中建二局第三建筑工程有限公司K2地块项目广
电兰亭荣荟（建荣村城中村改造）钢笆片买卖合同
编号：广电E
买受人（以下简称甲方）：中建二局第三建筑工程有限公司
出卖人（以下简称乙方）：
根据国家和工程所在地地方政府有关法律、法规和相关工程的设计和使用要求，双方经过充分友好协商，本着诚实守信、平等互利的原则，甲方与乙方就广电兰亭荣荟（建荣村城中村改造）K2地块项目
中的钢笆片物资（设备）买卖工作,达成如下合同:
工程名称：广电兰亭荣荟（建荣村城中村改造）K2地块项目工程
工程地点：武汉市硚口区建荣村（天泽一方旁）
本合同组成文件解释顺序如下：
第一部分合同协议书
第二部分合同条款
第三部分技术条款
第四部分供货清单及价格表
第五部分附件
第一部分合同协议书
1 货物及数量
1.1本合同所称“货物”是指乙方按本合同要求，向甲方提供的广电兰亭荣荟（建荣村城中村改造）K2地块项目钢笆片等产品及配件以及所有相关技术资料和证
明文件。
1.2 货物数量详见第四部分。
2 合同金额及价格
2.1合同总金额暂估为：人民币162500.00元（大写：人民币:壹拾陆万贰仟伍佰元整）。
2.2本合同为固定含税综合单价合同，结算时不予调整，数量暂定（详见第四部分）。
：单价包括
货物原价：含钢笆片原材料、标准件、配套件及加工产品整个过程中的一切费用并包括2.2.1随货物供应的易损件、备品备件、专用工具和应提供的技术文件资料、检测报告、安装调试配合验收费用等价格在内。其它费用：含钢笆片的运输费、装卸费、卸车费、材料供销部门手续费、材料验收之前2.2.2其中运输费系指由乙方将货物从制造厂运至交货地点落地发生的保险费、服务费和各种税费，
的所有费用。价格约定事项3
甲方有权利选择全部或其中某几项要求乙方供货，乙方不得据此调整合同单价。
结算价格3.1 合同固定综合单价×甲方实际签收的合格产品数量。=结算与支
付4
预付款：本工程无预付款。4.1日为当月对账时间，双方对当月送货数量金额
核对无结算：按月结方式，每月15日至204.2甲方开具本月对账单，乙方及时开具符合财务要求的正规增值税普通发票，并在对账单误后，但并供货方位置上签字盖章后按要求办理结算。货物经过验收合格后，所有权即归甲方所有。不改变合同双方需要履行的其他权利、义务和责任。结算方式：以供货方送货单、甲方指定人员核准数量，乙方应出具送货单。每月结算以乙4.3 方提供并且甲
方核准的送货单及收件单为依据付款。，以后每个月支付前期已结算货款的
80%80%支付：供货3个月内，甲方支付已结算货款的，4.4 个月内支付余下货款。主体封顶且双方办理完结算后1每次付款前，乙方必须提供经甲方财务部门认可的国家规定的正规增值税普通发票、发4.5
票领购簿复印件加盖公章及采购方开具的材料验收单。因乙方发票问题导致无
法按时付款所切后果由乙方承担。造成的一4.6支付费用的宽限期为贰个月。宽限期内应支付的款项不计息。
4.7以下文件构成乙方结算文件：
4.7.1甲方物资部签署的供货清单；
4.7.2四方（甲方、乙方、监理方、业主方）验收合格证明；
4.7.3系统调试合格证明；
4.7.4整体工程竣工调试合格证明。
4.8甲方通过银行汇款的方式将货款汇至合同约定的乙方银行账户内。
供货时间及地点5
5.1合同内所有货物将分批供应，乙方应无条件配合甲方。乙方应按甲方提供的工程部门和物资部门共同确认的供货时间、规格型号及数量，将本合同规定之货物运至工程施工现场甲方指定地点，供货时间为2014年9月起至2017年6月（期间）。
5.2上款规定之供货时间为拟定供货时间，乙方同意甲方在施工期间根据施工实际进展及现场情况提出“进场计划”确定准确进场时间。
5.3乙方应自行组织运输工具将货物运卸至工程地点指定位置交付甲方。
6 质量验收标准及保修期
6.1 乙方在材料到货的同时，必须提供厂家资质证明、产品合格证、材质证明、出厂检验证明，否则甲方不予验收；由乙方自行将货物运走并承担由此给甲方造成所有损失。
6.2 经甲方检验通过后发现材料的规格、质量等级与要求不符的情况，乙方仍应承担甲方重新采购供货的经济支出及因此而造成的甲方及工程损失，并负责赔偿。
6.3对于在产品使用过程中任何时间发现质量问题的，甲方均有权解除合同，另行签订供货商，乙方不得进行干涉，并对于因此而造成的甲方及工程的一切损失均应由乙方负责承担。
6.4本合同项下货物无保修期。若有保修期，保修期自甲方竣工验收合格之日（以颁发的竣工证书所载日期为准）起计算。
6.5乙方须向甲方提供制造商出具的书面质量保证书。
6.6乙方所供产品必须按照甲方提供的样品规范要求制作。乙方按甲方要求向甲
方提供出厂质量合格证明。乙方承担因乙方产品质量问题引起的一切责任。
6.7乙方未按国家标准、规定及本合同的规定向甲方提供出厂质量合格证明及产品说明等相关技术资料和本合同约定的基本资料，导致甲方拒绝验收乙方供货所造成的经济损失由乙方承担。
7 合同生效
7.1本合同是双方合作确定的法律文件，对双方具有法律约束力；
7.2本合同经双方法定代表人或授权代理人在本合同上签字并盖章后即生效。
如有其它未尽事宜，双方协商并签订补充协议，补充协议将与本合同文件具有同等法律效力。本合同一式伍份，具有同等的法律约束力，甲方肆份、乙方壹份。合同订立地点：签约时间：年
月日
武汉汉阳钢厂顺时停车设备乙方：程筑三局建甲方：中二第建工有司公限有限责任公
司．
址：地地址：联系电话：联系电话：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
（公章）（公章）
合同条款第二部分定义与说明88.1“工程”是指广电兰亭荣荟（建荣
村城中村改造）K2地块项目。
8.2“甲方”是指中建二局第三建筑工程有限公司。
8.3“乙方”是指武汉汉阳钢厂顺时停车设备有限责任公司。
8.4“业主”是指武汉广电房地产开发有限公司。
8.5“监理”是指武汉市联发建设监理有限责任公司。
8.6“货物”是指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切货物、机械、仪器、易损件、配件、专用工具、技术手册、安装（或施工）指导书及其他技术资料和材料。
8.7“验收”是指合同双方依据（合同）规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。
8.8“服务”是指合同规定的乙方须承担的现场施工指导、维护、技术培训、售
后服务等相关的合同附随义务。
8.9“日”指日历天数。
8.10“书面”是指任何通过手写、打印、印刷或复印制作形成的合同订立及履行凭证，包括信件、文件和传真等。
8.11“详细设计“是指乙方为响应甲方要求必须提供的能够满足本工程使用的所有技术资料及相关深化设计的被甲方确认过的图纸。
8.12“保函”是指由中国境内营业的银行（指定为中行、建行、工行、农行、交行、招行）为保证人向受益人开具的保证文件。保证被保证人未向受益人尽到本合同义务时，由银行承担保函中所规定的付款责任。
专利权9
9.1乙方应保证其对货物具有所有权或委托代理销售权（持有所有权人出具的委托代理凭证）。
9.2乙方须保障甲方在工程所在地使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。
10 包装
10.1除非另有规定和协议要求，乙方提供的全部货物须采用相应国家或企业标
