咨询服务协议
协议编号：x
签订日期：
签订地点：
甲方：浙江ccz能源有限公司（下称“委托人”）
乙方：上海xx新能源科技有限公司（下称“居间方”）
甲乙双方友好本着互惠互利平等的原则，就乙方为甲方提供居间服务依法达成如下协议：
一、委托事项
甲方委托乙方为目标项目的相关事项提供居间服务，负责与目前客户签订合同能源管理协议，并执行相关协议，收取电费及相关政府补贴；
乙方依据本协议的约定提供相关技术咨询服务并获得服务费。具体服务要求：
1、向甲方提供关于屋顶及屋顶所有人目标客户的重要信息，协助甲方对屋顶的实际情况进行实地考察；
2. 积极向目标客户积极宣传、维护甲方公司产品和服务形像；
3. 引荐甲方和目标客户直接洽谈，并最终促成甲方与目标客户签订该工程项目的屋顶光伏项目合同。
4、其他：乙方应配合并协助甲方办理项目所需的各项手续，如项目备案手续、并网发电手续等。并负责保持与目标客户的联系及沟通，确保甲方可以顺利拿到办理项目备案所需的各项屋顶资料等，包括但不限于相关的产权证明，租赁证明等。否则，甲方有权拒绝支付乙方咨询服务费。
二、咨询服务费支付方式和时间
1、如在乙方居间服务下，甲方与目标客户正式签署屋顶电站合作合同后，甲方向乙方支付居间服务费；
1）目标项目（ccz电气自动化设备有限公司300千瓦项目），对应居间服务费为以每瓦0.05元(含税)计算，具体以实际装机容量计算。如遇政策调整，甲方应及时通知乙方，经双方友好协商重新签订咨询服务合同和施工合同。
2、支付方式：在甲方及成立的项目公司与目标客户签订项目合作合同（合
同能源管理协议）,项目经有权政府部门成功备案或核准以及项目取得电力公司接入批复许可后10日内，甲方支付乙方相应项目服务费的25%；项目进场施工后10日内，甲方支付乙方项目服务费的25%；项目施工完成，并网成功后10日内，甲方支付乙方相应项目服务费的50%。甲方付款前乙方需提供6%税率增值税专用发票。如上述任何一个阶段的条件未达成的，则甲方无须支付该相应阶段所对应的咨询服务费。本协议最终具体付款金额根据实际的装机容量确认。
3、甲方仅按上述约定支付服务费，无须支付任何其他费用；乙方因开展居间服务活动所产生的全部费用及成本均由其自行承担。本合同项目甲方及项目公司最终没有成功签订合作合同的，甲方不支付乙方任何费用。
4、如就甲方与目标客户订立的合同，在合同履行过程中，因甲方确认屋顶不适宜建立电站或第三方原因或政府规划等等原因而被提前解除的，乙方应当在收到甲方通知后就该对应部分的服务费退还甲方。如逾期退还的，每日按应退金额的千分之五向甲方支付滞纳金。
三、竞业禁止
本协议有效期内，未经甲方书面同意，乙方、乙方的子公司或者乙方的关联公司或控股股东不得在就目标项目另行洽谈或直接或间接协助他人与本协议涉及到的光伏项目业务。如甲方发现乙方、乙方的子公司或者乙方的关联公司或控股股东单独、直接或间接协助他人与第三人洽谈上述项目之事宜的，视为乙方违反本协议的约定，甲方有权立即解除本协议，并要求乙方支付50万元的违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿甲方的全部损失。
四、禁止商业欺诈
若乙方违反诚实信用原则向甲方提供虚假注册登记资料、资质证明、信息或隐瞒事实真相从而欺骗甲方，乙方应向甲方支付违约金，金额为合同服务费总额的百分之十。本条约定不影响乙方按照其他条款约定应承担的违约责任。
五、协议生效及解除
本协议自甲乙双方签章后生效，。甲乙双方应严格执行各自义务，若违约应
赔偿对方经济损失，双方都应该严格遵守协议的条款。但本协议可依据以下原因解除或终止：
1）任何一方违约，造成协议目的无法实现，另一方有权解除协议；
2）本协议目的实现，全部履行完毕；
3）目标客户明确表示不愿意对外合作的。
4）甲方提前3天书面通知，可以解除本协议。
六、其他事项
1、乙方对在提供电站居间服务期间所知悉的甲方信息（无论以书面的、录制的、口头的或以其他媒体或方式记录的）资料（包括但不限于业务计划、合作伙伴、生产工艺、未公开的财务信息）应当予以严格保密，无论甲方信息是否属于口头、书面或其他形式的，也无论甲方是否事先予以声明为保密信息，均得视为甲方的保密信息，也不用用作任何本协议目的之外的其他用途。本保密义务期限为本协议期间及自本协议终止后3年内继续有效。
2、双方在履行本协议过程中若发生争议，应首先通过友好协商的方式解决。若协商不成，应提甲方所在地人民法院诉讼解决。
3、本协议未尽事宜，双方应通过协商，制定书面补充条款加以约定，补充条款与本协议具有相等的法律效力。
4、本协议壹式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
授权代表：授权代表：
电话：电话：
日期：日期：
个人居间佣金协议范本 根据《中华人民共和国》和有关法律法规规定，居间方利用所拥有的市场资源向买方提供报告订立合同的机会，提供订立合同的媒介，并接受买方的委托，如下是给大家整理的个人居间佣金协议范本，希望对大家有所作用。 个人居间佣金协议范本篇甲方： 乙方: 甲方通过乙方的居间服务签订房屋买卖/租赁合同，确认服务信息如下： 一、房屋交易信息： 1、房屋座落：北京市区 2、甲方身份：□出卖人□买受人□出租人□承租人 3、佣金金额： ①居间服务费：人民币（大写）元整（￥元）②权证过户费：人民币（大写）元整（￥元） 二、乙方居间服务的具体内容： 1、提供房屋买卖/租赁信息； 2、提供与买卖/租赁房屋相关的交易流程、交易风险、市场行情咨询； 3、协助甲方对房屋进行实地查验； 4、协助并促成甲方签订房屋买卖合同或者租赁合同； 甲方确认乙方已提供上述1、2、3项服务；甲方签订房屋
买卖合同或者租赁合同，乙方即完成上述第4项服务。 三、乙方权证过户服务的内容：协助甲方办理交易房屋过户手续。 四、甲方承诺于年月日前向乙方支付上述佣金。如逾期支付的，每逾期一日，须按佣金金额的千分之五支付违约金。 甲方（签字）：乙方： 代理人： 签订日期：签订日期 个人居间佣金协议范本篇甲方： 乙方：陕西省神运煤炭经销有限公司 本着友好合作互惠互利的原则，经友好协商，就乙方向甲方推荐的买方（以下简称丙方）向甲方购买煤炭，并甲方委托乙方帮助甲方完成商务谈判等事宜达成如下协议： 一、甲方委托乙方为甲方与丙方就建立购销合作相关事项提供商务谈判及相关服务。甲方授权乙方为与丙方建立购销意向合作的唯一中介代理，并有对本业务的运营状况享有知情权。 二、乙方向甲方提供商务资讯及其他方面的服务的范围包括： 1、利用自己的信息渠道和信息资源与甲方进行沟通和联系，及时了解和获取丙方购买煤炭相关信息和意向； 2、向甲方介绍丙方的基本情况和相关事宜，并将丙方具
