施工技术服务合同书（标准版）
合同编号：
施工技术服务合同书
（标准版）
甲方：
乙方：
签订日期：
签订地点：
施工技术服务合同书
甲方（委托方）：
乙方（受托方）：
经甲乙双方共同协商，并根据《中华人民共和国合同法》之规定，就XX 公路路基、路面工程的施工技术服务事宜达成如下协议，由签约双方共同恪守。
一、服务范围
乙方按照甲方要求组织技术人员为甲方提供本工程范围内的施工测量、施工单位自检资料整理、计量、变更资料整理等技术服务（不包括试验和工地施工）。
二、甲方权利与义务
①甲方为乙方提供工作所需的一切设计图纸以及业主和监理单位下发的有
关文件。
②甲方为乙方提供全站仪、水准仪、皮尺、钢卷尺、花杆、对讲机、电脑、
打印机、文件柜、写字台、数码相机等测量、办公设备和两个测量辅助人员。
③甲方全面负责疏通、处理与建设方、监理方和其他上级部门人员的关系，
并承担工程交工验收（包括资料验收）的一切费用。
④甲方为乙方提供住宿、食宿及外出办公条件。
⑤甲方为乙方提供工程技术专用车一辆。
⑥甲方在每个工作面需有现场施工员，接受乙方的技术交底。
⑦甲方在施工期内有权要求乙方提供满足工程技术所需的人员。
⑧乙方人员若不遵守甲方的管理制度，屡劝不听者，甲方有权要求乙方换人。
⑨在工程施工过程中，甲方必须按乙方的技术要求和国家有关施工技术规范
进行施工，否则造成的工程质量事故及工程损失，乙方不负任何责任。三、乙方权利与义务
①乙方必须按照甲方要求，为甲方提供技术服务。
②若甲方所提要求不符合施工规范规定，明显存在质量隐患时，乙方有权拒
绝执行。
③乙方必须配备足够的技术人员以保证甲方的工程进度和技术质量。
④乙方在放线、抄平后将数据以书面形式给现场施工员交底，双方签字确认。
四、服务期限
①服务期限以甲方与建设单位签订的合同工期为准。
②工期包括施工复测时间（10-15天）、雨季及因建设方、甲方等缘故造成的
停工时间。不包括竣工资料的编制时间。
③竣工资料编制时间为一个月。
④若因建设方、甲方及雨季等造成工程无法完成，乙方不负任何责任。
⑤若因建设方、甲方或天气原因致使工期超过合同工期，由甲方支付乙方技
术人员超过天数的工资。
五、费用及支付方式
①本合同按服务期限三个月计，费用总额为人民币壹拾伍万元整（不含税金）。
②甲方在乙方人员进工地后，支付费用总额的 10 %，施工期间甲方根据每月所占总费用的比例，每月支付给乙方月比例的90 %，剩余费用到工程完工资料交验时全部结清。
六、其他未尽事宜由双方另行协商。
七、本合同一式两份，自乙方进场接受设计单位交底之日起生效，到工程结
束自检资料交验费用结清时止。
甲方：乙方：
日期：日期：
住址：住址：
电话：电话：
技术服务合同协议书模板 在技术服务的时候我们一定要注意好自己的利益才可以哦，今天我就给大家整理分享了服务合同，欢迎大家来参考哦 技术服务合同模板 项目名称：______________________________ 委托方(甲方)________________________ 服务方(乙方)________________________ 填写说明 一、"协议登记编号"的填写方式：协议登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为协议登记点编号，第九至十四位为协议登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按GB22604规定填写。 二、技术服务协议是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的协议。技术服务协议中包括技术培训协议和技术中介协议。 技术培训协议是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的协议。 技术中介协议是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术协议进行联系、介绍、组织工业化开发并对履行协议提供服务所订立的协议。 三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市(县)级计划。不属于上述计划的项目此栏划(/)表示。 四、服务内容、方式和要求： 包括技术服务的特征、标的范围及效益情况;特定技术问题的难度、主要技术经济指标;具体的做法、手段、程序以及交付成果的形式。 属技术培训协议的此条款填写培训内容和要求，以及培训计划、进度。 属技术中介协议此条款填写中介内容和要求。 五、工作条件和协作事项： 包括甲方为乙方提供的资料、文件及其他条件，双方协作的具体事项。
HNＪS—2008 工程编号: 合同编号: 湖南省建设工程施工合同 (补充协议书) 工程名称:外滩新城
工程地点： 发包人: 承包人: 湖南省建设厅 目录 第一部分合同协议书 一、工程概况 二、工程承包范围 三、合同工期 四、工程质量标准 五、合同价款 六、合同的文件 七、发包人承诺 八、承包人承诺 九、合同订立
第二部分通用条款 1 一般约定 2 发包人义务 3 监理人 4 承包人 ５材料和工程设备 6 施工设备和临时设备 7 交通运输 8 施工测量 9 施工安全、治安保卫和环境保护 10 进度计划 11 开工和竣工 12 暂停施工 １３工程质量 1４工程质量检测 １5 变更 16 价格调整 1７计价、计量与支付 18 竣工验收 1９缺陷责任与保修责任 20 保险和担保 ２1 不可抗力 ２2 违约 2３索赔 24 争议的解决 第三部分合同专用条款
