当前位置:文档之家› 网络设备买卖合同教学文案

网络设备买卖合同教学文案

网络设备买卖合同

甲方:

地址:

其他联系方式:

乙方:

地址:

其他联系方式:

合同签订地:

经友好协商,甲方同意乙方作为其网络项目的集成商。甲、乙双方就有关内容协商一致,达成如下协议,以兹遵守。

第一条合同标的

第二条设备交付

1、设备交货

交货日期:乙方于合同生效之日起个工作日内向甲方交付全部货物。

交货方式:乙方将设备运至甲方指定地点,运费及保险由乙方承担。货物交付甲方之前发生

灭失、毁损等的风险由乙方承担。

2、乙方交货时必须同时提交设备及配件使用说明书、质量证书、产品保修书。

第三条验收及方式

1、乙方提供的设备必须符合上述第一条约定的标准。

2、甲方如发现乙方所交付的货物厂家原包装受损或货物件数不符,甲方有权拒绝在交货回执上签字或盖章,并拒绝付款。

3、甲方确认所收设备表面符合合同标的所规定的内容后,签署《供货签收单》,该《供货签收单》仅表示甲方收到《供货签收单》项下的货物,并不表示甲方认可了《供货签收单》项下的货物。

4、甲方应在收到合同标的所列全部设备后个工作日内组织双方验收。乙方所提供的货物品名及数量符合本合同标的,双方授权代表签署《设备点收合格报告》,本合同设备点收合格。若甲方在收到全部合同设备之日起个工作日内无法组织点收,则视同本合同设备点收合格。

第四条支付方式

1、本合同双方之间所发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2、全部设备点收合格后,由乙方负责安装调试,网络投入正常运行一个月后,由乙方出具合法有效的发票(发票税费由乙方承担),甲方在收到发票后,在扣减元免费维护保证金后,支付合同价款元。网络投入正常运行满一年,如乙方切实履行免费维护条款,甲方将于质量保修期限届满后一周内支付乙方免费维护保证金,否则甲方将视乙方履行情况保留扣减保证金的权利。

第五条甲、乙双方的权利及义务

甲方的权利及义务:

1、甲方负责向乙方提供设备放置场地及所需电力。

2、在进行设备安装和调试时,甲方有义务配合乙方,提供包括线路、原有系统的配置资料等。

3、合同生效后,入场前乙方的施工方案必须征得甲方同意,甲方为乙方提供如下协助:

(1)甲方应积极配合乙方做好设备的安装和调试工作。

(2)提供工程用电、场地、协助人员。

(3)甲方在施工条件具备后通知乙方进入现场。

4、甲方负责提供给乙方网络设备进入甲方机房施工所需的配合与支持,及时提供其线路参数等详细情况,并协调解决非乙方原因引起的问题。

乙方的权利及义务:

1、乙方保证提供的设备(包括配件),其品牌、型号、质量、数量及价格必须符合本合同标的的规定。

2、乙方的质量保修期为本项目经最终验收合格后的年。质量保修期内乙方向甲方提供免费的维护、保修和技术支持,并且乙方保证本合同采购的所有设备及配件一年包换,乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责正确更改、更换,对造成甲方损失的,乙方应承担全部赔偿责任。

3、乙方须在本合同设备点收合格后个工作日内完成网络集成系统安装并调测成功,如因甲方的原因无法完成,则合同中规定的工程实施进度顺延。

4、乙方负责派设备生产商认证的专业工程师对所提供产品的进行安装、调试。在安装和质量保修期期间,乙方人员的一切费用均由乙方自行负责。

5、乙方提供年的售后技术服务。技术服务的内容如下:

(1)在保修期内,提供每日小时的电话支持,提供包括设备和维护管理的全部技术支持;

(2)在保修期内,设备发生故障而影响业务时,当远程技术支持不能解决问题时,乙方技术人员应以最快速度到达现场服务(30分钟内回复,2小时内到达现场解决问题);

(3)技术服务支持电话:;

(4)在保修期内,若设备出现故障或缺陷,乙方应及时将出现的故障和缺陷通知甲方,并将与故障或缺陷有关的工作日志和记录交给甲方。乙方提供快速备件服务,完好备件在天内运抵故障现场,所需一切费用由乙方承担;

6、如因乙方所提供的技术资料有误,或因乙方在现场的技术人员操作有误,致使合同设备无法达到甲方网络系统规定的功能和需求,乙方应及时负责改进和调试,由此引起的相应责任由乙方承担。

7、在保修期内,乙方每年为甲方免费提供两次网络系统巡检,每半年一次。

8、在保修期内,乙方及时为甲方的设备提供免费的软件升级。

第六条违约责任

1、乙方逾期交货的,每逾期一日,按逾期交货部分总值的%向甲方支付违约金;若乙方逾期交货超过日的,甲方有权单方解除合同,乙方除支付违约金外,还应承担由此产生的直接经济损失。

2、甲方逾期付款,则每逾期一日,按逾期付款金额的%向乙方支付违约金,但违约金总额不超过合同总金额的%。

买卖合同要求退货案例

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 买卖合同要求退货案例 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

买卖合同要求退货案例 篇一:买卖合同纠纷案例 篇一:分析购销合同纠纷案例 分析购销合同纠纷案例 [基本案情] 1995年2月27日,亿之杰公司与中外合资常熟胜丰铜 业有限公司(以下简称胜丰公司)签订了f007-95-km号购销合同,约定胜丰公司供给亿之杰公司铜拉杆天线48万套;规格为“5节:外径3毫米-7毫米,壁厚0.25毫米;长80厘米,第6节和第7节:外径3毫米-9毫米,长100厘米;包括顶、座(全套)双头 (5sections:outerdiameter3mm-7mmwallthickness0.25mm, length80cmsixth 单价(cif 香港每套1.76美元,总金额 84.48万美元;付款方式为不可撤销信用证;制造商为胜丰公司等。合同签订后,亿之杰公司于1995年3月8日通过香港中南银行开出了金额为84.48万美元的不可撤销信用证。1995年6月19日,胜丰公司与中国电子进出口江苏镇江公

