编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
电力安装承包的合同范本
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与
义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用
时请详细阅读内容。
甲方：XX集团电力建设有限公司
签约地点：
乙方：
签约时间：
经甲乙双方友好协商就“XXX”项目事项达成如下协
议：
一、项目名称：“XXX”项目电力安装子项目
二、数虽：以该项目实际工程虽为准备。
三、施工要求：按施工设计图要求施工。
四、质虽标准：按设计图的质虽要求。
五、检测方式：经质虽监督部门验收合格为准。
六、付款方式：预付货款64万，差额按最后工程虽结
算金额为准，多退少补。以转账结算（XXX：工行6222 x XXXXXXXX）
七、价格：350元/平方米确定
八、安全责任问题：施工安全由甲方负责
九、其他约定事项：
1、本合同一式两份，双方各执一份均具法律效力。
2、供需双方签字本合同生效。
3、凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方
应协商解决，协商不成时，通过合同签订所在地人民法院提起诉
讼解决。
甲方：XX集团电力建设有限公司
乙方：
联系电话：
联系电话：
委托代表人：
委托代表人：
最新电力施工合同范本3篇 最新电力施工合同范本3篇 发布时间：2020-03-25 施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。下面给大家分享电力施工合同范本，欢迎借鉴！ 电力施工合同范本1甲方： 乙方： 本着平等互利的原则，按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，协议如下： 一、工程承包内容：空调、暖气管道预埋施工 二、工程地点：济南欧亚大观商都工程部 三、安全：在施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。 四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司(甲方)的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。 五、乙方应认真按照标准规范和要求施工，工程质量达不到约定的标准部分，经甲方发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工费用，工期不予顺延。 六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时，经公司确认后调整合同价格，签订补充协议。 七、价格：本工程量为综合包干价人民币元。 八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。 九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求标准，违反相关规定，后果由乙方自行负责。 十、工期：天。 十一、付款方式：项目工程全部完成并验收合格后，一次性支付全部工程款。 十二、结账方式：乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。 十三、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，甲乙双方签字即生效，付清工程款后自动失效。(以票据为准) 甲方：乙方： 甲方代表：乙方代表： 年月日
电力施工合同范本2甲方: 乙方：***** 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。 第一条工程概况及承包范围 1、工程名称：***行政中心幼儿园10KV配电工程电力线管非开挖110PE线管顶管工程 2、工程地点：***行政三路 3、承包范围：本次110PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容 4、承包方式：包工包料交钥匙工程。 第二条工期 1、本工程工期总天数为：5天。即从20xx年9月13日20xx年9月17日 第三条甲方应承担的工作与责任 1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。 2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。 第四条乙方应承担的工作与责任 1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。 2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。 3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。 4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 简易电力施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 乙方： 根据〈〈中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、白愿、公平和诚实守信的基础上，经友好协商一致，就安装变压器一事，订立该合同。 一、工程内容： 二、工程名称：_______________________________________ 」 三、承包方式：。 四、工程总造价：人民币元（大写元正）, 五、付款方式：。 六、开工日期：。 七、竣工日期：。 八、要求：工程所采用的材料必须是国家标准的合格产品，同时要有产品质量合格证、准用证、生产许可证等所有入网手续；所有材料必须是全新产品，绝对不得使用翻新或假冒伪劣材料；安装人员要具有通过电力部门认可的上岗资质证书，乙方负责施工全过程的安全工作，由于施工管理不善所造成的白身及第三者的安全及经济责任均有乙方承担全部责任，否则按违约条款进行处罚。 九、乙方承担工程的管理及所有费用。 十、免责条款：因不可抗力原因（国家规定的）致使本合同不能
继续履行或造成的损失，甲乙双方互不承担责任。 十一、争议的解决：本合同的履行过程中发生纠纷，应通过协商解决，协商解决不成的，可以向地区人民法院起诉。 十二、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可订立补充条款, 补充条款和附件均为本合同组成部分，与合同具有同等法律效力。 十三、本合同及附件一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。 甲方：（签字盖章）乙方：（签字盖章） 甲方代表：（签字）甲方代表：（签字） 日期：年—月—日日期：年—月—日
电力建设工程施工合同样本 (合同范本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-053604
电力建设工程施工合同样本(合同范本) 第一章一般条款 甲方：_________ 乙方：_________ 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称 1．工程地点：_________。 2．工程内容：_________。 3．工程性质：_________。 4．承包范围：_________。 二、批准单位
1．批准文号：_________。 2．业主或主管单位：_________。 三、开工日期 1．竣工日期：_________。 2．总日历工期：_________。 四、质量等级：_________。 五、承包方式：_________。 六、合同价款：_________。 第二条合同文件及解释顺序 一、合同文件的组成和解释顺序 1．本协议条款； 2．本合同条件； 3．洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。 4．_________。 二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。
