编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
深基坑支护桩施工合同 (2)
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
支护桩工程
施工合同
甲方:
乙方:
支护桩工程施工合同
甲方：__________________________________________
乙方：__________________________________________
依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、白愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。
—、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
资金来源：
二、工程承包范围及工程内容
承包范围及内容：
1 、支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测品定位（大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格）。
三、施工工期
1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。
2、竣工日期：合同工期总日历—天数，合同生效之日起开始计算工期。
3、合同工期总日历天数：支护桩工期—天。
4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的白然灾害等原
因造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，工期可顺延。
5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝
工费按实际产生费用补偿（参考市场价）；属乙方责任的，由乙方白行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1000元，从工程款中扣除。
四、承包方式
1、乙方包工不包料。
2、甲方应按照乙方提供的材料清单进行购置材料。
五、质量标准
1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工。
2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。
3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。
六、合同价款：
1、承包单价：？600长螺旋后插筋桩大清包按元/米，工程量
约为—（据实结算），钢筋笼制作—元/吨（含钢筋除锈），本价格不含税费及企业管理费用
2、工程量的确定：长螺旋钻后插筋支护桩按照设计有效桩长加
800mm （翻浆高度）作为结算桩长。
七、付款方式及付款条件
付款方式：按总进度付款，支护桩完成经验收合格后支付已完成工程量的75%的工程款，剩余25%的工程款到基坑支护工程全部完成后一次付清。
八、双方一般权利和义务
甲方责任：
运动场施工合同 运动场已成为广泛应用的大型体育场所,那么运动场施工合同是怎样的呢?以下是在学习啦小编为大家整理的运动场施工合同范文，感谢您的欣赏。 运动场施工合同范文一甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。杨勇刚 .(以下简称甲方)与武汉科恩克科技发展有限公司 (以下简称乙方)签订的《东岗镇全民健身中心运动场施工合同》(以下称合同);甲、乙双方共同协商就施工事项协商一致，为明确双方义务和责任，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点：河南省林州市东岗镇 工程内容：跑道、篮球场等工程 1、透气型塑胶跑道(国标13mm)包工包料价格为：元/㎡(不含税金)，面积约为000 ㎡(以实际施工面积据实结算)，规格为 1mm。合计总金额为：￥： 156000 (人民币大写壹拾伍万陆仟元整 )。、4mm硅pu球场包工包料价格1 元/㎡(不含税金)，面积约为00 ㎡(以实际施工面积据实结算)，规格为 mm。合计总金额为：￥：8600 (人民币大写肆
万捌仟陆佰元整 )。 、以上价格由材料费、施工费、运费、机具费等组成(不含税金)。 、工程质量必须达到相关产品国家标准，否则不予验收。 二、施工方式 工期定为 10 天(不包括阴雨天及养护)，2015年5月25日前必须完工。 三、甲乙双方的责任 1、甲乙双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。 、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、 监督、检查和验收。 、甲方须提供工程施工的水电等必要条件，若临时更改施工方案需提前通知乙方，且由此造成的成本上升和工期延长，乙方不承担相关责任。 、按本合同约定，向乙方支付工程款项。 、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用电、用水等。 、由于甲方责任导致未能按原协议工期进度进行，而造成增加进、退场、误工费用，甲方应予以补偿。 、在乙方进场前，甲方负责将施工现场清理干净。
