当前位置:文档之家› 招投标与合同管理复习题8范文

招投标与合同管理复习题8范文

招投标与合同管理复习题一、1.经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,A.另一方可请求法院强制执行B.仲裁机构可强制执行C.另一方可以请求公安机关强制执行D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款2.保证合同是签订的合同A.债权人与债务人B.债权人与保证人C.债务人与保证人D.保证人与被保证人3.某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准,该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后,作为样品与采购方签订合同,则该合同属于A.采取欺诈手段B.采取胁迫手段C.超越经营范围D.无效代理4.建设工程纠纷解决的几种途径中,()是依靠国家强制力来实现的。A.和解B.调解C.诉讼D.仲裁5.采用方式选择承包商时,通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.比价招标6.业主与中标单位签订施工合同后,应及时通知其他未中标的投标单位,并退还其A.购买招标文件费用B.编制投标文件费用C.投标保证金D.现场考察费7.根据《招标投标法》的有关规定,一项工程采用邀请招标时,邀请参加投标的单位数量不得少于家。A.2 B.3 C.4 D.7 8.根据《招标投标法》的有关规定,下列说法符合开标程序的是A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点由招标人在开标前通知C.开标由建设行政主管部门主持,邀请中标人参加D.开标由建设行政主管部门主持,邀请所有投标人参加9.工程设计招标中,评标、决标时考虑的因素主要是A.设计方案的优劣B.设计任务完成的进度C.设计取费的标准D.设计单位的资历10.监理工程师通知承包商进行工程计量后,承包商在约定时间未派人参加计量,则A.监理工程师应推迟计量时间B.监理工程师单独计量无效C.监理工程师单独计量有效D.监理工程师可不必再计量11.采用FIDIC 合同条件的施工合同,计入合同总价内的暂定金额使用权由控制。A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商的承包商。12.FIDIC 合同条件规定的“指定分包商”是指A.由业主选定,与总承包商签订合同B.由总包商选定,与业主签订合同C.由监理工程师选定,与业主签订合同D.由业主选定,与监理工程师签订合同13.建设工程施工合同文本规定,业主收到承包商递送的索赔通知后的10 天内未作出任何答复,则A.该项索赔视为已经批准B.视为已被拒绝C.尚待批准D.承包商应进一步提交索赔证据14.在国际招标程序中,向最后决定的中标人发出通知,接受其投标书,并由业主与中标人签订工程承包合同。此项工作称为 A.决标 B.评标 C.授标 D.议标15.法人成立进行注册登记时,应当以为住所。A.主要办事机构所在地B.主要经营场所所在地C.主要合同履行地D.董事长的户口所在地16.属于来自业主的风险是 A.业主信誉差B.军事冲突 C.海啸 D.国家政策的变动17.某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同,承包人就开始实际施工。工程竣工后,由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,人民法院应认定该合同A.不成立B.成立C.无效D.可撤销18.在土木工程施工中,属于应用FIDIC 合同条件的前提是( ) A.通过谈判招标确定承包商B.通过邀请招标确定承包商 C.通过指定招标确定承包商 D.通过竞争性招标确定承包商19.在项目招标的评标结束后,中标人的投标保证金应当在退还。A.发出中标通知书后B.完成评标后C.提交履约担保后D.合同履行完毕后20.“基准日”为专用条件内规定的投标截止日期前的某一特定日期,施工合同条件的通用条件内采用投标截止日前的第天作为合同基准日A.7 B.14 C.21 D.28 21.在项目招标中,中标通知书发出后,中标人拒绝与招标人订立书面合同时A.中标人不承担合同责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失小于保证金,则小于部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失大于保证金,则可继续向中标人追索差额22.监理招标的宗旨是对监理单位的选择。 A.人员 B.设备 C.报价 D.能力23.按照国家有关规定,施工合同的估算价在万元人民币以上,必须进行招标。A.10 B.50 C.200 D.100 24.FIDIC 施工合同条件内所称的“合同工期”是指 A.完成合同内注明的全部工作的时间 B.中标通

知书内注明的完成全部工程的时间,加上经批准顺延的时间 C.招标文件内规定完成工程的时间,加上经过批准顺延的时间25.要约人要撤销要约,撤销要约通知应在到达对方。A.要约到达对方之前B.对方承诺到达要约人之前C.对方发出承诺之前D.对方承诺生效之后26.招标文件中的工程量清单是 A.竣工结算的依据 B.总价承包时的工程量 C.投标单位计算标价的依据D.准确的工程量27.工程标底是招标工程项目的()。A 合同价格B 投标报价C 预期价格D 结算价格28.施工许可证的申请者是()。A 监理单位B 建设单位 C 施工单位 D 设计单位29、联合体中标者,联合体各方面应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人()。A 共同承担责任B 按份承担责任C 承担连带责任D 各自承担责任30.属于来自业主的风险是( ) A.业主信誉差B.军事冲突C.海啸D.国家政策的变动31、在采用竞争形式订立合同时,招标、投标、定标的方式是要约与承诺的典型表现形式,在该过程中,招标是A,投标是B,定标是C,下述依次对ABC 描述正确的是()。A 要约、承诺、二承诺B 要约邀请、要约、承诺C 一要约、二要约、承诺D 要约、要约邀请、承诺32. 在项目招标中,中标通知书发出后,中标人拒绝与招标人订立书面合同时,()。A.中标人不承担合同责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失小于保证金,则小于部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失大于保证金,则可继续向中标人追索差额33.当工程内容明确、工期较短,宜采用()A.总价可调合同B.总价不可调合同C.单价合同D.成本加酬金合同34.下列建设工程施工合同文件发生矛盾,应该优先考虑执行的是()A.工程量清单B.工程预算书 C.工程变更协议书 D.施工图纸35.在投标报价程序中,在调查研究,收集资料后应当() A.对是否投标作出决策B.确定投标方案 C.办理资格审查 D.进行投标报价36.投标单位应按照招标单位提供的工程量清单,逐一填写单价和合价,开标后,发现的分项投标单位没有填写单价和合价,则()A.允许投标单位填写补充B.视为废标 C.认为该项费用包括在其他项的单价和合价中 D.由招标人退回标书37.FIDIC 合同条款中的指定分包商只能是() A.特殊服务B.工程分包C.材料供应D.合同中暂定金额下的工作或服务38.以下哪种担保是债务人以不转移对特定财产的占有的方式,将该财产作为债权的担保A.保证B.质押C.留置D.抵押39.施工招标的招标公告属于A.要约B.有效承诺C.要约邀请D.无效承诺40.某项目设计费用为100 万元,合同中约定定金为15%,发包方已支付定金,但是承包方不履行合同,此时,承包方应该返还给发包方费用。A.100 万元B.15 万元C.30 万元D.依据发包方损失定41.分包商在施工现场的协调管理工作,应由负责。A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商自己42.FIDIC 合同条件内规定,承包商自有的施工机具运入工地后,若其他承包工程项目施工需要用时A.可自行运出工地B.应经业主批准后才能运出工地C.经监理工程师批准后才能运出工地D.不能运出工地43.FIDIC 合同条件规定,应由业主签发。A.中标通知书B.工程移交证书C.解除缺陷责任书D.最终支付证书44.施工合同中索赔的性质属于A.经济补偿B.经济惩罚C.经济制裁D.经济补偿和经济制裁时,当事人不承担违约责任。45.施工合同履行过程中出现A.发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地B.因为发包方资金不到位,发包方无法按照合同约定的时间提供承包商工程预付款C.因为发生水灾,承包方无法在合同约定的工期内竣工D.因为管理不善,承包方的工程质量不符合合同约定的要求46.按照FIDIC 合同条件规定,不属于合同文件组成部分的是A.合同专用条件B.投标书C.中标意向书D.合同协议书47.采用方式选择承包商时,通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.比价招标48.根据《招标投标法》的有关规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.10 日B.15 日C.30 日D.三个月49.监理工程师在施工阶段进行进度控制的依据是施