司(以下简称中电镇江公司)订立协议书一份,约定:胜丰公 司委托中电镇江公司负责进出上述信用证项下的天线;中电 镇江公司按照上述信用证的条款组织收购货源,办理出口报关,安排运输、制单、议付;胜丰公司委托中电镇江公司收购天线(质虽、规格见上述信用证条款),数虽为48万套;单价为fob张家港8.50元/套,货款总计为408万元人民币;中电镇江公司根据上述信用证,向有关银行办理打包贷款,贷款资金用于组织支付天线货款、海运费、商检费、保险费等,中电镇江公司在出货、议付结汇后,从实际结汇款中扣除货款、海运费、商检费、保险费后,余款交付胜丰公司(凭胜丰公司提供的有关发票、凭证结算)。中电镇江公司接受胜丰公司委托后,分另U与武进天线厂、扬州苏中天线集团公司、武进湖塘电讯元件厂签订了48万套铜拉杆天线合同, 由上述厂家分别生产规格为5节,外径为3毫米-7毫米的天线38万套;规格为7节,外径为3毫米-9毫米的天线10万套。厂家交付48万套天线后,中电镇江公司向江苏省进出口商品检验局报检,江苏省进出口商品检验局于 1995年7 月20日出具了检验证书称质虽符合合同要求。1995年8月 1日,中电镇江公司将48万套铜拉杆天线从江苏省张家港口岸发运给亿之杰公司。铜拉杆天线的全套议讨凭证于1995 年8月3日由中国农业银行丹徒支行国际业务部邮寄给开证行香港中南银行。香港中南银行于1995年8月7日收到议 讨凭证,8月14日提出凭证有6个不符点要求答复:1.提单 发出人没有自称是船代理人;2.品质证及产地证没有写上

国际贸易合同(标准版)范本

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 国际贸易合同

编号:FS-DY-69398 国际贸易合同 其他合同范本由提供,请详细参考; 本协议于_____年_____月_____日签订,协议双方为:_____(卖方名称),系根据a国法律正式组成并存在的公司,设于_____(卖方地址)(以下称“卖方”)和_____国_____股份有限公司,系根据_____国法律正式组成并存在的公司,设于_____(地址),(以下称_____)。 鉴于“卖方”愿意发展他在_____(生产地)和其他国家制造的、并以他的商标和专名销售的产品的出口业务; 鉴于“卖方”愿委任_____作为他的独家经销商,按照本协议中的条款销售此种产品; 为此,考虑到双方在本协议中所作的诺言和所商定的各条款,并考虑到下面所提出的,双方声明已经同意的,相互之间的其他有效对价,特订立协议如下: 第一条定义

一、产品:本协议中所称“产品”,系指“卖方”制造并以其商标和专名销售的产品(产品名称)。 二、地区:本协议中所称“地区”,系指_____(地区名)和随时经双方以书面同意的其他地区。 三、商标和专名:本协议中所称“商标”和“专名”,系分别指_____(商标的全称和专名的全称)。 第二条经销权 “卖方”兹给予_____以独家进口,并以“商标”和“专名”向“地区”内客户销售“产品”的权利。 第三条专营权 一、交易:“卖方”不得将“产品”售予、让予或以其他方式使“地区”内_____以外的任何个人、行号或公司取得“产品”。 二、委任:“卖方”不得委任“地区”内_____以外的其他个人、行号或公司作为其经销商、代表人或代理人,以进口和销售“产品”。 三、询购:“卖方”收到“地区”内任何客户有关“产品”的询购,均应交给_____。 四、再进口:“卖方”应采取适当措施防止他人在“地区”

概念方案设计合同教学文案

建设工程设计合同 (概念方案) 工程项目名称: 工程地点: 合同编号: 发包人: 设计人: 签订日期:年月日 签约地点: 发包人(以下简称甲方):

设计人(以下简称乙方): 甲方委托乙方承担设计,经双方协商一致,在自愿平等的基础上,签订本合同,双方恪守诚信、严格遵守。 第一条本合同依据下列文件签订: 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 1.4职工宿舍旧房拆迁改造协议 第二条设计名称、内容、阶段、规模、投资及设计费: 各阶段设计开始前一周双方进行讨论,并形成会议纪要或补充协议指导该阶段设计工作。甲方提供指导性文件《概念设计任务书》。若因乙方提交的设计文件达不到该阶段的

深度和质量要求,乙方必须进行修改、补充,直至提交甲方认可的合格设计文件,此时方计为提交设计文件时间,以避免乙方提供不合格的设计文件 第三条概念性规划设计成果要求: 3.1 用地现状、区域分析图。 3.2 规划总平面图(含经济技术指标)。 3.3 规划空间结构分析图。 3.4 交通系统分析图。 3.5 建筑规划组团标高分析图(含组团标高) 。 3.6 日照分析图。 3.7 反映设计意图的透视图。 3.8 设计说明,表达规划设计构想,设计意向。 3.9 返迁户户型平面。 3.10 分期开发示意图。 3.11 项目综合技术经济指标表。 3.12 分期技术经济指示表。 3.13 成果文本8份。 3.14 CAD(2004版本)及其它设计成果电子文件光盘两份。 3.15 A1展板一套。 (彩色效果图表现部分:总体鸟瞰图、组团效果图等) 第四条本合同设计收费为总包价人民币万元(含税)。设计费支付进度如下。 5.1 第一次付款:本合同签订后,乙方完成拆迁方案(含总图、鸟瞰图、人视点透 视、返迁户户型平面)并交付甲方,十天内甲方支付乙方概念性规划设计费的13%,计,大写:。 5.2 第二次付款:乙方完成概念性规划基本布局设计,并将成果交付甲方后,十天 内甲方支付乙方概念性规划设计费的53%,计作为前期费用,大写:。 5.2 第三次付款:乙方概念性规划调整,经甲乙双方及项目所在地规划部门确认容 积率且乙方提交最终成果给甲方确认无异后,十天内甲方支付概念性规划设计费的