基坑支护及降水施工协议 甲方：江苏成章建设集团有限公司来安项目部 乙方：有限公司 经甲、乙双方友好协商，甲方同意将来安区域研发示范区项目工程中基坑支护及降水工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致签订以下合同条款，以资双方共同遵守。 第一条：工程名称及承包方式 1、工程名称：来安区域研发示范区工程项目。 2、工程地址：来安县汊河镇104国道以西、滁河以北 3、承包方式：乙方包工包料，承包单价一次性包死，包质量、包工期、包安全文明、并包含基坑支护所有施工工序包干、包验收合格、包维保服务。 4、工程规模及特征： （1）基坑支护及降水位置按基坑设计图纸执行。 （2）基坑支护采用喷锚简易支护和双轴搅拌桩支护方式；降水为集水明排和轻型井点降水。具体的施工内容和施工要求详见基坑支护设计图纸。 第二条：工程期限 本工程基坑支护工期为30 天，进场日期以甲方书面通知为准，开工日期以现场监理下达的开工令为准，降水日期以甲方和监理签证日期为准。 第三条、款项及付款方式 1、基坑支护工程价款、支付及结算 （1）基坑支护元/㎡。
（2）付款方式：基坑支护完成一半时付已完工程造价的25%，基坑支护全部完成付已完工程造价的50%，回填完成付至结算总金额的20%，余5%质保金一年内付清。 （3）承包价款含本工程所需的所有相关材料的材料费、运输费、卸车费、搬运费、施工机械进出场费及机械的安拆、调试和维保费、材料复试费、拉拔试验费、基坑支护产生的泥土外运费、施工人工费、施工用水电费、及备案费和税金等所有相关费用。 2、降水井使用时间及费用结算 （1）成井费85 元/m，运行费100 元/天/眼，以上均包含电费，电费每度按0.85元计算，所用电费甲方有权从相应的降水费中扣除。 （2）付款方式：成井完成付已完工程造价的30%，运行费用按月支付已完工程造价的70%，封井后一月内付清。 （3）本合同降水综合单价内包含打井费、水泥井管、潜水泵、排水管、抽水管、滤料等相关材料的购买与施工安装费。并包括相关设备的运输、拆装、搬运及设备的维修保养费、人工费、水电费、税金、以及当地等主管部门办理相关手续等所有与本降水工程相关的费用。 3、甲方向乙方支付工程款时，乙方应向甲方出具正规合法的正式税票，否则，甲方有权拒付工程款。 4、乙方应及时支付农民工等实际施工人的款项。如果存在拖欠，甲方可以要求乙方与实际施工人进行同期结算，并向甲方提交结算协议的原件；甲方可以选择将款项支付给乙方或者按照结算协议将款项分别支付给乙方和实际施工人。
编号：_____________ 小区临时围墙施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方：（以下简称甲方） 承包方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商，甲方将XXX 项目中的XXX小区临时围墙委托给乙方施工，结合本工程具体情况。订立本合同，以兹共同遵守： 一、工程概况 1、工程名称：临时围墙； 2、工程地点：。 二、承包内容及材料 1、工程内容：修理临时围墙（部分围墙外侧须粉刷）； 2、材料选用：灰沙砖； 3、承包形式：包工包料。 三、工期 经双方协商，本工程开竣工日期如下： 1、开工日期：20XX年XX月XX日； 2、竣工日期：20XX年XX月XX日； 3、总日历工期：XX天。 四、质量和安全要求 乙方施工过程中必须服从工程技术人员的统一指挥调度，科学合理有序地组织施工，严格遵守施工操作规格，并制订切实有效的安全施工措施，做到安全生产、文明施工。若因乙方施工造成的质量和安全问题，甲方概不负责。 五、合同价款及付款方式
1、本合同所承包的围墙，单价为每米100元，暂定总长为1000米。具体以实际发生量为准。总工程价款为10万元左右，该价格包括人工费、材料费等所有工程相关费用。 2、付款方式：甲、乙双方协定，甲方负责提供所有灰沙砖，每块以0.15元价格，乙方完工后从工程款中扣除，乙方进场开工三天后，甲方另付起动资金1万元，剩余工程款等乙方完工后验收20天后，一次性付清。 六、其它未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。 七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 八、本合同自签字之日起生效，工程完地结算完毕后自行废除。本合同受到法律保护。 九、另加从基础到顶1米8高，做到工程50%付8000仟元整，如果在施工带来影响，由甲方付乙方人工费和生活费。 甲方（签字）： 乙方（签字）： 年月日
项目支护桩工程 施工合同
甲方： 乙方： 支护桩工程施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源： 二、工程承包范围及工程内容 承包范围及内容： 1、支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位（大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格）。 三、施工工期 1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。 2、竣工日期：合同工期总日历天数,合同生效之日起开始计
算工期。 3、合同工期总日历天数：支护桩工期天。 4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期可顺延。 5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝工费按实际产生费用补偿（参考市场价）；属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1000元，从工程款中扣除。 四、承包方式 1、乙方包工不包料。 2、甲方应按照乙方提供的材料清单进行购置材料。 五、质量标准 1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工。 2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。 3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。 六、合同价款： 1、承包单价：?600长螺旋后插筋桩大清包按元/米，工程量
