土方回填工程合同
甲方：
乙方：_______________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经双方协商、达成如下协议。
一、工程概况
1、工程名称：能信环保土方回填
2、工程地点：项目部所在地）。
3、工程质量标准：按甲方施工要求、指令及施工方案施工，达到合格。
二、工程承包范围
能信环保项目室外土方回填(含土源采购、挖、装、运输到场内指定地点，进行分层压实)，回填土方量约1300立方。
三、承包方式
包工、包料、包机具、包运输车辆、包洗车、保洁、包安全、自带机械、不得转包等。
四、合同价款付款方式
乙方按照甲方原损失土方回填，无需支付费用，乙方提供原料和设备。
五、合同工期
施工有效工期2017年8月5日至2017年8月10日(遇暴雨天与政府禁运日等不可抗力因素工期顺延)。
六、工程质量及验收标准
要求所有的部位必须合格。严格按照甲方安排及图纸、国家现行的有关规范要求组织施工，乙方必须无条件接受甲方的质量检查和管理，共同把好质量关。建立健全质量保证体系，以保证工程质量达到合格标准。验收不合格，乙方必须予以返工直至验收合格，损失由乙方承担。
七、双方有关义务及违约责任
1、乙方在施工期间必须遵守甲方的统一管理、规范施工，
2、回填土方时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。
3、乙方提供土质不得含垃圾杂物、20cm以上大石块、淤泥。
4、如因乙方自身原因不能按期完工，每延期一天按200元支付给甲方违约金。
5、如非乙方原因或不可抗力的自然灾害造成停工，工期顺延。
6、乙方在施工中遵守市容、城管、当地相关管理部门的有关规定，如发生违章、处罚等经济罚款问题由乙方自行承担和解决。
八、工程结算(按实结算)
1、施工图、设计变更。
2、甲乙双方现场测量资料。
3、经甲方规定的程序审核的工程量。
4、甲方实际签收数量。
九、安全施工
施工中必须注意安全，做到文明施工，乙方施工中如发生伤亡事故，甲方协助乙方做好善后事宜，乙方承担全部事故责任和经济损失。
十一、违约责任
施工过程中乙方回填量不足，或者回填量不够，乙方承担回填量材料费、施工费、劳务费及损失费用，本合同失效。因乙方不作为使得无法完成本合同乙方除需自行承担其全部责任外，还应承担由此给甲方造成的一切损失。
十一、争议解决
本合同履行过程中出现争议的，甲、乙双方应协商解决，双方协商不能达成一致的，可向本合同履行地(土方工程所在地)的人民法院提起诉讼。
十二、其它
1、工程验收后本合同自动失效。
2、乙方车辆及材料在运输途中及到达甲方现场后应遵守国家和地方现行的关的环境保护、职业健康和安全的法律、法规。
3、本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
4、本合同自甲乙双方签字并盖单或(手印)后生效。
5、本合同一式贰份，双方各执壹份。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
甲方代表：乙方代表：
联系电话：联系电话：
土方回填工程合同 甲方： 乙方：_______________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经双方协商、达成如下协议。 一、工程概况 1、工程名称：能信环保土方回填 2、工程地点：项目部所在地）。 3、工程质量标准：按甲方施工要求、指令及施工方案施工，达到合格。 二、工程承包范围 能信环保项目室外土方回填(含土源采购、挖、装、运输到场内指定地点，进行分层压实)，回填土方量约1300立方。 三、承包方式 包工、包料、包机具、包运输车辆、包洗车、保洁、包安全、自带机械、不得转包等。 四、合同价款付款方式 乙方按照甲方原损失土方回填，无需支付费用，乙方提供原料和设备。 五、合同工期 施工有效工期2017年8月5日至2017年8月10日(遇暴雨天与政府禁运日等不可抗力因素工期顺延)。 六、工程质量及验收标准 要求所有的部位必须合格。严格按照甲方安排及图纸、国家现行的有关规范要求组织施工，乙方必须无条件接受甲方的质量检查和管理，共同把好质量关。建立健全质量保证体系，以保证工程质量达到合格标准。验收不合格，乙方必须予以返工直至验收合格，损失由乙方承担。
七、双方有关义务及违约责任 1、乙方在施工期间必须遵守甲方的统一管理、规范施工， 2、回填土方时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。 3、乙方提供土质不得含垃圾杂物、20cm以上大石块、淤泥。 4、如因乙方自身原因不能按期完工，每延期一天按200元支付给甲方违约金。 5、如非乙方原因或不可抗力的自然灾害造成停工，工期顺延。 6、乙方在施工中遵守市容、城管、当地相关管理部门的有关规定，如发生违章、处罚等经济罚款问题由乙方自行承担和解决。 八、工程结算(按实结算) 1、施工图、设计变更。 2、甲乙双方现场测量资料。 3、经甲方规定的程序审核的工程量。 4、甲方实际签收数量。 九、安全施工 施工中必须注意安全，做到文明施工，乙方施工中如发生伤亡事故，甲方协助乙方做好善后事宜，乙方承担全部事故责任和经济损失。 十一、违约责任 施工过程中乙方回填量不足，或者回填量不够，乙方承担回填量材料费、施工费、劳务费及损失费用，本合同失效。因乙方不作为使得无法完成本合同乙方除需自行承担其全部责任外，还应承担由此给甲方造成的一切损失。 十一、争议解决 本合同履行过程中出现争议的，甲、乙双方应协商解决，双方协商不能达成一致的，可向本合同履行地(土方工程所在地)的人民法院提起诉讼。