文案服务合同协议书范本模板

项目 文案服务协议 甲方: 法定代表人: 乙方: 身份证号: 甲、乙双方经友好协商,就乙方按照本协议规定的条款与条件向甲方提 供项目文案服务之事宜达成如下协议: 第一条服务内容 甲方同意,由乙方为甲方撰写项目文案,共计篇类文案,具体要求详见附件项目文案撰写要求。 第二条服务期限 本协议期限为自年月日起至年月日止。乙方应按照约定的提交时间向甲方交付所需文案。 第三条甲方权利和义务 1、积极配合乙方开展工作,及时向乙方提供服务内容有关的信息和资料并保证所提供的信息、资料真实、准确、完整、合法且不侵犯任何第三方合法权利; 2、在符合双方约定的前提下,按甲方确定的具体要求对乙方提交的工作成果进行确认; 3、在符合付款条件的前提下,按本协议约定向乙方支付服务费用。 第四条乙方权利和义务

1、按照甲方要求撰写项目文案,在双方商定的期限内,完成本协议约定的服务事项,并通知甲方进行确认; 2、确保为完成服务事项所使用的信息和资料不会侵犯任何第三方合法权利,并承担因违反这一保证所引起的全部法律责任及损失,但该信息或资料由甲方提供的情形除外; 3、非经甲方的书面同意,乙方不得将其在本协议下的权利或义务转让给任何第三方。 第五条费用及支付 1、服务总费用为人民币(大写)(¥元),此服务费已包含税费、材料费、人工费等乙方提供服务的全部费用。 2、项目文案撰写完成并经甲方书面或邮件确认且乙方向甲方开具甲方要求的合法有效的商业发票后(双方可协商是否提供发票)日内,甲方应向乙方支付人民币元。 3、甲方付款方式为微信、支付宝、银行转账、电汇或开具支票。如汇款,乙方账户信息如下: 开户名称:,开户银行:银 行支行,银行账号:。 支付宝账号:户主名字: 微信:昵称: 第六条工作成果的确认 1、项目文案完成后,乙方应将工作成果提交甲方进行确认;

各种合同范本

根据《中华人民共和国合同法》和《商标法》有关规定,并由双方经过友好协商,在互惠互利的基础上,甲方(_________总代理)与乙方自愿签定本合同。 第一条甲方指定乙方为_________产品_________市经销商。甲方授权乙方在合同期内合法 经营甲方拥有_________产品。(指定区域为_________范围内。经此授权后,甲方在该区域内将不再授予任何其它企业、个人以同类经销权。合同期限为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。 第二条甲方的权利 1.甲方有权管理和监督乙方对_________产品的经销情况。 2.甲方有权为乙方制定合理的销售任务,如乙方无法完成甲方所定的销售任务,甲方有 权终止与乙方合同并在乙方经销区域内发展其他经销商。 3.乙方承诺在本协议书有效期内努力发展分销渠道,并最终使其销售网络覆盖销售区域 内所有到达_________一级的主要分销通路。 乙方承诺在年月日前,在路新增家平方级别的店铺; 乙方承诺在年月日前,在路新增家平方级别的店铺; 乙方承诺在年月日前,在路新增家平方级别的店铺; 乙方同意如果乙方在销售区域内的分销渠道没有被充分地覆盖及发展,甲方有权将部分地 区移出其销售范围。 4.甲方有权要求乙方不得在合同指定范围以外地区从事与合同事宜相雷同的经营活动。 5.甲方有权对乙方的不正当经营方法予以警告,严重者取消经销资格,并追究其法律责 任。 6.甲方对乙方在合同以外的经营活动及违法活动不负法律与经济连带责任。甲方有权 对乙方的正常运作中各经营项目的实施情况进行核实(特别是产品的批发,零售价格及库 存)。 7.甲方对乙方区域内的所有店铺均采取单店授权形式,乙方增设、迁址、重修_________ 品牌店(包括:专卖店、专柜、店中店),必须提前一个月通知甲方,告知甲方增址、迁 址的详细地址并按甲方规定的统一标准和要求完成店面装修,经甲方认可合格后方可开店 经营,否则由此造成的一切损失由乙方自负。 8.未经甲方同意,乙方不得在专卖店外以任何形式销售产品,不得擅自在互联网、电视 及其他媒体上以任何形式进行销售活动,否则甲方有权追究乙方的违约责任。 9.甲方有权要求乙方遵循甲方统一的经营管理模式。 第三条甲方的义务 1.甲方有义务协助乙方在本合同指定区域内建立完整的经销网络体系。甲方向乙方提供 _________标识产品。 2.甲方向乙方提供_________标识产品。 3.甲方在乙方区域中的各类宣传活动应在相关方面体现乙方的名称,标识,地址,依靠 品牌日益提升的企业形象树立提升乙方的知名度及企业形象。 4.甲方承担产品责任,实行因产品质量问题的包退,包换政策 5.甲方以不断完善和先进的资讯手段为乙方提供相关信息的服务。 6.甲方视乙方在经销地区的具体发展情况予以适度的广告等方面的支持及派市场管理 人员到乙方所在地协助开展相关工作。 7.甲方对乙方区域内的所有店铺均采取单店授权形式,乙方增设、迁址、重修_________品 牌店(包括:专卖店、专柜、店中店),必须提前一个月通知甲方,告知甲方增址、迁址的 详细地址并按甲方规定的统一标准和要求完成店面装修,经甲方认可合格后方可开店经营, 否则由此造成的一切损失由乙方自负。