篮球场体育设施工程施工合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，决定由乙方承包甲方工程。按照《中华人民共和国合同法》及《建设安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方签订合同如下： 第一条、工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程内容：。第二条、单价及总造价 1、2-3mm硅PU篮球场：施工单价：元/㎡，（不含税），面积㎡； 2、运动场附属器材报价： 3、工程总造价：￥元（大写：元，以上按实际面积结算。） 第三条、质量
1、工程质量按国家标准GB/T14833-93执行。 2、乙方提供所有材料出厂合格证及质量检测报告。 3、基层要求：对原有混凝土基层时行修补处理，无裂缝、表面平整、坚固可靠。 4、面层要求：表面平整、整个场地拉通线，最大处不超过5mm，色泽均匀，无脱层、无开裂、无明显接缝，坡度在1‰以下。 5、由于材料及施工原因发生质量问题（如开裂脱层），乙方无条件返修，不计成本，因使用不当造成对场地的伤害或基础原因，乙方负责维修，费用另计。 6、本工程免费保修一年，保用五年，在保质期内因材料及工程质量问题造成损坏，免费维修，因使用不当及基础原因负责维修时合理收取费用。 第四条、工程工期 以建设方场地能达到施工条件开始计算工期，工程要求在天（有效工作日，不包括基础处理）内完成，如遇下列情况，工期顺延。 因停水、停电连续超过24小时以上；雨、雪、冰冻以及人力不可抗拒的自然灾害。 第五条、付款方式 合同签订之日甲方即预付给乙方总工程造价的50%，其余款项待工程竣工验收后三天之内一次性付清。（以上报造不含税金） 第六条、双方责任 甲方：
合同编号：YT-FS-4185-10 深基坑支护施工合同模板 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
深基坑支护施工合同模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人： (简称甲方) 承包人： (简称乙方) 工程续建项目基坑支护承包事宜，依照《中华人 民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关 法律、法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经 双方友好协商，制定如下协议： 一、工程内容： 1、ф130锚杆(引孔、制作、安装、设注浆管、注 浆、二次注浆、搭设架体及材料、锚杆与梁的交接钢 筋); 2、坡面喷锚10cm厚(立面土厚20cm以内人工修 整、安装泄水管、挂钢筋网、焊加强筋、喷射砼、素 喷、制作安装钢筋网、搭设架体及材料); 3、长排水管泄水管制作、安装、引孔、搭架
4、边坡支护图纸内包含的全部内容及检测的配合工作。 二、承包方式及单价： 注：以上报价均不含税。 三、工期要求： 45 日历天，其中锚杆工程为30日历天，坡面15日历天(以甲方通知进场二日后起计，因甲方原因造成的延误给予签证顺延)。机械要求：(1)锚体空压机90KW3台，合同签订后进场2台，一星期后再进1台;(2)坡面喷浆空压机：3台，进场时间按进度要求。有工作面的情况下，乙方要加大现场人员、机械的投入。 四、质量要求：严格按图纸设计变更和相关规范施工，严格执行国家现行的相关验收规范。如乙方施工的工艺及技术出现质量问题，导致验收及试验不合格，验收通不过，责任及损失由乙方全部承担。 五、计量方式：按现场实际发生的工程量计量，工程完成后一个月内结算。 六、付款方式：工程完成后付至工程量的50%，验
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造施工工程，根据<中华人民共和国合同法>及有关法律、法规，本着诚实信用、平等互利的原则，经双方共同协商。达成如下协议，并订立本合同。 第一条：面积工程以及内容及造价 工程总造价：元整（含税），小写（人民币）：元整。 2、承接方式：包工包料、包工具、包安全生产、包文明施工。 3、施工地址：。 第二条：工程期限 1．开工日期：本项目工程工期自之日起。 2．施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等非乙方导致的情况或甲方书面确认工期可顺延。3．因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。 第三条：工程款项支付和结算，分为期 1.合同签订当天，甲方支付乙方总工程款的%作为定金（即大写：整￥：元整） 2.工程材料全部进场，甲方需支付乙方总工程款的%（即大写：整￥：元整） 3.工程完工，甲方验收合格后支付乙方%（即大写：整￥：元整） 4.工程完工，甲方验收合格后3个月后支付余款（即大写：整￥：元整）