1 一般约定 ２发包人义务 3 监理人 ４承包人 5 材料和工程设备 6 施工设备和临时设备 7 交通运输 ８测量放线 9 施工安全、治安保卫和环境保护 10 进度计划 11 开工和竣工 １２暂停施工 13 工程质量 14 试验和检验 15 变更 16 价格调整 １7 计价、计量与支付 １8 竣工验收 1９缺陷责任与保修责任 20 保险和担保 ２1 不可抗力 24 争议的解决 25 补充条款 第四部分合同附件及格式 附件一材料附表 附件二工程质量保修书
第一部分合同协议书 发包人:（全称) 湖南大鹏房地产开发有限公司 承包人：(全称) 为实施(项目名称）， 已接受承包人对本项目的中标。依据有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,共同协商达成如下协议。 1、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容：
工程技术服务合同书合同编号：建字( )第号 项目名称：建筑技术服务 甲方： 乙方： 签定地址： 签定日期：年月日 合同生效日期：年月日至年月日
工程技术服务合同书 甲方委托乙方对工程。 根据“中华人民共和国合同法”，结合该工程具体情况。为明确责任,精诚协作，高标准、高质量完成该工程施工任务,经双方协商,同意签定本合同,以资共同遵守,促进工作顺利实施。 一.标的内容： (一)甲方委托乙方对工程进行施工。 为结构，根据设计要求需要，厚度米。 (二)乙方按照有关技术标准﹑规范﹑规程要求认真进行施工。 (三)乙方在保证质量的前提下，尽快加快工程进度,及时交付使用。 （四）甲方应及时支付工程款项，以确保工程连续不间断实施。 二.履行的期限﹑地点和方式： (一)履行期限: 年月日至年月日。 (二)地点：工程现场。 (三)方式:由乙方派出工程技术人员和施工人员至工程现场服务。 三.主要协作事项： （一）甲方应负责解决以下问题： 1.提供场地的工程地质报告和有关建筑(构筑)物的设计﹑施工图纸资料以及使用 情况资料(包括设计变更图及使用功能变更情况)。 2.根据乙方按照规定的检测指标(以原图纸设计为标准),协助乙方对原建筑(构筑) 物的不同部位进行检测。对监测不合格的部位，以及施工中发现的质量缺陷需要进行加 固后，才能满足工程的技术要求，加固费用由甲方承担。 3.为乙方工作人员提供工作﹑生活场所。 4.现场达到三通一平,并将电源﹑水源直接接通至施工现场。 5.在施工过程中，由甲方负责提供施工场地，协调处理相邻关系以及不可预见的 因素而影响施工的事宜。由此因素影响而不能正常施工，甲方应向乙方支付窝工费。土 方需外运的，费用由甲方负担。 (二) 乙方应负责解决以下问题：
技术服务合同书 合同登记编号： 项目名称： hsems / ohsms / ems / qms认证 委托方： _________________________________ （甲方） 服务方： ________________________________ （乙方） 签订地点：___________省___________市（县） 签订日期：___________年__________月_____日 有效期限：自签定之日起有效期__________年 XX市技术市场管理办公室印制 依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就hsems/ohsms/ems/qms第三方认证审核项目的技术服务，经协商一致，签订本合同。 一、服务内容、方式和要求 1．总则 乙方为甲方提供第三方管理体系认证/注册服务，按照约定的要求审核通过后对甲方的管理体系进行注册发证；甲方为乙方的认证/审核活动提供必要的信息和设施。 2．甲方需要申请的证书类型： □职业健康安全管理体系认证证书□初次审核□复
评 □环境管理体系认证证书□初次审核□复评 □安全、环境与健康管理体系认证证书□初次审核□复评 □质量管理体系认证证书□初次审核□复评 3．认证依据的管理体系标准： □ gb/t28001-XX □ gb/t24001-XX □中国石化集团q/shs0001．1（hse）□ gb/t19001-XX 4．甲方管理体系覆盖的产品/服务范围（最终以现场审核时确认为准）： （必须在工商营业执照、国家授权部门核发的资质证书、许可证范围内） 5．体系覆盖范围内的员工人数：_______ 人（包括合同工、季节工、临时工等） 6．甲方的注册地址：____________________________ 7．认证注册（证书）有效期为三年（若在有效期内扩大认证范围，新证书与原证书的注册号、有效期相同）。在证书有效期内，乙方将对甲方管理体系进行不少于三次的监督审核（军工管理体系不少于五次），这三次监督审核时间分别在初审后十个月、二十个月、三十个月时进行，一旦发生异常情况，如甲方发生重大质量问题/重大环境事故/重大安全事故/管理体系发生重大变更等，为保证认证的有效性，
编号：_____________技术咨询服务合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国民法总则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本技术咨询服务协议，共同遵守本协议所列条款。 第一条本协议于年月日生效，至年月日终止。期满双方可商谈续签事宜。 全年技术咨询工作时间合计不低于小时，每 周天，乙方工作时间为弹性工作时间，但需保持通讯畅通。每年安排出差5次左右（每次/三天左右）。 第二条乙方承担的工作内容、要求为： 乙方根据甲方要求和安排，为甲方提供技术咨询服务，并保证按照甲方要求按时保质保量完成咨询服务，包括： 1、主要负责解决生产的技术问题 2、进行新产品研发 3、完善产品检测实验室 4、建立高分子材料分析实验室 5、建立生产规范（材料，工艺，质量控制等） 6、建立技术档案室（文献，图书，数据，资料等） 7、进行相关人员技术培训，带徒弟1-2名 8、负责技术文件（专利，技术报告等）
