合同协议书
江门市蓬江区荷塘桥路发展有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）委托广东省长大公路工程有限公司（承包人名称，以下简称承包人”）对江门市白藤大桥维修加固工程
进行施工。双方共同达成如下协议。
1. 本工程为对江门市白藤大桥进行维修加固，只设一个标段。
2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）
（2）施工委托书；
（3）项目专用合同条款；
（4）公路工程专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术规范；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价（含税）：人民币
（大写）叁佰肆拾柒万元（丫3470000.00_）。
5. 承包人项目经理：徐会超。承包人项目总工: 李建青。
6. 工程质量符合公路工程质量检验标准标准。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人应按照监理人指示开工，工程在2011年11月10日前完工，其中上部构造在2011年9月
22日前完工并开放交通。
10. 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
11. 本协议书正本贰份、副本肆份，合同双方各执正本壹份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。
12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分
发包人：江门市蓬江区荷塘桥路发展有限公司
（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：_ （签字）
年月日承包人：广东省长大公路工程有限公司
（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：_______________ （签字）
年月日
3.承包人义务
附件二：廉政合同
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政
建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的
安全和有效使用以及投资效益，江门市白藤大桥维修加固工程的项目法人江门市蓬江区荷塘桥路发展有限公司(以下简称“发包人”)与该项目的施工单位广东省长大公路工程有限公
司(以下简称“承包人”)，特订立如下合同。
1.发包人和承包人双方的权利和义务
(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
(2) 严格执行汕头海湾大桥北引桥维修加固工程的合同文件，自觉按合同办事。
(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合
同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体的利益，违反工程建设管理规章制度。
(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违规行为
(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务
(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利
2.发包人的义务
(1)发包人及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、
交通工具和高档办公用品等。
(3) 发包人及其工作人员不得要求接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4. 违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。
5?双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关对本合同负责监督执行。由发包人或承包
人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出本合同规定范围内的裁定意见。
6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7?本合同作为汕头海湾大桥北引桥维修加固工程施工合同的附件，与施工合同具有同等法律效力，经
合同双方签署立即生效。
发包人：江门市蓬江区荷塘桥路发展有限公司承包人：广东省长大公路工程有限公司&本合同正本贰份、畐U 本肆份，合同双方各执正本壹份、畐U 本贰份。
（盖单位（盖单位
\ \
章）章）
法定代表人或其委托代理人： __________________ 法定代表人或其委托代理人：____________________________
（签（签字）
字）
安全生产合同
为在江门市白藤大桥维修加固工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境， 切实搞好本项目
的安全管理工作， 本项目发包人江门市蓬江区荷塘桥路发展有限公司 （以下 简称“发包人” ）与承包人广 东省长大公路工程有限公司（以下简称“承包人”
全生产合同：
1、发包人职责
1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要 求。
2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产
安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比
3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批、
收，投入使用
4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5）组织对承包人施工现场安全生产检查， 监督承包人及时处理发现的各种安全隐患 2、承包人职责
