XX镇XX村公路硬化工程竞争性谈判文件项目业主: XX镇XX村村民委员会法定代表人（或授权代表）签字：二0XX年XX月XXXX镇XX村公路硬化工程竞标说明书一、招标人：XX镇XX村村民委员会二、报名地点：XX镇XX村村民委员会活动室三、投标人资质及业绩要求：……；且具有近3年来（20XX年至今）完成X个及以上的类似项目业绩。

四、质量要求：一次性验收合格。

五、工程内容：XX镇XX村公路硬化工程，长XX公里，宽XX米，厚XX米C30混凝土路面（具体见施工设计图）。

六、建设工期：日历天。

七、最高限价：XX万元，投标人根据业主提供的项目工程清单，施工图纸及现场勘测情况自行报价，本工程采用单价包干、按实收方、总价控制。

其报单价不管投标人是否漏计，发包人均认为包含了该项承包工程的人工、材料、运输、进出场、安装、税费、三通一平、临时设施和税费等一切费用，其单价在施工期间不管任何原因（除不可抗拒的自然灾害）均不得调价。

工程内容不允许变更，承包人应充分考虑本工程所有风险并自行承担风险责任。

八、报价方式：竞标报价为一次性报价（或二次报价）。

九、保证金（一）投标保证金：XX元，于20XX年XX月XX日XX时XX分在竞争性谈判现场以现金方式交XX镇XX村村民委员会。

开标会议结束后中选单位的投标保证金将转为履约金，未中选的单位在开标现场以现金方式退还投标保证金。

（二）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：1.投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；2.中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

十、履约金：按中标价的XX%，工程竣工验收合格后10日内无息退还。

或者以提供保函的方式进行。

十一、付款方式：（1）双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：工程完工50%付XX%工程款，工程完工80%付XX%工程款。

（2）竣工验收与结算：工程竣工验收合格后，退还履约保证金（无息）。

发包人预留结算总额XX%的质量保证金，质量保证金在1年以后无息退还。

十二、中标人确定及废标处理：投标价由低到高的顺序推荐中标候选人。

十三、开标时间：20XX年XX月XX日XX 时XX分十四、开标地点：XX镇XX村村民委员会活动室十五、开标时：（1）投标人须出具法定代表人资格证明书或授权委托书，法定代表人身份证或代理人身份证原件；企业资质、营业执照（原件或加盖鲜章的复印件）。

（2）竞争性谈判文件应密封完整（密封最外层至少应注明工程名称、投标申请人全称），且加贴封条，并在封套的封口处加盖投标申请人单位章(鲜章)。

附件：项目工程量清单XX镇XX村村民委员会二OXX年XX月XX日法定代表人资格证明书单位名称：地址：姓名：性别：年龄：职务：，系的法定代表人。

为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的竞标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

竞标人：（全称、盖章）日期：年月日法人代表授权书（如果竞选文件由法定代表人签署，则不需附此授权书）本授权委托声明：我：（签字）系（竞标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（签字）为我公司代理人，以本公司的名义参加（招标人）的工程的投标活动。

代理人在开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无权转委。

特此委托。

代理人：性别：年龄：单位：部门：职务：竞标人：（全称、盖章）竞标人法定代表人：（签字或盖章）授权代理人：（签字）日期：年月日附件3XX镇XX村公路硬化工程报价书：我单位按XX镇XX村公路硬化建设工程《竞标说明书》，并自行现场踏勘后，经过认真测算，愿意按人民币(大写) 元(小写) 元的竞标总价，遵照《竞标说明书》的要求承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工作，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。

附件：工程量清单及计价表竞标人名称：法定代表人或委托代理人：（签字）年月日附件4竞标人近年承建类似工程经验注：每个类似工程合同须单独具表，并附相关证明材料复印件，无相关证明材料的工程在评审时将不予确认。

附件5工程承包协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。

2.工程地点：。

二、工程范围及内容：工程量：承包形式：三、工期计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准…………五、合同价款与合同价格形式1.签约合同价为人民币（大写）(¥元)；2.合同价格形式：。

六、付款方式（1）本工程无预付款；（2）按每月完成工程量统计报表，经甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的%；（3）总工程款的%作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，天后支付给乙方。

相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。

工程完工50%付%工程款，工程完工80%付%工程款。

七、质量及验收1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。

质量保证期年。

2、工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。

3、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方签字验收后方可进行下道工序施工。

4、甲方应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。

平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方必须按甲方要求限期整改。

若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。

八、安全及文明施工与管理1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。

2、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。

3、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。

4、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。

5、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

6、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。

九、违约责任1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。

2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的%承担违约金，或每天按元向甲方支付违约金。

3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。

十、附则1、本协议经双方签章后生效。

2、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

3、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签章）：乙方（签章）：法定代表人：法定代表人：授权代表（签字）：授权代表（签字）：年月日年月日合同附件：附件1：工程质量保修书附件2：履约担保格式附件3：预付款担保格式附件6：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方约定如下：。

二、质量保修期1.根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期为年。

2．其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。

承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：承包人(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：附件7：履约担保（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。

我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日附件9 ：预付款担保（发包人名称）：根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。

我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。