部工程等方面进行技术分析。 第一节高级驻地办监理工作重点 1、严把开工报告审查关,要求各承包商详细划分各分项工程,并按此申请开工。 2、严把材料质量关及试验检测关,不合格材料坚决清出现场,减少材料不良引起的质量隐患,对每一分项工程及工序严格按规范要求的检测频率检测,做到质量好坏及能否验收用数据说话。 3、建立高精度控制测量网。 4、严格督促承包商履约,尤其对承包商的主要技术管理人员、主要机构设备、实验设备要求按合同要求强制到位,并满足合同要求。对人员、设备建立符合审查制、进出请假制、进场报告制。 5、认真承包商对分项工程的施工技术方案和施工组织设计,对重大施工技术方案报总监代表审批。 6、严格按分项工程监理主要检查项目进行施工过程中的质量检查,认真、求实地填写检查表,对合格部分签字,不合格部分坚决要求整改、返工、甚至拆除,严把工序质量及分项工程质量关。 7、严把计量支付关,做到计量需量测确定,支付需质量合格。 8、进行施工中安全因素检查,督促整改。 9、配合好业主外围的重点、关键工程部位的检测,如基桩超声波检测,并钻芯取样等。 10、认真处理好每项变更和签证。 第二节房建工程监理工作重点及难点 加强对重要的分项工程的质量控制,制定出监理质量预控方案。确定重要分项工程的原则是:工程量较大、技术较复杂、新技术、新工艺等。监理预控方案的内容,由预控施工措施和监理现场检验方案两部分组成。预控施工措施,既要审查分部分项施工方案,更要在施工过程中推行工程质量预控法。对于监理现场检验方案既要设立建立预控点,有重点地进行监理预控。

监理资料员工作总结报告[1]

监理资料员工作总结报告[1] 人非生而知之,要求得知识,一靠学习,二靠实践,离开了实践,学习也就成了无 源之水,无本之本。实践离不开正确理论的挃导,否则在实践中就会彷徨、犹豫、无所适从;懂得了书本知识,有了理论,不付诸于实践,知识、理论就又成了装横门面的东西。这是我在两个半月实习中的一点体会感悟。现在将我在上海市建科建设监理咨询有限公司下的上海西站综合交通枢纽南广场及地下空间,一期,工程项目部实习做如下总结: 在XX年11月16日,我以实习生的身份来到该工程项目部。本工程主体建筑为一个局部含夹层的地下2层的结构,主要由交通换乘、公共配套服务和地下车库组成,基地面积约为13500 ,平面为一不规则四边形。本工程北侧不已经建成的上海 市轨道交通11号线北段工程中的上海西站站相邻,东侧部分不上海市轨道交通网络中的15号线上海西站站相接,南临桃浦路,西侧为规划商办用地。主体结构采用现浇钢筋混凝土框架结构,围护结构采用地下连续墙支护,其中北侧围护结构利用已有11号线上海西站站的地下连续墙,东侧部分结合15号线上海西站的围护结构。基 坑开挖深度约为13.25m,北区 采用顺作法施工,南区采用逆作法施工。 首先师傅让我看了很多监理资料员的管理手册、监理规范、监理实施绅则、监理计划,使我对监理工作有了初步的讣识和了解。其次我又学习了监理工作的依据:?工程施工图纸、技术说明及设计交底、会审纪要;?监理合同及经建设方同意的《监理规划》;?监理合同、总承包合同及分包合同,包括业主不各方签订的各种协议,;?政府有关政策、法令、监理法规等;?其它有关文件国家法律、法规、建设单位不施工单位签定的施工合同戒协议。后来师傅又帮我讲解了监理的主要工作内容:“三控、两管、一协调”,在现场控制工程的质量、进度、投资;进行合同、信