编号：JZ-202178084 水电承包安装合同范本标准版 Any amendment to this contract shall become effective only by a written agreement by Patry A and Party B. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签约地点：____________________ 签约时间：_____年____月_____日
水电承包安装合同 水电承包安装合同范本 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1.装修施工地点：_____________________________________________ 2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日 3.本项工程预计费用元人民币。 第二条材料供应的约定 1.甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。 3.乙方提供的材料 乙方供应的'水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 乙方自带施工的必须工具（锥子、切割片等），要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。 第三条关于工程质量及验收的约定 1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb50210-xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50327-xx并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他db-35/t98》及《XX市家庭装饰工程质量验收标准》 2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。 3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。 第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定： 1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施 工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
房屋水电承包合同范本5篇 承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定;承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。下面是关于房屋水电承包合同范本5篇，希望对你有所帮助。 房屋水电承包合同范本(1) (以下简称甲方) (以下简称乙方) 兹甲方承建的莲东新区保障房F地块1-1#楼、1-2#楼2-1#楼工程，其中水电安装、消防分项工程以包工、包料形式由乙方承包施工。为明确甲、乙双方权利和义务按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》原则，经双方协商达成如下协议，供双方遵照执行。 一、工程概况： 1、工程地点： 2、详见施工图纸及设计变更图纸。 3、施工日期：以土建与建设单位签订合同工期为准。 4、质量达到优良。 5、十七层 6、工程合同(预算) 二、承包形式：水、电配套施工项目(如甲方承包室外工程及相关水电内容);包工包料(包含所有内业资料、签证资料、验收资料等)。乙方在甲方现场管理人员的指挥，监督管理下保质量、保安全、保工期、独立核算、自负盈亏。除承担应交相关部门的税金(按规定)、公司的管理费6.5%及纯上交甲方管理费用 12%(含本合同中的四点第4条的甲方的费用)，其余均由乙方自负盈亏。 三、承包内容： 1、乙方应完成本程中甲方公司与建设单位签定的建设工程施工合同(含补充协议)中水电安装、消防分项工程所有条款的工作内容。(含材料品牌、价格的结算办法及竣工结算办法的有关规定)。 2、水、电工程的验收费用由乙方自行处理，水电施工中所产生的垃圾应及
时清理，否则由甲方派人清理，发生的费用按两倍计算由乙方承担。 3、工期应严格按照项目部指定的施工进度计划施工，必须满足土建工程的进度要求。乙方在施工中必须配合土建施工，服从甲方、监理、业主合理的指挥，不得延误土建施工，预埋管线必须与钢筋同时验收，若因乙方的水电预埋、安装而影响工期者，经项目部确定后，每天罚款1000元。由乙方在当月进度款中扣除偿还甲方。除此以外，甲方另行派工人施工，其工、料费按两倍计算由乙方承担。交工前乙方无法按甲方要求的工期完成，逾期者每天罚款1000元。 四、工程结算方式及责任制约定： 1、依据甲方与建设单位签订的建设工程施工合同(含补充协议)条款规定。水电安装分项工程由乙方负责按实办理工程竣工结算至终审完毕。 2、本工程所用的材料，其价格的确定按甲方公司与建设方的主合同规定的方式计算(甲方已提供壹份合同复印件给乙方作为本协议的组成部分)。 3、乙方应履行并分别承担甲方与福建省华航建设工程有限公司签订的项目部责任内部管理合同(甲方已提供壹份合同复印件给乙方作为本协议的组成部分)。 4、甲方向乙方收取水电安装分项工程管理费，按乙方完成的经有关部门审定结算总造价的12﹪(上交甲方的费用)归甲所得。其中含：配合费、垂直运输、外架使用及少量的水泥、沙、石子、施工水、电和预埋用的少量钢筋头等，其他材料也不得有浪费现象，若发现浪费现象者以两倍罚款。水电施工的每道工序完工后含竣工验收前出现的垃圾由乙方负责清理。 五、工程款支付方式： 4、依据甲方与建设方签订的主合同(含补充协议)，乙方必须在每月的15日前向建设方、监理、甲方提交当月完成的工程量报表及下月的进度计划，并附工程量计算表，必要时应附简图。 5、每月的工程进度款按甲方与业主签订的承包合同拨款额度及拨付时间，从工程款转入甲方帐户后三天内扣除上交相关部门的税、上交福建省华航建设工程有限公司的管理费及上交甲方的费用后余下部分为拨付给乙方的工程进度款。 6、乙方在收到甲方的工程进度款时，应保证按时足额支付农民工工资及材料款。若拖欠工人工资及材料款严重者，凭乙方的欠条，由甲方先垫付偿还，其
电力施工合同范本 电力的发明和应用掀起了第二次工业化高潮。那么对于电力施工合同你还了解多少呢？以下是在为大家整理的电力施工合同范文，感谢您的欣赏。 电力施工合同范文一 甲方： 乙方： 受甲方委托，确定该工程由乙方施工，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建筑部颁发的《建设工程施工合同》( GF-91-0201) 结合本工程具体情况，经甲方对乙方资质的审查，乙方具备施工条件，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订如下合同条款，以资双方共同遵守： 一、工程概况： 1、工程名称： 工程地点： 2、 工程性质： 3、 4、工程日期：开工日期： 竣工日期： 5、质量等级：优良( 以建设单位验收结果为准)
二、施工范围及工程量 1、安装VV224< 35mr电缆线160米，？100mn碳素波纹管150米， 电缆沟开挖回填。 2、安装二块（20-80A）三相四线电能表及其相关调试。 3、电力部门所有增容报装手续的办理。 4、征地协调。 三、工程价款及付款方式： 1 、本工程总价款为元整。 2、付款方式：合同签订后，甲方一次性将全额工程款付给乙方。 四、甲方职责 1 、图纸会审和施工安全技术交底：各工序开工前。 2、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解决施工中的有关问题，进行施工质量监督检查。 3、根据国家现行规范组织工程验收。 4、协助施工单位抓好安全文明生产。 5、监督检查施工的安全质量情况。 五、乙方职责 1 、组织施工作业人员按期进入施工现场。 2、按施工图纸和甲方技术要求，进行施工安装。2