（ 1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》 、《建设工程安全生产管理条例》等国家 有关安全生产 的法律法规、 《公路水运工程安全生产监督管理办法》 、《公路工程施工安全技 术规范》和 《公路筑养路 机械操作规程》 等有关安全生产的规定。 认真执行工程承包合同中 的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣
传教育，增强全员
安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度， 配备专职及兼职安全检查人员， 有 组织有领导地开展安全生产活动。 各级领导、 工程技术人 员、生产管理人员和具体操作人员， 必须熟悉和 遵守本合同的各项规定， 做到生产与安全生 产工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇
请的民工） 的安
全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、 人员的安全生 产责任制做到横向到边， 人人有 责。 项目经理是安全生产的第一责任人。 现场设置的安全机 构，应按 《公路水运工程安全生产监督管理办 法》 规定的最低数量
附件三：安全生产合同
）特此签订安
管理，做到生产与
同时施工，同时验
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 黄河大桥施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：顶管工程施工合同 顶管工程施工合同 甲方:身份证号码 乙方:身份证号码 为确保工程质虽、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任和权利，按 照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况。 经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。 1工程名称：武西高速桃花欲黄河大桥过路顶管工程。 （具体位置双方现场指定） 2. 质虽等级 乙方必须按甲要求和有关操作规程、技术规程、技术规范施工；严格按照有 关工程质虽标准、工程质虽控制标准、工程评定标准、 工程质H检验评定统一标 准、施工质H验收统一标准、工程质H检验评定标准进行检验评定；工程质H必 须达到有关标准的合格等级 3. 合同价款： 3. 1合同造价定为
3. 2签约后，按照本合同约定的计价标准执行，无论任何价格上涨或其他任何 原因，双方均不做任何调整。 4. 工程结算： 顶管长度以顶管的入土点到出土点的直线距离长度计算，出土点入土点的位 置由双方共同苞定。 每完成一处顶管工程付该处顶管工程的顶管费用，工程结束时顶管费用全部 结清。 5. 进度计划：乙方于开始施工，中间不得间断停工，随时接受 甲方检查、监督。 6. 质虽与检验：乙方所顶的管道，必须保证管道畅通，无变形，乙方负责穿过 12#铁丝，否则甲方将不同意接收。施工过程中如有拖断等情况甲方不承担任何 费用及责任。 7. (1)乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》 按照国家和有关行业的 规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查 标准》jgj59-99 和甲方安全生产管理制度等实施安全生产管理，
XXXXXXXXX商住小区园林景观工程 设 计 合 同
委托人： 设计人： 签订日期：2012年05月22日 委托人：（以下简称“甲方”） 设计人：（以下简称“乙方”） 甲方委托乙方承担“XXXXXX”商住小区（以下简称“项目”）园林景观工程设计工作，经双方协商一致，签订本合同。 本合同规定：甲方负责确定所有乙方设计成果、重大设计变更、来往文件并按合同确定设计费用的支付。 第一章本合同依据下列文件签订： 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及国家及地方有关园林景观建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 相关建设工程批准文件。
第二章：项目概况： 2.1项目名称:XXXXXXXXXXXX 2.2项目地点：XXXXXXXXXXX 2.3项目规模：XXXXXXXXXXX 第三章：本合同园林景观设计范围及内容： 3.1设计服务范围：整个项目用地面积内的园林景观设计（含首层架空层、局部的屋面景观设计）及1000平方米以内超项目用地范围的景观设计工作。包括软质和硬质景观设计。 现阶段设计范围及内容：项目东期范围委托设计内容为：园林景观方案设计—园林景观扩初设计――园林施工图设计――园林景观施工期服务。项目西区范围委托设计内容为：园林景观方案设计--园林景观扩初设计--园林景观施工图设计--园林景观施工期服务；项目西区各阶段设计工作的具体时间以甲方书面通知进行设计工作。 3.2具体内容（包括但不限于）： 3.2.1从环境设计的角度评估场地资源，对建筑整体规划提出意见并确定整体园林景观系统。 3.2.2用地范围内园林景观布局及场地竖向设计，包括入口、大门设计、车库入口，边界围墙处理。 3.2.3园景结构包括小型园林景观建筑物、亭台、花架、园景墙、花池、步行小径、梯阶、栏杆、边缘硬质处理。水景、喷泉和游泳池之造型和表面铺装设计； 3.2.4各住宅楼的竖向及排水设计，人车出入口设计，围墙及栅栏设计。
合同编号： 政府采购施工合同书 (50万元以上) 工程名称：网络管理中心核心区一楼新数据中心机房基础设施建设工程项目 工程地址：网络管理中心 工程造价：元 发包方： 承包方：XXXX机房工程有限公司 2019 年 9 月 1 日