合同管理的监理工作任务和方法

合同管理的监理工作任务和方法 合同管理的监理工作任务和方法 (一)合同管理的主要任务 建设工程合同管理,是对工程建设项目有关的各类合同,从拟定、协商、签署、履行情况的检查和分析等环节进行的科学管理工作,以期通过合同管理实现工程项目"三大控制"的任务,维护当事人双方的合法权益。 (二)合同管理的方法 1、在建设单位的领导下,积极参与施工合同、供货合同及其他合同的商谈工作,并提出自己的意见,供业主参考; 2、监督合同签订的程序,并进行当事人合法资格的审查; 3、在施工过程中安排专人负责合同管理工作,认真做好工程监理记录,按照合同管理办法分类、整理、保管好各种合同文件以及有关工程变更文件,为日后正确处理工程索赔提供依据; 4、积极参与施工合同的修改补充工作,并着重考虑它对投资控制的影响,通过合同管理,使工程各方处于受控状态,敦促合同各方认真履行合同,避免合同纠纷; 5、做好合同纠纷的调解工作 (1)及时了解合同纠纷的详细情况,并进行调查和取证; (2)及时与合同纠纷的双方进行协商、沟通; (3)在项目监理部提出调解方案后,由项目总监理工程师进行调解;

(4)在调解未能达成一致时,总监理工程师在合同规定的期限内提出处理该合同纠纷的意见; (5)在纠纷调解过程中,除已达到了合同规定的暂停履行合同的条件外,双方应继续履行合同。 (三)监理工程师对承包商索赔的反驳 能否有力地反驳索赔是衡量监理工程师工作成效的重要尺度,对承包商的索赔进行反驳主要从以下几个方面进行: 1、索赔事项不属于业主或监理工程师的责任,而是其它第三方的责任; 2、业主和承包商共同负有责任,承包商必须划分和证明双方责任大小; 3、事实依据不足; 4、合同依据不足; 5、承包商未遵守意向通知要求; 6、合同中的开脱责任已经免除了业主的补偿责任; 7、承包商以前已经放弃(明示或暗示)了索赔要求; 8、承包商没有采取适当措施避免或减少损失; 9、承包商必须提供进一步的证据; 10、损失计算夸大等等。 (四)监理工程师对索赔的工作内容 为协助业主处理好索赔事宜,现场监理工程师应做好以下工作: 1、认真研究合同文件,正确理解合同规定; 2、对承包商施工材料和设备到货情况进行检查记录,包括材料质量、

(2017)监理合同范本

(GF-2012-0202) 建设工程监理合同 合同编号: 工程名称: 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局制定

第一部分协议书 委托人(全称): 监理人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称:; 2. 工程地点:; 3. 工程规模:; 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书; 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程); 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程); 4. 专用条件; 5. 通用条件; 6. 附录,即: 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:。 五、签约酬金 签约酬金(大写):(¥ 元)。 包括: 1. 监理酬金:。 2. 相关服务酬金:。 其中: (1)勘察阶段服务酬金:。

(2)设计阶段服务酬金:。 (3)保修阶段服务酬金:。 (4)其他相关服务酬金:。 六、期限 1. 监理期限: 自年月日始,至年月日止。 2. 相关服务期限: (1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间:年月日。 2. 订立地点:。 3. 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执 份。正副本出现不一致时,以正本为准。 委托人:(盖章)监理人:(盖章) 住所:住所: 邮政编码:邮政编码: 法定代表人或其授权法定代表人或其授权 的代理人:(签字)的代理人:(签字) 开户银行:开户银行: 账号:账号: 电话:电话: 传真:传真: 电子邮箱:电子邮箱:

监理工程师合同管理:缺陷责任模拟试题

青海省2016年上半年监理工程师合同管理:缺陷责任模拟 试题 一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1 个事最符合题意) 1、建设工程质量的特性中,“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的__。A.耐久性B.安全性C.可靠性D.适用性 2、在投资总目标中预留风险费和不可预见费,是在目标规划和计划中考虑了__。A.资金筹措能力B.管理和协调能力C.各种风险因素对计划实施的影响D.规划和计划的可行性 3、管理层次中协调层的职能是__。A.确定大政方针B.参谋与咨询C.组织与调配D.操作与完成任务 4、建设工程施工过程中,监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的,主要原因是__。A.有大量的隐蔽工程B.施工中未及时进行质量检查C.工程质量的评价方法具有特殊性D.工程质量具有较大的波动性 5、在工程档案资料进行分级管理中,建设工程项目各单位的__负责本单位工程档案资料的全过程组织工作并负责审核。A.部门负责人B.技术负责人C.档案室负责人D.档案管理员 6、第一次工地会议应在__举行。A.开工时B.开工后C.总监理工程师下达开工令之时D.总监理工程师下达开工令之前 7、我国区分工程监理企业不同资质等级的标准不包括__。A.对单位负责人的任职要求B.对技术负责人的资格要求C.注册资金数额D.对技术管理人员