9、申请政府的科研经费及项目开展 10、其他甲方发生的与技术相关的工作等 第三条乙方提供服务期间，应当遵守甲方各项规章制度、严格遵守甲方的业务操作规程和工作规范，爱护甲方财产。乙方出现任何违反甲方规章制度的行为，或乙方出现严重工作失误时，甲方均有权随时解除本协议，并保留要求乙方赔偿甲方损失的权利。 第四条乙方认为，根据乙方目前的健康状况，能依据本协议第二条、第三条约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务，乙方也愿意承担所约定劳务。 第五条乙方负有保守甲方商业秘密的义务。 1、乙方兼职期间的保密义务，乙方除了履行职务的需要之外，承诺承担下列保密义务： （1）乙方在兼职期间，必须遵守甲方规定的任何成文或不成文的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责； （2）未经甲方同意不得刺探与本职工作或本身业务无关的商业秘密； （3）未经甲方同意不得以泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方(包括按照保密制度规定不得知悉该项秘密的甲方其他成员)知悉属于甲方或者属于他人但甲方承诺有保密义务的技术秘密或其他商业秘密信息； 2、本合同终止之后乙方的保密义务 双方同意，乙方离职之后仍对其在甲方兼职期间接触、知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息，承担如同
XX省XXXXXX有限公司 施 工 合 同 书 XX省XXXXXX发展有限公司
建筑工程施工合同 发包：XX有限公司（以下简称甲） 承包：（以下简称乙） 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。结合本工程项目甲资金及各项手续均具备开工条件的前提下，甲乙双协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：XXX公司办公大楼 二、工程地点：XX市XX区XX乡 三、工程特点：框架结构，均为5层 四、建筑面积：总建筑面积约为：㎡，标准层主楼约 为：㎡，架空层面积㎡ 五、设计单位：XX规划建筑设计有限公司 六、勘察单位： 七、监理单位： 第二条工程承包围及承包式 一、承包围 甲提供XX规划建筑设计有限公司施工图的所有容。 1、土建工程：施工图纸的所有土建容，即以栋号的水平投影为界，自桩顶承台垫层以上（含凿桩头）至屋顶技术层的全部土建容，主楼
水平投影下的面积、墙面外防潮处理和室外回填土及消防水池，所有土建给排水、照明设施的预埋协作配合等，包括所有窗户、所有防火门及防盗防火门制作及安装;消防设备安装专业施工单位的管线、配件预埋和预埋件及设备安装工作，所有室外排污检查井、化粪池，二次装修和防水、桩基工程都在施工围之。 2、给排水工程：施工图上所有给排水容，即自分户表至各用水位置的所有供水管线、管件、阀门安装，屋面雨水管及室外排水安装顺直。各用水处至室外污水井至化粪池或雨水井的管道，确保排水通畅，接头、支护牢固等2（该项由甲另外分包）。 3、电气及防雷工程：施工图纸所有强电路施工容，即分户表后所有强电路及附件安装，确保各线路不混线、不断路、不漏电，各栋防雷网络的布设和接地设置格按图施工，必须达到设计和规要求。3（该项由甲另外分包）。 4、装饰：外墙装饰按照施工图要求施工，墙仿瓷电梯间、楼梯间及公共部位为底层一遍，面层两道抛光，其余墙面为一底一面，地面水泥砂浆拉毛。安格栅电灯，楼梯间不锈钢扶手，楼梯间地面水泥砂浆压光，楼梯间的扶手栏杆安装不锈钢管，卫生间1∶2水泥砂浆抹面，所有地面为水泥砂浆找平。 5、本工程消防、通风部分、铝合金窗、弱电、水电均在该合同乙承包单价。 二、承包式：包工包料、包工期、包质量、包安全及文明施工。 第三条合同工期 开工日期：年月日
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程检测技术服务合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
工程检测技术服务合同 篇一：工程检测技术服务合同 合同编号: _________________ 工程检测技术服务合同 工程项目名称：_________________________________ 委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 签订日期_____________________________________ 签订地点___________________________ 受控编号：Ax/ hT001-20XX 1 说明 1当事人使用本合同书写时无需约定填写的条款，应在该条款处注明“无”的字样。 2对检测单位出具的〈〈检测报告》若有异议，请在15日 内向检测单位以书面形式提出。 3本合同未尽事项，可由当事人附另行约定并作为本合 同的组成部分。
2 3 4 第三条：检测费用及支付方式1.本合同依据《河北省建 设厅关于转发省物价局调整〈河北省工程质虽材料检验收费 标准〉的通知》（冀建建［20XX］106号）文件和河北省物价局 《关于调整工程质虽、材料检验收费标准的通知》（冀价经 费字［20XX］第6号）标准执行结算。 2.检测技术服务费为：（大写）_。 3.检测技术服务费由甲付款： 第四条：检测期限 本工程检测期限自年月日开始， 年月日结束。该工程如遇到不可抗力自然 灾害或甲方原因影响正常工作时检测报告交付日期顺延。 第五条：甲方责任 1.甲方需在规定的时间内向乙方提供资料文件，并对其 完整性、正确性及时限性负责。 2.甲方应办理现场检测工作的各项准备工作。 3.甲方应向乙方现场检测人员提供必要的工作条件。 4.在有毒、有害环境中作业时，甲方应按有关规定提供相应的防护措施。 5.甲方对乙方提交的报告书，未经乙方的同意，不得复