第一部分合同协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）：XXXX机房工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就网络管理中心核心区一楼新数据中心机房基础设施建设工 程项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：网络管理中心核心区一楼新数据中心机房基础设施建设工程项目。 2.工程地点：网络管理中心。 3.工程立项批准文号：。 4.资金来源：财政资质。 5.工程内容：网络管理中心核心区一楼新数据中心机房基础设施建设工程施工。 6.工程承包范围：关于招标范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 二、合同工期 计划开工日期：2019年09月01日。 计划竣工日期：2019年10月10日。 工期总日历天数：40天(合同签订后)。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算 的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合合格标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：人民币（大写）贰佰陆拾万零柒仟壹佰陆拾伍元肆角陆分(￥ .46元)； 其中： （1）安全文明施工费：人民币（大写）壹万壹仟壹佰玖拾陆元玖角伍分(￥11196.95 元)； （2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） / (￥ / 元)； （3）专业工程暂估价金额：人民币（大写） / (￥ / 元)； （4）暂列金额：人民币（大写） / (￥ / 元)。 2.合同价格形式：总价合同。 五、项目经理 承包人项目经理：梁世学。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求；
华电集团的电厂合同书 篇一：华润电力合同书 XXX采购合同 合同编号： 签订地点：南京市庐山路188号新地中心33层 买方： 卖方： 一、货物名称、型号、生产厂家、交货时间、单位、数量、单价、总价（价格单位：元） 合同标的金额包括运输费、技术服务费、17%增值税、保险费及等。 二、货物的技术标准和质量要求 1、执行的标准：见技术协议（如有）。 2、同时不低于相关国家标准。 三、卖方对质量负责的条件及期限 1、卖方对质量负责的范围：非因买方原因造成的一切货损、货差以及货物质量问题，均由卖方负责。 2、卖方对货物质量保证的期限（质保期）：质保期为通过验收/性能试验后一年或到货后18个月，以先到时间为准。国家规定或卖方承诺的质保期长于本合同约定的，按国家规定或卖方承诺执行。 四、交货方式、运输方式及到达站（港）的费用负担
1、运输方式：汽车或其它运输方式。 2、交货地点：买方指定地点。 3、运费负担：卖方承担。 4、保险：由卖方办理保险并承担保险费用。 5、货物所有权及风险转移：自货物于交货地点交付买方时起，货物的所有权转移至买方。卖方在交货地点将货物交给买方前，货物损毁、灭失的风险由卖方承担，此后由买方承担，由买方负责交货点的卸货。 五、包装物标准、包装物的供应与回收 1、卖方交付的所有货物的包装应符合国家标准规定，并按货物特点，分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀、防冻、防碎等保护措施。 2、包装工作由卖方负责（包装物卖方不回收）。 3、包装费用由卖方承担。 六、验收标准、方式、地点和期限及提出异议期限 1、验收标准：本合同第二条约定的技术标准和质量要求。 2、验收方法及期限： 验收时间为买方收货后10个工作日内，验收应在双方共同在场的情况下进行。如果卖方经通知后不到场参加验收，买方可以自行验收，卖方承认买方自行验收的结果。如任意一方对质量验收结果存在争议，应于验收后3个工作日内书
机电安装工程承包合同项目名称： 发包方： 总包方： 分包方：
合同协议书 发包方：（甲方） 总包方：（乙方） 分包方：（丙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《房屋工程质量保修办法》等国家相关法律法规，结合本工程实际及乙方与甲方签定的工程施工总承包合同，机电安装工程为甲方指定分包项目，甲方通过招标方式确定本合同丙方为本项工程的分包单位。经友好协商，三方就工程分包事宜达成一致意见，订立本合同。 一、工程概况 项目名称： 分包工程名称：机电安装工程 工程地点： 设计单位： 监理单位： 资金来源：甲方自筹。 二、工程承包范围（需经办人据实填写）： （一）丙方承包的工程为机电安装工程招标文件中规定的通风系统、电气系统、采暖、给排水系统等。具体内容： 1.空调通风、给排水、弱电、消防以及电梯、夜景照明、室内信号覆盖系统控制设备的供电；
2.电缆桥架引至线槽（含弱电线槽）、电缆T接箱的施工安装； 3.电线敷设、电力电缆敷设（含接驳至）； 4.为满足本系统运行的所有配电箱柜和除消防栓/喷淋/稳压泵以外的所有设备的控制柜的安装及调试； 5.室内照明线路及灯具（含应急照明）的施工安装； 6.室内开关、插座及线路的施工安装； 7.室内的疏散出口指示灯、疏散方向指示灯、楼层指示灯等线路及灯具的施工安装； 8.接地系统：低压电气接地、防雷系统接地、等电位接地（含等电位端子箱）等施工安装； 9.负责安装、调试业主提供的所有材料设备； 10.按双方约定完成机电部分的图纸设计工作； 11.通风防排烟系统安装； 12.空调和通风各系统的安装调试； 13.给水、生活热水、污废水、中水、雨水等系统的所有干管、立管支管以及管路上的阀门、附件、设备的安装（至建筑物外墙轴线2米或第一座连结井处）均按设计图纸及工程变更洽商的要求由丙方完成，并负责与其它专业（指定分包）的协调和配合；配合工作包括：设备基础、预留洞、预埋件、补洞、堵洞和招标文件中规定的其它相关配合工作、责任和义务； 14.给排水共用管井内的支架施工安装； 15.负责预留中水机房内成套设备、热力机房内成套设备至本工程的各种管线接口。
桥梁工程施工合同 发包方：（以下简称甲方) 承包方：（以下简称乙方） 乙方委派为项目负责人，为现场负责人，负责现场管理工作。 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、分项工程名称：桥梁分项工程。 3、工程地点：