准及惯例要求的保护措施进行包装。这种包装应适于长途及工程所在地短途运输，并有良好的防潮、防震、防锈、防爆炸和利于装卸等保护措施，以确保货物安全无损运抵施工现场。包装也要符合中华人民共和国法律规定并满足甲方要求；乙方应承担由于违反上述规定而引起的一切责任和费用。
10.2每批货物应附至少一份装箱单，货物每件包装箱内应附一份产品合格证、
施工及安装指导书。
10.3装箱单应注明货物名称、规格型号、数量、质量、生产商、供应商、收货人、发货地、交货地、承运人等。有特殊保护措施要求的货物，应在相应位置标示“向上”、“向下”、“易碎”、“防水”等装卸警示标志，以保证装运过程符合保护货物质量的要求。
11 装运通知
11.1乙方应在合同规定的交货期前7天以传真形式将合同号、货物名称、数量
和交货日期通知甲方，如供货周期比较长或进口，应向甲方提供排产日期、加工制造日期、装运日期、到港日期、出关日期及到场日期以及每月生产进度报告。
11.2在乙方已通知甲方货物已备妥待运输前两个工作日之内，乙方应以电话和
传真方式通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电话和传真方式通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方承担。
12 运输和卸货
12.1 乙方应自行准备符合本合同所供货物特性要求的运输工具将其运到指定地点。
12.2乙方应对工地现场的交通情况和工程当地政府运输时限及通道的限制规定（不论是正常的或临时的）有充分的了解和理解，不应因此提出索赔或要求延长或不合理地变更交货期限。
12.3 乙方应承担运输和在指定地点负责卸货的义务。
12.4由于乙方的原因合同货物需要补充或更换，则此部分货物由乙方负责运到甲方指定的地点并承担一切风险和费用。
如果由于乙方的原因导致合同货物在运输过程中丢失或损坏，乙方有责任及时补充供应12.5．
丢失的货物，全部费用由乙方承担。
13 保险
13.1乙方应负责办理货物在运抵项目施工现场途中及卸货至指定地点过程中的运输保险，保险内容及金额包括合同项下的全部货物及价值，以确保货物能及时、完整地交付；并承担货物运抵指定地点前的相关责任。
13.2为避免本合同所供货物存在严重质量缺陷给甲方使用造成损失，甲方建议乙方投保产品责任险。
14 税费
除合同已明确外，根据国家现行税法向乙方征收的与履行本合同有关的一切税费由乙方支付。
15 质量保证及保修期责任
15.1乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确施工或安装、调试后能正常使用。在货物保修期间，乙方应对由于工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
15.2 保修期内乙方免费提供质量缺陷货物的维修、更换等服务。只要甲方提出书面要求，乙方必须在3日内给予书面答复。乙方亦应承担保修期内受损货物的维修，如有必要，乙方在7日内应指派人员到现场解决问题，费用由责任方承担。
15.3乙方借故推脱或无理由拒绝甲方提出的维修、更换服务请求，甲方可以自行解决，并对维修或更换服务以实际发生费用或市场价从甲方应支付给乙方的合同款项或保函中扣除，维修或更换后的部分货物的保修期相应延长6个月。甲方保留进一步索赔的权利。
15.4 乙方在保修期内对合同项下货物提供的免费服务及维修包括：修复及更换一切所需之部件及以上工作所消耗材料费及人工费。
15.5 保修期后乙方应承担售后服务。只要甲方提出书面要求，乙方必须在3日内给予书面答复，并提供相应服务，以达到甲方满意。售后服务费用由甲方承担。
16 质量要求
16.1 本合同项下的所有货物均应符合相应的中国国家标准及行业标准。
16.2 本合同项下的所有货物均应符合设计规范以及图纸要求。
16.3 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定公制计量单位。
，不环境体系要求）ISO14000乙方的产品应符合国家有关环保法律法规的规定（含甲方16.4．
能对施工环境造成污染；同时，该货物还应该符合甲方规定的职业安全健康管理体系标准的要求，不能对接触货物的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危
害。
16.5广电兰亭荣荟（建荣村城中村改造）K2地块项目工程技术人员依据图纸、现场实况提出的所有具体要求。
17 检验
17.1本合同货物的验收及测试标准执行中华人民共和国相关国家标准，乙方保证向甲方提供的货物拥有符合中华人民共和国对应产品的审批备案手续和相关的制造、检测许可证书。
17.2除非另有规定和协议要求，根据本合同所提供的货物，乙方应在生产、加工或制造地点按制造商标准和本合同要求的标准进行质量检验。在发货之前，乙方应对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检查，并出具其货物符合合同规定的质量检验合格证书附于货物包装内。甲方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂检查验货。
17.3货物运卸至工程地点后，甲方将组织监理、业主等有关人员对货物的数量、规格、质量进行联合检验，并出具验收报告。如发现货物的质量、规格、数量与合同及甲乙方确认的封样样品（或描述）不符，甲方有权要求乙方无条件更换，并赔偿由此造成的一切损失。
17.4甲方组织相关人员（监理、业主等）对货物开箱验收后，甲方协调有关方在安装现场向乙方提供货物存放地点，由甲方负责保管，直至货物施工安装、验收完毕。同时甲方保留将货物运送至相关行业国家质检机构进行检查的权利。17.5验收合格：进场货物采取抽样验收的方法。即：在每次进场的货物中随机抽取该批货物的5%进行开盘取样送检，若全部符合验收标准则视为该批货物整体合格；反之，在5%的随机抽样中发现个别不符合验收标准的则再随机抽取5%进行检验，若全部符合验收标准则同样视为该批货物整体合格。
17.6验收不合格：如在5%的随机抽样中发现不符合验收标准的则再随机抽取5%进行检验，如同样发现不符合验收标准的货物则视为该批货物整体不合格，乙方应当重新供货，并承担由此产生的一切损失。
17.7所有货物到达工程地点后，在与甲方交接以前，乙方应指派专人负责保管、看护，若发生遗失或损坏，应由乙方承担全部责任。
17.8如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前15天与甲方协商。
17.9无论何时乙方提供的货物虽经验收，但亦不能免除乙方在本合同内的任何责任。
乙方运输车辆在工地内外发生的一切事故由乙方承担一切责任。17.10．
18 延期交货及交货期违约赔偿
18.1 乙方应按照双方最终约定的时间表交货和提供相关服务。
18.2 在履行合同过程中，如果乙方遇到无法保证按时交货和提供服务的情况应及时以书面形式将无法按时交货的原因及可能延误的时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可酌情延长交货时间。
18.3如果乙方未书面提出原因或无正当理由拖延或提前交货（本合同中规定的不可抗力除外），应承担以下违约责任和不利后果：支付拖延或提前交货违约金，并承担因货物延误或提前而可能给甲方造成的相应一切损失。