产品画册文案设计合同

产品手册文案设计合同 甲方:河北竹马网络科技有限公司乙方: 地址:光华路泽龙大厦311 地址: 电话:电话: 甲乙双方本着平等自愿原则,根据《中国人民共和国合同法》及相关法规,就甲方委托乙方进行产品文案的设计事宜,订立本合同。 1、本合同所称的产品文案设计,是指乙方根据甲方的要求,结合甲方的运营思 想和方针、企业使命和价值观念、相关企业文化特征等,设计出的甲方产品文案,能够想社会公众传播推广。 2、合同内容:产品文案设计工作,包括画册的封面、封底、内页产品文案;产 品画册文案所需的图片的建议;印刷制作工艺、材质的建议等。 3、设计的提交和验收: 3.1合同签订后,甲方提供材料之日起__3___个工作日内,乙方提交画册设计 方案。在画册办事设计过程中,甲方提供所需的企业材料。 3.2每次提案后,甲方应及时向乙方提供书面确认或修改意见书,必要时召开 双方沟通会议,乙方根据甲方反馈进行修改后再次提案,直到得到甲方满意的结果。乙方自接到阶段确认书之日起开始下一阶段工作。 3.3因甲方原因,不能按时提供确认书或修改意见,导致这几不能按时执行, 责任由甲方承担,设计执行时间顺延。 3.5乙方应积极配合甲方,尽量满足甲方的设计需求。 4、设计费用及支付方式: 4.1产品画册文案费:产品画册文案暂定为_____P,设计费总计人民币 _1000____元整。 4.2支付方式:共分两次付款,每次由乙方出具正规有效的增值税发票后付款。 自合同签订之日起___2__个工作日内,甲方向乙方支付合同款得50%,即人民币___500__元整,作为预付款;自甲方对设计完成方案作出书面确认之日起___2__个工作日内,甲方向乙方支付合同的全部余款,(余款支付根据文案质量上下浮动10%)即人民币__500±10%__元整。 4.4上述合同款支付至以下账户: 开户名: 开户行: 账号: 4.5如实际发生的设计量未达到或超过合同预计的设计数量,则按照实际发 生的设计量与单价,计算合同总金额;未达到元合同金额,由乙方退还甲方不足部分;超出合同金额,由甲方向乙方补足超出部分。 5、甲方义务: 5.1向乙方介绍甲方的运营思想和方针、企业使命和价值观念、相关企业文化,

简单产品销售代理合同样本(官方版)

编号:QJ-HT-0037 简单产品销售代理合同样本 (官方版) In order to clarify their rights and obligations, sign contracts to ensure that their legitimate rights and interests are not harmed. 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 日期:_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---

简单产品销售代理合同样本(官方版)说明:该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商签署合同,在合同期限内按照合同规定或者依照法律规定履行义务,保证权利双方合法权益不受损害,文档可下载收藏或打印使用(使用时请先阅读条款是否适用)。 销售代理合同范本阅读 甲方(被代理人) 法定住址: 法定代表人: 职务: 委托代理人: 身份证号码: 通讯地址: 邮政编码: 电话: 乙方(代理人)

法定住址: 法定代表人: 职务: 委托代理人: 身份证号码: 通讯地址: 邮政编码: 电话: 甲乙双方本着友好自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,就乙方将销售代理甲方_____产品的相关的事宜,订立了以下合同条款,以资共同恪守履行。 一、代理区域 1、乙方的代理的区域为:_____地区。 2、代理区域的扩大或缩小的条件及方法:_____ 二、代理产品 1、乙方代理销售甲方的产品为:_____

2、代理商品种类增减的条件及方法:_____ 3、约定新产品(是/否)包括在内:_____ 三、代理权限 1、甲方授权乙方为_____地区的独家代理商,全面负责该地区的销售和经销商管理。 2、甲方不得在乙方代理区域内另设其他代理或经销商。如出现上述情况,甲方须退还乙方保证金,乙方有权立即终止代理合同及得到相应补偿。 3、乙方严禁跨区域窜货,对有跨区域窜货行为的乙方,甲方将取消其代理资格,本合同将自动终止。 4、乙方在代理经营甲方产品的同时,必须禁止经营其他对甲方有竞争有冲击的同类产品。否则甲方有权追究乙方的违约责任。 5、对于乙方代理的销售区域,乙方可以根据实际情况制订销售政策,原则上甲方不予干涉,但乙方对于自己以及下属经销商的经销行为负无限连带责任。 四、代理期限 1、本合同的代理期限为_____年,从本合同签订之日起至_____年_____月

XXX买卖合同范本

XXX买卖合同 年月日 XXX 为卖方和 XXX 为买方。双方同意买卖 XXX ,其条款如下: 1.合同货物: XXX 2.产地: XXX 3.数量: 4.商标: 5.合同价格: F.O.B. 6.包装: 7.付款条件:签订合同后买方于7个银行日内开出以卖方为受益人的,经确认的、不可撤销的、可分割、可转让的、不得分批装运的、无追索权的信用证。

8.装船:从卖方收到买方信用证日期算起,45天内予以装船。若发生买方所订船舶未按时到达装货,按本合同规定,卖方有权向买方索赔损毁/耽搁费,按总金额 %计算为限。因此,买方需向卖方提供银行保证。 9.保证金:卖方收到买方信用证的14个银行日内,向买方寄出 %的保证金或银行保函。若卖方不执行合同其保证金买方予以没收。 10.应附的单据:卖方向买方提供: (1)全套清洁提货单; (2)一式四份经签字的商业发票; (3)原产地证明书; (4)装箱单; (5)为出口 XXXX 所需的其他主要单据。 11.装船通知:卖方在规定的装货时间,至少14天前用电报方式将装船条件告知买方。买方或其代理人将装货船估计到达装货港的时间告知卖方。