工进度计划。A.承包商编制的B.业主编制的C.监理单位制定并由承包商认可的D.承包商提交并经监理工程师批准的50.FIDIC 合同条件规定的“指定分包商”是指的承包商。A.由业主选定,与总承包商签订合同B.由总包商选定,与业主签订合同C.由监理工程师选定,与业主签订合同D.由业主选定,与监理工程师签订合同二、填空题1. 在工程量清单与报价表中,可分为两类,一类是项目,另一类是。2.通常对企业法人出具的担保称为,银行出具的担保称为。 3.评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标书进行详细评审,详细评审范围分为标评审和标评审。4.勘察合同履行过程中,由于工程停建而终止合同,勘察人未进行勘察工作的,没收发包人已付的定金,如勘察工作完成50%以内的,发包人应支付勘察人合同预算额的;完成工作量超过50%的,则应向勘察人支付合同预算额的。5.转让合同权利的当事人也称为;接受转让的第三人称为。6.合同管理是指县级以上各级人民政府的工商行政管理部门和其他有关主管部门,依法对合同、等进行指导、监督、检查和处理利用合同进行违法活动的行为。7.仲裁也称为,是双方当事人通过自愿将争议提交第三者(仲裁机构)作出裁决,并负有履行裁决义务的一种解决争议的方式。8.建筑工程发包方式可采用和的方式进行。9.承包商是指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员、取得和的、能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的施工企业。10. 工程分包可分为和。

11.暂列金额实际上是一笔雇主方的,用于招标时对尚未确定或项目的储备金额。12.雇主发出中标函天内,并接到承包商提交的有效履约担保后,双方签署。13.勘察合同履行过程中,由于工程停建而致终止合同,勘察人未进行勘察工作的,没收发包人已付的定金,如勘察工作完成50%以内的,发包人应支付勘察人合同预算额的;完成工作量超过50%的,则应向勘察人支付合同预算额的。14.按合同计价方式分,工程承发包方式可以分为总价合同、合同、合同。15. 新修订的施工合同文本是由协议书、和三部分组成的。16. 工程项目评标委员会成员一般由招标单位、和组成。17. “三控”是指质量控制、控制、控制。18. 降低投标价格可以从降低投资利润、降低和三方面入手。19.标底编制的计价方法有法和法两类。20.影响国际工程投标决策的主要因素是因素,工程因素和因素。21.施工合同是施工单位进行工程建设管理、管理和费用管理的主要依据。22.建设监理合同主体间的关系是和的关系。23.国内工程投标报价费用是由直接费、、利润和税金以及等组成。24.“三通一平”是指路通、、电通和等。25.FIDIC 的合同条件可分为和两部分。26.建设市场的主体有、和工程咨询服务机构。和。27.建设工程市场中的资质管理包括两类为28.订立合同的方式主要有和两种。29.不可抗力的条件有性、不可避免性、性和履行期限性。30.诉讼时效一般有诉讼时效、诉讼时效和最长诉讼时效。31.我国的建设工程交易中心是按功能、功能和集中办公功能进行构建的。32.合同争议解决的方式有和解、、和诉讼。招标、招标和议标三种。33.工程项目的招标方式有34.保险合同可分为和两类。35.《合同法》对合同生效规定了生效、批准登记生效和生效。三、判断题1.招标单位必须具备法人资格。)(2.当监理工程师,通过检验或检查,证明某材料有缺陷,不符合合同的要求,则工程师有权拒收这些材料。)(3.承包商在施工中得到相关进度支付,这意味着这部分施工得到了业主的接受或认可。)( 4.由于委托单位已向设计单位支付了设计费,因此,委托方有权将设计重复使用或转让给第三方。)(5.工程分包解除了承包商的责任和义务。)( 6.建设工程市场的形成是计划经济的产物。)(7.工程承包单位向招标单位发送的投标书属于要约。)(8.报价是投标人对投标项目的施工预算。)(9.当递交最终报表后,承包商索赔的权利终止。)(10.在索赔事件发生后的28 天内,承包商必须向监理工程师提出书面索赔意向书,否则就丧失了索赔的权利。)(11.当事人互负债务,有先后履行顺序,先履行一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行要求。()12.一般来讲,土地