如甲方未按合同约定支付款项，则每延期一天甲方需支付给乙方到期应付工程款%的罚款。 第四条：责任范围 一、甲方责任 ⑴甲方代表的授权应以书面形式递交乙方代表人，对甲方代表人超越权限的行为，乙方有权拒绝接受并应立即通知甲方。 ⑵甲方负责在施工区内无偿提供水、电给乙方。保证施工现场无其它交叉作业。 ⑶甲方提供与施工相关的明确资料给乙方。 ⑷甲方代表负责解决由甲方解决的问题，甲方应指定：为工程验收负责人。联系电话：。 ⑸严格按付款时间付款，否则甲方必须承担本工程造价的壹倍以上的赔偿及相关的法律责任（诉讼放在乙方所在地解决）。 ⑹由于非乙方责任所产生的误工，甲方应给予适当的补偿。 ⑺由于甲方责任导致未能按原协议工期速度进行，而造成的增加的进、退场、误工费用，甲方应给予补偿。 二、乙方责任 ⑴按甲方确定的颜色，面积进行施工。 ⑵保证按计划总工期完成。 ⑶严格按甲方确定的要求及说明进行施工。 ⑷乙方配合甲方共同监督工程质量。 ⑸乙方在施工过程发现不符合设计要求的或将引致质量问题的情况，应立即停工并以和素面形式通知甲方，双方协商解决。 ⑹乙方工人不可随意在施工场地以外随意走动，不得以任何方式向外泄露甲方情况。 ⑺乙方工人在施工过程中发生的安全问题甲方不负责任。 第五条：竣工验收
太阳城住宅二期工程（三标段）项目基坑围护水泥搅拌桩 工程施工合同 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 台州东方太阳城房地产开发有限公司（以下简称甲方）与（以下简称乙方）为明确双方责任和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规、司法解释的规定，经双方友好平等协商，自愿达成如下协议： 一、工程项目名称：太阳城住宅二期工程（三标段）项目基坑 围护水泥搅拌桩工程 施工地点：太阳城住宅二期工程（三标段）项目 二、工程量及工期： 本工程量为：太阳城住宅二期工程（三标段）项目基坑围 护水泥搅拌桩 工期为：一标段10 日，（自年月日起至月日止）；三标段20 日，（自年月日起至月日止）。 三、质量标准：严格按照设计图纸施工，质量合格。 四、工程单价：水泥搅拌桩单价为143元/立方米，单价包干。 五、付款方式： 1、完成全部水泥搅拌桩工程经检验合格后，支付总工程款的30%，三标段土方工程全部完成后无质量问题支付总工程款的50%，双方结算后支付总工程款的15%，余款5%在结算后六个月内付清； 2、乙方需开具正式建安发票，如经查询发票不合法、不合规，甲方有权拒绝付款。如乙方提供不合法、不合规的发票，造成甲方被税务部门处罚的税款和罚款，均由乙方承担。乙方同意甲方以转账支票或者银行汇票支付货款。
六、签证 1、所有签证都必须在签证事由发生之日起5日内由乙方提起签证，经监理工程师核实和甲方核实签署意见并加盖甲方公章后生效； 2、逾期的签证或事后补报签证一律无效，无效签证不能进入决算； 3、本合同签订时，甲方已告知签证办法内容，乙方亦知悉并愿遵守甲方制定的签证办法，甲方签证办法作为本合同的附件； 七、双方的权利义务 （1）、甲方有权随时对工程质量、工期进行监督检查； （2）、甲方必须按照合同约定的方式支付工程款； （3）、乙方有权按期收取工程款项； （4）、乙方必须保证同时有三台双头桩机在现场施工； （5）、乙方必须按照本合同、施工图纸、施工标准和规范以及甲方依据合同发出的指令施工； （6）、乙方随时接受并配合甲方监理代表对质量、工期的监督检查； （7）、乙方必须按期保质将工程交付竣工验收，及时将竣工技术文件移交给监理或者甲方； （8）、乙方必须安全、文明施工，施工完毕后应当清场，做好施工现场的安全工作，在施工过程中由于非甲方原因造成的侵权行为纠纷，其责任全部由乙方承担； 八、违约责任 1、乙方如延误工期，每延误一天按工程合同总价款的1%向甲方支付违约金； 2、合同工程如验收不合格，乙方必须无条件返工至合格，返工费用与甲方无关； 3、如工程质量不合格，经返工修复仍不合格的或者乙方拒绝修复至合格的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款20%的违约金，以及要求乙方赔偿该工程另行修复的损失；
项目基坑支护工程施工合同 甲方： 乙方： 签订地点： 签订日期：年月日
基坑支护工程施工合同 甲方（发包人）: 法定代表人：职务: 注册号: 注册地址： 办公地址（通信地址）： 电话： 传真： 邮政编码： 乙方（承包人）: 法定代表人：职务: 注册号: 注册地址： 办公地址（通信地址）： 电话： 传真： 邮政编码： （黄色部分是合同填写说明，使用时请删除） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律法规规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上达成如下条款，以资共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点：
第二条承包范围 2.1 本工程内容及承包范围： 按照经甲方确认的基坑支护及土石方开挖施工图纸及施工方案规定的工程内容（主要包括且并不限于：混凝土冲孔灌注桩施工、冲孔桩(空桩) 施工、大直径搅拌桩施工、压钢管施工、砖砌集水井和砖砌排水沟施工、凿桩头基坑抽水、排水、及土石方开挖运输、基坑监测、桩检测，施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护等）进行施工及双方约定的其他工作（并详见工程量清单及图纸）。（注：根据具体项目填写） 2.2乙方负责办理证并缴纳相关费用，办理中标手续并承担相关费用。(注：根据具体项目填写) 第三条工期 3.1施工工期 3.1.1 开工日期：年月日 3.1.2 竣工日期：年月日 3.1.3 本工程工期为个日历天。 3.1.4以上工期已充分考虑乙方定货、节假日、天气等各种因素影响，为绝对工期，不再进行调整。如有变化，以监理单位的进场通知或甲方书面通知为准。 3.1.5竣工日期为本合同约定工程经甲方、乙方、监理、设计及相关单位共同验收合格之日，如需行业主管部门验收的，该部门出具验收合格证书或验收合格备案之日为竣工日期。 3.2乙方施工进度应符合甲方及各总包单位进度计划要求，除双方另有约定外，不得以无法如期完成进度为由提出额外要求。 3.3因甲方原因导致开工日期延误，则合同工期相应顺延。乙方同意不再向甲方要求支付由此产生的一切费用。 3.4乙方同意整个工程的进度可根据甲方要求做相应的调整，乙方同意不因工期调整提出费用索赔。 3.5工期延误：本合同约定工期，系经乙方充分考虑工程建设施工中可能出