12.其他条款:质量、数量和重量的检验可于装货港一次进行。若要求提供所需的其他证件,其办理手续费、领事签证费应由买方负担。 13.装船时间:当日13:00或次日8:00装船。 14.装货效率:每一个晴天工作日,除星期日,节假日外,每舱口进货为 立方吨。 15.延期费/慢装卸罚款:对于载重吨船来说,每天 U.S.D.。 16.不可抗力:签约双方的任何一方由于台风,地震和双方同意的不可抗力事故而影响合同执行时,则延迟履行合同的期限应相当于出事故所影响的时间。 买方: 卖方: 证人:

设计合同

设计合同 甲方名称:地址:联系人:电话:传真:乙方名称:地址:联系人:电话: 甲乙双方经友好协商,以平等互利为原则,对公司的 按如下条款签订合同: (一)委托项目 (二)合同金额及付款方式: 1.合同总金额人民币整。 2.支付方式: 甲乙双方签订正式合同后,甲方须支付合同总金额的%(0元)给乙方作为设 计预付款,乙方收到预付款或相关凭据后开始设计工作,乙方在合同规定时间

内提交设计提案,并按甲方的反馈要求进行修改、完善,直至甲方满意后, 乙方收取尾款%(元),乙方提供设计费发票,并提交所有设计源文件。(三) 甲方权利及义务: 甲方权利: 1.甲方有权对乙方设计提出建议思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 2.甲方有权对乙方所设计的内容提出合理修改意见。 3.甲方有权要求乙方按合同约定时间提交设计方案。 甲方义务: 1.甲方有义务按照合同约定按时支付相应费用。 2.甲方需充分提交项目相关信息资料给乙方,保证信息的正确性和真实性并同乙方积极配合、进行沟通以便乙方充分了解项目背景等,确定设计方向。 3.系列包装设计(画册设计)项目中,乙方在甲方确认主款包装设计(甲方确认画册版面版式风格设计)后,乙方开始进行延续设计;如在甲方确认主设计风格后再次要求更改整体设计,而乙方经甲方确认后,已开始实施延续设计,则另行收取相关设计、制作费用。 (四)乙方权利及义务: 乙方权利: 1.乙方有权要求甲方提供有关企业资料、产品相关市场定位信息,供乙方设计参考。 2.乙方有权要求甲方按照合同约定按时支付相应款项。 3.乙方有权要求甲方及时确认或回复设计方案,以推动项目如期进行,由于甲方

商标转让合同-精品文案范文

商标转让合同 商标转让合同 经转让方、受让方双方协商一致,对商标权的转让达成如下协议:一、转让的商标名称:___________________。二、商标图样: ___________________(贴商标图样,并由转让方盖骑缝章)。 三、商标注册号:_________;国别:_________。四、该商标取得 注册所包括的商品或服务的类别及商品或服务的具体名称: _________。 五、转让方的保证 1.转让方保证该权利无任何瑕疵,包括未曾许可他人使用或作为抵押。 2.转让方保证在国际分类第_________类以 及在其他类别的与第_________类有关商品类似的商品上,转让方没 有任何与该权利相同的或近似的商标获得注册或提出申请注册。3.转让方保证在本合同生效后,将不以任何方式谋求对该权利或与 其类似的商标的包括所有权、使用权、收益权、处分权在内的任何权益,且上述所有权利均将由受让方行使。 4.转让方在签署本合同时同时签署该权利的商标专用权的注册商标转让申请书,并同时将该商标商标注册证正本交受让方或受让方的代理人。六、商标权转让后,受让方的权限 1.可以使用该商标的商品种类(或服务的类别及名称):_________。 2.可以使用该商标的地域范围:_________。 七、商标权转让的性质:_________(可在下列项目中作出选择)。 1.永久性的商标权转让。 2.非永久性的商标权转让。 八、商标权转让的时间自本合同生效之日起,或办妥商标转让变更 注册手续后,该商标权正式转归受让方。但如果转让注册商标申请未经商标局核准的,本合同自然失效;责任由双方自负。属非永久性 商标权转让的,商标权转让的期限为_________年,自_________年 _______月______日至_________年_____月_____日。转让方将在本合同期满之日起收回商标权。 九、商品质量的保证商标权转让方要求受让方保证该商标所标示的 产品质量不低于转让方原有水平,转让方应向受让方提供商品的样品,提供制造该类商品的技术指导或技术诀窍(可另外签订技术转让合同);还可提供商品说明书、商品包装、商品维修法,在必要时还应

买卖合同例子

买卖合同例子 篇一:汽车买卖合同的案例分析 汽车买卖合同的案例分析案例: 甲与某工厂订立了一份买卖汽车的合同,约定由工厂在6月底将一部行驶3万公里的卡车交付给甲,价款3万元,甲交付定金5000元,交车后15天内余款付清。合同还约定,工厂晚交车1天,扣除车款50元,甲晚交款1天,应多交车款50元,一方有其他违约情形,应向对方支付违约金6000元。合同订立后,该卡车因外出运货耽误,未能在6月底前返回。7月1日,卡车途径山路时,因遇暴风雨,被一块落下的石头砸中,车头受损,工厂对卡车进行了修理,于7月10日交付给甲。10天后,甲在运货中发现卡车发动机有毛病,经检查,该发动机经过大修理。遂请求退还卡车,并要求工厂双倍返还定金,支付6000元违约金,赔偿因其不能履行对第三人的运输合同而造成的营业收入损失3000元。另有人向甲提出,甲可以以按照《消费者权益保护法》请求双倍赔偿。工厂意识到对自己不利,即提出汽车没有运输过户手续,合同无效,双方只需返还财产。 分析:合同的含义 此案例中的合同指。。 合同的特征在该案例中,工厂提出汽车没有运输过户手续,合同无效,因此我们首先得明白该汽车买卖合同是否有效。根据《合同法》第

