当前位置:文档之家› -----委托合同协议范本

-----委托合同协议范本

委托合同协议范本

甲方:

法定代表人:

地址:

电话:邮箱:

乙方:

法定代表人:

地址:

电话:邮箱:

风险提示:

在委托合同中,应对委托事务的基本信息进行准确、详细约定,尤其是委托事务的具体要求,以确保受托人能够很好地完成委托事务,同时受托人必须在委托人授权范围内进行活动,如果受托人超越权限给委托人造成损失的,应当赔偿损失或委托人减少其相应的报酬。

甲方及乙方就甲方委托乙方购买本合同规定的____________________ ,乙方接受甲方委托事宜,根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,特签订本委托合同(以下简称本合同”):

风险提示:

委托合同中要明确约定委托事务,应对期限进行明确约定。委托合同可以是有偿的,也可以是无偿的,若委托合同是有偿的,因受托人给委托人造成损失的,委托人可以要求赔偿损失。但是,因委托人自己指示不当或其他过错致使受托人遭受不应有损失的,该损失由委托人自行承担;若委托合同是无偿的,因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的,委托人可以要求赔偿损失。

一、委托内容

甲方委托乙方代为购买本合同约定或者甲方另行口头或者书面形式委托乙方购买二、询价清单

1甲方委托乙方代为购买的具体产品为

序号

产品名称

规格

品牌

品质要求数量

单价

总价

最新刑事辩护委托合同范文

最新刑事辩护委托合同范文 我国刑事诉讼法第八条规定:被告人有权获得辩护,人民法院有义务保证被告人获得辩护;本文是范文大全小编为大家整理的刑事辩护的委托合同范文,仅供参考。 刑事辩护委托合同范文一: 委托人姓名: 签订时间: 承办律师: ( )粤律刑字第号甲方: 地址:邮编: 电话:传真: 电邮: 乙方:广东同益律师事务所 地址:广州市黄埔大道西76号富力盈隆广场十楼1002室邮编:510623 电话:020-220xx666 传真:020-220xx688 电邮: 甲方因涉嫌一案,根据中华人民共和国《合同法》、《刑事诉讼法》、和《律师法》等有关法律法规的规定,聘请乙方的律师作为的辩护人。为此,经双方协商一致,订立此合同,共同遵守。 第一条委托事项 乙方接受甲方委托,委派本所律师在上述案件中担任的辩护人,进行下述程序的辩护工作(根据约定在 [ ] 内打或 X 为委托事项, X 为非委托事项): [ ] 侦查阶段的法律帮助/咨询; [ ] 审查起诉阶段的法律帮助/咨询; [ ] 第一审诉讼的辩护; [ ] 第二审诉讼的辩护; [ ] 死刑复核程序的辩护; [ ] 再审诉讼的辩护; [ ] 刑事附带民事诉讼。 第二条授权与指派

1、甲方对乙方的授权如下(根据约定在 [ ] 内打或 X 为授权事项, X 为非授权事项): [ ] 调查取证/申请调查取证; [ ] 申请鉴定/重新鉴定、勘验/重新勘验 [ ] 会见与咨询; [ ] 申请变更强制措施; [ ] 申请解除查封、扣押、冻结; [ ] 出庭辩护; [ ] 申请回避; [ ] 代为进行和解; [ ] 代为提起上诉/撤回上诉; [ ] 代为控告、申诉; [ ] 代为签署、送达、接受法律文书 2、乙方接受甲方委托,委派律师作为的辩护人。甲方同意上述律师指派其他律师助理配合完成辅助工作,但乙方更换辩护律师应取得甲方书面认可。 第三条双方的义务 1、甲方的义务 (1)如实、客观、全面地向乙方律师介绍案情,为乙方律师办理案件提供力所能及的帮助; (2)按期、足额向乙方支付律师费或调查取证费用。 (3)不得利用乙方提供的法律服务从事非法活动。 2、乙方的义务 (1) 乙方律师接受委托后,在侦查阶段及审查起诉阶段完成以下工作:① 查阅、了解本案的诉讼文书、技术性鉴定材料; ② 根据法律规定会见犯罪嫌疑人,依法为其提供法律咨询或其他法律帮助; ③ 如果认为犯罪嫌疑人有《刑事诉讼法》第十五条规定的情形之一的,向 第3 / 7页 人民检察院反映意见; ④ 根据犯罪嫌疑人提供的线索,尽可能调查或申请人民检察院调查可能证明

勘探委托勘查协议实用版

YF-ED-J1257 可按资料类型定义编号 勘探委托勘查协议实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

勘探委托勘查协议实用版 提示:该协议文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 项目名称:____________ 委托方(甲方):_____________ 法定地址为:__________ 受托方(乙方):_____________ 法定地址为:__________ 根据地质市场及_____________勘查需要, _____________申请变更委托勘查单位,即由原 来的___________变更为____________进行勘 查,勘查阶段由原来的详查变更为勘探,该探 矿权其它各项均无变化。___________已出具了 “关于解除‘_____________勘探项目委托勘查