18.4交货期违约赔偿金从甲方应向乙方支付的合同价款中扣除。核定的违约金
中建二局第三建筑工程有限公司K2地块项目广 电兰亭荣荟（建荣村城中村改造）钢笆片买卖合同 编号：广电E 买受人（以下简称甲方）：中建二局第三建筑工程有限公司 出卖人（以下简称乙方）：
根据国家和工程所在地地方政府有关法律、法规和相关工程的设计和使用要求，双方经过充分友好协商，本着诚实守信、平等互利的原则，甲方与乙方就广电兰亭荣荟（建荣村城中村改造）K2地块项目 中的钢笆片物资（设备）买卖工作,达成如下合同: 工程名称：广电兰亭荣荟（建荣村城中村改造）K2地块项目工程 工程地点：武汉市硚口区建荣村（天泽一方旁） 本合同组成文件解释顺序如下： 第一部分合同协议书 第二部分合同条款 第三部分技术条款 第四部分供货清单及价格表 第五部分附件 第一部分合同协议书 1 货物及数量 1.1本合同所称“货物”是指乙方按本合同要求，向甲方提供的广电兰亭荣荟（建荣村城中村改造）K2地块项目钢笆片等产品及配件以及所有相关技术资料和证 明文件。 1.2 货物数量详见第四部分。 2 合同金额及价格 2.1合同总金额暂估为：人民币162500.00元（大写：人民币:壹拾陆万贰仟伍佰元整）。 2.2本合同为固定含税综合单价合同，结算时不予调整，数量暂定（详见第四部分）。 ：单价包括 货物原价：含钢笆片原材料、标准件、配套件及加工产品整个过程中的一切费用并包括2.2.1随货物供应的易损件、备品备件、专用工具和应提供的技术文件资料、检测报告、安装调试配合验收费用等价格在内。其它费用：含钢笆片的运输费、装卸费、卸车费、材料供销部门手续费、材料验收之前2.2.2其中运输费系指由乙方将货物从制造厂运至交货地点落地发生的保险费、服务费和各种税费， 的所有费用。价格约定事项3 甲方有权利选择全部或其中某几项要求乙方供货，乙方不得据此调整合同单价。 结算价格3.1 合同固定综合单价×甲方实际签收的合格产品数量。=结算与支
中建项目经理部木模板购销合同 签订时间：年月日 签订地点：中建xx二公司物资部 签订合同双方： 采购单位：中国建筑xx工程局第二建筑公司（以下简称甲方）。 供应单位：（以下简称乙方）。 根据《中华人民共和国经济合同法》，甲乙双方在平等互利，协商一致的基础上，就甲方xxx项目经理部所需木模板供货签订以下采购供应合同，并在履行合同期间，共同遵守以下条款： xx条合同文件包括内容 1.1 本合同协议条款。 1.2 本合同附件：甲方提出的特殊技术要求、详细的供货计划等。 1.3 合同履行中经甲乙双方达成一致的补充合同及合同更改文件(若发生)。1.4 甲乙双方委托人（经办人）的法人代表授权委托书。 第二条甲方工程概况 2.1工程名称： 2.2工程地点： 2.3开工时间： 2.4竣工时间： 第三条乙方工作内容 3.1乙方按照本合同规定要求按时完成材料的供应。 3.2材料供应时间：20xx年月日至20xx年月日（具体供应时间与数量按照甲方发出的通知）。 3.3本合同单价一经双方签字盖章即为固定单价，并且它已包括所有为完成乙方供货工作及达到甲方要求所必须的一切费用，本合同在执行期间单价不做任何调整。
供货明细： 物资名称规格 生产厂 家商标 单位数量单价（元） 金额 （元） 供货时间 合计金额（大写）：￥： 此价格含运费 第四条质量技术及其它要求 4.1质量基本条件：乙方所供材料质量及服务必须满足甲方为保证工程质量而对材料质量、供货服务提出的进一步的要求。 4.2服务质量：乙方对甲方在质量、配合等方面提出的问题及时予以解决。 4.3对物资质量、技术要求的其他要求：执行国家技术、性能标准，尺寸满足现场要求。板面要光华，厚度要均匀，厚度正负偏差在0.5mm以内。 4.4质量标准：多层板：中华人民共和国混凝土模板用胶合板GB/T17656-1999 竹胶合板模板：JG/T3026-1995 4.5乙方对所供应保证可周转次数为次，每少周转1次，甲方有权在结算时扣除物资单价的1/ （此处填写周转次数）。 第五条双方代表及代表职责 5.1 甲方驻工地代表姓名：联系电话 5.2 甲方驻工地代表职责：按照合同约定，及时为乙方提供所需指令、标准，并履行合同要约、附件、合同洽商变更（若发生）的其它甲方义务。 5.3 乙方代表姓名：联系电话交货地点
工程名称：光谷中心城 合同编号（集采平台）： 钢材_物资采购合同 需方：中建三局集团有限公司公司 供方： 签订时间：2016年月日 签订地点：武汉市洪山区
需方：中建三局集团有限公司 地址： 供方： 地址： 依照<<中华人民共和国民法通则>>、<<中华人民共和国合同法>>、<<中华人民共和国建筑法>>及其他相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方充分协商，订立本采购合同，以资共同遵守执行。本合同适用供方为一般纳税人身份。 第一部分通用合同条款 第一条货物和数量 1、供方根据需方需要供应本协议内的高速线材、建筑用热轧圆钢、建筑用热轧带肋钢筋。 2、本工程所用钢材注明的暂估数量是预计的数量，实际成交数量以双方结算为准。无论是否在预计数量范围内外，供方应保证供应，最终结算以需方实际收货数量为准。供方不得以预计数量为由，向需方提出任何供应量、结算量与预计量相差偏大或支付货款索赔等要求。 3、钢材的规格、型号、数量等详见专用条款所述。 4、除技术规范中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定公制计量单位。 5、合同总金额的填写：合同总含税金额是依据专用合同条款第三条货物及数量表格中明确的暂估数量、含税单价计算得出的暂估含税总价；合同不含税总金额是依据专用合同条款中约定的供方计税方式、适用税率以及含税总金额计算的（计算公式：不含税总金额=含税总金额/（1+适用税率））。合同最终结算总含税价以供需双方共同验收的实际合格供应量乘以本合同含税单价为准。 6、供应商所供材料选用品牌的规定详见专用条款所述。 7、合同专用条款第三条货物及数量表格中规定的货物数量是暂估数量，是根据工程图纸和业主书面指令要求计算的材料需用量。如运抵现场数量超过工程实际需要的数量，超出数量可由需方退还给供方，并以实际收货数量结算，退还的价格双方协商在专用合同条款中约定。第二条价格 1、本合同计价货币、结算货币和支付货币均为人民币。 2、定价方式详见专用合同条款。 3、含税单价、合同含税总金额以及最终结算含税总价都已包括货物价款、税金、包装费、出库、保险费、运输费、吊装、装车费、卸车费（以专用合同条款为准）、过江过路过桥费、以及其他运抵至需方指定交货地点的一切费用；包括售后服务、提供相关资料以及市场价格
工程项目内部承包合同 合同编号：GNHB-2020- 工程名称： 甲方：中铁十八局集团建筑安装工程有限公司 乙方: 订立时间：年月日订立地点：河北省高碑店市迎宾路8号 工程项目内部承包合同 甲方(发包方)： 乙方(承包方)：施工队编号：为全面履行公司与建设单位签订的建设工程施工合同，乙方自愿纳入甲方工程队编制，接受甲方统一管理，履行合同职责。经双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。 第一条工程名称、范围、内容和方式 工程名称：；工程地点：；工程承包范围：工程承包方式：包工部分包料。乙方独立核算，自负盈亏。 工程承包内容和条件： 承包内容： 条件：1、合同文件规定的设计图纸未明确但为达到规范要求的、完成该工程所有明示或暗示的辅助工作内容等； 2、根据现场的施工安排和施工工艺、技术、方案、施工措施等需要负责施工事项； 3、若乙方施工进度、质量、安全等不能满足甲方要求，甲方对乙方承包范围内工程随时进行调整，乙方必须无条件服从，并全力配合甲方工作，否则由此造成的一切损失均由乙方承担。 第二条工期 开工日期：年月日； 竣工日期：年月日； 总工期日历天数：天。 以上工期已经考虑下列因素： 1、国家及当地政府规定的节假日或公休日； 2