土方合同书 发包方：保山**房地产开发有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 经甲乙双方协商一致，甲方所开发项目（中央名门）土方开挖工程由乙方包工完成，为了双方的合法权益，特订立本合同，由双方共同遵守执行。 一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。 二、承包方式：包挖、包运。 三、承包价格：开挖、运输土方贰拾贰元陆角（22.6元）/m3（净土方，不含石 方）。本合同自签订之后至工程竣工，签订的价格无论市场材料涨价等因素，都不予调整。 四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自年月日开始施工，在 天内按图纸要求完成基地土方的挖、运工程。 五、安全生产、文明施工： 1、开工前，乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好 交底记录。 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则 出现安全事故，概由乙负责。 3、甲方对乙方承包土方开挖工程项目做到安全交底，提出明确的安全要求， 乙方必须贯彻执行甲方的要求及有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，作业时挖掘机前方及旋转半径内严禁站人，同时应注意基坑土方坍塌，确保施工安全。 4、本工程为“安全生产、文明施工”标准化工地，乙方人员、机械进场首 先要服从甲方管理人员指挥，统一管理，机械停放有序，不得损坏甲方场内建筑物轴线控制桩和标高控制桩，以及甲方场内的电缆、电线、电箱等一切物品，不得偷窃甲方材料、工具等。如有发生，乙方照价赔偿，必要时移送公安机关处罚。 5、本工程所有拉土车辆必须有车辆保险，且每台车辆灯光必须完整，在施 工现场内外发生的交通事故及其他责任事故，均与甲方无关，均由乙方承担全部赔偿责任；在拉土期间车辆四周必须封闭好，禁止漏土、掉土；禁止使用黑车拉土。 6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防
土方回填工程合同 甲方（发包方）： 法定代表人： 乙方（承包方）： 法定代表人： 甲乙二方结合各自优势本着“互惠互利、共同发展、友好协商、利益共享”的原则，经充分协商一致，达成以下协议，以致共同遵守。 一、合作内容： 1、乙方承包甲方承包建设的“”项目室外回填土。 2、本次回填总方量约 ,依据工程进度情况分批次拉运至施工现场（不包括回填压实）。 3、工程地点：。 二、承包单价和质量要求： 1、室外回填土按实方价格：（含土源采购、挖、装、运输到场内指定地点等除税金外的一切费用）单方土方价格（）元/ m3。 2、承包单价一次包死，不再作调整； 3、土方质量要求：不含有机物、垃圾等杂质。 三、工期：按甲方要求完成。 四、甲乙方的权利和义务： （一）甲方权利和义务： 1、负责协调施工场地内运输通道的畅通； 2、负责指定土方需要点；
3、按合同约定及时办理工程款； （二）乙方权利和义务： 1、回填土运至现场甲方指定位置质量符合施工规范的要求。 2、负责市政道路的保洁和市政设施、苗木等的保护，若有损坏由乙方赔偿，与甲方无关； 3、乙方需有专职人员负责施工过程中的问题处理； 4、有权利要求按合同约定付款。 5、向甲方缴纳安全、质量保证金。 6、负责提供优质的、满足甲方要求的土源。 7、全面负责协调外围关系，保证工程的顺利进行。乙如方协调解决外围关系影不利而响造成甲方的损失，甲方将全部扣除乙方保证金人民币元。 五、付款方式： 1、本工程无预付款； 2、年底付完成工作量总价的 % 。剩余款项待完成所有工作量的审核即全部回填结束后第年底内全部结清。 六、违约责任及解决方式： 1、因乙方原因致使合同无法实施的，除不支付已完工工程款外，乙方应向甲方支付万元违约金； 2、因不可抗拒力导致甲乙双方不能履行合同的，甲乙双方互不承担违约责任； 3、双方因合同履行而发生的纠纷或争议，应由双方友好协商解决，协商不成的由相关机构调解，调解无效，任何一方均可将争议提交当地人民法院诉讼解决。 七、其他：
协议编号：LX-FS-A92289 土方开挖回填运输合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
土方开挖回填运输合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 工程名称： 工程地点： 经乙方要求，甲方同意把浙商城市广场的基坑土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，并结合本工程实际现状，特订立本合同。 1 1承包范围及工作内容
1.1 1.1 承包范围 浙商城市广场基础开挖及回填，具体尺寸及标高控制详见施工图 1.2 1.2 工作内容 乙方负责完成承包范围内所有基坑土石方的开挖、外运、回填、开挖期间表面的基坑排水。乙方还必须负责办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续，并承担相应费用。 2 2合同价款、承包方式及结算原则 2.1承包方式 本工程采用综合单价包干形式，综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参与施工单位材料购销等
土方运输合同 甲 方： ________________________ 乙 方： ________________________ 签订日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日 发包方（以下简称甲方） 承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原编号 号：