合同’的协议”,___________同意解除原委托勘查合同,_____________拟委托____________院对_____________进行勘探,双方遵循诚实信用的原则,经研究、协商达成一致性意见后,订立本协议。 第1款定义 1.1除非另有规定外,本协议中的下述词语具有以下含义: “协议”指本协议及其附件,费用指人民币。 “甲方”系指_____________ “乙方”系指____________。 1.2所提及的月指公历月。 1.3条款和附件均指协议的条款和附件。 第2款协议期限

委托设计施工合同协议书范本

委托设计施工合同 甲方:________________________________ 乙方:________________________________ 签订日期:________ 年 ______ 月 _____ 日甲方:乙方:

根据甲方提出的《江苏常熟商业街》灯光设计要求,作出相应的灯光效果图及相灯具选型说明(电子版),为明确责任,分工协作,经甲、乙双方协商,已双方签订合同后3天内完成(不含节假日),特签订本合同,以便共同遵守。 一、设计内容: 1、甲方要求对效果图里面的三栋楼做灯光效果设计 2、甲方要求对效果图作出灯具选型说明 二、甲方义务: 1、甲方应及时向乙方提交设计具体要求; 2、将更改通知及时通知乙方; 三、乙方义务: 1、向甲方提供照明设计效果图(电子版)。 2、向甲方提供针对该效果图的灯具选型方案(电子版) 3、有义务根据甲方要求完善设计。 四、收费标准: 根据实际设计图工程量的价格为( ________ )元,即大写人民币( _______ 元整)。 五、付款方式:甲方在乙方设计效果完成后一次性支付全部款项。 六、违约及违约责任: 1、由于甲方不能按时、准确地提供有关设计资料致使乙方无法进行设计或造成返工,乙方

可将设计文件交付日期顺延。

2、由于乙方原因,延迟设计文件的交付时间每延误_________ 天,乙方应向甲方偿付设计费3%的违约金,甲方可在设计费中扣除。 七、其它: 1、本合同自双方签字后生效,设计费全部结清后失效。本合同未尽事宜,需经双方共同协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力; 2、在执行合同中如发生异议,双方另行协商解决,协商不成时,可向深圳仲裁委员会申请仲裁; 3、本合同壹式肆份,甲、乙双方各执两份。 甲方(公章):____ 乙方(公章): _____________ 法定代表人(签字): _____ 法定代表人(签字):__________ 年月____ 日___ 年__ 月____________ 日

刑事案件辩护委托合同模板

编号:HT-20214415 甲 方:______________________________ 乙 方:______________________________ 日 期:_________年________月_______日 刑事案件辩护委托合同模板 This contract is executed in three counterparts, all of which are considered as originals and of the same effect.

[标签: titlecontent] 【合同分类】法律事务代理合同 【合同条数】8 【发布部门】北京住房公积金管理中心 【行业类别】中介服务行业 【字数区间】1922 【全文】【编辑本篇】 【法宝引证码】CLI.CS.7349 刑事案件辩护委托合同 甲方:____________________________________ 地址:____________________________________ 邮政编码:________________________________ 电话:____________________________________ 传真:____________________________________ 乙方:北京市________律师事务所 地址:____________________________________ 邮政编码: ________________________________

电话:010-________________________________ 传真:010-________________________________ 鉴于,甲方因被________市检察院指控犯有________罪,现案件将移送________人民法院进行审理。 鉴于,甲方愿意聘请乙方律师为其担任第一审和第二审辩护人。 为此,甲、乙双方经充分协商,就甲方委托乙方为其提供第一审和第二审刑事辩护事宜达成以下合同: 第一条委托 甲方委托乙方律师担任其第一审和第二审阶段的辩护人。乙方接受甲方委托,指派________律师担任被告人第一审和第二审的辩护人,并届时指派其中两名律师出庭辩护。 第二条双方的义务 (一)甲方的义务 1.真实、客观、全面向乙方律师介绍案情,为乙方律师办理案件提供力所能及的帮助; 2.按期、足额向乙方支付辩护费及办案费。 (二)乙方的义务 乙方律师接受委托后,除非由于律师所不能控制的原因,在法院审理阶段应当完成以下工作: 1.查阅、了解检察机关向人民法院移送的主要证据复印件和相关材料; 2.听取甲方对指控的意见及对案情的叙述,根据需要及有效时

建设工程勘察服务合同

编号: 建设工程勘察服务合同 工程名称: 工程地点: 委托人(甲方): 受托人(乙方): 签约地点: 签订日期:年月日 建设工程勘察服务合同 委托人(甲方): 受托人(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方承担

地质勘察工作达成一致意见,特签订本合同,以资信守。 第一条工程概况 1、工程名称:地质勘察工程 2、工程地点: 第二条地质勘察范围 乙方根据甲方要求进行的地质勘察工作。 第三条结算方式 1、本合同地质勘察范围内所需仪器,设备及相关耗材等勘察资料一律由乙方承担。 2、结算办法:乙方在每一钻孔完成前四小时应通知甲方委派的工程监理到现场核对工作量(包括入岩深度和钻孔深度)并办理签证。否则,视为乙方放弃签证的权利,该部分工作量签证甲方不再予以确认。勘察工作的结算以每一钻孔签证的工作量为统计依据,未经确认和签证的工作量甲方不予结算。甲方现场签证人员为甲方技术人员、工程设计部经理及甲方审核部人员。 3、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定工作量,应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款进度等主要内容通知乙方。没有甲方正式书面委托而进行的工作量,甲方不予结算。