甲方：乙方：中国XX电子商务中心代表处 甲乙双方经过友好协商，本着平等、自愿、互惠互利的原则，现就乙方向甲方提供有关电子政务系统的技术支持和数据保存等服务，达成如下协议： 一、甲方的权利义务： 1、甲方应在本协议签署后______ 日内向乙方支付 _____ 元/年的技术服务费。 2、甲方使用乙方提供的加工贸易申报系统，以电子数据的形式向加工贸易审批部门申报加工贸易合同。 3、甲方应确保计算机系统和IE浏览器能正常工作，自行解决网络接入问题。 4、甲方应指定专人（该人员应具备一定的加工贸易业务知识）负责系统的操作，甲方指定人员发生变动时，应及时通知乙方。 指定联系人：____________ 电话：___________ 传真： __________ 信箱：______ 5、甲方在遇到技术问题时，应及时跟乙方联系，如实向乙方描述故障现象，积极协助乙方解决问题。 6、甲方如需乙方提供上门技术服务，应及时跟乙方联系，乙方会按照标准的上门服务收费 标准收取一定的费用。
二、乙方的权利义务： 1、乙方向甲方提供加工贸易CA证书的使用培训。 2、乙方向甲方提供加工贸易系统的技术支持，但不包 括对甲方计算机的维护和提供加工贸易业务咨询，不对甲方合同数据的正确性以及能否通过审批承担责任。技术支持电话为： ____ 传真： ____ 信箱：________________ 3、乙方的服务时间为正常工作日的8 30—17 ：30，休息时间和法定节假日不提供相关的技术服务。 4、乙方提供的技术服务形式是用户的电话咨询或来访 培训，不包括上门服务（VIP会员除外）。 5、在发生网络故障等非乙方原因造成系统无法使用时 （如Internet 接入问题等），乙方不承担相关责任。 6、乙方应当准确记录甲方传输电子数据的过程和时间，保证所存储的数据不被人为更改和灭失。电子数据的保存期限为10年。 7、乙方应采取国际上通行的网络安全措施，保证存储在系统内的电子数据的安全、真实、完整，不得对电子数据进行删除、修改、篡改等。 8、因加工贸易审批部门的原因造成的后果，乙方不承担相关责任。 9、乙方应保守甲方的工作秘密，未经授权或许可，不 得对外提供其存储的电子数据。
技术服务合同范本下载 ____ 项目名称：_________________________________ 签订时间：_________________________________ 签订地点：_________________________________ 有效期限：_________________________________ _ 委托方（甲方）：_______________________________________ 住_ 所_ 地：________________________________________ 法定代表人：________________________________________ 项目联系人：________________________________________ 联系方式 通讯地址：__________________________________________ 电___ 话：____________________传___ 真：____________ 电子信箱：__________________________________________ _ 受托方（乙方）：_______________________________________ 住_ 所_ 地：________________________________________ 法定代表人：________________________________________ 项目联系人：_________________________________________ 联系方式 通讯地址：__________________________________________ 电___ 话：___________________ 传___ 真：____________
甲方： 乙方： 甲、乙双方本着相互信任，真诚合作的原则，经双方友好协商，就乙方为甲方提供技术服务达成一致，签订VR漫游拍摄及处理服务合同。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方共同遵守执行。 一、制作项目： __________________________________________ 二、服务内容 1.甲方因公司产品宣传及业务经营范围需求，为客户提供更好的在线参观和漫游展示需求，委托乙方负责拍摄、开发和部署甲方在线实景VR效果网页（实际内容将在乙方服务器托管，甲方以iFrame形式部署在甲方域名）。 （1）网站所展示内容由甲方确定，乙方负责设计、后期制作界面，并确保网站包含甲方需要的所有合法容； （2）合同涉及的实景VR效果内容均需部署于乙方运营的阿里云服务器，当服务器出现异常时，乙方尽快解决并保证可以继续使用。 2、乙方的服务承诺： （1）乙方在合同签署后应尽快完成甲方指定的实景VR效果内容的后期制作。 （2）网站技术服务过程中，乙方积极配合甲方指定项目的实景VR效果内容效果完善。 三、合同履行期限 1.制作时间：乙方在合同签署后应立即进行相关实景VR效果制作并尽快交付网站链接，协助甲方部署到官 网。 2.验收期限：甲方在收到乙方成片后应在三个工作日内完成验收，并支付尾款。