所有权可以设置抵押。()13.招标代理单位可以接受同一招标工程的投标代理和投标咨询业务。()14.投标文件的正本应密封,副本可以不密封。(。)15.某一合同被法院认可为可撤消合同,甲、乙双方约定的违约金为4 万元,合同履行阶段双方各受到2 万元的经济损失。法院判定双方都有过错,但甲方为主要过错方,应承担75%的过错责任。也就是说甲方应赔偿乙方1 万元的损失。()16. 施工总承包单位可以将建筑工程主体结构的施工发包给具有相应资质条件的分包单位。()17.工程量清单是投标中标单位实施工程施工工程量的依据。()18.特殊分包工程价款可由分包人与承包人结算。()19.债权人、债务人、债务是债的三要素。()20.只要当事人协商一致,即可变更合同。()21.推行工程项目招投标的目的是建立竞争机制。()22.一个工程可以有多个标底。()23.招标单位必须具有法人资格。()24.对风险很大的项目,宜采用单价合同。()25.建筑工程项目全过程招标又称为“交钥匙”工程。()26.工程招投标坚持自愿、公平、等价、有偿的原则。()27.投标时对工程量清单中没有工程量的项目不填单价。()28.在投标文件上签字的人必须是企业经理。()29.在索赔事件发生后的28 天内,承包商必须向监理工程师提出书面索赔意向书,否则就丧失了索赔的权利。)(30.一般情况下,指定分包商应该获得的款项由业主直接支付。)(31.工程承包单位向招标单位发送的投标书属于要约。)(32.招标单位向投标人发送的中标函属于承诺。)(33.承包商在施工中得到相关进度支付,这意味着这部分施工得到了业主的接受或认可。)(34.由于委托单位已向设计单位支付了设计费,因此,委托方有权将设计重复使用或转让给第三方。)(35.从合同不影响主合同的存在,但影响主合同的履行。)(36.FIDIC 条款规定,只有小型工程才允许分包,大型工程不允许分包()37.当监理工程师,通过检验或检查,证明某材料有缺陷,不符合合同的要求,则工程师有权拒收这些材料。)(四、名词解释题 1.法人 2.投标有效期 3.民法 4.违约责任 5.施工合同 6.施工索赔7.合同的变更8.标底9.现场考察10.建设监理11.保函12.不平衡报价法13.效力待定合同14.仲裁法15.建设工程市场16.工程项目招标17.违约18.暂定金额19.工程风险20.合同争议五、简答题1.简述国际工程招标方式中的两阶段招标2.简述如何运用FIDIC 编制合同条件 3.简述合同变更产生的原因。 4.简述开标前常用的投标技巧。5.合同法的基本原则是什么?6.建设单位招标应具备什么条件?7 承包商为了搞好索赔,平时应注意记录和积累保存好哪些资料?8.《合同法》规定了哪几种无效合同。9.合同的特点10.影响投标决策的主观因素有哪些11.FIDIC 编制的各类合同条件的特点12.发生索赔的原因有哪些13.简述在市场竞争中,要求承包商应具备哪几方面的实力?14.资格预审文件包括了哪些内容?15. 简述可调价格合同中价格调整的范围。16.简述FIDIC 合同条件具有的特点。17. 简述国内工程投标报价费用的组成A 六、案例分析题案例1 某工程项目,因为铁路被洪水冲跨,承包商无法将项目所需的人员和设备运到施工现场,也无法按照合同约定的开工时间准时开工,承包商在合同约定的开工时间前,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。请根据所学的知识,分析,工程师将如何处理该事件。案例 2 在合同履行过程中,由于非承包商责任,导致了工程项目费用增加,工期延长。如果你是承包人将如何进行该项索赔,以保护自身的合法权益。案例3 某工程项目在实施过程中,由于遇到百年难见的大洪水,导致施工现场被淹,基础被泡,严重影响了工程质量。试指出该事件的性质,以及事件发生后当事人双方应做哪些工作?案例4 某工程项目在实施过程中,承包人遇到了非自身责任的情况,影响了工程进度和工程质量,工程师要求暂停施工。请站在承包商的角度分析该事件。案例5.某建设工程项目,采用公开招标方式,在参加投标的单位中,假定有下列情况发生,应如何处理。⑴A 单位在投标有效期内撤销了投标书;⑵B 单位提交了投标书之后,于投标截止日前用电话通知招标单位其投标报价7000 万元有误,多报了400 万元,希望在评标进行调整;⑶C 单

位的投标书上只有投标人的公章;⑷D 单位没有参加标前会议。案例6 某高速公路工程项目,经过评标后,招标人与中标人签定了工程承包合同,在专用条款中约定的合同工期为9 个月,开工日期为5 月1 日。在施工过程中,发生了如下事件:⑴由于承包人的施工机械不能按时进场,承包人向工程师提出延期到5 月10 日开工的要求,工程师表示同意。

⑵对一项已经检查验收的隐蔽工程项目,工程师怀疑存在质量问题,于是要求承包人进行剥离开孔再次检查,发现质量不合格。由于承包人对该项工作的返工,使工期延长 5 天,承包人为返工增加了5 万元的费用投入。⑶8 月10 日到14 日,下了一场50 年一遇的特大暴雨,使这 5 天内工程处于停工状态,承包人的一台土方机械因暴雨损坏,修理花费了3 万元,工人窝工损失1 万元。⑷在一个关键工作上,本应该于9 月1 日交给承包人的图纸直到9 月10 日才给承包人,使承包人这10 天内处于停工待图状态。工人窝工损失 2 万元,机械台班闲置损失 4 万元。[问题] (1).分别说明以上⑵~⑷项事件发生后,承包人获得的工期索赔和费用索赔各多少?为什么? (2).确定合同竣工日期及承包人可以得到的费用补偿额。案例7 某高速公路建设项目,采用公开招标方式,招标程序如下:⑴成立招标工作小组;⑵编制招标文件(资格预审文件、招标文件);⑶发出招标邀请书;⑷对投标者进行资格预审并将结果通知投标者;⑸发售招标文件、设计图纸及技术资料;⑹建立评标组织,制定评标、定标方法;⑺标前答疑会;⑻组织投标单位现场勘踏;⑼召开标会议,审查投标书;⑽发出中标通知书;⑾建设单位与中标单位签定承发包合同。[问题] 1.该建设单位招标程序正确与否?请列出正确的招标程序。2.参加资格预审的投标单位应提供哪些资料? 3.在招标过程中,假定有下列情况发生,应如何处理?⑴在招标文件售出后,招标人希望将其中的一个变电站项目从招标文件的工程量清单中删除,于是,在投标截止日前,书面通知了每一个招标文件收受人;(2)招标人自9 月1 日向中标人发出中标通知,中标人于9 月3 日收到中标通知。由于中标人的报价比排在第二位的投标人报价稍高,于是,招标人在中标通知书发出后,与中标人进行了多次谈判要求中标人降低价格,但中标人不同意。于是,招标人于9 月10 日向排名第二的投标人发出了中标通知,于10 月13 日签定了工程承包合同。

简述工程招投标与合同管理的关系

简述工程招投标与合同管理的关系 目录 内容摘要2 关键词 (2) 一、评标方法及分析 (3) (一)施工方案3 (二)施工工期4 (三)工程质量 (4) (四)项目经理及项目班子的配备 (4) (五)投标报价数据计算的正确性 (4) (六)报价构成的合理性 (4) (七)对建议方案的商务评审4 二、评标方法的讨论和建议 (4) (一)不合理价格5 (二)施工方案 (5) 三、合同管理在建设项目管理中的地位5 (一)规范的合同管理-----权力 (5) (二)规范的合同管理-----处理6 (三)规范的合同管理-----风险 (6) (四)规范的合同管理-----制度 (6) (五)规范的合同管理是提升企业形象的主要方法 (6) 四、结语 (6) 主要参考文献6 致谢7

内容摘要 随着我国加入WTO我国的经济发展有了飞速的提高,随之而来的工程建设也迅速的发展了起来。但经过实践的证明,招投标制度是比较成熟而且科学合理的工程承发包方式,也是保证工程质量、加快工程进度的最佳办法,所以《招标投标法》一度被赞誉为“阳光法案”。但由于机制不完善,法制不健全,招投标的过程需要合同管理的全力的配合,合同管理贯穿于招标投标的全部过程。对于投标单位来说,招标文件即是合同管理的开始。一方面,施工合同的合同条件是招标文件的重要组成部分,另一方面,招标文件又是合同文件的重要依据,两者相辅相成,密不可分。所以招标投标和合同管理是紧密相连、互相衔接、互相交叉的两个关键的管理环节。 关键词:投标招标评标合同报价