则，为了顺利完成本项目土石方的运输工作，双方经协商一致，订立本协议，供双方共同遵守执行。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、运输承包范围 运输承包范围：本项目所涉及的万立方米土方运输，运输距离公里 三、工期 本工程工期：按甲方确定的工期，并须配合甲方的工程进度计划工期。 开工日期为：年月日计划竣工日期为年月日。 四、承包方式及承包单价 场外运输按平斗装载量m3重型米自卸货车，每车次元《不含税，不含燃油费》。单价为乙方提供的经有关政府管理部门认为合格并且有相关证件的车辆，从车辆在 乙方的停放点启动至在甲方施工现场上料后离场的一切费用，包括但不仅限车辆维修费、车辆的 损耗折旧费、乙方司机及管理人员工资、乙方司机及管理人员生活费、一切保险费、保证安全的 一切费用。 五、价款支付 每三天结清一次所有运输车辆的工程量款。结款时压一天所有运输车辆的工程量款作为甲方对乙方的约束。完工后甲方结清所有运输车辆压一天的工程款。 六、双方主要责任 （一）、甲方责任： 1、负责现场施工总协调、指挥和管理，运费的及时支付，并负责办理结算手续。
2、负责施工场地具备施工条件，确保乙方进场后正常运输。 3、负责土方的装车和车辆运输的燃油费。 4、负责对乙方人员进行安全交底及安全教育。 5．负责路上运输路线的安全情况，有专人负责. 负责路上一切可能意想不到的事情。 （二）、乙方责任： 1、按甲方的要求组织车辆按时进场，确保车辆完好，证件齐全有效，保险手续齐全。并负责车辆的维修、保养及司机的配备。 2、乙方将每辆进场车辆的驾驶证、行驶证、道路运输证、建筑垃圾准运证、保险单等有关证件复印件交甲方存档（甲方验原件）。自觉遵守国家有关法律、法规，严禁酒后开车和疲劳开车。 3、乙方负责场内及场外发生的一切交通事故或安全事故的全部责任，甲方不承担任何直接和连 带责任。 4、乙方在施工场内的所有车辆必须严格按照甲方指定的路线行走，如有违反，造成一切安全事故或交通事故不但要负全部责任。 5、乙方必须教育司乘人员做到遵守车辆超载不启动，病车不上路的原则。如因甲方遣派的装车机械装车过程发生超量装载，乙方司乘人员及乙方管理人员必须进行马上制止，并拒接车辆启动，如乙方未做到该点，尚自驾驶车辆离开装载作业面，一切责任均由乙方负责。 6、合同未到期乙方不得以任何借口违约，乙方在甲方无违约的情况下不得中途终止合同。如若乙方自行中途终止合同，一天车辆运输的费用甲方将视为乙方对甲方的经济赔偿，乙方不得有任何异议。 7、乙方必须严格按照甲方对每天土石方运输车次数量的要求，合理进行安排运输车辆。甲方对 本工程土方运输车次数量的要求为每天车次以上（天气原因除外）。并保留追究乙方一 切法律责任的权利。 8、乙方运输车辆在施工场地内如损坏甲方的一切财产，将按价赔偿修复。 七、违约责任 1、以上条款具有法律效力，甲乙双方应遵守并执行本合同所有条款。如有违约，按合同法违约条款中的条
外购土回填施工合同 甲方： 乙方： 甲方将绿化工程内的（土方工程）委托乙方施工，为明确甲乙双方责任，协调配合，尽快完成本工程任务，经双方协商订立本协议如下条款，共同遵守： 工程名称：工程-回填土方工程 一、工程内容；包工包料，包括土源、机械开挖，汽车运土、卸土和相关部门收取的费用金额，及市政道路上因土方车辆产生的清理工作。 二、工程期限及数量：满足业主、甲方要求的时间内完成供应回填土方及数量。工程量及土源质量以施工图范围及业主、甲方要求为准。再终以甲方与业主结算进土（回填种植土）出具的土方数量为结算依据。 三、单价：综合单价元/立方米（包括土方运输到指定现场倾倒为止）。 三、质量：回填土方要求为无腐蚀土、无杂物、无根植土，土质分二种：①回填土，②种植土（需业主、甲方现场对供应土检测验收通过为准）。 四、工程款支付： 付款根据业主的付款精神,按月进度完成工程申报量的60%结算。完工验收合格后按实际回填土方数量（甲方与业主结算土方量依据），结算确认后年内付清款项（无预留款）。 六、甲方责任：为乙方提供进场开设施工道口，按合同要求及时办理
决算及支付工程款。 七、乙方责任：在现场施工中应与甲方其它工序的施工密切配合，听从甲方统一指挥。 八、文明施工和安全责任： 1、乙方聘请人员，与甲方间均无任何劳动或劳务合同关系。乙方应自行负责上述人员的管理，杜绝例如拖欠人员薪资、人员罢工等事故的发生。若有此情形且对甲方企业形象造成影响或损失的，甲方有权停止支付乙方之工程费用并追究乙方相关责任。 2、施工过程中出现的安全事故及设备事故，导致的对乙方人员、或第三方人员的人身和财产之损害，相应赔偿后果由乙方承担，与甲方无关。在事故未妥善处理前，甲方有权停止支付乙方之承包费用。 3. 因违章作业、不文明施工等，业主单位在施工现场所开具的罚款单金额由乙方承担。 九、争端解决方式 合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 十、附则 1．乙方不得以任何形式将工程分包给第三方施工，如甲方一旦发现乙