体育场地工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同, 并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围和内容描述: 四、工程造价： 第二条工程期限 一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额, 经双方商定，
本合同工程开竣工日期如下： 全部工程自年月日开工，至年月日竣工。（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表） 二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。 三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。 1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者； 2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者； 3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。 第三条物资供应 一、全部工程所需的物资按下列第（ 2）项供应方式办理：
1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。 2.统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。 3.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。 二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供应材料、设备一览表。 三、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验（甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议）。 四、工程所需材料，如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 深基坑支护桩施工合同 (2) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
支护桩工程 施工合同 甲方: 乙方: 支护桩工程施工合同 甲方：__________________________________________
乙方：__________________________________________ 依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、白愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。 —、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源： 二、工程承包范围及工程内容 承包范围及内容： 1 、支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测品定位（大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格）。 三、施工工期 1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。 2、竣工日期：合同工期总日历—天数，合同生效之日起开始计算工期。 3、合同工期总日历天数：支护桩工期—天。 4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的白然灾害等原 因造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，工期可顺延。 5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝
足球场建设合同 篇一：体育场工程施工合同 建设工程施工合同 （GF—1999—0201） 中华人民共和国建设部制定 国家工商行政管理局制定 二0一二年五月 建筑工程施工协议 发包方：云南天高镍业有限公司承包方：云南中润建筑工程集团有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订本合同。 一、工程概况工程名称：云南天高全厂公辅项目运动场工程工程地点：云南省曲靖市师宗县大同工业区工程范围：运动场土建、钢构、装饰、给排水及照明安装工程。工作内容：施工图纸范围内的土建、钢构、装饰、给排水及安装工程，具体详见工程量清单（项目名称及特征）。 二、承包方式:包工、包料 三、合同工期 工程自：20XX年5月20日开工，20XX年8月28日竣工，工期为