电力安装合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的电力工程达成以下协议。 第一条：工程概况 1、工程地点: 2、工程承包方式：承包人包清工。 3、工期_____ 年 ____ 月_____ 日至____ 年_____ 月_____ 日 4、合同价款：本合同工程预算造价人民币______________ 元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。 第二条：关于材料供给的约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。 第三条：关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001 和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001 并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。 4、本工程由________ 方设计施工方案。 第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定 1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。 4、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价 格加倍赔偿。 第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定 1、布局开槽完工后，支付工程款的50％给乙方，水电完工后支付工程款的30％，整体竣工验收合格后支付20 ％。 2、双方款项住来均应出具收据。 3、工程结算方式：电路_____ 米 4、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；2、电施工穿墙、打孔、切割；4、开关插座面板安装； 5、小五金的安装； 6 后期灯具的安装；7、其他收费项目另计。 第六条：纠纷处理 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。 第七条：全同的变更和解除 1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款％支付违约金，并办理终止合同手续。 2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。 第八条：其它约定 1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。 2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48 小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。 第九条：附则
水电安装合同范本 1、水电安装合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1、工程地点： 2、工程承包方式：。 3、工期：20XX年月20XX年月日止。 4、合同价款：本合同工程预算造价人民币（大写），若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。与业主结算下浮13%作甲方管理费。 5、A、工程量确定方式（按以下先后顺序执行）： 1、按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。 B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式： 1。合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用； 2。合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。 3。当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求（发出指令）后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的
增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。 4。由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。 5。xx由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。 6。xx当甲方提出的施工方案有变更时，乙方不得以甲方尚未审批其对应的变更价款及工程量而拒绝进行变更工程的施工，否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由乙方承担。 7。xx凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的，均须转变成设计变更后才能作为调整合同价款的依据。 8。xx在变更实施过程中，乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发生的情况，以此作为将来费用结算的依据，否则甲方可以拒绝计量，甲方无须支付相关费用，费用由乙方自负。 第二条xx关于材料供给约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。 2、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。 3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。 第三条xx关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》和《装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
水电安装承包合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1．施工地点：闻喜县信达花园二期16#、17#楼（原工具厂） 2．工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日 3．本项工程预计11000平米，结算价格为15元/平方米（建筑面积）。工程总价约为：165000元。 第二条材料供应的约定 1．甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。 2．甲方采购供应的材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款
的双倍补偿给甲方。 第三条关于工程质量及验收的约定 1．本工程应严格参照《山西省装饰装修工程质量标准及其他DB-35/T98》及《运城市装饰工程质量验收标准》 2．由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。 第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定： 1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。 2、甲方现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。 3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。 4、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。 5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：1. 工程款付款方式： 主体工程布管完成后支付工钱人民币叁万,线盒、表箱、下水、上水完工后支付工钱人民币伍万, 穿线按安装进度分两次支付。 2. 乙方承包内容： 1）．水电开槽、布管、穿线、埋盒
电力工程施工合同范本(通用版)2篇Model contract for power engineering construction (general version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
电力工程施工合同范本(通用版)2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：电力工程施工合同范文 2、篇章2：电力工程施工合同模板标准版 篇章1:电力工程施工合同范文 工程名称：xx工程 发包单位：xx 承包单位：xx 甲方：xx 乙方：xx 工程项目名称：xx 工程项目地点：xx