土方施工合同 甲方：（发包方）天元建设集团第十建筑工程有限公司 乙方：（承包方）保定建松机械设备租赁有限公司 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在资源、平等互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：长城汽车徐水整车厂三期工程。 2、工程地点：徐水大王店长城工业园区。 3、工程范围：变速器车间、乙炔站车间、垃圾站车间、座椅车间，本合同土方约计工程量为30000 立方米。 4、工程单价：经双方确定本合同综合单价为需要运输的为7元/m3，不需要运输的为4.5元/m3；本单价包括挖土单价、运输、二次倒运、及各项税费，项目单独使用机械时，小挖142元/小时，大挖290元/小时（开具增值税抵扣发票）。 第二条工程期限 根据双方协商工程期限自通知挖土开始至2016年8月28日止，若发生不可预见或不可抗力时，工期顺延。 第三条工程质量 乙方根据甲方提供的图纸、资料及甲方技术人员交底进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。 第四条工程价款结算 1、本合同全部工程造价的结算按下列方式办理： 本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校对后作为最终结算的依据。按实际挖土方工程量进行结算。 2、工程价款结算与拨付办法： 工程结算日期为每月20 日结算工程量，待建设单位拨款到位后按已完成工程量的70% 拨付，余款待本工程竣工验收后三月内拨付。 第五条双方责任 （一）甲方责任 1、因甲方提供施工图纸、地质勘查资料及地下隐蔽设施、不详、不及时或于实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；此损失由甲
土石方工程承包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就乙方_____________土石方工程承包一事，达成以下协议:一、工程名称: 甲方位于，用地面积约平方米，因地势高低，需挖除和回填部份土石方，不计挖方后填方量。本项目要求按甲方提供的设计院设计的场地设计图纸进行土石方挖填施工，将高出设计标高部份的土挖除回填至填土区，尚需到场地外购土并将土运至填土区回填及回填部分夯实不在本合同承包范围内。 二、甲方责任： 1、负责提供设计院设计的场地设计施工图纸，负责委托测量场地红线坐标及控制高程，交由乙方放样及施工； 2、负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算； 3、负责委托测量单位进行场地竣工验收测量。 4、甲方应负责办理有关手续及协调与周边村民及政府管理部门的关系，费用由乙方负责；乙方因处理与周边村民及政府管理部门的关系不当造成工期延误不予顺延工期。 5、合同签定后三天内，甲方向乙方提供工程施工场平图，通讯及水
电至施工现场。 三、乙方责任： 1、乙方应严格按设计图纸组织施工，不管开挖或回填土方的地质变化，应全部按期挖填完成，并符合设计要求，否则甲方有权取消合同、拒付工程款，乙方应自动退场； 2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的政策及法规。 3、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任。 4、乙方应在工地现场按施工图测出红线图范围内坐标点及水准点 5、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全；机械设备进出场，应事先与甲方项目负责人联系。 6、乙方应在现场设立安全警示标志牌，防止学生及闲散人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患。 7、乙方应负责办理工程决算和提供工程内业资料，并在工程完工后20天内提交相关工程内业资料和工程决算书。 8、工程完工后3天内应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁符合《建设工程施工现场管理规定》的规定和文明施工要求，交工前清理现场达到商洛市环境卫生的要求，并拆除全部临时搭设。 9、调遣费到帐后进行机械、人员进场，预付款到帐后工程开工。 四、工程量的计算方法、价格及付款方式： 1、经双方协商，本工程不计填方部份的费用，仅计挖方及石方爆破
回填土工程施工承发包合同 发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际情况，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 一.工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程承包内容及范围： 二.合同工期 开工日期： ____ 年________ 月 ____ 日开工，如有特殊情况甲方另行通知， 工期日历天数为_________ 天。但施工天数不能超期，若超期，每超一天承包人自 愿被处_____ 元违约金；需要夜间加班施工时，承包人应按照要求在确保工程质 量的前提下，服从发包人的安排。 三.质量标准 1、施工质量必须符合现行施工验收规范、施工方案及技术交底的要求，如验收不合格，必须无条件返工达到验收要求，其工料费损失由乙方承担。 2、甲方及监理提出的整改意见乙方必须无条件及时执行。 3、乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务，如有损坏，乙方必须自费修复至原状，非乙方原因损坏除外。 4、每道工序未经验收，不准进入下一道工序施工。 5、施工完毕且工完场清后通知甲方、监理工程师组织验收，合格后才能作为付款的前提。 6其他约定： 四、工程价款、结算及支付 1.土方工程量计算方法及单价： 实方单价______ 元/M3。 运土总量按回填前实测体积计算，土方体积以土方夯实后体积计量，。夯实