44条的规定,依法成立的合同,自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记手续生效的,依照其规定。车辆买卖合同效力,主要是依据一般合同效力的条件来认定的,买卖双方只要达成合意、内容不违反法律规定,买卖合同即成立生效。车辆的过户登记并不是买卖合同成立的必要条件,而是物权变动的要求。过户登记办理与否,影响的是标的物异动是否依法转移的问题,而对买卖合同效力没有影响,应当明白,车辆变更登记是在《中华人民共和国机动车登记办法》中规定的,该规定属于行政规章性质,目的是对车辆进行管理的需要,这与车辆买卖当事人之间确立的车辆买卖合同属于两种不同的法律关系。就是说,车辆买卖是当事人之间的民事法律行为,未经过户登记而买卖是一种违反有关行政管理规定的行为,应受行政法规调整,而不能以此否定车辆买卖合同的效力。目前汽车买卖不过户合同不生效的规定仅出现在国家工商管理局的一个规定里面,但该规定不是法规,故只要车辆买卖是双方真实意思表示,而法律又无另有规定,尽管未登记过户也不影响车辆买卖合同的效力。 对于案例中甲的请求,要求退还卡车,这是可以的,因为根据《合同法》111条的规定,受害人有权合理选择要求对方承担修理、更换、重作、减少价款等违约责任,因此甲有权要求退车。但对于甲要求工厂双倍返还定金,支付6000元违约金的请求,则是不可以的,因为根据《合同法》116条的规定,不能同时选择两种罚则。因此甲要么。。要么。。。 案例中提到甲可以请求工厂赔偿经营损失这也是可以的。因为根据

分管安全的其他项目负责人岗位安全合同范本正式版

YOUR LOGO 分管安全的其他项目负责人岗位安全合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

分管安全的其他项目负责人岗位安 全合同范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 甲方:__________ 乙方:__________ 1.分管安全的其他项目负责人是项目安全生产主要负责人,直接领导项目安全生产领导小组工作,把安全生产工作列入重要的议事日程。 2.根据处安全生产管理实施细则,结合本单位的实际情况,制定本项目的安全生产实施细则。 3.接受总公司的安全管理,及时研究布置安全生产工作,及时传达安全生产文件,每月召开一次以上的安全生产工作会议,听取生产、技术、安全、机务等部门的安全生产工作汇报,针对问题,提出改进意见,通过安全会议加强对民工和其他操作者的安全教育,督促劳务队、施工员、安全员、机手、司机、机管员、技术员、工区长搞好施工、机械、设备、车辆安全,督促安全员、政工员出安全墙报、写安全标语、标志、造就浓厚的安全气氛。 4.督促安全员落实安全交底,使项目人员(含民工)真正懂得如何保障安全,如何避免事故;经常组织项目进行安全生

平面设计合同(官方版)

编号:QJ-HT-0205平面设计合同(官方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 日期:_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---

平面设计合同(官方版) 说明:该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商双方同意签署合同,在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务,可下载收藏或打印使用(使用时请先阅读条款是否适用)。 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一 致,签订本合同,信守执行: 一、合同内容及要求: 二、设计与制作费用: 设计与制作费用总计为:人民币¥元,(大写:元整)。 三、付款方式: 1、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的50%即人民币¥_________元, (大写:)。

3、乙方将设计制作印刷品交付甲方时,甲方需向乙方支付合同余款,即人民币 ¥元整(大写:)。 四、设计与制作作品的时间及交付方式: 1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可延 期执行,延期时间由双方协商确定。 五、知识产权约定: 1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权 利。 2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后,甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。 六、双方的权利义务: 甲方权利: 1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合

分期付款买卖合同案例分析

分期付款买卖合同案例分析 案件事实 2005年7月20日,原告A公司与被告B公司签订了一份《产品销售合同》,约定“B公司向A公司购买水泵及配套设备,货款总额为16.5万元,结算方式及期限为预付10%(即1.65万元),货到付至80%(即13.2万元),安装调试合格后付至95%(即156750元),余款货到一年内付清”。合同签订后,原告A公司于同年7月26日供货,被告B公司收货后共付货款9.65万元,余款未付。原告A公司遂向法院起诉,请求判令被告即时支付拖欠的货款6.85万元。 原告A公司认为,其于2005年7月26日交货,依约被告B公司应支付货款至13.2万元,然而被告B公司至今仅支付货款9.65万元,未支付价款的金额超过了全部货款的五分之一。根据合同法第一百六十七条的规定(“分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款五分之一的,出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同”),其有权要求B公司支付全部货款。 而被告B公司则答辩认为,原告A公司主张的本案20%货款的支付条件尚未成就,双方签订的产品销售合同不属分期付款的买卖合同,A公司要求其支付剩余全部款项的依据不足,其只同意付至货款的80%。 法院判决 法院经审理认为,依合同约定“货到付至80%,安装调试合格后付至95%,余款货到一年内付清”,原告供货后,以货款总金额16.5万元的80%计算,货到被告应付款金额为13.2万元,被告仅付款9.65万元,尚欠3.55万元应予偿付。关于原告主张安装调试合格后付至95%以及余款,原告未举证所供货物已安装调试合格,原告没有证据表明合同约定的该付款条件已经成就,其主张货款全额偿付,不足为证,依法不能成立。法院判令被告B公司应偿付原告A公司货款3.55万元,并驳回原告A公司其他诉讼请求。 律师分析 本案的争议在于本案是否适用合同法第一百六十七条的规定,而是否适用该条的前提是,判断讼争合同是否属于分期付款的买卖合同。以下对讼争合同是否属于分期付款买卖合同进行分析。 1.从“分期”的含义看本案合同的定性 分期付款买卖合同作为一种特殊的买卖合同,是指在合同订立后,买受人按照合同约定分期向出卖人支付价款。分期付款买卖合同的本质特征在于,买受人不是一次性付清全部价款,而是按照约定期限分批支付价款,这是判断某个买卖