简述工程招投标与合同管理的关系 招标是招标人通过招标公告或者招标邀请书发出要约邀请,投标人购买招标文件,并根据招标文件中规定的内容要约,招标人接受投标人的投标,发出中标通知书承诺要约的一种民事活动。招标活动要求要依法定程序公开进行,有利于遏制承包活动中贿受等腐败和不正当的竞争行为。有利于创造公平竞争的市场环境,促进企业之间公共的竞争。对于供应商,承包商来说,只能在价格、质量、售后服务等方面展开竞争,以尽可能充分满足招标人的要求,取得商业机会,体现了在商机面前人人平等的原则。 《中华人民共和国招标投标法》的颁布实施,对于规范招标投标活动,保护国家利益,社会公共利益和招标活动当事人的合法权益,提高经济效益,保证项目质量,具有深远的意义。《中华人民共和国招标投标法》共分六章分别为:总则、招标、投标、开标评标和中标、法律责任、附则。 中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目勘察、设计施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等采购,必须进行招标: 1、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目。 2、全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目。 3、使用国际组织或者外国政府贷款、捐助资金的项目。 关于建设项目的招标范围和规范标准,2000年5月1日原国家发展计划委员会颁布执行的3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》作出了更明确的规定。在3号令规定范围内的各类工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设施、材料等的采购,并达到下列标准之一的必须进行招标: 1、施工单项合同估算价在200万人民币以上的。 2、重要设施、材料等物的采购,单项合同估算价在100万人民币以上的。 3、勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的。 4、单项合同估算价低于1.2.3项规定的标准,但项目总投资额在3000万元人民币以上的。 一、评标方法及分析 我国目前评标普遍采用两种评标办法:综合评标法和最低价中标评标法。 综合评标法是按照招标文件设定的不同分值权重分别对投标人的技术标和商务标进行评分,按照得分或评标价高低推荐中标候选人。 最低价中标评标法则先进行第一阶段技术标的评审,确定符合招标文件的投标,再进行第二阶段的商务标评审,选择符合条件的最低报价的投标的单位作为中标单位。 因此,技术标评审和商务标评审是招标评审的两个不可缺少的环节。 技术标评审:技术标评审通常评审投标人承诺的拟投入本工程的技术人员、设备的配置情况,以及投标人制定的施工方案中的关键工序、技术方案是否严密、可靠、有效,从而评价投标人的技术能力;评审投标人主要管理人员素质和安全生产保障措施与招标文件规定的质量与进度要求的符合程度,从而评价投标人的管理水平。 技术标分为施工方案、施工工期、工程质量以及项目经理及班子的配备四项,分别对各项内容评定并打分。技术标评审规定每项内容经评定合格才能进行下项评定,或者评审总分必须达到满分的60%,才能进入下一阶段的评审。 对技术标应进行以下各项分析: (一)施工方案 1、施工方案及平面布置合理性;

《招投标与合同管理》期末考试试卷B

武汉工程大学自考助学班2013-2014年第1学期推荐课课程考试试卷《土木工程合同管理》课程考试试卷(B卷) 教学部门:专业班级: 学生姓名:学号: 考试方式:(开卷、闭卷) 题号一二三四五…总分签名 题分20 20 20 40 得分 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分) 得分评卷人 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在 1.关于评标,下列不正确的说法是()。 A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定,且该名单在中标结果确定前应当保密 B.评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成,其人数为五人以上的单数 C.评标委员会成员应当是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平 D.评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触 2.按照承包工程计价方式分类不包括()。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.预算合同 3.某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格,在主体结构施工时因墙体开裂,对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题,则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是()。 A.费用由工程师承担,工期由承包方承担 B.费用由承包人承担,工期由发包方承担 C.费用由承包方承担,工期由承发包双方协商 D.费用和工期均由承包方承担 4.招标人与中标人应当自中标通知发出之日()内,按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A.40天 B.30天 C.50天 D.20天 5.招标人与中标人签订合同后()个工作日内,应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 A.2 B.3 C.5 D.6 6.投标单位应按照招标单位提供的工程量清单,逐一填写单价和合价。在开标后发现的分项投标单

招标投标与合同管理实务试题(答案)

建设工程招标投标与合同管理实务试题 一、多选 1、索赔按目的划分包括()。 A、综合索赔 B、单项索赔 C、工期索赔 D、合同内索赔 E、费用索赔 2.《建设工程施工合同(示范文本)》中,因以下原因造成的工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:( )。 A、承包人未能按合同约定质量标准施工 B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致 使施工不能正常进行 C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行 D、设计变更和工程量增加 E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 3.评审资格预审文件时,评审内容主要包括:() A、法人资格 B、商业信誉 C、财务能力 D技术能力 E、施工经验4.《合同法》规定合同无效的情形有()p170 A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同,损害国家利益

B、恶意串通,损害国家、集体或第三人利益 C、以合法形式掩盖非法目的 D、损害社会公共利益 E、违反法律、行政法规的强制性规定 5.建设工程施工招标的条件有:( )。P21 A.招标人已经依法成立 B.初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准 C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,已经核准 D.有相应资金或资金来源已经落实 E.有招标所需的设计图纸及技术资料 6.《建设工程施工合同(示范文本)》的组成包括( )等。 A、协议书 B、通用条款 C、结算报告 D、专用条款 E、预算书 7.《建设工程施工合同(示范文本)》的附件包括( )等。 A、协议书 B、通用条款 C、工程质量保修书 D、专用条款 E、发包人供应材料设备一览表8.施工分包合同的当事人为()。 A建设单位B承包人 C监理单位 D设计单位E分包方 9.合同的内容一般包括条款() A、当事人的名称或者姓名和住所 B、标的