2、与其他分包施工工序间不可避免的交叉作业影响； 3、施工变更及应完成本项目业主增加的工程项目； 4、其它不利的条件（不可抗力除外）。 工期调整和保证： 1、甲方根据现场工作面的提供时间，可对合同工期进行相应的调整。具体阶段性期限以甲方现场技术负责人的技术交底资料为准。若在施工过程当中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整合同工期，则以最终调整后的合同工期为准，乙方必须无条件执行。 2、乙方按业主和甲方要求的计划组织施工，确保合同工期。若因乙方劳动力不足、作业能力差，已经或预计会影响作业项目的合同工期时，甲方可提前解除本合同并另派施工队伍进场，由此造成的损失由乙方承担；如因乙方原因造成本工程不能按合同约定完工交付，每延期一天处罚的罚款。并赔偿因工期延误造成甲方遭受的一切损失，包括但不限于对本工程竣工、运营的相关影响及第三方对甲方的索赔等一切损失。 3、如因业主或甲方原因造成的延期开工，乙方应按甲方新下达的开工日期进行施工，自行承担有关延期的所有费用。 4、本合同工期为乙方已充分考虑了合同文件的有关内容，并根据乙方自身条件完全能满足并达到的工期，包括但不限于施工准备、工程施工、工程验收、完工交付等全部工作时间，除本合同规定外，不作任何调整。 6、如遇下列情况造成工期延误，经甲方确认后，合同工期方可相应顺延： ①重大工程量变化和设计变更（得到业主的确认）； ②不可抗力； 第三条合同价格及工程量签认约定 1、合同暂估价格：（后附综合单价表）。 2、本协议项下的全部费用已包含在综合单价中，没有列出的项目的费用应视为已分配到有关的项目的价格中。 3、本合同价款已综合考虑以下内容： 3.1任何因市场人工、材料、配件、能源、运输、税费、甲方原因造成的停工、窝工的变动或政府及行业规定而引起的乙方的实际支出的增减，均属于乙方自身经营风险，视为已经事先充分估计并已经列入合同价款之中（合同另有说明者除外）。 3 3.2乙方以完全充分理解工程项目施工的环境和施工条件、作业程序等原因，其他
中建五局三公司城市风景泥工班组承包合同协 议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
中建五局三公司某城市风景泥工班组承包合同 甲方： 乙方： 根据甲方建筑工程施工的需要，为了确保工程质量、施工进度的按期完成，提高工程项目的经济效益，增加职工的经济收入，调动职工的工作积极性，增强职工的责任感。现将我方所承建株洲市城市风景地下车库工程中的泥工承包给乙方。为了明确甲、乙双方的权、责、利关系，经甲、乙双方共同协商，特签订合同如下： 一、承包分项工程的性质：包工不包料 二、承包范围：泥工所有地下车库图纸范围内容 三、班组承包的责任指标； 1、质量责任指标： 混凝土工程必须达到优良，杜绝重大质量事故发生，工程全过程必须要求严格按照分项工程规范操作。水平位置、标高必须正确无误，注意砼的龄期和对砼成品的保
护，未经工程部同意，不得乱凿砼构件。如出现以上违规现象，均由乙方负责所有经济损失。 2、工期责任指标： (1)必须按项目部的月、旬施工进度计划按时完成各分项工程内容。 (2)班组必须合理组织劳动力，确保工程施工进度。 (3)除特大雨天和不可抗拒的自然灾害外，必须坚持每天施工。 3、安全责任指标： (1)认真执行“安全第一、预防为主”的方针，严禁违章指挥，违章作业。 (2)杜绝重大设备事故、人身伤亡事故和火灾事故。 (3)如由于乙方违章施工，违章操作而发生的安全事故，一切责任均由乙方自负。 (4)寝室内禁止使用煤气灶和电炉，如发生安全事故一切费用由乙方负责。 5、文明施工指标：
(1)必须遵守项目部创建“省文明标化工地”的各项文明施工规定。 (2)参加施工人员必须挂证上岗施工。 (3)乙方作业人员要服从甲方人员的指挥，文明施工，搞好各自工作面的落手清理工作，材料堆放整齐。 (4)搞好宿舍卫生，门前实行卫生包干。 6、治安管理指标： (1)每个职工到达工地，首先向甲方申请填表，接受三级安全教育，交纳申办暂住证、劳物证的费用，提供身份证复印件，领取施工上岗证。 (2)乙方职工必须服从项目管理人员的指挥，遵守各项治安保卫制度和有关的规章制度。 (3)生活区内保持整洁、安静，如出现酗酒、斗殴现象发生，由项目经理进行罚款处理。 7、材料设备管理责任指标： (1)对所使用的机械设备应注意保养。 (2)领用材料要注意保管，每天收回，不得任意堆放。
中建二局第三建筑工程有限公司 广电兰亭荣荟（建荣村城中村改造）K2地块项目 钢笆片买卖合同 编号：广电E 买受人（以下简称甲方）：中建二局第三建筑工程有限公司 出卖人（以下简称乙方）：
根据国家和工程所在地地方政府有关法律、法规和相关工程的设计和使用要求，双方经过充分友好协商，本着诚实守信、平等互利的原则，甲方与乙方就广电兰亭荣荟（建荣村城中村改造）K2地块项目中的钢笆片物资（设备）买卖工作,达成如下合同: 工程名称：广电兰亭荣荟（建荣村城中村改造）K2地块项目工程 工程地点：武汉市硚口区建荣村（天泽一方旁） 本合同组成文件解释顺序如下： 第一部分合同协议书 第二部分合同条款 第三部分技术条款 第四部分供货清单及价格表 第五部分附件 第一部分合同协议书 1 货物及数量 1.1本合同所称“货物”是指乙方按本合同要求，向甲方提供的广电兰亭荣荟（建荣村城中村改造）K2地块项目钢笆片等产品及配件以及所有相关技术资料和证明文件。 1.2 货物数量详见第四部分。 2 合同金额及价格 2.1合同总金额暂估为：人民币162500.00元（大写：人民币:壹拾陆万贰仟伍佰元整）。2.2本合同为固定含税综合单价合同，结算时不予调整，数量暂定（详见第四部分）。 单价包括： 2.2.1货物原价：含钢笆片原材料、标准件、配套件及加工产品整个过程中的一切费用并包括随货物供应的易损件、备品备件、专用工具和应提供的技术文件资料、检测报告、安装调试配合验收费用等价格在内。 2.2.2其它费用：含钢笆片的运输费、装卸费、卸车费、材料供销部门手续费、材料验收之前的保险费、服务费和各种税费，其中运输费系指由乙方将货物从制造厂运至交货地点落地发生的所有费用。 3 价格约定事项 3.1甲方有权利选择全部或其中某几项要求乙方供货，乙方不得据此调整合同单价。结算价格=合同固定综合单价×甲方实际签收的合格产品数量。
正规的内部承包合同范本 发包方：_____________ 营业执照号：_________ 承包方：_____________ 身份证号码：_________ 为了为明确发包方和承包方之间的权利义务关系，经双方友好协商，同意对_________有限公司_________分公司实行承包经营，特签定本合同，以资共同遵守。 第一条承包内容 承包方为_________分公司的经理，从事_________地区的市政工程项目建设，承包方不得从事其他经营业务。 第二条承包期限 承包期从________年____月____日起至________年____月____日止。分公司单独建帐，进行税务登记，独立核算，盈亏由承包方享有或承担。 第三条承包指标 在承包期限内承包方向发包方上缴承包费计人民币_________元;在每个承包年度第1个月内支付。 另外，按工程项目的总额上缴2%的项目管理费，立项后付1%;竣工后