合同范本

工程施工合同 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经充分协商并一致同意,签订本合同。 1.工程项目名称、施工内容、合同总价: 1.1工程项目名称: 1.2施工内容:原屋顶平顶改南北向双向斜顶、及楼顶地面硬化等工程。同时要求乙方按照经甲方认可的施工图纸进行施工。 1.3合同总价:RMB¥元 (万仟佰拾元整)。 2.工期及施工地点: 2.1有效日历工期: 合同签定并生效后天内完工。 2.2施工地点:

3、付款 3.1付款方式: 3.1.1合同双方签字盖章后,甲方向乙方支付合同总价40%作为预付款; 3.1.2乙方主钢架材料全部进场并开始安装七天内甲方支付合同总价的40%给乙方; 3.1.3 本合同范围内的施工内容经双方验收后,乙方办理结算,甲方审定完成后,甲方即支付至最终结算价格的95%给乙方。 3.1.4 电梯安装完毕后,在甲乙双方无异议的前提下一次性支付剩余的5%。 4、保修与维护 4.1 工程的主体保修期为一年,自双方共同签署《工程验收合格单》次日起计算。 4.2保修期内乙方自备材料及乙方施工质量出现任何缺陷,乙方应在接到甲方通知之日起 24 小时内派技术人员到达现场进行维修或根据情况进行免费更换。 4.3 如在保修期内出现多次故障使甲方足以对乙方工程质量产生不信任,甲方可以提 出赔偿要求。 5、质量保证 5.1乙方应保证所提供的材料是全新的、在交付时没

有缺陷且符合甲方提出的技术标准及规范;乙方应严格执行现行施工规范及甲方的技术要求,确保工程质量达到甲方使用要求;主体结构工程质量保证期应符合设计文件规定的该工程合同使用年限。 5.2如果由于工艺的复杂性或交付数量巨大,使得在交付时甲方无法对主材进行全面及时检验或由于主材缺陷的隐蔽性导致在交付时甲方未能查验出主材的质量瑕疵,那么,只要在交付后的保修期内甲方发现乙方提供的工程主材与前述标准或规范不符,甲方仍有权要求乙方修理或更换,修理、更换的费用以及由此引起的其他拆除、搬移及修复费用均由乙方承担。质量保证期自修理或更换符合合同约定之设备的次日起算。 5.3竣工工程验收,以国家有关部门制定的竣工工程验收规定及企业的验收标准和施工图纸说明书、施工技术文件等为依据;该工程如具有隐蔽验收签证、绝缘等记录,甲方乙方须及时办理签证手续。 6、双方责任: 6.1甲方提供施工现场临时水电、临建搭设的场地,施工现场应能满足施工要求。 6.2施工过程中甲方项目负责人应到现场对安装施工进行监督。

策划设计合同

广告策划设计合同 甲方: 乙方: 甲、乙双方根据国家相关法律、法规之规定,本着平等合作、互惠互利的原则,经友好协商,就甲方委托乙方进行项目的推广工作。订立如下合同:一、代理范围: 甲方委托乙方代理推广策划工作,负责该工作的策划、创意、设计等代理事宜。 二、代理期限: 代理期为2007年11月6日至2008年2月6日,为期3个月。 三、工作内容: 乙方在整体策划推广方案经甲方书面确认后在合同期限内向甲方提供包括但不限于如下策划及设计服务: 1、宣传推广的总体策划思路(含各个阶段的策划方案和推广计划)及具体广告 操作方案(包括前期的市场资料搜集及与竞争对手优缺点比较、营销状况、广告推广状况分析); 2、各阶段的媒介策略和具体排期计划、媒介预算建议; 3、报纸广告策划、创意、设计、电脑制作、菲林输出的监控; 4、楼书、客户通讯版面设计、宣传单张、展板、户外广告等创意、撰文、设计、 等事宜; 5、独立文案、新闻稿撰写; 6、广播广告:创意、撰文、制作监控; 7、公关促销活动的策划方案; 8、针对目标消费群进行适当的市场调查; 9、乙方接受委托项目后,应就此推广项目设计出一套对所有报纸广告稿件中之 固定元素摆放规范的固定格式,经甲方批准后,贯彻于整个报纸广告活动中执行,并视需要不断对这一规范进行补充; 10、售楼处内平面规划建议。

上述设计内容,以甲方给付乙方的工作任务单为准,乙方依据此任务单在规定期限内完成设计任务。 四、双方权利与义务: 甲方的权利与义务: 1、双方合作期间,甲方应积极配合乙方,及时提供乙方正常工作范围内所需 的有关项目的资料,并应对上述资料的合法性、真实性、准确性和完整性 负责,如因甲方提供的资料而引起法律纠纷,其相关的一切责任由甲方负 责,乙方不承担任何直接责任或连带责任; 2、甲方有权对乙方提交的策划思路、设计稿和所有乙方所提交的工作文件及 时以书面形式提出修改意见和建议,乙方据此进行修改、调整,直至甲方 签字认可方可定稿,甲方需尊重乙方的专业经验和知识,考虑乙方工作周 期等因素,在乙方提交有关文件后及时、完整地以书面形式提出,以便乙 方有足够时间保质保量完成各项业务。甲方应指定一位全权代表与乙方沟 通,以避免多头决策而导致工作质量、效率下降; 3、在乙方及时提交足够完整稿件供甲方审定情况下,甲方审定乙方提供的稿 件,应在媒体规定的送稿时间之前完成,并留出让乙方根据甲方意见进行 修改的时间; 乙方的权利与义务: 1、乙方承接甲方广告业务,应尽职尽责为甲方服务,按时、按质、按量完成 甲方委托的各项策划、设计、制作和代理业务,乙方应为甲方资料保密, 若因乙方原因而致令资料泄密导致甲方蒙受的经济损失由乙方全部承担, 并承担违约责任; 2、乙方所有策划方案及相关建议文案以书面形式向甲方汇报; 3、乙方需与甲方保持紧密联系,经常与甲方交流,甲乙双方每周开一次周例 会,商量阶段性工作。乙方应于每一个推广阶段结束时,向甲方提供效果 评估;如需作更深层、更广泛的调查评估,需聘请第三者进行工作的,经 甲方书面同意聘请后由甲方另外支付费用; 4、乙方设计广告稿涉及肖像权、版权、印刷发布许可证(非甲方指定的)由 乙方负责办理,费用由乙方支付;乙方保证设计使用的文字、图片等资料