土1m3 折合虚土1.465m3o 2.结算及付款： 回填土工程完成后，经监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准，30日内发包人支付给承包人全部工程款。 五、安全及文明施工要求 1.回填土施工完毕，必须做到工完场清。 2.乙方负责进场施工人员的安全教育及安全技术交底，出现安全及人员伤亡事故， 一切责任由乙方负责，所发生的费用全部由乙方承担。 六、甲乙双方责任 1、甲方责任： （1）甲方委派工程部_____________ 为现场施工代表，对工程技术、进度、质量、安全及文明施工进行监督管理。 （2）甲方负责向乙方提供临时水、电源接驳点。 （3）甲方提供垂直运输设备给乙方使用。 2、乙方责任： （1）所有劳保费用包含在包干单价中，甲方不另行承担。乙方自行配备安全帽、安全带等劳动保护用品。 （2）乙方承包工程范围内工作内容不得转包，发现有转包行为，立即终止合同。 （3）劳务合同一旦签定，施工过程中乙方不得以任何理由提出加价行为或 中途其他原因自行停工或无故不履行合同，否则甲方有权终止合同，勒令其退场并不予结算。 （4）在现场的塔吊必须在甲方、施工方的统一指挥下提供给乙方使用。 （5）乙方必须于开工前2日内将相关的工程施工方案、施工措施报予甲方、监理方，审核批准后，方可施工。 （6）乙方负责对现场存在的各种成品、半成品工程的保护工作，如由于乙方原因损坏，必须无条件修复，所发生的费用全部由乙方承担。 （7）乙方必须服从甲方、施工方现场代表和监理工程师的质量监督和施工管理，并接受甲方对乙方违规施工及管理的处罚。 （10）乙方必须配合其他配套专业施工单位的工作。 （11）乙方委派_______ 为现场管理代表，联系电话, 负责处理 施工期间的施工质量、安全、文明施工等问题。施工过程中如发现质量或安全隐
合同编号： 建设工程施工专业分包合同 承包单位： 分包单位： 签订时间：年月日
土石方施工合同 承包方：（以下简称甲方） 分包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，结合本工程具体情况，双方就工程施工协商一致，签订合同条款如下： 第一条工程名称、工程地点、工程范围、承包方式 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围： 4、承包方式： 第二条合同价款及综合单价 1、综合单价：根据施工组织设计方案，按甲方提供的开挖尺寸及标 高计算，每立方米（实方）综合单价为元，承包综合单价内容含人工、开挖、机械设备、油料、运输、倒场、道路运输过程中所需办理一切手续、场地文明保洁、税金（含个调税及其他地方税）等一切费用。 2、合同价款：本工程土石方数量暂定为m3，根据综 合单价计算，本合同暂定总价为：元人民币(大写：)。
第三条工期 1、合同计划开竣工日期：按开工日起至年月日完工。乙方在施工期间必须满足甲方工期要求，及时根据甲方要求增加机械，确保土石方施工如期完工。 第四条项目负责人 1、甲方项目负责人： 2、乙方项目负责人： 第五条工程质量 1、本工程验收按设计图纸要求、市政施工技术规范、质量验收标准、地方标准。 2、质量等级：:一次性验收合格，合格率100%。 3、机械设备进场时甲方、监理和业主有权随时进行检查，检验机械设备证件、操作人员资格证、机械运转情况等，若检查不合格，乙方应立即运出工地并调运合格机械进场。若因乙方机械进场延误导致甲方工程延误，因此受到业主经济处罚损失均由乙方承担，乙方不得异议，由此延误的工期不予顺延。若乙方无力调运机械或故意阻挠、拖延，甲方有权终止合同，合同终止。 4、施工中若出现特殊情况，按甲方组织有关各方另行商定的本工程适用的设计、施工和验收规范、及有关会议纪要执行。 5、业主及甲方有权对乙方施工质量随时进行抽检，并通过监理工程师对工程质量不合格部分实施否决，乙方应积极配合。 第六条工程结算及付款
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 回填土合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包方：湖北新拓置业有限公司（以下简称甲方） 承包方：福建省南安市第一建设有限公司（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《中华人民 共和国劳动法》及其它相法律行政法规的原则，经发包方（甲方）和承包方（乙方）友好协商。特制定以下条款（双方共同遵守）： 一、工程概况：黄梅县孔垄镇站前路商业街本工程为黄梅县孔垄镇站前路商业街， 建筑面积为119000平方米，为四层框架结构，标准层高3.0米，建筑物高度14.8 米，抗震设防烈度为六度，耐火等级不低丁二级。 1、工程名称：黄梅县孔垄镇站前路商业街 2、工程地址：孔垄镇站前路 :承包范围及工期：| 1、本工程承包范围为的土方回填。 2、本工程工期为天（2012年4月4日至2012年12 月5日），超出工期每日以1000元罚款进行处罚。 三、费用标准： 1、承包费为每立方米35元。 2、支付方式：工程竣工验收决算后，按实际工程量办理结算，并支付齐全部工程 四、乙方的职责： 1、工程所需工具均由乙方负责。 2、乙方人员的住宿用房等一切费用由乙方自行负责。 3、乙方应保证按时并按甲方的要求完成土方的回填。 五、现场安全： 1、现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到安全生 产、文明施工，施工完毕后做到工完场活，将施工现场垃圾活理干净，保证文明工地的
合同编号：YT-FS-8764-77 简单土方合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