本标段-桥梁桩基、系梁、耳背墙、肋板、立柱、盖梁及上部构造、梁板、预制梁的所有工程。 第二条承包方式 一、承包方式 1、乙方按包工、包质量、包安全及文明施工、包验收合格、包保养的方式承包本工程。 第三条额外工程量 发生的图纸变更等情况，由业主认可的监理等人员进行签字，并给付乙方相应资金。 第四条付款方式 1、当工程-桥梁桩基、系梁、耳背墙、承台、肋板、立柱、预制梁及上部构造完工并由甲方、监理验收合格后甲方给乙方拨付工程款的百分之。桥板安装和桥面混凝土完工合格后给付百分之。护拦等其他工程全部完工并合格后给付百分之。
1、本分项工程必须按甲方及业主要求的施工工期按时完成。 2、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够的机械设备及人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场。如果进度计划完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款元或有权不经乙方同意自己另外安排人员或其他施工队伍来完成，大、小工按人头算每人每工日元，在乙方进度款或结算款中扣除。 3、每个分项工程如果乙方不能按甲方要求的时间开工和完工，甲方有权作出相应的经济处罚，处罚标准按情节轻重每天可处以元。严重者甲方将另外安排施工队伍进场施工，所增加的费用（按双倍计）在乙方工程款或结算款中扣除。 4、乙方不能用以任何理由停工或变相停工方式来要求甲方处理，在停工期间，每停工一天，甲方将扣乙方工程款元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失，此款可以当月扣或者在结算中扣除。连续停工三天时，甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。 5、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。
GF—2015—0209 合同编号： 建设工程设计合同示范文本 （房屋建筑工程）
住房和城乡 制定 建设部 国家工商行政治理 总局 讲明 为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（一）（民用建设工程设计合同）》（GF-2000-0209）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题讲明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书
《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人差不多的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计治理的专门需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人能够依照不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人能够通过对专用合同条款的修改，满足具体房屋建筑工程的专门要求，幸免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地点，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
中国华电集团公司成员单位名单：一、全资企业(5户) 1中国华电工程（集团）公司 2山东黄岛发电厂（1#2#机） 3密云水电厂 4苏州国家高新技术产业开发区望亭发电有限公司 5大龙发电厂 二、内部核算企业(43户) 1北京第二热电厂 2北京第三热电厂 3石家庄水力发电总厂 4石家庄热电厂 5哈尔滨热电厂 6牡丹江发电厂 7牡丹江第二发电厂(非经营) 8佳木斯发电厂 9富拉尔基发电总厂 10望亭发电厂 11乌溪江水力发电厂 12艮山门发电厂 13杭州闸口发电厂
14福建永安火电厂 15福建漳平电厂 16福建省厦门电厂 17福建省古田溪水力发电厂 18福建省邵武电厂 19福建省南靖船场溪水力发电厂20福建省龙岩电厂 21福建省华安水力发电厂 22福建省安砂水力发电厂 23福建省池潭水力发电厂 24福建省福州电厂 25湄洲湾电厂运行分公司 26富水水力发电厂 27黄石电厂 28湖北省武昌热电厂 29湖北省青山热电厂 30宝珠寺水力发电厂 31宜宾发电总厂 32攀枝花发电公司 33内江发电总厂 34五通桥发电厂
35磨房沟发电厂 36苇湖梁发电厂 37清镇发电厂 38遵义发电总厂 39云南省以礼河发电厂 40云南省昆明发电厂 41云南省巡检司发电厂 42云南省绿水河发电厂 43云南省石龙坝发电厂 三、控股企业47户 1新疆喀什发电有限责任公司(在建)（90.00%） 2哈密天光发电有限责任公司(在建)（85.00%） 3新疆苇湖梁发电有限责任公司（ 82.00%） 4四川广安发电有限责任公司（ 80.00%） 5四川宜宾发电有限责任公司(在建)（80.00%） 6福建漳平发电有限公司（
附件： 合同编号： 北京市建设工程施工合同 （小型工程本） 签订地点：________________ 签订日期：________________
北京市建设工程施工合同（小型工程本）使用说明 1、本合同是依据《建设工程施工合同示范文本》(GF –99--0201)拟定的，适用于建 筑面积在2000平方米以内或承包造价在50万元以内的建筑工程。 2、合同文本中“___”部分，合同双方根据约定的内容进行填写。 3、对于合同文本第l3条补充条款13.3中提到的附录如：招标文件、预算书等，合 同双方要根据实际情况附于合同后。 4、合同双方约定的与合同文本不一致或者需要补充的内容，请不要直接修改合同 文本，可在第十三条补充条款处写明。
合同编号： 北京市建设工程施工合同 （小型工程本） 发包方：（与执照名称一致） 承包方：（与执照名称一致） 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米；层数： 结构类型：；檐高／跨度：米批准文号：(有权机关批准工程立项的文号) 工程性质：(指基建、技改、合资等)： 承包范围： 承包方式：包工包料 质量等级(优良或合格)：合格 工程承包造价(金额大写)： ￥：
