第一部分协议书发包人(全称):瓦房店市人民政府九龙街道办事处承包人(全称):大连龙源水利工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:瓦房店市2015年农业开发土地治理项目十二标段工程地点:瓦房店市九龙街道办事处工程内容:袁沟河道治理(包括河道清淤、河堤填筑、浆砌石护岸墙)3km。
农桥一座。
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:__——资金来源:财政投资二、工程承包范围承包范围:袁沟河道治理公里三、合同工期:开工日期: 2015年9月11日竣工日期: 2016年9月10日合同工期总日历天数 365 天。
四、质量标准工程质量标准:合格五、合同价款金额(大写):贰佰陆拾肆万叁仟贰佰零肆元(人民币)¥:2,643,204 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间: 2015 年9 月8 日合同订立地点:瓦房店市九龙街道办事处本合同双方约定3日后生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序2.1合同文件组成及解释如下:按《通用条款》约定排列。
2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决。
双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。
双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
3、语言文字和适用法律、法规3.1 本合同除使用汉语外,还使用不采用语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、法规、规章;国家现行法律、法规、规章及省、市有关规定。
4 适用标准、规范4.1 适用标准、规范的名称:国家现行标准、规范。
发包人提供标准、规范的时间:开工前。
4.2国内没有相应标准、规范时的约定:不采用5 图纸5.1发包人向承包人提供图纸套数:不采用。
发包人向承包人图纸日期:开工前5.2发包人对工程的保密要求和保密期限:不采用。
6 通知6.1承包人的地址:庄河市城山镇6.2发包人的地址:瓦房店市九龙街道办事处工程师的地址:二、工程管理人员7 工程师7.1 监理单位委派的工程师姓名:——7.2 发包人代表的工程师姓名:——7.3 其他需要取得发包人批准的权利:详见《授权书》8 项目经理8.1 项目经理的姓名:李红亮三、双方一般权利和义务9 发包人工作9.3 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:以招标时现场条件为准(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:施工用水、电由承包单位自行解决。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:以招标时现场条件为准(4)工程地质和地下管线资料的提供时间开工前三天内(5)由发包人办理所需证件、批件的名称和完成时间:开工前应办理完施工所需全部证件和批文手续(6)水准点与坐标控制点交验要求:开工前三日内发包人向承包人以书面形式交验(7)图纸会审和设计交底时间接到施工图纸三日内(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:由承包人提出保护措施并承担相关费用(9)双方约定发包人应作的其他工作:不采用发包人委托承包人办理的工作:不采用10承包人工作10.2 承包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:开工前(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:每月25日向发包人提供下月工程进度计划表各一份(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明、维护设施的责任和要求:如未履行义务造成工程、财产和人身伤害、承担其责任和损失(4)向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求:不采用(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续:经发包人同意后,办理有关手续,所需费用已含在本合同价款之内。
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:由承包人保护,所需费用已含在本合同价款之内(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护要求和费用承担:由承包人做好保护,所需费用已含在本合同价款之内(8)施工场地清洁卫生的要求:承包方做好施工现场清洁卫生,并承担因违反规定造成的处罚(9)约定承包人应做的其他工作及费用承担:不采用四、施工准备11 施工组织设计和进度计划11.1 承包人提供施工组织设计(设计方案)和工程进度计划的时间和要求:接到图纸并会审后三日内工程师确认的时间:接到计划三日内12施工准备12.8 发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定:开工前三日,按双方具体规定12.10 红线外临时占地租用费用承担约定:由承包人自行承担五、施工工期13 开工及延误开工13.1 单项工程工期约定:按规定时间开工完工13.3延期开工损失赔偿费及限额约定:不采用16 工程竣工16.3 提前竣工的约定:不采用六、材料设备供应17 发包人供应材料设备17.1发包人供应材料设备清单(可另附页):不采用17.5 发包人供应材料设备的结算办法:不采用18 承包人采购的材料设备18.1 承包人采购材料设备的约定:不采用18.5 由承包人采购的材料设备,发包人不得指定生产厂或供应商。