甲方（居间人）：_____________________________ 乙方（委托人）：______________________________ 根据《中华人民共和国合同法》，经甲、乙双方友好协商，就甲方为乙方提供居间服务，促成乙方获得目标工程承包事宜，达成如下协议： 一、委托事项 1、________________开发公司（以下称“建设单位”）拟将其XYZ项目的工程（以下简称“该工程项目”）对外招标。乙方自愿委托甲方为其提供居间服务，并使其获得该工程项目一个或分期多个工程标段的中标。 2、甲方接受乙方委托，负责就该工程项目，引荐乙方与建设单位直接洽谈，向乙方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成乙方与建设单位签订该工程项目一个或分期多个工程标段的专业承包施工合同。 3、本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项目的任一工程标段签订了专业承包施工合同。 二、甲方责任和义务 1、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的招标信息及有关招标文件，并积极配合乙方协调整个投标过程中的运作及信息沟通，全力配合乙方制定合理有效的投标文件，尽最大努力帮助乙方逐步入围，直至最后中标，签订工程合同。 2、如果居间成功，甲方应在乙方保证施工质量、进度，并得到建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款。 三、乙方责任和义务
1、乙方应按照建设单位的要求，提供乙方作为投标人证明其具备承担该工程项目的能力，及符合国家或者招标文件对投标人资格条件规定的证明材料，包括但不限于资质证书、营业执照等相关资料。 2、乙方在甲方引荐下负责和建设单位进行合同谈判。 3、如果居间成功，则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 4、如果居间成功，乙方应在施工过程中保证质量、进度，并得到建设单位和监理方的签字认可。 5、如果居间成功，则乙方应按本合同约定，向甲方支付居间报酬。如果未及时支付，则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。 6、乙方须自行承提在投标过程中有关履约保证金，标书制作，联络运作等全部费用。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、居间报酬是指乙方按该工程项目的单个特定工程标段施工合同金额计算或按该工程项目的单个特定工程标段所获取毛利润计算应向甲方支付的报酬。 2、乙方应按该工程项目任一特定工程标段施工合同金额的_____%向甲支付保底居间报酬。当乙方就该工程项目之任一特定工程标段与建设单位进行竣工结算后，如毛利润的_____%超过前述保底居间报酬金额时，则乙方还应向甲方支付该超额部分。 3、居间成功后，乙方应在其与建设单位签订专业施工合同三日内向甲方支付保底居间报酬金额的____%。乙方应在其施工队伍进场后十日内向甲方支付保底居间报酬金额的____%。余额部分按前述规定待乙方与建设单位竣工结算完毕取得全部工程款后五日内全部结清。 4、乙方以现金向甲方支付居间报酬。
介绍项目居间服务协议样本 介绍项目居间服务协议本文档所提供的信息仅供参考之用，不能 作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 合作协议甲方:北京大盟汇信投资管理有限公司法定代表人（负责人）::潘英通讯地址::北京市海淀区长春桥路111号万柳亿城中心 2C2座座1905邮政编码:100089乙方:身份证号:联系方式::甲方与乙方经过友好协商，在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上，双方达成以下合作协议:: 一、合作宗旨甲乙双方在符合双方共同利益的前提下，就企业投 融资项目管理业务和销售公司发起类和代销类信托理财产品合作等 问题，自愿结成战略合作伙伴关系，甲方为乙方提供良好相关工作支持，乙方为甲方提供业务资源，协助甲方促成业务与业绩，实现双方与客户方的多赢局面。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 二、如实告知甲方在接受乙方提供的业务机会时，应根据自身实 力量力而行，确实无法实施或难度较大、难以把握时应开诚布公、坦诚相告并求得乙方的谅解或协助，不得在能力不及的情况下轻率承诺，从而使乙方客户关系受到损害。 同时，乙方也应当就有关订立合同的事项向甲方如实报告。
合作利益机制1.乙方为甲方提供投融资业务机会并协助达成，甲方应支付相应的顾问费用。 费用额度==融资额度*%，甲方应在投融资业务达成并且收到业务费用后的515个工作日内支付。 ,,每次的业务机会甲乙双方会制定一个统一的政策并签订具体的合同。 项目完成后甲方即支付乙方的顾问费用，支付至如下账户（如有变动以具体签的合同为准）::户名:账号:开户行::本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 三、保密义务甲乙双方在进行业务合作时，应严格保守双方的商业秘密，不得因己方原因泄露对方或客户方商业秘密而使对方商业信誉受到损害；双方对于上述商业信息及本协议的各项条款，均负有保密义务。 任何一方未尽到保密义务而造成另一方损失的，均须根据损失额做出相应的赔偿。 协议期限终止或提前终止后，保密义务继续有效。 五、违约责任:合作双方在业务实施过程中，如因己方原因造成合作方、客户方商业信誉或客户关系受到损害的，受损方除可立即单方面解除合作关系外，还可提出一定数额的经济赔偿要求。 