劳动分包合同模板
劳动分包合同范文一甲方：陕西博通商贸有限公司乙方：
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下协议，以资共同信守。
第一条：工程概况
1.工程名称：
2.工程内容：
3.工期：
4. 工程费用：第二条：甲方工作
1.提供经建设方审核认可的图纸，并对施工质量进行监督验收。
2.提供工程所需的主、辅材料;材料单乙方提出，甲方审核。
3.做好与建设方、监理方及土建总包方的联系、沟通及协调工作，如因甲方原因造成工期延误，一切责任由甲方负责。
4.提供现场施工所需的施工场地及水电等。
5.因乙方原因，施工质量达不到质量要求，整改后仍达不到质量要求，甲方有权让乙方停工，直至解除合同。第三条：乙方工作
1.严格按图纸施工，节约材料，如造成材料的浪费，一旦经甲方发现，应赔偿相应的材料款，并是以情结给以处罚。
2.按期施工，如因乙方原因造成工期延误，一切责任由乙方负责。
3.严格按照暖通通风管道施工规范进行施工，并进行相应的自检以确保质量，因未按施工规范施工造成的
返工材料损失及工期延误所产生的费用和相应的责任均由乙方承担。
4.提供施工人员及必备的施工机械设备、工具、耗材(切割片、施工照明灯具、毛刷、钻头)。工人防护用品由乙方负责。
5.配合施工工长及技术负责人，并积极配合甲方及监理方的监督及验收工作。
6.施工人员要做好安全防护，如发生工伤事故，由乙方负责。施工现场安全均由乙方负责并承担相应的责任。
7.施工人员须遵守建设工地及甲方建设单位的各项规章制度，并服从甲方管理与监督。第四条：工程变更
1.由于建设方的原因要求更改施工图纸，造成工程量增大或工程延长经建设方签证后，则人工费相应增加;工期相应顺延。
2.由于乙方原因使得工程造成损失、返工或延误工期，则相应扣减人工费用。
3、竣工结算按照实际现场数量和原报单价结算。第五条：保修
1、整个系统保修期为
2、保修期内接到甲方通知，应24小时内派人到现场解决，属于安装施工质量的，无偿修理。
3、质保期内因施工质量问题造成使用方及甲方的损失均由乙方承担。
第六条：付款方式第七条：其它
1、工程奖罚措施
双方约定按期完成不奖不罚，工期延误一天罚合同总价款的1。工期相应顺延。
第八条：争议
双方发生争议时，由双方协商解决。如协商无效，则通过当地人民法院诉讼解决。
甲方：陕西博通商贸有限公司乙方：
年月日年月日
身份证复印件
现在所住地址：家庭固定电话：手机：
身份证复印件张贴处：
本人签名：
劳动分包合同范文二甲方：深圳市广田建筑装饰设计工程有限公司(业主、监理均属甲方) 乙方：
经甲乙双方友好协商同意，双方本着平等自愿、公平、诚实、信用的原则，为明确双方的责任、权利及义务，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合当地政府有关规定和本工程的具体情况订立本合同，以资信守。
一、工程承包方式：包人工工资、包制作、包安装、包质量、包工
期、包安全、包文明施工、包机械和施工工具(钻头、切片、磨片、射钉等)、包成品保护、装卸等。
二、工程量：工程量见合同附件清单，最终结算以实际
工程量为准。
三、工程人工工资承包单价：见合同附件分部、分项工程量清单及项目单价。
四、工程承包人工工资造价：根据合同附页分部、分项工程量清单和项目单价，暂定造价人民币元。
五、付款方式：甲方应根据乙方每月的工程进度付给其进度款的，所有工程量完工后，付给其总工程量款的。甲方及监理公司质量检查站验收合格，并办理完竣工资料、结算手续后，在二个月内付清全部工程总款的，余下作为保修金，保修期为一年，保修到期后一个月内付清余款，即5%。
六、质量标准：
1、工程质量标准按国家现行施工验收规范应达到须完全遵照国家及地方政府颁布的与本工程有关的全部标准及规范标准。
2、严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发建筑装饰工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方现场管理人员的监督。
3、乙方不得没经甲方同意改变或破坏工程楼房的承重结构，如施工质量出现的问题造成的罚款和返工的材料由乙方自行负责。
七、承包工期：总工期为天(日历天)从年月日开始施工，至年月日完成施工任务，延期一天罚款人民币抗拒因素所耽误的时间，应予以顺延。
八、双方责任：
(一)甲方责任：
1、负责工程统一指挥和协调，安排总体工程施工进度计划，负责对工程设计变更及有关内容进行交底、有关部门签证和对外洽谈事宜。
2、为乙方提供施工条件、食宿条件(费用乙方自理)，按乙方的计划及时供应合格材料。
3、按时为乙方提供工程进度款(在总承包方资金到位的前提下)。每月付款时间为1520日左右。付工程进度款是指通过甲方验收合格的成品。
4、委派工程质量验收及其他事宜。
5、甲方应向乙方提供完整的施工图纸或说明文件、施工技术资料。