工程招投标与合同管理案例分析

《工程招投标与合同管理案例分析》 主讲:李生梅 案例一:招标公告范例 永昌县计划生育服务站综合楼建设项目工程施工招标 ?资格预审公告(代招标公告) ?金建交(2009)25号 ? 1. 招标条件 ?本招标项目永昌县计划生育服务站综合楼建设工程已由永昌县发展和改革局以【永发改字(2009)8号】批准建设,项目业主为永昌县人口和计划生育局,建设资金来自国债和多渠道筹措,招标人为永昌县人口和计划生育局。项目已具备招标条件,现进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。 ? 2.项目概况与招标范围 ?2.1建设地点:永昌县城关镇东关路南侧 ?2.2建设规模:2700㎡ ?2.3计划工期:150天(日历天) ?2.4招标范围:建筑和安装工程 ? 3.申请人资格要求 ?3.1 本次资格预审要求申请人具备房屋建筑工程施工总承包三级(含三级)以上资质的独立法人企业,财务状况良好,有良好的社会信誉,近三年内没有发生过重大安全质量事故者。?3.2 本次资格预审不接受联合体资格预审申请。 ? 4.资格预审方法 ?本次资格预审采用有限数量制。 ? 5.资格预审文件的获取 ?5.1请申请人于2009年04月15日至2009年04月16日,每日上午8:30时至12:00时,下午2:30时至6:00时(北京时间,下同),在金昌市粮食局侧楼良友招待所310室持单位介绍信购买资格预审文件。 ?5.2 资格预审文件每套售价600元,售后不退。 ? 6. 资格预审申请文件的递交 ?6.1 递交资格预审申请文件截止时间为2009年4月17日18:00 时,地点为金昌市粮食局侧楼良友招待所310室. ?6.2 逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件,招标人不予受理。 ?7. 发布公告的媒介 ?本次资格预审公告同时在甘肃经济信息网、甘肃建设信息网和金昌日报上发布。 ?8. 联系方式 ?招标人:永昌县人口和计划生育局招标代理机构:金沙公司 ?地址:永昌县城关镇北大街地址: ?邮编:737200邮编:737100 ?联系人:詹伯荣联系人:马得仕 ?电话:电话: ?案例二 ?【背景】某工程投资4500万元,招标采用国内公开招标的方式组织项目施工招标。招标公告编制完成后,招标人为了充分吸纳潜在投标人,分别在该省日报、《中国经济导报》和《中国工程建设和建筑业信息网》发布了招标公告,其中在《中国工程建设和建筑业信息网》上发布的招标公告为全文,而在《中国经济导报》上发布的内容做了大大的删减,注明招标全文见《中国工程建设和建筑业信息网》并规定在买招标文件的同时,潜在投标人须提交50%的投标保证金(8万元)才能购买,以确保潜在投标人购买招标文件后参与投标,防止招标

《招投标与合同管理》试题(精)

《招投标与合同管理》试题 一、单选题(20小题,每题1分) 1. 法律关系产生、变更和消灭的原因是()。 A.法律主体 B.法律客体 C.法律内容 D.法律事实 2. 诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。 但是,从 权利被侵害之日起超过()的,人民法院不予保护。 A.五年 B.十年 C.十五年 D.二十年 3. 某业主没有按照合同的约定及时支付工程款,经承包商催要,业 主在拖欠了3个月后支付了应付款额的一半,则对于另一半工程 款的收回,承包商的诉讼时效为()。 A.两年 B.一年 C.十八个月 D.六个月 4. 招标公告属于() A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.不是要约、承诺,也不是要约邀请,只是一个普通的广告 5. 某单位向社会公开招标建造一栋办公楼,甲、乙、丙、丁四单位 参加投标,该投标行为是()。 A. 要约 B. 承诺 C .要约引诱 D. 不是一种法律行 6. 根据合同法的规定,在一般情况下,未在要约规定的期限内发 出的承诺,属于()。 A .新要约 B. 无效的要约C. 有效承诺D. 违法 7. 签订合同可以采用()。 A .只能是书面形式 B. 不可以是口头形式 C. 书面或口头形式或其他形式 D. 只能是书面或口头形式 8. 下面的合同中属于委托代理的是() A.业主与施工单位签订的施工合同 B.业主与监理单位签订的监理合同 C.业主与勘察设计单位签订勘察设计合同 D.业主与材料供应商签订的材料采购合同 9. 某甲擅自代替某建筑公司签订了水泥的购货合同,在水泥厂有足够的理由相信某甲有代理权的情况下,() A.该合同有效,购买水泥的款项由建筑公司承担 B.该合同有效,购买水泥的款项由某甲承担 C.该合同无效 D.该合同是否有效需要经过建筑公司的确认 10. 某业主与某承包商签订了一份协议书,业主同意承包商将该工程转包给另一家资质较低的承包单位。对此,以下说法正确的是() A.该合同有效 B.该合同如果是当事人意思的真实表示就有效 C.该合同无效 D.该合同如果没有违背法律要求的形式上的要求就有效 11. 合同的无效应当由()确认。 A 仲裁机构 B 人民法院 C 合同管理机关 D 仲裁机构或人民法院

招投标与合同管理试卷二及答案

一、单选题(共20小题,每小题2分,共计40分,请将答案填在选择题答题卡上) 1、国际上把建设监理单位所提供的服务归为( A )服务。 A.工程咨询 B.工程管理 C.工程监督 D.工程策划 2、建筑市场的进入,是指各类项目的( B )进入建设工程交易市场,并展开建设工程交易活动的过程。 A.业主、承包商、供应商 B.业主、承包商、中介机构 C.承包商、供应商、交易机构 D.承包商、供应商、中介机构 3、一项工程采用邀请招标时,参加投标的单位不得少于(B )家。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 4、应当招标的工程建设项目在( B )后,已满足招标条件的,均应成立招标组织,组织招标,办理招标事宜。 A.进行可行性研究 B.办理报建登记手续 C.选择招标代理机构 D.发布招标信息 5、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公共安全的公用事业项目的是( A )。 A.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通信项目 B.供水、供电、供气、供热等市政工程项目 C.商品住宅,包括经济适用住房 D.科技、教育、文化等项目 6、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标,甲单位为施工总承包一级资质,乙单位为二级资质,则该施工联合体应按( B )资质确定等级。 A.一级 B.二级 C .三级 D.特级 7、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则,根据施工图纸计算工程量,提供给投标单作为投标报价单基础。结算拨付工程款时以( B )为依据。 A.工程量清单 B.实际工程量 C.承包方报送的工程量 D.合同中的工程量 共9页第1页

招投标与合同管理习题

《招投标与合同管理》练习题 一、单项选择题:(每小题2分,共40分) 1.某工程双方按口头协议委托的施工任务,但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,此时应当认定()。 A.尚无合同关系 B.合同没有成立 C.合同已经成立 D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式,故发包人不承担责任 2.合同一方的当事人的法人合并后,原法定代表人签订的合同()。 A.无效 B.变更 C.有效 D.终止 3.委托监理合同中不属于监理人义务的内容是()。 A.负责施工合同的协调管理 B.负责外部关系的协调 C.认真勤奋地工作 D.不得泄露申明的秘密 4.招标确定中标人后,施工合同协议书内注明的合同价款应为()。 A.评标委员会算出的评标价 B.招标人编制的标底价 C.中标人的投标价 D.施工图预算价 5. 图纸会审和设计交底应由()组织。 A.发包人 B.承包人 C.监理人 D. 设计人 6.如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要求,则()。 A.只需经过发包人的同意即可 B.只需经过工程师的同意即可 C.需经过发包人的同意,同时也应提请工程师同意 D.任选发包人和工程师同意都行 7.下列关于竣工结算程序说法正确的是()。 A.工程竣工验收报告经发包人认可后14天,承包人向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料