付1%。 承包方完成上述承包指标以外的超额部分，在承包方支付办公和业务费用后，有权决定奖励办法和福利用途。 第四条发包方的权利义务 4.1 在________年____月底前，将分公司交给承包方经营管理。 4.2 负责刻制分公司的公章，分公司帐户的开立和注销，参与分公司的财务管理。 4.3 如发包方在地区从事项目工程，按工程项目的总额的1%的向承包方支付项目管理费。 第五条承包方的权利义务 5.1 承包方必须健全生产、财务管理、工资、劳保福利等制度。承包方每月向发包方申报分公司财务报表;发包方定期审核分公司的各项业务往来。 5.2 承包方的生产活动不得违反国家的法律。在承包期间如发生工伤事故，承包方应按照国家的有关规定处理。
中国建筑第八工程局劳动合同范本 甲方: 法定代表人: 营业执照注册号: 资质等级: 在川通讯地址: 邮编: 乙方: 性别: 电话: 居民身份证号码 : 家庭住址: 邮政编码: 户口所在地: 省（市）区（县）乡镇村 根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同期限 第一条劳动合同期限（甲乙双方选择适用） （）1、有固定期限劳动合同 本合同于年月日生效，于年月日终止（如有试用期，则试用期从年月日到年月日）。 （）2、以完成一定的工作任务为期限的合同 本合同生效日期为年月日；以乙方完成 工作任务为合同终止时间。 二、工作内容和要求 第二条甲方招用乙方在（项目名称） 工程中担任岗位（工种）工作。乙方的职业资格等级证或上岗证号码为。 第三条乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作任务，达到规定的质量标准。 三、劳动保护和劳动条件 第四条甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营需要，经乙方同意后，可安排乙方加班，但不得违反国家有关规定，且应合理安排职工补休或按照《劳动法》的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资报酬。 第五条甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工安全教育。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特殊工种操作证书的乙方进行岗前培训（或书面交底）后，方可上岗作业。 第六条甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定，为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。 第七条甲方根据国家有关法律法规，依法建立安全生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。 四、工资保险待遇 第八条乙方在试用期间的工资为每日（或每月）元，试用期满后工资为每日（或每月）元；按工作量计算工资的，每（工作量单位）支付工资元。 双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。 甲方应在每月日前计发乙方的工资（不得交由包工头代发），并由乙方签字确认。 甲方应在劳动合同终止、解除时一次性付清乙方的工资。 合同甲方如为分包方，工资支付发生违约情况由工程总承包单位负责支付。 甲乙双方对工资支付的其他约定 第九条甲方应按规定为乙方办理社会保险，并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后，应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤，其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。 五、劳动纪律和劳动合同的变更、解除、终止、续订 第十条乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳动纪律和安全技术操作规程。 第十一条乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：
劳务分包合同范本 甲方（工程承包人）： 乙方（劳务分包人）： 甲方经招投标于年月日与（以下简称“发包人” 包合同”） 称“本项目”） 了解甲方的企业情况、管理体系与制度，以及本项目的情况，并参与了此次劳务分包招议标并获中标。为明确甲、乙双方的权利义务关系，保证甲方与发包人签订的工程承包合同完全履行，依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程劳务分包事项协商一致，订立本合同。 第一条乙方企业与资质情况 1.1营业执照号及登记机关：； 1.2资质证书号码：； 1.3发证机关：； 1.4资质专业及等级：； 1.5复审时间及有效期：； 1.6税务登记证号：； 1.7开户银行及帐号：； 第二条工作概况 2.1工作名称：； 2.2工作地点：； 2.3工作范围与内容： 1、
2、。 具体工作范围及工作内容可参照甲方和发包人所签订的工程承包合同。 2.4劳务分包形式为下列第种： 1、自带本合同附件所列设备架料及辅助工具的成建制劳务分包； 2、自带本合同附件所列基本劳动工具的成建制劳务分包； 3、分包分项劳务分包。 4、其他形式： 2.5工作期限：开工日期：年月日，完工日期：年月日，总日历工作天数为：天。其中： 工程，天内完成； 工程，天内完成。 2.6工作质量：按工程承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》的要求，本工作必须达到质量评定等级。 第三条合同文件 合同文件由下列部分组成，并按其组成先后顺序解释： 3.1甲方与工程项目发包人签订的与本劳务合同相关的工程承包合同或工程分包合同除工程价格及结算以外的部分； 3.2本合同； 3.3本合同附件； 3.4甲方招标文件，乙方投标文件； 3.5甲方如下内部管理办法：； 除工程承包合同另有规定外，本合同适用现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》。 第四条工程承包合同