19材料设备的检验19.3 检验费用的约定:(1)承包人承担检验费用的材料、设备:(2)发包人承担检验费用的材料、设备:七、工程质量和检验24 工程试车24.1 工程试车内容和费用承担:不采用八、安全与文明施工25 安全施工25.1 承包人安全责任的约定:承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全监察人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,全部由承包人承担。
25.2 发包人安全责任的约定:不采用九、合同价款、工程量确认和工程款支付30 合同价款30.2确定合同价款的方式:(可在确定的方式打√,其他打×)√□固定价格合同□可调价格合同□成本加酬金合同合同价款约定后,任何一方不得擅自改变。
30.3 采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:1.投标人依据招标文件提供的工程量清单、设计图纸等资料并自行考虑风险因素计算投标报价。
一旦中标,投标综合单价和合同总价均不予调整。
2.投标报价中综合单价应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、招标代理费、税金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用,投标人漏报或不报,招标人将视为有关费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。
3.投标人应按照招标文件提供的工程量清单逐项填写综合单价及合价,投标人没有填写综合单价及合价的项目,招标人将视为此项费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。
4、投标人确认工程量清单存在的缺项、漏项、计算误差或认为施工图纸存在不明确、不一致时,应以书面方式向招标人提出。
投标人应在投标截止日之前15天内,以书面形式向招标人提出,投标人未在规定时间内向招标人提出异议,则视为投标人已认可该工程量清单包含了设计文件全部内容,工程结算时合同价格不予调整。
5、招标人在工程完工后如委托中介机构做工程量审核等第三方检测,投标人应做相关配合工作。
风险费用的计算方法:风险费用含在综合单价中风险范围以外合同价款调整方法:详见51条补充条款30.4 采用可调价格合同时,合同价款调整方法:不采用30.5采用成本加酬金合同的约定:不采用31 工程量确认31.1本工程采用的工程量计算规则:√□《建设工程工程量清单计价规范》;□其他:不采用31.3 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:竣工后一周内提交工程量报告一份32 工程款支付32.1 发包人向承包人支付工程预付款的时间和金额或占合同价款的比例:不采用扣回工程预付款的时间、比例:不采用32.2 双方约定支付工程款(进度款)的时间和数额:按进度拨款32.7发包人未能按时足额支付工程款造成承包人拖欠民工工资时,发包人承担连带责任。
十、工程变更34 确定变更价款34.2 工程量变更幅度:详见补充条款约定增加部分工程量的项目单价确定方法:详见补充条款约定减少部分工程量的项目单价确定方法:详见补充条款约定合同中没有适用或类似于变更工程的项目单价,变更价款确定方法:详见补充条款约定十一、竣工验收和结算35 竣工验收35.1 承包人提供竣工资料的约定竣工前应向发包人提供4份竣工图35.9 中间交工工程的范围和竣工时间的约定:双方按实际情况约定十二、工程质量缺陷保修(详见附件3《工程质量缺陷保修书》)十三、违约、索赔和争议38 违约38.1 通用条款32.1款约定发包人不按时支付工程预付款应承担的违约责任不采用通用条款32.2款约定发包人不按时支付工程进度款应承担的违约责任:不采用通用条款36.5款约定发包人不按时支付工程竣工结算款应承担的违约责任:不采用发包人违约的其他约定:38.2 通用条款16.2款承包人未按时竣工应承担的违约责任:承包人应承担合同价款 0.5%的违约金通用条款201.1款工程质量达不到合同约定的标准,承包人应承担的违约责任:无条件返工,并达到规定质量标准,承担合同价款10%的违约金承包人违约的其他约定:承包人正常情况下,超进度计划规定工期达10天,发包人有权解除合同,承包人应赔偿发包人损失。
40 争议40.1 解决争议的约定:本合同在履行合同过程中发生争议时,双方当事人协商解决,协商不成的,采用下列第(一)种方式解决:(一)提交大连仲裁委员会仲裁(二)依法向人民法院提起诉讼。
十四、施工分包41 施工分包41.1 本工程发包人同意承包人分包的工程:禁止分包十五、不可抗力42 不可抗力42.1 双方关于不可抗力的约定:以国家有关部门认定为准十六、保险和担保43 工程保险本工程双方约定投保内容如下:(1)发包人投保内容:不采用(2)发包人委托承包人办理的保险事项:不采用(3)承包人投保内容:负责施工人员人身意外伤害保险44 工程担保本工程双方约定担保事项如下:(1)发包人向承包人提供支付担保,担保方式为不采用担保合同作为本合同附件。