同时，已经实现尚未结束的业务中应该支付的相关费用，受损方可不再支付，致损方则还应继续履行支付义务。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电子版个人服务合同样书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方 地址 法定代表人 乙方 甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就乙方为甲方提供居间服务事宜达成如下协议 一、乙方为甲方提供居间服务，如促成甲方与第三方订立买卖合同并验收合格，则甲方向乙方支付居间服务费。 二、双方约定的居间服务费标准为按中标后第三方签约客户购买的甲方产品价值总额的进行支付，在签约客户对甲方产品验收合格后五个工作日内支付到乙方指定账户。 三、甲方的义务 1、负责投标过程中的报名、标书文件的编制，并根据投标需要提供相关资质文件; 2、按约定向乙方支付服务费; 3、中标后向第三方签约客户提供产品。 四、乙方的义务 1、保证乙方的信息资源及时提供给甲方，以利于甲方的标书文件的高质量编制; 2、负责在投标过程中为甲方提供投标顾问服务，并协助甲方与相关部门的联系，沟通和协调工作及在业务过程中为标书提供意见; 五、服务费的支付 1、乙方促成甲方与第三方订立合同的，甲方向乙方支付居间服务费;未能促成，甲方不支付任何费用，乙方所花费用由乙方自行承担。
2、乙方促成甲方与第三方订立合同的，在甲方与签约客户签订合同且签约客户对甲方产品验收合格后，甲方向乙方支付全额服务费，在此之前乙方向甲方的借款可冲抵服务费，并且该借款不计算利息。 乙方未能促成甲方与第三方订立合同的，应当按照借款时的约定计算利息，并在本协议终止后____日内归还甲方借款。 六、未尽事宜甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与此协议具有同等法律效力。 七、本协议壹式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力。 八、本合同履行过程中发生争议的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 甲方公章_________乙方公章_________ 法定代表人签字_________法定代表人签字_________ ________年____月____日________年____月____日
工程项目居间合作协议 甲方(委托人)： 乙方(居间人)： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1.1乙方接受甲方委托，负责就公司 建设工程项目(以下称该工程项目)，推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同，取得施工权。 1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同，取得实质性施工权，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期工作的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展对业主方和总承包方进行有效的协调，并促成甲方取得工程施工承包权。 2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目重要信息的真实可靠，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。 2.3乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，协助甲方做好各项项目争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。 三、甲方义务 3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前系列需要的手续准备。 3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方上述所列的四位居间人分别按照本合同约定支付居间报酬。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式根据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同签订成功，委托人应当按按约定支付报酬”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同，并顺利的按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后，收到工程预付款时本合同立即生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费： 4.1本项目居间费用为工程造价(剔除建设单位直供材料价格，指定材料价格及指定专业分包造价)金额 %(税后)作为酬金。甲方应无条件地按照事先约定的服务费标准，即项目签定的合同工程量万元的 %计万元(税后)，作为中介人的服务报酬。工程结算造价确认后，若有明显差异，最后一期居间服务报酬支付时进行相应调整。多还少补。 4.2本合同签字生效成立后，甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后，在第一次业主支付工程预付款同时交割 %居间服务费，计万元;工程进行到按照合同工期一半时间即开工令签发开始计算为第二次兑付日，兑付第二笔 %的居间服务费，计万元;当工程完工验收后天内兑现最 后 %的居间服务费，计万元(按工程审结价进行调整后支付)。 4.3支付方式：可以现金、银行转账或者银行本票形式进行支付。 五、特别约定： 5.1甲方取得工程建设施工合同后，若恶意逃避或故意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩权利;居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，采取停止工程施工等措施;本承诺书自动转为甲方公司欠居间人服务费的欠条;追回应兑现的居间人服务费并按该费用总额加收每天5‰滞纳金;按中介居间人服务费总额的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。 5.2居间服务成功完成后，在工程建设期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷，与居间人无关，居间人不承担任何责任，