简单土方合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称：吉安市儿童医院 1.2 工程地点：吉安市城南 1.3 承包范围及内容：本工程地下室土方挖运(包施工机械进出场费、路基箱费用、地下障碍物的破碎及外运费、施工道路，场内外菜地、坟墓、鱼塘、房屋拆除的建筑垃圾等清除、场内外和沿线道路保洁、文明施工、周边协调、乙方合理的管理费、利润、税金等一切费用)。
1.4 甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，乙方应无条件接受，不因此作为对合同单价和总价作出调整的理由。 1.5 承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。 二、合同工期 2.1 乙方接甲方进场通知后2日内做好施工现场准备工作。 2.2 合同工期：本工程于日开工，至年月日完工，共个日历天。 2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，每延误一天违约金为本合同总价款的1% 计算，按天累计。 2.4 遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长(如业主不同意
土方回填合同协议书 The manuscript was revised on the evening of 2021
土方回填工程合同 甲方： 乙方：_______________________ 依照《中华人民共和国》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经双方协商、达成如下协议。 一、工程概况 1、工程名称：能信环保土方回填 2、工程地点：项目部所在地）。 3、工程质量标准：按甲方施工要求、指令及施工方案施工，达到合格。 二、工程承包范围 能信环保项目室外土方回填 (含土源采购、挖、装、运输到场内指定地点，进行分层压实)，回填土方量约1300立方。 三、承包方式 包工、包料、包机具、包运输车辆、包洗车、保洁、包安全、自带机械、不得转包等。 四、价款付款方式 乙方按照甲方原损失土方回填，无需支付费用，乙方提供原料和设备。 五、合同工期
施工有效工期2017年8月5日至2017年8月10日(遇暴雨天与政府禁运日等不可抗力因素工期顺延)。 六、工程质量及验收标准 要求所有的部位必须合格。严格按照甲方安排及图纸、国家现行的有关规范要求组织施工，乙方必须无条件接受甲方的质量检查和管理，共同把好质量关。建立健全质量保证体系，以保证工程质量达到合格标准。验收不合格，乙方必须予以返工直至验收合格，损失由乙方承担。 七、双方有关义务及违约责任 1、乙方在施工期间必须遵守甲方的统一管理、规范施工， 2、回填土方时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。 3、乙方提供土质不得含垃圾杂物、20cm以上大石块、淤泥。 4、如因乙方自身原因不能按期完工，每延期一天按 200元支付给甲方违约金。 5、如非乙方原因或不可抗力的自然灾害造成停工，工期顺延。 6、乙方在施工中遵守市容、城管、当地相关管理部门的有关规定，如发生违章、处罚等经济罚款问题由乙方自行承担和解决。 八、工程结算(按实结算) 1、施工图、设计变更。
绿化土方回填合同 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
绿化土方回填承包合同 合同编号： -201411 甲方（委托人）： 乙方（承包人）： 合同签订地点： 合同签订时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的的原则，双方就诸暨综合维修工区绿化回填土事项协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围：。 4、工程数量：实际结算数量以实际回填方量为准 5、工程单价：土方回填单价为 27 元/m3。 6、工程计量：经双方签字确认的现场实际测量资料、工程量签证以及工作联系单进行计量。 二、工程质量 乙方根据甲方提供的图纸及资料要求进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行，符合业主要求。 三、付款方式 每月按工程进度的60%支付，其余尾款待验收合格后付清。
四、甲乙双方权利和义务 1、甲方责任 （1）甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证，验收手续等，解决应由甲方解决的问题。 （2）若工程变更，甲方以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证，并相应顺延工期。 （3）工程竣工后，甲方应组织相关人员在两日内进行验收。 2、乙方责任 （1）乙方根据甲方提供的施工图纸及要求开展场地内施工工作。（2）乙方应制定相应安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生安全事故应由乙方全部负责，甲方不承担任何责任。 （3）乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。（4）乙方应服从甲方代表的统一指挥，按照甲方施工图纸及要求进行施工工作，并严格控制场地内的开挖设计深度。 （5）乙方负责取土及取土场地，所有与土方工程有关的阻工和纠纷均由乙方自理，与甲方无关。 五、纠纷处理 本协议在履行过程中发生争执，由双方当事人协调处理解决，协调不成，在甲方住所地法院处理。本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充协议、会议纪要、来往函件、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。 六、附则