北京市建设工程施工合同协议条款 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议： 第l条工期 1.1 本合同工程定于年月日开工；于年月 日竣工。合同工期日历天数为天。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天。 1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出: 无。 1.3工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定。无。 第2条图纸 发包方于年月日，向承包方提供两套图纸。 第3条发包方、承包方驻工地代表 发包方工程师姓名；承包方项目经理姓名：。 第4条发包人工作 开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后3天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后3天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。 第5条承包人工作 5 .1 每月25 日向发包方报送月度施工计划和已完工程进度统计报表。
电厂服务协议样本 电厂服务协议本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 服务协议甲方::中国华电集团发电运营有限公司乙方::华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 服务协议甲方::中国华电集团发电运营有限公司乙方::华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，根据国家有关法律法规和规定，签订本协议，并承诺共同遵守。 一、协议服务人员及期限 11、汽机运行人员::自212月26日起至44月月525日止。 22、热控、继保、化学人员::自212月月131日至11月月424日止。 33、根据甲方工作需要，可双方采用口头或补充协议的方式，协商增派服务人员。 44、乙方派出的服务人员以实际到位人数为准。 55、乙方因自身生产需要能够做出人员、时间调整。 二、协议内容及履行地点乙方按甲方要求，在甲方指定的华电喀什热电有限责任公司22×W350MW热电联产机组的运营工作。
三、人员培训 11、甲方负责服务人员入厂安全教育，组织服务人员学习甲方和业主的各项规章制度。 22、根据乙方要求，甲方有义务向乙方提供各类生产技术资料及生产技术管理制度。 33、根据实际情况，如需要甲方为服务人员技术讲课，双方协商解决。 44、甲方有义务向乙方提供基本的培训场所，以便于乙方组织的技术本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 培训及考试。 四、甲方的权利和义务 11、服务期间，甲方可根据工作需要安排乙方的工作岗位和任务，服务期间发生特殊情况下的加班按照补休处理（一个月内安排补休）。 22、服务期间，甲方负责乙方的管理，乙方应遵守甲方和业主的各项规章制度，服从甲方管理。 若乙方违规违纪，甲方有权按照有关规定处理、考核，直至遣返。 33、乙方员工不能胜任或拒绝履行岗位职责范围内的工作，甲方有权辞退乙方。 44、甲方不得违反《电业安全工作规程》或其它有关安全规定，对乙方进行违章指挥，乙方有权利拒绝甲方的违章指挥；乙方人员在
第一部分协议书 发包人（全称）：舟山市恒大房地产开发有限公司 承包人（全称）：浙江恒大建设集团有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致, 订立本合同。 一、工程概况 工程名称：恒大名城工程。________________________________________________________________ 工程地点：定海东山隧道西南侧。__________________________________________________________ 工程内容：本工程由恒大名城1#-22#楼、物业、配电房、门卫、净菜超市、幼儿园、地下 室工程组成，采用框架结构，建筑面积约53603平方米。__________________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： _____________________________________________________________ 资金来源：自筹。________________________________________________________________________ 、工程承包范围 承包范围：基坑支护的基础（包括桩基）及上部建筑、结构、水电安装工程。 三、合同工期 开工日期：2007年11月5日。（具体按开工报告日子为准） 竣工日期：2008年11月25日。 合同工期总日历天数380天 四、质量标准 工程质量标准：合格。 五、合同价款 金额（大写）：捌仟柒佰陆拾捌万肆仟贰佰 _______________ 元（人民币） ￥：87684200.00 元 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书； 2、中标通知书； 3、投标书及其附件； 4、本合同专用条款； 5、本合同通用条款； 6、标准、规范及有关技术文件;