项目居间合同 甲方（委托人）: 联系地址： 联系电话: 乙方（居间人）: 身份证号： 联系地址: 联系电话: 甲乙方根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就_______________________________ （以下称该项目），金额已金融机构审批额度为准，引荐甲方与该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该项目的承包施工合同。 2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的项目融资合同。
二、甲方义务 1、甲方负责提供项目方所需资金。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的项目融资合同。甲方因履行项目融资合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的10‰向乙方承担违约金。 三、乙方的义务 1、乙方必须协助甲方提供有关该项目的信息。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该项目的上述信息真实可靠。 3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间报酬为项目融资到位金额的________。 2、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订项目融资合同后每 笔资金到位的______内付清当期居间费用。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
银行账户：_________________________ 支付宝账户：_________________________ 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。 2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。 七、合同终止 1、本合同签字生效后，如果至2017年12月31日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
正规工程居间合同范本正式版 The ultimate goal to be reached by both parties to the contract through the conclusion and performance of the contract ( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期： 精品合同 / Word 文档 / 文字可改
正规工程居间合同范本正式版 篇一： 甲方(委托人)：乙方(居间人)： 联系地址：联系地址： 联系电话：联系电话： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就引荐衡阳市天嘉置业发展有限公司“天嘉。翰廷”消防工程项目给甲方和衡阳市天嘉置业发展有限公司单位直接洽谈，(以下“衡阳市天嘉置业发展有限公司”简称“天嘉置业”)向甲方提供“天嘉置业”的重要信息，并最终促成甲
方与“天嘉置业”签订消防工程合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与“天嘉置业”公司未签订书面的工程合同，视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关天嘉置业公司的有关信息，内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况等。乙方有义务协助甲方对“天嘉置业”公司进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于“天嘉置业”公司的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。 3、乙方在甲方与公司单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。促成“天嘉置业”公司将消防工程承包给甲方。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和“天嘉置业”公司单位进行合同谈判。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和“天嘉置业”公司所签
工程居间服务合同标准范本 甲方(委托人)： 联系人： 联系地址： 身份证号码： 乙方(居间人): 联系电话： 身份证号码： 甲乙双方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就重庆XX公司工程(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的发包单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息(该项目总造价约四亿一千万元)，并最终促成甲方与发包单位签订该工程项目的专业承包合同。 2、居间成功是指甲方与发包单位签订该工程项目的专业承包完合同签订完成。该工程执行____市计价定额及其配套文件和工程施工期间政府下发的相关配套文件，取费标准按一类工程一级取费不下浮，材