第四条勘察周期 1、勘察周期共计天,自甲方书面通知确认的开工时间之日起,至乙方提交勘察技术报告经甲方确认之日止。 2、如遇下列情况,经甲乙双方代表签证,勘察时间相应顺延: (1) 因甲方原因,影响工程项目进度,如:未按时交出场地、接通水电、甲方设计变更影响施工; (2) 不可抗力的因素。 第五条技术要求和验收标准 1、本工程的勘察要求按国家规范和的技术要求进行,其质量标准应符合国家现行勘察、设计规程、规范和标准,地质报告应满足单体设计及支护土方工程的要求,物理试验成果报告应齐全、准确。 2、甲方提供的工作场地应当满足“三通一平”的条件。 乙方应按钻探点布置的要求,布技术孔个,具体钻孔数量以甲方通知为准。 3、钻孔深度要求:技术孔入风化岩米,或孔深大于米。所有钻探孔入岩深度或孔深超出上述要求部分的不予结算。上述未注明的,按甲方签认的设计图纸要求或甲方通知为准。如特殊原因需加深超钻的,须经甲方书面确认。

委托合作合同样本(合同范本)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-022403 委托合作合同样本(合同范

委托合作合同样本(合同范本) 委托合作合同范文1 甲方:乙方: 通信地址:通信地址:邮编:邮编: 联系人:联系人: 电话:电话: 传真:传真: e-mail: e-mail: 法定代表人:法定代表人: 甲、乙双方根据《合同法》及其他相关法律、法规,就企业管理咨询事宜达成一致,于年月日订立本合同。甲方为提高员工的的基层管理人员,特委托乙方对甲方员工进行培训,现双方就委托培训事宜达成如下协议: 一、培训对象:甲方公司人。 二、培训时间:年月上旬--- 年月上旬共学时 上午8:00——11:30 下午14:00——17:00 三、培训内容: 四、培训地点:

五、培训形式: 六、甲方权利义务: 1、负责拟定培训要求; 2、负责组织参训员工; 3、配合乙方搞好参训学员的日常纪律管理; 4、负责按本协议书约定向乙方支付培训经费。 七、乙方权利义务: 1、负责按甲方的培训要求设计培训方案(计划),并按双方确认的培训方案(计划)组织合适的教师实施; 2、保证授课教师按本协议书规定按时授课,未经甲方同意不得擅自调换授课教师或变更培训内容; 3、配备班主任对班级进行日常管理。 八、培训经费: 1、培训费总额为 ; 2、学员教材费按实际发生额另行支付给乙方; 3、甲方在培训班开始1个工作日内先支付培训费给乙方,为总额的40%,余款在培训班结束前付清,乙方提供正规收据给甲方。 九、协议的生效及其它: 1、本协议签字盖章、授权代表签字并支付费用后即时生效。协议正本一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。 2、本协议有效期自签订之日年月日至年月日止。 3、本协议未尽事宜由甲乙双方另行协商。

施工委托协议书

施工委托协议书 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方)按贵州省教育厅要求,关岭自治县关索街道办中心小学建设项目为关岭县教科局2016年目标任务,务必于2017年8月底完工,为切实完成任务,经报县人民政府同意,由甲方委托乙方先行开工建设。现经甲乙双方商议达成如下协议: 一、工程内容: 乙方按设计院提供的设计施工图内容在建设项目的地点进行施工,具体包括: 1、关索街道办中心小学教学楼重建 2、原教学楼拆除 二、委托协议书的延续与终止 1、该工程在施工的同时即进行公开招标,乙方必须参与该项目的投标,如乙方不中标,中标单位进场后双方交接清相关手续,本协议即终止,由中标单位组织实施后阶段工程。如乙方中标,本协议书即终止,执行招投标文件及新协议合约。 三、结算方式及付款时间 1、该工程按工程进度拨付85%的工程款。 2、如乙方不中标,中标单位进场后双方交接清相关手续,本协议书即终止,工程量按实际完成工程量计算,并按中标价内综合单价执行。如乙方中标,本协议书即终止,执行招投标文件及新协议合约。

四、工期质量要求 乙方在施工过程中应按设计图纸、施工规范规定及施工工艺,并保质保量按期进行施工。 五、安全 承包人应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质【2008】-91号)设置专职安全生产管理人员,并按照相关内容和国家行业规范要求采取有效的安全措施,以保证自身及第三人和周边环境的安全。 六、其他 施工期间如遇协议中未涉及事项,甲乙双方共同协商。 此协议一式四份,甲乙双方各执两份。 甲方(公章):乙方(公章): 法人代表:法人代表: 委托代理人:委托代理人: 日期:日期:

刑事案件律师委托代理合同范本

编号:_____________刑事案件律师委托代理合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

委托人:(以下称甲方) 受托人:(以下称乙方) 甲方因一案,现委托乙方处理本合同第一条约定之委托事务,经协商,双方达成以下条款: 第一条:乙方根据甲方选定指派律师等人作为本案受害人的诉讼代理人,在授权范围内(以授权委托书为准)参与本案阶段的诉讼活动,甲方指定代表其履行配合协助义务,联系电话为。 第二条:诉讼代理人依法履行律师职责,本案以判决、裁定、调解、和解、(视为)撤诉、终(中)止审理、终(中)止执行、移送其他机关处理等方式结案的,均视为委托事务的完成,甲方均应按本条约定支付律师费: 1、固定收费:首期律师费(大写)元,应于本合同签订之日起日内支付;二期律师费(大写)元,应于 再另行支付。 2、补充约定: 。注:1、甲方须将各项费用直接交至乙方财务部门统一收取,否则乙方对本合同的全部义务和责任包括由此造成的甲方一切损失概不负责。若甲方拖延付款,则应按逾期款总额的每日万分之五计算承担延期履行违约金,且无论乙方是否因此而解除合同,甲方拖延付款期间乙方完全免责。 2、所有款项必须交付乙方财务统一收取,否则乙方概不承担相应责任。

3、乙方收款账号: 户名: 账号: 开户行:。 第三条:甲方(包括本案的受害人,下同)应如实陈述案情,及时提供真实合法的证据材料,并按受案法院以及涉案相关部门的规定和乙方要求及时履行各项配合协助义务,否则,视为甲方主动终止或放弃委托事务,乙方有权单方解除合同,终止代理,依约所收费用不予退还,由此造成的一切损失和责任均由甲方自行承担。 第四条:若乙方有重大过错并由此造成了甲方的实际的重大损失,则甲方有权单方解除合同,终止委托,则未付之律师费免交,且已付之律师费应予退还。本合同项下的乙方过错赔偿责任以承办律师经由律协统一投保的律师执业责任险所实际获得的理赔额为限。 第五条:乙方已如实告知了本案可能出现的诉讼风险及本合同各条款的具体含义,甲方理解本合同含义并清楚本案风险包括但不限于乙方已告知的。同时,甲乙双方一致认为,无论此前此后、无论口头还是书面的,乙方对本案所作的分析、判断、意见、建议、看法等,均不视为是对本案代理结果所作的保证或承诺。 第六条:本合同一式三份,经双方签字盖章生效,至委托事务完成止,甲乙双方及承办律师各执壹份;若因本合同产生争议协商不成时由乙方所在地人民法院管辖处理。

地质勘探技术服务合同范本

地质勘探技术服务合同 发包人(甲方): 承包人(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方承担地质勘探工作达成一致意见,特签订本合同,以资信守。 第一条工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 第二条承包范围 乙方根据甲方要求进行(_____________________)地块的地质的详细勘探工作。 第三条承包方式 1、本工程由乙方总承包,包工包料、包工期、包质量、包提供勘探技术报告 2、结算办法:工程完工时,双方按实验收结算。钻探深度按合同要求在现场实量。乙方在每一钻孔按第五条要求完成前四小时应通知甲方或委派的工程监理到现场以核对工程量(包括入岩深度和钻孔深度)并报甲方办理签证。勘探工程的结算以每一钻孔签证的工程量为统计依据,未经确认和签证的工程量甲方不予结算。甲方现场签证人员为甲方技术人员。 第四条工期

总工期为____天,乙方应在______年_____月_____日开工,至_______年____月___日之前向甲方提交勘探技术报告,实际开工以双方现场代表签字为准。如遇不可抗力的因素,经双方现场代表签证,工期相应顺延。 第五条技术要求和验收标准 1、本工程的详步勘探要求按国家规范和甲方初施工图设计要求所需资料的技术要求进行,其质量标准应符合国家现行勘探、设计规程、规范和标准,地质报告应满足单体设计及支护土方工程的要求,物理试验成果报告应齐全、准确。 2、在具备“三通一平”的施工场地,乙方应按钻探点布置的要求,布技术孔 个,具体钻孔数量由甲方核准。 3、钻孔深度要求:取土孔孔深_____米,或孔深大于____米。超出上述要求部分的不予结算,如特殊原因需加深超钻的,须经甲方书面确认。 4、钻探机械要求:钻机(柴油发电) _ __台。 第六条工程造价及付款方式 (一)本工程价格按照《工程勘察设计收费标准》的价格基础上按*折计算,工程预算总造价为___________________元(人民币_________________________________整),乙方提交勘探技术报告经甲方审定后,以甲方确认的工程量按实结算,实际工程量以甲乙双方共同签证为准。 (二)付款方式 1、乙方完成钻探工作后**日内应向甲方提供准确的勘探技术报告,经甲方审定并结算后十个工作日内,甲方向乙方支付实际结算工程款的_______%; 2、实际结算工程款的5%作为保修金,在本工程土方及桩基基础工程完成后,若实际情况与乙方提供的勘探技术报告内容相符,甲方一次性向乙方付清;若不相符,则甲方有权扣除相应的保修金。但若在本地质勘探工程完成后的一年内 本工程土方及桩基基础工程不开工的,甲方一次性向乙方付清保修金。 3、以上付款,甲方如以六个月的承兑汇票支付,若甲方或乙方提出按支票方式支付的,则需扣除银行同期贷款利息。支付以上款项时,乙方须先提供国内有效的相应的等值发票,若乙方不能提供发票的,甲方有权代扣代缴税金。 4、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定工程或工作量,应