购方： 供方： 甲乙双方经协商就__________________________经济开发区综合医院院灯和景观灯购销事宜签订此合同。 一、甲方综合医院_____________套、庭院灯_____________套和景观灯_____________套产品交给乙方购进及安装。 二、产品规格和价格 路灯：H：_____________米，_____________W，每套价格_____________元，金额________元；庭院灯：H：_____________米，_____________W和_____________W，每套价格____________元，金额_____________元； 景观灯：H：_____________米，_____________个投光灯，每套价格_____________元，金额 _____________元； 产品具体规格以双方议定的样式为准，共计金额为__________________________整（￥： _____________元）。 三、灯具质量按照国家行业标准质量执行。灯头达到甲方提供样式要求，灯柱钢柱质量达到标准厚度，灯柱底漆电渡喷漆，外部油漆为烤漆。 四、随机备品和电柱内线由乙方提供。 五、交货地点__________________________综合医院，由乙方负责运到费由乙方负责。 六、产品到达交货地点后，由甲乙双方共同验收，如若有质量问题由乙方负责。
七、货款结算方式：甲乙双方签订合同后一周内，甲方付乙方货款总额的_____________%，货到后甲方付货款总额的_____________%，货款总额的_____________%做为质量保证金，产品质量保修期_____________个月，保修期后甲方付清全部货款。 八、此合同未尽事宜甲乙双方协商解决。 九、此合同一式_____________份，甲乙双方各_____________份。 甲方： 负责人： 乙方： 负责人： 年月日
总包工程分包施工合同 协议书 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
总包工程分包施工合同协议书 总包方： 分包方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》以及其他相关法律、行政法规，根据总包方《工程项目管理实施细则》、《施工现场管理标准》、《质量·环境·职业健康安全一体化管理手册》以及其他各项管理制度的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目的工程和劳务分包施工有关事项协商一致，订立本总包工程分包施工合同。 一、分包项目概况 1、分包项目名称： 2、分包项目地址： 3、分包项目的施工组织形式： 4、分包项目的施工内容及范围：详建设工程施工合同 二、分包项目工期 1、分包项目开工日期：年月日 2、分包项目竣工日期：年月日 3、分包项目工期总日历天数： 三、价款 1、工程分包和劳务分包： 金额暂订（大写）：元（人民币）
其中：工程分包：元（人民币） 劳务分包：元（人民币） 2、主体工程甲供（或委托乙方购买）钢材、砼等主要材料、设备小计 元（人民币）。 四、质量标准：合格 五、甲乙双方责任与义务 1、甲方责任与义务 （1）具体负责协调或组织该项目投标与合同洽谈工作。 （2）做好开工前的各项准备工作、组建工程项目部。 （3）甲方派驻该项目的项目经理：、项目技术负责人：、财务负责人：、质量员：、安全员：。 （4）协助乙方做好工程预（结）算工作。 （5）协助乙方回收工程款。若建设方未能按合同规定及时拨付工程款，甲方不承担代垫资金的义务，且乙方不得以此追究甲方责任，但甲方可协助乙方追收欠款。 （6）代乙方缴纳各种税费（含个人所得税等）。 （7）管理好项目公章。 2、乙方的职责与义务 （1）组建施工队伍，派出乙方项目负责人、物资供应、施工机械管理人员和兼职安全员等，负责完成本联合承建协议承包范围的所有工程内容，负责工程项目部日常管理工作，乙方项目负责人：。
篇一：桥梁施工合同-范本 第一章合同协议书 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方就本项目路基工程、桥涵工程、路基排水工程、路基防护工程的合作事宜，经双方协商同意签订本合同。本施工合同遵守和服从甲方签订的施工承包合同。第二章合同的组成文件 一、本施工合同协议书及补充合同条款。 二、在合同实施期间，甲乙双方签订的任何其他协议及甲方发出的通知及文件，经双方确认的会议纪要、图表等。 三、施工图纸、技术交底、施工技术规范及标准。 四、由甲方牵头编制的总体施工方案。 五、甲方现场管理人员根据工程需要提出的对乙方在施工管理、技术质量控制、文明施工要求等书面或口头的意见。 第三章工程概况 一、工程名称：************** 二、工程地点： ******* 三、承包范围及工程内容：合同范围内全部桥涵上、下部构造施工，包括承台、墩柱、盖梁、桥台搭板、垫石、桥台、肋板、耳背墙、护栏、防撞墙、桥面铺装、湿接缝、横梁、桥面板等部位的模板安拆（包括木模的加工制作和固定）、脱模剂、脚手架搭拆、钢筋加工、负弯矩张拉、混凝土浇筑、混凝土养护、基坑抽水、清淤……等所有工序的施工，范围内剩余全部路基排水工程、路基防护工程施工，包括排水沟、急流槽、骨架护坡、护面墙、挡土墙、挡土墙上防撞墙、格宾网、锚杆等部位的砌体砌筑、砌体土方开挖、边坡整修、砂砾垫层、超宽土方人工刷坡、砌体勾缝、抹面、砌体养生、临时排水设施……以及为进行以上工程而进行的一切准备工作；乙方负责为完成以上工程而进行的所有工序所需要的劳动力，小型机具、机械设备、租赁和使用，以及为进行本项目工程而需要的一切施工辅助材料等。 第四章合同价款及结算 一、本工程按工程竣工支付，中途不支付进度款，方在工程竣工审计完合格后一次性支付给乙方，工程款支付方式按bt项目04定额下浮3%支付。 二、本合同内各项目工程所需的劳务、机械设备及所有材料（除甲供材料外）其余材料和辅材、缺陷修复、水费、电费、管理、保险、个人所得税及利润等费用；含人员及设备进退场费用；以及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务费用。 三、本合同为固定价额合同，合同履行期间无论材料、人工、机械及工程施工使用的任何物料的价格涨幅都不做单价调整。如若乙方中途退场的只按综合单价的80%计量。 四、发生下列情形之一的，甲方有权不给乙方计量支付： 1.1 因乙方施工作业错误而增加的作业量及耗损的材料费； 1.2 劳务作业成果质量不合格或未经确认的作业量及材料费； 1.3 技术资料或检查证等签字不全的作业量； 1.4 隐蔽工程劳务作业成果未经甲方和监理工程师检查签证的； 1.5 未按规定程序办理变更设计手续而擅自变更设计的； 1.6 乙方因自身原因造成的返工、修改的作业量及材料费。 2当乙方拖欠其职工工资、保险、福利费用和其他劳动报酬时，甲方有权从乙方劳务费中代扣并支付给当事人，同时视情节轻重，处以3倍及以下的罚款。3本合同涉及的综合单价为税后价，营业税、城市维护建设税及教育附加由甲方承担，其它税费由乙方承担并自行缴纳。乙方需按业主要求向甲方提供机械施工费等所有需要提供发票项目的正式发票（具体需提供发票种