四、合同费用 1.乙方使用3D相机拍摄完成后，并负责处理制作相应实景VR内容。 费用为：_________元/㎡，实际总面积㎡，总价格元 以上价格为甲方所需支付乙方的全部摄像和后期服务费用。 支付方式：签订协议之时，甲方需要向乙方支付总费用的50%，作为预付款，乙方在向甲方提供第一版成片时，甲方需要支付总费用的50%，作为制作费，甲方提出适当修改意见，乙方按照甲方的意见修改，当乙方为甲方提供最终版成片时，甲方需要一次性付清总费用的10%。 2.在制作过程中，如果甲方要求扩大技术服务范围，或甲方改变已经议定的技术服务内容，需要双方协商 一致并重新协商费用标准。 3.付款方式： ?支付方式为银行转账汇款。 开户名： 开户行： 银行帐号： 4.乙方开具以“技术服务费”为内容的普通发票。 5.甲方若对乙方提供的服务有异议，应当提前书面通知乙方，否则，视为接受付款条件，甲方应当及时付款。 五、权利与义务 1.甲方积极、及时向乙方提出对制作明确的需求、要求和建议等，配合乙方人员明确实景VR效果内容、 制作的需求、要求和详尽事宜等，授权指定为甲方内部人员或其他项目监理公司的人员（简称“指定联系人”）作为该合同制作项目的负责人，该指定联系人应及时对乙方的合作进度和成果进行确认、验收及代表甲方及时明确具体要求或提出意见、建议等，全力配合乙方以最高的效率在规定的时间内完成该合同制作项目。
小工程施工合同协议书 施工合同是我们工程动工时需要用到的，那么如何制定一份完整的施工合同呢?下面是收集整理的小工程施工合同协议书，欢迎阅读。 小工程施工合同协议书(一) 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。 三、工程内容：等内容。
四、承包形式：包工包料双包工程。 五、甲方职责：(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题; (2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系; (3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。 六、乙方职责： (1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查; (2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工 (3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务; (4)确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失;
(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。 七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》2009定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。 八、付款方式：分四年到位(不计资金利息)。其中20xx 年拨付工程款的42.5%;20xx年12月30日前拨付28.5%;20xx年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方情况拨付，但最迟在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。 九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。 十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。 甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：
技术服务合同范本 99433
合同编号： 技术服务合同 项目名称： 委托方： （甲方） 受托方： （乙方） 签订时间： 签订地点： 有效期限： 中华人民共和国科学技术部印制
填写说明 一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。 二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。 三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。 四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。 五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。
技术服务合同 委托方（甲方）： 住所地： __ 法定代表人： __ 项目联系人： __ 联系方式：________________________________________ 通讯地址： _____ 电话：传真： _ 电子信箱： _____ 受托方（乙方）： 住所地： _ 法定代表人： _ 项目联系人： _ 联系方式：________________________________________ 通讯地址： ____ 电话：传真： 电子信箱： ______ 本合同甲方委托乙方就
项目进行的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。第一条：甲方委托乙方进行技术服务的内容如下： 1．技术服务的目标： 。 2．技术服务的内容： 。 3．技术服务的方式： 。 第二条：乙方应按下列要求完成技术服务工作： 1．技术服务地点： 2．技术服务期限： 3．技术服务进度： 4．技术服务质量要求：
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YW-HT-028571 技术服务合同范本通用版