标准工程委托合同范本

标准工程委托合同范本 标准工程委托合同范本1 委托方:(以下简称甲方) 服务方: (以下简称乙方) 项目名称: 根据甲方项目建设的需要,现甲方委托乙方对其开发建设的工程进行各项检测,双方经友好协商,就相关事宜达成如下协议: 一、工程概况 工程地址:建设单位项目负责人: 施工单位:施工单位项目负责人: 监理单位:项目总监: 建设(监理)单位见证员:送样员: 二、检测项目 根据省建设厅认证颁发的资质证书认定的检测范围及项目(具体项目详见附件)对乙方开展检测服务。 三、检测收费 根据云发改价格(20x)989号文件《云南省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准的通知》标准收费并按实结算。 四、付费方式 检测费用支付方式如下:先预付人民币5000.00元,透支额度500.00元,透支期限15天。 五、双方权利、义务

(一)甲方义务: 1.工程开工后,凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。 2.根据付款条件支付相应检测费用。 (二)甲方权利: 1.对在建工程的各类检测数据有知情权,协议执行过程,可随时查询。 2.从乙方获取工程检测咨询服务的权利。 (三)乙方义务: 1.根据相关标准及甲方要求,在承诺期限内完成检测任务,并及时提供检测报告。 2.对发现的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不满足设计要求等),及时向甲方通报。 3.做好相关服务工作,特殊项目检测(或乙方检测能力以外的项目),分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包。 4.提供检测咨询服务,若甲方需要时应指导甲方抽样送检工作。 6.检测费用透支期限超过15天,中心将电话通知甲方,一星期内未来续款,则停发报告。 (四)乙方权利根据相应服务内容收取检测费用。 六、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份。本合同自签订日生效,若一方毁约,则毁约方应按本合同额的15%赔偿另一方经济损失。 七、未言明事项双方协商解决,协商未果,由工程所在地人民法院裁决。

刑事案件辩护委托合同(审查起诉阶段)

刑事案件辩护委托合同 (审查起诉阶段) 甲方: 地址: 邮编: 电话: 传真: 乙方: 地址: 邮编: 电话: 传真: 鉴于,甲方因涉嫌,现案件已/或将移送人民检察院审查起诉。 鉴于,甲方愿意聘请乙方律师为担任辩护人。 为此,甲、乙双方经充分协商,就甲方委托乙方为在审查起诉阶段提供刑事辩护事 宜达成以下协议: 第一条委托 甲方委托乙方律师为犯罪嫌疑人在审查起诉阶段担任辩护人;乙方接受甲方委托,指派律师、律师为犯罪嫌疑人在审查起诉阶段担任辩护人。 第二条双方的义务 (一)甲方的义务 真实、客观、全面向乙方律师介绍案情,为乙方律师办理案件提供必要的帮助; 按期、足额向乙方支付辩护费及办案费。 (二)乙方的义务 乙方律师接受委托后,在人民检察院审查起诉阶段应当完成以下工作: 1、查阅、了解本案的诉讼文书、技术性鉴定材料; 2、根据法律规定及侦查机关的安排,会见犯罪嫌疑人;依法为犯罪嫌疑人提供法律 咨询或其他法律帮助; 3、如果认为犯罪嫌疑人有《刑事诉讼法》第十五条规定的情形之一的,应当在人民 检察院听取意见时,向人民检察院反映意见。

第三条辩护费及办案费 根据本案的具体情况和复杂程序,双方约定:甲方向乙方支付辩护费元和办案费元,共计人民币元。 辩护费是指乙方为办理本协议第二条第(二)项所规定的工作的费用及向甲方或相关人员提供有关咨询的费用。 办案费是指乙方为办理甲方委托事项所发生或可能发生的全部费用,包括但不仅限于交通、通讯、复印、打字等费用及乙方辅助人员的报酬。办案费采用包干方式,除非甲方同意,否则无论乙方的实际办案支出是否超过该费用,甲方均无另行给付的义务。 第四条支付时间 辩护费及办案费应于本协议签定之日给付,至迟不超过本协议签定的次日(如遇法定节假日时,可顺延至法定节假日后的第一天)。 第五条责任 如果乙方无故终止履行本协议,辩护费全额退还甲方;如果甲方无故终止,辩护费不退还。 第六条协议有效期限 本协议有效期限,自生效之日起至本案本阶段终结止(起诉、不起诉、退回补充侦查、撤销案件)。 第七条本协议一式三份,甲方执一份,乙方执二份。如需变 更,另行协议。 甲方:乙方: 代表人:代表人: 签约日期:年月日签约日期:年月日