素质、数量、结构的要求 8、可不作为开工必须具备的条件是__。A.施工组织设计已获总监理工程师批准B.测量控制桩、线已查验合格C.征地拆迁工作已能满足工程进度的需要D.工程投资资金全部到位 9、建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据__制定相应的安全技术措施。A.建设工程的特点B.建设单位的需要C.本单位的特点D.主管部门的要求10、技术标准与规范,对工程项目的结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查,审查工作由__进行。A.建设行政主管部门B.监理单位C.质量监督站D.施工图审查机构 11、既属于监理工程师应遵守的职业道德,又属于监理工程师义务的是__。A.不同时在两个或两个以上单位执业B.坚持独立自主地开展工作C.不以个人名义承揽监理业务D.接受对社会的职业责任 12、下列对工程档案移交的描述错误的是__。A.对改建、扩建和维修工程,建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案B.所有工程文档都要向城建档案馆移交C.移交文档时应办理移交手续,填写移交目录,双方签章D.移交在工程完工后的3个月内 13、通过对产生偏差原因的分析,研究制定纠偏措施,是__。A.主动控制B.被动控制C.反馈控制D.事后控制 14、承包单位以欺骗手段获取资质证书的,__;构成犯罪的,依法追究刑事责任。A.予以取缔,处以罚款B.吊销资质证书C.吊销资质证书,处以罚款D.处以罚款 15、FIDIC对其会员提出了五个方面的基本道德行为准则,其中的公正性要求为

2016年监理资料员年终工作总结

2016年监理资料员年终工作总结 编制人:赵翊博 时间的长河北奔流不息,2016年即将接近尾声,这是我来北京康迪建设监理咨询有限公司的第一年。自去年11月工作至今,通过领导和同事的关心帮助和耐心指导,现在已基本上融入了公司这个大家庭。同时各个方面都有了一些初步了解。我对几个月来的工作总结如下: 1.主要工作内容及岗位职责履行情况 根据公司安排和工作需要,我来到永顺镇黑臭水体治理工程监理部做信息管理工作,主要从事文件的收发、整理和归档。从前任资料员那里接手了整个监理部的资料管理工作,并对现在的工程进度情况进行了了解。在领导和同事的细心指导下,对于本职工作我尽职尽责,现介绍下我工作的主要内容:1)对往来文件做好收发文登记。往来文件繁复,通过收发文登记簿可以有效的防止文件的丢失和遗忘;同时从收发文登记簿上可以清楚的了解到工程的进度情况和存在的问题,所以做好收发文登记至关重要。 2)负责资料的管理工作。严格按照规范及相关文件的要求,对资料进行收集、分类、整理和归档。资料服务于施工现场,也指导着施工现场,两者相辅相成,缺一不可。做好各个施工阶段文件资料的收集和归档,资料的完整性关系整个工程的好坏和工程的施工及竣工。同时文件资料也反映了监理工作水平,是衡量、评定监理工作的一项重要依据。

3)协助编制监理月报。监理月报是监理部在一个月内对工程进展和监理工作的总结;两者都是各有关部门检查、评定监理部工作的重要依据,因此做好这项工作很重要。 4)记录好监理日志和填写好日工作记录。真实、及时的反映工作内容和情况。也是公司对个人工作考核的重要依据。将日工作记录打印成纸质文件,经总监理工程师或驻地监理工程师审核签字后,及时归档。 2.工作的体会和感受 通过这将近三个月的工作学习,让我对监理工作有了系统全面的认识,也明确了监理工作流程、工作内容和工作原则。通过领导和同事的指导和帮助,完成所做的本职工作,业务水平有了提升但仍有些不足,还需要更多的锻炼和学习。在工作之外的空余时间里,自学了公司的内部文件和相关规范标准,既对公司的文化和制度有了进一步的认识,也丰富了自己的专业知识。 进入土木这个大行业,最基本的要求就是会看图、能懂图。在领导和同事的帮助下,学习了如何看图、读图,再结合实际的施工情况和相关资料,使读图更容易。在不影响工作的前提下,我时常跟随现场监理工程师去施工现场,能够学到很多书本上没有的知识,也有助于自己对专业知识的理解和掌握,深刻的意识到理论与实践相结合的重要性。 3.今后工作打算以及个人职业发展意见