【实用】施工合同模板汇编五篇 施工合同模板汇编五篇 在当今不断发展的世界，关于合同的利益纠纷越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编收集整理的施工合同5篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。 施工合同篇1 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 合肥新桥国际机场建设工地有12KM施工专用通道，该施工通道于20xx年8月竣工，质保期一年，现已过质保期。目前正值机场建设高峰期，是工程施工材料、大型设备进场的集中期，同时10月份机场与高速接线工程开工，重型车辆反复高强度碾压造成了12KM施工专用通道损坏严重，而且这种状况还将持续较长时间，为了保证该通道的正常使用，确保机场建设工程又好又快向前推进，拟对该通道进行维修。 甲乙双方本着平等互利、诚信自愿的原则，在指挥部工程组(20xx)96号文的精神下，甲方将道路维修工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本维修工程。结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下： 一、工程概况
1、工程名称：新桥机场12KM道路维修工程 2、工程地点：合淮路口至中铁四局项目部路段。 3、合同总价款：(暂定)金额：元(大写：元整)，实际总价款以发生维修工程计量为准。 4、工程工期：本工程自-------至中建五局工程结束日竣工。 5、工程质量：合格 二、甲方责任 1、负责应提前向乙方提出每次要维修的路段、施工方案及材料需求等; 2、负责协调做好道路交通和安全等工作。 三、乙方责任 1、负责按预定维修方案的要求组织施工，保质、保量，按期完成工程。 2、严格执行现行施工规范，文明施工规定。执行安全施工的各项规定，落实各项现场安全措施。 四、工程质量及验收 1、本工程应达到现场验收合格标准，无质保期。
关于《中建三局一公司北京分公司与金海福源北京餐饮服务有限公司工作餐供应合同》的补充协议 甲方：中建三局一公司北京分公司 乙方：金海福源北京餐饮服务有限公司 根据甲乙双方2014年4月签订的《工作餐供应合同》第七条规定，现经双方友好协商，就乙方向甲方提供工作餐供应服务达成如下补充协议： 一、经双方协商一致，甲方成立食堂管理委员会，对食堂用餐进行规范化管理，乙方可派员参加。 二、甲方食堂管理委员会成员包括：*** 三、食堂管理委员会主要职责包括：工作餐供应服务相关协议条款的沟通与磋商；工作餐供应过程中相关事务的协调；其他与工作餐相关事宜。 四、针对乙方提出的“因天气转冷、时令蔬菜减少，从而导致反季节蔬菜采购成本增加，并要求甲方额外支付费用”的请求，甲方经过认真研究，基本认同乙方意见，同意按照原合同约定的金额上浮10%，有效期限定为***月到***月。 五、经甲乙双方协商，对原合同第六条约定“甲方有权对乙方供餐食品的营养搭配、品种等提出建议，或者提出改进意见”，进一步明确为以下监督行为：
（1）甲方提前***天将菜单提供给乙方，乙方严格按照甲方提供的菜单提供菜品。若乙方未按照约定供应，甲方有权扣除相应比例的合同款项。 （2）原合同第二条约定食品品种为3荤、3素、1汤，乙方应严格执行并保证荤菜的质量，且不得再次以成本增加为由，要求甲方提高费用；或者以此为由，降低甲方菜品的质量。 （3）因天气转冷，乙方应对其提供的菜品采取一定的保温措施，保证在甲方员工就餐的高峰期间饭菜温度适宜。 （4）因甲方员工就餐高峰期间（一般12：30左右）人流较大，乙方应保证该期间上菜速度，确保甲方员工及时就餐。 六、对于部分甲方员工倾向于自带碗筷的行为，乙方应予许可。甲方可提前***天向乙方报备自带碗筷人员的数量，并请乙方予以监督。 七、其他未尽事宜，甲乙双方仍应本着友好真诚的态度进行协商一致，并再行签订补充协议。 八、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 九、本协议自双方签字盖章之日起生效。 甲方：乙方： 甲方代表：乙方代表： **年**月**日**年**月**日
中建三局工程项目内部承包合同 篇一：03中建三局项目全额承包管理办法165196213 中建三局项目全额承包管理办法 第一章总则 第一条为规范全局项目全额承包管理，提高项目管理水平，根据局有关规定，特制定本办法。 第二条项目承包是企业内部责任承包，采用全额承包责任书的形式。 第三条项目全额承包的原则：目标控制、基数合理、抵押承包、确保上缴，节约嘉奖，超支受罚。 第四条项目全额承包实行全面责任承包，实施指标控制，具体指标及奖罚办法应在项目全额承包责任状中明确。 第五条本办法适用于局属各施工生产单位及所承接的所有新建、扩建和改建等施工项目。 第二章项目承包管理职责 第六条公司（分公司）与项目的关系 1、项目经理部是公司（分公司）派出管理工程项目的一次性管理机构，项目与公司（分公司）之间既有行政隶属关系，又有经济合同关系。 2、项目经理是公司（分公司）在工程项目上的委托代理人，受（分）公司经理委托，履行（分）公司与业主签订的合约，对项目施工的全过程、全方位负责，两者之间的关
系是委托代理的关系。 第七条公司（分公司）的职责 1、编制项目管理规划大纲，并审核（批）项目编制的项目管理实施规划。 2、选聘与工程项目相适应的项目经理，组建精干、高效的项目管理班子。 3、建立项目成本测算体系，公平、合理地测算项目承包基数，并组织签订项目全额承包责任书。 4、提供项目所需的主要材料、机械设备、周转料具、资金等生产要素。 4、协调项目与项目之间、项目与外部之间的关系，为项目生产创造良好的外部环境。 5、为项目办理或提供施工生产必备的法律手续和相关资料。 6、对项目施工过程中的质量、安全、进度、成本等进行指导与监督。 7、及时组织或配合上级主管部门对项目进行审计，并根据审计结论和项目全额承包责任书进行兑现。 8、负责项目的回访与保修工作。 第八条公司（分公司）的权限 在项目管理上，公司（分公司）是管理中心，项目是执行中心，以下几个方面的权利由公司（分公司）实施集中控
中建——CI制作加工安装分包合同 CI制作加工安装分包合同 商业办公楼（XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX） CI标识制作及安装分包合同 n 甲方：____________ 【或简称甲方】 n 乙方：____________ 【或简称乙方】 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就商业办公楼（XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX）CI标识制作及安装事宜达成如下协议： 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 第二条分包范围本项目部分CI标识制作及安装。 第三条承包方式包工包料 第四条乙方基本工作内容 1、按总包提供的《CI管理规定》进行施工，满足技术指导、施工要求的各项要求。
2、按总包方提供的技术指导、规范要求进行施工安装工作，达到施工规范及施工工序要求。 3、清理、检查与修补缺陷。 4、提供满足质量、工期、安全要求的施工作业人员与管理人员。 5、提供与CI施工作业有关满足安全要求的工具、机具，安全帽、安全带等个人安全防护用品，其它施工必需的工具与用品。 第五条价款与计量 1、合同单价及合同总价：（详见附件） 2、合同总价暂定为元，大写：元整 3、以上单价为固定单价(已含税金)，本合同签字盖章生效后，在没有与对方协商一致的前提下没有任何理由要求调整。它包括乙方为履行本合同约定的义务，完成合同工作内容，承担自身经营风险，满足国家规范、规程、标准和设计要求，达到业主、监理、甲方满意所发生的一切相关费用。 4、本合同单价已经综合考虑以下内容：1) CI成品、人工费、材料费、必需的辅材、机具费、食宿交通费、相应操作架的搭设。 2) 现场管理费、企业管理费、利润、税金； 应该缴纳给政府有关部门的各项税费。