照明工程施工合同样本 甲方： 乙方：_南昌凯斯莱景观照明设计工程有限公司_ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施协商一致， 订立本合同。 一、合同主要条款 1、工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点：南昌市 1.3工程内容：大楼景观照明 2、工程承包范围 ：大楼外墙照明灯具采购及安装 3、合同工期： 开工日期：年月日 竣工日期：年月日（甲方延期付款，工期顺延） 合同工期总日历天数约天 4、质量标准 工程质量标准：合格 5、合同价款 包干价_ （人民币）￥：_ _元 5.1工程款(进度款)支付 合同生效，材料进场甲方向乙方预付该工程合同总金额的30%，工程安装完工验收后一周内付至合同总金额的95%，合同总金额的5%作为质量保证金，质保期结束后（无其它质量问题）七天内结清。 5.3合同价款及调整 5.3.1本合同价款采用固定价格（包干价）无竣工结算。 5.3.2 采用包干价格合同，合同价款中包括的风险范围：除不可抗力因素外. 5.3.3 物价涨跌不予调整，政策性调差不予调整； 5.3.4措施费、规费为一次性包定价格，结算时不予调整。 5.3.5风险范围以外合同价款调整方法： 经甲方确认的设计变更或其它签证（设7天确认期限），确定结算价格； 6、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 6.1、本合同协议书 6.2、预算清单
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期 12 个月内无偿承担 工程质量保修责任。 8、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 二、双方权利和义务 9、乙方 乙方应按约定的时间和要求完成以下工作： 9.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:通知开工前 9.2将施工所需的水、电、接至施工场地的时间、地点和供应要求：通知开工前 9.3施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：通知开工前 9.4已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:在合同施工成品未正式移交见方前均由 乙方负责保护，特殊情况下由于乙方或第三方原因造成已完工程成品的损坏，由乙方负责修复，费用由乙方承担。 10、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由于甲方原因造成已完工程成品的损 坏，由乙方负责修复费用由甲方承担。 三、工期：合同规定本合同于年月日完工。 11. 工期延误 由于非乙方原因造成的工期延误，经甲方确认，工期可相应顺延。 12. 双方约定工期顺延的其他情况协商确定. 四、质量与验收 14.验收标准：按照国家及行业相关规定和标准. 15.甲方应在接到乙方请验通知后，七天内组织验收，逾期未能组织验收30天内视为默 认质量合格。 五、安全施工 16 .乙方必须严格遵守和执行中华人民共和国以及江西省安全生产和劳动保护的有关规定，保证采取一切必要的安全预防措施，以防业主、甲方和工程师的职员及其他人员因承包人的不当操作而受到伤害。在施工过程中由于乙方原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由乙方负责。 17. 现场安全文明施工措施费由乙方负责. 六、材料设备供应 1 8.承包人采购材料设备 18.1本工程所需材料设备均由甲方组织采购,甲方负责监督验收. 18.2所有材料设备必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，否则，因此产生的后果均由承包人负责。 18.3凡是材料清单中注明品牌（或产地）、规格、型号及要求的材料，甲方必须按照
。 中国华电集团公司成员单位名单： 一、全资企业(5户) 1中国华电工程（集团）公司 2山东黄岛发电厂（1#2#机） 3密云水电厂 4苏州国家高新技术产业开发区望亭发电有限公司5大龙发电厂 二、内部核算企业(43户) 1北京第二热电厂 2北京第三热电厂 3石家庄水力发电总厂 4石家庄热电厂 5哈尔滨热电厂 6牡丹江发电厂 7牡丹江第二发电厂(非经营) 8佳木斯发电厂 9富拉尔基发电总厂 10望亭发电厂 11乌溪江水力发电厂 12艮山门发电厂 13杭州闸口发电厂
。14福建永安火电厂 15福建漳平电厂 16福建省厦门电厂 17福建省古田溪水力发电厂 18福建省邵武电厂 19福建省南靖船场溪水力发电厂 20福建省龙岩电厂 21福建省华安水力发电厂 22福建省安砂水力发电厂 23福建省池潭水力发电厂 24福建省福州电厂 25湄洲湾电厂运行分公司 26富水水力发电厂 27黄石电厂 28湖北省武昌热电厂 29湖北省青山热电厂 30宝珠寺水力发电厂 31宜宾发电总厂 32攀枝花发电公司 33内江发电总厂 34五通桥发电厂 35磨房沟发电厂
36苇湖梁发电厂 37清镇发电厂 38遵义发电总厂 39云南省以礼河发电厂 40云南省昆明发电厂 41云南省巡检司发电厂 42云南省绿水河发电厂 43云南省石龙坝发电厂 三、控股企业47户 1新疆喀什发电有限责任公司(在建) （90.00%）2哈密天光发电有限责任公司(在建) （85.00%）3新疆苇湖梁发电有限责任公司（82.00%） 4四川广安发电有限责任公司（80.00%） 5四川宜宾发电有限责任公司(在建) （80.00%）6福建漳平发电有限公司（75.00%） 7陕西蒲城发电有限责任公司（70.00%） 8河北热电有限责任公司（在建）（68.48%） 9四川黄桷庄发电有限责任公司（67.25%） 10福建闽能水电开发有限公司（67.00%） 11杭州半山发电有限公司（64.00%） 12成都三源热力有限责任公司（60.80%）