合同管理监理工作

合同管理监理工作 项目监理部要建立科学规范的合同管理工作程序,使合同管理工作有序进行,同时项目监理部还应建立合同评审制度,由项目总监组织项目有关人员进行合同评审,找出合同的缺陷和潜在风险,制定相应的措施,预防和减少合同风险。在合同履行过程中,注重合同跟踪,对合同履行过程和结果进行观察、检查、分析工程实施状况与合同文件的差异及其原因、影响因素等,分析这些差异对合同履行的影响,确定责任方及其承担的责任程序等。 1、委托监理合同管理 委托监理合同正本由公司办公室统一保管,合同副本和中标通知书发至项目监理部。 2、施工合同管理 2.1工程暂停及复工 2.1.1 总监理工程师在签发工程暂停令时,应根据暂停工程的影响范围和影响程度,按照施工合同和委托监理合同的约定签发。 2.1.2 在发生下列情况之一时,总监理工程师可签发工程暂停令: 2.1.2.1、甲方要求暂停施工、且工程需要暂停施工;

2.1.2.2、承包商擅自变更设计、不按经批准的施工方案施工; 2.1.2.3、未经验收或验收不合格的材料应用于工程中; 2.1.2.4、上道工序未经验收或验收不合格,擅自进行下道工序施工; 2.1.2.5、施工出现质量隐患,总监理工程师认为有必要停工整改; 2.1.2.6、施工出现安全隐患,总监理工程师认为有必要停工以消除隐患; 2.1.2.7、发生了必须暂时停工的紧急事件; 2.1.2.8、承包单位未经许可擅自施工,或拒绝项目监理部管理; 2.1.2.9、分包单位未经监理审查,擅自进场施工。 2.1.3、总监理工程师在签发工程暂停令时,应根据停工原因的影响范围和影响程度,确定工程项目停工范围。 2.1.4、由于非承包单位引起的工程暂停,项目监理部应如实记录所发生的实际情况。总监理工程师应在施工暂停原因消失、具备复工条件时,及时签署工程复工报审表,指令承包单位继续施工。 2.1.5、总监理工程师在签发工程暂停令到签发工程复工报审表之间的时间内,宜会同有关各方按照施工合同的约定,处理因工程暂停引起的与工期\费用等有关的问题。

建设工程监理合同(标准版)

(正本)( xx年度) 建设工程监理合同 (xx-xxxx-xxxx) 国家住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

第一部分协议书 委托人(全称):xx公司 监理人(全称):xx公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称: xx项目 2. 工程地点: xxxx 3. 工程规模: 4. 工程概算投资额:暂定xx万元(以最终审计价格为准) 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书; 2. 中标通知书; 3.招标会发包人对监理单位的要求 4 .投标文件或监理与相关服务建议书; 5. 专用条件,附录,即:附录A 相关服务的范围和内容;附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 5. 通用条件;

合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。四、驻地监理工程师: 驻地监理工程师姓名: 五、签约酬金 签约酬金(大写): 其中包括:施工图纸所包括的所有内容的施工监理(含设备安装、调试)。 1. 监理酬金:元 2. 相关服务酬金:无 其中: (1)勘察阶段服务酬金:无 (2)设计阶段服务酬金:无 (3)保修阶段服务酬金:无 (4)其他相关服务酬金:无 六、期限 1. 监理期限: 本合同自年月日始,至工程缺陷期终止日止。 2. 相关服务期限: (1)勘察阶段服务期限自/年/月/日始,至/年/月/日止。 (2)设计阶段服务期限自/年/月/日始,至/年/月/日止。 (3)保修阶段服务期限自/年/月/日始,至/年/月/日止。 (4)其他相关服务期限自/年/月/日始,至/年/月/日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