100天。 四、工程质量工程质量标准：合格。 五、合同价款 1.本工程的合同包干价为:198万元（壹佰玖拾捌万元整）。包括的工程内容的具体工程量、综合单价及工程做法详见工程量清单。 六、付款方式 1、工程款（进度款）支付：承包方每月20日提交当月已完工程量报表，发包方代表对承包方提供的报表于5日内审核和委托第三方审计后根据审计结果确定，次月10日前拨付当月已完成工程量80％的工程进度款。工程竣工验收合格并经结算审计后支付至全部工程款的95%，同时承包方开具全额建安税发票交于发包方；工程质量保证金为工程总造价的5%，保修期满二年后若无质量问题一个月内一次性支付。 2、付款方式：承兑50%，电汇50% 3、对非承包方原因增加的工程量（须有发包方认可的书面手续），所增加的费用，均由发包方负责。发包方应以书面方式明确新增工作量及其相关费用，并按上述付款方式和比例支付工程进度款，在工程竣工验收后并办理结算。 七、工程变更 发包方对原设计进行变更，承包方应积极配合，发包方应向承包方发出书面变更通知书，无书面通知承包方有权拒绝；承包方应按通知进行变更，不得擅自变更设计。
围墙施工承包合同 围墙施工合同 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程地点： 2、工程内容：建围墙约 1100米长，基础深0.6米(实际为准）、宽0.67米，围墙高2.3米，其中：砖柱2.3米、铁艺栏杆1.5米、铁艺栏杆下部砖墙0.8米、每6米一立柱。双面墙及砖柱做沙浆抹面，外墙粘面砖、柱子粘三面面砖、内墙二遍白水泥。 3、乙方在完成围墙施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。 4、承包形式：本工程范围包含围墙施工中的基础开挖、基础施工、材料、人工、包安全文明施工、包质量、包验收、包利税。 二、质量标准
1、乙方按图施工，要求线条顺直，工程质量达到国家质量验收标准。 2、乙方对工程所需主要材料经甲方工程技术人员确认后方可进场施工。 3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。若因乙方施工质量和安全问题造成甲方损失，甲方有权要求乙方赔偿。 1、本工程包工包料元/米（含开税票），具体以甲方验收工程量为准。总工程价款为万元（暂定），该价格包括人工费、材料费、机械费等所有工程相关费用（施工企业管理税除外）。 2、甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素，承包单价今后不作调整。 3、工程结束以实际工程量计算工程总价，本合同作为工程价款结算的依据，现场实际工程量确认必须由甲方签字认可并盖公章方可生效。 五、付款方式 1、全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内，支付至合同总价的70％； 2、工程竣工验收合格并完成工程结算工作后，支付至结算价款的80%；
体育场馆租赁合同正式版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-024284
体育场馆租赁合同正式版 体育场馆租赁合同范文1 出租方： (以下简称甲方) 承租方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经体育馆同意，甲乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则，经友好协商就甲方将市体育馆部分房间出租给乙方使用等相关事宜达成共识，签订本合同，以资共同遵守。 第一条租赁房屋概况 1.1位置：租赁房屋位于某市体育馆训练馆外一层门面用房(共二间)，建筑面积共计 78 平方米。其中小间22平米，年底前可以腾出来(租金从腾出时间开始另行计算)。 1.2设施、设备等场地情况：具备中央空调管道、照明、公共广
播等设备。 第二条租赁用途：仅限于乙方作为办公室使用。 第三条租赁期限： 1 年，从 20xx 年 8 月 8 日起至 20xx 年 8 月 9日止。租赁期满后，本合同自行终止，双方不再续租。 第四条租金及其他费用 4.1 租金：计算标准： 30 元/m2/月，大间月租金为 1800 ，(大写合计：壹仟捌佰元 )。小间月租金为 900 ，(大写合计：玖佰元 )。租金支付方式为银行转账。甲方银行转户信息如下：开户行： 户名： 账号： 4.2其他费用 4.2.1 水电费：由乙方自行安装电表，按月实用实结。同时，乙方须向甲方支付实际使用电总额的10%作为用电损耗费(乙方也可直接向体育馆支付电费)。 4.2.2保证金：乙方须在本合同签订之日，一次性向甲方交纳房
编号：_____________深基坑支护专业分包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
总承包方：（以下简称：甲方） 专业分包方：（以下简称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规规定，就深基坑支护工程，为明确各方责任，保障各方的权益义务，经友好协商达成一致签订本合同。 一、工程概况： 1.工程名称：深基坑支护工程 2.工程地点： 二、承包方式及范围： 1.本基坑支护工程承包方式：乙方承包范围内合同总价包干方式。 2.乙方承包范围：按设计研究院提供的武汉市深基坑专家组审核通过的基坑支护设计图纸，完成该基坑支护施工任务，主要承包范围包括支护桩、锁口梁、挂网喷射砼、喷锚施工、钢支撑安装及拆除外运、坡顶排水沟、钢支撑拆除前的换撑工作、支护桩轴线附近清理旧建筑物基础工作。（钢支撑及换撑的钢材为周转性材料，拆除后归乙方所有） 3.支护设计图纸中的土方挖运、基底排水沟施工、基坑周围围墙拆除及增设轻质围墙工作、迁移场区内影响支护施工的市政排水管网工作、坡顶排水沟之外的地面硬化工作及基坑监测工作均不在本合同中乙方承包范围内。 三、合同价款及支付方式： 1.支护工程合同总价包干价（含税）：人民币：。 2.本支护工程合同价款含乙方应交的税费（并向甲方提供正规发票），不包括甲方的总包管理费在内。 3.支付方式： （1）基坑土方开挖至基底（除车道余土外），甲方向乙方支付合同总价80%的工程款。 （2）基坑土方回填完成一月内，甲方向乙方一次性付清余款。如结算价有变更，乙方应向甲方提供完整的结算资料，经甲方审核后付清工程尾款。 （3）若乙方施工过程中，因非乙方原因导致工程停工二个月，则甲方应在一个月内向乙方一次性付清已施工工程款，乙方撤场。 四、工程工期： 1.基坑支护工期