中建八局劳务分包合同 篇一：中建八局施工分包与劳务用工管理办法 中建八局施工分包与劳务用工管理办法 第一章总则 第二章组织机构和管理职责 第三章劳务基地管理 第四章分包商管理 第五章施工分包招议标管理 第六章现场劳务管理 第七章劳务工人生活场所标准化管理 第八章劳务工工资监督管理 第九章局属劳务公司管理 第十章劳务管理统计报表 第十一章劳务管理检查考核 第十二章附则 第一章总则 第一条为了进一步加强施工分包与劳务用工规范化管理，确保合法分包规范用工；积极储备优质劳务资源，满足施工生产需求；提升管理效益，实现合作共赢；努力构建和谐稳定的劳务关系；结合我局实际，特制订本办法。 第二条根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳
动合同法》、《建筑业企业资质管理规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》等有关法律、法规，制定本办法。 第三条本办法所称的劳务管理包括：专业工程分包和 劳务作业分包管理，以及分包企业劳务用工监督管理。 第四条施工分包是指：建筑业企业将其所承包的房屋建筑和市政基础设施工程中的专业工程或劳务作业发包给其他建筑企业完成的活动。 第五条专业工程分包是指：施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动。 第六条劳务作业分包是指：施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给具有相应资质的劳务分包企业完成的活动。 第七条劳务用工是指：分包企业与员工个人通过合同形式形成劳动关系后，在此基础上与输入方建立的一种特殊劳动关系。 第八条本办法适用于局属各单位的施工分包与劳务用工管理。 第二章组织机构和管理职责 第九条建立局、公司、项目三级管理体系。局总部主 要负责劳务资源管理、集中采购平台建设和管控；公司负责分包队伍的选择、组织和管理；项目经理部负责施工分包履约和劳务用工监督管理。 第十条局总部劳务管理组织机构及工作职责 局工程管理部为全局劳务管理工作的主管部门，配置 2-3名专职管理人员。主要工作职责是：
中建三局工程项目内部承包合同 篇一：03 中建三局项目全额承包管理办法165196213 中建三局项目全额承包管理办法 第一章总则 第一条为规范全局项目全额承包管理，提高项目管理水平，根据局有关规定，特制定本办法。 第二条项目承包是企业内部责任承包，采用全额承包责任书的形式。 第三条项目全额承包的原则：目标控制、基数合理、 抵押承包、确保上缴，节约嘉奖，超支受罚。 第四条项目全额承包实行全面责任承包，实施指标控 制，具体指标及奖罚办法应在项目全额承包责任状中明确。 第五条本办法适用于局属各施工生产单位及所承接的所有新建、扩建和改建等施工项目。 第二章项目承包管理职责 第六条公司（分公司）与项目的关系 1、项目经理部是公司（分公司）派出管理工程项目的一次性管理机构，项目与公司（分公司）之间既有行政隶属关系，又有经济合同关系。 2、项目经理是公司（分公司）在工程项目上的委托代理人，受（分）公司经理委托，履行（分）公司与业主签订的合约，对项目施工的全过程、全方位负责，两者之间的关
系是委托代理的关系。 第七条公司（分公司）的职责 1、编制项目管理规划大纲，并审核（批）项目编制的项目管理实施规划。 2、选聘与工程项目相适应的项目经理，组建精干、高效的项目管理班子。 3、建立项目成本测算体系，公平、合理地测算项目承包基数，并组织签订项目全额承包责任书。 4、提供项目所需的主要材料、机械设备、周转料具、资金等生产要素。 4、协调项目与项目之间、项目与外部之间的关系，为项目生产创造良好的外部环境。 5、为项目办理或提供施工生产必备的法律手续和相关资料。 6、对项目施工过程中的质量、安全、进度、成本等进行指导与监督。 7、及时组织或配合上级主管部门对项目进行审计，并根据审计结论和项目全额承包责任书进行兑现。 8、负责项目的回访与保修工作。 第八条公司（分公司）的权限在项目管理上，公司（分公司）是管理中心，项目是执行中心，以下几个方面的权利由公司（分公司）实施集中控制。
建设工程施工合同 GF-1999-0201 湖南省建设委员会 监制 湖南省工商行政管理局
第一部分协议书 发包人（甲方）：天辰好又多超市 承包人（乙方）： 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：天辰好又多超市室外强电施工工程 工程地点：湖南省县城蒸阳路天宸好又多购物广场 工程容：强电施工 工程规模：约1.1万平方米 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1、2） 工程立项批准文号： 资金来源：自筹 二、工程承包围 承包围：商场要求 三、合同工期 开工日期 2011年6月26日 竣工日期： 2011年7月20日前竣工 合同工期总历天数： 25天。 四、质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价款 金额（大写）：（人民币） ￥：元（材料），其中：（本工程造价仅作为拨付工程进度款依据）。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1．本合同协议书
2．本合同专用条款 3．本合同通用条款 4．标准、规及有关技术文件 5．图纸 6．工程量清单 7．工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：2011 年 6 月22 日 合同订立地点：天辰好又多购物广场 本合同双方约定后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 邮政编码：邮政编码：
申请再审人中国建筑第五工程局有限公司、郭建忠与被申请人韩自祥、赵中田建设工程分包合同纠纷一案申请再审人(一审被告、二审上诉人)：中国建筑第五工程局有限公司。 法定代表人：鲁贵卿，该局局长。 委托代理人：孙德申，律师。 申请再审人（一审被告、二审被上诉人）：郭建忠，男，1961年10月9日出生，汉族。 委托代理人孙德申，律师。 被申请人（一审原告、二审上诉人）：韩自祥，男，1956年12月1日出生，汉族。 委托代理人庞亚杰，律师。 被申请人（一审原告、二审上诉人）：赵中田（又名赵忠田），男，1967年12月14日出生，汉族。 申请再审人中国建筑第五工程局有限公司(简称中建五局)、郭建忠与被申请人韩自祥、赵中田建设工程分包合同纠纷一案，不服本院（2007）商民终字第637号民事判决，向河南省高级人民法院申请再审。河南省高级人民法院于2009年4月18日作出（2008）豫法民申字第04233号民事裁定，指令本院再审本案。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。申请再审人郭建忠及申请再审人中建五局、郭建忠的委托代理人孙德申，被申请人韩自祥及其委托代理人庞亚杰到庭参加了诉讼。被申请人赵中田经依法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 2005年6月6日，一审原告韩自祥、赵中田起诉至商丘市睢阳区人民法院称，2004年2月份，郭建忠以中国建筑第五工程局的名义与商丘华侨良浩中学签订了餐厅《建设工程合同书》后，随即找到两原告并就该工程的施工事宜进行协商，双方口头约定：郭建忠将该工程的土建部分以135元"平方的价格承包给两原告，零杂工以实际发生的工日另行计算，付款方式为按工程进度分期结算。书面合同在施工期间签订。两原告开始施工并完成了整个土建工程的施工量，其间，郭建忠不与原告签订书面合同，也不按与原告约定的价格结算劳务费，共欠两原告劳务费935881元。 中建五局、郭建忠答辩称，1、两原告没有按照约定完成全部施工任务，只完成了部分工程； 2、工程项目经理部与两原告约定的劳务费价格为90元"平方，并非原告主张的135元"