合同书 | YW-HT-028571 技术咨询合同技术服务合同范本通用版 项目名称：____________________________________________ 委托方（甲方）：________________________________________ 服务方（乙方）：________________________________________ 填写说明 一、“合同登记编号”的填写方式：合同登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为合同登记点编号，第九至十四位为合同登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按GB22604规定填写。 二、技术服务合同是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同。技术服务合同中包括技术培训合同和技术中介合同。技术培训合同是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的合同。技术中介合同是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术合同进行联系、介绍、组织工业化开发并对履行合同提供服务所订立的合同。 三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市（县）级计划。不属于上述计划的项目此栏划（/）表示。 第2页
第一部协议书 发包人：市置业 承包人 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的实际情况，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 1、工程概况 1.1工程名称：柏林国际项目工程第栋工程， 1.2工程地点：市大道与建设南路交汇处东北角的佘湖新城B27、B26-1 宗地， 1.3工程容： 1.3.1承包人按发包人的要求（包括发包人交给承包人的所有图纸、工程变更、承包人施工围及发包人确定的施工组织设计和施工方案），结合现场实际需要，组织本工程的安全文明施工、维护、调试、竣工验收、维修、保修和工程服务等工作。 1.3.2发包人有权根据实际情况的需要调整承包人的工程容（包括但不限于增加或减少工程围等），调整时发包人应书面通知承包人，由此引起的合同价款调整按合同有关条款规定执行。 2、工程承包围及承包方式 2.1 本合同承包围： 2.1.1发包人发放的建筑工程施工图纸所载的土建（含基础、主体结构及室粗装修）、室水电安装（施工至室外接入点）、管线预埋等所有容和招标文件及招标答疑、技术核定单、设计变更、工程联系单等所含的施工围。图纸上没有说明，但按照施工规定或抗震构造要求必须做的工作。 2.1.2按发包人要求对专业分包工程进行的安装后的堵补修复等，对发包人专业分包工程进行管理配合等工作。 2.1.3弱电工程即有线电视、、多媒体、消防报警系统、智能化管理系统等承包人只负责预埋、预留线管或套管（若预埋线管、套管不通时由承包人负责维修至畅通），其他由专业公司施工。
2.1.4发包人及监理工程师指示的与本工程施工蓝图有关的工程项目。 以上工程围为暂定，发包人保留根据工程实际情况进行工程容调整的权力 2.2发包人专业分包的工程和发包人直接供货（简称甲供）的材料设备均不属于承包人的承包围，但包括分包工程的预埋（留）、暗配及构件（或设备、部件等）安装后的堵补及发包人直接供货材料设备的卸车、倒运、验收、检测及保管和总包管理及总配合。承包人应履行现场总包管理和总包配合的责任及义务。 2.3承包人愿意无条件接受发包人专业分包、发包人指定分包、甲供、甲控材和甲指乙供材料设备围的划分和安排，以及在施工过程中发包人对这种围的调整、界定和变更。 2.4承包方式：除本合同另有约定外，包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验检测、包调试、包维护、包维修、包验收、包竣工资料。本合同的保修期按合同文件之《工程质量保修书》的约定执行 3、合同工期 3.1开工日期暂定为年月日（具体开工日期以开工报告上发包人签认的日期为准）。 3.2合同总工期共计为个日历天。若遇人力不可抗力工期顺延。总工期已经综合考虑了节假日和雨雪天气。 3.3除非合同已有其他规定外，承包人不应以项目报批报建手续不全、民扰扰民、交通困难、现场及周边环境、政府和行业的检查及管理、本项目的庆典和会议及活动等原因为由提出各种形式的工期和费用的索赔要求。 4、质量标准：本合同适用的标准、规为国家及省、市有关法律、法规、规章、规性文件和强制性标准以及施工技术操作细则。承包人在确保发包人及本合同明确的质量标准的基础上，工程质量必须达到“优良”标准，如果本合同工程因承包人原因未能达到“合格”要求，承包人同意发包人本工程不予结算。 5、合同价款及承包和结算方式 5.1（本条为暂定）本合同采用固定费率、定额计价结算方式，结算时
建设工程技术服务合同 甲方：建设工程有限责任公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《经济法》及相关的法律、法规，甲方将瓮安县工程项目的工程施工技术和工程资料、结算交由乙方完成，为了明确双方的权利和义务，经双方协商，达成一致意见，具体协议如下： 一、工程名称：工程 二、工程地点：瓮安县 三、建设规模：甲方总承包的商住楼、附属设施项目，面积约6万多平方米。工程造价大约元（约壹亿元）。 四、服务范围和内容： 1、工程现场施工技术工作，即除项目经理、材料员职责以外的现场技术工作，测量放线工具由甲方提供。 2、质量技术资料、经济资料、进度预算、结算、审计、安全资料的编制、收集及整理；需经专家组论证的专项施工方案除外。 3、备案资料的编制、收集及整理（不包括消防安装工程资料，需要经专家论证的专项施工方案，若需完成另计收取费用）。 4、施工过程中所有材料试验及检测费用由甲方负责，检测试验