料价格和未计价材料价格按工程施工期间重庆XX程造价信息单价执行。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目信息，内容包括合同条件、工程量及总价等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考查。 三、甲方的义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和发包单位进行合同洽谈。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和发包单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的3%向乙方承担违约金。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用以甲方与重庆XX公司签订的工程合同金额的2%
计算。 2、居间成功后，在甲方和发包单位签订合同后支付居间费万元(暂定价)。甲方进场时应先支付乙方万元整，剩余金额从施工开始，根据甲方收到的每笔工程款比例支付;竣工结算完毕时，____日内全部结清(乙方提取的款项，税收、管理费由乙方负责)。 3、甲方以劳务现金的方式支付。 五、乙方的承担 居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。 六、其他约定 本合同一试四份甲乙双方各留二份具有同等法律效力 七、合同终止 1、本合同签字生效后，如果至________年____月____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、如果居间成功本合同完全履行完毕后终止。
工程居间服务协议合同 甲方（委托方）： 地址： 身份证号： 乙方（受托方）：账户一（）、帐户二（）甲方委托乙方利用其专业知识和信息资源，为甲方承办介绍湖南天马灯饰电器有限公司的《天马新能源科技产业园》工程施工咨询服务事宜，双方根据《合同法》、《民法通则》、《国务院制定的社会信用体系建设规划》等有关法律法规和文件精神，本着平等、自愿、互利互惠、诚实守信的原则，为明确双方的权利和义务，经友好协商达成共识，特签订《工程咨询服务合同》本合同内容如下，以兹共同遵守履行。 第一条甲方声明 1、甲方是依法成立的法人，具有签订和履行本合同所须的民事权利能务和行为能力，能独立承担民事责任。 2、甲方提供的与本合同有关的一切文件、资质、报表及陈述均是合法、真实、准确、完整的。 3、甲方不得要求乙方做有违宪法及国家相关行业法律、法规的事情。 第二条乙方声明 1、乙方是具有签订和履行本合同所须的民事权利能力和行为能力，能独立承担民事责任。
2、乙方提供的与本合同有关的一切资料信息是合法、真实、准确、完整的。 第三条委托事项 1、甲方委托乙主承办介绍湖南天马灯饰电器有限公司的《天马新能源科技产业园》工程项目，乙方接受甲方委托。 2、乙方应尽力为甲方促成介绍项目工程，并尽可能促成项目方与甲方达成工程项目合作施工合同。 第四条委托期限 委托期限自2017年月日至2017年月日止。 第五条双方的权利与义务 1、甲方权利义务 ①积极配合乙方为乙方的居间活动提供必要的协助条件； ②依据乙方要求提供相关资料文件及证件； ③对乙方提供的一切文件资料予以保密； ④委托事项成功后甲方应按合同要求向乙方支付相应的《服务佣金》； ⑤负责前期所需的一切费用。 2、乙方利权义务 ①乙方认真完成甲方的委托事项，即按照合同第三条规定的内容为甲方寻求机会，并为甲方与相关当事人签署合同或协议提供联络，协助、撮
介绍项目居间服务协议标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
合作协议 甲方：北京大盟汇信投资管理有限公司 法定代表人（负责人）：潘英 通讯地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心C2座1905 邮政编码：100089 乙方: 身份证号： 联系方式: 甲方与乙方经过友好协商，在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则 基础上，双方达成以下合作协议： 一、合作宗旨 甲乙双方在符合双方共同利益的前提下，就企业投融资项目管 理业务和销售公司发起类和代销类信托理财产品合作等问题， 自愿结成战略合作伙伴关系，甲方为乙方提供良好相关工作支 持，乙方为甲方提供业务资源，协助甲方促成业务与业绩，实 现双方与客户方的多赢局面。 二、如实告知 甲方在接受乙方提供的业务机会时，应根据自身实力量力而 行，确实无法实施或难度较大、难以把握时应开诚布公、坦诚
相告并求得乙方的谅解或协助，不得在能力不及的情况下轻率承诺，从而使乙方客户关系受到损害。同时，乙方也应当就有关订立合同的事项向甲方如实报告。 合作利益机制 1.乙方为甲方提供投融资业务机会并协助达成，甲方应支付相 应的顾问费用。费用额度=融资额度*0.5%，甲方应在投融资业务达成并且收到业务费用后的 15个工作日内支付。 2.乙方利用自己的发行渠道销售甲方提供的信托理财产品,每 次的业务机会甲乙双方会制定一个统一的政策并签订具体的合同。项目完成后甲方即支付乙方的顾问费用，支付至如下账户（如有变动以具体签的合同为准）： 户名： 账号： 开户行： 三、保密义务 甲乙双方在进行业务合作时，应严格保守双方的商业秘密，不得因己方原因泄露对方或客户方商业秘密而使对方商业信誉受到损害；双方对于上述商业信息及本协议的各项条款，均负有保密义务。任何一方未尽到保密义务而造成另一方损失的，均须根据损失额做出相应的赔偿。