B.发包人自收到竣工结算报告及结算资料后14天内进行核实,给予确认或提出修改意见 C.承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。施工合同即告终止 D.承包人收到竣工结算价款后28天内将竣工工程交付发包人,施工合同即告终止 8.施工中承包人要求使用特殊工艺,经工程师认可后实施,应由() A.发包人申办理申报手续,发包人承担相关费用 B. 发包人申办理申报手续,承包人承担相关费用 C. 承包人申办理申报手续,承包人承担相关费用 D.承包人申办理申报手续,发包人承担相关费用 9.按照施工合同示范文本规定,当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛时,应按()顺序解释。 A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书 B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书 10.依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定,下列说法()不正确。 A.预付款的金额不少于合同价22% B.要获得动员预付款,承包商应提供履约保函和预付款保函 C.预付款保函金额要大于预付款额 D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10%的月开始扣回预付款 11.因发包人的原因要求解除合同,当设计工作不足一半时,应该()。 A.不退定金 B.按设计费一半支付 C.按全部设计费支付 D.不支付设

《工程招投标与合同管理》课后习题答案

一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 C B C A A B D B D C C B B C A 二、多选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 ABD BCE CDE BCDE BC ABD ABC ABC ABCD ABCE 三、案例分析 1、(1)施工招标应具备以下5个条件: 1)招标人已经依法成立。 2)初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准。 3)招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,已经核准。 4)有相应资金或资金来源已经落实。 5)有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。 (2)建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下: 1)建筑业企业应具备的条件。根据《建筑法》规定,从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件:有符合国家规定的注册资本;有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员;有从事相关建筑活动所应有的技术装备;法律行政法规规定的其他条件。 2)建筑企业的资质管理。《建筑法》明确规定:从事建筑活动的建筑企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩条件,划分为不同的资质等级,经资质审查合格,取得相应等级的资质证书后,方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。建筑施工企业划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。 获得施工总承包资质的企业,可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工,也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。 获得专业承包资质的企业,可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工,也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。 获得劳务分包资质的企业,可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。 2、(1)本案例中,招标人编制资格预审文件中,采用“在对企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察的基础上进行综合评议,确定投标人名单”的做法实际上没有载明资格审查的标准和方法,违反了《工程建设项目施工招标投标办法》第18条对资格预审文件编制的要求。 (2)资格审查委员会存在以下三方面不正确的做法: 1)审查的依据不符合法规规定。在详细资格审查过程中,审查委员会没有依据资格预审中确定的资格审查标准和方法对资格申请文件进行审查,如审查委员会没有对申请人技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场情况等审查因素进行审查。又如子阿没有证据的情况下,采信了某个申请人“爱打官司,合同履约信誉差”的说法等;同时审查过程不完整,如审查委员会仅对末位申请人进行审查,而每对其他7位投标人的企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察进行审查就直接确定其为通过资格审查申请人的做法等。 2)对申请人实行了歧视性待遇,如认为区县级施工企业实力差的做法。 3)以不合理条件排斥限制潜在投标人,如“采用抓阄的方式确定最后一个不通过资格审

建筑工程招投标与合同管理试卷

一、判断题(共10道试题,共20分。) 1.建设工程项目标的小,技术复杂、专业性强、潜在投标人少的项目,军事保密项目等,一般可以采用公 开招标的方式。(A) A.错误 B.正确 满分:2分 2.投标有效期指从投标开始日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间,这个期限应在投标须知内 予以明确。(A) A.错误 B.正确 满分:2分 3.通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业,淘汰总分低的投标者。(A) A.错误 B.正确 满分:2分 4.有标底招标和无标底招标的内涵的差别在于:一是招标单位在招标过程中是否编制标底;二是评标时是 否以标底作为基准对投标单位的报价进行考评。(B) A.错误 B.正确 满分:2分 5.招标文件是招标过程中最重要的法律文件,是投标人准备投标文件和参加投标的依据,是评标委员会评 标的依据,也是订立合同的基础。(B) A.错误 B.正确 满分:2分 6.标底是招标人编制的招标项目的预期价格。招标工程的标底按定额编制,反映行业最高水平。(A) A.错误 B.正确 满分:2分 7.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括:编制招标相关文件,组织资格预审,召开标前 会议,开标、评标和定标。(A) A.错误 B.正确 满分:2分 8.招标机构的主要职责是拟定招标文件,组织投标、开标、评标和定标工作等。(B) A.错误 B.正确 满分:2分 9.根据《中华人民共和国招标投标法》第九条规定:“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,应当(先履行审批手续,取得批准)。关于资金或者资金来源是否落实问题,可不在招标文件中载明。” (A) A.错误

工程招投标与合同管理考试题库参考答案

昆明工业职业技术学院《工程招投标与合同管理》考试题库 一、单选 1.施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求( A )赔偿。 A、施工企业 B、施工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员 2.下列财产中,( A )不得抵押。 A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具 3.邀请招标的邀请对象的数目不应少于( B )家。 A、2、 B、3 C、5 D、7 4.合同争议的解决顺序为( A ) A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁 5.根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是( C )。 A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验 6.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( B ) A、停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期 B、停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期 C、停工责任在承包人,因为工程师不及时做出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任 D、停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延 7.FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”,是指( A )。 A、工程保修期 B、承包商的施工期 C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限 D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间 承包为此分包商向承包商提出索赔。由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,8. 商( C ) A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理,先行支付后再向业主索要 C、不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告 9.施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误,承包商为此事件提出的索赔属于应( D )。 A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期

招投标与合同管理试卷及答案A教程文件

课程名称:工程招投标与合同管理测试题一 一、单项选择题(每小题1.5分,共30分) 1、《中华人民共和国招投标法》于(D)起施行。 A、1997.11.1 B、1998.3.1 C、1999.8.30 D、2000.1.1 2、《中华人民共和国招投标法》规定,依法必须招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于(A)。 A、20 B、30 C、10 D、15 3、下列关于合同文件的表述,不正确的是(D)。 A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体 B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款 C、合同文件之间应能相互解释、互为说明 D、专用条款与通用条款是相对立的 4、评标委员会成员中,成员人数为(C)人以上单数,其中经济、技术专家不得少于成员总数的()。 A、3,3/4 B、3,2/3 C、5,2/3 D、5,3/4 5、招标投标活动的公开原则首先要求(A)要公开。 A、招标活动信息 B、评标委员会成员名单 C、工程设计文件 D、评标标准 6、承包人在索赔事件发生后的(C)天以后,应向工程师正式提出索赔意向通知。 A、14 B、7 C、28 D、21 7、在必须进行招标的工程建设项目中,施工单项合同估算价在(C)人民币以上的,必须进行招标。 A、20万元 B、120万元 C、200万元 D、2000万元 8、索赔是指在合同的实施过程中,(D)因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后,向对方提出的补偿要求。 A、业主 B、第三方 C、承包商 D、合同当事人一方 9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。 A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位 B、工程分包后,总承包人不再对分包工程承担任何责任 C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商 D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位 10、某工程投标总价为500万,则投标保证金最高不超过(C)万元。 A、10 B、20 C、50 D、100 11、招标人采用邀请招标的方式,应当向(B)个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。 A、二 B、三 C、四 D、五