计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的 实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海 南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进 行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《xxx有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
最新水电承包合同范本5篇 承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格,由双方通过谈判,以合同形式确定;承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务,并受法律保护的契约性文件.下面是关于水电承包合同范本5篇,希望对你有所帮助. 水电承包合同范本(1) 甲方:身份证号码: 乙方:身份证号码: 质量是生命,安全出效益.为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同: 一承包方法: 1承包形式:单包,即包工不包料. 2工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设.文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围. 3承包价格,按国家招标建筑平方每平方米元.按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定. 二工程进度:按甲方及业主要求,总工期天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约. 三质量上:项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格,争创优质主体.乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满. 四安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故.乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任. 五甲方负责一定的照明用电费用,其他超出的用电费用由乙方自理. 六文明卫生 1现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业
YOUR LOGO 电力施工合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
电力施工合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程范围：；（详见施工图纸内容）； 4、承包方式：_. 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容） 二、合同工期及工期延误 1、开工日期：xx年xx月xx日，竣工日期xx年xx月xx 日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）； 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之__的违约金，算至验收合格之日； 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：
a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件； b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行； d设计变更或工程量增加； e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时； f不可抗力； g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写￥. 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 电力工程施工合同书(合同范 本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other
电力工程施工合同书(合同范本) 甲方：玉树xxxx水务局 乙方：青海省xxxxxx限责任公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，玉树州水务局将玉树县结古镇禅古新村0.4kV～10kV线路工程承包给青海省水利水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况：0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装 一、工程名称：玉树县禅古新社区水利配套基础设施（供电）工程 二、工程内容： 0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程 三、工程地点：玉树县结古镇禅古新村
四、设计单位：青海省水利水电勘探设计院 五、工期： 2020年月日至2020年月日 五、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准 六、合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定 （￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一、合同语言：汉语 二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。 三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一、甲方项目负责人： 二、乙方项目负责人： 三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。 四、监理工程师代表：
水电安装施工承包 合同书 工程名称： 发包方： 乙方： 签订日期：年月日 建筑水电安装工程承包协议书
发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑工程承包合同条款》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，双方对本工程有关事宜协商一致，甲方将该工程：项目的水电安装工程承包给乙方施工，达成以下协议条款。 一．工程概况： 工程名称： 工程地点： 施工内容： 二、工期进度要求： （一）开工日期：年月日 （二）总（日历）工期：个月 （三）具体工期，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 三、承包方式与范围： （一）承包方式： （二）承包范围： 1. 图纸范围内的所有室内的水电安装工程（包工包料）。 2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。 3.夜间施工乙方必须派专人值班。 四、承包价格 1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法： a、_按定额计价方式计价：建筑、装饰及安装等工程按《2017年山东省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《2017年山东省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《2017年山东省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《2017年山东省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。 b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，