篇一：土石方工程承包合同范本 土石方工程承包合同范本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就乙方_____________土石方工程承包一事，达成以下协议: 一、工程名称: 甲方位于，用地面积约平方米，因地势高低，需挖除和回填部份土石方，不计挖方后填方量。本项目要求按甲方提供的设计院设计的场地设计图纸进行土石方挖填施工，将高出设计标高部份的土挖除回填至填土区，尚需到场地外购土并将土运至填土区回填及回填部分夯实不在本合同承包范围内。 二、甲方责任： 1、负责提供设计院设计的场地设计施工图纸，负责委托测量场地红线坐标及控制高程，交由乙方放样及施工； 2、负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算； 3、负责委托测量单位进行场地竣工验收测量。 4、甲方应负责办理有关手续及协调与周边村民及政府管理部门的关系，费用由乙方负责；乙方因处理与周边村民及政府管理部门的关系不当造成工期延误不予顺延工期。 5、合同签定后三天内，甲方向乙方提供工程施工场平图，通讯及水电至施工现场。 三、乙方责任： 1、乙方应严格按设计图纸组织施工，不管开挖或回填土方的地质变化，应全部按期挖填完成，并符合设计要求，否则甲方有权取消合同、拒付工程款，乙方应自动退场； 2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的政策及法规。 3、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任。 4、乙方应在工地现场按施工图测出红线图范围内坐标点及水准点 5、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全；机械设备进出场，应事先与甲方项目负责人联系。 6、乙方应在现场设立安全警示标志牌，防止学生及闲散人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患。 7、乙方应负责办理工程决算和提供工程内业资料，并在工程完工后20天内提交相关工程内业资料和工程决算书。 8、工程完工后3天内应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁符合《建设工程施工现场管理规定》的规定和文明施工要求，交工前清理现场达到商洛市环境卫生的要求，并拆除全部临时搭设。 9、调遣费到帐后进行机械、人员进场，预付款到帐后工程开工。 四、工程量的计算方法、价格及付款方式： 2、经双方协商，挖土不论运距远近包干（含开挖装车、回填、运输、整平、施工现场地面杂物、树木清理等）；遇石方爆破部分平均按每立方米元人民币计算，以上价款为不含税价款，本合同须经政法部门公正，费用由甲方承担。 3﹑工程款支付方式：双方签订合同后三天内甲方向乙方支付工程承包款的为调遣费，乙方机械进场后3天内甲方支付工程承包款的为预付款，工程开工后按月进度支付当月完成工程量价款的乙方每月25向甲方上报当月完成工程量，甲方三天内未提出疑问视为认同并于次
土方回填工程协议书 土方回填工程协议书 发包人：xx汇联铝业工程有限公司（以下简称“甲方”） 承包人：（以下简称“乙方”） 甲乙双方本着诚实信用、公平公正的原则，经友好协商，就乙方承包甲方位于赣榆县海洋开发区汇联铝业回填土方工程达成如下协议： （一）、承包工程名称xx汇联铝业有限公司工地工程项目之土方回填工程 （二）、承包方式及范围 （1）、包工包料、包机械、包质量、保安全、包文明施工 （2）、乙方提供土方（小块风化石）、运输（自卸车）、推土机到甲方工地回填，甲方提供的回填区域：汇联厂房长300mx宽170m区域，回填土后标高达到4m。 （三）、合同工期整个项目土方回填总工期共15天，自
年月日至 年月日止（包括法定节假日），如遇大雨等人力不可抗拒的自然灾害工期顺延。 （四）、回填土方质量要求 （1）、土料：小块风化石 （2）、回填土方中的风化石块直径不宜大于厘米，大于厘米的风化石块量不得大于土方总量的千分之零点五。 （3）、回填土方必须经推土机平整压实，土质及回填质量应得到甲方认可。 （五）、合同价款及支付方式 （1）、承包单价xx元/m3（含税价），综合报价包含土方工料费、运输费及按要求回填平整压实的费用，运输距离不作为承包价格的计量
因素。 （2）、工程价款支付：工程期间甲方无需付款，为乙方全垫资，工程完成经甲方验收合格后 日内甲方一次性付清总价款。 （六）、施工要求 （1）、乙方按甲方提供的指定地点回填，回填土方质量必须经过甲方现场管理人员的认可方可回填，并须保证土方运输的连续性。 （2）、在回填过程中，乙方必须接受甲方管理人员的监督和检查。 （3）、安全文明施工：乙方应对其现场操作人员做好安全教育工作，并配齐全套劳动保护用品。若因乙方原因造成人员伤亡（含第三者）或甲方财产损失，乙方应承担全部责任。 （七）、违约