工程招投标与合同管理练习题

工程招投标与合同管理课程 练习题(一) 一、单项选择题(每题给出四个备选项,其中只有一个选项是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。) 1、根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的( C ) A. 5% % C. 20% % 2、中标单位确定后,招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。 A.5 B.7 C.10 D.15 3、关于评标委员会成员的义务,下列说法中错误的是( B)。 A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务 B.评标委员会成员可以私下接触投标人,但不得收受投标人的财物或者其他好处 C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况 D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况 4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令,导致施工费用增加,则( A )。 A.业主承担相应的费用 B.业主从监理费中支付给承包商 C.监理工程师承担相关费用 D.承包商执行的是无效指令,不能得到相应的费用补尝 5、需要对施工图设计进行修改时,应经( D )批准。 A.监理工程师和业主 B.监理工程师和初步设计原批准单位 C.监理工程师和上级主管部门 D.监理工程师和原设计单位 6、由于变更需要重新确定价格,而业主与承包商的意见又不能统一时,( A )有权确定一个价格作为执行价格。 .业主 B.监理工程师 A. C.承包商 D.定额站 7、某隐蔽工程施工部位,承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求,则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。 A.业主 B.监理单位 C.承包商 D.业主的项目经理部 8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。 A.是否进行资格预审 B.是否组织现场考察 C.是否解答投标单位的质疑 D.是否公开开标 9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准,该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后,作为样品与采购方签订水泥供应合同,则该合同属于( A )签订的合同。 A.采取欺诈手段 B.采取胁迫手段

招投标与合同管理试卷(B)

XXX学校2015-2016学年下学期 《建设工程招投标与合同管理》期末试卷(B) 班级:学号:姓名: 一、单项选择题(本大题共10题,每小题2分,共20分). 1.邀请招标的邀请对象的数目不应少于()家。 A、2、 B、3 C、5 D、7 2.合同争议的解决顺序为() A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁 3.施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求()赔偿。 A、施工企业 B、施工企业的法定代表人

C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员 4.监理招标主要是对监理单位()的选择。 A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备 5. 根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是()。 A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验 6.在工程建设监理活动中,监理单位是() A 业主的代理人 B 业主的委托人 C 施工合同的当事人 D 绝对独立的第三人 7.中标的承包商将由()决定。

A 评标委员会 B 业主 C 上级行政主管部门 D 监理工程师 8.与邀请招标相比,公开招标的最大优点是( )。 A.节省招标费用 B.招标时间短 C.减小合同履行过程中承包不违约的风险 D.竞争激烈 9.工程分包的说法错误的为() A 是违法的 B 是从工程承包人承担 C 是允许的 D 非发包人同意, 承包人不得将承包工程的任何部分分包 10.合同价款可以有多种约定方式,其不包括() A、固定价格合同 B、可调整价格合同 C、固定价格加酬金合同 D、成本加酬金合同 二、多选题(本大题共6小题,每小题 4 分,共24分。在每小题给出的五个选项中,有二个及以上是符合题意的,把你所选的选项前面的字母填在题后的括号内。全部选对该小题得满分,少选、多选、错选、不选该小题均为0分。) 1.必须进行招标的项目包括()。 A 私人投资的高级别墅 B、外国老板投资的基础设施的项目

工程项目招投标与合同管理课后习题与答案

第一章绪论 一、课后习题 1 、简述项目、建设项目、施工项目概念 答:项目:一种在规定的时间由专门组织起来的人员完成的一次性工作 建设项目:是一种投资行为和建设行为相结合的投资项目 施工项目:由企业自工程施工投标开始到保修期满为止的全过程中完成的项目。 2、为什么要推行项目管理 答:是为了达到预期的使用功能,在一定约束条件下对建设项目各个方面进行决策,计划,组织,协调,控制等一系列活动的总称。 3、建设项目管理和施工项目管理有什么区别? 答:管理任务:施工项目管理(生产出建筑产品,取得利润) 建设项目管理(取得符合要求的,能发挥应有效益的固定资产)管理容:施工项目管理(从投标到交工为止的全部生产组织和管理及维修) 建设项目管理(投资周期和建设全过程) 管理围:施工项目管理(合同围施工) 建设项目管理(可研报告全部容) 管理主体:施工项目管理(施工企业) 建设项目管理(建设单位或其咨询单位) 4、简述施工项目管理的主要工作容? 答:编制“项目管理规划大纲”“项目管理实施规划” 项目进度控制,质量控制,安全控制,成本控制,材料管理,机械设备管理, 技术管理,资金管理,合同管理,信息管理,现场管理,组织协调,竣工验收, 考核验收,考核评价,回访保修 5、简述经营管理在项目管理中的重要意义? 答:经营是市场经济的产物,指为实现一定的经济目的而进行的筹划活动,施工项目经营管理是建筑企业经营的具体表现,是建筑企业获取任务的基础。 6、为什么要学习招投标和合同管理? 答:为了规招投标活动,保护国家利益,社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益,提供经济效益,保证项目质量。 7、建筑市场的构成要素有哪些? 答:建筑市场主体,建筑市场客体,建筑市场运行机制。 8、与建筑企业经营管理关系较密切的法律法规有哪些? 答:建筑法、招投标法、合同法、建筑工程管理条例

《项目招投标与合同管理》(练习题-含答案)

《项目投标与合同管理》练习题 一、判断改错题 1.中标通知书发出30天内,中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。(√ ) 2.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。(×)以大写金额为准。 3.建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成,并附有三个附件。(√ ) 4.FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期,是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起,至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。(×)合同有效期改为施工期。 5.工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后,应在28天内给予答复,否则视为对方索赔要求已经认可。(√ ) 6.FIDIC合同条件中规定,业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。(√ ) 7.承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告,则失去对该事件请求的索赔权利(√) 8.在承包商提出的费用索赔中,是以实际损失为依据,因此其索赔金3额额均不应包括利润。(×)因此其索赔金额也可暴扣利润 9.FIDIC合同条件,监理工程师有权批准工程分包(√ )。 10.FIDIC合同条件规定,诉讼是解决合同争议的最终方式(×)。仲裁是 11.《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。(×)不是 12.工程招标必须采用公开招标方式(×)。或邀请招标 13.《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后,双方的权利和责任也即终止(×)。不立即终止 14.某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照,依法可以承包工程。因此,分公司是一个独立的企业法人。(×)分公司不是一个独立的企业法人 15.经济合同当事人之间发生纠纷时,双方可以约定:请求仲裁或向法院起诉,二者只能选其一。(√ ) 16.要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。(×)要约改为邀约邀请。 17.违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。(√ )