勘察合同委托

建设工程勘察合同(一) [岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井) 工程测量、工程物探] 工程名称: 工程地点: 合同编号:(由勘察人编填)勘察证书等级: 发包人: 勘察人: 中华人民共和国建设部 签订日期:年月日

国家工商行政管理局

发包人: 勘察人: 发包人委托勘察人承担建设项目的岩土工程勘察(详勘阶段)任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称:。 1.2工程建设地点:。 1.3工程规模、特征:。 1.4工程勘察任务委托文号、日期:。 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:满足国家现行《岩土工程勘察规范》GB50021-2001标准、贵州省岩土勘察地方规范,再结合场地特点及其他相关规范进行勘察。 1.6承接方式:固定包干单价。 1.7预计勘察工作量:以设计布孔平面图及地勘成果资料作结算依据,满足规范及勘察设计要求。 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。 2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料肆份,发包人要求增加的份数另行收费。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1单个项目的勘察工作定于进场实际施工后20个工作日内完成勘查工作,野外工作结束后,10个工作日内提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察按固定包干单价×实际勘探孔数计取费用。国家规定的收

授权委托协议书范本

授权委托协议书范本 授权方: 地址: 法定代表人: 被授权方: 地址: 法定代表人: 营业执照号: 一,授权依据 本授权委托书依据上述双方于________年____月____日共同签署并已生效的(填写合同编号,名称)出具。 二,授权范围 (一)授权的地域范围 本《授权委托书》只适用于省市范围内办理授权事项之用,超越授权地域范围使用本《授权委托书》均属无效使用,不对授权方产生任何法律效力,一切后果由被授权方自行承担。 (二)授权的事项范围 授权方兹授权被授权方在授权地域范围内从事如下事项: (详细按照授权依据上的授权事项进行填写) 在上述授权事项范围内,被授权方通过合法方式代表授权方从事活动的,其法律后果方由授权方承担,否则被授权方任何超越授权事项行事或以不合法的方式行事的,产生的一切后果概由被授权方自行承担。 三,授权期限 1,本授权委托书的有效期为年,自至止。 2,授权方在授权期限内合法提前撤销授权的,授权亦自行终止,本《授权委托书》失效。 3,授权期限到期,本《授权委托书》失效。 授权期限到期或授权被授权方提前撤销后,被授权方仍以授权方名义行事的,对授权方不产生任何法律效力,一切后果由被授权单位自行承担。 四,其他 1,本《授权委托书》自授权期限开始之日起生效。 2,本《授权委托书》一式二份,双方各持一份,均具有同等法律效力。 3,本《授权委托书》未尽事宜,按双方签署的(就是填写授权依据)执行。 4,本《授权委托书》不得擅自转借,涂改或复印,否则无效。 5,本《授权委托书》失效后,被授权方需将《授权委托书》退回授权方。 授权方:(盖章) ________年____月____日

2019年电力工程施工委托合同协议书范本

编号: _______________ 电力工程施工委托合同 发包方:__________________________ 承包方:__________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月_____ 日 发包方:(以下简称甲方) 承包方:以下简称乙方) 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下:

第一条工程概况 工程名称:_ 工程地点:____________ ___ 工程内容:______________________________ 教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电 力高低压施工,包工包料;教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装,调试;教授新村1250KVA 箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接,电缆井的砌筑;低压分接箱至楼内表箱之间 的低压电缆采购及连接;1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方 购买。 承包形式:总承包,包工包料,交钥匙工程 (不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进 出线电缆、外线工程费用等) 第二条工程总价 合同总价为(RMB:____________ 万元整含税(大写 _____________ 元整),以最终决算价格结算。 第三条付款方式 1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书岀来后,甲方应一次性付给乙方工程预 付款(人民币) _______ % _______ 元整,(大写________________ 整); 2、设备进厂甲方应支付工程款50% (人民币)____________ 元整(大写______________ 元整) 3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) ____________ 元整(大写____________ 元整) 4、双方盖章后合同开始生效。 第四条合同范围 1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件) 2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件,双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管. 线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账; 3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。

刑事案件辩护委托合同(一审阶段)

刑事案件辩护委托合同(一审阶段) 甲方: 地址: 邮政编码: 电话: 传真: 乙方:北京市律师事务所 地址: 邮政编码: 电话: 010— 传真: 010— 鉴于,甲方因被检察院指控犯有罪,现案件已/或将移送人民法院进行审理。 鉴于,甲方愿意聘请乙方律师为担任一审辩护人。 为此,甲、乙双方经充分协商,就甲方委托乙方为 提供一审刑事辩护事宜达成以下协议: 第一条委托 甲方委托乙方律师担任被告人一审阶段的辩护人。乙方接受甲方委托,指派律师、律师担任被告人的第一审辩护人。 第二条双方的义务 (一)甲方的义务 1、真实、客观、全面向乙方律师介绍案情,为乙方律师办理案件提供力所能及的帮助; 2、按期、足额向乙方支付辩护费及办案费。 (二)乙方的义务 乙方律师接受委托后,除非由于律师所不能控制的原因,在法院第一审阶段