则按有关政策性文件执行 2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。 3﹑人工调差按总承包合同执行。 4、甲方按照水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方。 5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方。 6、材料送检费用由乙方负责。 五、工程质量要求 1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。 2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。 3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。 4.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。 5.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。 6对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。 7.保修期为一年。 五、施工工期 1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。 2、工期延误 （1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。 （2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担； （3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。 六、安全施工要求 1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。 2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。 3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。 4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。 5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。 七、付款方式：进度款支付按照每层完工付款 1、乙方每月25号报当月工程进度，甲方在次月5号前支付乙方进
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 关于水电安装承包合同标准范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 乙方： 质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同： 一承包方法： 1 承包形式：双包，即包工包料。 2 工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。 3 承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求。 二工程进度：按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。 三质量上：项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。 四安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方(承包人)负责，甲方不承担任何责任。 五甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。 六文明卫生 现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。 七罚款制度
电力施工合同书 （**********楼10KV配电工程） 建设单位：**********地产有限公司 施工单位：*****************公司
电力施工承包合同书 建设单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程法规》、《电力行业标准》、《电力安装工作规程》及国家电网的相关法律法规和有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，甲方将**********楼建设项目的电力安装工程承包给乙方，制定以下条款： 一、工程名称：***************楼10KV配电工程 二、工程地点：************ 三、工程内容： （公变部分）以甲方采用供电公司居民用电方案为基础，向供电公司提供用电方案的申请及供电设计和施工；工程内容如下：从取10KV 电源始端至建筑各住户低压配电箱计量装置前的所有内容。包括：按
甲方提供的住户数配置单位面积的供电容量（按国家商房规定），并以为据向供电公司报装，满足住宅小区的供电容量设备，办理住宅小区每户的用电资料及计量表和资料；设备要有国家电网入网许可证及供电公司认可，甲方备案；安装位置及方式要提前告知甲方；低压柜至住户表箱配置及施工以供电公司设计图纸为准为准；经甲方允可、协商，方能施工；含土建及电缆井沟道建设。 （专变部分）以甲方采用供电公司商业用电方案为基础，向供电公司提供用电方案的申请及供电设计和施工；工程内容如下：由公变预留专变高压出线柜为10KV电源接入点，接入至专变箱式变电站，低压出线至地下室低压电缆分接箱，电梯双电源切换箱，和消防双电源切换箱。发电机低压出线连接至电梯双电源切换箱，消防及给排水双电源切换箱。（含所有终端配电箱，配套发电机组不在本工程范围内）计量方式采用高供低计。 承包内容：1、**************楼项目的永久性用电工程，由供电公司提供的供电接入点到*********小区配电房及94户三相用户表、86户居民用户表止。 2、所有公变、专变的电力安装工程。其中包含的开关、高压电缆、变压器及高、低压配电柜、户表等所有材料设备、地下室动力（给排水电、消防和公共用电三级电箱接点，发电机组双切换箱、接入电梯房的电缆、低压配电箱、备用照明）。 3、所有土建工程由乙方负责，如有遗漏的子项目分部
简单水电安装合同_水电施工合同范 本 本合同双方签字后生效，未尽事项双方协商解决。今天小编就给大家整理了简单水电安装合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读! 简单水电安装合同1 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 一、工程概况。 1、工程名称:丹江口大坝加高右岸施工营地房屋综合楼、A、 1.1、工程地点：本工程位于丹江口水利枢纽右岸
1.2、工程内容：水电材料进场后卸车、制作安装、有序堆放和废料整理。 1.3、承包范围：单包工形式，即包施工工具、生料带、胶水、胶布、施工照明用灯罩、灯管等。 2、开工日期： 竣工日期： 总日历日期： 3、质量等级：国家标准合格等级。 4.1合同语言：汉语。 4.2适用法律法规：国家、部门和地方法律、法规。 4.3适用标准、规范：国家现行建安施工及验收规范和工程质量、评定标准。 5、图纸。 5.1图纸提供日期：进入施工现场当日 5.2图纸提供套数：壹套 二、甲乙双方驻工地代表及相互职责划分。
1、甲方驻工地代表及委派人员名单： 2、乙方驻工地代表及委派人员名单: 3、甲方工作。 ①施工场地具备开工条件和完成时间的要求：自施工合同签定之日起1日之内。2快速有效的处理好施工现场的水、电管线和材料到位，积极协调现场事物。 4、乙方工作。 技术交底制度，提供安全生产各种防护器具;做好施工安全防护工作，按有关规程操作。由于乙方的操作 2不得使用电炉和电炒锅等一类厨房用具，一经发现将立即勒令停止使 ③施工班组各个成员安全帽不戴者罚款100～500元;所属班组的食堂、宿舍卫生不清洁罚款200元，按项目部要求统一着装，违者每次罚款50元。 三、工程质量要求及工程施工进度要求 1、工程质量等级：合格以上标准;