第三方合同范本

工程总承包合同示范文本 (征求意见稿)

第一部分合同协议书 发包人(全称) 承包人(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就_____ 项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程承包范围: 二、主要技术来源 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期): 施工期限(绝对日期或相对日期): (其中:竣工日期(绝对日期或相对日期):) 四、工程质量标准 工程质量标准: 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币(大写):元。 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 合同订立时间:年月日 合同订立地点: 本合同在以下条件满足之后生效:____________ _________ 发包人:承包人: (公章或合同专用章)(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表:法定代表人或其授权代表:(签字)(签字) 工商注册住所:工商注册住所: 企业代码:企业代码: 邮政编码:邮政编码: 法定代表人:法定代表人: 授权代表:授权代表: 电话:电话: 传真:传真: 电子邮箱:电子邮箱: 开户银行:开户银行: 账号:账号:

第二部分通用条款 第1条一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款,指根据法律、行政法规的规定,合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款,由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款,指根据工程总承包项目的实际,对通用条款进行补充、修改和完善,并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包,指承包人受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工(含竣工试验)、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。 1.1.4 发包人,指在合同协议书中约定的,被称为发包人的当事人,包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人,指在合同协议书中约定的,被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人,包括其合法继承人。 1.1.6 分包人,指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的,并具有相应资格的法人或其他组织。 1.1.7 发包人代表,指发包人指定的履行本合同的代表。 1.1.8 监理人,指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。 1.1.9 工程总监,指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。 1.1.10 项目经理,指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。 1.1.11 永久性工程,指承包人根据合同约定,进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和(或)试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。 1.1.12 单项工程,指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元,是永久性工程的组成部分。 1.1.13 临时性工程,指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷,在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物,不构成永久性工程实体的工程。 1.1.14 现场或场地,指合同约定的用于承包人现场办公、居住、设备材料部件存放、施工机具、设施存放和工程实施的任何地点。 1.1.15 项目基础资料,指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告(选厂报告、资源报告、勘察报告)、资料(气象、水文、地质)、协议(燃料、水、电、气、运输)和有关数据等,设计所须的基础资料。 1.1.16 现场障碍资料,指发包人为承包人完成设计、进行现场施工所需要

设计合同(含设计费用计算)教学文案

设计合同(含设计费用 计算)

设计合同 项目名称: 项目地点: 委托方(甲方): 设计方(乙方): 合同编号: 签订日期: 2016年8月

目录 第一条设计依据 (2) 第二条合同文件的优先次序 (2) 第三条设计项目、协调顾问服务范围及内容 (3) 第四条设计进度计划 (6) 第五条设计成果要求 (6) 第六条设计费用 (6) 第七条设计费支付方式 (8) 第八条双方权利与责任 (8) 第九条知识产权 (10) 第十条违约责任 (10) 第十一条权利和义务转让 (11) 第十二条合同文件组成和相互关系 (11) 第十三条合同争议仲裁 (12) 第十四条工程暂缓/终止、合同终止及变更范围 (12) 第十五条其他 (13) 第十六条合同生效 (14) 附件一《工程设计范围、内容、费用》 附件二《设计服务说明》 附件三《甲方需提供的资料》 附件四《设计委托确认书》 附件五《概念设计成果确认书》 附件六《深化设计成果确认书》 附件七《施工图设计成果确认书》

委托方<甲方>: 设计方<乙方>: 甲方委托乙方承担的设计服务,经双方协商一致,签定本合同。 第一条设计依据: 1.1 甲方提供的《设计任务书》及其它甲方认可的数据; 1.2 中华人民共和国及地方有关工程设计管理法规和规章; 1.3 建设工程批准文件。 1.4 本项目要求规范系指本工程设计过程中所应遵守的强制性国家标准、部颁规 程、地方标准及有关行业性规范。 1.4.1《中华人民共和国合同法》 1.4.2《建筑法》 1.4.3《建设工程勘察设计合同条例》 1.4.4《建设工程勘察设计市场管理规定》 1.4.5《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 1.4.6《建筑内部装饰设计防火规范》(GB50222-95) 1.4.7《建筑内部装饰防火设计施工及验收规范》(GB50354-2005) 1.4.8《建筑隔声测量和评价标准》(GBJ75-84) 1.4.9《室内装饰工程质量规范》(QB1838-93) 1.4.10《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) 注①:倘若上述各规范及标准内容有所矛盾,一切以较高标准为准,关于购置上述规范及执行较高标准的相关费用已包含在合同价款中。 注②:如合同与《设计任务书》有所矛盾,一切依据本合同的规定执行。 注③:上述规范中如遇版本更新,以更新后版本为准。 第二条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断: 2.1 合同文本; 2.2 发包人设计任务书; 2.3 双方认可的往来书信、联系函、信息平台、微信、电邮及会议纪要等。第三条设计项目、协调顾问服务范围及内容:

相关主题