联合体补充协议 中建七局建筑装饰工程有限公司（简称中建七局）和北京水晶石数字科技股份有限公司（简称水晶石）自愿组成联合体，双方公司遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就双方签订的《大连市规划展示中心布展项目（一）联合体投标协议书》（以下简称“原协议书”）及双方联合体与建设单位所签订的该项目的“建筑大连市规划展示中心布展项目（一）布展实施设计施工一体化合同文件”（以下简称“布展一标段总承包合同”）签署本联合体施工补充协议书，现就下列有关事宜，经双方协商一致约定如下： 一、联合体内部分工 1、联合体双方公司遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在履行“布展一标段总承包合同”的过程当中，明确分工，各负其责。联合体任何一方都无权干涉联合体另一方的内部管理及施工管理。 2、联合体主办单位合法代表，联合体各成员负责本标段合同实施阶段的主办、组织和协调工作。 3、联合体将严格按照资格预审文件和招标文件的各项要求，递交资格预审申请文件和投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。 4、联合体各成员单位内部的职责分工如下： （）投标工作和联合体在中标后，工程施工过程中的有关费用等按各自承担的工作量分摊。 （）双方参与施工, 原则上联合体任何一方都无权干涉联合体另一方的内部及施工管理,但现场如遇分工界限不清晰的事宜，由联合体
主办人单位负责协调解决，保障项目顺利实施。 （）双方在项目合作中必须密切配合、尽职尽责，优质高效地完成各自施工的项目，承担各自施工项目的质量、安全、进度、分包管理、分包工程款支付、农民工工资支付等一切责任。 （）中建七局实施部分如下：装饰装修施工图纸细化，装饰装修的工程施工（墙.顶.地.展柜.家具等），普通电气照明工程的施工及电路施工图的设计(不含展区艺术灯光)，平面展板的安装（不含平面设计）硬件设备的采购供货（不含安装）。具体工作范围、内容以主合同及施工蓝图、清单为准，确保相关项目达到国家施工技术规范要求，工程质量达到主合同质量标准要求。 水晶石实施部分如下，方案优化，弱电施工图细化，展板平面设计，软件及数字内容（影片及多媒体等），沙盘模型，软硬件系统集成、安装工程。具体工作范围、内容以主合同及施工蓝图、清单为准，确保相关项目达到国家施工技术规范要求，工程质量达到主合同质量标准要求。 双方各自承担详细内容见招标清单 （）就上述甲乙双方各自承担的部分，各自保证质量，各自保证按时完成，各自承担售后服务。因一方责任，导致项目质量不合格、项目延期、安全事故等责任，由违约方按照布展一标段总承包合同约定承担违约责任，给守约方造成损失的，还应当赔偿守约方损失。各自承担售后服务。 （）各自承担的工作内容如有变更洽商内容，由双方自行解决。
劳务施工合同 发包方（甲方）：中国建筑一局（集团）有限公司杭州分公司 承包方（甲方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《嘉兴市建筑安装工程合同条例》，就本工程项目劳务工程施工承包有关事项，甲乙双方在自愿、平等、互利、协商的基础上，达成如下协议：第一条工程概况 1.1工程名称：海宁高星级酒店项目(一期) 1.2工程地点：浙江省海宁市文苑南路与钱江路围合之地块 1.3结构形式：框筒剪力墙结构;具体详见施工图纸; 1.4建筑面积：共计约47286 ㎡；其中地下室建筑总面积约16481 ㎡，地上结构建筑面积约30805 ㎡。以上建筑面积均为暂估量，最终结算以实际竣工建筑面积按实计算。 1.5承包方式：包人工费、辅料（除合同中甲方提供的材料外）、机械(除合同中甲方提供的机械以外)、质量、工期、安全、文明施工的扩大劳务承包。 1.6工期：约298日历天（实际施工进度按甲方要求，满足施工需要），节点工期要求如下: 1.6.1乙方前期人员拟于2010年9月28 日进场。 1.6.2工程拟定于2011 年1 月8 日地下室结构封顶,完成钢筋混凝土结构工程及总包合同承包范围内的机电预留预埋工作，并进行基础结构验收； 1.6.3工程拟定于2011 年7月13 日结构封顶,完成主体钢筋混凝土结构工程及总包合同承包范围内的机电预留预埋工作，并进行主体结构验收； 具体进场日期以甲方书面进场通知为准。 1.7质量等级：确保“钱江杯”，力争“鲁班奖”。 1.8本协议工程承包价格按照建筑面积平方米单价包干:元/㎡建筑面积。 其中:主体结构人工费元/㎡建筑面积； 其中:主体结构辅材费元/㎡建筑面积； 其中:主体结构机具.工具费元/㎡建筑面积； 其中:主体结构质量、工期、安全、文明施工措施费用元/㎡建筑面积； 工程承包总价暂定为(小写人民币) ：元； 暂定金额大写(人民币): 元整；
合同编号：YT-FS-6483-40 工程内部承包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
工程内部承包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 甲方承接的工程，甲方决定安排乙方全面承建， 为了明确甲、乙双方的责任和义务，并使该工程能够 按照建设方约定的工期、质量等条款顺利进行，经双 方共同协商，特签定本合同。 一、标的 该工程为，总建筑面积为。 二、承包范围 土建工程，水、电、暖安装工程，图纸内及变更 等全工程内容。 三、承包方式 1、实行造价包干，每平方米元(人民币)。 2、承包价格按照工程图纸的总平方米计算，其承
包总价为人民币元。 3、工程施工中所用的一切材料、凡由乙方购买的，乙方应严格把好质量、数量检验关、以切实搞好采购成本的管理和控制;凡由甲方供料时，乙方要认真搞好检查验收，并保证材料合格证和保证资料的齐全;水、电、暖、电话及有限电视等工程的分包部分，乙方应同相关方签定合同，并全面承担工期、质量及安全方面的一切责任。 四、工程质量标准、工期与安全 1、该工程的质量标准为一次性验收合格工程。乙方在组织施工的过程中，应自觉接受甲方、建设单位的监督和检查。若因工程质量达不到建设方质量标准和要求，其造成的损失和罚款由乙方全部承担。 2、工程开工时间为年月日，竣工时间为年月日。如因甲方因素延期，请甲方出据书面报告。 3、乙方应认真做好各项准备工作，以保证按期完成施工任务，若造成工程延期，其建设单位对工程延期的罚款由乙方承担。