编号：_____________ 建设工程项目居间合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（委托人）：社会统一信用代码： 法定代表人： 联系地址： 乙方（居间人）：身份证号码： 联系地址： 甲、乙双方基于遵约守信，本着优势互补、互利共赢、长远发展的原则，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方充分协商，达成如下协议： 一、居间关系及居间项目： 1、“居间关系”达成，乙方利用自身资源为甲方开拓市场，向甲方提供与居间项目相关的重要信息，甲方应允或甲乙双方形成的与本项目有关的各种往来信息资料，包括但不限于报价资料等，均视为甲乙双方达成居间关系，默认乙方为该项目的居间人。 2、“居间成功”是指甲方或其有关联关系的公司、其他组织与该建设工程发包方或所有人签订项目合同或参与项目的实施。 关联关系，则是指公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。包括但不限于直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制，股权之间存在着直接或间接联系，实际控制人和董事、监事、高管及其上述人员的亲属之间存在直接或间接可能导致企业利益转移的关系，在资金、经营、购销等方面存在直接或者间接的拥有或者控制关系。
3、甲乙双方非劳动关系，而是平等主体之间的合作关系；甲方不承担乙方工资、社会保险、福利、市场开发及其他费用。 二、甲方义务： 1、甲方负责提供营业执照、资质证书、产品检测报告等相关资料；负责和发包单位进行合同谈判。 2、如果居间成功，则由甲方或其有关联关系的组织全面履行和发包单位所签订的项目合同。甲方及关联组织因履行项目合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则每日按按未按时支付金额的千分之五向乙方支付违约金。 三、乙方的义务： 1、乙方必须向甲方提供与居间项目相关的重要信息，乙方有义务协助甲方对居间项目进行实地考察，协助甲方与该工程负责人员的洽谈与沟通。 2、乙方承诺向甲方提供的居间项目的信息真实可靠。 3、乙方在甲方与发包单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成项目合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与发包单位的关系。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式： 1、甲方向乙方支付本项目居间费用为该项目合同总金额的 %即元整（税后）（大写：人民币），该居间费用应缴纳的全部税款由甲方承担。 2、居间成功后，在甲方或关联组织在与工程的发包方签订项目合同或实际参与经营的七日内向乙方支付居间费元整（税后），在发包单位拨付的第二笔
关于工程居间费合同范本5篇 居间人不尽职守而给委托人造成损失的，应当承担违约责任，并赔偿委托人的损失。居间人对所提供的信息、成交的机会负有保密的义务。以下是关于工程居间费合同范本5篇，欢迎阅读参考! 工程居间费合同范本(1) 甲方(委托人)：身份证号码： 乙方(居间人)：身份证号码： 本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1.1乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方参加该项目的公开招投标/议标/谈判，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 1.2“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方未与建设单位签订该工程项目专业承包施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息。 2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的信息真实可靠。 2.3乙方应保证该工程项目真实可靠，各种施工手续齐全，能够正常施工。 2.4 如工程款支付遇到问题，乙方应利用自身关系协助甲方与业主方或其他方共同追缴工程款。 2.5乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。 三、甲方义务 3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。 3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
编号：_____________ 高速公路项目居间服务 协议 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 甲、乙双方基于优势互补、互惠互利的原则，经过友好协商，依据合同法规定，就项目，达成如下条款： 一、服务项目概况： 项目名称：高速公路项目，工程造价约人民币。 二、服务内容：乙方为甲方提供项目信息，协调与项目业主之间的关系，协助办理甲方施工服务项目，并与第三方合作相关手续.积极促成甲方进场施工该项目。1．乙方积极协调关系，帮助甲方承包该高速公路项目，条件为：乙方确保甲方中标该项目，并让甲方与项目的业主方签订项目施工承包合同。甲方则支付该项目总造价的6%为乙方的居间服务费。 2．甲方向乙方提供的任何资料属于甲方的财产，必须保证真实可靠，乙方不得为非履行本合约目的而使用。本合约终止时，乙方应主动归还剩余资料给甲方。 三、付款 1．甲方在乙方的成功操作下，甲方与项目业主签订该项目工程的承包合同后，三个工作日内，支付乙方工程总造价的2%的违约金，为乙方的项目居间服务费，支付方式为：现金方式打入乙方指定的几个账号，分配数额由乙方通知甲方为准。2．乙方居间服务费用为项目中标价总额的6% 。 四、管辖法院和违约责任 1．甲方的公司向乙方承担连带责任，甲方公司的违约，乙方有权向甲方公司追偿。