甲方： 乙方： 经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行施工围墙施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同： 一、工程范围及内容： 1、乙方承建甲方位于地块的施工围墙工程。 2、该围墙的具体做法见乙方提供的施工图。 3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。 4、该围墙的验收标准以做为基准点，墙体为240mm墙。墙身高度为600mm，墙柱高度为2150mm，每6000mm为一跨墙，围墙及柱全采用粘贴面层。 二、工程质量： 1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。 2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。 3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。 三、工期： 严格按照现场管理人员的安排，随工期需要搞好料具计划，备足料具，组织好技术力量确保业主、监理以及总承包合同条款内容所要求的工期按时、质保、安全完工，该工程从年月日开始进场，年月日前完工。 四、工程价款及支付：
1、本合同所承包的围墙，单价为每米元，暂定总长为米。具体以实际发生量为准。总工程价款为万元左右，该价格包括人工费、材料费等所有工程相关费用。 2、施工完毕经甲方验收合格后三日内付清全款（按照实际施工量结算）。 四、成品及半成品保护： 1、乙方对完成的分项工程负有监护人的责任； 2、乙方对损坏的成品及半成品负有维护、恢复的责任，其经济损失概由自己承担。乙方在施工中若损坏其它分项工程产品应照价赔偿。 3、若因甲方或其他（非乙方）原因给乙方已完工程成品及半成品造成损坏，应由甲方自行负责处理；若甲方需要乙方处理，则甲方应根据所损坏程度给乙方签字认可所需费用（材料、工时费和其他应采取相应的措施费），乙方方可进行维修处理。 五、甲方责任、权利、义务 1、甲方按照合同的约定提供施工条件并及时支付工程款项； 2、甲方负责监督乙方的工程质量、进度、安全、工期等，并提出整改的权利； 3、做好各工序的统筹安排； 4、甲方为乙方解决图纸错误与变更等技术问题，并办好签证。 5、甲方为乙方提供施工需要的脚手架和安全防护等设施，并对其安全性负责。 六、乙方责任、权利、义务 1、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。 2、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。 3、在甲方未按本合同约定时间付款时，乙方有权拒绝施工。
项目支护桩工程 施工合同 甲方：
乙方：
支护桩工程施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源： 二、工程承包范围及工程内容 承包范围及内容： 1、支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位（大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格）。 三、施工工期 1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。 2、竣工日期：合同工期总日历
天数,合同生效之日起开始计算工期。 3、合同工期总日历天数：支护桩工期天。 4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期可顺延。 5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝工费按实际产生费用补偿（参考市场价）；属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1000元，从工程款中扣除。 四、承包方式 1、乙方包工不包料。 2、甲方应按照乙方提供的材料清单进行购置材料。 五、质量标准 1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工。 2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。 3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。 六、合同价款： 1、承包单价：?600长螺旋后插筋桩大清包按元/米