公司由甲方确定，乙方提供检测材料清单、计划，甲方送检，乙方收集完整的试验资料。 5、乙方代表甲方与建设单位和相关单位对接资料，所有签字及报送均由乙方完成，甲方配合，乙方完成资料的编制工作。 6、乙方编制和收集资料所需的耗材及电脑由乙方自负，甲方提供打印机（打A3纸）。 7、乙方安排四人（主管工长一人，协助主管工长二人，资料员一人）作为项目部编制人员。乙方以配合甲方及时报送资料、配合甲方关键会议及相关检查、及时编制现场真实资料、整理及装订资料的工作模式进行。 五、服务费用 1、甲方同意按本合同的第四款的服务范围和内容，按设计图纸内（含室外附属工程，土石方工程）万元总价包干支付给乙方服务费用，其中工程现场施工技术占服务费的%0即万元整，工程技术资料占%0即万元整。甲方与乙方签定合同价为元整，大写：壹佰壹拾万元整，本服务费不含税费，如甲方要求开具税票，则在总价款上增加税率为合同总价。 五、服务费用的支付方式 乙方进入现场开始进行工作后（2016年9月29日进场），每月支付乙方（四人）生活费元（大写：肆万元整），支付的生活费从每次支
编号：_________________ 技术服务协议范本 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
项目名称：______________________________ 委托方（甲方）：________________________ 服务方（乙方）：________________________ 依据《民法典》的规定，协议双方就__________项目的技术服务（该项目属___________计划），经协商一致，签订本协议。 一、服务内容、方式和要求：__________________________________应当填写培训内容和要求、培训计划、进度；属技术中介协议当应填写中介内容和要求。 二、工作条件和协作事项：_______________________________________ 三、履行期限、地点和方式：____________________________________________ 四、验收标准和方式技术服务或者技术培训按____标准，采用____方式验收，由____方出具服务或者培训项目验收证明。 本协议服务项目的保证期为____.在保证期内发现服务质量缺陷的，服务方应当负责返工或者采取补救措施。但因委托方使用、保管不当引起的问题除外。
五、报酬及其支付方式 （一）本项目报酬（服务费或培训费）：____________元。 服务方完成专业技术工作，解决技术问题需要的经费，由________方负担。 （二）本项目中介方活动经费为：________元，由____________方负担。 中介方的报酬为：____________元，由____方支付。 （三）支付方式（按以下第种方式）： ①一次总付：________元，时间：____________②分期支付：________元，时间：____________________元，时间：____________③其他方式：______________________________ 六、违约金或者损失赔偿额的计算方法技术服务违反本协议约定，违约方应当按________________________规定，承担违约责任。 技术培训违反本协议约定，违约方应当按________________________规定，承担违约责任。
技术服务合同协议范本 广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。狭义合同指一切民事合同。还有最狭义合同仅指民事合同中的债权合同。今天小编想要和大家分享的是：技术服务合同协议的范本 ;具体内容如下，希望能对打击有所帮助! 技术服务合同协议书 委托方(以下称甲方)：_________ 法定代表人或负责人：_________ 服务方(以下称乙方)：_________ 法定代表人或负责人：_________ 甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用、互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守： 第一条项目名称_________。 第二条服务内容、方式和要求 1.服务内容：_________。
2.方式：_________。 3.要求：_________。 第三条工作条件：_________。 第四条报酬及其支付方式： 1.本项目报酬(服务费或培训费)：_________元。 服务方完成专业技术工作，解决技术问题需要的经费，由_________方负担。 2.本项目中介方活动经费为：_________元，由_________方负担。中介方的报酬为：_________元，由_________方支付。 3.支付方式为如下第_________种： (1)合同生效后_________日内向乙方支付报酬总额的_________%; (2)合同履行完成后(验收合格之日起)_________日内甲方向乙方支付全部报酬余额。 (3)其它方式：_________。