应当完成以下工作: 1、查阅、了解检察机关向人民法院移送的主要证据复印件和相关材料; 2、会见被告人,了解其本人对指控的意见及对案情的叙述; 3、按时出庭,依法为被告人进行辩护,维护被告人的合法权益。 第三条辩护费及办案费 根据本案的具体情况和复杂程度,双方约定:甲方向乙方支付辩护费元和办案费元,共计人民币 元。 辩护费包括本协议第二条第(二)项所规定乙方应完成的工作的费用及向相关人员的有关咨询费用。 办案费是指乙方为办理甲方委托事项所发生或可能发生的全部费用,包括但不仅限于交通、通讯、复印、打字等费用及乙方辅助人员的报酬。办案费采用包干方式。除非甲方同意,无论乙方的实际办案支出是否超过该费用,甲方均无另行给付的义务。 第四条支付时间 辩护费及办案费应于本协议签定之日给付,至迟不超过本协议签定的次日(如遇法定节假日时,可顺延至法定节假日后的第一天)。 第五条责任 如果乙方无故终止履行本协议,辩护费全额退还甲方;如果甲方无故终止,辩护费不退还。 第六条特殊规定 甲、乙双方正式签署本协议且甲方已按期、足额向乙方支付了辩护费、办案费后,乙方律师应及时向一审法院提交辩护手续,并会见被告人,委托的最终生效以被告人本人同意由乙方律师为其担任一审辩护人为准。 如果被告人本人不同意乙方律师为其担任一审辩护人,乙方应及时通知甲方及一审法院,并协商部分退还辩护费及剩余办案费,双方终止履行本协议。 第七条协议有效期

授权委托合同协议书

授权委托合同协议书 委托人委托受托人办事情,最好签订委托合同书,今天小编就给大家分享一下委托合同,喜欢的来阅读吧授权委托书协议书阅读 委托人:姓名:_______________(身份证复印件附后) 身份证号:__________________________ 受委托人:姓名:______________(身份证复印件附后) 性别:____________年龄:_______ 工作单位:_____________职务:_______ 身份证号:__________________________ 兹委托________代理我方,与________________________依法签订________________________合同,由我方负责执行,承担责任。 授予代理权如下: 1、代理我方进行合同谈判,商定合同内容,作为我方代理人在合同上签字; 2、___________________________________________________ _____; 3、___________________________________________________ _____. 本委托书有效期限至____________止。

委托人:______ 年月日 授权委托合同书范本 致:_________________公司 我单位现委托 (姓名)作为我单位合法委托代理人,授权其代表我单位进行_____________设计工作。该委托代理人的授权范围为:代表我单位与你们进行磋商、签署文件和处理______________活动有关的事务。在整个__________过程中,该代理人的一切行为,均代表本单位,与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。 代理人无权转换代理权。特此委托。 代理人姓名:性别: 年龄:职务: 身份证号码: 日期:年月日 法定代表人(签字): 最新个人委托合同书样本 授权方: 地址: 法定代表人: 被授权方: 地址: 法定代表人:

工程委托合同正式版

The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 工程委托合同正式版

工程委托合同正式版 下载提示:此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款,对应条款规范合同当事人的行为,并具有法律效力,受到国家的保护。如果有一方违反合同,或者其他人非法干预合同的履行,则要承担法律责任。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 建设单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,结合本工程具体情况,甲乙双方在平等互利的基础上,遵循平等、自愿、公平及诚信的原则,经友好协商,达成如下协议: 一、工程概况 1、工程名称:临清豪翰商贸城一期10KV配电工程施工 2、工程地点:新华路与纬八路交汇处西北角

二、承包方式及范围 承包方式:包设计、包人工、包该工程所有设备安装材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包验收合格备案和送电、包售后维修。承包范围: 1、供电系统设计。 2、所有安装设备材料的采购、运输及保管;高压分接箱、组合式箱变的制作、组装及出厂检验; 3、供电系统施工:龙山路过路?150顶管100米;从10KV1013南华线9号杆T接线夹经甲方高压电缆分接箱至末端3台630KVA箱变的所有设备材料的运输、安装、检验及调试;挂表送电等。其中临清豪

模板-刑事案件辩护委托合同(侦查、审查起诉、审判)

【】xxx刑字第号 刑事案件委托代理合同 (侦查、审查起诉、审判) 甲方: 乙方:xxx律师事务所 承办律师: 委托事项: 签订时间:

刑事案件委托合同 (侦查、审查起诉、审判) 甲方: 身份证号: 地址: 电话:传真:邮编: 乙方:xxx律师事务所 统一社会信用代码证: 地址: 电话:传真: 鉴于,因涉嫌罪,已被采取强制措施,甲方愿意聘请乙方律师为提供法律帮助及辩护。 为此,甲、乙双方经充分协商,就甲方委托乙方为在侦查阶段提供法律帮助以及在审查起诉、审判阶段提供辩护事宜达成以下合同:第一条委托 乙方接受甲方委托,指派律师为提供法律帮助及辩护。 第二条双方的义务 (一)甲方的义务 1、真实、客观、全面向乙方律师介绍案情,为乙方律师办理案件提供力所能及的帮助; 2、按期、足额向乙方支付辩护费及办案费。 (二)乙方的义务 乙方律师接受委托后,除非由于律师所不能控制的原因,根据案件的进展,在不同阶段,根据法律规定及办案机关的安排,应分别完成以下工作: 1、侦查阶段