中学体育场地施工合同 甲方（使用方）：_______________________________________ 乙方（承包方）：_______________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，就地运动场地工程一事，双方订立如下合同条款: 一、工程介绍： 1、项目名称： 2、工程施工面积为： 3、工程价格： 注：实际金额完工后按实际施工面积结算。 二、验收标准、质量保证： 1、验收标准：以国家有关现行标准为验收标准。产品到达现场，乙方应提供相应出厂合格证及相关证书，并确保提供的技术资料真实，若材料有质量问题，乙方无条件给予更换。 2、乙方对工程质量负责的条件及期限：提供专业施工队伍进行施工，确保工程质量，达到验收标准，正常使用及维护下质保期为5年以上。 三、工程施工要求： 1、产品名称: 2、产品颜色：绿色、红色（以标准比色卡为准）。 3、工程要求： 4、施工地点： 5、施工工期：施工前甲方应提前5天通知乙方进场，工期为个工作日。 注：工期应以乙方接到甲方通知后，乙方材料到达现场的当日算起，若因其它特殊原因造成乙方施工受限而造成工程延期，甲、乙双方协调解决。 四、付款方式： 1：材料和施工人员到场付总工程款的50%; 2：底层施工完毕付总工程款的40%;
3：主场施工完毕划线之前付总工程款的10%; 五、双方权利和义务： （一）甲方 1、甲方负责按约定的付款方式按时支付工程款给乙方； 2、甲方需按乙方约定的配合要求给与施工进度配合；甲方需免费提供给乙方施工所需的水、电； 3、甲方根据国家有关标准进行验收。 （二）乙方 1、乙方负责工程质量； 2、乙方严格按照约定的时间施工； 3、乙方提供相应的验收资料。 六、违约责任： 1、货到现场后，若发现产品的质量，颜色与双方约定不符，乙方应无条件进行更换； 2、因乙方原因造成的工期延误，甲方可按逾期一天扣除总工程款的2‰对乙方进行处罚； 3、因甲方未按约定付款，而导致工期延误及后期使用，由此产生的损失由甲方承担。 4、任何一方不得擅自变更和解除合同，如果变更和解除合同，应由甲、乙双方友好协商后形成书面形式，新协议未达成前，原合同仍然有效。 七、售后服务约定： 1、一年内（除人为）免费维修。质量保证期限为5年以上。 2、为乙方讲解正常使用和维护方法。 3、如有质量问题确保24小时响应。 八、其它约定事项： 1、在合同履行过程中，双方如有争议，应友好协商解决，如协商无效，可向诉讼方所在地的人民法院提起诉讼。 2、未尽事宜由甲乙双方另行约定。 3、本合同自双方签字盖章之日生效，本合同复印无效。 4、本合同一式 4 份，甲方 2 份，乙方 2 份，共2页。 甲方：（盖章）乙方: （盖章）
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 基坑支护降水施工合同正 式版
基坑支护降水施工合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 甲方： 乙方： 经甲、乙双方协商，甲方同意将####项目基坑支护及降水工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致签订以下合同条款，以资双方共同遵守。 第一条：工程名称及承包方式 1、工程名称：####项目。 2、工程地址： 3、承包方式：乙方包工包料，承包单价一次性包死，包质量、包工期、包安全文明、并包含基坑支护所有施工工序包
干、包验收合格、包维保服务。 4、工程规模及特征： (1)基坑支护位置按基坑设计图纸以及经专家评审论证并在市政府主管部门备案后的基坑支护方案(或基坑支护图纸)执行。 (2)基坑支护采用土钉支护和钢筋砼灌注桩桩锚支护联合基坑支护方式。具体的施工内容和施工要求详见经审查论证合格备案后的基坑支护设计图纸。 第二条：工程期限 本工程工期为日历天，进场日期以甲方书面通知为准，开工日期以现场监理下达的开工令为准，降水日期以甲方和监理签证
编号：_____________ 工地临时围墙工程施工合 同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
乙方： 签订地点： 签订时间： 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》，经甲乙双方协商一致，签订本合同，并信守下列条款，共同严格执行。 第一条工程名称： 第二条工程地点： 第三条工程范围：临时围墙655米（其中砖砌体围墙410米，彩钢板围墙245米），具体内容详见施工图（附后） 第四条工程造价：围墙每米单价，砌体围墙 310 元/米，彩钢板围墙 100 元/米。总造价（暂估）：壹拾伍万元整（150000）（以甲乙双方审定的结算为准）。 第五条承包方式： 一、包工包料。工程所需材料、半成品由乙方自采自购，材差按现行省、市文件执行。 第六条工期：自合同签定日起 30 天内竣工。 第七条工程质量：按施工验收规范、建筑工程质量检评标准施工及验收，本工程质量等级为合格。 第八条结算方式：单价按合同固定，工程量按实结算。 第九条工程类别及企业等级：按有关规定执行。 第十条双方事宜及违约职责：
1、派定工地代表，负责与乙方工地代表进行工作联系。并对设计、施工技术、经济等事宜办理相应手续。 2、由于甲方要求停、缓建和人力不可抗拒的自然灾害而造成的损失，按国家、省、市有关规定办理。 二、乙方： 1、按承包工程设计图纸或甲方具体技术、使用要求组织施工。 2、乙方确保工程质量和工期，不偷工减料，如发现偷工减料行为，经甲方工地代表签字后有权不付款或付部分款。 3、施工中注意安全，遵守甲方厂内的各项规章制度，施工中发生一切安全事故所引起的经济损失均由乙方自负。 4、如果没按期完工，每延误一天按总价千分之一的价款处罚，按延误天数累计处罚。 第十一条竣工验收与结算： 一、工程竣工后甲方按国家有关施工规范、质量检评标准、设计图纸和甲方具体技术、使用要求及实完工程量进行验收。 二、验收合格后十日内办理竣工验收及结算手续。 第十二条付款方式： 一、预付备料款：按合同总价（或预算）的 30% 拨付。 二、工程进度款：按完成工作量的 70% 拨付。 三、竣工结算款：预付备料款和工程进度款累加不超过 90% 。 四、保证金：保修期满无质量问题后付清尾款。