2．甲方履行本合约过程中（包括签订本合约前）所获得的甲方任何经营或技术信息均属乙方商业秘密。一旦甲方泄密，乙方保留进一步索赔的权利。 3．本合约的部分无效不影响其余条款的效力。甲乙双方如因本和约有关事项发生诉讼时，均同意以南宁市人民法院为一审管辖法院。 五、合约期限 本居间协议的有效期限为甲乙双方签订本协议之时开始，直到甲方付完乙方项目总额的6%居间活动费用为止。 六、合约生效 1．本合约经甲、乙双方签字盖章后生效。 2．本合约一式五份，甲持一份，乙方持四份。 3. 本合约如有未尽事宜，甲乙双方另行商量补充。 甲方：乙方： 签约代表： 签订日期：年月日签订日期：年月日
居间合同 委托方： 法定代表人： 委托方地址: 市区街道 居间方姓名身份证号： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，受委托方的委托，居间方就本合同第一条所述项目为委托方提供居间服务。本着自愿、平等、诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，特签订本合同，以供双方共同遵守。 第一条：本合同指定项目： （1）本合同所述项目为： （2）占地面积： 第二条：居间方义务 本合同签订后，居间方应尽快联系上述项目方，安排委托方（含委托方关联单位）与项目方见面洽谈；并配合委托方开展相关工作，最终促成委托方与项目方进行上述项目合作（包括但不限于持股、控股、全额持股及其他相关的合作） 第三条委托方义务 1.积极实现上述项目的交易；
2.按照本合同第四条所规定的居间费标准、数额及支付时间与方式向居 间方支付居间费 第四条居间费标准、数额及支付时间与方式 1.以现金方式：委托方与项目方完成合作协议签订后，即委托方向居间方支付居间费总额人民币万元整，（￥元），本居间费一次支付清。 2.佣金支付账号：汇款至如下账号， 居间服务费分配额（居间方自定） 3.支付时间：委托方承诺，本合作协议（或任何形式的合约）要求完成项目公司签约七日内，委托方安照本合同第四条第一款所规定的居间费标准与数额无条件一次性地将全额居间费支付给居间方 第五条撤销、违约情形及责任 1.委托方如未能与项目方签订合约（合同、协议）或进行实际的合作， 则委托方不需要向居间方支付居间费、但委托方不得私自与项目方进行协商并签订合约或者介绍给第三方，否则，委托方必须按本合同第四条规定向居间方支付居间费 2.如果委托方母公司、子公司、分公司或其他相关联企业及个人相关者
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 建筑工程居间服务合同
编号：FS-DY-54127 建筑工程居间服务合同 委托人：(以下简称甲方) 居间人：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定精神，结合目前建筑市场中介的一般做法，就甲方拟施工承包项目工程委托乙方进行居间服务一事，经甲乙双方协商一致，形成下列合同，供甲乙双方共同遵守： 第一条：委托事项及具体要求 1、委托事项：甲方以直接承包施工以上项目。 2、具体要求：为甲方争取较好的合同环境。 第二条：居间服务期限 从工程项目跟踪至合同签订。 第三条：报酬及支付方式 1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成，甲方应付给乙方签约合同中金额的2.5%(税后)报酬。
2、支付方式：建设单位第二次拨款至工程总造价35%时，甲方三日内向乙方支付中介服务费。 第四条：乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行承担。 第五条：合同争议人解决方式 本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方均可向人民法院提起诉讼。 第六条：其它约定事项 1、未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议; 2、如有其它工程项目合作另签合同。 第七条：合同的生效与中止 1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效，本合同明确的酬金支付完毕后自动失效; 2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同，本合同自动失效。 甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____ _____年____月____日_____年____月____日
个人居间协议最新版范本_租赁合同 关于个人居间协议范本 甲方(委托人)： 联系地址： 联系电话： 乙方(居间人)： 联系地址： 联系电话： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就收购成都xxxxx公司(以下简称xxxx公司)100%股份，引荐甲方和xxxx公司单位直接洽谈，向甲方提供xxxx公司的重要信息，并最终促成甲方与xxxx 公司签订股份转让协议。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与xxxx公司单位未签订书面的股份转让合同，视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关xxxx公司的有关信息，内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况(主要资产有：)、股份转让价格为元，大写：元等。乙方有义务协助甲方对xxxx公司进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于xxxx公司的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。 3、乙方向甲方提供的营业执照复印件、现有主要资产情况，必须完全能够成为甲方与xxxx公司单位所签订股份转让的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬。 4、乙方应保证xxxx公司及其主要资产情况真实可靠、各种手续齐全。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。 