(1)向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名; (2)会见犯罪嫌疑人,为犯罪嫌疑人提供法律咨询; (3)维护犯罪嫌疑人的合法权益,对侵犯犯罪嫌疑人合法权益的行为代理进行控告; (4)认为犯罪嫌疑人涉嫌的事实不成立的,向侦查机关提出申诉意见; (5)犯罪嫌疑人被逮捕的,且符合刑事诉讼法相关规定的,律师可以为其申请取保候审。 2、审查起诉阶段 (1)查阅、了解本案的诉讼文书、技术性鉴定材料; (2)会见犯罪嫌疑人; (3)如果认为犯罪嫌疑人有《刑事诉讼法》第十五条规定的情形之一的,应当在人民检察院听取意见时,向人民检察院反映意见。 3、一审阶段 (1)查阅、了解检察机关向人民法院移送的主要证据复印件和相关材料; (2)会见被告人,了解其本人对指控的意见及对案情的叙述; (3)按时出庭,依法为被告人进行辩护,维护被告人的合法权益。 第三条辩护费及办案费 双方依据《云南省律师服务收费行业指引标准》及双方的友好协商,就甲方应向乙方支付的辩护费及办案费达成如下协议: (一)经甲乙双方协商,在充分考虑以下因素的基础上,乙方收取辩护费。 (1) 耗费的工作时间;(2) 法律事务的难易程度;(3) 委托人的承受能力; (4) 律师可能承担的风险和责任;(5) 律师的社会信誉和工作水平。 (二)经协商双方同意律师费的收费数额为:,(大 写:)。 支付方式:转账。 付款期限:。 甲方将上述辩护费支付至乙方如下帐户或者直接将辩护费交到财务部,且乙方应出具正式发票: 乙方户名:xxx律师事务所

勘探委托勘查协议(正式版)

YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation

勘探委托勘查协议(正式版) The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项:此协议书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系,同时保障各自的合法权益,经共同协商达成一致意见后特此编制,文件下载即可修改,可根据实际情况套用。 项目名称:____________ 委托方(甲方):_____________ 法定地址为:__________ 受托方(乙方):_____________ 法定地址为:__________ 根据地质市场及_____________勘查需要,_____________申请变更委托勘查单位,即由原来的___________变更为____________进行勘查,勘查阶段由原来的详查变更为勘探,该探矿权其它各项均无变化。___________已出具了“关于解除‘_____________勘探项目委托勘查合同’的协议”,___________同意解除原委托勘查合同,_____________拟委托____________院对_____________进行勘探,双方遵循诚实信用的原则,经

简易委托合同书范本5篇

简易委托合同书范本5篇 委托合同,又称“委任合同”。是指受托人以委托人的名义和费用为委托人办理委托事务,而委托人则按约支付报酬的协议。下面是小编搜集的简易委托合同书范本5篇,希望对你有所帮助。 简易委托合同书范本(1) 委托人: ;身份证号码: ;联系电话 受托人: ;身份证号码: ;联系电话 就中关村证券股份有限公司行政清理工作组(以下简称“中关村证券清理组”)个人债权人申报登记债权的事宜,委托人对受托人授权如下: 1、授权受托人代理委托人向中关村证券清理组提交并接收申报债权的有关资料; 2、授权受托人代理委托人根据《中关村证券股份有限公司债权登记公告》的规定办理向中关村证券清理组申报登记债权的其他事宜。 本授权委托书自委托人签字之日生效。 委托人(签字): 受托人(签字): 年月日 授权委托书 委托单位: 法定代表人: 职务: 受委托人: 工作单位: 职务: 现委托上列受委托人全权代表我单位与____________洽谈融资业务,办理相关事项。 委托单位:______________ 法定代表人:_______(签名或盖章)

年月日 简易委托合同书范本(2) 委托人:________________________ 性别: ____________身份证 号:________________________ 被委托人: ________________________性别: ____________身份证编 号:________________________ 本人工作繁忙,不能亲自办理____________的相关手续,特委托 ____________作为我的合法代理人,全权代表我办理相关事项, 对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我均予以认可,并承担相应的法律责任. 委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止. 委托人:____________ __年 ___月 ___日 简易委托合同书范本(3) 委托单位:________________ 法定代表人:________________ 受委托人:姓名:________,工作单位:________________ 职务:________,职称:________ 姓名:________,工作单位:________________ 职务:________,职称:________________ 现委托上列受委托人在我单位与________________________因 ________________纠纷一案中,作为我方诉讼代理人。 代理人____________的代理权限为:____________________ 代理人____________的代理权限为:____________________ 委托单位:________________(盖章) 法定代表人:________________(签名) ____年____月____日 简易委托合同书范本(4) __________单位: 我单位因业务需要,现委托__________作为我公司合法委托收款人,授权其代表我单位进行代收款工作。

相关主题