土方开挖协议书 发包方：天合建设集团丁岸路项目部 (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 经甲乙双方协商一致就云庭花园建设项目1#、2#住宅、3#办公楼及地下车库基础土方开挖工程由乙方包工完成，为了双方的合法权益，特订立本合同，由双方共同遵守执行。 一、工程内容及承包范围： 丁岸路1#、2#住宅、3#办公楼及地下车库基础土方开挖工程，乙方提供大型挖掘机、运输车辆等机械，按甲方要求包工按时完成(包开挖、包回填)，所开挖的土方量自行安排场外空地储存堆放。不得倒卖，以确保基础验收后土方足够及时回填，并按照甲方要求分层夯实。回填土应无杂质、生活垃圾、建筑垃圾及淤泥土等。乙方在施工前必须与昆山市城管中队联络、沟通，遵循城市道路管理条例。施工中负责施工厂内外道路清理、打扫等工作。如有违章罚款，一切均由乙方承担。在土方开挖期间，所有土方外运车辆驾驶员严禁喝酒、疲劳驾驶等。若因此发生交通事故均与项目部无关，因事故造成停工或延误工期对项目部造成的经济损失，将在工程款中扣除。 二、工程技术质量要求及工期： 乙方进场后，要服从甲方管理人员的现场指挥，遵守“安
全生产、文明施工”条例。作业时，严格按照本工程基坑开挖方案施工。首先开挖2#商住楼基坑，然后再进行1#楼、3#办公楼土方开挖。必须指派专人指挥，采取“分层分段、对称开挖”，每层开挖长度不超过20m，开挖深度为2m，并严格遵循“分层开挖、严禁超挖”及大基坑小开挖的原则。当挖至标高接近基础底板标高时，严格按甲方施工人员的抄平位置，由甲方派人进行人工清槽，乙方挖机给予配合，防止超挖，并按围护结构要求及时修整边坡及放坡，桩体周围300厚土方甲方派人员清理，乙方应积极配合用挖掘机带走。切忌机械碰撞桩体。开挖时间：自XX年5月12日开挖日起，三十日内完工。 三、安全生产、文明施工： 1、甲方对乙方承包土方开挖工程项目做到安全交底，提出明确的安全要求，乙方必须贯彻执行甲方的要求及有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，作业时挖掘机前方及旋转半径内严禁站人，同时应注意基坑土方坍塌，确保施工安全。 2、本工程为江苏省“安全生产、文明施工”标准化工地，乙方人员、机械进场首先要服从项目部管理人员指挥，统一管理，机械停放有序，不得损坏甲方场内建筑物轴线控制桩和标高控制桩，以及甲方场内的电缆、电线、电箱等一切物品，不得偷窃甲方材料、工具等。如有发生，乙方照价
土方回填工程合同 土方回填工程合同 甲方：_______________________________________ 乙方: ------------------------------------------ 甲乙二方结合各自优势本着“互惠互利、共同发展、友好协商、利益共享”的原则，经充分协商一致，达成以下协议，以致共同遵守。 一、合作内容： 1. 乙方承包甲方承包建设的“银州城市花园二区”项目室外回填土。 2. 本次回填总方量约2万m,依据工程进度情况分批次拉运至施工现场（不包括回填压实）。 3. 工程地点：米脂县青年西路南侧。 二、承包单价和质量要求： 1. 室外回填土按实方价格：（含土源采购、挖、装、运输到场内指 定地点等除税金外的一切费用）单方土方价格（）元/ m3o 2. 承包单价一次包死，不再作调整； 3. 土方质量要求：不含有机物、垃圾等杂质。 三、工期：按甲方要求完成 ____________________________________________ 。 四、甲乙方的权利和义务：
（一）甲方权利和义务： 1. 负责协调施工场地内运输通道的畅通； 2. 负责指定土方需要点； 3. 按合同约定及时办理工程款； （二）乙方权利和义务： 1. 回填土运至现场甲方指定位置质量符合施工规范的要求。 2. 负责市政道路的保洁和市政设施、苗木等的保护，若有损坏由乙方赔偿， 与甲方无关； 3. 乙方需有专职人员负责施工过程中的问题处理； 4. 有权利要求按合同约定付款。 5. 向甲方缴纳安全、质量保证金。 6. 负责提供优质的、满足甲方要求的土源。 7 全面负责协调外围关系，保证工程的顺利进行。乙如方协调解决外围关系影不利而响造成甲方的损失，甲方将全部扣除乙方保证金（）元。 五、付款方式： 1. 本工程无预付款； 2.2011 年底付完成工作量总价的（伍拾）% 。剩余款项待完成所有工作量的审核即全部回填结束后第（）年底内全部结清。 六、违约责任及解决方式： 1. 因乙方原因致使合同无法实施的，除不支付已完工工程款外，乙方应向甲方支付（）万元违约金； 2. 因不可抗拒力导致甲乙双方不能履行合同的，甲乙双方互不承担违约责任； 3. 双方因合同履行而发生的纠纷或争议，应由双方友好协商解决，协商不成的由相关机构调解，调解无效，任何一方均可将争议提交当地人民法院诉讼解决。
土方工程合同书范文(标准版) Model of earthwork contract (Standard Version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
土方工程合同书范文(标准版) 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 【土方工程合同书（一）】 土方回填工程合同 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经双方协商、达成如下协议。 一、工程概况 1、工程名称：宝鸡项目 2、工程地点：宝鸡市 3、工程质量标准：按甲方施工方案、指令及施工图纸施工，达到合格。 二、工程承包范围
龙居1区1#、2#、4#室外土方回填（含土源采购、挖、装、运输到场内指定地点，进行分层压实） 三、承包方式 包工、包料、包机具、包运输车辆、包洗车、保洁、包安全、自带机械、不得转包等。 四、合同价款 1、合同总价按照实际用量进行结算。固定综合单价：23元/立方（含一切包干费用，不另计取任何费用） 2、合同中未标出的工程细目，已包含在合同单价中。乙方必须按甲方的指令完成未标出的工程细目，但不能得到工程结算和支付。 五、付款方式 所有土方完成经甲方验收合格后，15天内付清全部工程款。每支付一笔工程款时乙方必须提供甲方所属地地税正式的建安税务发票。否则，甲方不予付款。 六、合同工期