5、乙方在甲方与xxxx公司单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。促成xxxx公司将100%股份转让给甲方。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和xxxx公司单位进行合同谈判。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和xxxx公司单位所签订的股份转让合同。甲方因履行股份转让合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间报酬为万元。 2、本协议签订后3个工作日内，甲方向乙方支付居间报酬万元，存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与xxxx公司签订股份转让协议并办理工商变更登记手续后2个工作日内，甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴，此款归乙方所有并可自由支取。
编号：TQC/K669项目居间服务合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
项目居间服务合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 委托方：(以下简称甲方) 法定代表人： 居间方：(以下简称乙方) 居间方受委托方委托，双方就居间方向委托方提供有关居间介绍服务等事项，经双方协商，达成如下协议： 一、居间方将中银路城建设工程有限责任公司黄果树旅游文化商品博览底价交易中心工程项目部之建设居间服务介绍给委托方施工。 二、委托方必须出示有关建设施工资
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程项目介绍居间合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年____ 月____ 日 甲方（委托人）： 联系地址：联系电话： 乙方（居间人）： 联系地址：联系电话： 为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方充分协商，依平等 自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目（以下称该项目），引荐甲 方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同 条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义
务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬和其他费用支出。 3、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。 否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。 4、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。 如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行 施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间报酬为工程施工合同金额的百分之。 2、居间成功后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付元整；在正常施工 的两个月内，应支付元做整；剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始，根 据甲方每月取得的验工计价款，按百分之的比例支付；竣工结算完毕，甲方取得 全部工程款后五日内全部结清。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、居间费用的承担
合同编号：YT-FS-4442-28 银行贷款居间服务合同范 文(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
银行贷款居间服务合同范文(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方(委托人)： 乙方(受托人)： 根据中国人民共和国《合同法》、《民法通则》及相关法律法规的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、互利和诚信原则，经友好协商，就甲方委托乙方投资咨询服务达成一致，以资共同信守。甲方委托乙方向银行申请个人住房消费贷款，甲方贷款抵押的房屋坐落：________，产权证编号：_____并要求乙方提供信息咨询及相关代理服务事宜，达成如下协议：一：委托事项 1：甲方委托乙方向银行申请个人住房抵押贷款：期望贷款额：____贷款年限：_____;特此说明：房屋
评估价由评估事务所评估决定;贷款期限最高____年，贷款额最高不超过评估价的_____，贷款期限及贷款额根据借款人资信情况、房屋建成年代及房屋用途决定。 2：甲方保证向乙方提供的资料真实、合法、有效、齐全，房屋无任何产权纠纷，保证委托乙方向银行申请贷款的真实性，不存在任何骗取银行贷款的行为，如因甲方提供的材料不实所引起的任何法律纠纷及产生的所有经济损失均由甲方承担。 3：在办理贷款手续过程中及申请批准放贷后，甲方需携原件配合乙方和银行办理权属登记的相关手续，他项权利证(或房本)由银行收押直至本合同终止。 4：甲方提供上述房地产抵押贷款资料给乙方后，乙方即着手办理银行贷款申请手续，贷款申请获得银行批准/许可之日甲方必须结算并支付佣金。否则，每逾期一日，甲方应按照上述代理佣金总额的 1 %作为每日的违约金支付给乙方，并赔偿因逾期支付佣金给乙方造成的损失。 5：自本协议签署之日起至上述贷款申请获得银行