第五条声明及保证 甲方： 1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。 2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 乙方： 1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。 2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
单项工程施工合同协议书 以下是我为大家收集的合同范本，仅供参考! 甲方：_________ 乙方(施工责任方)：_________ 甲方承建之_________，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容 按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：站、区间交通设施部分工程。 二、方式 甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的10%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。 三、组织领导 1)乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。 2)乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。 3)乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、
技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 四、双方责任 1、甲方责任 1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。 2)负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。 3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。 2、乙方责任 1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。 2)强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。 3)工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。 4)负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。 5)必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，
施工技术服务合同 ，，xx技术服务是技术市场的主要经营方式和范围。对于你又了解多少呢?以下是我整理的，范文篇一甲方委托方：乙方受托方：经甲乙双方共同协商，并根据《中华人民共和国合同法》之规定，就汾西矿务局双柳矿矿区至风井公路路基、路面工程的施工技术服务事宜达成如下协议，由签约双方共同恪守。一、服务范围乙方按照甲方要求组织技术人员为甲方提供本工程范围内的施工测量、施工单位自检资料整理、计量、变更资料整理等技术服务不包括试验和工地施工。二、甲方权利与义务① 甲方为乙方提供工作所需的一切设计图纸以及业主和监理单位下发的有关文件。② 甲方为乙方提供全站仪、水准仪、皮尺、钢卷尺、花杆、对讲机、电脑、打印机、文件柜、写字台、数码相机等测量、办公设备和两个测量辅助人员。③ 甲方全面负责疏通、处理与建设方、监理方和其他上级部门人员的关系，并承担工程交工验收包括资料验收的一切费用。④ 甲方为乙方提供住宿、食宿及外出办公条件。⑤ 甲方为乙方提供工程技术专用车一辆。⑥ 甲方在每个工作面需有现场施工员，接受乙方的技术交底。⑦ 甲方在施工期内有权要求乙方提供满足工程技术所需的人员。⑧ 乙方人员若不遵守甲方的管理制度，屡劝不听者，甲方有权要求乙方换人。⑨ 在工程施工过程中，甲方必须按乙方的技术要求和国家有关施工技术规范进行施工，否则造成的工程质量事故及工程损失，乙方不负任何责任。三、乙方权利与义务① 乙方必须按照甲方要求，为甲方提供技
术服务。② 若甲方所提要求不符合施工规范规定，明显存在质量隐患时，乙方有权拒绝执行。③ 乙方必须配备足够的技术人员以保证甲方的工程进度和技术质量。④ 乙方在放线、抄平后将数据以书面形式给现场施工员交底，双方签字确认。四、服务期限① 服务期限以甲方与建设单位签订的合同工期为准。② 工期包括施工复测时间10-15天、雨季及因建设方、甲方等缘故造成的停工时间。不包括竣工资料的编制时间。③ 竣工资料编制时间为一个月。④ 若因建设方、甲方及雨季等造成工程无法完成，乙方不负任何责任。⑤ 若因建设方、甲方或天气原因致使工期超过合同工期，由甲方支付乙方技术人员超过天数的工资。五、费用及支付方式①本合同按服务期限三个月计，费用总额为人民币壹拾伍万元整不含税金。②甲方在乙方人员进工地后，支付费用总额的 10 %，施工期间甲方根据每月所占总费用的比例，每月支付给乙方月比例的90 %，剩余费用到工程完工资料交验时全部结清。六、其他未尽事宜由双方另行协商。七、本合同一式两份，自乙方进场接受设计单位交底之日起生效，到工程结束自检资料交验费用结清时止。甲方：乙方：日期：日期：住址：住址：电话：电话：范文篇二项目名称：委托方甲方：受托方乙方：签订时间：签订地点：项目进行配套的规划修编的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协调，在真实，充分地表达自原的基础上，根据《中华人民共和国合同法》，达成如下，并由双方同恪守。第一条甲方委托乙方进行技术服务的如下：1. 证，收集近两年的现状环境变化资料，结合相关的总体规划，控制性规划，