监理资料员自我评价

监理资料员自我评价 【篇一:监理资料员工作总结】 工作总结 2011年即将接近尾声,这是我来**公司的第一年。自今年7月工作至今,通过领导和同事的关心帮助和耐心指导,让我从一名刚出校门的稚气大学生蜕变成一名初入社会的工作者。 1.主要工作内容及岗位职责履行情况 根据公司安排和工作需要,我来到**项目部做信息管理工作,主要从事文件的收发、整理和归档。从前任资料员那里接手了整个项目部的资料管理工作,并对现在的工程进度情况进行了了解。在领导和同事的细心指导下,对于本职工作我尽职尽责,现介绍下我工作的主要内容: 1)对往来文件做好收发文登记。往来文件繁复,通过收发文登记簿 可以有效的防止文件的丢失和遗忘;同时从收发文登记簿上可以 清楚的了解到工程的进度情况和存在的问题,所以做好收发文登 记至关重要。 2)负责资料的管理工作。严格按照规范及相关文件的要求,对资料 进行收集、分类、整理和归档。资料服务于施工现场,也指导着 施工现场,两者相辅相成,缺一不可。做好各个施工阶段文件资 料的收集和归档,资料的完整性关系整个工程的好坏和工程的施 工及竣工。同时文件资料也反映了监理工作水平,是衡量、评定 监理工作的一项重要依据。 3)协助编制监理月报、做好工作考勤表。监理月报是监理部在一个 月内对工程进展和监理工作的总结;考勤表是监理部在一个月中 工作人数天数的记录。两者都是各有关部门检查、评定监理部工 作的重要依据,因此做好这项工作很重要。 4)协助完成月度工作报告表。月度工作报告表对工程业务产值进行 统计,做好电子存档,是公司重要的内部文件。协同监理月报, 按照公司要求打印纸质文件,经总监理工程师或总监理工程师代 表审核签字后,在规定时间内发给公司相关部门。

签订建设工程委托监理合同 注意事项

签订建设工程委托监理合同的注意事项 建设工程委托监理合同是一种专业性很强的服务合同,为此建设部和国家工商局联合颁布了建设工程委托监理合同范本。但是委托人在与监理人签定合同时,不能机械地套用范本,一定要结合实际情况加以灵活运用。总结起来,一般需要注意以下问题: 一、监理单位及其监理人员必须具有相应资质根据《工程建设监理规定》规定,监理单位实行资质审批制度。设立监理单位,须报工程建设监理主管机关进行资质审查合格后,向工商行政管理机关申请企业法人登记。监理单位应当按照核准的经营范围承接工程建设监理业务。其次,《建设工程监理规范》对各类监理人员都作了相应的资质要求,作为合同一方的监理单位派出的监理人员,要符合《建设工程监理规范》的要求。 二、应该包括对质量、造价、进度进行全面控制和管理的条款在 监理合同范本专用条件部分有关监理范围和监理工作的内容的条款中,委托人往往只要求监理人对工程质量进行监控。而在有关监理人权利的条款中,却根据建设工程委托监理合同范本赋予了监理人有关工程造价和进度的一系列权利,显然造成了权利义务的不对称。还应注意的是,建设单位与承包单位之间与建设工程合同有关的联系活动应通过监理 单位进行。 三、注意保持前后条款的协调性在监理合同范本中,都有“按合 同约定或需要专用条款另行约定的”内容。而合同主体在套用范本时,往往遗漏了需要再行约定的实质部分,使上述条款存在约定不明或没有约定的问题,因此,我们在使用监理合同范本时,要注意保持前后条款

四、区分监理人责任条款中的过失和故意 对监理人没有监理资质、与承包人串通损害委托人利益或拒绝履行监理义务等故意违反合同义务的行为,固然要求其承担全部赔偿责任;而对于监理人的过失行为,只要造成损失,就推定其主观上存在故意,除非监理人有足够证据证明此行为是由其过失所致。委托人在与监理人签约时要对这一点明确约定。 五、委托人的代位求偿权根据范本规定,监理人在处理委托业务时,因非监理人原因的事由受到损失的,可以向委托人要求补偿损失。但是,如果因第三人侵权导致监理人遭受损失,委托人在补偿监理人后,有权代替监理人向第三人追偿。范本并没有委托人代位求偿权的规定,为了保证委托人能够顺利行使代位求偿权,在签约时应对委托人代位求偿权作出明确约定。 六、合同解除权的约定监理合同是一种提供服务的格式合同,当服务者提供的服务不符合需要或是损害委托人的利益时,委托人有权单方面解除合同。监理合同范本没有规定委托人的合同单独解除权,我们认为监理合同可以约定在下列情况下,委托人有权单方面解除合同并要求监理人承担违约责任: 1、监理人及其派出的监理人员不具备相应资质条件的; 2、监理人与承包人恶意串通损害委托人利益的; 3、监理人转包或分包本合同项下的监理服务。 七、合同价款的计算问题范本专用条件部分规定了监理人正常工作报酬、附加工作报酬和额外工作报酬的计算方法,这是出于合同签定后实际情况可能发生变化,导致监理业务需要延长时间、暂停或终止。

相关主题