06289工程招投标与合同管理

工程招投标与合同管理-06289 1什么是民法? 民法是调整平等民事主体的自然人、法人及其他非法人组织之间人身关系和财产关系的法律规范的总称,是法律体系中的一个独立的法律部门。 2《民法通则》的基本原则有哪些? (1)平等原则,即自然人的民事权利能力一律平等,民事主体在民事法律关系中法律地位平等,平等地受法律保护,在适用法律上一律平等。(2)自愿原则,即民事主体在从事民事活动时,体现自己的意志,作真实意思表示,通过自己的内心真实意愿来设立、变更和终止民事法律关系。(3)公平原则,即在民事活动中以利益均衡作为价值判断标准,用来衡量民事主体之间的物质利益关系,确定民事主体的民事权利义务及民事责任承担等。(4)等价有偿原则,即取得他人财产利益或得到他人劳动服务,均应向对方支付对等价款或酬金。(5)诚实信用原则,即民事主体在为民事行为时应言行一致,表里如一,信守诺言。(6)禁止权利滥用原则,即民事主体在进行民事活动中必须正确行使民事权利,遵守法律和国家政策,不得损害他人和社会公共利益。 3法人成立的条件中有自己的名称,组织机构和场所表示的是什么? 法人的名称是其拥有独立人格的标志,也是区别于不同法人的标志,法人的名称权是财产性的权利,除了享有专用权之外,还可以转让、出卖。 4联营有哪几种形式? 联营有(法人型联营、合伙型联营、协作型联营)三种形式。 5什么是民事法律行为? 民事法律行为是公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法

行为。 6代理分为哪几类? (委托代理、法定代理、指定代理)三种。 7什么是民事权利? 民事权利是民事主体依据民事法律取得的可以实施一定行为或获取一定利益的法律资格。 8什么是债? 债具有(债的主体、债的内容、债的客体)三要素。 9什么是人身权? (健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权)等具体的人身权利。 10民事责任分为哪几种? (违约责任)和(侵权责任)。 11什么是诉讼时效,其分为哪几种? (普通诉讼时效)和(特别诉讼时效)之分。 12合同法的基本原则有哪些? 1、平等、自愿原则合同法的平等原则指的是当事人的民事法律地位平等。 2、公平、诚实信用原则当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。 3、遵守法律、不得损害社会公共利益原则当事人订立、履行合同,应当遵守法律、行政法规,尊重社会公德,不得扰乱社会经济秩序,损害社会公共利益。 4、合同具有法律约束力的原则依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。 13什么是合同形式且有哪几种形式?

土木《招投标与合同管理》试卷A答案

二○一一级第 三 学期《招投标与合同管理》试卷(A )答 案 考试方式 闭卷 适用专业 (考试时间:90 分钟) 一、单项选择题 (每题1分,共10分) 1、施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求( A )赔偿。 A 、施工企业 B 、施工企业的法定代表人 C 、施工企业的项目经理 D 、具体的施工人员 2、下列财产中,( A )不得抵押。 A 、土地所有权 B 土地使用权 C 、房屋 D 、交通运输工具 3、邀请招标的邀请对象的数目不应少于( B )家。 A 、2、 B 、3 C 、5 D 、7 4、合同争议的解决顺序为( A ) A 、和解—调解—仲裁—诉讼 B 、调解—和解—仲裁—诉讼 C 、和解—调解—诉讼—仲裁 D 、调解—和解—诉讼—仲裁 5、监理招标主要是对监理单位( B )的选择。 A 、报价 B 、能力 C 、监理人员数量 D 、设备 6、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间,此工作内容应属于( B ) A 、正常工作 B 、附加工作 C 、额外工作 D 、义务工作 7、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是( C )。 A 、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施 工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B 、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确 C 、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D 、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验 8、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定,设计人应( D ) A 、没收全部定金补偿损失 B 、要求发包人支付双倍的定金 C 、要求发包人补偿实际发生的损失 D 、要求发包人付给合同约定设计费用的50% 9、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为,从( C )的日历天数计算。 A 、合同签字日起按投标文件中承诺 B 、合同签字日起按招标文件中要求 C 、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D 、合同约定的开工日起按招标文件中要求 10、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( B ) A 、停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期 B 、停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期 C 、停工责任在承包人,因为工程师不及时做出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任 D 、停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延 11、材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应( B )。

招投标与合同管理试卷A(答案)

江西建设职业技术学院2007—2008学年第一学期期末考试《招投标与合同管理》课程试卷A卷(供造Z0601班使用) 班级:学号:姓名: [注意]:本试卷采取闭卷形式,共5大题, 4页。满分为 100 分。 一、单项选择题(本大题共10题,每小题2分,共20分). 1.投标文件一般情况下( B )附带条件。 A.都带 B.不能带 C.上级批准可带 2.设备采购招标投标所采用的国内有限竞争性招标类似于( B )。 A.公开招标 B.邀请招标 C.议标 D.直接发包 3.单项金额在( A )万元以上的设计项目必须招标。 A、50 B. 100 C. 200 D. 3000 4.公开招标在开标时,应当由( C ) A.招标监督机构主持,所有投标人自愿参加B.招标监督机构主持,投标人自愿参加C.招标人主持,所有投标人均应参加 D.招标人主持,投标人自愿参加 5.据施工合同示范文本规定,因承包人的原因不能按期开工,( A )后推迟开工日期. A.需承包人书面通知工程师 B.应经建设行政主管部门批准 C.应经工程师批准 D.需承包人书面通知发包人 6.依据施工合同示范文本,当施工过程中发生不可抗力,致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失,该损失应由( A )承担. A.发包人 B.承包人 C.设备供应人 D.发包人和承包人分别 7.在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是( C )招标.

A.施工 B.设备采购 C.设计 D.材料采购 8.施工合同示范文本通用条款规定,在施工过程中,因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误,应当按照( C )处理. A.增加的费用由承包人承担,延误的工期不予顺延 B.增加的费用由承包人承担,延误的工期相应顺延 C.增加的费用由发包人补偿,延误的工期相应顺延 D.增加的费用由发包人补偿,延误的工期不予顺延 9.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按期完成,则建设单位可以要求( A )承担责任。 A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理 10.在建设工程招标中,承包商现场考察的费用由( B )承担。 A.业主 B.承包商 C.监理单位 D.业主和承包商共同 二、多选题(本大题共6小题,每小题 4 分,共24分。在每小题给出的四个选项中,有二至四个是符合题意的,把你所选的选项前面的字母填在题后的括号内。全部选对该小题得满分,少选、多选、错选、不选该小题均为0分。) 1.建筑市场的主体是( ABC ). A.业主 B.承包商 C.工程咨询服务机构 D.建筑产品 2.国际承包工程的合同计价方式有( BCD ) A.BOT B.固定总价 C.单价合同 D.成本加酬金 3.法人应当具备的条件( BCD ) A.有行政主管部门的明确授权B.有必要的财产和经费 C.有自己的名称,组织机构和场所D.能够独立承担民事责任 4.在代理中,通常涉及三方关系人,即( ACD ) A.代理人B.利益相关人C.被代理人D.第三人 5.公开招标的程序分为:建设项目报建,编制招标文件,开标、评标和定标外还有( BCD )。 A.发投标邀请书 B.资格预审 C.发放招标文件 D.签订合同

相关主题