编号： 北京市建设工程施工合同 （小型工程本） 发包方：北京市朝阳区教育国有资产管理中心 承包方： 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米；层数： 结构类型：；檐高/跨度：米批准文号：（有权机关批准工程立项的文号） 工程性质：（指基建、技改、合资等）： 承包范围： 承包方式：包工包料 质量等级（优良或合格）：合格 工程承包造价（金额大写）： ￥：
北京市建设工程施工合同协议条款 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条工期 1.1 本合同工程定于年月日开工；于年月日竣工。合同工程日历天数为天。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天。 1.2 承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出： 1.3 工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定。 第2条图纸。发包方于年月日，向承包方提供套图纸。 第3条发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名；；项目经理姓名： 。 第4条发包人工作。 开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿、坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与坐标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。 第5条承包人工作。 5.1 每月日向发包方报送月度施工计划和已完工程进度统计报表。 5.2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后天内向发包方提交施工组织设计（或施工方案）和进度计划。 承包方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。 第6条工程质量检查及验收。 6.1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求，发包方不在验收记录签字，可视为发包方已经批准，承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的
建设工程总承包合同书 建设工程总承包合同书 范文一： 发包人(全称)： 承包人(全称)： 经双方协商达成一致，铭毅房地 产开发大连新视界铭城项目由承包方总承包管理。工程内容包括土建、装饰、电气、给排水、 采暖、消防、燃气、机电安装、景观园林及外管网等全部内容。如上水，燃气、机电安装等 专业工程，需发包人通过招标等形式确定专业承包商后，纳入本合同承包人的总承包施工范 围，承包方计取总承包管理费，费率为工程造价的3%。凡发包人另行招标的其他项目，在 同等条件下优先选用本合同承包人。 结算方式如下 1、本工程结算执行2017辽宁省 定额，材料及人工费均执行施工期间大连市造价信息网网刊价。 2、本工程为总承包形 式，如发包人将专业施工项目分包给其他单位的，承包人应收取总承包管理费费率为3%。 3、如本工程需承包方垫资施工，发包方给予垫付工程款利率，按月息0.8%计算。 本框 架协议一式六份，自双方签订之日起生效，双方各执三份。 发包人：______________(公 章) 住所：____________________ 法定代表人：_____________ 委托代表人： _____________ 电话：__________________ 传真：__________________ 日期： __20**年9月__________ 承包人：_______________(公章) 住所：________________________ 法定代表人：__________________ 委托代表人：__________________ 电话： ________________________ 传真：__________________________20**年9月__________ 日期： 范文二： 发包人(全称)： 承包人(全称)： 依照《中华人民共和国合 同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚 实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：工程地点：工程内容：全部土建，水电安装(详见施工图纸) 群体工程应附 承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号：资金来源： 二、工程承包 范围 承包范围：资质范围内的全部图纸内容 三、合同工期 开工日期：暂定 20xx年月日 竣工日期：20xx年x月30日合同工期总日历天数天 四、质量标 准 工程质量标准：合格 金额(大写)：暂定捌仟柒佰万元正(人民币) ￥：8700，0000万元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中 有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人 向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同双方约定双方签字、盖章并经备 案后生效后生效。 发包人：(公章) 承包人：(公章) 住所：住所： 法定 代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真： 传真： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 邮政编码：邮政编码： 合同管理办公室：鉴证机关： (公章) (公章) 经办人：经办人： 年月日 年月日 范文三： 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依